【实用】施工合同汇总九篇
随着法律观念的日渐普及，越来越多的场景和场合需要用到合同，签订合同能够较为有效的约束违约行为。知道吗，写合同可是有方法的哦，以下是小编精心整理的施工合同9篇，仅供参考，大家一起来看看吧。
施工合同 篇1
甲方：
乙方：
为响应县创卫办要求综合整治 小区环境卫生，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律，经甲乙双方友好协商，一致同意按下列条款签订本合同：
第一条：工程概况
1、工程名称：道路维修
2、工程地点：
3、承包方式：包工包料
第二条：工程期限、合同金额、付款方式
1、本合同工期为三十天
2、工程总造价： 元整，大写 。本合同签订生效后，即开始进场施工。施工结束后经甲方验收合格，按预算价下浮17%结账。乙方出具由税务局监制的有效发票。(工程预算见附件)
3、预留工程造价的5%，即玖仟元整为工程质保金，保修期两年，两年后返还，若两年内出现由工程质量造成的问题，由乙方负责维修，维修费由乙方承担。
第三条：双方责任及义务
1、乙方必须按照设计图纸及甲方的要求保质、保量的进行施工，如工程质量不符合相关规定，乙方负责无偿维修或返工，否则将赔偿甲方的一切损失。
2、乙方必须按双方约定的时间完工，如发生不可抗力因素，工程顺延。非不可抗力因素形成的工程延后，视为违约，并赔偿甲方工程总造价10%的违约金。
3、使用过程中，如出现由工程质量造成的问题，乙方在得到甲方通知后应及时负责维修。
第四条：违约责任
1、乙方采购的材料必须保证质量，且是符合设计要求的合格产品。否则，应及时、免费按照甲方要求更换。
2、合同纠纷解决方式：双方协商，若达不成一致，可法院起诉。
本合同一式贰份，甲乙二方各执一份，均具有同等效力，本合同自签订之日起生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
施工合同 篇2
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国经济合同法》《建筑安装工程承包施工合同条例》和国家工商行政管理局、建设部颁布的《建设工程施工合同》(GF-91-20xx),结合本工程具体情况，在公平、公正、互惠互利的基础上达成如下协议。
第一条、工程概况：排水顶管施工工程
第二条、工程地点：六安市凤凰苑小区
第三条、承包方式：
本工程污水顶管约320米，按图施工，包工包料和路面、绿化的恢复以及土方外运等。总造价： 乙方不提供任何税票和税务金额，现金结帐。
第四条、合同工期：
在本工程开工时，如没有遇到阴雨天和电源耽误情况下，30个有效工作日完成本工程。
第五条、付款方式：
本工程完工后，甲方应付乙方总工程款的80%。在本工程结束后30天内甲方应组织相关人员验收，验收合格移交甲方后，
第六条、甲方责任：
1、负责协调水电接口、乙方负责施工期间水电费用。
2、现场技术、安全交底。
3、负责乙方的质量、进度、安全及文明施工进行检查监督。
4、负责按双方确定的顶管施工时间安排乙方进场。
第七条、乙方责任：
1、按图纸要求质量标准，合同工期及总价所含的全部内容，保质保量完成合同内的施工。
2、按照确定的时间组织方案中承诺的管理人员，劳动力及机械设备准时进场。
3、严格执行甲方的现场管理制度及各项管理要求，并按六安市的文明施工要求及安全施工要求组织施工。
4、工程完工后应及时做好清场工作。
第八条、质量标准：
1、在施工过程中，沉井、接收井每道工序需设计人员验收合格后方可施工，如乙方不按图施工所造成后果均有乙方自负。
2、按照图纸设计要求，符合相应国家及六安市工程验收标准。
3、甲、乙双方在顶管施工过程中，共同验收，发现问题及时整改。
第九条、安全生产：
1、乙方在施工中应遵守工程施工安全生产相关规定，严格按安全标准 组织施工，在施工中采取必要的防护措施，尽量将安全隐患消除在萌芽状态，现场发生一切安全事故均由乙方负责承担。甲方不承担任何费用和责任。
2、因本小区业主已入住，施工范围内必须做好施工围挡，防止非施工人员进入施工现场，乙方负责施工现场因安全措施不到位所引起的一起责任及经济损失。
第十条、其他：
1、本合同自签字之日起生效，本合同一式二份，甲乙双方各执一份。
2、如有其它未尽事宜双方协商解决，如协商无果，向合同签约地人民法院起诉。
甲方： 乙方：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
日期：
施工合同 篇3
发包人：召陵区归村西村村委会(以下简称甲方)
承包人：漯河市富地诚达建筑安装工程公司(以下简称乙方)
经过甲乙双方协商，就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。
一、工程项目
1、工程名称：归西村混凝土道路
2、工程地点：归村西村
3、承包范围：350米混凝土道路
4、承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。
5、合同价款：合同总价款15万元。
二、技术要求
1、路面为18cm厚c25水泥混凝土路面，宽3。5米。
2、18cm厚3：7灰土垫层。
三、施工及质量要求
1、路基处理
在原有路基的基础上，对高低不平路段，采用推土机或装载机整平，并清除地表杂草，然后用压路机压实。
2、严格控制路面材料质量，垫层必须夯实，否则返工。
四、双方权利和义务
1、发包人主要工作：
负责场地三通一平；
2、承包人主要工作：
负责本工程施工范围内的施工安全工作。承包人应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此而发生的费用；做好现场设备、材料的照管工作。
五、工程价款的支付
工程竣工拔工程总造价的98%。工程质量保证金为总造价的2%，质保期一年，质保期自竣工验收之日计算，期满后一次性支付质保金。
六、安全文明施工
承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定，精心组织、文明安全施工；发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。
承包人在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均有承包人自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。
甲方：乙方：
20xx年4月16日
乡村公路施工合同
甲方：xx人民政府（以下简称甲方）乙方：xx建筑安装工程有限公司（以下简称乙方）xx村公路砼路面改造工程经过公开招标评标，由乙方中标承建。为明确甲、乙双方的权利和义务，经双方协商一致，特签订如下合同，共同遵照执行。
一、工程总价及结算依据
该工程承包价为：2362173.00元（人民币贰佰叁拾陆万贰仟壹佰柒拾叁元整含税费），本工程采用总价承包合同形式计算工程承包合同总价（合同价不包括浆砌片石水沟，片石水沟按县有关补助政策以实际施工量结算）。施工单位按图施工，以合同中的总价进行决算，建设方提供的工程量清单中的工程量及工程造价仅作为编制标底和投标书参考。
二、工程内容
xx村公路砼路面改造工程长4.37216公里，对路基进行整治，铺筑水泥稳定层（底基层水稳层可用片石补强），新铺水泥砼路面。改造为四级水泥砼路面，路基宽5.0米，c30水泥砼路面宽3.5米，c20水泥砼路肩0.75米×2，增设部分涵洞、防护设施、排水沟等附属设施，详见设计文件。
三、材料供应及要求
1、本工程所需水泥按县公路指挥部单价290元/吨由甲方采购，乙方自行运输，在运输施工中乙方只能用于该路段修建，否则，发现一次，扣乙方工程款壹万元；其他材料由乙方自购。
2、材料质量要求
（1）河沙：河沙或机械吸沙；
（2）片石：300号强度以上；
（3）碎石：正规产地碎石；
（4）条石：300号强度以上；
（5）水泥：32.5级普通水泥，须有厂家质检部门的合格证书或质检书。
3、凡经质量监督小组的监督员或县质检站或农村公路建设指挥部建管处现场人员抽验发现不合格材料,一律不得使用，并限期运出现场，否则由监理工程师或建设单位组织运出，产生的费用由施工单位承担，并在工程进度款中扣除。四、工期
1、本标段工期6个月（日历工期），自20xx年9月3日至20xx年3月2日（具体工期开始时间以指挥部开工令为准）。
2、工期允许延长的条件：
（1）建设单位变更设计，妨碍了施工进度；
（2）异常恶劣的气候条件，影响施工安全或工程质量；
（3）建设单位通知暂时停工。
3、工期延长的决定，若发生第2条规定的情况之一，施工单位应书面报请甲方同意后，方可顺延工期。
4、除第2条规定的允许延长工期的条件外，施工单位签订施工合同后连续15天不进场动工，视为违约，甲方有权收取施工单位缴纳的履约保证金作为违约金。若施工单位连续20天停工，甲方除收缴履约保证金外，有权清场，直接解除与施工单位签订的施工合同，并追究施工单位的违约责任，同时按施工单位所完工程量结算，工程款在二年内支付，不计息。
5、施工单位每延误一天惩500元，提前完工一天奖500元。
6、该工程以竣工验收合格之日为竣工日期。
五、甲方的一般义务
1、开工前为乙方办理属甲方完善的施工所需的各种手续。
2、协助乙方落实施工所需砼拌合场水、电管网，以保证施工需要，费用由乙方承担。
3、派驻现场质量监督人员，监督乙方施工质量。
4、协助解决施工管理以外的可能影响施工的有关事宜。
5、根据乙方的竣工报告，组织有关部门检查验收。
六、乙方的一般义务
1、严格按照合同规定的承包范围及内容组织施工，保证质量，按期完成工程任务。
2、做到施工现场符合安全文明施工有关规定。
3、接受甲方、铜梁县公路质量监督检测站、县农村公路建设指挥部建管处对施工现场的质量监督。
4、工程完工后，按交通部公路工程交（竣）工办法编制工程竣工资料及决算报告，一式六份并送交甲方归档。
七、工程质量检查验收及标准
1、乙方必须按图施工，几何尺寸不得擅自改动。
2、本合同工程质量，按交通部JTGF80-20xx《公路工程质量检验评定标准》执行，必须达到合格工程或优良工程。
3、工程所需各种建材乙方须自行抽查、验收。经自检或甲方、质检站检验不合格材料，一律不准使用，并限三天内自行运出施工现场。
4、施工中，乙方必须按照施工设计图和交通部现行公路工程技术规范进行施工，各个工序的试验、检验乙方应做到原始记录齐全，数据真实可靠，各个工序完结后，经监理、甲方、质检站检验验收合格后，方可进行下一个工序施工。否则，将不予计量。
5、砌筑的砂浆、路面砼配合比应符合设计要求，必须试压件，拌和均匀，随拌随用。
6、凡经甲方、质检站检查指出质量不符合要求的，乙方必须无条件返工，直到达到设计要求，所发生的返工费用由乙方承担。
7、乙方在施工中不采纳甲方、质检站整改意见的，甲方有权终止乙方承包合同，所造成的损失由乙方承担。
8、工程完工后，乙方应采用书面通知甲方验收。甲方在接到通知后10—15日内组织有关部门检查验收。
9、经验收若是乙方原因造成工程质量达不到设计要求，乙方必须无条件在限期内返工直至达到合格工程。由此造成逾期交付的，应承担工期延误责任。若在限期内不返工，建设单位有权另行组织其他施工单位施工，所产生的费用在承包方工程款中扣除。
10、本工程质保期从竣工验收合格之日起计算，质保为两年。保修期内若发生质量缺陷，乙方应无偿返工达到合格工程，若乙方不履行返工义务，则由甲方组织他人修复，所产生的修复费用在乙方工程余款和质保金中扣除。
八、施工安全
1、乙方在施工过程中，应切实加强安全管理，做到安全施工、文明施工。施工时需设立安全警示标志，必须确保车辆和行人安全。若发生安全责任事故概由乙方全部承担法律及经济责任，甲方不负任何责任和费用。2、在施工作业中，因施工行为造成施工现场以外的房屋、青苗、地上地下管网损害及人身损害赔偿由乙方负责。
九、工程款结付与履约保证金的返还
1、本工程分四次支付镇自筹部分工程款（县补助资金按县相关政策支付），路基完工付20万元、水稳层完工付40万元、C20混凝土路肩完工付10万元、全部工程完工付10万元，余款除质保金外从工程完工验收之日起二年内付清，不计息，如未付清余下工程款按信用社同期贷款利率计算。完工完成50%时，退还50%履约保证金；全部工程交工验收合格后，退还余下履约保证金。
2、该工程质保期二年，质保金为合同总价的5%，质保期满无工程质量缺陷，甲方如数返还。
十、本工程奖惩
本工程验收达到优良工程建设方奖承包方工程总价的1%，合格工程不奖不惩。
十一、违约与争议的解决
1、违约金按承包总价的5%计算。
2、违约金支付不足损失部分，守约方有权追偿不足部分损失。
3、发生争议双方应在监理组主持下协调解决，协商不一致时，任何一方可向工程所在地人民法院起诉。
4、协商或起诉期间不得影响或停止施工，除诉讼保全以外。
十二、合同的变更与解除
1、合同履行中，因未尽事宜或变更设计增加工程量，双方可签订补充合同，补充合同与主合同具有同等效力。
2、合同履行中，因乙方无力继续履行施工合同所规定的义务，申请解除合同的，主动承担违约责任，双方可协商终止合同，协商不一致时，可诉请法院解决。
十三、其他
1、本工程招标文书、施工设计图、变更通知书等是合同的组成部分。
2、本合同经双方签字后生效，工程竣工决算审计付清工程款后自然失效。
3、本合同正本二份，甲、乙双方各持一份，副本四份，由甲、乙双方分别送有关部门，正、副本具有同等法律效力。
甲方乙方
20xx年1月1日
施工合同 篇4
发包方： （以下简称甲方） 承包方： （以下简称乙方）
甲方所建的 工程门窗工程分包给乙方，根据《中华人民共和国合同法》明确双方在施工过程中的权力、义务和经济法律责任，经双方协商同意后签订合同。
一、 工程名称：
二、 工程地点：
三、 工程承包的范围和内容：
四、 双方责任：
甲方：
1、协调提供乙方材料堆放仓储设施。
2、按乙方施工方案中的塑钢窗施工工序需要，提供符合门窗验收标准的门窗洞口。
3、乙方已做好的成品项目，因设计变更或甲方技术人员指挥失误所造成返工，一切返工费由甲方按实计付。
4、为了确保施工顺利进行，解决应由甲方解决其它事宜，协调乙方与有关部门及土建的相互关系。
甲方为乙方无偿提供以下施工条件。
(1) 提供材料存放场所：（2）配合提供垂直运输机械：（3）提供水、电使用：（4）提供工程交底数据。
5、及时按照合同约定支付工程款给乙方。
乙方：
1、
2、 制定详细有效可行的施工方案，组织好过硬的施工队伍。 遵守有关法律和规定，服从甲方现场管理，接受甲方和监理的指令，按照施工图纸、设计变更单、图纸会审纪要、例会纪要、施工及验收规范进行施工。积极与甲方施工单位协调在施工中的配合事宜。
3、 严格按照设计图规范、规程和合同要求施工，并对原材料、施工工艺及施工过程负责。
4、 提供产品出厂合格证、检测报告、配合做好工程塑钢窗验收所需的相关资料。
5、 乙方必须保证其合同约定施工工期，如因甲方或不可抗力因素，则工期顺延。
6、 乙方必须做好安全施工、文明施工。做到工完料净，一切边割废料及散落杂物必须清理干净，不污染其它工种成果。
7、 一切按规范施工，如有不合格须返工全部由乙方负责。
五、 工程内容及要求：
1、 工作内容：
（1）按甲方提供的设计图施工、其原材料、几何尺寸、厚度必须符合要求，玻璃厚度、工艺应符合要求。
（2）清理预留洞口修边、成品保护及验收前的清扫工作。
2、工期约定：
（1）开工时间 年月日，工程工期为 天（乙方的施工进度应满足甲方总体进度要求；与甲方配合，应满足甲方进度要求，雨天、大风天气工期顺延。
（2）开工日期以甲方发出开工令为准，计算乙方工期，工期按日历连续计算。
（3）由于甲方原因造成乙方不能按期完工，凭甲方及监理签证工期顺延。
3、工程质量：
本工程门窗应满足验收标准，门窗塑钢材料及施工验收标准执行：JG158-20xx B50411-20xx、JGJ144-20xx。
六、 文明施工
现场施工人员严格按照文明施工准则进行操作，遵守甲方各项规
章制度，做到工完场清，不同材料分类固定存放；施工过程中根据当
天施工内容合理利用施工场地，工具材料不乱扔乱放，尊重和服从甲方的现场监督和指导。
七、 安全要求
1、 乙方不能作主排除的安全隐患，要及时请示甲方负责人和工地技术负责人支持，消除隐患。在隐患没有解决之前，乙方不得冒险施工作业。
2、 乙方在组织工人施工时，必须提供安全意识，做好安全防范，制定安全措施，保证安全生产，杜绝任何工伤事故发生。
3、 施工安全用电：施工用电必须遵守安全用电规章制度，按指定配电箱专人接线操作，非专业人员严禁操作。
八、 工程验收：
1、 乙方施工窗框完后由甲方组织监理单位和乙方一起对窗框尺寸、质量进行验收，验收合格后方可进行玻璃安装施工。
2、 乙方每道工序完成后，由监理公司验收合格后方可进行下道工序的施工（三个工作日内没有组织验收，视同验收合格可继续下道工序施工）。
九、 工程造价与结算
1、该工程门窗塑钢窗每平方包干综合单价为元/（不含税）
2、最终结算量按图纸及实际施工面积据实结算。
本工程结算总价=平方包干综合单价×实际施工面积
3、 乙方施工的门窗工程施工完毕后，经甲方、监理、乙方（分包单位）、建设单位、设计单位、质检等单位共同验收合格后，一个
月内甲方须与乙方办理完工程的最终结算手续。
十、 付款方式
1、
2、 施工开展后乙方报进度，经甲方、监理审核，按85%付进度款。 门窗系统施工完毕，通过甲方、监理、质检等有关单位验收合格后，甲、乙双方进行本工程的竣工结算，经双方确定工程量和总费用，甲方应在一个月内付清乙方工程款。
十一、其它约定
1、 在整个施工过程中，若因乙方原因造成了质量和进度问题，其责任由乙方承担。
2、 若因甲方资金不能按合同执行，或甲方其它原因造成无法履约，责任由甲方承担。
3、 甲方必须按照合同约定条款及时付款，如超期则按超期金额的0.1%/天进行处罚，乙方必须根据合同条款，保证质量按照工期要求完成任务。
十二、本合同在执行期间，若双方出现争议另行协商解决。如不能达成一致，可向人民法院起诉。本合同双方签字盖章生效，双方完全履行权力义务后即终止。本合同一式两份，甲乙双方各执一份。 甲方签章： 乙方签章：
联系电话： 联系电话：
年 月 日年月日
施工合同 篇5
委托方 (以下简称甲方):
施工队(以下简称乙方):
甲乙双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等相关法律，在平等公正的情况下签定如下合同
一、工程概况
工程地址： 海南省万宁市
二、价格
清包工费:￥126000.00元，大写：壹拾贰万陆仟元 具体价格金额如下:
三、工期
从 年 月 日起至 年 月 日止，工期为 天，因甲方因素拖延，工期顺延，乙方可以想甲方提出延误人工费补偿，因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工费 元/天
四、材料搬运
甲方材料送至工程所在地的，乙方任何施工人员应无条件搬运。
五、垃圾清运
1、 垃圾袋装化
2、 垃圾应日日清
3、 垃圾应由乙方清运至物业指定的垃圾堆放场所
六、劳动力管理
1、 开工前乙方应向甲方提供所有施工人员的身份证复印件。
2、 未经甲方许可，非工地施工人员不得在工地过夜。
3、 甲方应及时替乙方办理工程场地出入证件并支付相关费用。
4、 乙方应具备在 暂住的一切证件，因证件不全引起的相关损失由乙方自行承担。
5、 乙方指定由 为工地现场负责人， 为替补负责人。
6、 在合同价内，乙方有义务提供 人次跟随甲方挑选材料。
7、 乙方未经甲方同意不得任意调换施工人员，每天工地现场必须保持2(1人)人以上的施工人员。
8、 未经甲方同意，任何情况下乙方不得停工或殆工。
七、施工机具
1、 乙方自带施工所需工具和测试仪器，并保证工具和测试仪器的安全性和良好使用性，乙方自行承担工具维修费。
2、 因工具和测试仪器所产生的易耗品(如接头、小型设备器材等)由甲乙双方各自承担一半，甲方代购，在工程完工后结算。
八、工地现场管理
1、 现场禁止使用明火。
2、 现场禁止吸烟。
九、维修
1、 因乙方施工原因导致的质量问题，乙方应在两年内无偿维修。
2、 普通维修乙方应在甲方通知乙方后三天内及时维修，特殊情况(断电，掉落，主干断网等问题)乙方必须在24小时内赶到并维修。
十、合同附件
1、 施工项目清单。
2、 双方认可的工程施工报价单。
3、 乙方开出的辅助材料采购清单。
十一、合同争议
1、 出现争议甲乙双方先协商。
2、 协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。
十二、装修要求
A.工程施工方案工艺 弱电线路安装工艺要求： 弱电设备安装工艺要求：
1、 弱电线路安装时，必须用有合格证书的布线产品材料。
2、 弱电线路按国际通行方式 综合布线 EIA/TAI 568B标准施工。电源采用三线制安装必须用三种不同色标。原则上，红色、黄色、兰色、为火线色标。兰色、绿色、白色为零线色标，黑色，黄绿彩线为接地色标。
3、 所有线缆安装时，必须用相应的pvc管子和钢管穿起来，埋在事先凿好的深宽为43cm的槽子里，如遇并排线路槽子凿宽时，不能影响其他工种施工，必要时可和其他装修，土建工协商解决施工中的难题，不得有只顾自己，而不顾大局的施工作风。
4、 所有线路必须按横平竖直的方向分布，严禁蛛网式分布。pvc管和钢管一头要穿进总线槽约3cm左右，然后沿墙壁，顺地面 垂直分布，转弯处用90度弯头或软管联接好，并用管卡固定好。所有线缆在pvc管子和钢管里不能有接头。
5、 预埋线缆的管道直径大小是按线缆的外经的功率和穿过的电缆数量来测算的，必须保证管道内有30%的空间预留。
6、须隐蔽的管线应在业主或其代表验收合格后方可进行隐蔽作业，竣工交验前应向业主提供室内管线的竣工图。
5、施工承包人应按建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范 GBT/T 50312-20xx 进行施工。
6、业主委托施工承包人购买的材料，施工承包人在购买和运抵施工现场前其制造厂商、品牌、规格、单价等须征得业主认可，应有品质保证书和有效发票，否则业主有权拒绝验收或提出退货、返工及赔偿损失。
7、保证体现原先商定好的弱点布线施工设计思想，不能擅自改动。如有变化，必须征得业主同意。
8、业主购买的由生产商、供应商、销售商负责上门安装的设备(如网络设备、电脑设备、监控设备等)，在上门安装时，施工承包人应积极作好相关的辅助配合工作(包括所购的材料、设备等协助搬运至现场)。
9、除上述布线要求外，如有增加工作，不超过工程的5%，不增加工资。
10、工程为清包，业主只提供材料。施工工具等设备由施工承包人自备自理。
11、施工单位必须保证施工质量，发生施工质量问题，施工单位应及时予以改正。如竣工验收时如发现质量问题，施工单位应立即予以改正，在未达到业主的整改要求前业主有权拒付人工费。
12、施工人员要文明施工，禁止野蛮施工。如：要爱护室内原有设施，业主所有的物品未经许可，不得擅自处理等。业主对表现不好的施工人员有权要求掉换，承包人不得拖延。
15、施工单位负责及时清理建筑垃圾至规定位置，工程施工结束后，施工人员负责场内建筑垃圾清运，完毕后方可立离场。
16、承包人应加强对现场施工人员防火防盗安全教育，施工人员不得在施工现场违法乱纪，一旦发生问题，后果自负。
十三、附加条款
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
施工合同 篇6
发包方（甲方）：承包方（乙方）：风险提示：发包人的相对义务
根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
第一条 工程概况
1、工程名称：防水补漏维修施工程
2、工程地点：
3、承包范围：卫生间
4、承包方式：包工、包料、包质量、包管理、包安全等总方式。风险提示：关于实际竣工日期的规定
当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：
工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的'，以转移占有工程之日为实际竣工日期。
5、工期：本工程自________年____月____日开工，于________年____月____日竣工。风险提示：工程质量未符合标准的归责
因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。
因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
6、工程质量：乙方应确保甲方卫生间防水工程达到优良标准，严格参照____防水工程新规范标准及甲方要求施工，涂膜工程保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整均匀，与基层有一定粘结力，达到设计厚度等质量要求。。
7、工程造价：卫生间防水每平方___元，结算时按实际面积结算。
第二条 甲方工作
1、应提前提出施工计划，并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。
2、应提出工期计划，但应考虑到天气及人力等不可避免的因素，工期顺延。
3、甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查，发现问题，提交乙方限时整改。
第三条 乙方工作
1、参加甲方组织的施工工程量及方位或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。
2、指派_____为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。参加竣工验收，编制工程结算。
4、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
5、应严格按防水工程标准规范施工，发现问题，及时自行解决，确保工程质量达到优良标准，并对工程保修________年。________年内出现渗漏，一切损失都有乙方负责。（包括对于楼下造成的损失）
第四条 付款方式工程竣工后，甲方组织验收，验收合格后甲方一次性付工程总造价的90%给乙方，其余10%工程款作为质量保证金，保修期满不出现质量问题，甲方一次性付清给乙方。
第五条 质量保修风险提示：保修责任的起算
工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。
发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。承包人应按法律、行政法规及国家关于工程质量保修的有关规定，在工程竣工验收之前，与发包人签订质量保修合同，并对交付发包人使用的工程，在质量保修期内承担质量保修责任。保修期为：________年____月____日________年____月____日。
第六条 违约、索赔和争议风险提示：明确违约责任
在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩罚办法，通过明确违约时需要承担的责任，来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。
1、发包方、承包方应当共同遵守上述约定，如果一方违反约定给另一方造成经济损失，应当支付相应的赔偿；
2、本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决或邀请
第三方调解。协商或调解不成的，双方约定：向_____________仲裁委员会申请仲裁。
第七条 本合同一式___份，甲乙双方各执____份，具同等法律效力，未尽事宜，双方共同协商解决。甲方（盖章）：________年____月____日乙方（盖章）：________年____月____日
施工合同 篇7
甲方：
乙方：
甲乙双方本着平等互利的原则，经甲乙双方共同协商，就吊篮租赁有关事宜已达成协议，签订本合同。
一、 租赁设备数量及作业范围
1、 甲方根据施工需求，向乙方承租ZLP-630电动吊篮，租赁台数2号楼挂满（计算租金以实际使用数量为准）。使用数量建议双方签收的签收单为准
2、 吊篮使用工程项目名称：遵义市共青大道一号地块一期工程扩2#楼3、 吊篮作业内容：
二、 租赁期限
1、吊篮到达工地时间月日前（具体时间甲方提前一周通知乙方）。
2、吊篮租赁时间以吊篮安装验收合格交甲方使用之日起（不包括使用前的安装时间）至吊篮报停之日止。暂定40天，如超过40天及不足40天则按实际天数计算租金，使用期间吊篮维修时间超过4小时／天或者因乙方原因无法正常使用的天数，不计算租金。
三、租金及支付
1、吊篮租金：甲方按每台40元／天支付（其他费用一律均由乙方全部负责）。
2、甲方支付给乙方吊篮进出场及安拆费用每台元，安拆费待工程竣工后和租赁费一起支付。
3、春节或其他节日放假期间不收取租金，免租金，期限不超过15日，除特殊原因外（其他节假日、雨天风雪停电）照样计算租金，工程未完工中途不能报停。
4、租金结算：中途不支付任何租赁费用，待甲方工程全部完工后，30个工作日内付清。
四、吊篮的进场及安装
1、乙方按甲方要求的时间组织吊篮入场，入场时乙方应向甲方提供企业的租赁资质证明、备案手续、安全技术档案、检验合格证等手续，提供质量合格的吊篮设备，并及时组织人员进行吊篮的安装调试。甲方提供现场人员临时维修吊篮及零配件存放场所库房。
2、吊篮安装好后，甲方负责组织监理、总包单位及安检部门验收，验收时如有产生相关费用由乙方负责，验收合格后交付甲方操作使用，双方办理交付使用单，并确定吊篮数量，未经验收不得投入使用，否则后果自负。
3、乙方提供的吊篮不存在任何危及人身安全和施工安全的因素，否则，即使甲方验收合格，乙方同样应承担由此造成的一切责任和损失。
4、吊篮安装验收后，乙方负责对上机操作人员培训，甲方具体负责技术交底，操作规程培训并完善相关手续，甲方负责人员的组织、管理，未经技术交底的人员严禁使用吊篮，后果自负。
5、乙方负责吊篮的安装、拆卸。甲方负责现场转运期间协调电梯、塔机等设备为辅助吊装转运使用的工作，乙方负责吊篮进出场上下车。
五、电动吊篮《丢失、损坏赔偿规定》
六、吊篮的使用与管理
1、在租赁期内，乙方应负责检查及维护使用其保持正常状态和发挥正常效能，甲方在使用过程中应给予吊篮良好的爱护，凡因乙方未检查、维护不当，造成吊篮损毁等损失由乙方自行承担，造成甲方不能正常使用的，甲方不支付未使用期间的租金，并由乙方承担违约责任并承担由此造成的一切损失。
2、在租赁期内，甲方在施工工作时，必须按国家有关规定进行施工，佩戴安全帽，系好安全带（安全绳），安全绳均由乙方负责，不准野蛮和酒后施工，严格按照使用说明作业，此设备严禁当作货物提升机使用，夜间或风速为五级以上严禁使用，如违反安全操作规程发生意外，其责任由甲方自负（如属乙方提供的设备出现质量问题发生安全事故，经有关部门鉴定属实，一切安全事故等均由乙方负责赔偿损失）。甲方移动吊篮，经乙方技术人员同意后才能移动，否则后果自负。
3、乙方派驻一名现场技术负责人驻工地维护，维修设备及每日对设备进行例行检查，如乙方现场技术负责人特殊原因请假，乙方应另安排技术人员接替工作，否则甲方拒付当日所有吊篮租赁费用，乙方还应负责甲方当日所有外墙作业人员人工费，人工费从租赁费中扣除。
4、因乙方的指导有误而造成事故的，由乙方承担违约责任并赔偿由此造成的一切损失。
5、租赁期内，乙方未按照规定履行维修义务的，甲方有权委托第三方进行维修，产生的维修费用由乙方承担。
七、甲方如不按时支付租金，乙方有权利采取下列措施：
1、 要求甲方及时付清租金，吊篮停机，停机期间租金照常计收，每超过一天乙方向甲方收取所欠租金百分之三的滞纳金，直至甲方付清所欠租金。
2、 因吊篮发生故障不能使用，乙方接到甲方通知后4~5小时未到现场维修，甲方有权拒付该台故障吊篮当日租金。
八、甲乙任何乙方如未按合同履行自己的责任，将赔付对方违约金五万元整（人民币）。合同履行中如发生争议，甲乙双方均可向合同履行地法院起诉解决。
九、本合同至甲乙双方签字盖章之日起生效。
十、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。全部费用结清后自然失效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
负责人： 负责人：
身份证号码： 身份证号码：
联系电话：联系电话：
合同签订地址： 合同签订地址：
合同签订时间： 合同签订时间：
施工合同 篇8
单选：
1、设计合同履行过程中，设计审批部门拖延对设计文件审批的损失应由（ A ）
A.发包人承担 B.设计人承担 C.双方各自承担 D.设计审批部门承担
2、 依据设计合同示范文本，下列有关设计变更中提法不正确的是(B )
A．设计人负责对不超出原定范围的内容做出必要的调整补充
B．如果发包人确需修改设计时，应首先请设计单位修改，然后经有关部门审批后使用
C．发包人原因的重大设计变更造成设计人需返工时，双方需另行协商签订补充协议
D．发包人需要委托其他设计单位完成设计变更工作，需经原设计人书面同意
3、下列说法错误的是（D ）
A、监理人应在收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人
B、监理人有权检查施工承包人的试验室
C、监理人应参加由委托人主持的第一次工地会议，主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议
D、委托人有独立于监理人之外的自主支付权
4、在工程施工中经工程师认可合格已经覆盖的工程，工程师要求重新检验不合格，由此发生的费用应当由（C ）承担。
A、发包人 B、工程师 C、承包人 D、监理单位
5、发包人供应的材料使用前，由承包人负责检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由（ A ）承担
A、发包人 B、工程师 C、承包人 D、供货单位
6、在施工合同中，属于承包人应当完成的工作是( B)。
A、办理土地征用 B、负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作
C、组织竣工验收 D、协调处理施工现场周围地下管线的保护工作
7、施工合同文本规定，承包人要求的延期开工应( A)。
A、经工程师批准 B、经发包人批准
C、由承包人自行决定 D、由承包人通知发包人
8、依据施工合同示范文本规定，因承包人的原因不能按期开工，（ C）后推迟开工日期。
A、需承包人书面通知工程师 B、应经建设行政主管部门批准
C、应经工程师批准D、需承包人书面通知发包人
9、设计合同生效的时间是指(C )之日。
A、设计人收到中标通知书 B、当事人双方在合同签字盖章
C、设计人收到发包人的定金 D、设计人实际开始工作
10.监理合同有效期是指（ D ）
A.合同约定的开始日至完成日 B.合同签订日至工程验收合格日
C.合同签订日至合同约定的完成日D.合同签订日至监理人收到尾款日
11.某监理合同中出现了需遵守xx市地方性标准《建设工程监理规程》的约定，该约定应写在（ C ）中
A.建设工程委托监理合同 B.通用条件 C.专用条件 D.协议书
12、《建设工程监理合同》示范文本规定，监理人对第三方违反合同规定的质量要求和完工(交图．交
货)时限，（ D）。
A．承担监督责任 B．承担全部责任 C．承担部分责任D．不承担责任
13、在业务紧急情况下，为了工程和人身安全，监理人有权（ D ）。
A．只在授权范围发布变更指令
B．事先得到批准后，超越委托人授权发布变更指令
C．事先未得到批准。不可发布超越委托人授权的变更指令
D．事先未得到批准，也可发布超越委托人授权的变更指令，但应尽快通知委托人。
14、工程建设过程中需要与当地政府有关部门的协调工作，应由（ B ）办理。
A.承包商B.业主C.总监理工程师 D.监理机构有关人员
15、由于承包商的原因使监理单位增加了监理服务时间，此项工作应属于（ C ）。
A.正常工作 B.委托工作 C.附加工作 D.意外工作
16、施工合同文本规定，发包人供应的材料设备在使用前检验或试验的，（ C ）
A.由承包人负责，费用由承包人承担 B.由发包人负责，费用由发包人承担
C.有承包人负责，费用由发包人承担 D.由发包人负责，费用由承包人承担
17、施工合同文本规定，工程师要求承包人立即执行的指令，承包人未提异议，因指令错误发生的费用由（ A）承担。
A.发包人B.承包人 C.工程师 D.项目经理
18. 根据《建设工程施工合同示范文本》20xx年的规定，工程经竣工验收合格的，实际竣工日期为（A ）。
A.承包方递送竣工验收申请报告日期B.承包方施工完工日期
C.竣工验收合格日期 D.办理竣工验收手续日期
19．已竣工工程交付使用之前应由（ B ）负责成品保护工作。
A.建设单位B.施工单位 C.监理单位 D.协商解决单位
20. 按照《施工合同示范文本》规定，当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时，应按（ C）顺序解释。
A．合同协议书、工程量清单、中标通知书
B．中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议
C．合同履行中的洽商协议、中标通知书、工程量清单
D．施工合同专用条款、施工合同通用条款、中标通知书
21. 某设计合同履行过程中，发包人要对部分设计进行变更。原设计人由于资源能力有限，不能在要求的时间内完成，发包人征得原设计人书面同意后将这部分设计仟务委托另一设计人，则(A )。
A.原设计人对变更的设计不承担责任
B.该部分设计成果需经原设计人审查批准
C.原设计人对该部分设计质量承担连带
D.原设计人对该部分设计未能按时交付承担责任
多选
1、下列说法错误的有（ ABDE）
A.监理人应熟悉工程设计文件，主持图纸会审和设计交底会议
B.监理负责审查施工承包人提交的工程变更申请，独立处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等
C.监理负责审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告
D.监理人享有对承包人的确定权
E.监理人有发布开工令、暂停令和复工令的权利
2、下列关于监理人的权利，正确的说法有（ ABD ）
A.获得奖励的权利 B.建设工程有关事项的建议权
C.对承包人的选定权 D.有关协作单位组织协调的主持权
3、有关缺陷责任期的说法中，正确的是( CE)
A.缺陷责任期自竣工验收合格之日起计算B.缺陷责任期最长不能超过 36个月
C.缺陷责任期届满，承包人仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义务。
D.主体结构工程的缺陷责任期为无限期
E．合同当事人应在专用合同条款约定缺陷责任期的具体期限
4、在设计合同履行过程中，设计人的责任包括（ BD ）
A.按时提供设计依据文件和基础资料 B.设计交底
C. 施工图设计完成后，组织鉴定和验收 D.保证设计质量
E．支付定金
5、施工合同文本规定，应当由发包人承担的保险费用有（ ACD ）。
A.施工场地内发包方人员的生命财产保险费用
B.从事危险作业施工人员意外伤害的保险费用
C.安装工程一切险
D.建筑工程一切险
E.施工现场内承包人施工人员的工伤保险
6、我国施工合同履行中，在甲方供应材料设备条件下，下列说法错误的有（ABC）。
A.甲方在所供材料设备验收前可以口头通知乙方参加清点
B.乙方不参加验收、不负责保管
C.乙方负责材料设备保管，发生损失，由乙方负责赔偿，并承担保管费用
D.甲方应按协议条款约定提供材料设备
7、设计变更涉及的问题的正确规定包括( ACD)。
A．发包人对原设计进行变更，经设计人同意后，设计费应按设计人实际返工修改工作量增付
B．设计任务书进行重大修改，需经设计人同意后进行
C．施工图设计的修改需经原设计单位同意
D．委托人因故停止设计，已付的设计费不能退回
E．委托人可独立进行设计变更事宜
8、设计合同设计人对所承担的设计任务的建设项目应配合施工，进行(ABD )。
A．施工前设计交底B．设计变更
C．修改预算D．参加竣工验收
E．施工管理
分析题：
某工程业主供货，由承包人选择的分包人将集中空调安装完毕，进行联动无负荷试车，试车检验结果
表明，该集中空调设备的某些主要部件存在严重的质量问题，需更换，
问题：依据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，1.该试车应由谁负责组织？如何组织？
2.监理工程师应如何处理（即问双方责任）？
由发包人负责，在试车48小时以书面形式通知承包人，通知包括试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人按要求做好准备工作，试车合格，双方在试车记录上签字。
有分包人进行拆除，由业主重新更换好的试车，追加分包人的费用及工期。
施工合同 篇9
甲方：
乙方：XXXX
根据《中华人民共和国合同法》和《公路建设施工承包合同条例》及公路工程建设的有关规定，结合村道公路建设工程的具体情况，甲、乙双方就该合同段公路工程，在平等互利协商一致的基础上达成如下合同条款，共同遵守执行。
一、工程名称和地点
1、工程名称：XXX镇XXX村村级道路
2、工程地点：蓬溪县XXX镇XXX村水泥路面途经该村五、
六、七、九社，终点为邻遂路路口到加工房止。
二、工程承包范围及内容
该段工程为水泥路面，要求路面平整。水泥路面以宽度3.5米、厚度20公分为准，混泥土标号为C30，水泥路面选用325型号的和平水泥或者金九水泥;铺垫连沙石厚度10公分、宽度
4.5米，需要连沙石400方;路基以有效路面4.5米为准;涵洞共有两处，要求管洞长7米，口径32公分;邻遂路至村道路路口处降至邻遂路到村道路斜面平行，要有直线距离;刘代银屋后需降坡度一米，宽度6米，长30米，土方用来填梁琼容屋后和张菊生田坎处;张菊生傲田和唐秀华垭口田两边做堡坎，路基宽以现有的实际路面为准，做堡坎的材料用块石。
三、承包方式
本工程采取包工、包料、包质量、包工期、包安全的承包方式。
四、工程造价
根据工程量、测算本合同段工程承包总造价为人民币万元整(小写： 元)
五、工程施工工期
本合同施工工期为 天，(雨天除外)，200 年 月 日开工，于200 年 月 日竣工。
六、甲、乙双方的权利，义务
1、甲方的主要权力、义务。
(1)甲方的主要权利
乙方派出代表在施工时对材料和路面质量进行监督。
(2)甲方的主要义务
严格按照施工规范进行施工，保证工程质量。在施工过程中，如发现材料不足或者路面没有达到标准，应及时提出。
2、乙方的主要权力、义务
(1)乙方的主要权利。
有权自行采购所需材料及施工人员的调度。
(2)乙方的主要义务
甲方接到乙方验收申请后，在短时间内组织有关人员进行验收。
按照双方协商的要求负责组织施工人员对该村路面的施工。
(3)制定安全技术措施，在施工时出现的任何安全事故甲方概不负责。
七、违约责任
本合同签字盖章后生效，双方都要认真履行合同条款，如一方有违约行为，则按合同约定的条款执行(违约方赔偿对方总造价 %的违约金)，并按照《中华人民共和国合同法》的有关条款追究违约方的责任。
八、附则
1、本合同一式三份，合同双方各执一份，乡镇存档一份。
2、合同双方及社员代表签字盖章后生效，结清工程款后，合同自行终止，本合同未尽事宜，经双方协商签订补充协议。
甲 方：
乙 方：
社员代表签字：
年 月 日
【【实用】施工合同汇总九篇】相关文章：