施工合同

时间:2021-03-18 13:32:15 施工合同 我要投稿

关于施工合同模板汇编十篇

  在不断进步的社会中,合同的法律效力与日俱增,签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。知道吗,写合同可是有方法的哦,下面是小编精心整理的施工合同10篇,仅供参考,希望能够帮助到大家。

关于施工合同模板汇编十篇

施工合同 篇1

  XXXXXX建设工程有限公司(以下简称甲方)

  施工班组(以下简称乙方)

  为了明确双方职责,保证该工程的各项指标顺利达标,特签订如下内部承包条款,以资共同遵守执行。

  一、工程概况:

  1、工程名称:XXXXX生产厂房

  2、工程地点:市开发区出口加工区内。

  3、承包方式:包清工。

  4、承包范围:两栋六层的土建,工业厂房面积约24480平方米。

  5、承包内容:按照现已看到图纸设计的所有内容,从基础挖土开始直至工程一次性竣工使用。图纸修改增减乙方必须无条件先做最后竣工时再结算。

  二、合同工期:

  1、开、竣工时期:20xx年3月 日至20xx年10月 日,其中基础主体为100天,25万元工期罚款,主体部分占80%,总工期为190日历天,具体根据月计划、周计划实施。工期延误超5天,年终分配扣分配额中5%的比例及扣5万元,工期延误超天、10天,年终分配扣分配额中5%的比例及扣5万元,以此类推,周转材料钢管每天20xx元,塔吊1000元,机具800元。

  2、乙方应按工期要求施工完成交付使用,不得拖延。如有拖延,必须承担甲方25万元的工期罚款费用。如因建设单位和甲方造成的原因除外,但必须要由业主现场代表签具的证明材料,报项目部认可,方可生效。

  三、合同价款:

  1、本工程承包价为 元,此价指各项指标完成,如哪项不得完成,应在承包价中扣除,请逐个对照实施。

  A、瓦工组:上述总价中包括质量10万元,文明施工2万元直接由项目部扣除使用。除塔吊、搅拌机、拖车、振动器、打夯机由甲方负责,其余小型工具都包括在内,预留洞只要是洞包括修补全部在内。

  B、木工组:上述总价包括质量5万元,文明施工1万元直接由项目部扣除使用。包括铁丝、圆钉、螺杆回丝、老模板整理、预留洞只要是洞包括吊模修补,铁夹子的回收以及工程竣工时材料无偿整理,搭设临时设施全部在内。

  C、钢筋工组:上述总价中包括质量3万元,文明施工5千元直接由项目部扣除使用。所有机械用具由乙方提供,(弯曲机、切断机、卷扬机、对焊机)扎筋丝、钢筋部分的电焊、柱的预埋拉结筋人在内。

  2、本工程所有价格为一次性包定,不发生零工和其它调整,瓦、木、钢自己的工棚各自负责,自己的材料(包括周转材料在内)自己上、下,临时设施所发生的人工费用已包括在上述费用中。

  3、点工价格:技工为50元/天,普工:30元/天;瓦工必须完成150个,木工100个,钢筋50个。

  四、工程款支付:

  1、本工程从第二月起每人每月达28天以上付300元生活费,特殊情况除外。

  2、本工程年终分配保证在已完工作量的70%左右。

  3、因乙方原因在施工过程中,无法达到甲方对工期、质量、安全、文明施工等指标,乙方必须无条件服从甲方的处罚,情节严重清退出场,并按所完工程量的50%与乙方结算,此

  款在当年春节前付给。

  五、质量要求:

  1、本工程主体为优质结构。如达不到该工程质量等级,乙方赔偿业主25万元质保金。

  2、在施工中甲方代表可随时按现行施工规范标准抽查、检查工程质量,如检查有不合格现象时乙方应及时返工,第一次警告,第二次赔偿所修改用的材料费用。凡浇砼时木工、钢筋工必须派专人在施工现场看管。

  3、分项工程一次交验合格率达到100%(以地方质量部门统计资料为准),如低于合同标准每出现一次验收不合格者,罚款1000元,若在规定时间(以项目部“周进度计划”为准)。一次验收未通过而造成的工期、材料、机械台班等损失均由乙方承担。

  4、在施工过程中,如因乙方原因(如乙方不听从甲方管理和要求或擅自偷工减料等)导致各项分项工程质量不合格,乙方应赔偿甲方全部的人工、材料、机械等损失。

  5、隐蔽工程达到设计规范要求和协议条款给定的中间验收部位,乙方自检合格后,通知甲方代表验收,并做好自检记录隐蔽工程内容,验收不合格必须在限定的时间内整改,重新验收达到要求后方可报监理和地方质监部门验收签字后方可进行下道工序施工。

  6、在主体工程结束未通过有关部门的验收前,项目部应组织有关人员自检、如砌体、柱、板超过规范要求过多,一是返工补救,二是赔偿下道工序多用材料的损失费用。

  7、A、瓦工组:严禁墙体、柱、梁超高,所浇筑的砼不许有空洞,楼面地坪为一次性成型地坪。

  B、木工组:梁柱严禁修补,梁柱交接处不许有接头,不许有跑模轴线位移、超高等现象,严禁用钢管等重物在一次性地坪上乱来,如有损坏照价赔偿。

  C、钢筋工:严格按审核单下料,不许钢筋超高(即砼超最大限度)严禁保护层超标准。

  8、瓦工组承包工程量部分工程结束时扣留部分保修金。

  六、材料管理:

  1、各项所用材料要精打细算,一律按图下料,不得随意使用。

  2、所用材料及周转材料乙方必须提前三天(特种材料6天)上报计划,经甲方项目部经理审批。

  3、各工种不得浪费材料,如红砖(25巧以上)砂浆、砼每桶为20元,钢筋废料超标准罚款好钢筋的1.5倍,木工乱锯一根木方赔偿30元,乱锯一块多层板(包括木板)赔偿70元。

  七、安全生产与文明施工:

  1、本工程要求达到“市级”文明安全标化工地标准,施工现场每天保持整洁、文明,如达不到安全文明工地标准,每次检查凡不合格者罚款500元。

  2、本工程为外资企业,也可属在境外施工。职工宿舍一定要保持清洁卫生,每次检查不符合标准每间罚款100元,本工地严禁任何人自开伙食,严格用电不许私拉乱接。如有违反严重罚款。

  3、乙方必须执行安全技术交度—班长班前交度,并做每班检查管理工作。

  4、工地严禁赌博,发现一次没收赌资,每人罚款200元,并且第二天不好上班,并送公安机关。严禁上班时喝酒,发现一次罚款50元;并当天不得上班。

  5、乙方施工人员进场一律要进行三级安全教育,考核合格后方可进入现场施工。

  6、乙方专业人员及特殊工种人员配备必须满足施工要求和需要,并持有效证件,持证上岗。

  7、乙方必须严格接受甲方或甲方上级主管部门的各种安全生产文明施工检查和安全例会。

  8、乙方必须严格执行检查,对上级所发出的安全整改通告必须在指定的期限内整改完毕,如不能及时整改和整改不合格,视情节轻重将受到200—20xx元的处罚。

  9、乙方发生事故后必须用最快的方式向甲方报告,并组织全力拯救伤员,保护现场,属乙方原因造成的安全事故,乙方自己承担经济和法律责任,甲方不承担任何责任。同时乙方应

  对受伤者给予经济补偿,不得影响工地的正常生产。属甲方责任造成的事故,除按规定对责任进行处理外,甲方参照国家有关规定对乙方受伤者或家属进行经济补偿,但具体善后工作由乙方进行,更不得影响工作的正常运转。

  10、本工程为了安全用电,节约用电,各工种单独设电表。瓦工组:每月用电80元;木工组:每月用电50元;钢筋工组:每月用电40元。

  11、本工程随便停电、闹事第一次罚款1000元;不管双方谁对错必须都罚款,再处理;第二次罚款20xx元;第三次加倍罚款。

  12、本工程凡被罚款者,所罚费用在当月生活费中扣除。

  八、甲方职责:

  1、提供合理的材料堆放场地。

  2、提供工地消防卫生设施(通用的、一般的安全防护)专业安全防护由乙方负责,但要符合规范要求。

  3、协调现场各方,为乙方施工提供合理的工作面。

  4、协调交叉作业,监督各方做好成品保护。

  5、及时向乙方提供各种施工图纸、设计变更、组织技术交底和图纸会审,并及时传达上级有关部门的批示、要求、精神、

  6、负责提供垂直运输机械、砼搅拌机、一般木工机械。

  7、负责组织工程质量监督与验收工作

  九、乙方职责:

  1、甲方提供食堂、宿舍、应达到CI标准,人人注意卫生,接受甲方及上级卫生部门的检查。如不符合规定,甲方将给予罚款。

  2、乙方的相关管理人员必须按项目部规定的时间参加生产例会(原则每周一次,参加对象另行通知),如无故不到会者罚款100元/人次。特别是瓦工组、木工组要配合施工员放线等技术工作。

  3、凡承包人必须每天住工地,且每天签到,如缺席一次罚款200元(特殊情况另外,但必须事前请假)。本工程承包人必须自己亲自做不得转包,否则自动退场,无帐可结。

  4、搅拌机、手拖车每天在收工前必须清理,搅拌机必须每一周上油一次,如不执行搅拌机罚款50元;手拖车罚款15元。

  5、乙方所有参加施工人员,必须登记成册报项目部,同时提供身份证复印件给项目部,如当地派出所需办什么证件,甲方可配合办理,本工程原则不允许用外地民工。

  6、乙方必须提高所有施工人员的素质,不管是管理人员还是工人,如不能胜任本工程的管理和施工需要,甲方有权要求乙方令其调离施工现场,乙方必须及时更换,不得以任何理由干扰本工地的正常生产。

  7、各工种必须服从项目部现场人员的管理,如哪个班组不服从,则从所承包价中扣除1%,由现场负责人开出罚款收据结算时扣除。每月付生活费必须由现场负责人确认金额,方可付取。

  本协议双方签字之日起生效,至合同条款履行完毕终止。

  甲方: 乙方承包人:

  电话: 电话:

  身份证号码: 身份证号码:

  年 月日

施工合同 篇2

  甲方:

  法定代表人:

  联系电话:

  乙方:

  法定代表人:

  联系电话:

  根据对工程项目的工期和质量要求,甲方通过审查乙方的人员和机械设备,符合施工要求,并且在乙方自愿的基础上,通过甲、乙双方协商,签定此合同,具体合同内容如下:

  一、工程内容

  甲方承包给乙方______道路路基内的工作内容(填铺碾压、除草皮、弃脏土、土石方填、挖工程及路基边沟边坡的`整修工程)。

  乙方完工后经甲方进行验收。具体要求及标准是:边坡达1:1.5,边沟顺适畅通,合乎要求,路基调供后保证5.5M宽,标高抽查合格率在60%以上。压实度在93%以上。

  二、工程数量:路基填方M3,挖方M3填方单价为______元/M3,挖方单价为_____元/M3。

  三、工程造价

  以上工程共计合同工程费用为_______元人民币。

  四、工期要求

  乙方必须在_____年____月____日开工,在不受拆迁和构造物影响的情况下,必须在____年_____月_____日完成工程任务。

  五、工程施工过程质量要求

  1、严格执行《公路路基施工技术规范》。

  2、乙方填方路基填料应在甲方提供的料场拉运,不得使用不合格的路基填料,填料中不能含有泥团、杂物及腐植土等不合格材料,路基上不合格路料必须捡去弃方不得乱倒,应按甲方指定的地点弃土。

  3、乙方填筑路基每一碾压层的碾压宽度不能小于设计宽度,基底处理压实度要求为≥90%。每层工作面要摊铺平整,碾压均匀,不出现松散和翻浆情况。

  4、路基边沟、边坡的整修,要求直线顺直,曲线圆滑,坡面和沟底平整密实,没有杂物。路基两侧超过边线的废弃物全部清除。如不及时清除,当地农民提出赔偿,均由乙方自负。

  六、安全

  乙方在施工过程中,一定要对所属施工人员进行安全教育,加强安全管理和安全生产,增设安全示警标志和指示标志。

  七、工程付款

  (1)竣工验收合格结算审核完毕后一个月内,除留设结算造价_____%的质量保修金外,其余款项一次性支付给乙方。乙方在收到甲方支付的造价款后三个工作日内,向甲方出具正式的税务发票。

  (2)质量保修金按以下规定支付:

  a、竣工验收合格之日算起一年后的____天内,甲方向乙方支付全部质量保修金;

  b、质量保修金不计利息。

  (3)水电费用乙方自理。

  八、违约

  因一方违约使合同不能履行,另一方欲中止或解除全部合同,应提前___天通知违约方后,方可中止或解除合同,由违约方承担违约责任。

  九、争议解决

  在履行合同过程中产生争议时,双方首先本着友好态度协商解决;若协商不成,可向__________________仲裁委员会仲裁。

  十、本合同一式____份,甲、乙双方各执_____份,自签定之日起生效,工程竣工验收后失效。

  甲方:

  法定代表人:

  ____年____月____日

  乙方:

  法定代表人:

  ____年____月____日

施工合同 篇3

  甲方:

  乙方:

  甲方座落在余井北街商住楼( )幢外墙装修工程由乙方承担施工,经双方协商达成如下意见:

  一、工程性质:由乙方包工包料(双包)。

  二、施工工艺:刮白水泥两遍,砂纸打磨一遍,外墙漆两遍(白色)。

  三、质量要求:不起皮、不脱落、光亮、中档以上外墙漆。保质期三年(期内包修)。

  四、工程造价:每平方米玖元玖角(9.9元/m2),按实际完成面积计算工程款。

  五、付款方式:工程结束验收后付总额的 ,余额作为质量保证金在 前付清。

  六、安全:按施工规范操作,一切安全责任乙方负责。

  七、甲方工地现有脚手架,乙方可借用施工,检查加固安全由乙方自行负责。

  八、工期:自开工之日起 天内完成工程任务。

  九、本协议一式二份,甲乙双方各执一份,签字后生效。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

施工合同 篇4

  甲方: 身份证:

  乙方: 身份证:

  甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定将公司所有外墙涂料粉刷工程承包经乙方。为明确双方的权利和义务,根据国家有关法律规定,特签订本合同,以便共同遵守。

  第一条 工程概况

  1、工程地址:

  2、施工内容:外墙涂料粉刷,总面积约 平方米

  3、工程开工日期:

  4、工程竣工日期:

  5、工程承包方式:包工

  6、工程总天数: 天,雨天顺延。

  第二条 工程价款

  工程价款按照每平方米 元包工计算(大写) ( 元,以实际测量面积计算)。增加工程,增加造价;减少工程,减少造价。

  第三条 质量要求

  1、工程验收标准:根据业主要求

  2、施工中,甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应确认,增加的费用,应另签订补充合同。

  3、凡由男方采购的材料,产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。

  4、乙方要精心施工,确保颜色一致,如不能保持颜色一致,其返工所需材料和工程款全部由乙方自行承担,甲方不承担任何责任。

  第四条 付款方式

  合同签订后,甲方在乙方开工 天内付工程款 ( ),施工完成后再付款 ( ),经业主验收合格,并测量工程量后计算工程余款,承诺: 年 月 日前结算清楚工程的余款。

  第五条 工程工期

  乙方应按期完工,如果延迟完工,每逾期一天,从总工程款中扣除200元。

  第六条 工程验收

  双方按本合同第三条约定的验收标准进行验收。

  第七条 其他事项

  本合同为工程承包合同,甲乙双方无雇佣关系。

  1、乙方在承包过程中应严格执行国家安全生产法律法规及施工规程,做到安全生产,文明施工。

  2、甲方义务给乙方施工人员(3人)购买每人300元意外保险。

  3、乙方在承包过程中发生的所有事故责任均由乙方自行承担,因事故导致的人身损害和财产损失及其他所有损失均由乙方负责赔偿,甲方不承担任何责任和赔偿(甲方出于人道主义,如发生人生事故可付担10%,实际财产损失50%补偿)。

  第八条 违约责任

  合同生效后,在合同履行期间,擅自解除合同方,使对方造成的实际损失超过违约金的,应进行补偿。

  第九条 争议解决

  本合同履行期间,双方如发生争议,由双方协商解决,协商解决不成的,可向人民法院提起诉讼。

  第十条 本合同自双方盖章或签字后生效。

  第十一条 本合同一式二份,甲乙双方各执壹份。

  甲方(盖章): 乙方(盖章):

  电话: 电话:

  签约日期: 年 月 日

施工合同 篇5

  发包方: (以下简称甲方)

  承包方: (以下简称乙方)

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规,为明确合同双方权利、义务和经济责任,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,经双方协商一致,订立本合同。

  一、工程概况

  1.1工程名称:ddd

  1.2工程地点:金dd

  1.3工程内容:小区全部配电工程

  1、小区所有箱变的安装调试

  2、小区内高低压电缆敷设、制作、接线。

  3、小区内接地敷设、制作、安装、调试。

  4、小区内高压计量和分支箱、低压分箱、楼洞表箱、计量表箱制作安装。

  5、小区配电工程图纸设计的其他内容。并将已安装的1000KVA箱变迁移到图纸设计的指定位置。

  二、承包方式及合同价款

  2.1承包方式:包工、包料、包工期、包安全、包质量。

  2.2合同价款:本合同的一次性固定总承包价款为人民币¥2400000元。 金额(大写):贰佰肆拾万元整元

  该合同价款为固定价格,不因国家政策、市场因素变动其他因素而调整,由乙方包干使用。阳光花园开工前期先上的一台1000KVA箱变,含高压配电系统及计量装置,作为甲方临时施工用电使用,施

  工结束后由乙方负责按设计要求迁移到指定位置,费用包含在本合同总承包价中。

  2.2付款方式:付款方式为银行支票或现金,货币种类为人民币。

  1、一期1000KVA箱变工程造价为397270元,由甲方在一期工程结束后一次性支付给乙方。

  2、二期工程在人员进场,小区东区电缆沟开挖完成、箱变基础完成、东区主设备(箱变)入场后甲方付给乙方剩余款项的20%。

  3、二期工程在小区东区电缆敷设完成、高低压分支箱和分电箱安装完成甲方付给乙方剩余款项的30%;小区西区电缆敷设完成、高低压分支箱和分电箱安装完成后甲方付给乙方剩余款项的20%。

  4、二期工程工程安装调试完成甲方支付乙方剩余款项的10%。

  5、二期工程竣工由供电管理部门验收合格后,乙方向甲方提供合格证明文件,并在得到供电管理部门明确的同意接收小区配电工程书面文件后20日内由甲方支付到本合同全部工程款的90%,剩余10%作为保证金,待全部配电工程接收后一次性付给乙方。

  6、工程进度由甲方现场代表确认后,按照甲方规定的拨款程序拨付。

  三、合同工期

  3.1合同工期总日历天数 天,自开工至竣工。

  3.2如果甲方要求提前开工和交工,乙方有义务提前工期,不得耽误甲方整个小区的建设和设入使用。

  四、配电工程要求

  4.1小区内全部高低压配电工程由乙方施工后,由乙方必须保证甲方将小区配电全部设备和线路的产权交由市供电管理部门,甲方不再承

  担小区交工后配电工程的管理维修维护责任。

  4.2小区各分户电表由用电管理部门集中抄表收费。

  4.3乙方必须向甲方提供市供电管理部门接收小区供电设备和线路的合法证明文件,并由甲方和市供电管理部门签定产权交接文件。

  4.4乙方配电工程施工时必须为甲方在供电设备上按甲方配套工程的设计预留小区的低压路灯、供热站、车棚等配套工程的用电接口并安装用电计量设备。具体留置位置和要求由甲方现场代表书面通知乙方。

  五、工程施工要求

  5.1工程质量标准:乙方必须执行国家及原电力工业部现行相关标准、规范。工程质量达到国家或专业质量检验评定标准。

  5.2乙方在施工现场施工必须服从甲方现场代表的工地现场管理,配电工程作为本小区总体配套工程的一部分,必须无条件服从甲方现场代表作出对原工程设计进行的变更和对施工现场的总体安排,设计调整甲方现场代表应提前5天以书面形式向乙方发出变更和调整通知,变更不影响本合同总价款,但延误的工期相应顺延。

  5.3隐蔽工程和影响小区整体观感效果的验收要求。

  5.3.1配电工程的隐蔽工程通过小区的设计的道路时必须设置管道,并保证以后的维修维护不破坏小区建设好的道路和其他设施设备和环境。

  5.3.2甲方现场代表在发现乙方的施工可能影响到甲方小区将来的使用和后期工程的进展时,有权要求乙方停止施工,双方协商解决后乙方才能进行下一步施工,否则甲方将停止拨付工程款项或根据影响扣除工程款项。

  5.3.3配电工程在小区其他配套工程未施工前,埋地的电缆线路位置由乙方自制混凝土标志桩露出室外地平面标示其走向和位置,在道路两侧各设一个,其他间距不大于30米。在小区路面及其他硬化地面施工时乙方负责引导甲方安排的施工队伍在面层标示线路位置。

  5.3.4配件电工程的外部设施不能影响小区整体观感效果,所有设备设施的安装位置和外观必须经过甲方现场代表的确认。

  5.5竣工资料

  5.5.1乙方必须整理并提供一套符合规范及甲方要求的竣工资料,并提供一套完成的小区配电工程与现场情况相符合的竣工图,作为小区配套工程甲方留存。

  六、双方责任

  6.1甲方责任

  6.1.1甲方负责协助乙方办理破路、砍树等市政手续。

  6.1.2甲方负责审查乙方提供的电气设备安装图纸。

  6.1.3甲方负责指定施工现场代表,协调施工现场的有关问题及有关事宜。

  6.2乙方责任

  6.2.1乙方按照国家有关技术规范及有关规程进行施工,保证施工质量。

  6.2.2乙方作好管理施工工作,发生一切人身设备事故责任均由乙方自行承担。

  6.2.3乙方负责办理电业部门停电及有关手续。

  6.2.4乙方不得将本工程以任何形式转包,变卖给他人。

  6.2.5乙方负责施工中的地方关系处理,甲方必要时提供帮助和协助。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):

  _________ _________年____月____日 _________年____月____日

施工合同 篇6

  发包单位: (以下简称甲方)

  承包单位: (以下简称乙方)

  甲方因建设需要,委托乙方承建打桩工程。为明确双方各自的相互权利、义务,根据《中华人民共和国合同法》,国家工商管理局和建设部颁发的(gf-91-0201)《建设工程施工合同示范文本》,结合本工程的具体情况,双方经充分协商,特订以下合同条款,双方共同信守遵行。

  第一条、 工程名称:

  第二条、 工程地点:

  第三条、 工程内容:

  1、单桩深度暂定 米,共约 条, 单桩竖向承载力特征值 kn,单桩竖向极限承载力为 kn。

  2、本工程乙方包工包料,包打桩人工费,包施工用电缆,包质量、包工期、包安全、包普通桩尖、包焊条等辅助材料。

  ①打桩单价:ф500桩按 元/米,此单价含桩管材料费及辅材费、人工费、施工用水电费、普通桩尖( 元/个),含税金。如使用标准桩尖,价格另议。桩接头采用焊接接头,接头不宜多于3个3。

  ②竣工结算时,按实际施工量计算,单桩计算方法,从自然地面计算到桩尖。送桩深度要求,以甲方工程部及监理公司现场书面通知为准:送桩深度不得超过甲方书面通知送桩深度1米或露出自然面以上,所产生费用由乙方负责(指浪费桩或送桩过深产生的接桩费用)

  ③工程结算以甲、乙方双方确认的最终结算为准。

  第四条、施工工期:

  1、自试桩之日起计 个日历天,要求桩机在 年 月 日前进场施工。并于 年 月 日前完成全部打桩施工任务,如工期不能按期完成,每迟一天罚款合同总价的1‰,总额不超过合同总价的10%。

  2、如因政府停电、设计图纸变更影响施工进度,遇人力不可抗拒的自然灾害等原因时,如因台风、暴雨造成停工,导致乙方出现停工、窝工24小时以上,经双方协商,签证,工期方可顺延。

  3、因其他意外情况的停工,双方应共同查明原因,分清责任,其损失由责任方负担,由于停工,窝工原因而造成损失时,属甲方责任的,工期顺延,窝工半天起开始签证,窝工的桩机按每台每天1000元补尝。属乙方责任的,由乙方自行赶工,乙方原因造成工期拖延,每延迟一天罚款XX元。

  第五条、付款方式:

  (一) 乙方须持有加盖公司财务章收据及发票支取工程款。

  (二) 乙方在保质量的基础上,甲方同意以下付款方法:

  1、甲方在收到乙方进度款报表后应在七天内办理有关审批手续,并及时支付进度款;

  2、打桩完工,桩测试合格付到总工程进度款的70%;

  3、余下30%工程款于桩基础验收合格三个月内支付清。甲方须在乙方打完最后一根桩的三个月内完成桩基础验收工作;验收时间越过三个月,甲、乙双方视桩基础为合格工程,并同时支付工程余款。

  第六条、承包方式:

  1、技术要求:根据设计图纸和地质资料,乙方确保单桩设计承载力,以静载法检测抽样试验结果为准。试桩合格,费用则甲方负责;试桩不合格,费用由乙方负责,并保证返工合格为止,一切费用由乙方承担,并赔偿甲方相应的损失。

  2、税金负责:由乙方负责,本工程价格为含税价。

  3、水电费负责:由乙方负责。

  第七条、甲方责任:

  1、甲方监理公司应委派人员驻工地负责工程质量进度进行监督签证。

  2、交施工图纸两份和地质资料一份,并组织有关部门会审。

  3、按乙方施工要求搞好施工及进桩现场的“三通一平”,提供水源、电源到桩基础施工现场,保证施工场地人员、机器、材料进出畅通。由甲方负责清理好场地地面,地下一切障碍物,如场地下陷不能正常施工,甲方必须回填到乙方可以施工为止,费用由甲方负责,确保材料送到指定施工区域。

  4、甲方负责以书面形式提供细线基点、±标高及送桩深度;待乙方将轴线及桩位放好后,由甲方组织有关人员进行复核,如乙方所放轴线及桩位复核无误后作书面的确认。

  5、施工报建手续和报建费由甲方办理和承担,乙方负责提供有关资料。

  第八条、乙方责任:

  1、乙方委派 同志为现场代表及项目指挥。

  2、组织各种机械进退场,开工前向甲方提供编制的施工组织设计(包括施工现场平面图、网络图及负责人名单),做好各项施工准备工作,乙方负责压桩工人住宿及饭堂费用。

  3、进场时须向甲方提交桩机证及机长、桩机手证。

  4、如实做好单桩施工记录及各种交工验收资料。

  5、确保单桩设计承载力,如经检验不合格,乙方负责因此而导致的经济责任。

  6、听从甲方及监理人员的指挥管理及现场代表提出的各项意见及要求。

  7、严格控制工程进度,不得拖延工期,及时按阶段向甲方提交工程进度,以便甲方支付工程进度款。

  第九条、注意事项;

  1、乙方按桩基础施工图及设计更改通知施工,如质量不合格属乙方造成的,其返工费用由乙方负责。

  2、按施工图及国家现行有关施工验收规范进行工程质量验收。

  3、施工过程中出现的断桩问题,如属施工技术问题,则由乙方负责;如属地质和桩自身质量问题,则由甲方负责。

  第十条、当不可抗力因素消除后,双方应继续履行合同义务或协商变更、终止合同。

  第十一条、其它条款:本工程甲方已全权委托中山市火炬建设监理公司进行质量和工程建设管理。

  第十二条、未尽事宜,甲方双方协商,补充合同条款解决。双方签定的补充条款同具法律效力。如遇合同争议,双方协商不成时,可提交仲裁委员仲裁,或依法向中山市人民法院起诉。

  第十三条、本合同自双方代表签字盖章后立即生效,当工程款付清后自行终止,合同正本一式二份,甲乙双方各执壹份,具有同等法律效力。

  甲方(盖章): 乙方(盖章):

  法人代表签名: 法人代表签名:

  委托代理人签名: 委托代理人签名:

  合同签定日期: 年 月 日

施工合同 篇7

  甲方:肥城市广厦建筑安装工程有限责任公司

  乙方:

  甲乙双方本着平等互利、协商一致的原则,就刘庄居委会综合楼工程使用的 塔机的组装、拆除工作达成一致,依据中华人民共和国合同法的有关规定,甲乙经双方协商,特签订本合同,以便双方共同遵守。

  一、施工地点:汽车站南200米,泰西大街东临

  二、施工内容:QTZ315塔机的现场卸车、组装、调试、验收、拆除、装车等。

  三、施工工期:

  1、塔吊组装工期:组装工期为3天,开工日期为20xx 年 月 日,20xx 年 月 日达到运行条件。

  2、塔吊拆除日期:拆除日期为2天,初定于20xx年 月至 月期间,甲方提前十日通知乙方进场。

  四、工程质量:

  技术标准达到设备安装说明要求,并通过政府有关检定部门的检查验收,即办理完吊车使用证,达到运行条件。

  五、工程造价:

  本工程总造价 。其中包括塔吊构件运至安装地点发生的场内二次运输费。

  六、结算方式:

  乙方施工人员进场后七日内,甲方支付总额的30%预付款;塔吊组装、调试完毕。并办理完塔吊准用证后15日内甲方再支付总额的20%;进入拆除阶段,乙方施工人员进场一周内,甲方支付合同总额的20%;塔吊拆除完毕并装车运走后一周内,甲方支付总额的10%,余额20%在三个月之内付清。

  七、双方责任和义务:

  1、甲方应按本合同约定支付工程款项,确保按计划将工程所需的所有设备和构件分批次发运到施工现场,同时协调现场道路及场地以保证安装施工进度。如因甲方原因延误乙方安装,工期相应顺延。

  2、甲方应提前五天将设备和构件进场时间通知乙方,以方便乙方组织施工。

  3、甲方负责按照装车单进行清点、验收。并负责设备在装卸车、组装及拆除期间的保管工作。设备如发生丢失或损坏,由责任方承担。

  4、甲方负责提供塔吊所有的设备及构件,并为乙方提供一台电焊机(含把线)和二套气割工具,负荷试车所需的荷重由甲方提供。

  5、安装及调试所用的其他施工机具、临时设施和负荷试车所需的其他物品均由乙方负责。

  6、乙方于开工前七日内向甲方提供组装及拆除施工组织方案。

  7、乙方负责施工过程中的各项管理工作,由乙方自身原因造成的人身伤亡及设备事故由乙方负责。

  8、安装及拆除技术及施工安全由乙方负责,并保证吊车在安装后运转安全、可靠。

  9、乙方在施工期间须服从甲方及业主方的相关管理规定。

  10、塔吊安装后,由乙方负责进行负荷试车,并办理当地使用许可证,甲方予以协助。同时,向甲方提交一份安装原始记录。

  11、塔吊安装后,由乙方负责现场的卸车和二次倒运,并协助甲方按照装车单进行清点、验收。在装卸车、安装及拆除过程中造成设备损坏,由乙方负责赔偿。

  12、塔吊拆除时候,乙方须将各构件进行编号,构件上做好标记,装车后向甲方提供两份构件清单及装车单。

  13、乙方不得将本工程转第三方施工,如有违反,甲方有权终止合同,并享有向乙方提供索赔的权利。

  八、违约责任:

  1、因乙方施工质量问题造成塔吊无法办理准用证或塔吊无法正常运行,由乙方承担全部责任,并赔偿由此给甲方造成的损失。

  2、因乙方自身原因造成塔吊组装工期延误,乙方应赔偿由此给甲方造成的损失。

  3、如乙方未能按约定工期完成拆除任务,须赔偿甲方因此造成的的租金损失。

  4、如因甲方原因使设备拆除工期延误,工期顺延;如造成乙方停工五天以上,甲方支付超出部分的停工损失。

  九、纠纷处理办法:

  本合同在履行期间如发生纠纷,双发可协商解决;协商不成的,可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

  十、不可抗力发生时,遵从国家相关法律法规。

  十一、本合同一式四份,双发各持两份。

  十二、上述条款未尽事宜,双方另行协商解决。

  甲方:肥城市广厦建筑安装工程有限责任公司 乙方:

  代表: 代表:

  电话: 日期:

  日期: 日期:

施工合同 篇8

  甲方:________________

  乙方:________________

  甲方以包工不包料的方式将鼓楼广场____楼屋面、卫生间及地下车库部分防水工程委托乙方组织施工,为了明确双方责任,组合本工程具体情况,经协商一致签订合同,并共同遵守。

  一、承包内容

  ____楼屋面采用____卷材防水(____层);卫生间、地下车库地面采用聚氨酯防水涂料____mm厚,分三遍成活;地下室外墙为聚氨酯卷材____mm厚(____层)。包括所有材料水平、垂直运输、施工、清理、蓄水试验、放水等全过程。

  二、工程单价

  屋面为____元/m2;卫生间及地下室地面为____元/m2;地下室外墙为____元/m2(含人工、税及安全、意外伤害等各种风险费用)。

  三、工程期约

  _________年____月____日到_________年____月____日,总工期_____天。

  四、工程结算

  1、甲方按乙方的实际工程进度每月____日付完成工程量的____%工程款,待验收合格后付清余款。

  2、工程数量按实际施工面积结算。

  三、工程质量

  1、乙方在工程开工和验收之前,应向甲方提供完整的技术资料。

  2、质量标准应达到国家有关验收规范要求,防水层必须粘结牢固,接缝密实、四周及管道、下水口等周围应密封严实,在24小时蓄水条件下,无渗漏现象。

  3、工程按合同完成后,如质量验收不符合标准,乙方必须返工修理直至符合要求,并承担返修的一切费用,由此造成的损失,由乙方全额赔偿。

  四、施工安全

  1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。

  2、严格按照防水工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故,概由乙方负责。

  3、遵守工地规章制度,服从甲方现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。

  4、如遇雨季施工,必须注意边坡稳定性,教育工人随时注意边坡;如乙方忽略此工作造成施工人员或第三者伤亡,一切费用均由乙方自行负责。

  五、本合同一式两份,甲方一份,乙方一份,双方盖章或签字即发生法律效力,违约方应支付违约金并对所造成的损失负全部责任。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  日期:_________年____月____日_________年____月____日

施工合同 篇9

  发包方(甲方):

  承包方(乙方)

  按照《中华人民共和国合同法》,结合本工程实际情况,遵守平等、自愿、公平和诚实信用原则,经双方协商达成如下协议:

  1、工程概况

  1.1工程名称:**********

  1.2工程地点:**********

  1.3承包内容:支架安装(包含(前后)立柱的焊接、支架安装、组件安装)、材料装卸等,不含太阳能发电板调试工作。

  1.4承包方式:

  包工不包料(含装卸费)

  1.5工期:

  开工日期: 年 月 日

  实际施工天数: 天

  1.6工程质量:合格

  1.7合同价款(人民币大写):

  安装费按太阳能光伏发电板 元/W 计算,材料装卸费按 元计算。

  2、双方工作

  2.1 甲方工作

  2.1.1 甲方派技术人员现场指导安装,并向乙方进行现场交底。

  2.1.2 办理施工所涉及的各种申请、批件等手续,向乙方接通施工所需的水、电,协调有关部门做好通道、电梯、消防设备的使用和保护。

  2.1.3 指派 为甲方驻工地代表,负责对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

  2.2 乙方工作

  2.2.1 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全和环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。

  2.2.2 指派 为乙方驻工地代表,负责履行合同,组织施工,按期保质保量完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。

  2.2.3 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线等不受破坏,做好施工现场保卫和垃圾清运等工作。

  2.2.4 施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原设施物结构及各种设备管线。未经甲方同意,乙方擅自拆改原设施物结构或设备管线,由此发生的损失或造成的事故(包括罚款),由乙方负责并承担损失。

  3、工程价款及结算

  3.1 根据甲方提供的施工图纸功率为 万瓦,安装费用为 元(不含装卸及搬运费)。

  3.2 安装工程完成后,安装费及材料装卸费用7日内一次付清。

  3.3 本工程无保修金,不含税。

  4、违约责任

  4.1甲方或乙方未按本协议条款约定内容履行自己的各项义务致使合同无法履行,应承担相应的违约责任,包括支付违约金,赔偿因其违约给对方造成的损失。

  4.2 乙方应妥善保护甲方提供的设备,如造成损失,应照价赔偿。

  4.3 本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决。

  5、附则

  本合同一式两份,双方各执一份,均具同等法律效力。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

施工合同 篇10

  甲方:东海县山左口乡人民政府

  乙方:

  依照《中华人民共和国合同法》、《建筑工程承包条例》等法律、法规的规定,在平等、互利、协商一致的基础上,甲乙双方自愿达成如下工程承包合同:

  一、工程概况

  1、工程名称:山左口乡中心幼儿园

  2、工程地点:消防站南侧

  3、工程内容:土建、水、电安装、建筑面积9302平方米、装饰工程(按照图纸、变更通知单施工,相关要求见附件)。

  二、开工及竣工期限

  1、工程开工日期:20xx年3月*日

  2、工程竣工日期:20xx年11月*日

  三、工程质量标准:合格

  四、工程承包方式:包工包料

  五、甲方的权利及义务

  1、提供建筑楼房的土地及设计图纸给乙方施工。

  2、根据乙方的施工进展及质量情况,给付工程款。

  3、甲方及受其委托的监理有权对乙方的施工进度、工程质量进行监督,如发现乙方工程质量存在问题,甲方有权要求乙方赔偿,赔偿标准按受损的五倍计算。

  4、负责施工期间的水通、电通、路通,水、电费用由乙方承担。

  六、乙方的权利及义务

  1、必须按甲方提供的图纸进行施工,并接受甲方代表、监理人员的监督和管理。

  2、施工时必须用搅拌设备,并负责水、电设施的安装工作。

  3、施工中应做好安全事故的防范工作,如出现人身等安全事故的,一切责任均由乙方负责,甲方概不承担任何责任。

  4、建设工程主体结构的施工由乙方自行完成;乙方不得将建设工程转包给第三方或者将其承包的全部工程肢解以后以承包的名义分别转包给第三方。

  七、关于延期、暂停施工和检查、返工的问题

  1、如遇大雨天不能施工的,或遇非正常停电,一周内累计超过24小时的,施工期限应顺延。

  2、乙方施工中应该接受甲方及甲方代表、监理人员的监督检查和验收,因质量不合格造成返工的,所需费用由乙方承担。

  3、关于隐蔽工程的验收:乙方应通知甲方,经验收后,双方办理合格手续,方可继续下道工序施工。

  八、工程款及支付办法

  1、经公开招标,山左口乡中心幼儿园工程造价***元/平方米,总计人民币(小写)****元,大写:****

  2、工程完成一半时,付工程款的***%;工程验收合格后付总造价的****%;20xx年6月底前分**次付清全部工程款。

  九、关于质量保修问题

  1、范围:水、电、楼面、墙面、地面和楼上建筑结构。

  2、保修期:自竣工验收之日起1年。

  十、违约责任

  1、合同履行期间,甲乙双方均不得擅自变更或终止合同内容,如有发生,违约方应向守约方

  偿付违约金***万元。

  2、如乙方不能按期完成建筑工程任务的,每逾期1天,甲方有权向乙方收取总工程款2‰的违约金。如乙方因质量问题造成损失的,甲方有权根据所受损失情况要求乙方赔偿。

  十一、附则

  1、本合同一式肆份,甲乙双方和见证机关各执一份。

  2、本合同自签订之日起生效。

  3、本合同附有施工要求,本要求与合同具有同等法律效力。

  4、本合同未尽事宜,甲乙双方可自行协商解决,或诉至东海县人民法院。

  甲方:乙方:

  法定代表人:法定代表人:

  项目负责人:项目经理:

  见 证 机 关: 见证员:

  20xx年月日

  附件:

  山左口中心幼儿园用料及施工要求

  1、钢筋标准:国标

  2、内门为钢木门,外门为防盗门及地簧门。

  3、窗为塑钢窗,使用玻璃为普通单层玻璃。

  4、楼面、地面地砖为普通水磨石;卫生间为防滑地面砖;卫生间墙面砖高度为***米,规格为*****;轻钢龙骨塑料扣板吊顶。

  5、外墙乳胶漆按效果图施工。

  6、建筑物内所有回填土均在工程承包范围内,由乙方承担。

  7、基础工程量按实际发生的工程量决算。

  8、施工所用材料必须为合格以上产品,经甲方或其委托的监理、乡建管所人员认可后方能进场。

  9、如图纸存在设计问题或因甲方提出发生变更的,必须由甲方、乡建管所人员和监理等共同签字认可。

  10、所有材料价格不作为变更内容。

  11、其他:按照图纸和施工规范施工。

【关于施工合同模板汇编十篇】相关文章:

1.关于施工合同模板十篇

2.【精华】施工合同模板汇编十篇

3.有关施工合同模板汇编十篇

4.关于施工合同模板集锦十篇

5.关于施工合同模板汇编10篇

6.关于施工合同模板汇编八篇

7.施工合同模板十篇

8.【推荐】施工合同汇编十篇