承包合同

时间:2022-09-22 12:15:37 承包合同 我要投稿

关于承包合同锦集7篇

  随着时间的推移,合同的使用频率呈上升趋势,它可以保护民事法律关系。那么一般合同是怎么起草的呢?以下是小编整理的承包合同7篇,欢迎大家分享。

关于承包合同锦集7篇

承包合同 篇1

  发包人:(以下简称甲方)

  承包人:(以下简称乙方)

  为加强企业管理,提高企业经济和社会效益,甲方决定将所承揽的工程实行内部承包,为明确甲乙双方的责任、权利和义务,依据现行的《中华人民共和国合同法》和《建筑法》及《建设工程施工合同》(GF-1999-020_文本),结合本工程的实际情况,经双方协商一致,签订本合同。

  一、工程概况:

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  3、工程内容:

  承包范围:

  承包范围:。

  1、承包人对本工程进行施工总承包,即按本工程施工图纸的内容除业主另行专业分包项目的全部百叶制作、安装工程等均由承包人负责总承包施工。

  2、承包人按合同约定的承包范围:包工、包料、包工期、包质量、包安全、包交房、包工程全部风险(含政策和市场价格风险)的全部项目。

  3、承包人不得对承包工程主体工程项目进行分包,其他项目未经发包人允许不得分包,一经发现承包人擅自分包,承包人须按合同总价的10%向发包人赔付违约金,发包人有权立即终止本合同,承包人于合同终止日十天内无条件退场,所造成的一切损失均由承包人负责,劳务分包除外。

  4、承包人对承包范围内的全部工程的质量、安全、工期、文明施工等负有完全责任。承包人对施工现场内的其他单位、人员负有安全文明施工及安全的总包管理责任和连带责任。

  二、质量标准:

  质量标准:达到〈〈建设工程施工质量验收统一标准〉〉(GB50300-20_)合格标准。

  三、合同工期:

  合同工期总日历天数:天。

  四、承包方式及合同价款:暂定金额(大写):

  五、结算及付款方法

  1、结算办法:参照甲方与业主签订的施工合同的相应条款。

  2、乙方应向甲方上交本工程总造价的2.5%作为甲方的管理费,用作甲方协调费。若协调费不超出所缴管理费,甲方不再收取;若超出则甲乙双方按比例分摊。税金、定额测定费等,由甲方代扣代交,各种税费均由乙方承担。

  3、本工程与建设单位发生的工程款拨付、材料供应等经济业务,均由甲方财务部门或委托代理人凭甲方统一印制的手续办理,否则出现所有经济纠纷与民事责任,甲方概不负责。

  4、乙方向甲方支取工程款,需持甲方统一印制的本企业内部收款收据,并经甲方分管负责人和经办人签章后,报甲方主要负责人审批,待批准后到甲方财务部门办理拨款。否则甲方财务部门可拒付。另:乙方不得以任何形式私自去建设单位(总承包单位)支取工程款,更不能以白条形式支取工程款。否则甲方将按乙方支款总额的20%收取罚金,并有权利更换施工队伍。

  5、拨款方式:执行甲方与建设单位所签订施工承包合同约定的拨款方式,在建设单位工程拨款到位的情况下,扣除应上交有关部门税费等款额后剩余转付乙方。但在下列情况下,乙方承诺甲方可拖欠乙方工程款:

  (1)建设单位(总承包单位)拖欠甲方工程款;

  (2)甲方尚未同建设单位办理竣工结算;

  (3)虽然甲方已同意建设单位办理竣工结算,但甲方对乙方已付款比例不低于建设单位对甲方已付款占应付款的比例。

  6、竣工结算完,甲方收到业主全部结算时30天内与乙方履行内部结算,等甲方收到建设单位全部工程款后(保修金除外),甲方财务部门与乙方进行财务结算,余款在扣除保修金后一次付清。

  7、因乙方原因在施工中发生的安全事故由乙方负责,承担全部经济责任,并接受甲方的处罚。

  六、物质供应:

  1、甲方与建设单位合同约定的建设单位供应给甲方的物资,为甲方供应给乙方的物资。

  2、乙方自购材料应为合格品,合格证应齐全,且应保证材料质量,出现材料质量问题应有乙方自负。

  3、乙方供应的产品应为合格产品,乙方施工机具应为符合机械设备安全管理规章制度及有关规范要求的合格机具,否则出现的一切质量事故由乙方负责。

  七、甲方职责:

  1、负责与建设单位及上级各部门联系工作,办理工程拨款,协助乙方办理有关施工手续,收缴各种税费。

  2、负责履行甲方与建设单位签订的承包合同内容,协调组织工程管理工作。

  3、提供业主提供的图纸,有关技术人员会同乙方参加图纸会审,对工程的工期、质量、造价、交付使用后的保修向建设单位负责,全面检查指导,督促乙方的工程进度,监督、检查乙方的工程质量、施工、技术、财务管理、安全生产及文明施工等各项工作,在检查中发现的各类问题,勒令乙方限期整改,并依据国家法律有关条款、合同及约定、甲方的规章制度对乙方进行处罚。

  4、负责质量检查监督,审查乙方的各类月报表。

  5、甲方有权对乙方使用施工材料的质量、实际消耗量等,进行检查或抽查,发现有质量问题和材料实际使用量与额定消耗量出入较大时,除追究乙方相应责任外,并处以罚金,并随时更换施工队伍。

  八、乙方职责:

  1、乙方应严格遵守执行甲方的各项规章制度和要求,接受甲方的管理模式及各项管理,严格按规范和施工图的实际要求施工,并按现行的施工规范标准组织施工,确保工程质量,自觉接受上级各有关部门及甲方的质量检查、监督和管理,对承包范围内的工程向甲方负责。

  2、依据施工组织设计好施工准备工作,积极组织劳动力,按进度计划组织实施,确保工程按期完成。当乙方进度、质量、安全等不能使甲方满意时,甲方有权解除本合同,其损失有乙方承担。

  3、负责工程的图纸会审,及时搜集整理施工中发生的签证手续,负责编制完整合格的质检、技术、安全、经济资料,参加甲方通知参加的各种会议,按时向甲方递交各类准确的报表和计划,工程竣工后及时向甲方递交竣工验收报告,及时准确地编制竣工图决算,在上级有关质量监督部门验收达标后,按要求向甲方及有关单位送交完整的技术资料存档,工程竣工档案资料送交甲方工程管理部一份存档。

  4、按施工组织设计及甲方等有关部门的要求,自觉做好安全工作,自觉接受甲方及上级有关部门的检查和指导,做到安全生产,杜绝人身设备等安全事故的发生。乙方施工期间本工程出现的一切安全事故(即人身重伤事故、重大机械设备损坏事故、重大火灾事故、重大交通事故、重大环境污染事故和重大垮(坍)塌事故、大面积传染病和集体食物中毒事故等,包括但不仅限于以上内容)、质量事故及违约罚款,均由乙方承担一切费用和责任,并接受甲方的罚款和各项处罚。

  5、按施工平面布置图布置现场,搞好现场文明施工,工程交工前负责施工范围内已完工程的成品保护。

  6、对乙方责任造成的工程质量问题无偿修理和返工,对甲方与建设单位合同约定的保修期间内的保修项目无偿保修。

  7、积极配合甲方催要工程款。

  8、甲方与业主所签订合同中承包人的义务、责任,对本合同中的乙方均具有约束力。

  9、乙方人员施工中发生的人身及设备事故和工作时间以外及施工现场外的任何意外伤害事故,由乙方承担全部责任和全部费用,并全部承担各方罚款。

  10、乙方不得将承包的本工程以任何形式再转包或分包给任何单位,否则乙方接受甲方的罚款及经济损失。

  11、乙方必须每月及时足额发放其在本合同工程中施工的所有人员的工资,否则在乙方承担责任的前提下,甲方有权从乙方应得任何工程款项中扣除应发员工工资相等的款项,代乙方直接发放到被拖欠者手中,此款项作为甲方向乙方的拨付工程款,乙方予以承认并办理财务手续,接受甲方处罚。

  九、进度计划及工期控制:

  严格按照招标文件要求和投标文件承诺的工期施工,如因乙方原因未能按时完成,甲方经要求无效后,可采取果断措施直至终止合同,由此发生的各种费用均有乙方负责,因乙方原因造成的本工程工期延误,乙方应全部分摊建设单位对甲方的罚金,甲方还按企业内部规定加罚乙方。

  十、质量检查与验收:

  1、乙方应严格按现行施工规范标准及图纸要求施工,自觉接受建设单位、质量监督站、监理及甲方的检查,并对检查查出的问题,自觉整改返工,由于乙方原因导致的工程质量事故由乙方负全部责任和承担全部费用。

  2、阶段验收,应在资料合格自检合格的基础上通知有关部门验收;竣工验收应在甲、乙、建设单位初验达到规定等级后,由乙方递交竣工报告,报请质量监督部门评定等级。如达不到合格要求的等级,乙方应承担甲方对建设单位合同约定或文件规定的罚金和损失,乙方还应按照甲方内部规定接受处罚。

  十一、安全文明施工:

  1、乙方应建立在安全施工保证体系,设专职安全员,制定安全施工生产管理制度和安全文明生产责任制度,并按规定采取严格安全防护措施,在施工中发生的一切安全事故,乙方应负完全责任和承担一切经济损失,包括各级罚款。

  2、发生重大伤亡事故,乙方立即通知甲方,如有隐瞒不报,除承担责任外,按照规定给予经济处罚。现场达到滕州市安全文明工地标准。

  十二、工程保修:

  按甲方同建设单位合同约定的保修期(没约定的按有关部门颁发保修办法)从工程正式办理竣工验收之日起算起,保修期内保修范围乙方应无条件无偿保修,待保修期满建设单位将保修金返还给甲方后,再由甲方返还给乙方。

  十三、补充条款:

  1、乙方必须保证工程质量、工期、安全,因乙方原因造成的业主、监理等对甲方的各类罚款,均由乙方承担。另外甲方将酌情对乙方进行处罚。

  2、水电费、临设等均由乙方承担。

  3、保修金按甲方与业主签订合同的保修条款规定,由乙方承担。

  4、施工过程中的资料费、试验费等应由乙方承担的部分,全部由乙方承担。

  5、本合同不详、表述不到位的全部执行甲方与业主签订的合同。

  十四、其他事项:

  1、本合同一式四份,甲方一份,乙方一份,自双方签字盖章后生效,至工程交付建设单位使用、双方内部结算、财务结算、工程款交付完毕后,除保修款仍然有效外,其他条款即告终止,保修期满后有关保修条款失效。

  2、本合同条款双方应严格遵守,如有违约,由违约方承担一切损失及责任。

  3、本合同在有效期间内出现争议和纠纷时由双方协商调解,如调解不成,须在甲方所在地的仲裁部门进行仲裁或法院诉讼。

  4、双方在签订本合同的同时须签订《安全生产管理协议书》、《消防安全协议书》。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

承包合同 篇2

  甲 方:_______________

  乙 方:_______________

  质量是生命,安全出效益。为确保该工程按时按质竣工验收,现将该工程所有水电安装作业承包给乙方,特定如下合同:

  一 承包方法:

  1 承包形式:单包,即包工不包料。

  2 工作量:工程上的水电安装;临时设施上包括:办公室、门卫、仓库、宿舍等的照明、插座等用电的接线、敷设。文明设施配套上:材料归堆、材料进退场装卸、现场文明清理等都属乙方工程承包范围。

  3 承包价格,按国家招标建筑平方每平方米 元。按图纸设计和甲方要求,不论中途是否变更,一次性包定。

  二 工程进度:

  按甲方及业主要求,总工期 天,基础、主体阶段跟着土建进度走,敷线盒、灯座、穿线、安装开关等必须按甲方制定的生产小段进度计划如数完成,乙方如完不成生产任务,甲方有权采取小段罚款进行制约。

  三 工程质量:

  项目部对该工程质量管理目标——一次性验收合格,争创优质主体。乙方必须熟悉图纸、按图纸施工精选技术力量过硬、素质高的施工队伍,保证正常的使用功能,使业主、甲方满意,确保竣工验收顺利圆满。

  四 安全:

  必须保证施工安全,杜绝任何大小事故。乙方必须配备安全员,安全帽由各工种自备,但乙方需购置符合国家安监合格产品,对职工要签定好安全合同,分项工程要有安全技术交底,服从现场安全管理,发现隐患及时汇报,所有施工中的安全由乙方(承包人)负责,甲方不承担任何责任。

  五 甲方负责一定的照明用电费用,其他超出的用电费用由乙方自理。

  六 文明卫生

  1 现场每天保持整洁,讲文明、讲卫生,工种间互相协调、配合、不争不吵,给业主和监理留下好印象。材料进场堆放整齐、垃圾归堆,材料每天做到工完场清、不浪费,发现浪费加倍罚款。

  2 职工宿舍生活区:宿舍内被褥、衣物叠放整齐,并经常拿到太阳底下晾晒起到杀菌、消毒作用;厕所、水沟等要经常用水冲洗;地面要每天打扫、清理,班组内宿舍班组人员轮流值日,宿舍外的班组之间轮流值日,垃圾应运至指定堆放地点;剩余饭菜禁止乱倒,应倒入指定的桶内;不随地大小便、不说脏话、不交头接耳、不酗酒、不成帮结派、打架斗殴、不赌博、不看色情录像和书籍;服从门卫管理,遵守进出时间;语言文明,不酒后闹事,班组和职工之间一定要签定好职工治安责任制合同。

  七 罚款制度

  施工不带安全帽罚款50元/人次;帽带不扣罚款20元/人次;赤膊穿拖鞋施工罚款50元/人次;悬空抛物罚款100元/人次;井字架吊篮乘人罚款100元/人次;宿舍内私拉电线罚款50元/次;烧电热水器、电炒锅、电炉罚款50元,并没收;点白日灯罚款20元,酗酒闹事、打架斗殴出现一次处以200-500元的罚款,除追究其责任外,情节严重的交当地执法部门处理;乱倒剩余饭菜罚款20元;在新建楼内大便罚款100元;不服从现场管理、指出问题而不及时整改者罚款100元。

  八 合同期内乙方必须信守合同 。如乙方在施工中质量和进度等达不到业主和甲方的要求,甲方有权中途更换承包人和采取其他制约措施;如乙方无理终止合同、合同期内自己退场或未解除合同前退场,承包金额将永久拒绝支付。

  九 由甲方负责一定的用电费用( 30 度/月),超过规定用电量,由乙方自己负责。

  十 付款方式

  平时按工程进度预付生活费,每人、每月不超过400元,其余到竣工验收后按总承包金付足70%,余30%在竣工验收后一年内付清。

  十一 此合同一式三份,双方签字后生效,各执一份为凭,存档一份,并作为甲乙双方当事人法律依据。

  甲方:_______________

  乙方:_______________

  日期: 年 月 日

  承包工程合同范本三

  委托方(甲方):_________

  承接方(乙方):_________

承包合同 篇3

  出让方(以下简称甲方):

  受让方(以下简称乙方):

  根据国家有关规定,经甲乙双方充分协商,双方本着平等、自愿、有偿的原则,为明确土地承包经营权,通过友好协商,订立本合同。

  第一条:甲方依据本合同转让土地承包经营权,土地所有权属中华人民共和国。地下资源、埋藏物和市政公用设施均不在土地承包经营权范围。

  第二条:乙方根据本合同受让的土地承包经营权,在使用年限内可以转让、出租、抵押或用于其他经济活动,其合法权益受到国家法律保护。但不得进行中华人民共和国法律所不允许的活动。乙方并有依法合理开发、利用、保护土地的'义务。

  第三条:甲方转让承包土地位于_____,编号为_____,总面积为____平方米。(见附件______地块地理位置图)

  第四条:乙方与土地所有者另行签订土地承包经营权的年限。

  第五条:土地用途:生产经营、种植业。

  第六条:双方的权利和义务

  (一)、甲方的权利和义务

  1.按合同约定进行转让;

  2.维护乙方的土地承包经营权,不得非法变更、解除承包合同;

  3.不得将转让价泄露给第三方;

  4.将所承包土地及土地上一切附属物(房屋、水井、果树、农作物等)及林权证、按合同约定时间一次性全部转让给乙方;

  5.协助乙方办理土地承包经营权及林权证;

  (二)、乙方的权利和义务

  1.按合同约定转让价格和缴付转让金;

  2.乙方有责任保护承包土地上的林木、排灌、通讯、电力等国家或集体设施;

  第七条:转让金及支付

  1、甲方所承包土地转让金为人民币:________万元;

  2、乙方应在签订本合同后_____日内,支付转让金的50%,即________万元;其余50%,即________万元在__年__月__日前付清,逾期仍未全部支付的,甲方有权解除合同。

  第八条:违约责任

  1、如一方未履行本合同规定的义务应视为违反合同。违约方应负责向另一方赔偿违约引起的一切直接和可得利益的损失。

  2、如果乙方不能按时支付任何应付款项,从滞纳之日起,每日按应缴纳费用的2%缴纳滞纳金。

  3、如果甲方不能按时交付转让或毁约,甲方赔偿乙方人民币:________万元。

  第九条:本合同订立、效力、解释、履行及争议的解决均受中华人民共和国法律的保护和管辖。因执行本合同发生争议,由争议各方协商解决,协商不成的,可以提请仲裁机构仲裁或向有管辖权的人民法院起诉。

  第十条: 附 则

  1、本合同经双方法定代表人签字后生效。

  2、本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;

  3、本合同未尽事宜,可由双方约定后作为合同附件。合同附件与本合同具有同等法律效力。

  签订地点:

  甲 方: (手印)

  乙方:(盖章)

  法人代表:

  代理人:

  20xx年 月 日

承包合同 篇4

  发包方:________________________法定代表人:____________________

  承包方:________________________法定代表人:____________________

  双方根据________________________,经协商签订本合同。

  一、承包形式为上交利润递增包干。

  二、承包期限自___年___月___日起至___年___月___日止,共___年。

  三、上交利润数额

  1.承包方上交利润包干基数为

  2.承包方按_______递增_______%比例上交利润。

  3.承包方上交利润时间按___计算,即___年___月交___元;___年___月交___元;___年___月交___元;___年___月交___元;___年___月交___元。

  四、企业留利分配

  五、国家指令性产品供应计划和生产计划

  六、主要经济技术指标

  1.______年末固定资产原值_____万元,承包期间固定资产增值总额为_____万元,其中_____年_____万元;_____年_____万元;_____年_____万元;_____年_____万元;_____年_____万元。

  2.国家资产的维护____________________;设备完好率达到_____%;固定资产净值率_____%。

  闲置资产处理办法____________________

  3.新产品开发______项,主要新产品是____________________。

  4.承包期间技术改造投资总额______元;______年为______元;______年为______元;______年为______元。

  5.产品质量要求_______________________________________。

  6.主要物资能源消耗指标________________________________。

  7.安全生产和双保指标__________________________________。

  8.出口创汇指标_______________________________________。

  9.产值指标___________________________________________。

  10.人均上交利润______________________________________。

  七、贷款归还,承包前的债权债务处理:_______________________。

  八、双方权利和义务

  (一)发包方:

  1.应按承包合同规定,监督企业管理好资产,监督企业依法经营,照章纳税,履行合同;做好指导、协调、服务工作。

  2.对承包方因经营管理不善,在_____时间内完不成上交利润_____%,或严重违法经营______________________的,发包方会同有关部门核查后,可依法定程序解除承包合同或者更换经营者。

  3.按合同规定兑现奖罚条款。

  4.______________________。

  (二)承包方:

  1.承包方的经营者_______是企业在承包期间内的法定代表人,对企业的生产经营管理活动负有全面责任,按照《中华人民共和国全民所有制工业企业法》第45条规定行使职权。

  2.在国家法律、政策、计划允许的范围内,承包方有权建立以经营者为首的生产经营管理系统。

  3.承包方必须遵守国家法律,执行国家政策和计划,完成合同规定的各项指标和任务,维护国家、企业和职工的合法权益,正确处理企业内部的分配关系。

  4.承包方完成或超额完成承包指标时,分别下列情况,对企业经营者进行奖励:

  (1)__________________________。

  (2)__________________________。

  (3)__________________________。

  5.承包方完不成承包指标时,分别下列情况,对企业经营者进行处罚:

  (1)___________________________________________________。

  (2)___________________________________________________。

  (3)___________________________________________________。

  6._____________________________________________________。

  九、违约责任

  1.发包方违约或非法干预,给承包方造成经济损失,相应调整当年上交利润或延长承包期限。

  2.承包方完不成上交利润指标,除由经营者和其他负责人按合同规定赔偿外,不足部分以企业资金补足。

  3._______________________________________________。

  十、争议的解决方式

  因本合同发生争议时,双方应协商解决,协商不成时,以下列第_____种方式解决:

  1.向_____经济合同仲裁委员会申请仲裁:

  2.向_____法院起诉。

  十一、双方约定的其他事项

  十二、本合同自_____起生效。合同正本一式两分,发包方、承包方各执一份,副本一式_____份,分送_____,_____,_____。

  发包方:(盖章)__________________承包方:(盖章)__________________

  法定代表人:(盖章)__________________法定代表人:(盖章) ______________

  签约日期:_____年_____月_____日

  签约地点:──────────

承包合同 篇5

  合同编号:125043

  发包方:(以下简称甲方)

  承包方:(以下简称乙方)

  根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实、信用的原则,为明确双方权利和义务,结合本工程实际情况,经双方友好协商一致达成如下条款:

  第一条:工程概况

  一、工程名称:

  二、工程地点:

  三、建筑面积:(按实际面积计算)

  第二条:承包方式

  本工程甲方按固定平方米单价发包给乙方,按建筑面积xx元平方米计算(包括人工费、机械、工具费等)。

  第三条:承包范围

  第四条:质保金

  在签订本合同前,乙方已付甲方质保金万元,工程完工时,甲方足额返还乙方。

  第五条:双方职责

  一、甲方职责:

  1.协调与总工程发包方及公司项目部管理人员关系处理。

  2.督促乙方按时保质完工。

  3.工程预付款的催收并发放给乙方。

  4.工程竣工后,工程款的结算。

  二、乙方职责:

  1.负责现场安全文明施工,确保质量,按时完工。

  2.负责与现场各施工人员、各班组的配合、沟通、协调。

  3.负责施工人员的安排、材料计划、施工设备和工具配置。

  第六条:本合同未提及部分(如违约责任、付款方式等),均按总发包方高阳会与李XX、邵XX签订的《水电安装工程劳务承包合同》执行。

  第七条:本合同一式二份,甲乙双方各执一份,合同经甲乙双方签字(盖章)生效,工程完工结算付款完毕,合同自动失效。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  ________年____月____日 ________年____月____日

承包合同 篇6

  一、协商解决

  协商解决争议是最常见也是最有效的方式,也是应该首选的最基本的方式。

  二、调解

  三、仲裁

  当协商和调解不成时,仲裁是国际工程承包合同争议解决的常用方式。(国际上不一定一裁终局)

  可以选择:工程所在国、被诉方所在国或合同约定的第三国仲裁。

  与诉讼方式相比,采用仲裁方式解决合同争议具有以下特点。

  (1)仲裁程序效率高,周期短,费用少。

  (2)保密性。

  (3)专业化。

  四、DAB(Dispute Adjudication Board——争端裁决委员会)方式

  这不同于调解,也不同于仲裁或诉讼。在FIDIC合同中采用的是DAB方式。

  (一)DAB方式的概念

  合同双方经过协商,选定一个独立公正的争端裁决委员会(DAB),当发生合同争议时,由该委员会对其争议作出决定。合同双方在收到决定后28天内,均未提出异议,则该决定即是最终的,对双方均具有约束力。

  (二)DAB的任命

  (1)常任争端裁决委员会,在施工前任命一个委员会,通常在施工过程中定期视察现场。

  (2)特聘争端裁决委员会,由只在发生争端时任命的一名或三名成员组成,他们的任期通常在DAB对该争端发出其最终决定时期满。

  (3)由工程师兼任,其前提是,工程师是具有必要经验和资源的独立专业咨询工程师。

  DAB的成员一般为工程技术和管理方面的专家,他不应是合同任何一方的代表,与业主、承包商没有任何经济利益及业务联系,与本工程所裁决的争端没有任何联系。

  DAB成员必须公正行事,遵守合同。

  (三)DAB的报酬

  对争端裁决委员会及其每位成员的报酬以及支付的条件应由业主、承包商及争端裁决委员会的每位成员协商确定。业主和承包商应该按照支付条件各自支付其中的一半。

  (四)DAB的优点

  (1)DAB委员可以在项目开始时就介入项目,了解项目管理情况及其存在的问题。

  (2)DAB委员公正性、中立性的规定通常情况下可以保证他们的决定不带有任何主观倾向或偏见。DAB的委员有较高的业务素质和实践经验,特别是具有项目施工方面的丰富经验。

  (3)周期短,可以及时解决争议。

  (4)DAB的费用较低。

  (5)DAB委员是发包人和承包人自己选择的,其裁决意见容易为他们所接受。

  (6)由于DAB提出的裁决不是强制性的,不具有终局性,合同双方或一方对裁决不满意,仍然可以提请仲裁或诉讼。

  例:与诉讼方式相比,采用仲裁方式解决国际工程承包合同争议的优点有( )。

  A.效率高

  B.周期短

  C.费用少

  D.约束力强

  E.保密性好

  答案:ABCE

  例:在国际工程承包合同中,根据工程项目的规模和复杂程序,DAB争端裁决委员会的任命有多种方式,只有发生争端时任命的是( )。

  A.常任争端裁决委员会

  B.特聘争端裁决委员会

  C.工程师兼任的委员会

  D.业主指定争端裁决委员会

  答案:B

  例:在国际工程承包合同中,采用DAB(争端裁决委员会)方式解决争端的优点有( )。

  A.DAB委员可以在项目开始时介入,了解项目管理情况及存在问题

  B.DBA委员由行政主管指派,裁决具有公正性、中立性。

  C.DBA的裁决具有终局性,避免二次纠纷

  D.DBA的费用较低

  E.DBA解决纠纷的周期较短

  答案:ADE

承包合同 篇7

  甲方(出让方):乙方(受让方):(以下简称乙方)

  为了加速村组经济发展,扩大优质效经济发展规模,切实维护土地流转双方的合法权益,根据《中华人民共和国农村土地承包法》和有关政策法规的规定,本着互愿互利,公正平等的原则,经甲,乙双方协商,订立如下土地承包经营权流转协议,以资双方共同遵守。

  一、甲方采用有价租赁的方式将其经营的土地流转给乙方,供其开展农作物种植,水产养殖、休闲娱乐、观光旅游、历史文化等经营建设和使用。

  二、协议双方约定,土地承包经营权流转期限为二十年,从 年 月 日起至年 月 日止。

  三、甲方将承包的土地亩流转给乙方,该土地位于;四至:东至 ,西至,南至,北至。

  四、协议双方约定,土地流转价款前三年为100元/亩,(大写:人民币壹佰元/亩)。从第四年开始每年130元/亩。每年交清时间为每一个整年度的前一个月,逾期三个月未缴纳土地流转费款时,甲方有权收回流转土地。

  五、甲方负责协助乙方按协议行使土地经营权,不得干预乙方正常的建设生产经营活动,并负责解除来自村民及外

  来的一切阻饶。

  六、乙方在受让的土地上,具有建设、生产、经营自主权,且承包期内乙方具有独立转让权利,但在转让同时需向甲方说明,使其受让方继续按照本合同所有条款执行。

  七、甲方非法干预乙方生产经营,擅自变更或解除合同,给乙方造成损失的,由甲方全额赔偿。赔偿金额将从下年度租金中扣除。

  八、本合同不受村领导干部变动限制

  九、其他约定事项

  1、关于对流转土地上现有的附着物处理问题。甲方流转给乙方的土地应是净土地,乙方对现有土地上的附着物不作任何赔偿,甲方无条件解决。

  2、在承包期内,如上级部门征用这方土地,赔偿所有按甲乙双方二八分成,甲方二成,乙方八成,土地赔偿归甲方。

  3、甲方应协调水源、电源及建坝基用土供给,以及通往田间的所有道路的畅通,保障乙方正常建设、生产、经营。

  十、本合同未尽事宜,由双方共同协商,做出补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

  本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

  甲方(签字):乙方(签字):

  20xx年9月18日

【关于承包合同锦集7篇】相关文章:

关于承包合同锦集五篇08-10

精选承包合同锦集九篇09-16

【精选】工程承包合同锦集10篇09-12

有关承包合同锦集5篇08-30

承包合同模板锦集八篇08-29

承包合同锦集十篇08-17

【推荐】承包合同锦集9篇08-15

【精选】工程承包合同锦集8篇08-12

【精华】承包合同锦集九篇08-11

实用的承包合同锦集7篇08-11