当前位置：考客网>合同协议>工程合同>工程合同

工程合同

时间：2022-08-19 17:36:44 工程合同我要投稿

关于工程合同锦集九篇

　　随着人们对法律的了解日益加深，关于合同的利益纠纷越来越多，合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。那么大家知道合同的格式吗？以下是小编收集整理的工程合同9篇，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

关于工程合同锦集九篇

工程合同篇1

　　发包方：（以下简称甲方）

　　承包方：（以下简称乙方）

　　按照《中华人民共和国合同法》的规定，结合本项目工程具体情况，双方经协商达成如下协议：

　　一、项目工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、承包范围：详细项目见预算书。

　　4、承包方式：

　　5、开工准备：甲方前期使施工现场具备施工条件，并在开工后继续负责解决该工程遗留问题；乙方在施工前准备好施工图纸、技术交底等工作。

　　二、项目期限及付款方式

　　1、本项目制作总工期为个日历天从年月日至年月日完工并交于甲方验收。

　　2、合同总价为人民币（大写）：（￥元）（注：详见报价单，结算时如有增减部分按实际增减结算）。

　　3、付款方式：合同鉴定后，甲方支付乙方人民币（大写）：（￥：元），为工程预付款（合同总价的30%）。泥水基础施工过程中甲方再付（合同总价的40%）工程进度（备料）款，即人民币（大写）：（￥：元），苗木种植施工过程中甲方再付（合同总价的20%）工程进度款，即人民币（大写）：（￥：元），余款10%待工程完工甲方验收并办理结算后一星期内付清。

　　三、甲方工作

　　如须办理物业管理及监管部门相关手续，应及时办理并负责各项费用。

　　四、乙方工作

　　乙方按图纸说明要求及报价单内工程项目施工。

　　五、工程质量

　　1、所栽苗木质量、泥水铺设基础、雕塑、铁艺、木质等必须符合工程要求，不得擅自改变材质、苗木品种、规格及质量，所有材质及苗木必须经过甲方确认后方可施工、栽植；

　　2、施工过程中，乙方必须服从甲方的监督检查和质量管理，如因质量问题造成返工，其费用由乙方全部负责；

　　3、乙方在施工中要精心组织，确保安全，如有事故发生，后果自负；

　　4、乙方要确保施工现场清洁，及时清理废弃物。

　　六、养护管理和质量要求：

　　1、大树及时支撑，支柱与树干相接部分应垫上防护物，以免磨伤树皮；

　　2、栽植后及时封堰浇透水；

　　3、及时中耕除草、施肥、修剪，确保苗木正常生长；

　　4、苗木要及时防治病虫害；

　　5、苗木管理期间，必须经常清理各种废弃物；

　　6、乙方包栽包活，在栽植完工后，要养护苗木3个月，养护标准达到《城镇绿地园林养护标准（试行）》，其间发生的费用由乙方负担。

　　七、违约责任：

　　甲方责任：

　　1、甲方接到乙方的验收通知书后，及时按期组织验收，甲方未及时参加验收，一星期后视为合格。

　　2、甲方如未按合同规定的时间和数额支付工程款，其间每推迟一天按工程价款的千分之一偿付给乙方逾期违约金。

　　乙方责任：

　　1、工程质量不符合合同的规定，负责无偿修补或及时返工，由此造成的损失由乙方自行承担。

　　2、乙方必须确保在工期内完成施工任务，除不可抗力因素（如下雨、停电、地震等）或经甲方同意顺延外不能按期完成的，每推迟一天按工程价款的千分之一偿付给乙方逾期违约金。

　　八、保修期限：泥水基础设施及雕塑保修为12个月，包栽包活养护苗木3个月。

　　九、争议：争议的解决方式：本合同在履行过程中发生争议，双方应及时协商解决，协商不成时，由厦门市仲裁委员会仲裁。

　　十、同生效与终止：本合同自双方签字盖章后生效；竣工结算，甲方支付完毕，合同保修期满终止。

　　十一、合同份数：一式二份，甲乙双方各一份，具有同等效力。

　　甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程合同篇2

　　发包人(以下简称甲方)：

　　承包人(以下简称乙方)：

　　甲方将项目智能化工程发包给乙方，为明确甲乙双方的权利、责任和义务，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方经协商一致订立本协议。

　　第一条：工程概况

　　(一)、工程名称：项目智能化工程

　　(二)、工程地点：

　　(三)、工程简介：智能化工程，项目总建筑面积约万平方米，包括。

　　(四)、承包方式：包工包料、包设计、包损耗、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包市场风险、包验收的形式按综合包干单价承包本工程。

　　第二条：承包范围及工程内容

　　(一)承包范围：为项目智能化中的各系统，各系统包括以下：智能对讲系统(包括门禁系统、家庭安防报警系统)、电梯对讲系统、闭路监控系统、停车场收费管理系统、公共广播音乐系统、电子巡更系统、周界防范系统、防雷系统、电子公告系统(只预埋线管)。

　　具体见甲方提供的总规划图的示意。

　　(二)承包内容：以上承包范围内的系统设计、系统集成、工程施工、设备材料供应、系统所需之一切调试及验收达到合格、培训甲方日常设备维护及操作人员、工程保修等。主要包括以下内容：

　　(1)智能对讲系统：包括管理机、围墙机、光端机、单元门口机、地下室门口从机、楼层内的中间设备、室内分机、复式的室内从分机(彩色可视不带安防功能)、室内安防报警系统、门禁系统的电锁、门禁道闸、户内智能弱电箱、以上设备之间的连接线缆及组成本系统完整性的一切安装工程。但不包括主体施工单位已施工的各层弱电井至户内可视对讲分机及户内已预埋的线管、门禁系统的门体、弱电井及地下室的弱电主干线槽。

　　(2)电梯对讲系统：包括由监控中心敷设至各栋天面电梯机房的线缆、各主、分机的安装(各主、分机由电梯公司提供)、及组成本系统完整性的一切安装工程。乙方所敷设的线缆须符合甲方采用的电梯公司的要求。不含电梯桥箱至天面电梯机房的电梯对讲系统随行电缆的安装。

　　(3)闭路监视系统：包括每栋住宅楼的电梯轿厢、首层住户大堂、地下室车库、车库出入口、地下室前厅、小区主要道路、公共区域、广场的摄像机前端设备、监控中心设备、传输设备、线缆(含电梯轿厢内摄像机的随行线缆)及组成本系统完整性的一切安装工程。

　　(4)停车场收费管理系统：包括入口设备、出口设备、彩色图像对比系统、车场系统、服务中心设备及组成本系统完整性的一切安装工程。不含岗亭。

　　(5)公共广播音乐系统：住宅小区楼层大门口、公共场所、主要干道、周边及出入口的紧急广播和背景音乐的设备、小区园林背景音乐的安装及组成本系统完整性的一切安装工程。小区园林背景音乐的安装工程须配合园建工程的施工(预埋线管)。

　　(6)电子巡更系统;指小区的巡更检查，主要包括巡更棒、控制器、软件及组成本系统完整性的一切安装工程。

　　(7)周界防范系统：包括甲方提供的图纸界限内进行安装及组成本系统完整性的一切安装工程。

　　(8)防雷系统：指小区的智能化工程的防雷系统。主要包括防雷器及及组成本系统完整性的一切安装工程。

　　(9)电子公告系统：信息发布系统暂定只预留线管。

　　以上工作内容包含对主体施工单位完成的相关预留预埋的查验、局部修整、对零星漏留漏埋的补做、对零星错留错埋的纠正等工作及预埋不到位的线管线槽安装。(其中预留预埋线管、线槽的位置以甲方提供的主体工程的弱电预埋图、室外主管网图为准)。乙方负责当地政府部门(按相关文件的要求)对本工程的备案、检测、验收等相关工作。

　　第三条：工程质量标准

　　工程设计及施工质量标准按国家现行相关设计和施工验收规范执行，要求工程质量为合格。

　　第四条：验收

　　甲方于乙方材料设备到达现场三日内完成报审报验手续后乙方开始安装，全部材料设备安装调试完毕后由甲方、乙方共同验收，乙方确保本工程验收合格。

　　第五条：质量保修期

　　以分系统计算质量保证期，各期系统的质量保证期均为二年，自该期工程竣工并交付使用之日起计。

　　第六条：合同工期

　　1、开工时间：计划开工日期：年月日。具体日期以甲方现场代表或甲方委托的监理公司签发的开工令所示开工时间为准。

　　2、工期要求：本工程(除室内可视对讲部分)要求配合主体工程施工，并于主体施工单位竣工验收前1个月完工。室内可视对讲部分工程要求配合装修单位施工，并要求于装修施工单位竣工验收前10天完工。整个工程的竣工时间要求在装修施工单位竣工验收合格后7天内完成。

　　3、合同绝对总工期为个日历天。

　　第七条：材料供应与计价

　　1、本工程所需各系统产品由乙方采购，但所选品牌必须是甲方指定的品牌。

　　2、乙方负责采购供应的设备材料，乙方必须保证设备材料质量合格。本合同附件作了明确规定的设备材料，乙方必须按附件要求采购供应，如需更改，须事先书面征得甲方同意。本合同附件没有作明确规定的设备材料，乙方必须按附件备注的要求采购供应，如需更改，须事先书面征得甲方同意。本合同附件没有作明确规定的设备材料，乙方须按国家相关规范要求采购供应。合同附件规定的生产厂家供货有困难的，乙方应提供产品档次、质量不低于合同附件规定的档次品牌的新的生产厂家，同时提供材料设备相关技术资料和报价,经甲方审核同意后执行。调整的材料设备价格经双方审核后，价款减少时,综合包干单价相应调减;价款增加时, 综合包干单价不予以调整。甲方发现乙方未按合同要求采购供应设备材料的，乙方除应及时按合同要求予以更换外，还须承担因此造成工期延误和对甲方所造成的经济损失。

　　3、乙方保证本工程所选用的线缆满足设备及环境屏蔽需要，保证系统设备使用效果良好。当选用的线缆不能满足设备及环境屏蔽需要时，乙方须免费更换直到合格为止。

　　4、乙方每批材料进场必须提供生产厂家的产品质量合格证和检验报告。根据国家、省、市的规范及当地相关部门规定要求，材料、设备在使用前必须进行检测的，乙方应承担完成材料、设备的全部检测工作，并在使用前将检测结果的正式报告提交给甲方。如检验不合格，乙方必须在24小时内安排退场，并安排符合要求材料重新进场,所延误的工期不顺延。

　　5、乙方提供的施工材料必须与甲方确认的工程设计、施工图纸相符，满足国家、地方有关质量技术标准、规范、规程要求，其品牌、规格、型号须经甲方最终书面确认后方可用于施工，并附有材料出厂合格证、法定技术质量检测部门出具的检测报告等材料质量证明。否则，甲方有权解除合同，并追究乙方相关违约责任。

　　6、乙方不能使用国家或行业或工程所在地建设管理部门禁止使用的材料，如有发生，由乙方承担由此给甲方造成的罚金，甲方有权直接从乙方的工程款中扣除。

　　7、乙方材料进场须提前24小时书面通知甲方，甲方应在规定的时间内(工作时间4小时、非工作时间10小时)到场验收,经双方共同验收并作书面记录。

　　8、甲方有权对乙方货品质量随机取样,将样品密封并经双方在样品上作标识确认后，由甲方保存。必要时,承、发包双方共同将该样品送甲方工程所在地产品技术质量监督部门检验，检验相关费用由责任方承担。如经检验，乙方货品达不到合同约定的质量标准，甲方有权按本合同相关违约条款处理。

　　9、乙方提供的材料及施工工艺、技术必须符合国家相关规范和行业要求。如所提供的材料及施工工艺、技术享有知识产权，所需申办的手续和费用由乙方全部负责。如乙方所提供的材料及施工工艺、技术侵犯他人知识产权，由此产生的责任和费用由乙方承担。若他人因此追究责任，向甲方索赔导致甲方损失的，甲方有权向乙方追偿。

　　第八条：合同价

　　(一)合同总价：

　　1、合同暂定总价：人民币元整(￥元)。

　　(二)计价方法：

　　1、按实际完成工程量套用小区智能化工程项目价格清单(具体详见附件)计算工程造价(工程总造价=Σ各单项工程量*相对应的综合包干单价)。

　　2、按以上计价方式计取的工程总造价为完成承包范围内的工作内容的所有费用：包括人工费、材料费、机械费、工程所须的各种检测费(不包括当地政府部门规定另行收取的检测费用)及试验费、各种材料损耗费、设计费、材料场内二次运输费、技术处理费、合同工期内的赶工费、施工水电费、技术措施费(包括雨季及异常气候施工措施费)、系统调试费、管理费、文明施工措施费(包括施工区域围蔽等)、临时设施费、垃圾清运到甲方指定点堆放的费用及其它措施费、售后服务、质量保修、免费培训3-5人(直至甲方学会独立操作)、税金、利润及本合同虽未提及但乙方在完成本工程过程中必须支付的与本工程相关的其他费用但不含施工配合费，施工配合费由甲方直接支付给相关单位。综合包干单价=主材费+其它费用。其中：

　　(1)主材单价：是指工地交货价，不含卸车费。

　　(2)其它费包含人工费、机械费、辅材费、材料卸车费、材料损耗费、设计费、材料所须的各种检测费及试验费、材料场内二次运输费、合同工期内的赶工费、施工水电费、技术措施费、文明施工费、雨季或异常气候施工措施费、垃圾清运到甲方指定地点堆放费用、现场经费、质量保修、免费培训费3-5人(直至甲方学会独立操作)、系统调试费、综合管理费、利润、税金等费用，但不含施工配合费及当地政府部门规定另行收取的检测费用。施工配合费由甲方直接支付给相关单位。

　　3、根据甲方的设计图纸计算得到本工程预算，预算不能超设计最高限额(具体详见附件1)。结算金额不超设计最高限额则按实计算，若超设计最高限额，则按设计最高限额进行结算。

　　(三)调价方法：详见本合同附件2备注中的价格调整方法。

　　第九条：工程款支付

　　1、乙方在每月底申报当月工程进度款，经甲方核实后7个工作日内甲方支付乙方当月实际完成工程量所对应工程款的 %作为工程进度款。

　　2、全部工程竣工验收合格可办理结算，结算书双方确认后30天内，甲方累计支付至结算总价的95%。

　　3、工程结算款的5%作为保修金，待两年质保期满后工程如无质量问题、无发生甲方代扣代付维修费用，则甲方在30天内无息付清保修金。

　　4、水电费由甲方在结算款中一次性扣除。

　　5、乙方超额申报进度款并超出10%(不含10%)的，甲方在支付当期进度款项时，应将超出10%(不含10%)部分的费用从最终双方认可的款项中扣除,暂不支付，扣除的费用在结算时支付。

　　乙方超额申报费用结算款并超出10%(不含10%)的，对超出10%(不含10%)部分,乙方按其金额的5%承担违约金。

　　第十条：现场移交标准

　　场地移交可以全部或分段移交，以基本满足本工程合同总工期，各节点施工工期为前提;所移交的场地能基本满足要求;移交时办理移交手续，注明移交部位、移交时间、移交条件，经承发包双方签字认可。

　　第十一条：双方责任

　　(一)、甲方责任：

　　1、甲方应适时向乙方提供相关 “技术规范(详见附件3)”、“小区规划图”、“小区弱电主干管网总平面图(蓝图)”、“主体弱电预埋图”。

　　2、委派为甲方现场代表，协调工地相关配合事宜，检查工程质量、进度、安全，进行工程中间验收及竣工验收;

　　(二)、乙方责任：

　　1、乙方在收到甲方提供的相关图纸后20个日历天内提供相应智能化工程的施工图及设计概算给甲方，甲方必须在10个日历天内给出审核意见，乙方按甲方的意见必须在5个日历天内完成修改，修改后给甲方确认。

　　2、乙方按确认后的图纸在3天内提供施工图纸一式份蓝图(不含施工单位自用图和竣工用图纸)给甲方。

　　3、乙方委派为项目经理，委派的项目经理持有与工程项目相适应的真实有效的资格证书，负责施工期间的施工质量、安全等问题。

　　第十二条：合同生效

　　1、本合同自双方盖章及甲方收到乙方的履约保函后生效。

　　2、本合同文本壹式陆份，甲方、乙方双方各执叁份，各份具同等法律效力。

　　第十三条：其它约定

　　1、乙方应向甲方提供金额为人民币元的履约银行保函，若发生下列情况，甲方有权凭履约保函向银行索取保证金作为赔偿：(1)施工过程中，乙方中途毁约，或任意中断工程;(2)乙方破产，倒闭。

　　履约保函在工程竣工验收合格并甲方向乙方签发工程移交证明文件后28天内解除。

　　履约保函必须为不可撤消银行保函的形式，出具保函的银行必须是在中国注册的银行，取得和提交履约保函的费用由乙方承当。

　　2、甲方只负责提供距施工现场50米范围内堆放材料的场地，乙方自行解决施工及管理人员住宿办公场所，甲方不予补偿费用。

　　3、双方发生合同纠纷协商不成时，双方约定交由工程所在地人民法院裁决。

　　第十四条：配合内容

　　1、提供施工工作面;

　　2、提供现有脚手架及提升设备供乙方免费使用;

　　3、室外提供水源、供电源各一个点，室内每三层提供水电源各一个点;

　　4、负责线路和设备安装后在主体结构上留下的收口收边工作;

　　5、提供正确的标高线和轴线;

　　6、负责施工垃圾及余泥外运。乙方需将垃圾及余泥归堆至施工现场范围内工程师指定的地点;

　　7、提供场地，便于搭设临时仓库。

　　第十五条：附件

　　附件1：设计限额价格表。

　　附件2：《小区智能化工程项目价格清单》。

　　附件3：技术规范。

　　附件4：民工权益保障承诺书。

　　以上为正文，无签署页。

　　以下为签署页，无正文。

　　甲方(盖章)：乙方(盖章)：

　　签约代表：签约代表：

　　地址：地址：

　　电话：电话：

　　传真：传真：

　　本合同于年月日签订于深圳市：

工程合同篇3

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方委托乙方进行校园绿化的有关事宜，达成如下协议：

　　第一条：工程概况

　　1、工程名称：祖武学校绿化工程

　　2、工程范围：宿舍楼前护坡植草皮、教学楼前绿化区松土、营养土回填、植草皮等(具体见附件《祖武学校绿化工程实施方案》)。

　　3、工程地点：甲方校园东头绿化区、宿舍楼前护坡，由甲方指定具体绿化区域。乙方作为专业人员应该首先以专业眼光对绿化区进行规划，以最有利于校园美观为原则，在甲方指定区域对草皮、苗木及配套设施的具体位置进行科学规划，并在本合同签订后十日内向甲方提供施工方案并取得甲方的确认。

　　4、工程质量标准：乙方提供的草皮为单价8.5元的马尼拉草皮;苗木为红豆杉2株、罗汉松2株、枸骨树2株、红叶石兰2株;石桌、凳为大理石工艺制品;绿化区道路为水泥路面嵌小卵石。

　　第二条：工程工期

　　1、本工程总工期为15个日历日，乙方应当保证按照甲方通知的时间进行工程实施。

　　2、乙方保证于20xx年4月30日之前(雨天顺延)将本合同约定的苗木按照本合同约定的位置全部种植、栽培完毕并经甲方验收合格。

　　第三条：工程价款

　　工程总价款(含税金)暂定为：2.95万元整(大写为：贰万玖仟伍佰元整，详细见《祖武学校绿化工程实施方案》)，最终根据实际用工、用料情况据实决算。

　　第四条：付款时间

　　绿化工程完工后，甲方会同乙方组织进行工程验收，并根据双方认可的工程量确定实际工程价款，乙方根据确定的实际工程价款出具合法有效的发票给甲方，甲方在收到乙方发票后一月内一次性付清本工程款项。

　　第六条：甲方的权利义务

　　1、甲方仅负责乙方绿化工程实施期间水源、电源，其他发生的一切费用由乙方自行承担;

　　2、甲方有权对乙方工程实施期间一切工作进行监督和指导，如甲方有异议的，乙方应当按照甲方的要求进行整改。

　　3、甲方应按合同约定向乙方及时支付工程款。

　　第七条：乙方的权利义务

　　1、乙方必须按本合同约定及《祖武学校绿化工程实施方案》组织工程实施;

　　2、乙方认真考察了绿化区域并确认了绿化实施方案，保证工程实施标准。

　　3、乙方应严格执行甲方安全卫生管理规定，保证施工现场的环境整洁，不得打扰学校师生生活及污染环境，每次施工完毕要负责施工现场清扫干净。

　　第八条：工程验收

　　绿化工程实施完毕后，甲方按照本合同约定的标准组织验收，该验收以甲方的确认为准。如因乙方工程达不到合同约定的标准，甲方有权拒绝验收，因此造成逾期竣工的，乙方应当承担逾期竣工的责任。

　　第九条：违约责任

　　1、如乙方不履行合同约定的养护义务或履行该义务不符合约定的，乙方应当按照甲方的要求进行整改并同时向甲方支付合同总价款5%的违约金，同时，甲方有权另行聘请他人养护苗木，所产生的费用甲方有权自应支付给乙方的费用中直接扣除。

　　2、乙方违反本合同其他任何一项义务的，经甲方通知其限期改正，期满后仍未改正的，甲方有权解除本合同，并由乙方承担本合同总价款20%的违约赔偿金。

　　第十条：争议解决方式

　　合同履行过程中产生争议或未尽事宜，双方应协商解决，可签订补充协议;协商不成的，任何一方有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

　　第十一条：其他

　　本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份，自双方签字盖章之日生效。

　　甲方：乙方：

　　法定代表人：法定代表人：

　　日期：

工程合同篇4

　　关键词:高校;工程类合同;合同管理

　　近年来，随着我国经济水平的大力提升，人们对高等教育的需求也有所增大。在这种趋势之下，国家加大了对高等教育方面的投资建设，高校根据国家相关政策，得以扩大办学规模，增加招生人数，但这个过程中也暴露出一些问题，即高校原有的教学生活资源，特别是硬件设施无法满足数量剧增的师生需求。为解决这些问题，大部分高校想出对策，如新修教学办公大楼，对现有建筑进行改建，除此之外，学校还有许多建筑的日常保养维修装修等小型工程。因此高校工程类合同管理工作在高校管理中占有重要的地位，加强高校工程合同管理对降低工程项目风险有着非常重要的意义，对高校推进依法治校，保障教育改革和发展也起着重要作用。

　　一、高校工程类合同管理现状

　　目前，高校工程类合同管理主要是对基建工程项目的合同起草、审查、签订、履行、变更、解除、终止、争议处理等环节予以规范和审查监督。①在工程类项目的整个流程中，会在工程项目的不同阶段签订相关的工程类合同。与高校其他类型的合同不同，工程类合同一般是先定价后成交，同时具有工期长且不确定等特性，因此工程类合同具有一定的高风险性，工程类合同管理也就相对更加复杂。

　　（一）高校工程类合同常见种类

　　工程类合同是发包人与勘察、设计、施工、材料设备供应商等单位为完成一定的工程相关项目而签订的合同。在高校中，数量最多的工程类合同一般是工程施工合同，工程施工合同又包括工程建设施工合同和维修施工合同等。一般而言，维修施工合同为小型工程，内容相对简单，金额相对较小，而大型工程类合同往往是一个工程需要签订很多相关的不同工程类合同，包括工程勘察合同、工程造价咨询合同、工程设计合同、工程监理合同、工程施工合同等。

　　（二）高校工程类合同特点

　　相较于社会上的其他工程类合同，签订高校工程类合同实际上是提供一种高校内的公共服务，主要是以完成建筑工程、维护设施等项目来服务于高校内师生。高校工程类合同具有以下特点：1．高校工程类合同标的物的特殊性。高校工程类合同是为公共教育教学服务的，具有非经营性，标的物是各类建筑产品，这些建筑产品的特殊之处在于其预期使用功能主要为教育教学、科学生活等，建设过程中受到自然条件、社会政策条件等因素的影响。②这些特殊的使用功能和影响因素决定了工程类合同的标的物与高校内其他类型合同的标的物有很大的不同，工程类合同需要约定有关工程地点等空间上的条款和工程期限等条款，且合同标的物是工程本身，与货物类合同标的物不同，是无法被同类产品所替代的。2．高校工程类合同施工时间的特殊性。作为高校，由于有教学时间安排的缘故，许多工程需要考虑尽量不影响师生的教学生活，因此大部分小型工程以及大量维修装修工程都会安排在寒暑假期间进行施工，因此在假期来临前，必然要进行这类工程项目的前期准备工作，以保证工程在假期里顺利的开展及完成。③而高校需要经常对学校内建筑物内易损部位进行修缮，如水管、电路电梯等设备。在日常中，建筑物内部诸如墙面、玻璃等可能会有不同程度的破损情况。同时随着学校的发展，不断有建筑需要进行改造扩建，校园内的绿化项目需要经常进行维护保养，此类金额较小、数量较大、合同内容相对简单但数量较多的工程类合同，则具有经常性的特点。

　　（三）高校工程类合同管理主要内容与流程

　　1.高校工程类合同基本内容。由于工程项目一般具有一定的工期，因此高校工程类合同管理，是一个持续的管理过程，必须贯穿于项目管理的始终。而由于高校是事业单位，工程类合同中大型工程由于涉及金额大、对学校发展影响大的特点，往往涉及到高校内部多个部门，相较于其他类型合同，内容相对丰富。高校工程类合同一般都会具有的基本内容有工程名称与内容、工期、合同付款方式、甲乙双方责任及质量要求等，一般还会有很多相关文件作为与合同具有同等法律效力的附件。其中包括中标通知书、招标文件、投标文件以及相关的技术文件。一般工程施工合同还配有相应的图纸、工程量清单等重要资料。2．高校工程类合同签订处理流程。在高校内，工程类合同往往必须经过众多相关部门的一系列审批程序审核通过后才能够签订，以广东省某高校为例，其工程类合同签订处理具体流程如图1所示。以广东省内某高校具体的一个维修工程项目为例，维修工程合同经过后勤处、财务处、审计处等部门审核并提出意见后，交由各部门领导进行审批，各部门领导同意送审后，再经校办法律事务科审核，之后交由校领导审批，之后方可由法人代表授权委托代理人签订合同，对合同加盖公章。其流程必须十分严谨，以避免出现漏洞，引起合同纠纷，造成不必要的损失。

　　二、高校工程类合同管理常见问题

　　高校工程类合同的远期交割特性决定了此类合同具有一定的高风险性，工程类合同管理也就纷繁复杂。④工程类合同管理工作是高校的常态性工作，由于合同签订过程复杂，合同数量大等特点，使得高校工程类合同管理工作存在诸多问题。

　　（一）高校工程类合同审核效率低，管理不到位

　　高校工程类合同是重要的合同类型之一，且数量较大。以广东省内某高校为例，一年内平均处理的工程类合同就接近600份，其中大部分为装修、维修类工程合同以及小型的施工合同。如此数量多的工程类合同审核，加上合同审核流程的复杂，就造成了工程类合同审核效率低的问题。另一方面，大型的工程施工合同虽然数量上不多，但涉及的流程复杂，审批过程相对缓慢。比如高校新校区建设工程，就是一种大型工程施工合同。大型建设工程一般包括教学办公楼、运动场、学生宿舍、教工园区等楼房建设项目，这种大型建设工程项目范围大、涉及面广、投资金额多、工程周期长。由于涉及方面较多，整个工程中各个环节的审核都需要投入很多精力与时间，导致大型工程类合同以及其相关监理、设计合同的审核的效率都相对低下。

　　（二）缺乏对工程类合同后期履行的监督

　　高校工程类合同是整个工程项目过程中双方履行职责的基础和依据，但合同的签订还只是工程项目的一个开始，保证合同最终顺利履行、并能有效维护学校的合法权益才是签订合同的目的。因此监督合同履行情况，在合同履行过程中维护学校权益，也是工程类合同管理的一个重要内容。很多高校的工程类合同管理过程中，由于工期较长，在施工期间出现一些人员变动情况，导致在合同履行中出现了管理断层和管理漏洞。实践中会遇到诸如工程完工后无人收集资料，无人跟进工程款的支付等问题，导致工程审计资料不完备，拖延支付工程款。也会出现工程逾期未完成等承包人违约现象，由于后期监管不足，导致无法及时维护学校的合法权益。

　　（三）工程类合同条款不严密，审核难度大

　　高校工程类合同，大部分都经过了招投标程序或者政府采购程序。在经过招投标程序之后，在对工程类合同的审核中容易出现对合同条款的把握不够严密的问题。比如，在付款方式条款中，容易出现工程前期付款比例过高而导致工程未能按期完成的风险增大。实践中也会出现工程合同的条款与招投标约定不一致的情况，这种情况不仅是容易加大合同履行过程中的风险，还可能违反国家相关的招投标法律。这种情况可能是由于经办人员无法考虑到工程合同中的细节以及可能的法律纠纷，也有一部分原因是不同类型工程类合同版本本身就有很大的缺陷，因此加大了合同审核的难度。

　　三、完善高校工程类合同管理的对策

　　（一）提高效率，加强高校工程类合同信息化建设

　　现阶段各高校在工程类合同的管理制度中，部门负责人往往无法有足够的时间来对每一份合同详细地审核。要保证工程类合同详细的审核，就需要加强高校工程类合同信息化建设。完善高校工程类合同信息化建设，可以实现将合同在高校内部的审核流程在线上进行。可以固定工程类合同版本，解决大量不同类型的工程类合同版本导致的合同审核效率低下问题。同时，由于固定了合同版本，缺漏合同条款的现象也可以得到很好的解决。

　　（二）建立完善工程类合同管理制度

　　依据国家以及政府的相关法律规定和地方法规，参考类似的合同管理制度，考虑具体学校内部管理情况等因素，建立一套完善的工程类合同管理制度，并且能结合新出现的情况定期对合同管理制度进行修订。同时，建立工程类合同履行与纠纷处理监控制度。高校有必要对工程类合同全过程进行监督管理，这样才能在发现承包方部分或严重违约情况时，及时采取应对措施。在工程类合同需要进行变更或者解除时，应在不违反相关上位法的前提下，合同当事方及时协商签订补充协议。发生合同纠纷时，监管部门应及时向学校相关领导部门汇报，合理并且依据合同条款选择采取和解、调解、诉讼或仲裁等方式解决纠纷。还需要加强对工程项目的后期进行监管，将学校的损失降到最低。

　　（三）规范工程类合同文本，加强审核力度

　　即固定工程类合同版本，高校可以根据原建设部和国家工商总局发布的部分合同的示范文本，制作出适合高校情况的工程类合同的固定版本。固定规范后的工程类合同可以保证其条款全面、准确、严谨、具有很强的通用性和操作性。学校可以鼓励并推进使用工程类合同规范版本，以此减少由于考虑不周全而忽略条款的情况，便于明确合同双方的权利和义务，减少合同纠纷，促进高校工程项目建设的整个过程顺利开展进行，保障学校权益得到较好的维护。

　　四、结语

　　工程类合同管理是高校合同管理工作中很重要的一部分。工程类合同金额大、履约周期长、涉及面广、不可预见因素多的特点决定了高校工程类合同管理的艰巨性。在依法治国，依法治校的大背景之下，高校提高法律意识，不断完善工程类合同管理机制，根据相关法律法规，结合实际情况，对高校工程类合同进行全面的、科学的动态管理，避免高校在工程类合同方面的相关法律风险，确保高校内工程项目的顺利实施。

　　注释：

　　①曹在伟．高校基建工程项目合同架构及管理体系．上海建设科技．20xx（4）．

　　②成健、蒋新会．高校基建项目施工合同签订要点研究．山西建筑．20xx（10）．

　　③孙裕金、黄懿．论高校维修工程项目合同管理．宜春学院学报．20xx（1）．

　　④傅中保．完善高校建设工程合同管理途径探析．当代经济．20xx（13）．

　　参考文献：

　　[1]周慧、吕云霞．高校新校区建设工程合同管理问题研究．昆明冶金高等专科学校学报．20xx（4）．

　　[2]杜欣．浅析高校工程合同管理的问题．经营管理者．20xx（5）．

　　[3]周杰．我国高校基建合同管理内部控制研究．经贸实践．20xx（6）．

　　[4]时杰．依法治校背景下的高校合同管理探索．产业与科技论坛．20xx（24）．

　　作者:唐穗王圣君邓源单位:华南农业大学

工程合同篇5

　　委托方： (以下简称甲方)

　　承接方： (以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就建设工程施工事项协商一致，订立合同。

　　一、工程名称：xxxxxxxxxxxxxxxx

　　工程地点：xxxxxxxxxxxxxxxx

　　工程内容：

　　1.智能楼宇对讲系统布线、设备安装及调试。

　　2.安防监控系统布线、设备安装及调试。

　　3.智能停车场系统布线、设备安装及调试。

　　4.周界报警系统布线、设备安装及调试。

　　5.公共广播系统布线、设备安装及调试。

　　6.电子巡更系统布线、设备安装及调试。

　　二、工程总价：详见附件4(工程价格汇总表)合同金额:

　　本弱电系统工程采用总价包干的形式，一次包干;超出本弱电系统工程范围内的项目若有实际需要增加的，由双方协商定价。

　　三、产品质量及安装调试要求：

　　1、乙方须按附表1、附表2、附表3要求向甲方提供产品质量合格的正品设备，乙方所提供设备应保证产品内外包装完好无损，若不能达到要求，甲方有权要求乙方立即更换合格产品。未经

　　2、在签订合同后，乙方按照甲方要求负责设备安装、调试，要求做到布局合理，布线规范，便于使用及维护。

　　四、工程项目建设期限：

　　接甲方通知，乙方在日内进场施工，整个施工工期天。年月日开工，年月日以前乙方按设计要求完成设备安装调试。并能投入正常使用。

　　五、双方责任

　　甲方责任：

　　1.由甲方提供施工必须的水、电等必要条件。

　　2.协调相关配套公司与乙方的关系，不影响乙方施工进度。

　　3.按照合同规定，及时向乙方支付工程款项。

　　4.甲方接乙方申请，应及时对工程进行验收。

　　乙方责任：

　　1. 保证工程质量，确保工程按合同约定的工期完成。

　　2. 施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方承担。所有设备和器材验收前均由乙方妥善保管，如有损坏和遗失均由乙方负责。

　　3. 乙方在施工中应采取必要的安全防护措施，保障作业人员的安全，防止意外事故发生，如遇意外情况发生，通过责任认定，属于乙方责任的，将由乙方负责赔偿。

　　4. 乙方施工人员应服从甲方管理人员的管理。

　　六、售后服务：

　　1、乙方所提供合同内设备，从验收之日起，在一年质保期内，若有产品出现质量问题，由乙方负责免费更换或维修(人为因素除外)。质保期满后，设备维修时，乙方另行收费。

　　2、若甲方在使用时发生系统故障，乙方在接到甲方故障报修通知后，乙方应在72小时内到现场服务。

　　七、责任的免除

　　1、发生不可抗拒因素造成一方或双方损失的，均应当免除对方责任。但应当采取积极措施尽量减少损失。

　　八、约定事项

　　1、合同如需变更，甲、乙双方另行协商确定变更事宜，双方签章生效，并作为合同的附件。

　　2、附件作为合同要件，乙方必须遵照执行，否则视为违约。

　　九、违约责任：

　　1、乙方必须严格按合同要求按时、按质(即合同要求的设备的规格、型号)、按量完成供货与安装调试完毕并交付甲方使用。如有违约，每违约一天，按合同总金额的0.1%向甲方支付违约金。

　　2、在乙方履行合同后，甲方保证按时向乙方支付合同款项，如有违约，每违约一天，按合同总金额的1‰向乙方支付违约金。

　　十、竣工验收及付款方式：

　　工程款支付方式为：

　　工程支付方式

　　1、本合同签定后2日内，甲方支付乙方总工程款的10%作为预付款，即大写：

　　2、乙方人员在进场施工前3日内，甲方应支付乙方总工程款的30%，即大写：

　　3、工程布线完工后3日内，甲方应再次支付乙方总工程款的40%，即大写：

　　4、乙方对工程安装调试完毕后，由甲、乙双方相关人员组建验收小组负责工程的验收,验收合格后，经双方签字确认，甲方应在3日内支付乙方总工程款的15%，即大写：

　　5、剩余工程款总额的5%做质保金，即大写：并在保修期届满一年之后，5日内支付全部余款。注：工程详细造价，请见附件1

　　十一、合同执行中，若发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，提交仲裁委员会解决，直至提交法院审理。

　　十二、未尽事宜，由甲乙双方友好协商解决。

　　十三、合同一式四份，由甲乙双方各执两份。

　　十四、合同经双方法定代表人或其授权的代表签字，加盖双方公章后之日生效(个人签名无效)。货款两清后，合同效力终止。

　　甲方：乙方：

　　法定代表人或负责人：法定代表人或负责人:

　　电话：电话：

　　年月日年月日

工程合同篇6

　　维修养护工程名称：

　　合同编号：_________

　　发包人：_________

　　承包人：_________

　　依据《中华人民共和国合同法》，_________（以下简称发包人）与_________（以下简称承包人）就_________工程维修养护工作的有关事项，经双方协商一致，订立本合同，合同总金额为人民币（大写）_________元。

　　一、本合同的的词语涵义与下述第二条所列的通用条款中的词语涵义相同。

　　二、本合同的组成文件及解释顺序为：

　　1．合同（包括补充合同和协议）

　　2．中标通知书

　　3．招标文件

　　4．专用合同条款

　　5．通用合同条款

　　6．技术条款

　　7．组成合同的其它文件。

　　上列合同文件为一整体，代替了本合同签订前双方所签订的所有协议、会谈纪要以及相互承诺的一切文件。

　　三、承包人保证按照合同约定，全面完成各项承包工作，并承担合同约定的全部义务和责任。

　　四、发包人保证按照合同约定付款，并承担合同约定的全部义务和责任。

　　五、本合同经双方法定代表人或委托代理人签名并加盖本单位公章后生效。

　　六、本合同正本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。副本_________份，其中：发包人_________份，承包人_________份。

　　发包人（公章）：_________承包人（公章）：_________

　　法定代表人（签章）：_________法定代表人（签章）：_________

　　委托代理人：_________委托代理人：_________

　　电话：_________电话：_________

　　传真：_________传真：_________

　　地址：_________地址：_________

　　邮政编码：_________邮政编码：_________

　　开户银行：_________开户银行：_________

　　帐号：_________帐号：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　签订地点：_________签订地点：_________

　　附件：

　　通用合同条款

　　1．词语涵义及合同文件

　　第1条词语涵义。除专用合同条款另有约定外，合同中用词用语具有本条所赋予的涵义。

　　1．1发包人：指专用合同条款中写明的当事人。

　　1．2承包人：指专用条款写明的与发包人正式签署合同的当事人。

　　1．3发包人代表：指发包人履行本合同的全权负责人。

　　1．4承包人代表：指承包人履行本合同的全权负责人。

　　1．5合同：指由发包人与承包人为完成商定的工程维修养护工作，明确相互权利、义务关系的协议。

　　1．6投标文件：指承包人为完成本合同规定的各项工作，向发包人提交的投标总报价及承诺招标文件规定条件和要求的文件。

　　1．7中标通知书：指发包人正式向承包人授标的通知书。

　　1．8工程维修养护：指对工程的安全检查、日常巡查、防护、保养、维修，维持、恢复或局部改善原有工程面貌。

　　1．9合同价格：指合同中写明的为完成合同规定的各项工作应付给承包人的总金额。

　　1．10费用：指为实施本合同所发生的所有开支。包括管理费和分摊的其它费用。

　　1．11承包期：指承包工程维修养护工作的历时。

　　1．12天：指日历天。

　　1．13书面形式：指任何手写、打印、印刷的各种函件，包括电报、电传、传真和电子邮件。

　　1．14不可抗力：指台风、超常洪水、地震等自然灾害和罢工、战争等异常现象以及政府颁布新政策、法律和采取新措施导致合同无法履行的不可预见、不可避免并不能克服的客观情况。

　　第2条合同文件。组成合同的各项文件应能相互解释，互为说明。当合同文件出现含糊不清或不一致时，除专用合同另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

　　2．1合同（包括补充合同或协议）。

　　2．2中标通知书

　　2．3招标文件

　　2．4专用合同条款。

　　2．5通用合同条款。

　　2．6技术条款。

　　2．7组成合同的其它文件。

　　第3条合同使用的语言文字和适用法律。

　　3．1本合同使用的语言文字为汉语或专用合同条款约定的其他语言。

　　3．2本合同适用的法律包括国家法律、行政法规和水利部、黄河水利委员会的规章以及工程所在地的地方性法规和规章。

　　3．3施工中必须使用技术条款规定或专用合同条款约定的国家和行业标准以及黄河水利委员会的规定和管理办法；没有相应规定时，承包人应按专用合同条款约定的时间和要求提出维修养护工艺，经发包人批准后执行。

　　第4条联络。本合同中有关各方的联络应以书面形式为准，并应送达双方约定的地点，办理签收手续。

　　2．双方主要义务和责任

　　第5条发包人主要义务和责任。

　　5．1按专用条款约定的时间审查批复承包人上报的维修养护期内的总体维修养护计划。

　　5．2按专用条款约定的时间审查批复承包人上报的单项维修养护计划。

　　5．3按专用条款约定的时间向承包人提供与工程维修养护相关的档案资料。

　　5．4按专用条款约定的时间向承包人提供测量基准点、基准线、水准点及其基本资料和数据。

　　5．5按专用条款约定的时间向承包人提供维修养护人员及设备的驻留场地。

　　5．6按专用条款的约定向承包人按时支付维修养护款。

　　第6条承包人主要义务和责任。

　　6．1在签订合同后及时进入维修养护现场，完成维修养护准备工作，并认真执行发包人发出的与合同有关的任何指示，严格按照合同中规定的标准及质量要求完成维修养护工作。

　　6．2按发包人要求编制维修养护方案和实施计划，并提交发包人审批。维修养护方案中应包含文明施工和科学管理措施，保证按国家有关规定文明施工。

　　6．3遵守环境保护的法律、法规、规章及技术条款有关规定，防止因对噪音、扬尘、废水、废油不进行控制和治理及生活垃圾不及时清除而造成环境破坏及人员伤害和财产损失。

　　6．4自行解决维修养护工作中的用电、用水、排水、照明、通信等，并承担一切费用。

　　6．5负责承包范围内所有工程及设施的保护工作。维修养护时做好工作现场地下管线和邻近建筑物或构筑物的保护，造成损坏承担一切费用。

　　6．6在维修养护工作完成后，及时拆除临时设施，清除维修养护工作区和生活区及其施工废弃物。

　　6．7按发包人要求及时提供各种报表及维修养护工作计划、进展情况、管理信息等。

　　6．8按专用条款的约定，提供有关维修养护资料和文件。

　　第7条发包人代表。发包人代表可指派专人具体负责管理某项维修养护工作的实施，并将被指派人的姓名通知承包人，承包人应执行其指示。

　　第8条承包人代表。承包人为实施本合同发出的一切函件应由承包人代表或其授权代表签名，发包人在回执上签署姓名和收到时间后生效。

　　3．工作进度

　　第9条实施计划。承包人应按技术条款规定的内容和发包人的指示，编制实施计划提交发包人审批。发包人按专用条款规定的时限内予以批复或提出修改意见，逾期不批复，可视为该实施计划已经批准。

　　第10条延误开工。发包人未能按合同规定向承包人提供开工条件，可以延长工期的，承包人有权提出延长工期的要求，由此增加的费用和工期延误由发包人承担；不可以延长工期的按专用条款的约定给承包人予以赔偿。

　　第11条暂停工作。发包人认为有必要时，可向承包人发出暂停全部或部分维修养护工作的指示，承包人应按发包人指示立即停止工作。不论由于何种原因引起的暂停工作，承包人在暂停期间负责妥善保护工程和提供安全保障。

　　当维修养护工作具备复工条件时，承包人应按照发包人发出的复工通知中指定的时间复工。若承包人无故拖延和拒绝复工，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。

　　第12条单项维修工作工期延误。发生以下情况造成工期延误时，由发包人承担责任。

　　12．1增加合同中任何单项项目的工作内容。

　　12．2增加合同中任何单项项目的工程量超过专用合同条款约定的百分比。

　　12．3改变合同中任何一项工作的标准或性质。

　　12．4合同中涉及的由发包人责任引起的工期延误。

　　12．5不可抗力：承包人在以上情况发生后2天内，就延误的原因、项目内容、延期要求和因此发生的费用向发包人提出报告，经发包人审查确认答复。发包人收到报告后7天内不予答复，承包人即可视为报告已被确认。非上述原因造成的工期延误，由承包人承担责任，并按专用合同条款约定支付逾期完工违约金。

　　第13条单项维修养护工作工期提前。某项工作如需要提前完工，双方协商一致后签订提前完工协议，完工日期可以提前。承包人按此协议修订进度计划，发包人应在2天内给予批准。发包人应为赶工提供方便条件。提前完工协议应包括以下主要内容：

　　13．1提前的时间。

　　13．2承包人采取的赶工措施。

　　13．3发包人为赶工提供的条件。

　　13．4赶工费用和奖金。

　　4．质量与检验

　　第14条质量管理。承包人应建立和健全质量保证体系，并按专用合同条款约定的时间将一份包括质量管理机构的组成、主要人员资格、试验设备清单、质量检查程序和细则等的维修养护质量保证措施报告，报送发包人审批。

　　第15条检查和返工。承包人应严格按照技术条款的规定和发包人的指示，对维修养护使用的材料和工程设备以及其维修养护工艺，进行全过程的质量检查，详细作好记录，填制工程质量评定表，定期提交发包人审查。承包人应随时接受发包人的检查检验，并为检查检验提供便利的条件。承包人应按发包人的要求对于不合格的维修养护项目进行修补返工，承担由自身原因导致修补返工的费用。因发包人原因增加的费用，由发包人承担责任。

　　以上检查检验合格后，再发现由承包人原因引起的质量问题，仍由承包人承担责任和处理质量问题所发生的费用。

　　以上检查检验不应影响维修养护的正常进行。如影响正常进行，检查检验结果不合格时，影响正常维修养护费用由承包人承担，除此之外影响正常维修养护增加的费用由发包人承担。

　　第16条质量要求。质量应达到水利行业的质量检验评定标准，水利行业没有具体标准的项目应达到技术条款的质量要求。

　　因承包人原因达不到约定的质量标准和要求，能返工且返工后能达到约定的质量标准和要求的，发包人可要求承包人返工，承包人应按发包人要求的时间返工，直到符合约定的质量标准和要求，由承包人承担返工费用；能返工但返工不可能达到约定的质量标准和要求，承包人应按发包人要求的时间返工，并承担违约责任；不能返工的由承包人承担违约责任。

　　因发包人原因达不到约定的质量标准和要求，由发包人承担返工的费用。

　　双方对维修养护质量有争议，可提请专用条款约定的部门裁定，发生的一切费用由责任方承担。

　　5．合同价款与支付

　　第17条合同价格调整

　　合同价格在合同书签订后，任何一方不得擅自改变。在发生下列情况之一时可作调整。

　　17．1发包人确认的'变更。

　　17．2专用合同条款约定的其他增减和调整。

　　承包人在上述情况发生后，将调整原因、内容、金额以书面形式通知发包人予以复核，批准后通知承包人。

　　第18条月维修养护付款申请报告的核实确认

　　承包人按专用合同条款约定的时间，向发包人提交月维修养护付款申请报告。发包人在接到报告7天内核实已完维修养护工作任务和应支付的维修养护款，若月维修养护付款申请报告需要修改，承包人应按发包人的指示进行修改，重新提交月维修养护付款申请报告。发包人应在3天内对修改后的月进度付款申请报告签字确认。

　　第19条维修养护款支付

　　发包人在签字确认后14天内不予支付维修养护款，承包人可向发包人发出要求付款通知，发包人在收到承包人通知后仍不能按要求支付，承包人可在发出通知7天后减缓维修养护工作速度，直至停止工作，发包人承担违约责任。

　　若承包人和发包人协商同意签订延期付款协议，发包人可延期支付维修养护款。协议应明确约定付款日期和利息计算方法。

　　第20条维修养护款结算

　　维修养护工作检查验收合格后，承包人应按有关规定和专用合同条款约定的时间向发包人提交完工结算报告。发包人收到完工结算报告后应在28天内予以批准或提出修改意见并在专用合同条款约定的时间内办理结算。

　　6．变更

　　第21条变更

　　21．1变更的范围和内容：

　　（1）取消合同中任何一项工作。

　　（2）改变合同中任何一项工作的标准和性质。

　　（3）改变合同中任何一项工作的完工日期或改变已经批准的施工顺序。

　　21．2变更的程序和指示：

　　（1）承包人收到发包人发出的变更后必须按变更要求执行，若不同意变更，应在2天内答复发包人。承包人未在2天内答复发包人，则视为承包人已同意发包人提出的变更要求。

　　（2）没有发包人的指示，承包人不得擅自进行变更。

　　第22条确定变更价款和工期。做出第21条规定的变更后，如果变更项目引起维修养护方案和进度计划发生实质性变动，影响了其原定维修养护费用时，应在双方协商的时间内，由承包人提出变更报价书，承包人和发包人充分协商后作出调整价款和完工日期的变更决定；除此之外，不予调整合同价款。

　　因承包人违约必须作出的变更，因而增加的费用和工期延误，责任由承包人承担。

　　7．验收

　　第23条验收

　　合同期满或承包人按合同完成某一阶段或某一单项维修养护工作时，可进行合同期满验收、阶段验收或单项验收。

　　23．1阶段验收或单项维修养护工作验收。承包人按合同完成某一阶段或某一单项维修养护工作后，承包人应7天内按照发包人要求提交验收报告（附验收资料），发包人应在收到承包人提交的验收报告后7天内通知承包人组织验收，验收结果和结论作为本合同验收申请报告的附件。

　　23．2合同期满验收

　　合同期满后14天内承包人按照发包人要求提交验收报告（附验收资料）。发包人应在收到承包人提交的验收报告后7天内通知承包人组织验收，验收合格由发包人签署验收证书，颁发给承包人。

　　8．争议、违约和索赔

　　第24条争议的解决。发包人和承包人出现争议时，要求调解、仲裁或诉讼的，可按专用合同条款的约定，采用以下的方式解决：

　　24．1提请行业经济合同争议调解机构调解，对调解结果不能接受，或由于一方原因使调解结果无法执行，任何一方可提请仲裁或诉讼解决争议。

　　24．2签订仲裁协议或确定仲裁范围和仲裁机构。任何一方均可将争议提交专用合同条款约定的仲裁机构仲裁或向有管辖权的人民法院诉讼。

　　发生争议后，任何一方均不得以调解和仲裁或诉讼判决未果为借口拒绝或拖延按

　　合同约定进行的工作，双方都应继续履行合同。

　　第25条违约。发包人不能按合同约定履行自己的义务及发生其他使合同无法履行的行为，承包人应及时向发包人提出书面通知，要求发包人在期限内履行合同，否则有权暂停维修养护工作，直至解除合同，发包人应承担违约责任，支付违约导致承包人增加的费用和赔偿因违约给承包人造成的损失。

　　承包人不能按发包人批准的进度计划实施、维修养护标准达不到合同约定的要求，或发生不能履行合同规定的义务以及使合同无法履行的行为，发包人对承包人发出书面警告限期整改，暂停支付维修养护款，直至解除合同。承包人应承担采取改正措施所增加的费用，并按合同规定支付违约金，并赔偿因违约给发包人造成的损失。

　　除非双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

　　因一方违约使合同不能履行，另一方欲中止或解除合同，应提前7天通知违约方后，方可中止或解除合同，由违约方承担违约责任。

　　第26条索赔。发包人未能履行合同约定的义务和责任，承包人可根据本合同有关条款按以下规定向发包人提出索赔：

　　26．1索赔事件发生后7天内，向发包人提交索赔的申请报告。

　　26．2索赔申请报告应有索赔事件发生时的有关证据以及详细说明索赔理由和索赔费用的计算依据。

　　26．3发包人在接到索赔申请报告后7天内进行调查审核，并做出决定，发包人在收到承包人索赔申请报告后7天后未予答复，应视为批准。

　　9．其他

　　第27条安全施工。承包人应按合同规定，认真做好施工安全工作。发包人应按有关法律、法规、规章和本合同有关规定，检查、监督上述工作的实施，对承包人故意延误或拒绝改正的，有权责令其停工整改。承包人按有关规定和合同约定，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。

　　发生重大伤亡事故，承包人应按有关规定立即通知发包人和上级有关部门。同时按国家有关规定处理。

　　第28条专利技术和合理化建议。发包人要求承包人采用专利技术时，须负责办理相应的申报、审批手续，承担申报、试验等费用。承包人提出使用专利技术时，须报发包人并双方签订保障发包人免于承担因侵犯专利权等的诉讼及承担有关费用的约定后承包人才能实施。

　　承包人提出合理化建议涉及到的变更，应以书面形式提交发包人，若建议被采纳，需由发包人发出变更指示后方可实施。

　　第29条不可抗力。不可抗力发生后，承包人应迅速采取措施，尽力减少损失，并在24小时内向发包人通报情况，按专用合同条款约定的时间向发包人报告损失情况和清理、修复的费用。灾害继续发生，承包人应每隔2天向发包人报告一次灾害情况，直到灾害结束。发包人应对灾害处理提供必要条件。

　　因灾害发生的费用按下列规定由双方分别承担。

　　30．1工程本身的损害由发包人承担。

　　30．2人员伤亡由其所属方负责，并承担相应费用。

　　30．3造成承包人设备、机械的损坏等损失，由承包人承担。

　　30．4所需清理修复工作的费用由发包人承担。

　　第30条合同的生效与终止。本合同自发包人和承包人的法定代表人或其授权代表在合同书上签字并盖公章后生效。承包期满，维修养护工作终止，未完承包工作内容按专用条款约定的方式处理后，并且除此之外合同双方均未遗留按合同规定应履行的其他义务时，合同自然终止。

工程合同篇7

　　建设单位：_________，以下简称甲方；

　　设计单位：_________，以下简称乙方。

　　根据建设工程勘察设计管理条例的规定，鉴于乙方具有符合国家规定的资质等级来承揽建设工程设计业务，经友好协商，特签订本合同，以便共同遵守。

　　一、工程名称

　　甲方委托乙方承担_________工程的设计项目，建筑安装面积为_________平方米，建设地点在_________。

　　二、甲方义务

　　1.在工程开工前，甲方应组织施工单位，与乙方进行设计技术交底；工程俊工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。

　　2.在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件。

　　3.甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改；未经乙方同意，甲方不得复制，重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。

　　三、乙方义务

　　1.乙方必须按照国家工程建设强制性标准和国家规定的建设工程设计深度要求进行设计，并在_________年_________月_________日以前，向甲方交付设计文件；其中，设计文件一式_________份，技术设计文件一式_________份，施工图设计文件一式_________份。

　　2.乙方编制的设计文件，应当满足编制施工招标文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件的需要；同时编制施工图设计文件，应当满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要，并注明建设工程合理使用年限。

　　3.乙方对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。

　　四、设计费

　　甲方将乙方提供的设计文件交由3-5家工程公司报价，若上述公司作出的报价均在甲方要求的基础造价范围内，甲方一次性付给乙方设计费人民币_________元。

　　五、违约责任

　　1.甲方不按照合同规定向乙方支付设计费，应根据银行关于延期付款的规定，向乙方偿付违约金。

　　2.由于乙方的原因，延误设计文件的交付时间，每延误_________天，乙方应向甲方偿付相当于设计费的_________％的违约金（甲方可在设计费中扣除）。

　　3.因乙方设计质量低劣引起返工，应由乙方继续完善设计任务，并视造成的损失浪费大小退还设计费。对于因乙方设计错误造成工程质量事故者，乙方应承担赔偿金。

　　六、其它

　　本合同自_________年_________月_________日双方签章后生效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充协定，补充协定与本合同具有同等效力。

　　本合同未尽事项，按我国的法律，法规和规章的规定处理。

　　本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份。

　　建设单位（甲方）（盖章）： _________ 设计单位（乙方）（盖章）：_________

　　代表人（签字）：_________ 代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　签订地点：_________ 签订地点：_________

工程合同篇8

　　工程名称：

　　工程地点：

　　发包方（甲方）：

　　承包方（乙方）：

　　签约地点：

　　签订日期：年月日

　　拆除工程施工合同

　　委托方：（以下简称甲方）

　　受托方：（以下简称乙方）

　　根据《中华人民共和国城市房地产管理法》、《中华人民共和国合同法》、《城市房屋拆迁管理条例》、等法律、法规和政策性文件，为完成项目的开发建设，甲方通过方式确定乙方受托承担本项目标段的房屋拆除工作，经甲、乙双方友好协商达成如下合同。

　　一、工作内容、范围、拆除量、拆除期限

　　1、甲方委托乙方对号标段内的房屋及附属物依法进行拆

　　除。在被拆迁人腾空房屋后，乙方应及时将房屋及附属物拆除。

　　2、受托拆除四至范围（参见附件）：

　　东至：西至：南至：

　　北至：

　　3、拆除量

　　拆迁范围内住宅居民约户，非住宅房屋建筑面积约平方

　　米，乙方受托拆除居民住宅房屋及附属物约平方米，（非住宅房屋约平方米）。确切拆除面积待拆除工程完毕后按有关规定经甲方审核后确定。

　　4、完成拆除工作期限：自拆迁公告发布之日起日内，乙方应当完成其受

　　托拆迁范围内的所有被拆迁房屋的拆除工作并经甲方验收合格。（经甲方认定予以保留的建筑除外）。

　　二、甲方责任

　　1、提供相关文件，协助乙方办理相关拆除手续，协助乙方接洽政府、地方有

　　关部门对施工现场的各项检查。

　　2、提供施工临时用水电接驳口，为乙方提供现场办公等条件。

　　3、向乙方下达拆除施工进度，甲方在乙方完成拆除清运工作后负责进行场地的验收工作。

　　4、监督乙方的安全生产、文明施工、环保措施。

　　5、其他约定：

　　三、乙方责任

　　1、乙方保证具国家及的有关规定的资质，否则，甲方有权解除本合同，乙方应退还甲方已支付款项，并应向甲方支付￥＿＿＿＿元的违约金。

　　2、严格按照政府相关规定办理拆除施工方案、拆迁许可证、环保责任书、登记备案手续、防治扬尘污染责任书、渣土消纳手续等各种备案、施工手续，缴纳政府规定的有关费用。

　　3、严格执行政府部门制订的各种环保规定。

　　4、严格遵守政府相关部门对拆除工作的有关规定，妥善处理本拆除工程与地域管辖相关部门的关系。确保在开工前办理各项手续完毕，并报当地城管部监管。

　　5、编制拆除、环保方案及安全施工方案。按照有关规定做好拆迁工地防止扬尘污染工作。房屋渣土要及时清运，不能及时清运的应采取防止扬尘的措施，严格控制扬尘污染。

　　6、开工前负责做好防护系统地搭建，封闭拆除现场，搭设有效围挡。

　　7、自行解决拆除中所需的全部设备、工具、材料及劳保用品。负责将所需水电从甲方提供的接驳口处连接到用水电处，负责支付水电费。

　　8、对已经拆除完毕的房屋要加强管理，特别是有关水、电、煤气等管线的管理，以及防火、防汛工作管理。

　　9、乙方必须在被拆迁人将房屋腾空后24小时内将房屋的门窗、屋顶等拆除。（甲方同意予以保留的房屋除外）

　　10、因乙方拆除施工措施不到位而造成的损害赔偿、行政处罚等，均由乙方自行承担。如此给甲方造成损失的，乙方应予以赔偿。

　　11、乙方在拆除施工中应当对现场文物妥善保护，不得随意拆除，造成损失的应由乙方承担法律责任。

　　12、按时完成房屋拆除工作并通过甲方验收。

　　13、根据工程具体情况，派驻工程技术人员负责现场的技术指导。

　　14、按规范科学合理的实施拆迁步骤，按要求填报各种技术资料，建立并整理拆除工程档案，并于完工后交予甲方。

　　15、乙方在拆除过程中发生的工伤事故、劳动纠纷、法律纠纷均由乙方负责承担。如乙方人员在施工区内出现打架斗殴，所发生的对乙方人员或第三人的损害均由乙方承担责任。如此造成甲方损失的，乙方应予以赔偿。

　　16、乙方保证不将受托的拆除工作全部或部分转包给第三方，如有转包发生，甲方可以解除合同，并要求乙方支付暂定房屋拆除费总额的30％作为违约金，若违约金不足以赔偿甲方全部损失的，则甲方有权向乙方追偿全部损失。

　　17、如本合同解除或终止，乙方所有人员、设备必须在甲方发出书面通知后个工作日内撤离施工现场并向甲方移交有关的所有工程资料。

　　18、其他约定：

　　四、工程验收标准

　　乙方应对拆除范围内所有房屋及附属物进行拆除、渣土清运消纳、平整土地达到自然平整工作，同时负责对拆除房屋毗邻的房屋、院落修整、加固，并经甲方验收合格。

　　五、安全责任

　　1、乙方须设置安全责任人和专职安全员，安全负责人应负责一切拆除的安全，安全员负责现场的安全。认真做好现场的安全管理工作，乙方应提交上述名单给甲方。

　　2、乙方应遵守工程建设安全生产有关规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受甲方安全检查人员的监督，消除事故隐患。出于乙方安全措施不落实造成事故的责任和发生的费用，由乙方承担。

　　3、如发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即进行处理，脱离险区，由乙方承担发生的全部费用。

　　六、拆除物的处理

　　被拆除的建筑物及建筑物内物品、建筑物外附着物的处理方式为：

　　如乙方违反此规定擅自处理物品或附着物，乙方应向甲方支付暂定房屋拆除费总额的10％作为违约金，并应赔偿甲方损失。

　　七、费用及结算方式

　　1、本工程以包工包料、包渣土清理、包税费、包质量、包工期、包承包风险、包文明施工、包安全、包通过甲方验收的方式由乙方承包。

　　2、结算办法

　　（1）工程量须由甲方的现场监理、项目公司工程部经理、拆迁管理中心审核人员三方签证方能作为结算依据。

　　（2）乙方报送的结算金额必须真实准确，若乙方报送的结算总金额或结算单项金额超过甲方最终审定金额的3％，超过部分甲方不给予结算，同时甲方有权在结算金额中等额扣除超过部分的金额作为罚金。

　　（3）房屋建筑物拆除工程按综合包干单价结算，综合包干单价包括但不限于拆除、清运及相关税费和余泥排放费等，并已包括建筑物内所有物品及建筑物外附着物的拆除清理费用。综合包干单价为：

　　①简易结构建筑物：民用建筑￥元/㎡；工业建筑￥元/㎡。 ②砖混结构建筑物：民用建筑￥元/㎡；工业建筑￥元/㎡。 ③混凝土及钢筋混凝土结构建筑物：民用建筑￥元/㎡；工业建筑￥元/㎡。

　　④钢结构建筑物：民用建筑￥元/㎡；工业建筑￥元/㎡。

　　（4）不能采用建筑面积单方单价计算的其它构筑物采用定额计价方式结算，定额套用，取费标准按号文类工程计算，取费费率有上下限标准的按下限计算，人工工日单价为￥元，定额计价部分总价下浮 %计算。无综合单价或无法套用定额的，施工前由乙方报甲方拆迁管理中心审核后确定。

　　（5）其他约定：

　　3、付款方式

　　签订合同后支付合同总额的 %作为预付款

工程合同篇9

　　甲方：

　　乙方：

　　为保证____高速公路_____立交改造工程的工程质量，______投资有限公司作为本项目工程的建设业主，于_____年___月___日委托成都市公路试验检测中心有限责任公司作为本项目的试验室对______高速公路______立交改造工程进行工程检测，用真实科学的质量数据反映该项目的工程质量，为工程施工的科学决策提供依据。

　　1、工作内容

　　检测内容及频率：以现行规范为依据，进行抽检工作（中心抽检和监理抽检），满足工程质量要求。

　　2、检测依据

　　（1）施工图设计文件；

　　（2）《公路工程质量检验评定标准》；

　　（3）《公路工程施工监理规范》；

　　（4）其它现行的相关技术标准、规范或规程。

　　3、甲方职责

　　（1）按合同规定支付试验检测费用。

　　（2）及时提供有关技术资料，并对其真实性、可靠性负责。

　　（3）提供现场试验条件，如：协助维护现场秩序、配合检测工作等。

　　以上费用由甲方承担。

　　4、乙方职责

　　（1）严格按照有关技术规范进行试验。

　　（2）合同签定后，5天内进场进行检测工作，检测工作时间为整个工程工期______年_____月____日至______年_____月_____日。

　　（3）乙方在检测工作规定的时间内提交正式检测报告，一式____份。

　　（4）自行负责试验检测人员及设备安全。

　　（5）检测报告应客观反映施工水平。

　　（6）对报告内容的真实性、可靠性、科学性负责。

　　以上费用由乙方承担。

　　5、试验检测费用

　　（1）检测费用由甲方支付。

　　（2）检测费用包干价____万元(大写：____万元整)，此费用不包含桥梁荷载检测费用。

　　（3）支付方式：此费用分三次进行支付。第一次，协议签定后一个工作日内由甲方支付给乙方____万元（大写：____万元整）；第二次，本项目进入路面底基层施工时由甲方支付给乙方____万元（大写：____万元整）；第三次，本项目进入沥青路面顶层施工时由甲方支付给乙方___万元（大写：____万元整）。

　　6、违约责任

　　（1）违反本合同第3条约定，甲方承担违约责任。

　　（2）违反本合同第4条约定，乙方承担违约责任。

　　7、争议的解决方法在合同履行过程中发生争议，双方应当协商解决。当事人不愿协商调解的，双方商定，采用以下方式解决：本合同所发生任何争议，申请地方仲裁委员会仲裁。

　　8、其他

　　（1）未尽事宜，双方协商解决。

　　（2）本合同一式____份，甲、乙双方各执___份，经双方签字盖章后生效；报告交付验收，结清试验检测费用后，本合同自行终止失效。

　　甲方：

　　_______年_____月____日

　　乙方：

　　_______年_____月____日

【关于工程合同锦集九篇】相关文章：