【精选】工程合同集合六篇
现今很多公民的维权意识在不断增强，合同出现在我们生活中的次数越来越多，签订合同也是非常有必要的行为。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧，下面是小编为大家收集的工程合同6篇，欢迎大家分享。
工程合同 篇1
发包人（全称）： （以下简称甲方）
承包人（全称）： （以下简称乙方）
支持方（全称）： （以下简称丙方）
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙、丙叁方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称： 路灯亮化工程
工程地点：
工程内容： 市政道路路灯设备材料供应、灯具底座安装、灯具安装、管井砌筑、灯光照明调试。
二、工程承包范围
承包范围：上述市政道路两侧所有路灯的设备材料供应、管线安装、附件安装和管井砌筑、灯光照明调试、残渣外运及因此损坏的人行道修复。
三、合同工期
开工日期：20xx年11月1日
竣工日期：20xx年11月30日
合同总工期 30天。
四、质量标准
工程质量标准必须达到国家相关强制标准。
五、合同价款
本工程实行总价包干，总计工程价款 元，大写： ，不足部分由乙方垫付，总结算时以财政评审为准。
六、结算方式：
该工程合同签订由乙方垫资施工，完工后经甲、丙方验收合格后一次性支付给乙方。
七、安全责任
乙方在路灯施工过程中，应安全施工，杜绝安全事故发生。
八、双方责任
1、甲方责任：
（1）工程完工后7日内组织相关部门进行验收，超7日不验收视为验收合格。
（2）甲方负责电源接放点。
2、乙方责任：
（1）严格按施工规范要求及国家质量标准施工。
（2）保证工期要求，确保工程如期完成。
九、特别条款
丙方作为本工程的支持方，全程监督乙方的工程质量，负责按合同约定拨付工程款给乙方。
十、本合同书一式叁份，甲乙丙叁方各执壹份。
十一、合同生效
合同订立地点：
本合同叁方约定 签字盖章 后立即生效。
发包人（公章）：
法定代表人：
年 月
支持方（公章）：
法定代表人：
年 月
承包人（公章）： 法定代表人： 年 月 日 日 日
工程合同 篇2
立契约书人
委建人＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（以下简称甲方）与建方＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（以下简称乙方），本契约不动产标示委建事项经由甲乙双方同意订立条款如下，以资共同遵守：
第一条 房地标示：本契约房屋坐落在＿＿＿＿＿ 市＿＿＿＿＿＿区＿＿＿＿＿＿＿地号土地内定名"＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿"，经暂编号a区＿＿＿栋＿＿＿＿楼的房屋一户。
第二条 房屋面积 ：本契约房屋面积包括室内、阳台及走道、楼梯间、屋顶突物（仅限于水箱及楼梯间，其余部分不计入）地下室、电梯间等公共设施分摊面积在内计约＿＿＿平方米，（实际面积以当地政府机关复丈后，建筑改良物所有权状所记载的面积为准），但双方同意建筑改良物所有权状记载面积加上本条前列（阳台走道、楼梯间等）公共设施分摊面积等，即相当于本契约所记载面积，若有增减，而其面积差额未逾百分之二时，双方均不得异议，若增减面积误差超过百分之二时，其误差超过百分二部分，即以该户出售时的平均单价为计算基准，由双方互为补偿。
第三条 本大楼的屋顶除水箱、楼梯间外，乙方的投资、规划，其使用权归乙方，但乙方应对甲方提供较一般人优惠的服务。
第四条 本大楼地下室产权登记为本大楼全体所有人共有，地下室除机电设备外，其余场地如遇空袭时，应开放为公共避难场所，地下室平时作为停车场，由本大楼管理委员会统筹管理，其办法另详载于本大楼管理委员会管理章程。
第五条 甲方所订购房屋的室内隔间装饰及设备工程，其施工标准悉依＿＿＿＿＿市政府＿＿＿＿＿＿局核准的建造执照图说按图施工，如甲方要求变更或增减等，须征求乙方同意，惟属大楼整体装置者不得删减，变更后的工程款由双方协议定之，但以不少于本契约所定的工程款一次付清与乙方，甲方未缴清增加的工程款前，乙方不得施工，如双方对变更后工程款未能达成协议或甲方拒绝或延迟交付所增加变更的工程款时，视为甲方取消变更或增减，乙方仍按本契约原定项目施工。
第六条 工程期限：本契约房屋建筑工程，乙方应于本契约签订后三个月内开工，自开工之日起七百个工作天完工，并以开始申请使用执照为完工日期。但如有下列情形之一时不在此限，乙方不负迟延完工之责。
（一） 甲方未依约定付款办法的规定交付价款时。
（二） 甲方要求变更内部隔间与设计，致迟延完工时。
（三） 因不可抗力的原因如天灾人祸或法律法规限制等不可归责于乙方的事由，以致工程不能如期进行时。
（四） 本工程屋外排水沟及巷道铺设工程，不受本条约完工时限的拘束，水电等的接通供应悉凭该公用事业作业程序而决定。
第七条 保固期限：本契约房屋自领到使用执照之日起，对本契约房屋建筑结构，乙方应负责保固一年，但天灾或不可归责于乙方的原因而发生损毁者不在此限（门、窗、玻璃及水电配件、油漆、瓷砖等乙方不负责保固）。
第八条 甲方订购本房地总价款为人民币＿＿＿＿＿＿＿＿＿元整，包括下列房屋及装修土地价款。
（一） 房屋及装修价款为人民币＿＿＿＿＿＿＿＿元整。
（二） 土地价款为人民币＿＿＿＿＿＿＿元整，包括建筑基地，道路用地及地上物补偿金、土地改良费、公共设施用地等费用。
第九条 付款办法：本契约房地总价为人民币＿＿＿＿＿＿＿元整，分为自备款人民币＿＿＿＿＿＿＿＿＿元整，优惠贷款人民币＿＿＿＿＿＿元整，银行贷款人民币＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿元整，甲方应按下列进度，将分期付款表上的金额，经乙方通知于缴款期限内缴付乙方，绝不拖延短欠。
工程合同 篇3
1工程概况
山口水电站工程是新疆某河流干流梯级开发的最末一级，主要承担发电任务，其次是反调节任务。工程规模属大(2)型，工程等别为II等。电站厂房、尾水渠等其它永久建筑物的级别为3级。厂房采用坝后式布置，由主厂房、副厂房和开关站组成。采用3台机布置方案，总装机为3×47mW，单机流量157.30m3/s。
2建设工程监理
水利工程施工合同具有合同标的不动产，受自然条件、地质水文条件、社会条件和人为条件等多方面影响，施工周期长、结构复杂、体积大、工作量大、用材量大以及合同在履行过程中涉及的主体非常多的特点。作为山口水电站监理部发电厂房分部在施工合同的项目管理中，将三控、两管、一协调的工作贯穿始终，通过对施工合同全方位管理，较好的实现了工程预定目标。本文主要从以下几方面对工程监理过程中取得的经验进行总结。
2.1合同责任的监管监理工程师在执行监理工作中，如果发现施工合同的各文件之间出现矛盾时，严格按照国家建设监理的有关规定，对业主和承包商的权利与义务进行合理的解释，并做好双方的协调工作，发挥监理的指导作用。山口水电站发电厂房监理部严格执行以下原则：一是检查承包合同是否符合合同法相关规定，若与合同法条款规定相抵触，建议业主对条款予以更改，使之符合合同法规定；二是监理工程师在执行解释时，要按照合同文件的先后排列顺序，有序安排，防止忙中出错；三是监理工程师对文件之间的歧义的解释，不能随意修改文件中原定的双方应承担的责任和义务；四是对于固定总价承包项目，严格按照总价予以结算，不再吸纳各方提出的任何主客观理由，实属各方应承担的风险范围；五是对于合同规定模糊之处，执行大局利益和业主利益等方面周全考虑，协调好多方面的关系。
2.2工程进度的合理控制监理工程师在施工合同的管理过程中，严格按照签订的合同，审批承包商编制的施工计划，同时，严格按计划进行监理，但是，对于承包商提出的组织施工方案，作为监理工程师不应过多干涉。特别是由于业主的某种需要，要求承包商提前完工的，监理工程师应协助业主与承包商签订提前完工协议，其协议内容应包括：
①提前的时间和修订后的进度计划；
②承包人的赶工措施；
③发包人为赶工提供的条件；
④赶工费用和奖金，以及专用条款相关具体规定。
以便提高承包方工作积极性。
对于承包商未能按期完工的，严格按《水利水电土建工程施工合同条件》(示范文本)(GF-20xx-0208)的条款区别对待，特别是如由于发包人不能按专用条款的约定提供开工条件，不能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使工程不能正常进行的，设计变更和工程量增加超过专用合同规定百分比的，不可抗力原因的，非承包人原因造成停水、停电、停工等任何干扰或阻碍，要认真分析，做到公正、公平、合理解决。
2.3工程价款支付的监管监理工程师在监理项目时，严格按施工合同的有关规定协助业主按期审批工程款，工程款项支付不搞官僚，找理由拖后支付，厂房监理过程中，未有滞后支付工程款现象，确保了承包方按期得到应得工程款，保证工程施工正常进行。对于业主提留的保留金和保留金的返还以及由于物价上涨、意外事件等，应根据具体情况具体处理，防止造成甲乙双方经济损失。
2.4工程的变更管理监理工程师要加强对工程的变更管理。对于由于增加或减少合同中的工作量；改变使用功能、质量要求标准和产品类型；任何部分施工顺序等原因造成工程变更的，监理工程师要根据工程变更令，从提高工程效率出发，避免造成管理混乱。
2.5工程分包的监理根据施工合同的通用条件规定，对于未经业主同意的分包项目，承包商不得将承包工程的任何部分分包；对于业主同意分包的项目，监理工程师要按标准审核分包商的资质，对不符合标准的一律不得批准，特别是当承包商与业主对分包商的选用发生矛盾时，要做好协调工作，保证工程按质、按期、按量完成。对未经监理批准的分包商，监理应执行不准分包商进入现场施工之权利。
2.6合同争议与索赔管理
2.6.1合同争议业主与承包商在工程建设中发生合同争议时，作为建设监理，严格按照以下程序解决：一是监理工程师主动协调解决；二是对达不成一致意见的请第三方调解解决；三是对调解不成的，则需通过仲裁或诉讼最终解决。本人查阅很多合同时就存在专用条款并无规定，但山口水电站合同中就已作了约定，因此，监理工程师在协助业主签订合同时应提醒其在专用条款中明确约定共同接受的调解人，以便合同发生争议时妥善处理。
2.6.2索赔管理根据索赔的依据，严格按照施工合同的约定，公正地判明责任方。施工合同索赔的成立条件是：
①与施工合同对照，已造成承包商超出施工成本的额外支出，或由于业主的原因造成的工期延误；
②不属于承包商应承担责任；
③承包商按施工合同规定的程序，提交了索赔意向的通知和索赔报告。监理工程师在审核索赔条款时，应认真审核以下项目：
①对某一事件的影响可能涉及到承包商成本的增加是否合理；
②承包商的取费标准是否正确、合理；
③分清总价合同与单价合同之间是否有出入，防止出现经济黑洞。
3几点建议
结合山口水电站厂房监理实践存在问题提出几点建议，以期引起同行关注：
①重视金结、机电设备订货与土建进度不协调及滞后现象；
②重视金结、机电设备安装与土建协调工作；
③重视材料供应；
④重视处理索赔及时处理。实践证明，本文论述方面，工程监理中能够引起重视，必将对工程监理工作的顺利开展及工程建设顺利进行起到积极作用。
参考文献
[1]水利水电土建工程施工合同条件(示范文本)水利部中华人民共和国国家电力公司国家工商行政管理局GF-20xx-0208第二版(20xx年版).
[2]山口水电站发电厂房工程招标及合同文件商务条款(合同编号：SKDZ-1401010).
[3]中华人民共和国合同法.
工程合同 篇4
合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。狭义合同指一切民事合同。下面我们来看看关于废气环保工程的合同内容是什么吧。
废气环保工程合同
合同编号： 第_____________号 工程项目合同书
建设单位：xxx （以下简称甲方）
承建单位：xxx（以下简称乙方）
经友好协商，就喷漆废气治理工程签订如下合同：
一、 工程项目内容
1、 工程名称：xxx工程 2、 工程地点：xx
3、 工程内容：喷漆废气处理设施的`设计、包工、包料、包质量、包安全、包验收大包干形式。
二、 工程承包范围
甲方将上述第一条的工程项目发包给乙方，乙方负责全部工程的设计、设备及管道安装、竣工后的调试、移交及保养。
三、 合同价款
乙方按照本合同要求完成全部工程内容，甲方需向乙方支付工程款总额为大写人民币：大写：xx元整（￥xx.00）（不含税）
四、 双方责任
甲方：
1、 向乙方提供施工场地。
2、 向乙方指定施工地点，并在乙方施工队伍进场前整理施工场地，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续负责解决以上事项遗留问题。如有需要，负责处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护，并承担有关费用。 3、 以乙方施工期间，负责水电。
4、 乙方在施工过程中如提出工程变更要求，应以书面形式提前通知乙方。不属乙方责任的，有关费用由甲方承担。
5、 在乙方完工时派出xx位人员接受乙方的操作培训。
6、甲方不按合同约定履行上述责任造成的经济支出及给乙方带来的经济损失，由甲方承担。
乙方：
1、根据甲方提供的资料按照有关设计规范进行废气处理工艺的设计，施工图设计。
2、负责废气处理系统的设备、管道、电气供应和安装，并根据甲方确定的施工场地进行施工。
3、保证工程按期完工，处理系统正常、保证处理后排放废气质达到环保验收标准:广东省（DB44／26－20xx）《大气污染物排放限制》第一时段之二级标准、具体参数见设计方案及图纸（本合同附件包含设计方案及所有图纸）。
4、工程完工后经环保部门验收，未达到要求，乙方负责返工，采取补救措施，由此所产生的费用由乙方自行负责。
5、由于不可预见的原因造成的工程修改、增加等，乙方须先以书面形式通知甲方，在取得甲方认可后方可施工。
6、协助甲方完成施工方案上报、审批、工程竣工验收。
7、负责培训甲方人员进行独立操作。
8、负责组织验收。
9、乙方不按合同完成上述工作造成的工程费用增加及给甲方造成的经济损失，由乙方承担。
五、 工程工期
乙方收到第一期款且现场具备施工条件后25天（晴天）内完成全部工程。
六、 付款方式
自合同正式签定生效，乙方工人进场开始施工xx日内，甲方向乙方支付￥xx.00元（工程款总额的xx%）；设备安装完成通电调试，通过环保验收取得检测报告，甲方向乙方支付工程款人民币￥xxx.00元（工程款总额的xx%）。
七、 违约责任
1、 甲方付款前任一方擅自解除合同，应按合同总金额的5%向对方支付违约金，在甲方付款后，任一方擅自解除合同，应按甲方已付合同款的相同金额向对方支付违约金。
2、 本合同第五条之规定，违约方应按每逾期一天支付工程总价的千分之一违约金给另一方。
3、 违反本合同第六条的规定违约方应按每逾期一天，按应付未付款的千分之一赔偿给乙方。
八、 附则
1、 设备保修：外购设备有保修单的以保修单保修期限为准，自制设施、设备以环保部门验收设施、设备安装合格之日起保修壹年。
2、 若因甲方定址不当等因素而造成的损失，由甲方承担相应的责任，并赔偿乙方的经济损失。
3、 未尽事宜，由双方友好协商解决。如有争议不能解决，可向国家规定的合同管理机关申请调解和仲裁，也可向人民法院起诉。
4、 本合同自双方法人代表（或法人代表委托人）签字并加盖公章之日起生效。 5、 本合同一式四份，双方各执二份，均具同等效力。
甲方： 乙方：
代表： 代表：
签字日期月 日 签字日期：月 日： 年 年
工程合同 篇5
甲方：
乙方：
根据《中华人共和国保同法》和《中华人民共和国建筑法》， 甲方决定将＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿号楼＿＿＿＿＿＿＿＿＿室的阳台及阳光房工程委托乙方制作，安装，经双方协商订立 以下合同条款共同 遵守。
1. 工程量及价格：工程量按实际测量计算＿＿＿＿＿＿平方米;单价＿＿＿＿＿＿
元：总价＿＿＿＿＿＿元。在施工过程中，材料价格，人工费及政策变化引起造价增减时均不调整：各项取费标准不变。
2. 承包方式：包工包料。
3. 以上单价包含型材、五金配件、玻璃、制作、安装、运输、密封等均由乙方负责。
4. 1.工程质量： 材料选择＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿品牌：＿＿＿＿＿＿厚度：＿＿＿＿＿＿玻璃：＿＿＿＿＿＿技术指标符合物业提供的图纸设计和有关规范要求；以上型材、玻璃、小五金、配件必须符合现行安装以验收标准及要求。乙方应按甲方要求提供材料检验合格的材料。2.工程的质量要求：应达到质量评定合格标准。3.保修期为两年。安装完毕后使用中如有质量问题需在＿＿＿＿＿＿个工作日内解决。4.工期：双方签订合同的 ＿＿＿＿＿＿个工作日。
5. 付款方式：合同签订预付＿＿＿＿＿＿工程款。
6. 双方职责：
1.甲方负责安排乙方材料进入小区，提供乙方安装时需要的水电等。
2.方施工人员必须遵守现场管理制度及安全操作规程，确保安全施工。
3.乙方原因造成事故全部由乙方承担一切费用。
7. 其他事项：
1.本合同未尽事宜，双方跟据相关规定及具体情况协商或另行补充条
款。2.本合同执行中如有争议可协商解决，达不成一致时，可向甲方所在地法院提起诉讼。
3.本合同自甲乙双方签字之日起生效，合同一 式两份， 甲乙双方各持一份。
甲方：乙方：签字： 签字：
9 年月 日年月 日
工程合同 篇6
发包人：
设计人：
发包人委托设计人承担经双方协商一致，签订本合同。
第一条 本合同依据下列文件签订：
1。1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1。2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1。3建设工程批准文件。
第二条 本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。
第三条 发包人应向设计人提交的有关资料及文件
第四条 设计人应向发包人交付的设计资料及文件：
第五条 本合同设计收费估算为 万元人民币。设计费支付进度详见下表。
说明：
1。提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。 2。在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费， 不留尾款。
3。实际设计费按初步设计概算（施工图设计概算）核 定，多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时， 双方另行签订补充协议。
4。本合同履行后，定金抵作设计费。 第六条 双方责任
6。1发包人责任：
6。1。1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限 15天以内，设计人按本合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。
6。1。2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。
在未签订合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，应按收费标准，相应支付设计费。
6。1。3发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。
6。1。4发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作生活及交通等方便条件。
6。l。5发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。 6。2设计人责任：
6。2。1设计人应按国家规定技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。
6。2。2设计人采用的主要技术标准是：
6。2。3设计合理使用年限为
6。2。4设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。
6。2。5设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。
6。2。6设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。
第七条 违约责任：
7。1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。
7。2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按7。1条规定支付设计费。
7。3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的 %。
7。4由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。
7。5合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。 第八条 其他
8。1发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。
8。2设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，设计人另收工本费。 8。3本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。 8。4发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用，除制装费外，其他费用由发包人支付。 8。5发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服 务，另行支付费用。
8。6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。 8。7本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由 仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，当事人又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。
8。8本合同一式份，发包人份，设计人 份。
8。9本合同经双方签章并在发包人向设计人支付定金后生效。 8。10本合同生效后，按规定到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请签证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。
8。11本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。
8。12其它约定事项：
发包人名称： 设计人名称：
（盖章） （盖章）： 法定代表人：（签字） 法定代表人：（签字） 委托代理人：（签字） 委托代理人：（签字） 住所： 住所： 邮政编码： 邮政编码： 电话： 传真： 开户银行： 银行帐号： 建设行政主管部门备案：
（盖章） 备案号： 备案日期： 年 月 日
【【精选】工程合同集合六篇】相关文章：