实用的承包合同集锦8篇
随着人们法律意识的加强，越来越多的场景和场合需要用到合同，签订合同能平衡双方当事人的平等地位。合同有不同的类型，当然也有不同的目的，下面是小编精心整理的承包合同8篇，欢迎阅读与收藏。
承包合同 篇1
国际工程承包是指一个国家的政府部门、公司、企业或项目所有人（一般称工程业主或发包人）委托国外的工程承包人负责按规定的条件承担完成某项工程任务。国际工程承包是一种综合性的国际经济合作方式，是国际技术贸易的一种方式，也是国际劳务合作的一种方式。之所以将这种方式作为国际技术贸易的一种方式，是因为国际承包工程项目建设过程中，包含有大量的技术转让内容，特别是项目建设的后期，承包人要培训业主的技术人员，提供所需的技术知识（专利技术、专有技术），以保证项目的正常运行。
一．工程承包合同的基本内容
招标成交的国际工程承包合同不是采取单一合同方式，而是采取另一种合同方式，这种合同是由一些有关文件组成的，通常称为合同文件（contractdocuments）。
合同文件包括：招标通知书、投标须知、合同条件、投标书、中标通知书和协议书等。
按照国际上通用的"合同条件"，一般包括以下内容：
１．监理工程师和监理工程师代表权责条款
合同中应该规定，发包人须将其任命的监理工程师及时通知承包人，监理工程师是发包人的代理人，在监理工程师中选定监理工程师代表负责监督工程施工和处理履约中出现的问题。
２．工程承包的转让和分包条款
合同一般规定，承包人未经发包人或其代理人同意，不得将全部合同、合同的任何部分、合同的任何利益和权益转让给第三者。经发包人或其代理人同意，承包人方可把部分工程分包给他人，但原承包人仍对全部工程负责。
３．承包人一般义务条款
根据合同规定，承包人应该负责工程项目的全部设计和施工，并无偿提供为施工所必备的劳务、材料、机器设备及管理知识。
４．特殊自然条件和人为障碍条款
工程承包合同，一般来说履行合同时间较长，在履行合同中，可能会由于特殊自然条件和人为原因给工程的施工带来困难，必须采取一定的措施才能排除，例如，增加施工机械设备、劳动力、材料等，这样就要增加承包费用或推迟工程进度。以上问题须经监理工程师或监理工程师的代表确认，发包人才能偿付额外增加的费用或同意工程延期。
５．竣工和推迟竣工条款
合同中规定竣工时间和标准，工程完成后承包人经监理工程师或其代表验收无误后发给竣工证明，标志着工程项目已全部竣工。如果出现一些特殊情况，如，工程变更、自然条件变化、人为障碍使工程延误，承包人经监理工程师同意，可以延长工程的竣工期限。
６．专利权和专有技术条款
承包人或分包人须向发包人提供专利和专有技术，并承担被第三方控告合同范围内专利权为非法、以及专利权被第三方侵犯时的责任；承包人提供的专有技术，双方应订立保密条款。
７．维修条款
合同中的维修条款是说明维修期限和维修费用的负担问题。维修期限一般是从竣工证书签发之日起计算，一般土木工程维修期为十二个月。在维修期内，承包人应按监理工程师的要求，对工程缺陷进行维修、返工或弥补等。如果工程的缺陷是由于承包人的疏忽造成，由承包人负担由此而引起的费用。如果由于其他原因造成，由发包人负担费用。
８．工程变更条款
合同签订后，发包人或监理工程师有权改变合同中规定的工程项目，承包人应按变更后的工程项目要求进行施工。因工程变更增加或减少的费用，应在合同的总价中予以调整，工期也要相应改变。
９．支付条款
支付条款一般规定在合同条件的"特殊条件"之中，主要包括：
（１）预付款：工程开工前，发包人应按合同规定支付给承包人一部分预付款，预付款金额一般是合同总价的５-１５％以便承包人购置机械设备和采购材料等。
（２）临时结算：发包人每月向承包人支付一次，发包人每月支付的金额应扣除承包人的保留金，保留金通常是每月支付金额的'５-１０％左右，但保留金的累计金额达到合同总价款的５％时，就不再扣留，承包人交付的保留金应在工程竣工和维修期满后全部退还给承包人。
（３）支付期限：一般规定，在监理工程师签发给结算单之日起十五至三十天以内，发包人要向承包人付清费用。
（４）迟付加息：如果发包人不按规定付款，应按工程项目所在国中央银行放款利率加息。后结算证书之日起三十天内，发包人付清全部价款。
１０．违约惩罚条款
合同项下的双方当事人在履行合同过程中，可能会出现违约的行为，针对各方违约的情况，分别订立违约惩罚条款。
（１）对承包人违约的惩罚：承包人凡是未经发包人书面同意而转让和分包承包工程；承包人凡是无正当理由不按时开工；承包人未按合同规定标准准备材料；承包人不听从监理工程师的正当警告；承包人忽视工程质量等，均属承包人的违约行为。对此，发包人有权终止合同，没收承包人的履约保证金或者采取其他必要的惩罚措施。
（２）对发包人违约的惩罚。凡是以下情况即构成发包人违约：
未向承包人按时支付费用；干扰、阻碍或拒绝向承包人签发付款证明；无正当理由中途决定停工，故意制造事端，挑剔和责难承包人等等。对于发包人的违约行为承包人有权终止合同，发包人须赔偿承包人因准备开工或施工中所有费用的支出和机器设备折旧费用，运输费用等。
除上述合同条款外，还要订立仲裁条款，特殊风险条款等。
二．工程承包合同的招标方式
招标（tender,invitationtoinvitetender）是一方（招标人）欲出售、购买商品，或欲建设工程项目按一定程序征求应征人，不经磋商而进行交易的一种方法。应征人按招标人的要求提出具体方案并寄交招标人称为投标（tosubmittender或submissionoftender）国际竞争性招标的程序大致分为如下几个阶段：
１．招标前的准备工作
（１）项目招标委员会的组成
招标委员会应由国家主管部门组织，聘请工程、商务、外汇、法律等各有关方面的专家组成，负责解决项目招标中所遇到的各种问题，并具体指导招标工作。
（２）招标公告
在进行招标前，应在国内外有影响的报刊上发布招标公告。它包括招标通知和招标广告两个部分。招标通知是指分别送给与项目有关的与所在国建立了外交和商务关系的各国有关部门的书面通知。招标广告是指在国内外有影响的报刊上所刊登的招标广告。
通知和广告的内容应包括：项目名称、项目地点、项目内容概况、工程范围、索取招标文件的日期、地址及截止日期、招标条件、价格以及有关事项的咨询单位等。
（３）资格预审
资格预审是指对愿意承担招标项目的投标人进行的财务状况、技术能力、资信等方面的预先审查。目的是选择确有承包能力的投标人。
（４）制定标底
招标委员会刊登招标广告后，即应准备合同价格，通过项目概算，确定合同的价格水平，亦称为"标底"，是招标委员会掌握的底牌，是绝对保密的。
２．公开招标
公开招标是指招标委员会通知取得投标资格的投标人或刊登广告知悉投标人索取或购买招标文件，邀请其前来投标的招标环节。
３．开标
开标是指招标委员会在规定的日期、时间和地点，将截止日期前收到的全部投标文件，在所有投标人或其代表在场的情况下，当场拆封投标文件，并公开宣读各投标人的投标条件，以使全体投标人了解各家的标价，这种程序即为开标。
４．评标与决标
开标以后即转入评标阶段。招标委员会将投标文件的标价，及其它条件一一汇集列表，选取其中报价最低的四、五份投标文件，进行审查、鉴别、比较，直至决定中标单位，这一阶段，是在秘密条件下进行的。
决标是根据评标报告及其推荐意见为依据，由招标委员会决定中标人，同时向中标人发出中标通知书的环节，对未中标的人一般可不通知，或只简单通知××承包人中标即可。
５．签订合同
中标人在接到正式的"中标通知书"后，即应在规定的时间内与工程业主签订工程承包合同。合同先由一方起草，并在该草稿基础上进行磋商，达成一致谅解后签订。
承包合同 篇2
发包方： （以下简称甲方）
承包方： （以下简称乙方）
乙方住址： 身份证号码：
根据《中华人民共和国土地管理法》及其相关规定，乙方有偿自己投资承包甲方金能煤业农场（南农场）耕地，本着互惠互利的原则，经双方协商一致，达成如下协议：
一、乙方承包甲方：荒地 亩，每亩承包费 元，共计交承包费 元。
二、承包费不包含任何有关费用，是单独的土地使用费，在经营中所发生的电费、主干渠及毛支渠的清挖费以及如遇有关部门征收的水资源费等均由乙方自己承担。
三、承包期为 年，自**年 月 日起至 年 月 日止。
四、承包费的上交，在签订本合同时一次性交清当年的承包费，以后在每个上年度的12月31日前交清下年度的全部承包费，每年的浇灌用电费及如遇征收的水资源费实际发生数，每亩预收电费 元，水资源费 元，由甲方负责在收承包费时一并收取，统一管理使用，在每年的冬灌结束后按实际发生的金额多退少补。
五、灌溉所使用的主干渠的清挖费用，根据实际发生的金额由甲方负责按亩收缴，先收费后清挖。毛支渠由乙方自己负责清挖，所有承包户必须先疏通排灌渠后，再去种植农作物。
六、乙方负责所承包耕地周边植树造林的义务，由甲方无偿提供树苗，每承包一亩地每年最少植树三棵，保证成活率在95%以上，并负责管理。在承包期内，如果在厂内发生种植纠纷，由双方协商解决。
七、乙方所承包耕地在本合同期满后，必须将地内桔杆清理完，并进行耕翻冬灌，为了确保此项工作及植树任务落到实处，乙方在交承包费时一并上交押金 元，任务完成后，押金退还本人，对没有完成任务的，按实际发生金额从押金中扣除。
八、乙方所承包的耕地只能经营种植水稻及其它的农作物，不得改变耕地的使用性质，不得种植国家违禁的植物等，违者其责任自负。乙方如遇甲方种植玉米制种时，乙方不得在甲方规定的隔离区内种植商品玉米，以免影响制种。
九、乙方必须自觉遵守和维护甲方的各项规章制度，遵纪守法，确保场区的安定团结。
十、甲方无偿为乙方提供住房，但乙方用水、电及住房维修等费用自负，对所占公家住房进行养殖的另行收取租赁费，具体收费标准协商后决定，其作物晾晒场地等在不占用耕地的情况下，由甲方无偿提供，双方协商选点。
十一、甲方负责供水设施的管理和维修，甲方统一安排浇灌，如遇供水紧张时，安排夜间浇灌，不执行者，甲方将不再安排浇水时间，所造成的经济损失由乙方负责。如遇人力不可抗拒的自然灾害（河床移位、黄河改道等），参照国家有关规定，双方协商后解决。
十二、本合同在履行期内除甲方上级部门政策变更或解除外，双方均不能随意单方终止合同，如乙方不执行本合同上述条款的，甲方有权终止本合同。本合同期满后，甲方如继续对外承包时，在同等条件下，乙方优先。
十三、本合同双方必须严格履行，发生纠纷时，双方协商解决，协商不成可向合同履行地人民法院进行诉讼解决，对本合同未尽事宜，双方协商做出补充规定。
十四、本合同一式三份，甲乙双方各持一份，自签订之日起生效。
发包方：
承包方：
签订日期：年 月 日
承包合同 篇3
活动室承包经营合同
本合同当事人
发包方（以下简称甲方）：
承包方（以下简称乙方）：
为了更好地开展活动室经营服务，经甲乙双方充分协商，就乙方承包经营甲方的活动室事宜达成一致，并签订本合同书，以资双方共同遵守。
第一条 合同标的
甲方将座落在 活动室承包给乙方经营，乙方根据本合同书约定享有经营管理权和承包受益权。
乙方对甲方所有的活动室的现状已有充分了解，愿意承包经营甲方的上述活动室，并保证合法经营。
第二条 经营方式
乙方承包经营期间，可实行内外经营制，采用独立核算、自负盈亏、自主经营、自主用工的方式。
第三条 经营范围
乙方承包经营期间，可在现有的活动器材的基础上主要从事健身器材、冷饮、象棋类、休闲茶厅、咖啡厅等类经营活动(注：甲方现有设备由承包方承购，价格双方协商确定；承包区域内严禁使用液化气、明火等危险事项，一经甲方发现将立即取消合同，限定乙方在7
天内撤离该场地，乙方无条件服从，乙方的所有损失将由自行承担)。
第四条 经营时间
乙方的营业时间为：
周一到周五
周六到周日
第五条 承包期限、用途
1、承包期限为_月，即从年 月 日起至年 月 日止。实际承包期限自甲方移交之日起算。
2、承包期满,甲方有权收回该场所，乙方应如期交还。
乙方如要求续承包，则必须在承包期满_2_个月之前书面通知甲方，经甲方同意后，重新签订承包合同。
第六条 承包金及支付方式
1、承包该活动室前半年不交纳租金，但必须按月缴纳水电费及物业服务管理费。水费元/吨；电费元/度；物业服务管理费元/平米，当月据实结算，延期支付将视为乙方违约。
半年以后该活动室租赁月单价为： 元/平方米，出租面积为㎡，每月租金为：元（大写： ）
2、租金支付方式如下：
A 按半年付款，每半年支付的租金为人民币 元（大写： 仟 ），每年上半年度的租金到期前的一个月内支付下半年度的租金，以此类推；
B 乙方向甲方缴纳保证金__万，乙方如有违约行为造成损失的，应照价赔赏，甲方将直接从保证金中扣除。乙方无违约行为的，甲方应在协议解除或终止后及时退还保证金。
3、乙方缴纳的保证金由甲方保管期间，不计收利息。
第七条 承包期间相关费用
1、乙方交纳以下费用：
乙方应按时交纳场地水电及其他与经营相关的费用，如不按时交纳费用甲方将视乙方为违约。
第八条 消费卡
乙方可以采用一卡通制的消费活动，该卡可以作为顾客进入活动室楼栋的门禁卡及在活动室消费活动的会员卡。
第九条 甲方的权利义务
1、甲方有权按约定收取租金、保证金和其他一切相关费用。
2、本合同签订后甲方应及时将活动室移交给乙方使用，乙方在确认甲方提供的设备设施（羽毛球网、羽毛球拍、台球桌、台球、乒乓球桌、乒乓球以及照明设备）等处于适用状态，能够满足乙方正常承包经营需要时予以接收。
3、甲方有权监督本活动室的经营范围，有权维护活动室的利益不受损害。
4、甲方有义务协助乙方对活动室进行宣传，提高活动室的宣传力度。
第十条 乙方的权利义务
1、乙方应按约定及时足额缴纳租金和保证金。
2、乙方应当合法经营。
3、乙方应当爱护甲方提供的活动室设备设施，适时维修和保养。退租时需能正常使用，如有损坏需照价赔偿。经营期间的水电费用及其他有关部门收取的费用均由乙方自行承担。
4、乙方确需适当调整活动室装饰的，应当事先征得甲方书面同意，所有费用由乙方承担;在合同解除或终止时，乙方应当将调整后的装饰等无偿地移交甲方享有。
5、乙方在经营中不得违反国家的政策和法律,否则后果与经济责任自负。乙方不得与第三方之间签订任何合同协议，否则甲方将视乙方违约。
6、未经甲方同意，不得擅自使用甲方财产对外提供担保，不得擅自处置甲方财产。
7、乙方不得以甲方活动室名义对外进行担保或从事与经营范围无关的经营活动，如赌博、网吧等，不得使用煤气明火类器具(否则视违约)，不得作出任何有损甲方利益的行为。
8、乙方必须负责活动室内人员的安全，做好消防管理，如发生一切安全、意外均由乙方全部承担。
第十一条 违约责任
1、双方应当全面履行本合同协议书约定，任何一方违约的，均应向守约方承担违约金：双倍的保证金;违约金不足以弥补守约方损失的，还应当赔偿守约方的损失。一方违约的，守约方有权提前解除
或终止本合同的履行。
2、承包期间，乙方逾期交纳本合同约定应由乙方负担的费用，每逾期一天，则应按上述费用总额的 10 %支付甲方滞纳金。
3、在承包期满，乙方应如期交还经营场所。乙方逾期归还，则应向甲方支付双倍承包金，乙方还应承担因逾期归还给甲方造成的损失。
第十二条 合同的变更,解除或终止
1、本合同生效后即具有法律约束力，发包、承包双方均不得随意变更或解除。
2、本合同履行期间，如国家有关政策与本合同签订时相比，发生重大变更，发包、承包任何一方利益受到重大影响，双方都互不找责。
3、发包方如违反本合同规定,干扰承包方的经营管理活动,使承包方无法继续经营下去，承包方有权解除本合同以及暂停支付承包费用。
4、本合同规定的承包期满,发包承包双方的权利,义务履行完毕后,本合同自行终止。
第十三条 争议解决
甲乙双方在合同执行过程中发生争议，双方应本着友好合同的态度进行协商，若协商不行，则应向承包场所所在地的人民法院提起诉讼。
承包合同 篇4
修建方： (以下简称甲方)
电话：13985277123
承建方： (以下简称乙方)
电话：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就修建房屋、工程合作事项协商达成一致，签订本建筑合同，具体事项如下：
一、工程地址：
镇远县羊坪镇中街，上至胡松鹤，下至刘大炮家。
二、甲方现要修建的房屋为四楼壹底。
三、甲方负责钢筋水泥、砂、门窗、扶手、地板砖材料。(注：乙方在打线胶板当天甲方包生活费壹餐)。
四、乙方承包该工程的内容：
1、采用扫地出门方式(全包干式)。
如：支撑模板(含木板、木方、铁钉、铁线)和电锯钢筋制作安装，浇砼(含保养)，砌砖、内外顶棚、批灰、粉刷、安地板瓷砖、厨房、洗手间、楼梯等。
五、乙方必须按照甲方的要求施工。
六、乙方在修建过程中，必须严格执行国家施工安全操作规程，坚决杜绝任何违反安全操作规程的施工行为。如出现安全事故一切由乙方负责，甲方不承担任何责任。
七、承包单价：
按实际面积计算，每层楼打线胶每平方米为242.00元。
八、付款方式：乙方每修建完一层楼后付工钱65%，然后每层楼批灰、粉刷、安地板完工后付工钱3000.00元，房屋全部修建完工，经甲方验收合格后，付清该工程尾款。
九、乙方在修建过程中，不得以任何理由拖延工期，除特殊情况外，如乙方在修建该工程时，又承包其它工程等原因，造成该工程停工三天，甲方有权叫其他工程队进场施工，如乙方进行阻挡，所造成的损失由乙方负责。
十、该工程的工期为20xx年底完工，乙方必须保质保量完成，如20xx年底完成不了，所造成损失由乙方承担。
十一、以上合同一式二份，甲、乙双方各执一份，签字之后本合同立即产生法律效力。
甲方签字：
乙方签字：
20xx年 月 日
承包合同 篇5
甲方：
乙方：
丙方：
现将驻下康布村工作队通过活动办项目渠道争取的养猪示范场，交予家庭贫困的甲方无偿使用，用于改善其生产生活状况。
一、合同期内，甲方拥有养猪示范场的管理和使用权，并负责日常维护，如在合同期养猪场因甲方经营不善，造成集体财产损失，乙方随时有权回收养猪场，转交有经营能力的其他贫困村民经营。
二、乙方拥有养猪场的所有权，财产属村集体所有，为村委会集体财产。乙方负责监督甲方合理经营使用养猪场。
三、丙方负责监督甲乙双方履行合同。
四、甲方承包期满，需要向乙方上交1万元的承包经营费，因非人为因素造成养猪场经营失败，可免除承包经营费。
五、乙方在承包经营期满后，要保证养猪场集体财产不减少。养猪场集体财产含养猪场一处，2月仔猪___头，猪饲料___斤。合同期为1年，一年后如甲方经营顺利，群众反应好，甲方具有优先承包经营权。本合同从签订之日起生效。
甲方签字：
乙方签字：
丙方签字：
年月日
承包合同 篇6
发包主(以下简称甲方)：
承包方(以下简称乙方)：
甲方总承包 的土建工程，现由乙方根据施工图纸的规范和要求，自愿承包工程水电安装清工，经双方协商签订如下合同，供双方履行。
一、承包的范围与内容：
承包的范围： 的水电安装以及生活用电、用水，施工用电、用水，施工现场的平时水电检修与维护，甲方不承担任何费用。
乙方施工内容:洁具、卫生间等排污水管、阳台、屋面雨水管安装、空调线进出管预埋，弱中线管、地下室全部线管和电线，各户进主线管，各开关箱，屋顶避雷网系统，各楼面天棚线管预埋。
二、乙方进入现场后，必须听从开发商项目部监理质检，以及甲方现场管理人员的指挥、协调。乙方必须按严格要求按图纸及设计变更规范施工，如违反所造成的返工，浪费材料等涉及的费用与责任全由乙方承担，不得在工作上随意乱抛东西、材料，发生每次每人罚款叁佰元。必须确保工程的质量与进度。
三、甲方提供材料，但是乙方必须要有领(借)手续，否则仓库保管人员有权拒绝领料。
四、乙方进入现场的一切施工工具，劳保用品，都由乙方自备，特殊工种要有操作证，批准进入现场须持有效证件。
五、提倡文明施工，做到工完场清，每一层要及时清理多余的材料，并加以加收与利用，要搞好各班组之间的关系。每层现浇砼时，要指派人员跟班负责看守望以便线裂能及时维修，上班必须戴安全帽上岗，否则每人每次罚款50元。
六、乙方进入现场后，要听从甲方安全人员的指挥，不准打架斗殴，惹事生非，聚众闹事，更不得有偷盗行为，偷盗一旦被抓者，当事人将以被偷财物价格的100倍处以罚款，并逐出工地，乙方也将适当受到经济处罚，情况严重者移交公安机关。
七、乙方要根据甲方现场提供的施工进度，在保证质量、安全生产的情况下，最好能提前完成任务。
八、结算方式：以开发商提供的施工图纸的实际面积为准计算(屋顶斜坡不计算面积)。
甲方以 元/㎡(建筑面积)人工费承包给乙方。
支付工程款 。工
九、付款方式：以工程进度到 程进行到中途不发生任何借支现象(特殊情况除外)，乙方还要按时发放工人的工资，不准将工资移用，挪用或调配到其他地方使用。余款待工程竣工验收后
十、乙方必须在每栋楼浇砼之前做好水电管线预埋工作，否则返工影响其它工种进度，窝工费用等乙方全部承担。
乙方必须做好预埋件工作，不得随意在楼面上、墙上打洞开线槽，必须通过甲方同意，且乙方堵好且不准漏水且每次每个洞罚款叁佰元。
十一、甲方具有以上条款最终解释的保留权。
十二、本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，一份交开发商保留，合同签订后即有法律效应。
甲方签字：年 月 日
乙方签字: 年 月 日
承包合同 篇7
甲方： 身份证号： (以下简称甲方) 乙方： 身份证号： (以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商同意，行签订如下合同。
甲方在冷水滩区上岭桥镇卫东村何家组新建住房一栋，建筑面积约750平方米，由乙方主承包施工。建筑面积以最后完工实际测量为准。
一、承包方式
采用包工不包料方式承包。甲方提供建房所需的材料，包括：红砖、河沙、石灰、水泥、钢材、水管、下水管、水电。
乙方提供劳务、建筑技术、脚手架用材、机械、码钉、模板、撑树、铁钉、扎丝及生产生活用具等。
二、承建项目
乙方按照设计图纸或甲方提出的要求承建(注：一楼层高3.5米，二楼层高 米)。甲方房屋主体工程的建筑，包括：地基建设、墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋、抬装预制板、现浇混凝土、一层地面混凝土及地面、外墙四周散水、门前台阶砼垫层;装饰室内粗粉刷、外墙四面贴瓷砖、落水管;顶层层面加浆磨光，同时作好防渗处理及屋顶琉璃瓦铺设完工等房屋建筑工程的所有施工工序。
三、承包价格
按建筑面积每平方米195元(大写壹佰玖拾伍元)，建筑面积以国家现行法律法规所规定的计算规则为依据，按实际完成的建筑面积计算。
四、付款方式
主体工程每层抬板完工付总工程费的70%，室内粉刷按进度付款，外墙瓷砖等其它项目按承建要求全部完工，并经甲方验收合格再付总工程费的20%，剩余总工程费用的10%作为质量检验保证金(应对自然天气等)，自甲方验收合格之日起经历大雨两次，房屋无漏水等质量问题后，一次付清总工程费用的10%，基础完工预付肆仟圆整。
五、双方责任
甲方负责水电供给及原材料及时进场。乙方必须保证工程质量，按设计图纸和甲方要求施工，节约材料，并保管好材料，不得丢失。
六、质量要求
乙方应当按照国家规定的房屋质量标准和要求组织施工，不合格由乙方负责返工，返工的费用全部由乙方负责。
七、注意安全
安全文明施工，如果乙方施工人员出现工伤等意外事故，一切后果由乙方负责，甲方不负担任何责任和费用。因施工造成他人、财物的损伤、损失等事故，一切由乙方负责，甲方不负担任何责任和费用。文明施工，讲究职业道德，讲究清洁卫生。
八、工期要求
主体工程工期为3个月，从签订合同之日起计算，乙方必须在20xx年4月1日前完成主体工程，完工时间不能超过10天，乙方不能因各种原因拖延甲方建房完工时间。乙方所需材料，应两天前向甲方提出计划，以便迅速筹备。
九、其他未尽事宜，由甲乙双方协商解决
本合同一式二份，甲乙双方各执一份，从签字之日起生效。
甲方签字(章)： 乙方签字(章)：
年 月 日
承包合同 篇8
甲方
乙方
经甲乙双方协商：
一、甲方将占地100 平方米，以包工包料方式承包给乙方，承建楼房二层，框架式。内外墙不砌砖墙。以框架建筑面积计算，每平方米陆佰陆拾元(￥：660元)计算，实建实量。
二、承包范围
1、挖基础土方，⒈5米⒈5米1米。天然基础，分二级倒，第一级80厘米。
2、地基、地梁、柱子、楼房板面用C25混泥土，一楼垫层填5厘米厚的石粉。
3、地基垫层用C20混泥土。
4、钢材用料，友钢;地网14厘米;柱18厘米，8条;板筋8厘米，梁铁根据楼房比例用料。
5、土方回填由甲方负责。
6、甲方负责水电到位。
三、付款方式
1、合同签之日甲方付人民币贰万元整(￥：20000元)。
2、砌好地梁甲方付人民币壹万元整(￥：10000元)。
3、一楼板面砌好甲方付人民币贰万元整(￥：20000元)。
4、二楼柱子砌好甲方付人民币贰万元整(￥：20000元)。
5、二楼板面砌好甲方付人民币叁万元整(￥：30000元);
6、二楼板面，拆模板一星期内甲方付清余款。
四、未尽事宜，甲乙双方协商解决。
此合同自签订之日起即时生效，并具有同等法律效力。甲乙双方应共同遵守合同内容，此合同一式两份。
甲方 乙方 证明人 二〇一三年 月 日
【实用的承包合同集锦8篇】相关文章：
9.实用食堂承包合同