工程合同

时间:2021-06-16 21:58:40 工程合同 我要投稿

【精选】工程合同汇编五篇

  在人们的法律意识不断增强的社会,合同的用途越来越广泛,签订合同能够较为有效的约束违约行为。那么合同要怎么拟定?想必这让大家都很苦恼吧,以下是小编为大家收集的工程合同5篇,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

【精选】工程合同汇编五篇

工程合同 篇1

  签订合同双方:

  征用土地单位:_________,以下简称甲方;

  被征土地单位:_________,以下简称乙方。

  根据________(审批权力机关)批准的_________建设项目的计划任务书和工程选点报告等文件,按照《国家建设征用土地条例》和_______省(或自治区、直辖市)政府的有关规定,经甲方向征地所在地的土地管理机关申请和_____县(或市、省)人民政府审查批准,经甲方双方实地查看、反复协商,特签订本合同,以供双方共同遵守。

  第一条 征用土地数量及方位

  甲方征用乙方土地共____亩,稻田____亩,水塘______亩,菜地_____亩,坡地______亩,宅基地______亩,林木______亩,共有树木_____株。所征土地东起________,南起_______,西起_______,北起_______.

  第二条 征用土地的各类补偿和安置补助费

  1.根据_____省(或自治区、直辖市)政府关于征用土地的补偿规定,各类耕地(包括菜地)按该地年产值的_____倍(一般为该耕地年产值的三至六倍)补偿。征用无收益的土地,不予补偿。(征用园地、鱼塘、藕塘、苇塘、宅基地、林地、牧场草原等的补偿标准,按盛自治区、直辖市政府制定的办法执行;征用城市郊区的菜地,还应按当地政府的有关规定,向国家缴纳新菜地开发基金。

  2.根据_____省(或自治区、直辖市)政府的规定,所征土地上的青苗按该地年产值的_____%补偿,所征土地上的水井、林木、水塘等附着物按_____办法补偿,房屋的补偿办法另订拆迁合同。乙方人员在开始协商征地方案以后抢种的作物、树木和抢建的设施,甲方一律不予补偿。

  3.各类耕地的年产值按耕地被征用前三年的平均年产量和国家规定的价格核实,稻田按平均亩产大米为_______公斤,每公斤计价_____元,年产值每亩核定为____元;旱地按平均亩产玉米(或小麦)_____公斤,每公斤计价______元,年产值每亩核定为____元;菜地按年均亩产大白菜____公斤计算,每公斤计价_____元,年产值每亩核定为_____元。

  4.根据《国家建设征用土地条例》的规定,乙方需要安置的农业人口数,按征地前农业人口和耕地面积的比例及征地数量讲师,共计_____人;甲方对乙方农业人口的安置;补助费标准,按所征耕地每亩产值的二至三倍计算(年产值按被征用前三年的平均年产量和国家规定的价格计算,但每亩耕地的安置补助费,最高不得超过其年产值的十倍);征用宅基地不付安置补助费(征用园地、鱼塘、藕塘、林地、牧尝草原等土地的安置补助费,按盛市、自治区政府制定的标准计算)。

  甲乙双方在本合同上签字,并实地勘验征用地界、定立永久性界桩后____日内,甲方向乙方一次(或商定于某段时期内几次)支付全部各类补偿费、安置补助费共_____元(其中,土地补偿费和安置补助费的总和不得超过被征土地年产值的二十倍),付款通过建设银行转帐托付。

  第三条 减免公、余粮交售任务

  甲乙双方按照_____人民政府的规定,根据被征土地的亩数,向____人民政府呈递减免公、余粮交售任务的申请报告。实际减免量,以_____人民政府的批文为准。

  第四条 安置办法

  乙方因被征用土地造成农业剩余劳力,甲方应向有关单位联系,采取以下第( )项办法解决:

  1.发展农业生产。甲方协助乙方改良土壤,兴修水利,改善耕作条件;在可能和合理的条件下,经县、市土地管理机关批准,适当开荒,扩大耕种面积;也可由甲方结合工程施工帮助造地,但要从安置补助费中扣除甲方的资助费用。

  2.发展社队工副业生产。在符合国家有关规定的条件下,甲方帮助乙方因地制宜,兴办对国计民生有利的工副业和服务性事业,但要从安置补助费中扣除甲方的资助费用。

工程合同 篇2

  建设工程合同是承包人进行工程建设,发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工、监理等合同。建设工程合同是工程承发包双方实现市场交易的重要方式和依据。《建筑法》、《合同法》和《质量管理条例》对于建设工程合同都做出了明确的规定。其要点有:

  建设工程的发包单位和承包单位应当依法订立书面合同。《合同法》明确规定,建设工程合同应当采取书面形式。因此,以口头方式或其它形式订立的建设工程合同不符合法律规定,是无效合同。合同履行时发包单位和承包单位应当全面履行合同约定的义务,不按照合同约定履行义务的,依法承担违约责任。

  合同的主要内容规定为:勘察、设计合同应当包括提交有关基础资料和文件的条款;施工合同的内容应当包括工程范围、建设工期、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款;监理合同应当包括发包方委托监理的内容、发包方与监理方权力责任的.划分、监理费用及付款方式等条款。

  建设工程竣工后,发包人应及时按照约定支付价款,发包人未按照约定支付价款的,承包人可以催告。发包人如逾期不支付,除按建设工程性质不宜折价、拍卖的以外,承包人可以与发包方协议将该工程折价,也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。折价和拍卖款,承包人享有优先受偿其被拖欠工程款的权利。

  为了保护发包与承包双方的合法权益,依照《合同法》、《建筑法》、《质量管理条例》,建设部和国家工商局组织编写了建设工程施工合同文本等示范合同文本。以建设工程施工合同文本为例,其主要内容如下:

  1、协议书

  协议书包括发承包双方全称;工程概况;工程承包范围和方式;合同工期、质量标准;合同价款;组成合同的文件;甲方关于按照合同约定支付合同价款的承诺及乙方按照合同约定进行施工、竣工交付工程及质量保修的承诺;生效日期及条件。

  2、通用条款

  通用条款是双方都需认可的词语、合同文件和对于工程事务的处理方法。包括双方的一般权利和义务;施工组织设计和工期;质量与检验;合同价款与支付;设备材料供应;工程变更;竣工验收与结算;违约、索培和争议;其他有关安全施工、发现文物及地下障碍物的处理方法、工程分包、不可抗力、保险、担保、合同解除、合同生效与终止的处理方法。

  3、专用条款

  规定以上内容和结合具体工程的一些特殊规定。

  4、附件

  建设施工示范合同文本的附件有:

  (1)乙方承揽工程项目一览表;

  (2)甲方供应材料设备一览表;

  (3)工程质量保修书。

工程合同 篇3

  发包方(甲方):

  承包方(乙方):

  装饰工程施工责任合同书

  发包方(以下简称甲方): 委托代理人:(姓名)联系电话:承包方(以下简称乙方):

  承包负责人:(姓名) 联系电话:经考察,甲方同意乙方承包甲方装饰工程任务。为明确

  双方在施工过程中的权利、责任和义务,经双方共同协商,签订如下条例:

  一、工程地址:商丘圣地亚哥小区

  二、工程概况:玻璃雨棚及其它部位的型材

  三、人工费项目及价格:材料及人工费单价为每个雨棚

  20xx元,具体数量以现场项目经理审核为准。

  四、材料:雨棚玻璃为5+5钢化加胶玻璃,管材为10

  ×10加厚镀锌管,连接为不锈钢驳接爪,收口为中性结构胶。

  五、承包方式:包工包料,施工工具乙方自备,必须齐

  全有效。

  六、付款方式:签订合同后支付订金20xx元。竣工合

  格后支付全款。

  七、工程验收与保修

  双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收:

  1、材料进场后的材料验收;

  2、基层验收;

  3、饰面验收;

  4、细节验收及修补

  八、本合同一式两份,自双方签订之日起生效,根据合同约定的施工期限,乙方承包的工程自验收合格之日起,视为甲乙双方解除承包关系,本合同自动失效。

  甲方签字: 乙方签字:

  代表:责任人:

  年 月日年月日

工程合同 篇4

  甲方:

  乙方: 管道安装班组

  甲乙双方本着友好合作的态度,按照《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的的规定,在自愿、公平、诚实信用的基础上,甲乙双方签订此合同。

  一、工程概况

  1.工程名称:苍南县龙港镇世纪大道供水工程

  2.工程地点:世纪大道

  3.承包范围:管道安装

  4.承包方式:包清工

  5.工期:

  二、 合同修改

  除了双方签署书面修改协议,并成为本合同不可分割的一部分的情况之外,本合同的条款不得有单方任意变化或修改。

  三、 工程质量标准

  验收标准以国家现行的规范、标准、规程为依据;以甲方所提供图纸为技术标准。

  四、价格

  清包工费:以附件清单为准,按实际工程量结算。

  五、付款方式

  前期管道安装铺设完工,付:每月工程量的 85%

  工程竣工,验收合格后,在15天内余下的 15%尾款,全部付清。

  六、材料

  1.安装管道材料由乙方开列数量清单,甲方选择品牌自主购买,乙方负责施工。乙方的施工工具由乙方自备,检测由甲方负责。

  2.乙方应提前三天向甲方提供需购材料清单,甲方应在四天内及时采购材料供施工队使用。

  3.乙方应做好材料的保管工作,禁止闲杂人等进入工地现场。

  4.乙方应做好对施工完成的成品保护工作。

  5.未经甲方许可,乙方不得携带任何建材出门,若发现此类现象,按材料价格的5倍从人工费扣除。

  七、双方责任

  甲方负责监督工程进度,工程中间验收与竣工验收工作;资料整理。负责委派项目负责人做好安装协调工作。整理好施工现场的三通一平工作。

  乙方负责做到安全生产、文明施工、优质服务;主要施工人员必须持证上岗,负责施工现场的安全,按期、保质、保量完成工程。

  施工当中,乙方必须服从甲方安全管理,严禁违规操作,否则出现任何安全事故责任都由乙方负责。

  八、验收

  工程完工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到通知7日内组织有关部门

  进行验收,并办理验收、移交手续。若因乙方安装质量问题导致验收不合格,乙方应及时处理,直至验收合格。由于乙方安装质量问题造成的一切有损甲可得利益的损失全部由乙方承担,甲方保留索赔的权利。

  九、违约责任:

  1.如乙方工程质量不符合标准,按《中华人民共和国合同法》处罚,性能根据本合同中的技术要求,如有差异做相应扣罚,同时甲方保留索赔的权利;

  2.若乙方未按合同的约定提供服务,甲方有权自行委托第三方提供甲方所需要的服务,所发生的费用由甲方承担。造成损失的,由甲方承担赔偿责任。

  十、合同纠纷及解决方式:

  1.凡与本合同有关而引起的一切争议,甲乙双方应首先通过友好协商解决,如经协商后仍不能达成协议,任何一方可以向法院提出诉讼;

  2.在进行法院审理期间,除提交法院审理的事项外,合同其他部分仍应继续履行;

  3.本合同项下的所有争议均提交甲方所在地法院进行诉讼解决;

  4.本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

  十一、 不可抗力:任何一方均可对因不可抗力事件而延迟或不能履行合同义务造成另一方的损失或增加的费用不承担责任。但遭遇不可抗力事件的一方应在事发之日起3日内书面通知另一方,并提供有关机构的证明材料,同时还应采取各种合理手段减轻不可抗力给双方造成的损失和影响。

  十三、未尽事宜,经甲乙双方商定后,另续签合同。

  十四、 其它

  本合同一式两份,甲乙双方各执一份,经甲乙双方签字后生效。

  甲方:乙方:管道安装班组

  签字:签字:

  年 月 日

工程合同 篇5

  单选题:

  1.工程建设单位与某设计单位签订合同,购买该设计单位已完成设计的图纸,该合同法律关系的客体是( )。

  A.物

  B.财

  C.行为

  D.智力成果

  答案:d

  2.担保方式中的保证,实际运用过程中应理解为( )。

  A.债务人和债权人约定,债务人向债权人保证履行合同义务

  B.债务人和债权人约定,当债务人不履行债务时,由保证人代为履行债务

  C.保证人和债权人约定,当债务人不履行债务时,保证人按约定履行债务

  D.保证人和债务人约定,当债务人不履行债务时,保证人按约定履行债务

  答案:c

  3.依据《担保法》,只能由合同当事人本人提供担保的担保方式是( )。

  A.保证

  B.抵押

  C.质押

  D.定金

  答案:d

  4.某建筑工程,业主投保了建筑工程一切险。工程竣工移交后,在合同约定保险期限内发生地震,造成部分建筑物损坏,业主向保险公司提出索赔。则应由( )。

  A.保险公司承担全部损失

  B.保险公司承担除外责任以外的全部损失

  C.业主自行承担全部损失

  D.业主和保险公司协商分担损失

  答案:c

  5.合同公证与鉴证的相同点是( )。

  A.目的、法律效力、原则

  B.范围、性质、目的

  C.目的、原则、内容

  D.法律效力、目的、性质

  答案:c

  6.依据《合同法》的规定,合同形式中不属于书面合同形式的是( )。

  A.传真

  B.电子邮件

  C.登记

  D.信件

  答案:c

  7.接受要约的承诺人要使发出的承诺不产生法律效力,则撤回承诺的通知应当在 ( )到达要约人。

  A.要约到达受要约人之前

  B.承诺通知到达要约人之前

  C.承诺通知发出之前

  D.承诺通知到达要约人之后

  答案:b

  8.执行政府定价的合同,当事人一方逾期提取货物,遇到政府上调价格时,应当按( )执行。

  A.原价格

  B.新价格

  C.市场价格

  D.原价和新价的平均价格

  答案:b

  9.经发包人同意后,承包人可以将部分工程的施工分包给分包人完成。该条款所依据的法律基础是《合同法》中有关( )的规定。

  A.债权转让

  B.债务承担

  C.由第三人向债权人履行债务

  D.债务人向第三人履行债务

  答案:c

  10.合同生效后,当事人发现部分工程的费用负担约定不明确,首先应当( )确定费用负担的责任。

  A.按交易习惯

  B.依据合同的相关条款

  C.签订补充协议

  D.按履行义务一方承担的原则

  答案:c

  11、下列关于建设工程合同的说法中错误的选项是( )

  A、建设工程合同是承包人进行工程建设,发包人支付价款的合同

  B、建设工程合同不是双务、有偿合同

  C、建设工程合同是一种要式合同

  D、建设工程合同是一种诺成合同

  答案:c

  12、将建设工程合同按承发包的工程范围划分,分类不正确的是 ( )。

  A、建筑工程总承包合同 B、建筑工程设计合同

  C、建筑工程承包合同 D、建筑工程分包合同

  答案: B

  13、将建筑工程合同按付款方式不同进行划分,分类不正确的是 ( )

  A、总价合同 B、单价合同 C、成本合同 D、成本加酬金合同

  答案:c

  14、某建设工程设计合同中规定的设计费为10万元,委托人已按规定比例付给承包人定金。合同开始履行后承包人违约,承包人应返还给委托人( D )。

  A.20万元 B.10万元 C.2万元 D.4万元

  答案:D

  15、建筑工程合同主体一般只能是( )。

  A.公民 B.法人 C.其他组织 D.公民和法人

  答案:B

  16、下列关于业主享有的权利,说法错误的是( )

  A、业主有选定工程总设计单位和总承包单位,以及与其订立合同的签定权

  B、业主有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权

  C、监理单位调换总监理工程师可以不经过业主同意

  D、业主有权要求监理机构提交监理工作月度报告及监理业务范围内的专项报告

  答案:c

  17、( )是经济活动中最常见的一种合同,也是建设工程中需经常订立的一种合同。

  A、买卖合同 B、货物运输合同 C、保险合同 D、租赁合同

  答案:A

  18、租赁合同的形式没有限制,租赁期限在( )以上的,应当采用书面形式。

  A、一个月 B、五个月 C、六个月 D、一年

  答案:c

  19、租赁期间届满,承租人应当返还租赁物。返还的租赁物应当符合按照约定或者租赁物的性质使用后的状态。当事人也可以续定租赁合同,但约定的租赁期限自续定之日起不得超过( )年。

  A、5 B、10 C、15 D、20

  答案:D

  20、( )适用范围比较宽,其风险可以得到合理的分摊,能鼓励承包商提高工效,节约成本。

  A、总价合同 B、单价合同 C、成本加酬金合同 D、计量估价合同

  答案:B

【【精选】工程合同汇编五篇】相关文章:

1.精选工程合同汇编5篇

2.【精选】工程合同汇编九篇

3.【精选】工程合同汇编9篇

4.【精选】工程合同汇编8篇

5.精选工程合同汇编8篇

6.【精选】工程合同汇编6篇

7.【精选】工程合同汇编5篇

8.精选工程合同汇编9篇

9.精选工程合同汇编6篇