工程合同

时间：2024-05-30 12:35:33 合同范本我要投稿

(优选)工程合同范本

　　在当今社会，人们对合同愈发重视，随时随地，各种场景都有可能使用到合同，它可以保护民事法律关系。那么正式、规范的合同是什么样的呢？下面是小编精心整理的工程合同范本，希望对大家有所帮助。

(优选)工程合同范本

工程合同范本1

　　发包方（甲方）

　　承包方（乙方）

　　按照《中华人民共和国合同法》和建设部《建筑装饰修管理条例规定》结合本工程具体情况，双方达成如下协义

　　第一条工程概况

　　1、工程名称2、工程地点3、工期工作日

　　本工程自年月日开工，于年月日竣工

　　第二条承包项目

　　1、2个衣柜：（其中推拉门限240/平方）

　　2、鞋柜

　　3、厨房隔断

　　4、厨柜门、一面吊顶

　　5、厨房卫生间PVC扣顶

　　6、电视柜、电视背景墙

　　7、客厅、餐厅局部吊顶

　　8、全屋双飞粉、墙漆

　　注：所用材料①夹心板为帝森元福E1级

　　②九厘板（帝森元福E1级）

　　③石膏板（泰山五星）

　　④油漆（鸿昌牌）

　　⑤墙漆（鸿昌牌大桶）

　　第三条关于工期约定

　　1、因甲方原因未按约定完成工作，影响工期：工期顺延。

　　2、因乙方原因未按约定完成施工，按延误工期50/天计算赔偿。

　　3、因施工变更，停电及不可抗力因素影响已致停工累记8小时按一天工期相应顺延。

　　第四条付款方式及诀算

　　1、乙方木工材料进场时付________元。

　　2、乙方要木工工程进度一半时付。

　　3、乙方木工完工，油漆进场付。

　　4、双飞粉进场付________元。

　　5、竣工验收完工后三个工作日内甲方向乙方付合总金额及余款

　　第五条违约责任

　　1、合同生效后任何一方解除合同应及时通知对方办理合同中止协义，并向对方支付工程预算总价的10%违约金。

　　第六条其他条款

　　1、工程施工中甲方需修改方案增加项目，必须提前三天或项目未下料前与乙方联系，经双方同意后乙方予以安排施工，增加项目的金额在油漆之前付清。

　　2、工程合同生效后甲、乙双方均不得借故减少合同装修项目。如遇特殊情况双方必须同意认可。违约方承担变更项目300元作为损失赔偿给对方。

　　3、本工程完工验收前三日由乙方能知甲方按时给收，不得借故拖延。因不能按时验收，超过约定时间，则本工程视为合格双方不再验收

　　4、本合同一式二份与合同正本具有同等效力，双方签字之日起生效。

　　甲方签名：电话手机年月日

　　乙方签名：电话手机年月日

工程合同范本2

　　发包人：

　　承包人：

　　甲、乙双方依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就签订本合同，以咨共同遵守。

　　一、工程概况：

　　工程名称：

　　工程内容：防火门

　　二、承包范围：

　　防火门工程制作、安装；

　　三、承包方式：包工、包料。

　　四、合同工期：

　　1、以甲方提供的加工计划和安装计划确定时间和不影响土建进度工期为准。

　　2、如遇下列问题，经甲方签证同意后，工期可以相应顺延：

　　（1）甲方设计方案有重大变更而影响工期的；

　　（2）遇到人力不可抗拒的自然灾害而影响工期的。

　　3、因乙方原因造成工期延误（含工程质量不合格返工而耽误工期）工期不顺延，同时乙方承担全部经济责任。

　　4、进场时间：

　　五、工程质量标准

　　钢质防火门的制作安装质量必须复核国家及本行业的相关标准

　　GB12955-1991《钢质防火门通用技术条件》，颜色定为。

　　六、合同价款

　　1、本合同为固定单价合同，FM甲、乙、丙均价元/㎡。

　　2、工程量按实际安装的.樘数和实际加工尺寸计算。

　　七、付款方式

　　根据实际情况填写。

　　八、技术要求

　　（一）防火门的保证材料

　　供应厂家必须具备下列证件

　　1、厂家的资质证书。

　　2、厂家的营业执照。

　　（二）防火门的技术要求

　　1、甲级防火门耐火极限应为1.2h，乙级防火门耐火极限应为0.9h，丙级应为0.6h，

　　2、门框、门扇面积及其加固应采用冷轧钢板，钢板厚度：门框：1.2mm足厚，门扇面板：0.8mm足厚。

　　3、门扇和门框应由不燃性材料填充。

　　4、锁、合页、插销等五金配件的熔融度温度不低于950℃。

　　5、双扇门必须有盖缝板，并应装设闭门器。

　　6、防火锁提供材质，要求转动灵活，不得有卡壳现象。

　　7、防火门表面要求采用喷涂处理。

　　九、双方责任

　　1、甲方责任

　　（1）按合同约定支付工程价款。

　　（2）如有设计变更提前通知乙方。

　　（3）提供加工设计会同监理公司审定施工组织设计方案和施工进度计划。

　　（4）提供现有垂直运输设备。

　　（5）协调配合施工现场的组织、管理。

　　（6）负责施工质量管理。

　　（7）负责解决施工过程中的技术问题。

　　2、乙方责任

　　（1）乙方必须到施工现场实际测量尺寸，并按实际测量尺寸生产加工。

　　（2）乙方进场前应提交详细的施工组织设计方案和施工进度计划报甲方确认，并经甲方和监理公司审定，乙方必须严格按照上述方案和计划进行施工及现场管理，并服从甲方及监理的协调、管理，确保施工质量和施工工期。

　　（3）乙方无故停工五天以上，施工中发现偷工减料行为，未经甲方同意擅自改变设计，甲方有权解除合同，乙方应在甲方提出解除合同五日内撤离现场。

　　（4）乙方施工人员必须佩戴统一标志，必须服从甲方和监理公司在施工进度、质量及文明施工等方面的统一管理。

　　（5）乙方必须严格按技术要求选用材质，施工质量必须保证打到行业和国家标准。

　　（6）确保消防验收合格。

　　（7）乙方负责全部防火门的安装，并打到正常使用标准。

　　（8）乙方负责对安装成品的保护直到甲方验收合格后为止。

　　十、质量保修、回访

　　质保期为一年零六个月，在保修期内，出现质量问题，乙方应在24小时内到达出现质量问题地点，进行修理。不能及时到达质量发生地点，甲方有权另行安排其他施工企业对发生质量问题部位进行维修，其费用从乙方质保金中支付。

　　十一、违约责任

　　如单方违约，违约方赔偿对方相应损失，及负责相应连带责任。

　　十二、本合同一式三份，甲方两份，乙方一份，经双方签字盖章后生效。

　　十三、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。

　　甲方：乙方：

　　法人签字：法人签字：

　　盖章：盖章：

工程合同范本3

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方现委托 (以下简称乙方)承揽监控系统工程。经甲、乙双方充分协商，签订合同如下

　　一、工程概况：

　　1.工程名称：

　　2.工程地址：

　　3.工程概况：系统包括：监控设备安装、系统调试等。

　　二、甲乙双方的责任和义务

　　1.甲方负责提供整个系统的布线和施工人员的住所及施工场地、楼层施工用电和用水;并提供施工现场专用的有安全防盗措施的仓库，以保证乙方能如期完成工程工期。并承担以下义务：

　　按时对工程、施工及工程进度实施监控和验收。

　　按时支付工程进度款。

　　2.乙方应按合同规定的时间及时提供工程所需的设备材料;在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作：

　　设备的安装调试:

　　三、工程时间和进度

　　1、自合同签订之日起，甲方开始对现场进行布线施工和测试线路，完成后甲方通知乙方技术人员入场。

　　2、工程中甲方对信息点进行增减，则由甲方向乙方出具工程联系单，

　　3、在实际施工过程中，根据具体情况，甲乙双方友好协商解决。

　　四、工程及工程量的变更

　　1、由于甲方原因，对工程中提出的修改项目，必须向乙方出具工程联系单，确认修改详细清单、工程量的变更和变更金额等事项。如甲方不出具工程联系单，乙方有权利要求甲方按照原设计方案施工。

　　2、由于乙方因设备停产、施工现场条件限制等原因对工程中提出的修改项目，必须向甲方出具工程联系单，确认修改详细清单、工程量的变更和变更金额等事项。如乙方不出具工程联系单，甲方有权利要求甲方按照原设计方案施工。

　　五、工程验收：

　　采用完工总验收的方式。

　　六、系统售后及工程维护

　　在工程验收之日起，乙方提供( )月免费维护，因设备质量问题发生故障，由乙方免费更换。如甲方在使用过程中因使用或管理不当造成设备损坏，乙方有偿提供设备配件。一年后按成本维护，响应时间24小时。

　　七.支付条款：

　　合计总价款为：元。付款方式：

　　八、设备标准、货运方式及验收

　　乙方提供的产品必须是产品生产厂家的原装产品。甲乙双方应严格按照产品更新换代生产厂家的生产标准对设备进行验收。

　　九、人力不可抗拒因素

　　如因战争、严重火灾、水灾、台风、地震和其它经甲乙双方认可的人力不可抗拒因素，导致工期延误，则工期顺延。在工程无法完成的情况下，由甲乙双方另行商定解决方法。

　　十一、违约责任

　　1.甲、乙双方若一方发生违约情况，则违约方应按合同法有关条款对另一方进行赔偿。

　　2.除人力不可抗拒因素外，若甲、乙双方中一方废除合同，需向另一方支付工程总金额25%的违约金。

　　3.如项目由于乙方原因导致延期，乙方应偿付逾期违约金，按未完成部分项目金额的千分之一∕每天费用作为甲方的补偿。

　　4.如甲方未能按照合同条款八按工程进度向乙方支付工程款，甲方须另加应付款项的千分之一∕每天的`逾期违约金作为乙方的补偿;乙方并有权利暂停工程的施工，待甲方向乙方支付相应的工程款和逾期违约金后恢复施工，乙方不承担由此引起的工期延期责任。

　　十二、解决合同争议的方式

　　本合同执行过程中若有争议，双方应友好协商解决。如协商不能解决，可向当地人民法院提出诉讼。

　　十三、合同附件作为合同不可分割的一部分，同样具备法律效力。

　　十四、合同生效及其它

　　1.本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章即生效(传真件有效)。

　　2.本合同所属的附件与本合同具有同等效力。〈附(设备)报价表〉

　　3.本合同执行过程中，所有补充协议经甲乙双方协商签定，盖章之日起生效，属合同的组成部分。

　　4.本合同若有未尽事宜，双方友好协商解决。

　　甲、乙同意上述条款，并签字确认如下：

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程合同范本4

　　甲方：____

　　乙方：____

　　才村村委会第17组，为解决村民办理“红、白”两事因无厨房而难以办理的'局面，对厨房进行改建，经讨论，委托施工方代表赵XX承建施工，通过对工程进行预算造价为49716.51元。由于集体无经济收入，无资金积累，只能根据集体条件对厨房进行改建，对此甲乙双方进行了协商、达成一致，同意以大包干方式按预算价49716.51元进行包干，工程验收后，不在涉及补差价问题，合同双方就工程包干项目达成一致，合同签订如下：

　　一、施工前，甲方应提前做好“三通、一平”工作，即水通、路通、电通、场平。

　　二、甲方提前协调好周围村民影响户工作，确保工程正常施工。

　　三、乙方应严格按照工程建筑规范施工，不偷工减料，按质按量按工期完成，工期为60天，即开工日起。

　　四、施工中乙方应严格遵守安全生产规定进行施工，如施工中出现安全问题与村集体无关，自己承担相应责任。

　　五、付款方式，由于工程量小，工期短，双方可根据工程进度进行付款，工程完成验收后一次性付清。如出现集体资金暂时困难前提下，工程余款可允许缓后付清，但不能无限期拖欠。

　　六、违约责任，甲乙双方应严格执行合同规定，施工中如出现违约行为，双方可根据哪方违约对事态造成的影响追究违约方责任。

　　七、合同争议的解决发式：本合同在履行过程中发生的争议，有双方当事人协商解决，也可以由才村村委会相关部门进行调解。

　　八、以上条款未尽事宜，如出现条款以外的情况双方协商解决。

　　九、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字盖章后生效。

　　甲方：乙方：

　　代表：代表：________年____月____日

工程合同范本5

　　甲方：

　　乙方：

　　现甲方将______街______号______室内装修工程委托乙方承建，经双方协商，确定如下工程承包合同，双方共同遵守执行。本合同按总价合同法计算，如有增减工程量，按预算价进行单价法计算，如该项目没有预算价，则双方友好协商商定。

　　一、工程名称：____________________________________

　　二、工程地点：____________________________________

　　三、工程承包范围及内容（具体预算附后面）：

　　室内泥水工程（墙体结构改造等）、天花工程（主人房木天花制作等）、水电电位修改工程（包括洁具安装等）、油漆工程、门窗工程工程。

　　四、质量及验收标准：

　　工程质量达到国家现行的《高级建筑装饰工程施工及验收规范》所规定的合格标准。

　　五、工期：

　　本工程之签订合同日起计算，计算工期为____天完工（如遇雨天及其它等客观原因所造成的拖延工期不计）。

　　六、付款方式：

　　开工日支付整个工程款30%，在工程进度达到50%左右时付整个工程款的`80%，整个工程完工并经验收后付完整个工程款。

　　七、甲方责任：

　　提供施工水、电源供乙方使用。

　　八、乙方责任：

　　（1）负责做好装修产品及原有甲方装修产品（厅地板、厨房、洗手间）的保护。如有损坏，乙方负责修复原貌。

　　（2）遵守甲方物业管理的规定，确保甲方取回装修押金。如由于乙方责任造成甲方无法全数取回装修押金的，由乙方负责赔偿甲方损失金额

　　（3）确保施工安全，装修期间如发生人身安全、损坏公共财物等安全问题，由乙方负全责。

　　九、本合同一式____份，甲乙双方各执____份。

　　十、本合同经双方签名后生效，保修期按国家规定时间（二年）。保修期完以及甲方结清工程款后合同自然失效。

　　十一、合同未尽事宜，以《住宅室内装饰装修管理办法》为准，双方另行友好协商补充。

　　甲方（公章）：_________

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

工程合同范本6

　　使用方（以下简称甲方）：

　　供应方（以下简称乙方）：

　　第一条目的和背景条款

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规和本项建设工程的具体要求，甲乙双方在协商一致基础上，本着自愿、公平和诚信的原则，就使用方工程所需的供应事宜签订本合同，以资共同遵守。

　　第二条材料交货地点、供货期限

　　1、交货地址：

　　2、供货起止时间：

　　第三条供应要求及价格

　　数量；单价；货款金额；最终以实际结算为准。

　　第四条结算和资金支付条款

　　1、结算方式：

　　2、约定的结算期限：

　　3、送到工地，甲方应指定专人在发货单上签字作为收货确认。

　　4、每月_________日前，供需双方对上月供应量进行核对，并办理有效签字手续。

　　第五条质量标准和验收

　　1、乙方应对供应材料的质量负责。

　　2、材料应符合现行国家质量要求和行业有关标准，符合业主要求。

　　第六条甲方的责任和义务

　　1、甲方应根据施工进度，提前_________天向乙方提供货要求通知，通知包括但不限于书面、口头、传真、电话、电子邮件方式。

　　2、乙方按时送达材料后，甲方应及时组织初验，初验合格的，及时签收确认，初验不合格的，通知乙方退货或作换货处理。

　　第七条乙方的责任和义务

　　1、乙方应按合同要求及时保质保量供应材料，如不能按时供应，或供应的材料不合格，由此给甲方造成的损失，乙方应负责赔偿。

　　2、乙方应按国家有关规定及时向甲方提供相关资料。

　　3、乙方应遵守施工工地有关的规章制度，并负责乙方人员及设备的安全。

　　第八条甲乙双方其他约定条款

　　1、材料使用后甲方若发现质量问题，应在_________小时内书面通知乙方，甲乙双方应及时协商解决。

　　2、乙方保证材料在供应之前所有权确为自己所有，不存在权利瑕疵，如若引发侵权责任由甲方承担。

　　3、双方约定由材料在运到乙方指定的地点前，产品毁损、灭失的风险由乙方承担。

　　第九条违约责任

　　1、非因质量原因甲方中途退货的，应当承担退货价金1%的惩罚性违约金，不能继续履行合同的，乙方有权单方面解除合同。乙方不能按期交货的，应当承担本批货款总价的1%的'惩罚性违约金，并继续履行合同。甲方提供的产品质量不符合双方约定的质量标准，应当承担合同总造价的1%的惩罚性违约金，如不能继续履行合同的，甲方有权单方面解除合同。

　　2、因不可抗力造成本合同不能履行，任何一方均可解除合同，并互不承担违约责任。

　　第十条争议解决条款

　　1、因履行本合同发生的争议，由当事人双方协商解决

　　2、如仍未解决，依法向甲方企业法人住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　第十一条合同生效及其他

　　1、合同经甲乙双方签字盖章后生效。本合同一式_________份，甲乙双方各执_________份，每份具有同等法律效力。

　　2、本合同未尽事项，可由双方约定后签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

　　甲方（签章）：乙方（签章）：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　________年____月____日_________年____月____日

工程合同范本7

　　合同编号：

　　甲方：地址：联系电话：

　　乙方：地址：联系电话：

　　经甲乙双方协商，甲方委托乙方承担逸臣桃源XX清理疏通工程。

　　为明确双方权利、义务，本着友好合作、紧密配合的精神，订立本合同。

　　第一条：工程内容：

　　1、工程地点及范围：甲方管理的小区红线范围内。

　　2、工程内容：

　　①将上述区域内地下所有化粪池进行清理，从出户井到干线、到化粪池由乙方全权负责。

　　②负责将上述区域内雨水井、污水池、地下污水管道进行检查、疏通、清理。

　　第二条：合同期限（工期）本合同有效期为________年，从________年____月____日到________年____月____日止，双方签字盖章后生效。

　　第三条：工程造价及款项支付

　　1、工程造价：本合同工程施工费用为元。人民币大写：。

　　2、款项支付：每半年结算一次。乙方施工完毕经甲方验收合格后，由乙方开局有效发票，甲方在十个工作日内以现金或转账支票方式支付工程款。

　　第四条：施工质量

　　1、正常情况下，每两年专车吸粪和人工下池清理垃圾（含建筑垃圾、沙、石、油渣等）一次，各化粪池需将粪渣、垃圾清理干净直至见到清水。

　　2、所有雨水井、污水井及管道每月检查一次，将所检查的情况书面报知管理处存案，并根据实际使用情况及时保养、疏通，保证所有井道时时畅通。

　　3、管道疏通程序：

　　①人工下井清理雨水井、污水井的泥沙和垃圾一次；

　　②用竹片连接通管一次；

　　③用竹片连钢丝绳、钢丝球拉管一次；

　　④用消防水清管道一次；

　　⑤人工下井将油渍和垃圾清理上井打包。

　　4、清理出来的污物、垃圾用袋打包当天运走，并保证工完场清。所有施工内容凭施工验收单结算。

　　5、在承包期内，发生化粪池、管道堵塞等紧急情况，乙方保证全天候随叫随到，及时解决所发生的39；问题，乙方在接到甲方通知后，无正当理由，在30分钟内不能按时到达，甲方可扣1个月的工程费用。

　　第五条：甲方的权利与义务

　　1、必须提供现有小区化粪池及管道线路图，便于乙方施工。

　　2、施工期间所需水、电由甲方无偿提供（清洗地面用水、夜间照明用电）。

　　3、甲方负责派人员监督乙方承包范围的工作，发现问题及时向乙方提成口头或书面意见。

　　4、如出现化粪池、管道堵塞，及时通知乙方。

　　5、在施工过程中，甲方根据乙方通知及时组织验收并依次认真填写工程验收单，当所有工程项目验收合格后，甲方应按合同约定支付工程款。

　　6、乙方所承包的工程内容按施工方案和标准进行监督和验收。

　　第六条：乙方的权利与义务

　　1、保证按合同要求完成化粪池、雨水井、污水井的清理和管道检查、疏通、清理工作，保证甲方的正常使用不受影响。

　　2、乙方在工程施工过程中，不得将污水流到地面，如不慎污染地面应立即清理。

　　3、乙方在工程施工期间，不得损坏小区花草树木、车辆及其他设施，如有损坏，须照价赔偿。

　　4、乙方工作时必须遵守甲方各项管理规定，不得发生违反小区管理规定的.行为。

　　5、安全责任。乙方在施工过程中一定要自行做好安全措施和现场防护措施，特别要防止气体中毒和缺氧引起的人员伤亡事故，如若再工程作业过程中发生安全事故造成乙方人员或因乙方原因造成第三方人员伤亡，一切责任由乙方承担。

　　第七条：工程验收乙方施工完毕，应及时通知甲方验收，甲方人员在叁天后组织验收，验收合格后，由甲方在验收单上签字确认。验收单须经甲方签字确认后方可有效。

　　第八条：违约责任甲方评定乙方工程质量有不合格项的，乙方必须立即纠正，如整改后仍不合格的，甲方有权根据实际情况扣除该项不合格工程的工程款，同时有权单方终止合同。

　　第九条：争议的解决方式甲乙方在履行本合同过程中发生争议，当无法在互相协商的基础上解决时，双方同意选择向____市人民法院提起诉讼方式解决。

　　第十条：其他

　　1、本合同附件份，是合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　2、本合同未尽事宜，由双方协商一致后签订补充协议约定。

　　3、本合同与附件共肆页，原件一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份。

　　甲方：乙方：

　　代表：代表：

　　签约日期：________年____月

工程合同范本8

　　甲方：

　　乙方：

　　由于今年雨水较多，镇内南环路保民到共合段2.6公里道路损毁严重，为了方便交通，保持通车顺畅，甲方将该路段的维修事务承包给乙方，为明确双方的'权利和义务，双方特签订以下条款，遵守并执行。

　　一、维修路段：保民到共合段南环路约2.6公里。

　　二、维修标准：

　　1、清理完所有路边塌方；

　　2、路面刮平上土压实，并且水毁路段要用砂石填铺垫平；

　　3、整个路面铺设沙石，厚度不低于10CM，路面宽度不小于4米；

　　4、完善路边排水沟，确保沟内水流通畅。

　　三、维修时限：工期从20xx年8月20日至9月20日。

　　四、工程造价：工程由乙方包工包料，工程总造价206，000.00元。

　　五、验收：维修工程完工后，由甲乙双方组织有关人员对维修工程进行验收。

　　六、付款方式：维修工程由乙方垫资施工，工程经验收后甲方一次性给乙方付清工程款。

　　七、权利和责任

　　1、乙方必须按合同要求采用沙石土铺垫路面并压密压实，如不按要求施工，甲方有权拒绝验收，拒付工程款。

　　2、甲方有责任配合乙方协调施工过程中出现的矛盾。

　　3、维修工程验收合格后，甲方必须在当年内一次性付清工程款。

　　4、如乙方在维修过程中，出现任何事故，一切由乙方自行承担，甲方不负任何责任。

　　八、本合同一式三份，甲、乙双方各执一份。

　　甲方：

　　负责人：乙方

　　承包人：

　　日期：

工程合同范本9

　　甲方：

　　乙方：

　　为确保___公路主枢纽道外客运站项目按期开工，甲方委托乙方承担本工程项目基坑降水工程，为工程基础土方开挖及基础施工做准备。现双方在平等自愿的原则基础上就该工程事宜达成如下协议：

　　一、工作内容：

　　客运站主楼及地下停车场部分（不含商服部分）自然地面型钢桩支护范围内的基坑降水，降水深度—8.0米。

　　二、工期要求：________年____月1____日开始施工降水，________年____月____日降水结束；

　　三、质量标准：

　　根据甲方要求，乙方所报施工方案内容，在工期要求时间内满足该工程基坑降水要求，达到现行国家、省、市技术标准；

　　四、工程造价的'确定

　　根据招标文件以中标价格确定工程造价70.66万元（人民币）；工程造价包括基坑降水工程费23.1万元、办理基坑降水手续费47.56万元；上述工程造价在工期要求时间内一次包死。

　　五、工程决算及付款方式：

　　付款方式：施工降水设施完成后甲方支付乙方工程款工程总价90%；基坑降水要求工期结束后，乙方基坑降水达到要求标准，甲方将尾款一次性支付乙方。

　　六、双方责任

　　1、乙方中标后，乙方负责办理基坑降水手续。

　　2、施工降水，超出降水工期要求以外的降水费用由甲方负责。

　　3、乙方应确保基坑降水在满足施工要求，在要求降水工期内出现的降水安全问题以及对总包单位造成的损失由乙方负责；

　　4、乙方应确保在施工降水的过程中对周边及相邻建筑没有任何影响，且对总包单位的技术施工作业不能产生任何不利影响，否则由乙方承担所造成的相应损失；

　　5、乙方应确保在总包单位基础施工期间，作好维护及监测工作，与总包单位作好配合；

　　6、乙方应作好现场文明施工工作；

　　七、其他：

　　本协议具有法律效力，双方严格遵守。如果发生合同纠纷，双方可向____市仲裁委员会申请仲裁。本协议壹式陆份，甲乙双方各执两份，建设单位两份。

　　甲方：

　　法人代表：

　　授权委托人：____日期：________年____月____日

　　乙方：

　　法人代表：

　　授权委托人：____日期：________年____月____日

　　建设单位主管部门意见：建设单位（章）

　　经办人：________年____月____日

工程合同范本10

　　出租人（简称甲方）：

　　承租人（简称乙方）：

　　根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，按照诚实信用平等互利的原则，为明确出租人与承租人的权利义务，经双方自愿协商，签订本合同：

　　一、租赁物

　　1、乙方因工程建设需要，租用甲方的钢管、扣件、各种脚手架配件等建筑设备，甲方同意有偿租给乙方使用。

　　2、所租赁物未经甲方同意，乙方不得转租第三人，不能出卖租赁物或用作担保。

　　3、甲方应按约定将租赁物交付给乙方，乙方在提前或接受租赁物时，应及时点清数量，如有异议应在当日向出租人提出，超过此期限，甲方不承担相应责任。

　　4、乙方对用后的.租赁物应按约定负责维修，确保租赁物完好返还给甲方。

　　二、租赁期限

　　1、自合同签订生效之日起，至_____年_____月_____日止。

　　2、租赁期满后，如乙方继续承租，应在本合同届满前15日内通知甲方，经甲方同意，且在乙方返还全部租金及有关费用后，重新签订租赁合同。

　　三、用途

　　乙方租用租赁物用于工地，不得转用其他工地，甲方同意的除外。

　　四、担保

　　1、签订合同时乙方须交纳所租赁物原价价值120%价款或300%不动产。

　　2、担保方具有承担偿还租赁物、租金、维修费、滞纳金、违约金等连带责任。担保期限为合同最后一笔租金，乙方履行之日起两年。

　　五、租金支付期限

　　1、租金计算期限，自合同签订之日起，至返还租赁物之日止。

　　2、最低计算租期为壹个月。

　　3、乙方每租用期满一个月应付清当月租金。有特别约定除外。

　　4、乙方在租赁期满后应返还全部租赁物，并在清退当日内结清全部租金及其他费用。

　　六、租赁物维修及赔偿

　　1、乙方应负责租赁物的维修，使其达到原有的适用性，维修费由乙方负担。

　　2、乙方如不能维修租赁物，有甲方进行维修、维修费用由乙方承担（并以现金形式支付给甲方）。

　　3、乙方在使用租赁物时造成租赁物丢失、报废、损坏等，详见合同关于维修及损坏赔偿的约定。

　　七、报停

　　1、如乙方跨年度施工，由乙方提出书面申请，出租人同意后，实行冬季报停，报停日期为本年度的壹拾壹月叁拾日至转年的叁月拾伍日止。如有异议另行协商。具体协商内容详见冬季报停协议书。

　　2、乙方在冬季报停期间继续施工使用租赁物，按实际使用日期计算租金，冬季报停的最后期限仍为叁月拾伍日，报停期限不顺延。

　　3、如在规定的报停期间内提、退租赁物，报停协议作废，按最后提、退日期计算租金。

　　八、违约责任

　　1、乙方应在租赁期满后及时返还租赁物，并按约定支付租金接其他费用，否则承担违约责任。

　　2、乙方逾期拖欠租金及其他有关费用按日计算，每日应叫租金总额的万分之四滞纳金。

　　3、合同期限届满后，双方未约定新租期。乙方拒绝返还租赁物，应双倍赔偿租赁物原价值的价款。

　　4、乙方未履行合同约定造成甲方损失的，应支付租赁期内全部租金及连带损失费用。

　　九、争议的解决

　　当合同双方发生合同纠纷时，双方及担保方协商，如协商不成，有甲方所在当地人民法院裁决。

　　十、租金：扣件（十字、转向、接头）租金为0.02元/个/天；钢管租金为0.025元/米/天；包年扣件为3.00元/个；包年钢管为6.00元/米，包年周期为300天。

　　十一、损失及赔偿

　　1、扣件丢失按10.0元/个赔偿，钢管按20元/米赔偿，扣件铸体报废及钢管严重破损失去使用价值按丢失赔偿。

　　2、扣件丁字螺杆丢失按1.0元/个，螺母按0.5元/个赔偿。

　　3、钢管焊伤每根收取8元，两头凹、扁收取8元。弯曲能修复的每根收取5元。

　　十二、租用数量

　　扣件：个；钢管：米

　　十三、其他约定：

　　十四、本合同自双方签字或签章时生效，合同一式两份，甲乙方各执一份。

　　出租人（甲方）：承租人（乙方）：担保人：

　　地址：地址：地址：

　　电话：电话：电话：

　　负责人：负责人：负责人：

　　身份证：身份证：身份证：

　　经办人：经办人：经办人：

　　身份证：身份证：身份证：

　　签订日期：

工程合同范本11

　　一、业主委托监理单位监理的工程（以下简称本工程）概况如下：

　　工程名称：_________；工程地点：_________；工程规模：_________；总投资：_________；监理范围：_________。

　　二、本合同中的措词和用语与所属的监理合同条件及有关附件同义。

　　三、下列文件均为本合同的'组成部分：

　　1、监理委托函或中标函；

　　2、工程建设监理合同标准条件；

　　3、工程建设监理合同专用条件；

　　4、在实施过程中共同签署的补充与修正文件。

　　四、监理单位同意，按照本合同的规定，承担本工程合同专用条件中议定范围内的监理业务。

　　五、业主同意按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理单位支付酬金。本合同的监理业务自_________年_________月_________日开始实施，至_________年_________月_________日完成。本合同正本一式两份，具有同等法律效力，双方各执一份。副本_________份，各执_________份。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

工程合同范本12

　　建设单位： (简称：甲方)

　　施工单位： (简称：乙方)

　　根据《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程的具体情况，本着实事求事的精神，经双方协商签订合同，共同遵守。

　　一、甲方将自来水改造安装工程项目承包给乙方(一户一表安装)，乙方以每户元整为安装费用，共计户，总造价万元。以包工包料的形式包干施工，安装总费用按实际安装户数计算。

　　二、根据国家饮用水安装卫生标准，安装所用管材采用由水务局检测通过的抗严寒、耐腐蚀、强耐压、使用寿命长、卫生环保的牌聚乙烯(PE)管建材产品。

　　三、安装范围：宜城天河供水管网接口至村内主管道及支管、分支管的`安装，总长度约米，每户安装水表接入墙内不超过米，并安装好水龙头。

　　四、结合本村实际情况管道具体设置，分支管大小根据用户数的多少而定，具体设置为：

　　1户进水管为￠25(PE)管;

　　2—5户进水管为￠32(PE)管;

　　6—15户进水管为￠40(PE)管;

　　15—30户进水管为￠50(PE)管;

　　30户以上进水管为￠75(PE)管。

　　自来水管要求埋在30cm—50cm以下，管材数量，工程量参照投标工程预算的规定。

　　五、计量水表箱为一户一表制，水表必须安装在户外，并经过计量检验，具体位置根据实际情况方便多户集装确定，并在指定安装处修建水表池，未经允许不得随意改动。

　　六、本工程工期定为年月日前完工，为确保工程顺利施工，甲方必须配备固定人员为乙方协调好在安装中出现的各种问题。

　　七、为确保材料安全，便于施工，在施工期间内，甲方必须为乙方提供材料仓库、施工所用的相应电源，确保工程顺利进行，乙方必须抓好安全施工。在施工过程中，若发生意外事故，一切责任由乙方负责。

　　八、付款方式：乙方在完成的总工程量后，甲方支付的总工程款，工程完工，验收合格后，工程款全部付清，中标者押金转为质量保证金，若无质量问题，一年后退还。

　　九、本合同一式三分份，双方各执二份，鄢城水利服务中心保管一份，自双方签字盖章后生效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

工程合同范本13

　　甲方：__________

　　乙方：__________

　　一、工程地点：___________________________________________

　　二、工程范围：__________________________________________

　　三、工程概况：__________________________________________

　　四、承包方式：__________________________________________

　　五、工程付款方式：

　　1、按工程进度拔付工程款80%______元。工程结束，工程劳务款一次性付清。

　　2、按工程总量的30%完成率支付工程款，总方量______。30%为______，拔款为___________元；60%为_________，拔款_________元；90%为___________，拔款为__________元。100%完成，全部一次性付清。

　　3、工程结束，工程劳务款一次性付清__________元。

　　六、工程结算方式：单价每平方米_______元，工程结束按实际方量结算。

　　七、乙方按甲方要求施工，具体要求：________________。

　　八、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签字之日起生效，至工程款结清后失效。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

工程合同范本14

　　发包方：(以下简称甲方)

　　承包方：(以下简称乙方)

　　根据贵州XX公司批复的贵阳供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：

　　一、工程内容及承包方式

　　1、工程内容：

　　2、工程安装费万元(具体明细见附表)：具体金额为：子项中标价215;设计方案的工程量

　　3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。

　　4、工程工期：从________年____月____日至________年____月____日。

　　二、工程价款的支付方式

　　1、工程价款的支付方式：

　　1.1、预付款：甲、乙双方签订合同后____日内，甲方预付合同工程安装费的20%

　　1.2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的`全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期________年)，甲方支付乙方工程安装费的75%。

　　1.3、保修条款：本工程保修期为________年(保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算)，保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。

　　1.4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。

　　三、工程管理

　　1、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南XX公司、贵州XX公司下发的(1999)191号文(关于农村电网建设与改造技术原则)、(____省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则)、(____省农村电网建设与改造的基本技术要求)，及贵阳供电局下发的(10配电线路实施技术规范)、(低压配电技术规范)施工验收。

　　2、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。

　　3、工程开工前，甲、乙双方必须签订安全协议，并按协议内容履行各自的安全责任。

　　4、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工三措，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。

　　5、工程质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方负责，返工造成逾期交付的，每延误一天，乙方按合同总价的0.5%偿还违约金，并累计计算。工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的，乙方将不能进入诚信备案企业名单。

　　四、设备、材料供应与清理

　　1、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理。

　　2、乙方不得将工程转包，一经发现，立即停止施工，并承担一切经济损失和法律责任。

　　3、工程所需主材需经甲方审定。乙方必须指定专人凭各分(县)局签单到指定的地点领取主材。

　　4、乙方在施工完成后应将甲方委托进行的改造工程中不再使用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。

　　5、乙方应将拆除的旧设备和材料及时归还至甲方库房，办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号，甲方确认后签字。甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据。

　　五、违约责任

　　1、乙方不得擅自购买主材，经发现，甲方有权：