委托合同

时间:2023-01-20 15:36:01 合同范本 我要投稿

委托合同范本汇编15篇

  在不断进步的社会中,越来越多的人通过合同来调和民事关系,正常情况下,签订合同必须经过规定的方式。那么问题来了,到底应如何拟定合同呢?以下是小编整理的委托合同范本,欢迎阅读与收藏。

委托合同范本汇编15篇

委托合同范本1

  甲方:_________(委托人)

  乙方:_________(期货经纪商)

  丙方:_________(全权委托期货交易受任人)

  兹以甲方依「期货经理事业管理规则」(以下简称管理规则)之规定,与丙方签订期货交易全权委任契约,赋予丙方就全权委托期货交易资金得全权代理甲方执行期货交易行为;并与保管机构签订委任契约,赋予保管机构就上开交易所需帐户开立、契约签订、保证金与权利金收付及结算交割之全权代理权。为此爰由保管机构代理甲方并会同丙方,与乙方共同依台湾期货交易所股份有限公司(以下简称期货交易所)期货经纪商受托契约准则及相关法令章则规定,签订本契约,各方同意遵守下列条款:

  第一条 乙方之说明义务

  乙方应依期货商管理规则之规定,指派专人针对期货交易契约内容、相关之风险预告书及交易程序等为甲丙方暨保管机构进行解说,甲丙方暨保管机构听取解说后,应在双方同意之「期货交易风险预告书」、「期货选择权风险预告书」、「选择权风险预告书」、「当日冲销交易风险预告书」签章。

  第二条 完全契约

  期货交易所章程、业务规则、期货经纪商受托契约准则、台北市期货商业同业公会期货经理事业经营全权委托期货交易业务操作办法(以下简称业务操作办法)之规定;财政部证券暨期货管理委员会、期货交易所随时公告事项及修订章则暨期货经理事业管理规则等均为本契约之一部分,本约签定后上开法令章则或相关公告函释有修正者,亦同。

  第三条 开户名称

  立约人依本约开立之帐户(以下称期货交易帐户)专供丙方代理甲方全权委托期货交易之用,应以甲方之名义为之,载明甲方及丙方名称,并编定户名及识别码。

  第四条 委托交易之方式及联系方法

  甲方授权丙方全权代理甲方执行期货交易及下单,甲方就前条之期货交易帐户不得自行委托交易或另行授权第三人委托交易。

  丙方就前项全权代理权得指定其负责人、经理人或受雇人代为行使之。

  丙方代理甲方委托交易应以面告、电话、电报、传真、图文电视或其它经主管机关核准之传输工具等具体明确之口头或书面方式对乙方下达委托,委托内容应包括完成该次交易所需之交易条件。

  丙方同时代理其它全权委托期货交易客户进行期货交易者,丙方之交易指示,应按各别期货交易帐户之代号分别为之,不得将不同帐户之交易合并于同一指示单处理。

  丙方得通知乙方撤销或变更委托事项,但以原委托之交易尚未成交者为限。

  丙方之代理委托交易,因可归责于乙方或其相关人员而致生错误者,或乙方之受托买卖违反第一项规定者,由乙方依「期货商错帐申报处理作业要点」及其相关规定办理。

  乙方对丙方之下单内容是否符合全权委托期货交易授权范围,得随时要求保管机构确认,保管机构不得拒绝,且丙方不得以之作为免责之抗辩。

  甲乙双方之联系,除另有约定外,应以本契约所载通讯处所及通讯工具以口头或书面方式为之。本契约所载通讯处所及通讯方式,任一方有变更时,应以书面通知他方。

  第五条 执行委托之方式

  乙方接受丙方之代理委托交易后,应根据中华民国法令之规定,将委托交易内容转达至该期货交易所进行期货交易及办理后续结算交割事宜。乙方应于每日完成期货交易帐户之交易时,向丙方回报成交资料。

  乙方依前项方式执行期货交易之委托时应尽善良管理人之注意义务。

  乙方及其代表人、代理人、受雇人对于受托事务,有严守秘密之义务,除依有关法令之规定外,不得泄漏于任何第三人。

  第六条 期货交易帐户之移转

  乙方遇有破产、解散、停业或依法令应停止收受订单时,依期货商管理规则第五十六条第一项规定,得依主管机关命令将甲方之期货交易帐户移转于与乙方订有承受契约之其它期货经纪商,甲方应依乙方之指示配合办理帐户移转之事宜。

  因前项帐户移转所生之一切费用由乙方负责。但因甲方怠于依乙方之指示配合办理或其它不可归责于乙方之事由,致甲方所生之损害,乙方不负赔偿之责。

  第七条 保证金、权利金或其它款项收付

  甲方指定保管机构为保证金与权利金收付及结算交割代理人,由保管机构全权代理甲方负责处理期货交易帐户一切保证金与权利金收付及结算交割事宜。丙方应于交易前或交易后制作相关款项收付指示函,通知保管机构办理保证金与权利金收付及结算交割。

  乙方确认甲方缴存交易所需款项后始接受丙方代理委托交易。乙方应于主管机关指定之金融机构开设专户存放甲方缴存之交易保证金及权利金。

  丙方执行期货交易如有越权交易之情事,除经甲方出具同意交易之书面,并经保管机构审核符合相关法令外,丙方应依管理规则、业务操作办法及相关法令规定负越权交易之履行责任。

  丙方承诺除前项除外规定者外,对越权交易之结算交割及违约责任悉由丙方负责,与甲方无涉。

  第八条 保证金专户存款之利息归属

  甲方存放在乙方指定金融机构之保证金专户内款项所生之利息原则归属于乙方。但双方另有约定者,从其约定。

  第九条 保证金之维持

  丙方应代理甲方自行计算维持保证金之额度与比例,并负有随时维持足额保证金之义务,无待乙方之通知。

  第十条 乙方径行冲销之条件与相关事项

  遇有下列各款情事之一者,乙方得经通知甲、丙方后,依其裁量径代甲方冲销全部或一部甲方所持未结清之期货交易契约:

  一、甲方之权益总值,已低于维持保证金时,丙方代理甲方执行期货交易,未于乙方所定或相关规定之期限内缴交追加保证金。

  二、乙方依市场及其它情况认为有必要为之者。

  三、甲方死亡或依法宣告无行为能力或受禁置产宣告、受破产宣告或有丧失信用之虞或其它影响交易进行等重大情事发生者。

  四、丙方代理甲方执行期货交易,未于相关期货交易契约第一通知日或最后交易日的'前一交易日收盘前,将所有未平仓的期货交易契约平仓了结者。

  甲、丙方认知乙方依前项规定代甲方进行冲销系属乙方之权利而非义务,乙方不须对其未代甲方进行冲销之结果负责。

  第十一条 通知缴交追加保证金之方式及时间

  丙方受乙方通知缴交追加保证金时,若为盘中通知,丙方应立即指示保管机构补足;若为盘后通知,丙方最迟应于次一交易日开盘前,依乙方通知内容指示保管机构缴交全额追加款项。

  第十二条 违约

  保管机构未能代理甲方办理与乙方间受托契约所约定之保证金与权利金追缴及结算交割事项,或甲方部位经乙方依约冲销后,其帐户权益总值为负数,经乙方通知,保管机构未于三个营业日内为适当处理者,乙方应视是否系丙方不履行其因越权交易所应负履行责任所致者,依期货交易所业务规则、期货商申报委托人违约案件处理作业要点及相关法令之规定处理之。

  第十三条 交易佣金及其它相关费用

  甲方应支付乙方执行期货交易所需之佣金、手续费、取消改单费、结算款项及费用、各类依法征收之税捐、规费等必要费用。

  乙方应向甲方收取之前述费用及款项,得自乙方持有甲方保证金中径行扣抵。应退还之手续费,归甲方所有,并由乙方径行拨入甲方于保管机构所设之期货交易保管专户。

  乙方受托交易应收之手续费、应行结算及退还费用之计算方式,由甲方会同丙方与乙方另行议定之。

  第十四条 财务状况之征信及征信范围

  甲方兹授权乙方或其代理人得对甲方之财务信用状况及甲方所提供之基本资料进行必要之调查或查证。

  乙方对于依本条规定所取得之甲方资料,除依法令所为之查询外,应予保密。

  第十五条 基本资料之提供及异动申报

  甲、丙方及保管机构同意于开户时应向乙方具实提供姓名、年龄、职业、住所及通讯处所、电话号码、身份证字号(法人应提供名称、代表人、住所及营利事业统一编号)、资产之状况、投资经验、开户原因及其它必要事项之资料,乙方对于甲方提供之资料,除依法令所为之查询外,应予保密。

  甲、丙方及保管机构所提供之基本资料有所变动时,应尽速通知乙方变更,并应由甲、丙方及保管机构或其代理人亲赴乙方处,凭相关证明、文件或印鉴办理。

  第十六条 应行通知及公告事项

  乙方应于每日将甲方前一交易日之买卖报告书,送达丙方及保管机构,于每月五日前将甲方上月份之交易对帐单送达丙方及保管机构。

  前项买卖报告书及月对帐单之送达应以邮递或当面交付之方式为之。买卖报告书并应以传真或其它约定方式于当日先传送予丙方及保管机构。

  如有下列情事,甲方或保管机构应立即通知乙方:

  一、甲方提供乙方资料有所改变。

  二、依证券暨期货管理委员会规定可能影响甲方从事期货契约交易或其它应尽义务等应申报情事。

  三、其它依期货交易相关法规甲丙方应通知乙方的事项。

  乙方遇期货交易所有紧急情事而暂停交易时,乙方除应于公告栏内公告,并应立即通知丙方及保管机构。

  第十七条 乙方提供信息及服务之范围

  乙方应于营业场所提供甲、丙方各类期货交易契约市场行情、实时信息、主管机关公告及其它信息。

  前项信息之提供,仅作为丙方代理甲方进行期货交易之参考,并不代表乙方劝诱丙方代理甲方进行期货交易。乙方所提供之信息系得自于一般认为可资信赖之来源,惟乙方并不保证此等信息之正确与完整。

  第十八条 损害赔偿责任归属

  关于本契约之履行,乙方之代理人或受雇人有故意过失者,乙方应与自己之故意、过失负同一之责任。

  如因可归责于一方当事人之事由致他方当事人受有损害者,该可归责之一方当事人应对他方当事人负损害赔偿之责任。

  任何一方不得将本契约之权利义务转让予他人。

  乙方对于因法令或交易规则之变更、通讯或传送设备之故障、或因重大情事变更、天灾、不可抗力等乙方无法控制之事由或无法归责于乙方者,致委托传达迟延、错误、时差或汇率变动所造成之损害不负责任。

  第十九条 代理权限制之对抗效力

  甲方不得以其与保管机构、丙方所签订之委任契约、期货交易全权委任契约所定代理权之限制,对抗乙方。

  甲方与保管机构之委任契约,经撤销、解除或终止者,乙方于接获书面通知时,受托买卖已成交及已输入未及撤销而已成交之交易,就该交易待结算交割之款项部分,该委任契约视为存续,保管机构应就该待结算交割款项之部分予以留置并代为办理结算交割。

  第二十条 委托交易之停止

  本约存续期间内乙方接获甲方、丙方或保管机构有关本约所定开户、交易、保证金与权利金收付及结算交割之代理权有终止、撤销、解除或其它争议之书面通知时,乙方应停止接受丙方之委托交易。

  第二十一条 契约变更

  本契约内容之变更,应由保管机构代理甲方会同丙方与乙方以书面为之。

  第二十二条 契约之终止

  当事人之一方得随时以书面通知他方当事人终止本合约;甲方欲终止本合约时,应由保管机构代理甲方并会同丙方,通知乙方终止。

  本契约终止时,乙方为丙方执行期货交易已完成之交易委托,或进行中未及撤回或未及冲销原有契约部位之交易委托效力仍及于甲方,甲方对其交易过程及结果仍应负责。

  本契约终止时,丙方应代理甲方,立即与乙方结清所有既存之交易部位,惟在终止前既存之债务或义务并不因此终止而受影响。

  第二十三条 通知对象

  立约人就有关本约之一切意思表示及观念通知,应依第四条第七项所定方式向其它各方当事人为之。

  第二十四条 纷争处理及仲裁约定

  因本契约所生之争执,各方同意应先依台北市期货商业同业公会有关纷争调解处理之规定办理。调处不成立时,各方同意先依仲裁法交付仲裁。 本契约一式四份,甲方、保管机构(甲方代理人)、乙方及丙方各执一份为凭。

  甲方(盖章):_________ 乙方(盖章):_________

  代表人(签字):_________ 代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

  丙方(盖章):_________

  代表人(签字):_________

  _________年____月____日

  附件

  1、甲方授权保管机构(代理人)为期货交易帐户开立、契约签订及保证金与权利金收付及结算交割之全权代理之授权书。(略)

  2、甲方授权丙方全权代理甲方执行期货交易行为之授权书。(略)

委托合同范本2

  甲方:

  委托代理人:

  联系地址:

  联系电话:

  开户行:

  账号:

  乙方:

  委托代理人:

  联系地址:

  联系电话:

  开户行:

  账号:

  依据《中华人民共和国合同法》的有关规定,经甲乙双方平等友好协商,达成如下协议,以供双方共同遵守。

  一、产品规格型号及价格

  品名

  单价

  规格

  数量

  总价

  总额(大写)

  总额(小写)

  二、产品要求

  乙方必须保证产品符合甲方要求,且无任何质量问题,否则要承担相应的违约费用即合同金额的___%,并赔偿甲方因此受到的其他损失。

  三、交货期限

  乙方保证于本合同签署之日起,在_______天内,将甲方采购的物品全部送达指定地___________不能拖延,否则乙方应从最迟交货日的`次日起,每日向甲方支付延迟交货部分货款的___%的违约金,并赔偿因此给甲方造成的其他损失,此项违约金额以逾期移交物品部分货款总值的___%为限度。

  四、交货及付款方式

  甲乙双方签订合同后,甲方向乙方交付总价款的__%即_______________元作为定金,乙方交货经甲方验收合格后,一次性付清尾款。

  五、其他事项

  本合同未尽事宜,双方友好协商。本合同一式二份,经双方签字盖章后生效。甲、乙双方各持一份,具同等法律效力。

  甲方:

  委托代理人签字:

  ________年____月____日

  乙方:

  委托代理人签字:

  ________年____月____日

委托合同范本3

  甲方(受托方):XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

  乙方(委托方):XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

  甲、乙双方本着互惠互利的原则,经友好协商,达成如下协议:

  一、甲方接受乙方的委托,代理《今好DM报纸及杂志》在XXXXXXXXXXXXX广告业务登记点和免费索取点的发行业务。

  二、《今好DM报纸及杂志》是XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司免费向读者发行的'周报。甲方按乙方要求完成发行任务。发行方式为在甲方所管理的区域设立免费索取点。并随甲方送茗洋桶装水投递到顾客处。每个顾客限投1份。

  三、甲方可在乙方授权后开展广告信息登记业务,乙方应严格按甲方价格收取广告费。并做好广告内容登记,及时通知乙方上门取稿收款。甲方可获得所收款项的25%提成。提成结算方式为XXXXXXXXXXXXXX。

  四、甲方须交纳200元为广告登记点的保证金。合同期满后乙方无条件退返甲方。

  五、双方责任

  (一)甲方责任

  1.甲方指派专人负责发行事宜。

  2.收货后XXXXXXXXXXX日内将刊物分发到指定免费索取点,保证每份报纸直接到达每个购茗洋桶装水顾客手中。

  3.发行《今好DM报纸及杂志》任务数量为XXXXXXXXXXX份/每期。

  (二)乙方责任

  1.乙方将《今好DM报纸及杂志》送到甲方;

  2.保证提成准时发放。

  3.乙方无偿不定期在《今好DM报纸及杂志》为甲方宣传(乙方店名,地址,和联系方式)

  五、本协议有效期为XXXXXXXXXXX年XXXXXXXXXXX月XXXXXXXXXXX日至XXXXXXXXXXX年XXXXXXXXXXX月XXXXXXXXXXX日。其余未尽事宜,双方协商解决。

  六、本协议一式二份,甲、乙双方各执一份。

  甲方(公章):XXXXXXXXX 乙方(公章):XXXXXXXXX

  法定代表人(签字):XXXXXXXXX 法定代表人(签字):XXXXXXXXX

  XXXXXXXXX年XXXX月XXXX日 XXXXXXXXX年XXXX月XXXX日

委托合同范本4

  委托方 (甲方):

  地址:

  邮编:

  电话:

  传真:

  受托方 (乙方):

  地址:

  邮编:

  电话:(见采购单)

  传真:

  一、甲乙方依据国家有关法律的规定,经友好协商,由甲方委托乙方代理采购所需产品(详見附件)

  二、乙方通过其所属公司—中国xxx商品电子商务配送中心代理采购甲方所需产品;

  三、乙方代理采购的.产品应符合甲方合同提出的各种要求,如采购的

  产品不符合本合同所定的要求, 由乙方全权负责;

  四、代理采购货款应在货到验收一切合格以后当场付款,乙方应在一天将所购产品发货到甲 方指定收货地点。

  五、解决合同纠纷方式: 执行本合同发生争议,由甲乙双方协商解决,协商不成,双方同意由__________ 仲裁委员会仲裁(或向____________人民法院起诉)

  六、本合同一式二份,双方签定后生效,甲乙双方各执一份

  甲方(代表人)签字 xxx (盖章):

  乙方(代表人)签字xxx (盖章):

  年 月 日:

委托合同范本5

  甲方<委托人>:

  乙方<受托人>

  依据国家法律、法规和有关规定,甲乙双方在平等、自愿和协商一致的基础上,就甲方委托乙方,乙方按受甲方委托从事担炭沟煤业有限公司地面建筑的代理事项达成一致,特订立本合同。

  第一条 委托事项

  甲方委托乙方承揽担炭沟煤业有限公司矿区扩建地面建设工程项目。

  第二条 委托代理期限

  乙方自本合同订立后的次日起_____个工作日完成全部代理事项,如因甲方原因耽误,工作日相应顺延。

  第三条 付款时间、付款方式

  甲乙双方签订合同后由甲方付给乙方先期资金500万元,后根据工程进度和决算付款。

  第四条 甲乙双方相互提供相应证件

  1.营业执照

  2.税务登记证

  3.组织机构代码证

  4.矿建资格证

  5.法定代表人身份证明

  6.银行开户证明

  第五条 甲方义务

  按时提供相关资料,依照合同约定的付款时间,方式支付乙方款项。

  第六条 乙方的义务

  乙方确保代理事项真实合法,按照甲方的委托和设计图纸、按时、保质施工,竣工后按相关预算结算工程款项,并接受甲方的监督管理。

  第七条 其它事项约定

  本合同履行期间,甲乙双方因履行本合同而签署的补充协议和其它书面文件,均为本协议不可分割的一部分,具有同等法律效力。

  第八条 违约责任

  1.甲乙双方履行本合同期间,如因不可抗力,国家法律、法规、政策等原因致使本合同无法履行时,双方均不承担违约责任。

  2.如一方违约,给对方造成的.全部损失由违约方赔偿给对方,同时解除委托合同。

  第九条 合同争议的解决办法

  本合同如发生争议,由双方协商解决,如协商不成,依法向有管辖权的人民法院起诉。

  第十条 合同生效日期

  本合同经甲乙双方签字盖章后即发生效力,合同文本一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

  甲方(章)

  法定代表人:

  公司住址:

  联系电话:

  乙方(章)

  法定代表人:

  公司住址:

  联系电话:

  签订日期: 年 月日

委托合同范本6

  甲方: 乙方:

  电话: 电话:

  地址: 地址:

  甲、乙双方在平等自愿的基础上,经友好协商,就甲方委托乙方进行墙体绘画服务有关事宜达成一致,签订本合同。合同主要服务内容如下:

  一、工程概况

  1、绘制地点:

  2、绘制面积: 平方米

  3、绘制日期: 年 月 日

  4、绘制周期:天数

  5、服务费用:每平方米单价以 元计

  实际情况:

  合计总金额为: 元

  二、质量及安全要求

  1、使用颜料为

  2、在绘制墙体一年内如颜料出现脱落或起裂现象,由乙方负责免费修补。

  3、由于墙体自身质量问题引起的脱落或起裂等情况乙方均不负责。

  4、绘制图案以双方签定认可的附件样图为准。

  三、违约责任及争议解决

  1、乙方如违反本合同有关规定,甲方有权停止向其支付相关应付款。

  2、甲方如违反本合同有关规定,乙方有权暂停提供有关服务,同时客户已交付的一切费将不获返还。

  3、本合同的订立,执行和解释及争议的解决均适用于中华人民共和国法律。

  4、如各方就本合同内容或其执行发生任何争议,可友好协商,协商不成,任何一方可将争议或纠纷提交被告所在地的'人民法院裁决。

  四、付款方式

  合同签定后,甲方在乙方施工前支付本定单服务项目款项的40%。余款将在乙方绘制完成后甲方认可确定后两个工作日内一次性支付。

  甲方:乙方:

  授权代表人:授权代表人:

  日期:日期:

委托合同范本7

  此协议于xxxx年xx月xx日由以下两方签订:

  委托方: xxxx有限公司

  地址:xx(邮编:xxxxxx)

  电话:(xx)xxxxxx

  传真:(xx)xxxxxx

  银行:xxxxxxxxxxxx

  银行户头号码:xxxxxx

  增值税号码:xxxxxx

  (以下称“委托方”)

  加工方:xxxx有限公司

  地址:xxxx(邮编:xxxx)

  电话:(xx)xxxx

  传真:(xx)xxxx

  银行:xxxxxxxxxxxx

  银行户头号码:xxxxxxxxxxxx

  (以下称“加工方)。

  委托方和加工方合称为“双方”。

  委托方与加工方在平等、自愿基础上,经友好协商签订此协议,以资共同遵守:

  (1)委托方希望根据下列条件委托加工方xxxxx茶产品,有关产品订单将按本协议规定向加工方发出。

  (2)加工方希望根据下列条件为委托方加工xxxxx产品,有关产品将按本协议规定完成。

  (3)委托方为xxxx产品之唯一商标持有人及享有有关产品专利权。

  每月订单

  (4)委托方必须提前10天以传真方式给加工落实订单数量。订单内容指明提货时间。

  (5)加工方在收悉订单后,必须在一个星期内以传真书面向委托方确认订单。

  (6)除非双方经过同意,否则在订单被加工方确定接纳后,委托方不能中止订单而加工方必须履行订单。

  (7)委托方必须最迟在加工方开工前五天向加工方提供订单所需的原材料及包装材料。

  (8)加工方收到足够及质量合格之材料日与成品出货日不少于15天(含周六及周日)。因原材料及包装材料数量不足,质量不合格或延迟提供所需物料而造成停工或延其的一切损失由委托方承担。

  原材料及包装材料安排

  (9)原材料及包装材料的进库(加工方之仓库)质量检验工作由委托方委派代表全权负责。

  加工费

  (10)含增值税的加工费(包括加工方提供之原材料成本)为人民币xxxx。于此协议签订日起计至xxxx年xx月xx日,可以双方同意下,根据情况作出调整。

  (11)委托方将负责产品的验收工作、安排运输事宜、及支付相关运费和保险费。

  (12)委托方负责提供合适的原材料及包装材料,并免费向加工方运送所需原材料及包装材料,委托方自行安排处理有关材料的运输事宜,及支付相关运费和保险费。

  技术及工艺

  (13)成品各项理化指标由委托方提供(见附件一),加工方严格按照xxxx工艺进行加工。首次加工由委托方负责加工过程中成品各项理化指标的在线检测和品质控制。加工方只要按照上述要求加工并达到附件一中的品质指标要求,加工方对产品质量即没有任何责任。产品其它质量责任则由委托方承担,除非:

  A产品含有非配方所含的其他物质;

  B产品内含有玻璃、青铁、砂子等异物;

  C产品含有配方所含物质以外或配方所含物质经过化学、物理变化生成的物质以外的其他物质;

  付款条件

  (14)首次加工费,委托方在产品生产完成10日后全数汇至加工方的银行户头。

  (15)加工方必须在委托方付款之后三个工作天内向委托方开具增值税发票。

  有关知识产权、专利及商标的侵权责任

  (16)非经委托方书面同意,加工方或任何人不能使用委托方的`商标、商号或泄露加工方为委托方的产品代加工商。

  双方责任

  (17)加工方根据委托方确认的配方及工艺要求加工上述产品,必须保质保量、按期完成委托方的加工任务指标,委托方负责上述加工产品由原材料到所有包装品的采购,如原材料没有按生产计划到位而影响生产,委托方将负全部责任。

  协议终止

  (18)其中一方可提前九十天以书面形式通知对方解除此协议。

  (19)如任何一方违反以上条约,另一方有权根据本协议规定,提早三十天以书面形式通知对方解除此协议。

  (20)协议终止后,委托方必须于协议终止后五个工作天之内提走所有属于委托方之剩余的产品,原材料及包装材料,否则加工方有权自行处理有关物料。

  协议期限

  (21)本协议从双方签字、盖章之日起计算有效期一年。经双方协商同意,可以补充协方方式延长协议期限。

  委托方加工方

  代表人签字:代表人签字:

  代表人姓名:代表人姓名:

  xxxx有限公司(盖章):xxxx有限公司(盖章):

  xxxx年xx月xx日xxxx年xx月xx日

  附件一:

  xxxx品质指标要求

  1

  2

  3

  4

  委托方加工方

  代表人签字:代表人签字:

  代表人姓名:代表人姓名:

  xxxx有限公司(盖章):xxxx有限公司(盖章):

  xxxx年xx月xx日xxxx年xx月xx日

委托合同范本8

  委托人:___________

  受托人:___________

  双方经协商一致,就学校________班未成年学生________的监护事宜达成如下协议:

  第一条 委托人委托受托人对________代为履行监护职责。

  第二条 受托人履行监护职责的权限与具体要求:__________________。

  第三条 委托期限自____年____月____日至____年____月____日止。

  第四条 委托人允许(不允许)受托人将监护职责转委托给第三人。

  第五条 受托人有将履行职责情况向委托人报告的`义务。

  第六条 委托人应当支付的报酬、支付时间及方式:_________________。

  第七条 本协议解除的条件:_____________________________________。

  第八条 违约责任:_____________________________________________。

  第九条 协议争议的解决方式:本协议在履行过程中发生争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,按下列第____种方式解决:

  (一)提交________仲裁委员会仲裁;

  (二)依法向人民法院起诉。

  第十条 其他约定事项:_________________________________________。

  第十一条 本合同未作规定的,按相关法律、法规的规定执行。

  委托人:___(签字)

  受托人:______(盖章)

  住址:____________

  地址或住所:__________

  联系电话:________

  法定代表人:__(签字)

  邮政编码:________

  联系电话:____________

  邮政编码:____________

  协议签订时间:________年________月________日

委托合同范本9

  委托方(甲方):

  住所地:

  法定代表人:

  项目联系人:

  联系方式:

  通讯地址:

  电话:xxxx

  传真:

  电子信箱:

  受委托方(乙方):

  住所地:

  法定代表人:xxxx

  项目联系人:

  联系方式:

  通讯地址:

  电话:xxxx

  传真:

  电子信箱:

  根据山西省安全生产监督管理局的整体部署要求,甲方委托乙方研究

  第一 本合同研究开发项目的要求如下:

  1、技术目标:完成《___有限公司数字化应急预案系统》

  2、技术内容:开发《___有限公司数字化应急预案系统》

  第二 乙方应按下列进度完成研究开发工作:

  1、前期规划:业务需求调研、业务需求分析、确定主体功能及数据

  2、项目开发设计:系统设计、页面制作、程序编码、集成测试

  3、项目验收:以双方开发项目要求为标准

  第三 甲方应按以下方式支付研究开发经费和报酬:

  1、软件开发费:

  2、本合同的研究开发经费由乙方以xxxx自行支配xxxx的方式使用。

  3、付款方式:甲方验收合格后一次性付清。

  第四 本合同的变更必须由双方协商一致,并以书面形式确定。

  1、因不可抗力致使不能完整实现合同目的;

  2、未经甲方同意,乙方不得将本合同项目部分或全部研究开发工作转给别人。

  第五 双方确定因发行本合同应遵守的保密义务如下:

  甲方:

  1、保密内容(包括技术信息和经营信息):本合同所涉及的所有内容

  2、涉密人员范围:甲方所有员工

  3、保密期限:合同执行期内

  4、泄密责任:按实际损失额进行赔偿

  乙方:

  1、保密内容(包括技术信息和经营信息):本合同所涉及的所有内容

  2、涉密人员范围:乙方所有员工

  3、保密期限:合同执行期内

  4、泄密责任:按实际损失额进行赔偿

  第六 乙方应当按以下方式向甲方交付研究开发成果:

  1、研究开发成果交付的形式:上门安装

  2、研究开发成果交付的时间及地点:系统开发完成后于甲方机构所在

  3、乙方应当保证其交付给甲方的研究开发成果不侵犯任何第三人的合法权益。如发生第三人指控甲方实施的技术侵权,乙方应当独自承担全部经济及法律责任。

  第七 双方确定,因履行本合同所产生的研究开发成果及其相关知识产权权利归属,知识产权归属确定如下:

  1、本项目的`软件产品版权属于乙方所有。

  2、甲方不得对本项目提供的软件产品进行复制、传播和更改;

  3、甲方不得对本项目提供的软件产品进行反向项目、反编译或反汇编;

  4、甲方不得出租、租赁或出借本项目提供的软件产品给第三方开展相同

  5、未明示授予的一切其它和版权相关的权利均为乙方所有。

  第八条双方确定,乙方应在向甲方交付研究开发成果后,根据甲方的请求,为甲方指定的人员提供技术指导和培训,或提供与使用该研究开发成果相关的技术服务。

  1、技术服务和指导内容:系统的维护、由于用户少量需求的增加而对系统内容做较小改动、系统BUG修改、系统功能版本升级。

  2、地点和方式:现场技术支持、电话技术支持、远程联网维护。

  3、本合同服务项目的免费保证期为壹年,《项目验收报告》确认签字起计算。在合同保证期内,方式均为免费。本合同服务项目保证期以外,乙方向甲方提供有偿服务,收费标准:双方另行约定。

  第九 双方因履行本合同而发生的争议,应协商、调解解决。协商、调解不成的依法向甲方所在地的人民法院起诉

  第十 本合同一式肆份,具有同等法律效力。

  第十一 本合同经双方签字盖章后生效。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

委托合同范本10

  委托人(甲方):

  受托人(乙方):

  就乙方接受甲方委托代为办理 事宜,双方经友好协商,达成如下协议:

  第一条 甲方委托事项

  甲方委托乙方代为办理 的事务和相关法定手续:

  第二条 乙方代理服务事项

  第三条 双方指定联系人

  甲方指定为代办事务联系人,乙方指定为代办事务的联系人。

  第四条 代办费用及支付方法

  1.本协议各项费用共计人民币: ¥

  2.代办事务完成,并经甲方验收后,甲方根据乙方所提供的账户信息,向乙方支付本协议项下代办费用,乙方应按甲方要求开具合法有效的发票。

  3.乙方指定账户的信息如下:

  开户名称:

  开户银行:

  账号:

  第五条 双方权利及义务

  1.乙方在代办甲方委托事宜时,应及时向甲方汇报相关进展;

  2.甲方有权随时向乙方了解代办事务的具体进展情况;

  3.乙方应秉善良诚信之原则,及时办理甲方委托事务,履行应尽的代理义务,维护甲方的最大合法权益。如因乙方的工作过失损害了甲方的利益,乙方须及时采取相应措施弥补因此造成的直接损失;

  第六条 违约责任

  1.因乙方工作延迟或未能如期履行本协议的代理事项,致使损害甲方合法权益的,甲方有权要求乙方退还全部代理费用并承担由此造成的一切法律责任及经济损失;

  2.甲乙双方不得无故延迟、中止履行或解除合同,因一方无故解除合同造成对方损失的,由过错方承担赔偿责任;

  第七条 保密条款1. 乙方应该将从甲方或其代表获得的所有信息和资料,包括本协议的内容视同保密信息处理,未经甲方同意不得透露给任何第三方。

  2. 乙方只能在执行与本协议有关代理事项的过程中,使用从甲方或其代表处获得的`信息和资料。

  3. 乙方违反此义务造成甲方损失的,应承担相应法律责任,赔偿甲方所有直接和间接经济损失,赔偿金最低为。

  第八条 纠纷解决

  1.甲乙双方涉及本合同履行而发生争议,应本着友好协商的方式解决。协商未果,双方同意提交裁委员会,适用中国法律进行仲裁。

  2.在争议解决期间,协议中未涉及争议部分的条款仍须履行。

  第九条 其他

  1.本协议自双方签字或盖章之日起生效,自代办业务完成后自动终止;

  2.本协议签订之后,甲乙双方应认真自觉遵守,并不得擅自更改、终止本协议;

  3.本协议一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。

  4.未经甲方书面同意,乙方不得将本协议项下的任何权利和义务转让给第三人。

  5.乙方的法定代表人及在本协议上签名的乙方授权代表对乙方在本协议所有应履行义务承担连带保证责任。 (以下无正文)

  甲方:

  (盖章)

  授权代表(签字):

  签订日期:

  乙方:

  (盖章)

  法定代表人(签字&手印): 身份证号码:

  联络电话:

  住址:

  授权代表(签字&手印): 身份证号码:

  联络电话:

  住址:

  签订日期:

委托合同范本11

  合同编号:_________

  甲方(定作人):_________

  法定住址:_________

  法定代表人:_________

  职务:_________

  委托代理人:_________

  身份证号码:_________

  通讯地址:_________

  邮政编码:_________

  联系人:_________

  电话:_________

  传真:_________

  帐号:_________

  电子信箱:_________

  乙方(承揽人):_________

  法定住址:_________

  法定代表人:_________

  职务:_________

  委托代理人:_________

  身份证号码:_________

  通讯地址:_________

  邮政编码:_________

  联系人:_________

  电话:_________

  传真:_________

  帐号:_________

  电子信箱:_________

  乙方测绘资质等级:_________

  乙方测绘资质证书号码:_________

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国测绘法》和有关法律法规,经双方协商一致签订本合同。

  第一条 测绘目的:_________。

  第二条 测绘范围

  1、测区地点:_________

  2、面积:_________

  3、测区地理位置:_________

  第三条 测绘内容

  1、测绘项目:_________

  2、工作量:_________

  第四条 执行技术标准

  测绘技术标准按照国家和_________有关技术规范执行。

  ┌────┬────────┬─────────┬──────────┐

  │ 序 号 │ 标准名称 │ 标准代号 │ 标准等级 │

  ├────┼────────┼─────────┼──────────┤

  │ │ │ │ │

  ├────┼────────┼─────────┼──────────┤

  │ │ │ │ │

  ├────┼────────┼─────────┼──────────┤

  │ │ │ │ │

  └────┴────────┴─────────┴──────────┘

  其他技术标准:_________。

  第五条 测绘工程费

  1、取费依据:国家颁布的测绘产品价格标准。

  2、取费项目及预算工程总价款:

  ┌───┬───────┬──────┬───────┬───────┐

  │ 序号 │ 项目名称 │ 工作量 │ 单价(元) │ 合计(元) │

  ├───┼───────┼──────┼───────┼───────┤

  │ │ │ │ │ │

  ├───┼───────┼──────┼───────┼───────┤

  │ │ │ │ │ │

  ├───┼───────┼──────┼───────┼───────┤

  │ │ │ │ │ │

  ├───┴───────┴──────┴───────┴───────┤

  │ 工程总价款: │

  └──────────────────────────────────┘

  3、工程完工后,根据实际测绘工作量核计实际工程价款。

  4、_________。

  第六条 结算方式

  1、自合同签订之日起_________日内甲方向乙方支付定金人民币_________元。并预付工程预算总价款的_________%,人民币_________元。

  2、当乙方完成预算工程总量的_________%时,甲方向乙方支付预算工程价款的_________%,人民币_________元。

  3、当乙方完成预算工程总量的_________%时,甲方向乙方支付预算工程价款的_________%,人民币_________元。

  4、乙方自工程完工之日起_________日内,根据实际工作量编制工程结算书,经甲、乙双方共同审定后,做为工程价款结算依据。自测绘成果验收合格之日起_________日内,甲方应根据工程结算结果向乙方全部结清工程价款。

  5、_________。

  第七条 资料提供

  1、自合同签订之日起_________日内,甲方应向乙方提交以下资料,并保证提供给乙方的全部资料及文件均为真实、合法、有效、完整、准确,并承担由该等文件而引起的全部责任。

  (1)该项目全套设计图纸、电子图;

  (2)符合相关文件规定的共用面积分摊说明及配套的分摊彩图;

  (3)公安部门批准的项目坐落及房间号码编排表;

  (4)建设工程规划许可证及附件;

  (5)人防部门批准或备案的人防建设方案;

  (6)测绘工作中需要的其他相关说明、文件。

  2、乙方自收到甲方的有关材料之日起_________日内,审查甲方提供的资料是否符合测算要求。根据甲方的有关资料和本合同的技术要求完成技术设计书的编制,并交甲方审定。

  第八条 审定

  甲方自接到乙方编制的技术设计书之日起_________日内完成技术设计书的审定工作,并提出书面审定意见。

  第九条 进场

  乙方自收到甲方对技术设计书同意实施的审定意见之日起_________日内组织测绘队伍进场作业。

  第十条 条件提供

  甲方应保证乙方的测绘队伍顺利进入现场工作,对乙方进场人员的工作提供现场升降工具以及生活等必要的条件。

  第十一条 进度确保

  乙方应当根据技术设计书要求确保测绘项目如期完成。甲方应保证工程款按时到位,从而使工程顺利能够进行。

  第十二条 测绘成果的使用

  甲方允许乙方内部使用执行本合同所生产的测绘成果。同时乙方也允许甲方内部使用为执行本合同所提供的属于乙方的所有测绘成果。

  第十三条 转包

  未经甲方允许,乙方不得将本合同标的的全部或部分转包给第三方。

  第十四条 测绘项目完成工期

  ┌────┬────────┬─────────┬──────────┐

  │ 序号 │ 测绘项目 │ 完成时间 │ 备注 │

  ├────┼────────┼─────────┼──────────┤

  │ │ │ │ │

  ├────┼────────┼─────────┼──────────┤

  │ │ │ │ │

  ├────┼────────┼─────────┼──────────┤

  │ │ │ │ │

  └────┴────────┴─────────┴──────────┘

  全部测绘成果应于_________年_________月_________日前交甲方验收。

  第十五条 验收与争议

  乙方应当于工程完工之日起_________日内书面通知甲方验收,甲方应当自接到完工通知之日起_________日内,组织有关专家,依据本合同约定使用的技术标准和技术要求,对乙方所完工的测绘工程完成验收,并出据测绘成果验收报告书。

  对乙方所提供的测绘成果的质量有争议的,由测区所在地的省级测绘产品质量监督检验站裁决。其费用由败诉方承担。

  第十六条 权利约定

  对乙方测绘成果的所有权、使用权和著作权归属的具体约定如下:_________。

  第十七条 成果交付

  自测绘工程费全部结清之日起_________日内,乙方根据技术设计书的要求向甲方交付全部测绘成果。

  ┌───┬───────┬──────┬───────┬───────┐

  │ 序号 │ 成果名称 │ 规格 │ 数量 │ 备注 │

  ├───┼───────┼──────┼───────┼───────┤

  │ │ │ │ │ │

  ├───┼───────┼──────┼───────┼───────┤

  │ │ │ │ │ │

  ├───┼───────┼──────┼───────┼───────┤

  │ │ │ │ │ │

  └───┴───────┴──────┴───────┴───────┘

  乙方向甲方交付约定的测绘成果_________份。甲方如需增加测绘成果份数,需另行向乙方支付每份工本费_________元。

  第十八条 甲方违约责任

  1、合同签订后,由于甲方工程停止而终止合同的,乙方未进入现场工作前,甲方无权请求返还定金。双方没有约定定金的,向乙方偿付预算工程费的30%,人民币_________元;乙方已进入现场工作,甲方应按完成的实际工作量支付工程价款,并按预算工程费的_________%(_________元)向乙方偿付违约金。

  2、乙方进场后,甲方未给乙方提供必要的工作、生活条件而造成停窝工时,甲方应支付给乙方停窝工费,停窝工费按合同约定的平均工日产值(_________元/日)计算,同时工期顺延。

  3、甲方未按要求支付乙方工程费,应按顺延天数和当时银行贷款利息,向乙方支付违约金。影响工程进度的,甲方应承担顺延工期的责任,并根据本条第二项的约定向乙方支付停窝工费。

  4、对于乙方提供的图纸等资料以及属于乙方的测绘成果,甲方有义务保密,不得向第三人提供或用于本合同以外的项目,否则乙方有权要求甲方按本合同工程款总额的20%赔偿损失。

  5、_________。

  第十九条 乙方违约责任

  1、合同签订后,如乙方擅自中途停止或解除合同,乙方应向甲方双倍返还定金。双方没有约定定金的,乙方向甲方赔偿已付工程价款的_________%,人民币_________元,并归还甲方预付的全部工程款。

  2、在甲方提供了必要的工作、生活条件,并且保证了工程款按时到位,乙方未能按合同规定的日期提交测绘成果时,应向甲方赔偿拖期损失费,每天的拖期损失费按合同约定的预算工程总价款的_________%计算。因天气、交通、政府行为、甲方提供的资料不准确等影响测绘作业的客观原因造成的工程拖期,乙方不承担赔偿责任。

  3、乙方提供的测绘成果质量不合格的,乙方应负责无偿予以重测或采取补救措施,以达到质量要求。因测绘成果质量不符合合同要求(而又非甲方提供的图纸资料原因所致)造成后果时,乙方应对因此造成的直接损失负赔偿责任,并承担相应的法律责任(由于甲方提供的图纸资料原因产生的责任由甲方自己负责)。返工周期为_________天,到_________年_________月_________日完成,并向甲方提供测绘成果。

  4、对于甲方提供的图纸和技术资料以及属于甲方的测绘成果,乙方有保密义务,不得向第三人转让,否则,甲方有权要求乙方按本合同工程款总额的20%赔偿损失。

  5、乙方擅自转包本合同标的的,甲方有权解除合同,并可要求乙方偿付预算工程费30%(人民币_________元)的违约金。

  6、_________。

  第二十条 声明及保证

  甲方:

  1、甲方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。

  2、甲方签署和履行本合同所需的`一切手续(_________)均已办妥并合法有效。

  3、在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

  4、甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是甲方法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

  乙方:

  1、乙方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。

  2、乙方签署和履行本合同所需的一切手续(_________)均已办妥并合法有效。

  3、在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

  4、乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是乙方法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

  第二十一条 保密

  甲乙双方保证对在讨论、签订、执行本协议过程当中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料(包括商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该资料和文件的原提供方同意,另一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_________年。

  第二十二条 通知

  1、根据本合同需要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等,必须用书面形式,可采用_________(书信、传真、电报、当面送交等)方式传递。以上方式无法送达的,方可采取公告送达的方式。

  2、各方通讯地址如下:_________。

  3、一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起_________日内,以书面形式通知对方;否则,由未通知方承担由此而引起的相关责任。

  第二十三条 合同的变更

  本合同履行期间,发生特殊情况时,甲、乙任何一方需变更本合同的,要求变更一方应及时书面通知对方,征得对方同意后,双方在规定的时限内(书面通知发出_________天内)签订书面变更协议,该协议将成为合同不可分割的部分。未经双方签署书面文件,任何一方无权变更本合同,否则,由此造成对方的经济损失,由责任方承担。

  第二十四条 争议的处理

  1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。

  2、本合同在履行过程当中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第_________种方式解决:

  (1)提交_________仲裁委员会仲裁;

  (2)依法向人民法院起诉。

  第二十五条 不可抗力

  1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务,该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。

  2、声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方,并在该不可抗力事件发生后_________日内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方,有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。

  3、不可抗力事件发生时,双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。不可抗力事件或其影响终止或消除后,双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力,则双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行,且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不能免除责任。

  4、本合同所称“不可抗力”是指受影响一方不能合理控制的,无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服,并于本合同签订日之后出现的,使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震,以及社会事件如战争(不论曾否宣战)、动乱、罢工,政府行为或法律规定等。

  第二十六条 合同的解释

  本合同未尽事宜或条款内容不明确,合同双方当事人可以根据本合同的原则、合同的目的、交易习惯及关联条款的内容,按照通常理解对本合同作出合理解释。该解释具有约束力,除非解释与法律或本合同相抵触。

  第二十七条 补充与附件

  本合同未尽事宜,依照有关法律、法规执行,法律、法规未作规定的,甲乙双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。

  第二十八条 合同的效力

  1、本合同有效期为_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

  2、本合同正本一式_________份,双方各执_________份,具有同等法律效力。

  甲方(盖章):_________ 乙方(盖章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  委托代理人(签字):_________ 委托代理人(签字):_________

  签订地点:_________ 签订地点:_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

委托合同范本12

  委托方(甲方):

  法定代表人:

  通讯地址:

  联系方式:

  受托方(乙方):

  法定代表人:

  通讯地址:

  联系方式:

  为便于有效开展业务,保障甲乙双方的合法权益,特签订以下协议:

  一、委托事项

  双方商定,乙方委托甲方的业务为:________。

  二、委托费用及支付方式

  1、根据有偿服务原则,按____物价局的有关收费标准,约定事项的费用为人民币(大写)____元整。

  2、上述费用按结算方式,自委托协议签订后____日内由甲方一次性支付完毕。

  3、甲方在协议期间向乙方提出协议以外的有关事项及其他单项代理事项,需另行签订其他协议,乙方予以优惠。

  三、甲方的义务及责任

  1、甲方应积极配合乙方代理人员工作并提供必要的工作条件。

  2、甲方必须向乙方及时提供与委托事项有关的会计凭证、账册、报表及其他涉税资料,并对其真实性、合法性、完整性负责,如因甲方提供的涉税资料失实造成代理结果错误的,乙方不负赔偿责任。

  3、甲方不得授意乙方代理人员实施违反税收法律、法规的行为,如有此类情况,经劝告仍不停止的,乙方有权终止代理。

  4、甲方应按照约定的条件,及时足额支付代理费。

  四、乙方的义务及责任

  1、乙方接受委托后,应及时委托代理人员为甲方提供约定的服务。

  2、乙方委托的代理人员必须对执业中知悉的甲方商业秘密保密,维护甲方的合法权益。

  五、违约责任

  签订后,双方应积极按约履行,不得无故终止,任何一方违约,由违约方支付上述总费用____倍的.违约金。如有法定情形或特殊原因需终止的,提出终止的一方应及时通知另一方,并给对方以必要的准备时间。

  六、其它

  1、协议履行中如遇情况变化,需变更、补充有关条款的,由双方协商协定。

  2、争议的解决:协议履行中如有争议,双方应协商解决,协商不成,双方均可向____人民法院提起诉讼。

  3、本协议经双方法定代表人(或其代理人)签字并加盖单位公章后生效。

  4、协议有效期有由____年____月____日起至____年____月____日止。

  5、本协议一式____份,甲乙双方各执____份,并具有同等法律效力。

  6、本协议未尽事项,经双方协商同意后,可另行签订补充协议。

  甲方:

  法定代表人:

  签订时间:____年____月____日

  乙方:

  法定代表人:

  开户银行:

  账户:

  签订时间:____年____月____日

委托合同范本13

  甲方:(委托方)

  乙方:(受委托方)

  兹有甲方因业务需要,委托乙方加工优质大米,经双方协商,达成如下协议:

  第一条:加工物:大米。

  第二条:合同期限:自签订之日起_______年____月____日至_______年____月____日

  第三条:加工物的技术标准、质量要求按照GB/T19266标准要求。

  第四条:加工物包装物设计、印制由甲方负责,并有甲方提供给乙方。

  第五条:成品包装物使用乙方的生产许可证、卫生许可证。

  第六条:甲方负责产品的运输、销售及相应的售后服务。

  第七条:乙方负责产品的加工、产品的出厂检验及出厂前的质量控制、储存管理。

  第八条:甲方付给乙方加工费为______元 ,此项费用每下个月月初统一结算,本产品规格分别为______。

  第九条:加工物(五常大米)原料采购由乙方负责,原料必须是五常境内种植的优质水稻。

  第十条:加工物(成品)交付时间、方式由双方根据实际情况再行制定。

  第十一条:加工物(成品)交付时需双方在交付现场签字确认。

  第十二条:加工物(成品)出厂后由于运输、保管不当造成的产品质量问题乙方不负责任。

  第十三条:甲方未及时向乙方支付货款,乙方有权留置加工物。

  第十四条:因甲方未及时向乙方支付货款给乙方造成的'损失,应向乙方做出货款总额的20%的赔偿。

  第十五条:因乙方未及时向甲方提供加工物(成品),给甲方造成损失,应向甲方做出加工物(成品)价值总额20%的赔偿。

  第十六条:加工数量:

  第十七条:加工地点:哈尔滨市五常市安家镇安家村玉生屯。

  第十八条:本协议需双方法人签字、加盖公章后方可生效。

  第十九条:本协议一式五份,甲乙双方各执一份。

  第二十条:其他未尽事宜由双方协商解决。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

委托合同范本14

  甲方(委托方):

  住所:

  乙方(代理方):

  住所:

  依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,甲方委托乙方就项目(详见附表)组织招标工作,项目预算金额人民币元,乙方同意接受甲方的委托,按照甲方的要求和国家的有关法律、法规的规定组织招标。甲乙双方经协商一致,就有关事宜达成如下协议,以资共同遵守:

  第一条委托代理招标的工程项目概况

  (一)工程项目名称:

  (二)工程规模:

  (三)投资规模:

  (四)建设地点:

  (五)项目批准文号:

  (六)招标内容:

  (七)招标方式:

  (八)标段:

  (九)质量要求:

  (十)工期要求:详见招标文件

  (十一)对投标单位资质等级要求:

  (十二)资金来源:

  第二条委托范围(代理内容)

  (一)与甲方共同拟定招标方案;

  (二)编制和发布招标公告;

  (三)编制和发售招标文件(包括投标资格预审文件);

  (四)协助甲方审查投标申请人资格;

  (五)主持并组织答疑会,并印发答疑会议纪要;

  (六)协助甲方组织开标、评标,协助甲方定标;

  (七)编写招标投标情况书面报告,向有关监督管理部门进行备案。

  第三条履行期限

  自年月日起至甲方与中标人签订承发包合同之日止。

  第四条甲方提供的有关资料及时间

  (一)提供的有关资料;

  1、现有图纸资料各套;

  2、建审批件各份。

  (二)提供资料的时间:

  第五条理费用及支付方式

  参考内容:

  第1种:

  (一)代理招标费:按中标价的%计取。本合同签订的同时,甲方向乙方付人民币万元作为(定金/预付款),在发出中标通知书并且乙方代理工作全部完成后甲方付清全部代理费用(若约定定金的,定金可充抵)。

  (二)聘请评标专家报酬及费用由方按实际发生额承担和支付;

  (三)其它费用:。

  第2种:

  (一)乙方按经甲方审核确认的标底总价的%收取标底编制费,按经甲方审核确认的标底总价的%收取招标代理费。

  (二)标底编制费及代理费用于中标通知书发出后的天内以(现金、支票、汇票)的形式一次交清。

  (三)聘请评标专家报酬及费用由方按实际发生额承担和支付;

  (四)乙方完成所有工作不再收取其他费用。

  第3种:

  (一)本工程项目施工招标,招标代理服务收费标准按照《招标代理服务收费管理暂行办法》(例如计价格[20xx]1980号)文的有关规定及双方签订的有关代理协议执行。

  (二)场地使用费及公证费由方承担和支付。

  (三)专家咨询费、招标会务费、评标服务费由方承担和支付。

  (四)报名费及出售招标文件的费用由方收取。

  (五)招标人自本合同签订生效后日内预付招标代理费人民币万元,余款待招标人发出中标通知书并与中标单位签订施工合同后天内结清。

  其它方式:

  第六条甲方的权利和义务

  (一)甲方的权利

  1、依法选定招标方式;

  2、确定工程的承包方式;

  3、采用邀请招标方式的,可推荐投标人(其投标资格亦须审查);

  4、依法决定评标委员会的组成人数并派出代表参加评标委员会;

  5、在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人;

  6、对招标文件中的实质性内容的审查把关;

  7、了解招标工作情况并对乙方受委托事项进行监督;

  8、对于由于乙方原因致使招标失败而造成甲方经济损失的',有权要求乙方赔偿;

  9、其它权利:

  (二)甲方的义务

  1、甲方指定(职务:)作为甲方的全权代表,代表甲方联系和处理招标过程中的有关具体事项,并派同志协助乙方开展招标工作;

  2、依据本合同约定支付乙方代理费以及承担并支付相关费用;

  3、负责工程前期报建工作,提供项目批文及规划许可证、报建表。

  4、向乙方提供招标所需的图纸、技术、服务、商务等材料和要求;

  5、负责审核招标文件。招标文件经甲方审核后,方可对外发售;

  6、监督招标过程,派员参加开标、评标、定标工作;

  7、与乙方共同确定评标委员会人员组成;

  8、根据乙方提供的评标报告,确定中标人;

  9、对评标内容保密,做好评标过程的有关保密工作;

  10、应根据中标优选方案尽快确定中标人,并在招标文件基础上,于定标后30天内和中标人签订承包合同;

  11、为了使招标工作顺利进行,甲方应负责协调招标项目的外部关系,为乙方提供外部条件;

  12、乙方提出的招标工作中需要由甲方决定或提供的事项,甲方应及时给予解决;

  13、对于乙方组织的现场踏勘、招标文件答疑和开标会应予积极配合;

  14、甲方与中标人签订承发包合同的情况应及时向乙方反馈,正式签订的合同副本(或复印件)送一份交乙方存档。

  15、甲方在中标通知书发出后,收回落标人的施工图等资料并退回投标保证金,在与中标人签订施工合同后退回中标人的保证金。

  16、其它义务:

  第七条乙方的权利和义务

  (一)乙方的权利

  1、在委托代理范围内负责组织招标过程的各项工作;

  2、对选择招标方式和承包方式有建议权;

  3、独立编制工程量清单;

  4、对工程中按市场价格的材料的价格有调查和提议权;

  5、乙方依据国家有关规定,向中标人收取招标服务费。

  6、对于由于甲方原因致使招标失败造成乙方经济损失的,有权要求甲方赔偿。

  7、其它权利:

  (二)乙方的义务

  1、乙方指定(职务:)全权代表乙方联系和处理招标过程中的有关具体事项,接受和签收甲方提供的技术、服务、商务等材料和要求;

  2、根据甲方提供的技术、服务、商务等材料和要求,负责编制、印刷、发售、解释招标文件;招标文件编写的内容应便于日后工程管理、规避招标人风险、建设目标可控;

  3、及时向招标人报送相关资料,即在发售招标文件(包括答疑纪要)的同时,按招标人要求的份数提交正式的招标文件给招标人,评标结束后的第二天将拟中标人的投标资料提交给招标人。

  4、刊登招标通告,发投标邀请函;

  5、负责处理投标人有关招投标的问题,并主持召开招标文件答疑会,并在招标中心审查后,形成书面材料分发给投标人;

  6、负责接收投标人对工程量清单、招标文件、现场踏勘的疑问,并及时将投标疑问书面通知招标人;

  7、负责将招标答疑内容、招标文件澄清修改通知以及招标投标活动其它变更通知在公布,并在该网同时告知投标人索取书面招标答疑纪要、招标文件澄清修改通知、工程最高控制价等文件的时间、地点、联系人及电话。

  8、落实开标和评标地点等有关的招标事务;

  9、提供专家库,与甲方共同确定评标委员会人员组成;

  10、依据本合同规定承担并支付相关费用;

  11、审查投标人资格,将审查结果通知各申请投标人;

  12、与甲方协商确定开标程序,组织开标大会;

  13、组织评标委员会进行评标,负责安排评标活动的有关事宜;

  14、根据评标委员会的评标结论,向甲方提交评标报告;

  15、根据甲方的定标意见,向中标人发出《中标通知书》,向落标人发出《落标通知书》;并办理投标保证金退还事宜;

  16、根据甲方的要求,协助处理合同执行过程中遇到的问题;

  17、代理招标工作应严格遵守法律、法规的规定,按照法律程序和方式组织招投标活动,圆满完成招标工作;

  18、及时向甲方报告招标工作进展情况,积极采纳甲方的正当要求和合理意见,注意维护委托人的合法权益;

  19、乙方应按国家、地方有关造价编制管理规定和当地造价管理部门规定的工程造价定额,并按当期公布的建设工程价格指数及当期建材市场信息综合价编制工程量清单和编制工程标底。

  20、认真编制工程量清单并对其准确性负责,负责向造价管理部门送审所编制的工程量清单及工程预算标底事宜;

  21、负责做好标底以及招标过程的有关保密工作;

  22、负责向招投标管理机构及有关职能部门报备招投标文件和资料;

  23、对招投标文件进行归档管理;

  24、如果由于非招标人的原因造成第一轮招标未能确定合格的承包人,招标代理机构应负责再次招标,直至确定合格的承包人为止,由此引起的费用已包含在代理费价款内。

  25、其它义务:

  第八条违约

  (一)任何一方违约均应赔偿对方因此而遭受的经济损失,赔偿额不超过代理费总额的%;

  (二)甲方中途解除委托的,应按代理工作的已完工作量付费,并按照代理费总额的%向乙方支付违约金(或,约定定金的,不得收回定金)。乙方中途辞去委托的,应按照代理费总额的%向甲方支付违约金(或,约定定金的,应双倍退还定金)。

  第九条争议

  双方之间由本合同产生的或与本合同(包括但不限于有关本合同的生效、解释、履行、修改和终止)有关的一切争议、纠纷或索偿均应当首先通过友好协商解决;协商不成,任何一方均有权选择以下第种方式解决:

  1、向地人民法院起诉。

  注:管辖法院地可约定为被告所在地、合同履行地、合同签订地、房地产项目所在地等,上述地点的选定最好能指向我方所在地。

  2、向仲裁委员会申请按照该仲裁委员会的仲裁规则裁决,仲裁裁决是终局的,对双方均具有拘束力。

  注:所选的仲裁委员会应以靠近我方所在地并节省费用为原则。

  第十条其他

  (一)任何一方未取得另一方事先同意前,不得将本合同项下的部分或全部权利或义务转让给第三方。

  (二)双方同意就本合同之磋商、制订及签订所引起之费用及开支各自承担。

  (三)合同未经双方书面同意,不得修改;若双方对本合同有关条款一致同意进行补充、修改或变更的,双方应当进行书面确认或签订补充协议或其它类似文件,补充协议与本合同有不同规定的,按照补充协议执行,补充协议未规定的仍按本合同执行。

  (四)合同的某些条款违法、无效或在法律上不能执行,或被法院、仲裁庭宣布违法或不能执行,并不影响其它条款的有效性、合法性或强制性。

  (五)如任何一方并无要求另一方履行本合同内任何条款时,并不影响该方要求该条款仍被履行的权利;如本合同内任何条款确有被一方违反,而对方放弃对其追究时,不应被视作同时放弃追究任何对该条款之继续或以后之违反,或放弃在本合同下之任何权利。

  (六)附件应为本合同不可分割之组成部分,与本合同具有同等法律效力。附件包括:

  (七)本合同自双方签字盖章之日起生效。

  (八)本合同一式份,双方各执份,均具等法律效力。

  甲方(委托方):(盖章)乙方(代理方):(盖章)

  合同签订日期:年月日合同签订地点:

委托合同范本15

  上诉人:_____________________

  法定代表人:_____________________

  住所地:_____________________

  委托代理人:_____________________

  电话:_____________________

  被上诉人:_____________________

  法定代表人:_____________________

  住所地:_____________________

  上诉人因与被上诉人委托合同纠纷一案,不服________市第一人民法院(_____________________)东一法民二初字第406号民事判决,提出上诉。

  请求事项:

  一、依法撤销一审判决;

  二、判令被上诉人支付代理费人民币153750元及迟延付款利息【利息按照中国人民银行公布的同期贷款利率,自____年11月1日起计至还清之日止,】

  三、一二审全部诉讼费由被上诉人承担。

  上诉理由:

  一审判决称:"从QQ聊天记录、录音音频可知,原告并未明确向被告说明费用计算方式,被告有重大误解,而该重大误解足以决定双方是否进行交易,因此,原告存在过错,在充分考虑本案案情,平衡双方利益的基础上,本院酌定由被告支付原告代理费76875元。"

  一审判决之中所表述的案件事实认定与判决所显示出来的司法推理,明显错误,明显违法。首先,认定事实不清;其次,司法推理逻辑混乱,导致适用法律明显不当,判决显失公平。具体理由如下:

  第一,双方经办人员的QQ聊天记录结合庭审过程之中双方提供的其它证据,足以证明上诉人在订立合同和履行合同过程之中已经明确向被上诉人说明了代理费用计算方式;而且,这样的计算方式是国际通用标准和惯例,符合国际货运代理规范。更何况,被上诉人本身是一家长期从事对外加工的与国际贸易有密切关系的企业,没有任何理由说明他们不了解相关国际惯例,和与国际货运相关的国际标准与规范。

  更何况,任何运输,不管国内、国际,陆运、水运、海运、还是航空运输,一概如此——泡货按体积算,重货按重量算。古今中外,一概如此,乃运输通则之一。被上诉人以不知道要按照体积计算代理费而拒付代理费显属狡辩,耍赖,撒泼,有戏弄与蔑视法庭之嫌疑。

  我们有充分理由怀疑,可能是被上诉人生产方式、或者与英国客户的合作方式的调整,导致他们暂时不急需涉案货物作为制造样品了,因此找借口拒收货品,企图赖账。

  更加重要的是,如今让案涉代理所产生的代理费很有可能成为一种损失的原因,与上诉人没有关系——上诉人按照双方约定已经履行应该履行的义务,被上诉人迄今不肯收货,而不肯收货的唯一原因是:不想足额支付代理费。按照《合同法》第四百零五条的规定,"受托人完成委托事务的,委托人应当向其支付报酬。"

  被上诉人迄今仍然否认与我们有委托合同关系,谈判过程之中拒收一切文件,自始迄今,被告谎话连篇,极端不诚信,才是导致本案发生的根本原因。

  第二,录音音频是事发之后双方处理争议过程之中形成的,不能证明上诉人未明确向被上诉人说明费用计算方式,更加不能说明被上诉人对报价有重大误解,从被上诉人在整个一审诉讼过程之中那否认一切事实、所有文件一概不收、一概不签的极端不诚实的表现可知,被上诉人方所有诉讼参与人他们所说的一切均不足以采信。

  第三,如果被上诉人确实存在重大误解,应该主动提起诉讼,向人民法院依法申请依法撤销委托合同,通过司法路径依法处理双方争议;在被告没有依法提出重大误解诉讼的情况之下,法院直接启动重大误解诉讼程序,并且据此作出判决,很显然,程序根本违法。

  第四,即使被告对运价确有误解,也不能够适用《合同法》第五十四条等法律规范。因为,双方就合同的订立的协商、协调过程和合同履行过程长达三个月之久,被告有足够时间对相关问题进行调查、了解、研究;更何况,原告的确在双方的协商、协调过程和合同履行这个长达三个月之久的交易、交往过程之中,多次说明了相关问题,根本不可能发生所谓重大误解。

  特别需要注意的是,迄今而未止,被告从来没有说过他们有误解,即使被告对相关问题了解得不够清楚,也未必"足以决定双方是否进行交易"。涉案交易是否需要如此进行,主要取决于被上诉人的生产方式——按照样板生产,还是按照客户要求先打样,双方确认样板之后,按照打样生产;更加重要的是,委托人在发出委托指令之前和委托、配合过程之中,自身确有对所需费用进行明确的`义务,上诉人作为受委托人确有告知的义务,而上诉人已经完成告知义务。

  他们在上诉人向________市第一人民法院起诉之前,只是有个托词说,他们只有五万元的预算。即使所谓只有五万元的预算的说法是真实可信的,那也不能说明被上诉人就一定存在重大误解,生意人计算的是投入产出比例,为了赶时间不惜加大投入——空运与其它运输方式相比最大优势是时间短很多,明显缺点就是费用高出许多。如前所述,被告作为一个长期专业从事对外加工的与国际贸易有密切关系的的企业,即使不能准确掌握相关信息,也不至于对相关问题一无所知,对航空货运代理相关事务发生重大误解。这,显然过于牵强,显然说不通嘛。

  被上诉人在双方谈判期间的确说过,他们不清楚运输费用按照材积计算,可是前面已经分析,再议过程之中的这一说法显然不成立,不足信。更加重要的是,诉讼过程之中,被上诉人自始至终彻底否认双方存在委托合同关系,在法理上相当于,企图解除双方的委托合同,可是,合同已经履行,不存在解除的可能。

  第五,即使存在所谓"重大误解",该判决仍然明显不妥、不公。首先,被上诉人没有依法提起重大误解之诉,法院不能越俎代庖,直接启动"重大误解"诉讼程序,直接按照"重大误解"进行裁判;其次,从实体处理方面来看,更加明显不公,上诉人已经依约完成委托事项,于情于理于法,被上诉人均应该如数支付代理费,绝对不可以"各打五十大板",将代理费五五对开,判令被上诉人支付50%的代理费。如此判决,显失公平。

  综上,原审判决,确属认定事实不清,适用法律不当,判决显失公平,依法应予撤销。

此致

敬礼!

  ________市中级人民法院

  上诉人:________市亚世国际货运代理有限公司

  法定代表人:_____________________

  代书人:_____________________

  联络电话:_____________________

  ____年____月____日

【委托合同范本汇编15篇】相关文章:

委托合同范本12-12

委托加工合同范本02-27

委托检测合同范本02-24

委托拍卖合同范本02-23

委托购房合同范本04-25

技术委托开发合同范本08-30

股权委托合同范本02-13

购房委托合同范本03-07

委托销售合同范本15篇02-14

委托合同范本(15篇)01-15