工程合同

时间：2024-11-15 13:17:46 工程合同我要投稿

有关工程合同模板集锦九篇

　　随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，合同的使用频率呈上升趋势，签订合同也是非常有必要的行为。那么大家知道合同的格式吗？下面是小编为大家整理的工程合同9篇，仅供参考，大家一起来看看吧。

有关工程合同模板集锦九篇

工程合同篇1

　　甲方：(以下简称甲方)：

　　乙方：(以下简称乙方)：

　　甲方因维修刷新阶梯教室消防通道、老科学馆楼梯栏杆、加固新制空调支架等，委托乙方施工，为明确各自的权利和义务，经甲、乙双方协商达成如下合同：

　　一、工程地点：泾县第二中学新校区内。

　　二、主要工程内容：维修刷新阶梯教室消防通道、老科学馆楼梯栏杆、加固新制空调支架、老自来水管维修等。

　　三、工程造价：

　　1、阶梯教室消防通道维修焊接、自来水井盖计12个工作日×200元=2400元

　　2、加固科学馆空调支架1.5米×350元=525元

　　3、维修刷新老科学馆楼梯栏杆75米×25元=1875元

　　4、刷新阶梯教室消防通道196.72平方米×20元=3934.4元

　　5、寻找校园自来水管漏水14个工作日×120元=1680元

　　6、维修刷新阶梯教室消防通道、老科学馆楼梯栏杆、加固空调支架、维修自来水管道总造价为10414.4元

　　四、工程日期

　　在具备施工条件的.前提下，乙方在60个工作日内完成

　　该项工程，若有特殊原因不能正常施工的情况下，由甲、乙双方商定延期。

　　五、施工安全

　　1、本项工程乙方应按照有关部门及甲方有关安全工作的规定严格做好安全措施。

　　2、施工过程中的安全责任由乙方负责。

　　六、工程验收

　　工程结束在具备竣工验收条件时，乙方应备好资料及时通知甲方进行验收、办理工程竣工验收手续。

　　七、收款方式

　　本工程在施工期间，所有材料款、工时费用款由乙方垫付，工程完工后，由甲方验收无问题后一次性付清乙方工程款。

　　八、其它事项

　　1、在工程前及施工过程中，甲方应积极配合和提供方便，保证必要的施工条件。

　　2、本合同未尽事宜，由甲、乙双方协商解决。

　　3、本合同自双方签字盖章之日起生效。

　　九、本合同一式肆份，双方各执贰份。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

工程合同篇2

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙双方于20xx年10月24日签订《工程施工合同》后因资金困难未按时履行，现经三方达成如下补充协议：

　　一、原合同第八条的施工计划与工期变更为：自20xx年月日至月日，共计天。

　　二、原合同第五条工程造价与工程支付办法中的2、工程付款方式变更为：乙方施工人员进场开始施工2日内，甲方预付工程款伍万元，主钢构架开始进场安装2日内，甲方预付壹拾万元，安装钢梁及骨架时，甲方再预付贰拾万元。工程竣工后，乙方按照工程竣工验收标准进行报验。验收合格后，10日内付至工程款总造价的.95%，剩余5%作为保修金，一年保修期结束后，付清剩余款项(无利息)。如甲方未按照上述付款期限支付预付款或工程款则按月利率30向乙方支付逾期付款的违约金。

　　三、因工程量增加甲方与乙方协商在原设计的基础上仓库四周增加雨棚面积1296平方米(宽4米总长324米)每平方米147元，增加造价壹拾玖万伍佰壹拾贰元整。

　　四、乙方向丙方借款万元(大写万元)用期六十五天，月利率。乙方保证所借的款项专款专用并同意丙方作为代付人，直接将所需的款项支付给第三方用于支付材料款和相关费用。

　　五、甲方自愿作为上述乙方的借款保证人，并承担连带保证责任。甲乙双方均同意甲方直接将应支付给乙方的部分工程款代付给丙方，用于偿还乙方借丙方的借款及利息，如甲方不能按照上述约定将借款支付给丙方，甲方自愿将所建的汝州申通快递仓库包括相应土地使用权抵偿给丙方，归丙方所有。另外从开一条宽米的通道归丙方无偿使用，同时协助办理相关土地房产变更手续。

　　六、本补充条款与工程施工合同中的约定如有冲突，以本补充协议为准。

　　七、本补充协议一式三份，三份各持一份,自三方签字或盖章起生效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程合同篇3

　　发包方：（以下简称甲方）

　　承包方：(以下简称乙方）

　　一、工程名称：长安区教师花园小区_____楼

　　二、工程地点：西安市长安区青年南街

　　三、承包方式：只包工不包料(含所有施工机具)

　　四、承包内容：室内外填土及夯实。

　　五、承包单价：室内填土_____元/m3、室外填土_____元/m3(含灰土)。

　　六、付款方式：乙方完成承包范围内的全部工作内容并经甲方验收合格后，甲方付给乙方全部工程款。

　　七、质量及工期要求：

　　1、回填土厚度不大于300㎜、压实系数不小于0.94同时高、表面平整度等技术指标必须符合国家验收规范要求，对不符合要求的乙方必须返工处理，并承担因此造成工期延误而给甲方带来的损失。

　　2、因乙方原因造成中途停工或退场的.损失，由乙方全部承担，并按乙方以完工程量的60%进行结算。其余40%不予结算。

　　八、安全要求：

　　1、乙方必须遵守甲方现场的一切规章制度，对不服从甲方管理的人员甲方有权勒令其退场。

　　2、乙方应随时检查自己的用电设备状态是否正常，发现问题应立即停电检修，不得带病作业。

　　3、乙方在施工中应经常教育职工注意安全，对因乙方违规操作而造成的人员伤亡或财产损失甲方概不负责。

　　甲方(公章)：________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日________年____月____日

工程合同篇4

　　甲方：

　　乙方：

　　经双方友好协商，甲方向乙方购入停车场系统设备。为明确双方的权利和义务、加强协作，保证质量，按期完成本工程，一致同意签订本工程合同。双方除遵守规定外，再根据本工程之具体情况，拟定以下条款，以供双方执行。

　　第一条、工程范围和方法

　　1.1 工程名称：

　　1.2 工程地点：

　　1.3 工程内容：

　　第二条、合同价款、结算与付款方式

　　2.1 本工程合同总造价人民币：元（大写圆X）。甲方如变更设计、工作量增减，则按本协议确认的单价增减造价。

　　2.2 付款方式：设备款由甲方直接付至乙方帐户。

　　合同生效后甲方需支付乙方总设备款的 30％作为预付款即人民币：元（大写：圆X）。

　　设备进场当日内甲方需支付乙方总工程款的 30％即人民币：元（大写：圆X）。

　　设备安装验收合格后当日内甲方结清乙方余款的35 %即人民币：元。（大写：圆X）。质量保证金即人民币：元。（大写：圆X ），________年后结清。

　　2.3 产品安装时间；________年____月____日，地点：

　　第三条、设备清单及双方责任

　　3.1 设备清单详见附表一。

　　3.2 乙方负责设备安装调试及________年上门维护。

　　第四条、产品保质保养

　　4.1 使用产品之前，请严格按照使用说明书及产品的接线要求操作，否则因此损坏产品乙方概不负责；

　　4.2 产品自销售出货之日起保修期限________年；

　　4.3 产品保修期内如出现质量问题，不包括人为破坏（含无意摔坏）、电源接反或电压过高于产品的要求烧坏产品或不可抗力引起的.问题，乙方负责维修并承担元器件费用；

　　第五条、产品售后服务

　　5.1 乙方负责提供产品的技术咨询、指导；

　　5.2 乙方负责操作使用培训；

　　5.3 设备在使用过程中出现故障，确需乙方派技术人员处理时、乙方人员应及时到场；

　　第六条、违约责任

　　6.1 本合同履行过程中发生争议，由双方友好协商处理，如协商不成，提交甲方所在地人民法院解决。

　　6.2 甲乙双方必须严格遵守本合同的约定，违约方必须承担责任，并赔偿对方损失。

　　6.3 如甲方发现不按提供的产品清单进行安装，甲方有权停止乙方施工，经济损失由乙方承担。

　　6.4 甲方应按照合同及时支付工程进度款项，否则乙方有条件终止合同。

　　第七条、其它事项

　　本合同正本两份，双方各执一份。合同自双方签字盖章之日起生效，至工程验收达到合同要求，款项结清失效。

　　甲方：乙方：

　　代表：代表：

　　签约日期：20________年____月____日签约日期：________年____月____日

工程合同篇5

　　甲方：_____________________ 乙方：_____________________

　　地址：_____________________ 地址：_____________________

　　电话：_____________________ 电话：_____________________

　　兹_____________(以下简称甲方)委托__________电力设备有限公司(以下简称乙方)进行机房噪音控制工程。经双方友好协商达成具体条款如下：

　　一、工程依据和技术指标

　　1.发电机组型号：_____________ ;冷却方式：_____________;台数：_____________。

　　2.技术指标

　　根据(《国家城市区域环境噪声标准》GB3096-93)和《工业企业厂界噪声控制标准》噪声等效声级：_______db(A)。

　　评价点位置：__________________________________________

　　所属区域：____________________________________________

　　噪声标准：白天________db(A);晚上________db(A)。

　　注:1.如果背景噪声级超过此治理标准规定的指标时则以背景噪声为允许值。2.根据GB3096-93规定,测量点选在受影响者的居住或工作建筑物外1米,传声器高于地面1.2米以上的噪声影响敏感处(例如窗外1米处)。

　　二、噪音治理要求

　　1.噪音治理措施应当经济、有效、可靠，外表整齐美观。

　　2.噪音治理措施，不影响机组操作、维护、并应使得机房内有充足的'新鲜空气进气量，以保证发电机正常运行。

　　三、噪音治理措施

　　采用机房全封闭，隔离噪声源方式。合理设计机房进风消音道和柴油机排气消音器。对机房内部作吸声处理以减小噪声扩散和减小室内混响声。具体治理项目见施工图和报价表。

　　四、承接方式

　　乙方承接甲方柴油发电机的噪声治理技术工程服务，承包整个工程所需材料、设备及人工安装费用。

　　五、完成期限

　　在合同签定，乙方收到第一期款五天内运料进场施工，整个噪音控制工程在________天内完成交付验收使用。

　　六、施工条件及协作事项

　　________________________________________。

　　七、工程费用及支付办法

　　总工程费用为：________________

　　付款方式：合同签定时交付定金________;主材料进场后付________;工程完工后________天内付清余款。工程施工合同范本20xx

　　八、其它

　　1.若甲方无故不按时按额交付工程款，则乙方有权向甲方收取每天按工程总额_____%的滞纳金。

　　2.在合同履行、工程施工过程中，如有异议，双方应本着保证工程质量，保证使用要求及施工过度的原则，协商解决。

　　3.本合同一式两份，甲乙方双方各执一份。一经签订，起法律效力。未尽事宜，双方友好协商解决，如遇双方未能解决则由乙方所在地法院仲裁。

　　委托方(甲方)：________________

　　承接方(乙方)：________________

　　签订时间：______年______月____日

工程合同篇6

　　转让方：北京投资有限公司 (以下称“甲方”)

　　法定代表人：

　　法定地址：邮编：

　　电话：传真：

　　北京市总公司 (以下称“乙方”)

　　法定代表人：

　　法定地址：邮编：

　　电话：传真：

　　北京市服务中心(以下称“丙方”)

　　法定代表人：

　　法定地址：邮编：

　　电话：传真：

　　受让方：北京有限公司 (以下称“丁方”)

　　法定代表人：

　　法定地址：邮编：

　　电话：传真：

　　鉴于1999年月日甲方和丙方签订了住宅《项目转让合同》(下称“转让合同”)。转让合同约定，丙方同乙方签订联建协议或项目转让合同，由丙方买断该项目，然后将该项目再全部转让予甲方。转让合同并约定了甲方和丙方各自责任及违约责任、转让费及其付款方式。

　　鉴于年月日甲方委托的丙方和乙方签订了住宅项目之《联建合同书》(下称“联建合同”)。根据联建合同约定，乙方与丙方合作建设(又称)住宅项目(下称“项目”)。乙方合作条件为提供无权属纠纷的土地使用权，丙方则承担联建项目的全部建设资金。房屋所有权与相应土地使用权乙、丙双方之分成比例为：乙方为30%，丙方则为70%。同时，联建合同还约定了乙、丙双方各自的责任、权利与违约责任。乙方提供的项目土地使用权之使用权人为北京市综合经营公司(下称“经营公司”)。

　　又鉴于年月日乙方和丙方签订了住宅项目之《转让合同书》(下称“合同书”)。乙方已将项目全部转让予丙方。

　　现基于丙方(受甲方委托)为项目之联建主体，而甲方为项目投资者之事实，甲、乙、丙三方作为共同转让方与作为受让方的丁方经友好协商，就丁方置换乙方和丙方成为项目联建主体及取代甲方成为项目之实际投资人与项目之全部权利主体事宜，达成本协议书。

　　第一条：项目概况

　　1.项目名称

　　住宅项目，又称住宅项目。

　　2.项目地点

　　位于北京市朝阳区三环路号院北侧。

　　3.项目面积

　　占地面积平方米，总建筑面积平方米(最终面积以工程竣工验收后北京市国土资源与房屋管理局实测面积为准)。

　　4.项目范围

　　本项目之四至范围为东至，西至，北至，南至。转让项目包括两栋层数为22层的塔式高层住宅、一栋3层的配套公建，地上停车场、地下车库及集中绿地等。转让项目范围还包括被保留

　　的原有建筑物(3层)，改造后用作物业管理用房。转让项目范围详见规划红线图与设计说明。

　　5.项目现状

　　建设项目已建至，项目建设所需的法律手续已至。

　　第二条项目联建主体与项目实际投资人

　　1.项目联建主体的双方

　　丙方受甲方委托与乙方组成项目联建主体。项目由丙方负责全部建设资金。乙方则提供土地使用权人为经营公司的土地使用权作为联建条件。乙方与丙方并约定了建筑面积之分配原则与双方合作建房诸事项。20xx年月日北京市计划委员会以京计生资字［20xx］第号文批准了乙方和丙方合建住宅的项目建议书；20xx年月日北京市城市规划管理局以20xx-规审字-号文向乙方和丙方发出《审定设计方案通知书(居住建筑)》。据此，乙方和丙方为项目之联建主体。由于乙方提供的项目土地使用权之使用权人为经营公司，有关该幅土地的实际情况及乙方与经营公司相互关系，乙方与经营公司应另行具文予以说明。丁方与经营公司将不发生任何经济、法律关系。

　　2.甲方为项目实际投资人情况

　　根据甲、丙双方所签转让合同，及丙方据转让合同与乙方签订的合同书，从法律意义上讲，甲方为项目的全部投资人与项目之全部权利的权利主体。如至本协议书签署之日，转让合同、联建合同及合同书均已履行完毕，则甲方即为项目之全部权利的惟一权利主体。

　　第三条有关合同与协议的实际履行情况

　　1.转让合同的实际履行情况

　　1.1 丙方(转让合同之甲方，下同)实际履约情况

　　1.1.1 已经与土地方乙方(有待乙方与经营公司具文说明)签订联建合同及项目土地使用权转让之合同书；办理前期项目立项，项目建议书获北京市计划委员会京计生资字［20xx］第号文批准；

　　1.1.2 项目转开发情况与项目公司-北京房地产开发有限责任公司之成立情况如下：

　　1.1.3 办理项目规划设计方案的审定工作，获北京市城市规划管理局20xx-规审字-号《审定设计方案通知书(居住建筑)》。

　　1.1.4 建设用地规划许可证的办理情况：

　　1.1.5 建筑设计工作的进展情况：

　　1.1.6 项目用地范围内之搬迁情况、外部市政供应方案与落实情况：

　　1.1.7 土地出让合同之签订与土地出让金缴纳情况：

　　1.2 甲方(转让合同之乙方，下同)实际履约情况

　　1.2.1 甲方已向丙方支付转让费、技术服务费元；

　　1.2.2 甲方支付办理项目前期规划审批手续所发生的费用和支付项目建设所需资金情况：

　　1.2.3 项目建筑设计之设计费用与支付情况：

　　1.2.4 为项目公司提供注册资金情况：

　　2.联建合同履行情况

　　2.1 乙方履行联建合同情况

　　2.1.1 已办理完成项目立项手续。

　　2.1.2 施工现场水、电接口提供情况：

　　2.1.3 建设用地及地上物移交情况：

　　2.2 丙方履行联建合同情况

　　2.2.1 支付项目建设资金、相关税费及综合地价款情况：

　　2.2.2 丙方为联建项目所作的'其他工作：

　　3.合同书履行情况

　　3.1 乙方履行合同书情况

　　3.1.1 搬迁工作进展情况：

　　3.1.2 房屋产权变更和土地使用权变更手续办理情况：

　　3.2 丙方履行合同书情况

　　3.2.1 丙方向乙方履行付款情况：

　　3.2.2 丙方履行合同书的其他情况：

　　第四条项目转让之实现方式

　　1.项目转让之方式与目的

　　通过各方权利主体的置换方式，达到丁方或丁方指定的公司成为项目之惟一合法权利主体之目的，即享有项目之土地使用权、项目建设开发权及对项目之占有、使用、收益与完全处分权。

　　2.交易总金额之计算依据

　　2.1 本协议签订生效之日起，转让合同及联建合同中的权利、义务关系发生变化或作出重新安排。

　　2.1.1 甲方在转让合同中的权利主体地位由丁方取代，即丙方继续履行其在转让合同中之义务。甲方在转让合同中之付款义务及丙方在转让合同中之权利，则由甲、丙双方另行协商议定。丁方不因取代甲方在转让合同中的权利主体地位而与丙方发生任何款项支付关系。

　　2.1.2 丙方在联建合同中的权利主体地位由丁方取代，即乙方直接向丁方继续履行其在联建合同中之义务。至于乙方在联建合同中获得搬迁周转金的权利，在本协议付款条款中规定。根据联建合同的基本内容及本协议的规定，由乙方、丙方和丁方签订联建主体置换协议(下称“置换协议之一”)，丙方正式退出联建。置换协议之一签订后，联建合同之法律效力终止。

　　2.2 本协议签订生效之日起，合同书失去法律效力，即丙方不再受让合同书之转让标的物，乙方亦不再以合同书为据向丙方主张任何权利。同时，由乙方与丁方指定的另一家公司签订另一份联建主体置换协议(下称“置换协议之二”)，乙方亦正式退出联建。乙方在原合同书中的权利由本协议付款条款规定。

　　2.3 在甲、乙、丙三方协助下，以联建合同及两份置换协议为基础，办理项目公司成立手续，由丁方及丁方指定的另一家公司(与乙方签订置换协议之二之另一方)作为项目公司的股东办理项目公司之工商注册登记。

　　2.4 在甲、乙、丙三方协助下，办理项目转开发手续，并将项目全套法律审批手续办至项目公司名下。

　　2.5 本协议生效后项目设计、建筑工程管理和工程款支付安排：

　　第五条交易总金额、计算依据与付款方式

　　1.交易总金额的确定原则

　　丁方或丁方指定之公司(下称“丁方”亦包括“丁方指定之公司”)代替转让方甲、乙、丙三方成为项目的权利主体与实际出资人，并对项目享有全部权益。作为对等条件，丁方应按本协议书之约定向转让方中的甲方和乙方(由于丙方系甲方之受托人，且丙方的权利体现于其与甲方之间的协议之中，故丙方的权利由甲、丙双方自行解决，本协议书中不体现)支付经济补偿金。该经济补偿金即为本协议之交易总金额。

　　2.交易总金额之计算依据

　　2.1 交易总金额：项目之交易总金额为人民币万元。

　　2.2 计算依据(即丁方所付转让方甲方和乙方款项中所包括的内容)：

　　2.2.1 立项与规划审批手续费；

　　2.2.2 建筑设计费；

　　2.2.3 项目建设过程中发生的税费：四源费、市政基础设施建设费、用电权费、电贴费、人防易地建设费(如发生)、绿化补偿费等；

　　2.2.4 土地出让金；

　　2.2.5 项目工程施工费用；

　　2.2.6 土地开发费用：拆迁安置费等；

　　2.2.7 甲方、乙方和丙方为项目实际投入和支出的其他费用。上述所列费用之细目经丁方审定后，作为本协议书之附件。

　　3.付款方式

　　3.1 本协议书签订之日丁方向方付人民币元；

　　3.2 甲方、乙方和丙方向丁方交付项目所有正本法律文件(包括但不限于政府有关批文、设计文件、施工图纸、有关合同及协议、财务账册及相关财务凭证等等)之日，丁方向方支付人民币元；

　　3.3 乙方和丙方同丁方签署本协议书第四条第2.1.2款和2.2款规定之两份置换协议的同时，丁方向方支付人民币元。

　　3.4 转让三方协助丁方成立项目公司(项目公司之名称暂定为)并办妥项目转开发并转项于项目公司之日，丁方向方支付人民币元；

　　3.5 办妥土地使用权出让予项目公司之日，丁方向方支付人民币元；

　　3.6 为项目公司办妥项目建设用地规划许可证、建设工程规划许可证及开工证之日，丁方向方支付人民币元；

　　3.7 按时间进度付款：

　　20xx年8月日丁方向方支付人民币元；

　　20xx年11月日丁方向方支付人民币元；

　　20xx年1月日丁方向方支付人民币元；

　　20xx年7月日丁方向方支付人民币元；

　　20xx年1月日丁方向方支付人民币元；

　　3.8 项目竣工验收合格，丁方向方支付人民币元。

　　第六条丁方的权利和义务

　　1.权利

　　1.1 丁方受让项目联建主体之地位后，有权获得北京市计划委员会等部门的批复，成为合法有效的联建主体，然后在此基础上办理基建转开发的手续；项目公司成立后，则该项目公司应成为项目转开发后惟一的开发商与直接权利人。

　　1.2 在丁方向方支付本协议第五条第3.1款之款项后，丁方即享有项目建设施工的全部管理权和支配权，可以自主组织设计和施工。

　　1.3 丁方向方支付本协议第五条第3.8款之全部款项后，丁方或丁方指定的项目公司即享有项目楼宇及所有附属设施的全部权益(房屋所有权和土地使用权)。

　　2.义务

　　2.1 按本协议第五条规定的付款方式向方和方按期支付转让款项；

　　2.2 向转让各方提供必要的法律文件和手续，以便转让各方能顺利及时地为丁方办理项目转开发及有关开发审批手续。

　　第七条甲方和乙方的权利和义务

　　1.权利

　　有权依本协议第五条之规定，获得丁方转让款项支付的权利；由于丙方系甲方之受托人，丙方的权利由甲方和丙方双方通过结算书面协议的方式解决。

　　2.义务

　　2.1 保证丁方在项目中的联建主体资格合法有效，能够取得北京市计划委员会等部门的批准，不存在任何强制性法律禁止之障碍。

　　2.2 保证项目不存在任何形式的抵押或其他可能影响丁方对项目行使完全所有权的行为，保

　　证没有任何第三方对项目提出任何权益要求，保证项目不存在任何形式的权利瑕疵。

　　2.3 保证丙方不对项目保留和主张任何权利。丙方或其他任何第三方以诉讼、仲裁或其他任何方式就本协议或项目权利义务转让事宜向丁方主张项目之任何权益，甲方和乙方将承担由此而给丁方造成的一切损失。

　　2.4 应按照丁方的付款进度(详见本协议第五条第3款)，及时为丁方或丁方成立的项目公司办理完毕土地出让金缴纳手续与国有土地使用权证书。

　　2.5 应积极配合丁方对项目的施工管理工作，协助解决丁方施工管理所必需的工作条件和生活条件，以确保项目能顺利竣工并交付使用。

　　第八条丙方的承诺

　　1.丙方作为转让三方中的一方，承诺甲方和乙方在本协议中承担的义务，亦为丙方之义务，且丙方承诺为甲方和乙方履行本协议书之义务，提供一切必要之协助。

　　2.丙方承诺不向丁方主张本协议书或本项目之任何权利或要求支付任何之款项。

　　第九条违约责任

　　转、受让各方均应严格遵守本协议的各项条款，违约方应承担因此给守约方造成的全部经济损失。由于甲、乙、丙三方共同组成项目之转让方，故甲、乙、丙三方确认丙方如出现违约行为，其后果由甲方和乙方连带承担责任。

　　第十条协议的生效、修改、中止与终止

　　1.本协议经各方法定代表人签字、加盖公章后生效。

　　2.本协议规定之内容，需经各方协商并取得一致意见后方可修改。

　　3.各方均应严格执行本协议的各项条款，非经各方同意，任何一方不得中止协议。

　　4.在协议执行期间，如发生不可抗力，如严重自然灾害或战争等影响本协议的执行，有关方面应提供政府主管部门出具的证明文件，可免除发生不可抗力一方的责任。

　　5.本协议在甲方和丙方之间结算完毕、项目顺利转至丁方或丁方指定的公司且办妥相关全部权属证书后即自动终止。

　　第十一条调解和诉讼

　　因本协议或与本协议有关事宜发生之纠纷，本协议各方应协商解决，协商不成或不愿协商，本协议各方均可向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　第十二条其他事项

　　1.本协议的未尽事宜，必须由本协议各方协商一致，方可另行签订补充协议，否则，补充协议无效。

　　2.本协议正本壹式肆份，甲、乙、丙、丁四方各执壹份，均具同等法律效力。

　　转让方：北京市投资有限公司

　　法定代表人： (签章)

　　北京市总公司

　　法定代表人： (签章)

　　北京市服务中心

　　法定代表人： (签章)

　　受让方：北京有限公司

　　法定代表人： (签章)

　　签约时间：

　　签约地点：

工程合同篇7

　　第 1 题

　　依据委托监理合同示范文本的规定，监理人可以单方面提出终止合同的情况是( )。

　　A.委托人未能为监理人提供与监理有关的工程资料

　　B.非监理人原因暂停监理业务超过6个月

　　C.委托人无正当理由拖欠监理酬金超过3周

　　D.委托人拒付合理化建议奖

　　正确答案：B

　　第 2 题

　　对债务人以明显不合理低价转让财产危害债权人利益的行为，债权人可以( )撤销。

　　A.自行

　　B.请求主管部门

　　C.请求人民法院

　　D.请求工商行政管理部门

　　正确答案：C

　　第 3 题

　　(20xx年)在FIDIC的《施工合同条件》中，合同协议书应当在( )后签订。

　　A.开标

　　B.发出中标函

　　C.提交履约保证

　　D.开工

　　正确答案：C

　　第 4 题

　　FIDIC施工合同条件中，对有经验的承包商在( )前不能合理预见到的风险，归业主承担。

　　A.合同签字日

　　B.下达开工令

　　C.基准日

　　D.风险事件发生日

　　正确答案：C

　　第 5 题

　　建设单位提供的支付保函担保金额可以按总价或分项合同的某一百分比计算，担保期限至缺陷通知期满后( )，并且为无条件担保，使合同双方的担保义务对等。

　　A.1个月

　　B.3个月

　　C.6个月

　　D.12个月

　　正确答案：C

　　第 6 题

　　项目总监理工程师是监理单位的代理人，这种代理是( )。

　　A.委托代理

　　B.法定代理

　　C.指定代理

　　D.转代理

　　正确答案：A

　　第 7 题

　　接受要约的承诺人要使发出的承诺不产生法律效力，则撤回承诺的`通知应当在( )到达要约人。

　　A.要约到达受要约人之前

　　B.承诺通知到达要约人之前

　　C.承诺通知发出之前

　　D.承诺通知到达要约人之后

　　正确答案：A

　　第 8 题

　　承包人可就执行工程师加快施工速度以缩短工期的指令引起的施工成本增加提出索赔。该索赔的类型属于( )。

　　A.工程延误索赔

　　B.工程变更索赔

　　C.工程加速索赔

　　D.合同工期索赔

　　正确答案：C

　　第 9 题

　　某项目招标，(环球网校监理工程师频道为您整理)经评标委员会评审认为所有投标均不符合招标文件的要求，此时应( )。

　　A.与相对接近要求的投标人协商，改为议标确定中标人

　　B.修改招标文件后重新招标

　　C.改为直接发包

　　D.用原招标文件重新招标

　　正确答案：B

　　第 10 题

　　某施工合同履行过程中，承包人因自身原因造成实际工程进度滞后计划进度，按照工程师要求对进度计划进行了修改，并得到工程师的确认。但执行修改后的进度计划，仍不能按期完工。下列关于该拖期的处理方法中，正确的是( )。

　　A.追究承包人拖期违约责任时，减少合同约定的日拖期赔偿金额

　　B.工程师对确认进度计划负责，承担部分拖期完工违约金

　　C.承包人按合同约定的拖期违约金的计算办法承担违约责任

　　D.按照修改后的进度计划确认新的合同工期，不视为拖期完工

　　正确答案：C

　　第 11 题

　　在订立合同时( )即可采用格式条款。

　　A.与对方协商一致

　　B.通知对方

　　C.未与对方协商

　　D.在要约中明确

　　正确答案：C

　　第 12 题

　　甲公司经过资产重组分立为乙、丙两家公司，乙公司与丙公司协商后将某合同的履行归于乙公司。对此，以下说法正确的是( )。

　　A.乙、丙公司之间的协议有效，无需通知合同对方当事人

　　B.乙、丙公司之间的协议有效，只需通知合同对方当事人即可

　　C.乙、丙公司之间的协议经甲公司同意后通知合同对方当事人即可

　　D.乙、丙公司之间的归属协议，若合同对方当事人不同意，则丙公司对该合同承担连带责任

　　正确答案：D

　　第 13 题

　　能够作为保证人的是( )。

　　A.法人的职能部门

　　B.公司

　　C.学校

　　D.幼儿园

　　正确答案：B

　　第 14 题

　　某高层建筑采购外墙面砖合同，进行交货检验时，发现交货数量少于订购的数量，但是没有超过合同约定的合理尾差限度，采购方应( )。

　　A.按实际交货数量支付

　　B.按订购数量支付

　　C.待供货方补足数量后再按订购数量支付

　　D.按订购数量支付但扣除少交部分的违约金

　　正确答案：B

　　第 15 题

　　实施监理的建设工程项目施工前，有关监理工作内容及监理权限事宜，应由( ) 以书面形式通知承包人。

　　A.总监理工程师

　　B.监理人

　　C.发包人

　　D.总监理工程师代表

　　正确答案：C

　　第 16 题

　　(20xx年)下列关于施工邀请招标有关工作先后顺序的说法中，正确的是( )。

　　A.发布招标公告、开标、审查投标人资格

　　B.发出投标邀请书、开标、审查投标人资格

　　C.发布招标公告、审查投标人资格、发售招标文件

　　D.审查投标人资格、(环球网校监理工程师频道为您整理)发出投标邀请书、发售招标文件

　　正确答案：B

　　第 17 题

　　承包人在临街交通要道附近施工，施工开始前应向工程师提出安全措施，工程师认可后实施，其防护措施费由( )。

　　A.发包人承担

　　B.承包人承担

　　C.发包人和承包人共同分担

　　D.承包人垫付，施工结束无安全事故后由发包人支付

　　正确答案：A

　　第 18 题

　　某工程项目的承包人具有设计资质。承包人将完成的设计文件按规定的审查程序获得批准后提交监理工程师审核，经监理工程师签认后承包人按图样施工。施工中发现由于设计计算错误，已经施工的部分工程需要拆除，设计文件必须修改。则该事件的损失应由( )。

　　A.审查单位与监理单位共同承担

　　B.承包人与审查单位连带承担

　　C.承包人全部承担

　　D.承包人承担设计损失，发包人承担施工损失

　　正确答案：C

　　第 19 题

　　作为一个有经验承包商在投标阶段不可能合理预见的风险事件，如果承包商发生损失，按承包商受到的实际影响给予补偿;如果( )获得好处，也应取得相应的利益。

　　A.发包人

　　B.承包商

　　C.工程师

　　D.特殊分包商

　　正确答案：A

　　第 20 题

　　(20xx年)某施工合同协议书内注明的开工日期为20xx年2月1日。承包人因主要施工机械未到场向工程师递交了延期开工1周的申请，但未获得工程师批准。工程实际在20xx年2月5日开始动工。20xx年12月5日，承包人在自检合格后提交了竣工验收报告，工程于20xx年12月20日通过了竣工验收。按照建设工程施工合同示范文本的规定，承包人的施工期应为( )。

　　A.自2月1日始，至12月5日止

　　B.自2月1日始，至12月20日止

　　C.自2月5日始，至12月5日止

　　D.自2月5日始，至12月20日止

　　正确答案：A

工程合同篇8

　　发包方：（以下简称“甲方”）_____________________________

　　承包方：（以下简称“乙方”）_____________________________

　　根据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程承包合同条例》及相关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，为保证工程顺利进行，结合本工程的具体情况，经友好协商签订本合同，以资共同遵守。

　　第一条工程项目概况

　　1、工程名称：_____________________________

　　2、工程地点：_____________________________

　　3、工程内容：_____________________________

　　4、工程范围：_____________________________

　　5、工程内容及做法（详见：《工程预算报价表》、《施工图纸》）。

　　6、质量标准：质量验收标准按国家颁布的《建筑装饰装修工程质量验收规范》等相关法律法规执行。

　　7、工程承包方式：双方商定采取下列第______种承包方式。

　　（1）乙方包工、包料。

　　（2）乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料（详见《甲方提供装饰装修材料明细表》、《乙方提供装饰装修材料明细表》）；

　　（3）乙方包工、甲方包料（详见《甲方提供装饰装修材料明细表》）。

　　第二条合同价款及调整

　　1、工程造价：总承包价为____________元，大写人民币__________，装修工程包含的项目详见《工程预（结）算表》。

　　2、任何一方不得擅自改变合同价款，除合同另有约定或发生下列情况之一方可作调整：

　　（1）甲方提出设计变更、材料变更和项目变更；

　　（2）双方书面确认的其他因素。

　　第三条工期

　　1、承包方应按发包方要求的工期完成全部工作。

　　开工日期：_____________________________

　　竣工日期：_____________________________

　　合同工期：______________________日历天。

　　2、有下列情况之一，并经发包方签证，工期可以顺延。

　　（1）因发包方原因影响开工。

　　（2）不可抗力。

　　非上述原因，工程不能按合同工期竣工，承包方应承担违约责任和因此造成的发包方损失。

　　第四条工程保修

　　1、保修内容、范围：工程承包范围内的全部内容。

　　2、保修期限：按工程通过竣工验收合格之次日算起，保修期为壹年。保修期内，乙方提供工程的免费维修服务。工程保修期内，乙方应在接到甲方书面或电话通知后的.24小时内到场勘查，并在三天内维修完毕。

　　第五条施工图纸

　　双方同意施工图纸采取下列第_______种方式提供：

　　（1）甲方自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，甲方、乙方各一份（详见：装饰装修工程设计图纸）；

　　（2）甲方委托乙方设计施工图纸，图纸一式二份，甲方、乙方各一份（详见：装饰装修工程设计图纸），设计费__________元，由甲方支付（此费用不在工程价款内）。

　　第六条工程款拨付和结算

　　1、甲乙双方签订合同后，乙方向甲方提供《工程预算表》。甲方在收到《工程结算表》的5个工作日内向乙方支付第一笔工程款人民币_________，大写人民币_________。

　　2、工程竣工并经甲方验收合格后，乙方向甲方提供《工程结算表》。甲方在收到《工程结算表》并核对无误后的5个工作日内向乙方支付第二笔工程款人民币____________，大写人民币_____________。

　　3、乙方指定收款账号信息为：

　　户名：_________________________________________

　　工行账号：_____________________________________

　　开户行：_______________________________________

　　若收款账号发生变更的，乙方应及时通过书面方式通知甲方，否则甲方将款项转账至上述账号，即视为乙方收到相应款项。

　　第七条双方权利及义务

　　1、甲方应按照合同约定及时向乙方支付工程款。

　　2、甲方有权对工程质量及施工进度等进行检查、监督，并对发现的问题提出意见和建议。

　　3、甲方有权根据实际情况，对工程内容进行增加或者修改，乙方应积极配合。

　　4、乙方提供的材料应符合相关质量要求，并在材料运送到施工现场后及时通知甲方进行查验。如因质量问题或规格差异造成工程损失的，由乙方负责赔偿。

　　5、乙方保证拥有承包该工程的合法资质，并应按相关要求及标准进行施工，保质保量，按期完成工程任务。

　　6、乙方保证严格执行有关施工现场管理规定，严格按照双方约定及甲方要求进行施工，做好各项质量检查并留存施工记录。

　　7、施工过程中，乙方应严格执行安全文明施工操作规范、防火安全规定、施工规定及质量标准。若因乙方原因导致出现人身损害或财产损失的，乙方应承担全部赔偿责任。

　　8、乙方应保护好原场所的办公设施、设备，保证施工现场整洁，工程完成后负责清扫施工现场。

　　第八条工程验收

　　乙方在工程完成后应及时通知甲方进行验收，甲方查验后对工程质量提出异议的，乙方应配合重验，验收不合格的，乙方应在甲方限定的时间内进行整改，并在整改完成后及时通知甲方进行复验。

　　第九条违约责任

　　1、任何一方违反本合同的约定或未全面承担本合同项下的义务的即构成违约，守约方有权要求违约方纠正违约行为并采取充分、有效、及时的措施消除不良影响并赔偿守约方所遭致的损失。

　　2、若因乙方未能在约定的工期内完成工程项目或迟延履行本合同约定的其他义务的，每迟延一天，乙方应向甲方支付相当于工程总承包价百分之五的违约金；迟延超过10天的，甲方有权单方要求解除合同，并要求乙方支付相当于工程总承包价50%的违约金并赔偿甲方遭受的损失（包括但不限于甲方因乙方违约行为而支出的赔偿款、律师费、诉讼费、保全费、差旅费等）。

　　3、若乙方未履行或未全面履行本合同约定的其他义务的，甲方有权要求解除合同，并要求乙方承担相当于工程总承包价50%的违约金并赔偿甲方遭受的损失（包括但不限于甲方因乙方违约行为支出的赔偿款、律师费、诉讼费、保全费、差旅费等）。

　　第十条合同争议或纠纷处理

　　本合同履行过程中发生争议的，双方应友好协商解除，协商不成的，任何一方可将争议提交甲方所在地人民法院管辖。

　　第十一条附则

　　1、本合同如有未尽事宜，双方本着友好互利原则协商解决，如协商后签定补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。

　　2、本合同签订后工程不得转包。

　　3、本合同一式_贰__份，双方各执__壹__份，合同自双方签名并加盖公章或合同专用章后正式生效，履行完毕后自行终止。

　　4、合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　甲方（盖章）：___________________乙方（盖章）：___________________

　　___________年_________月________日___________年_________月________日