工程合同

时间：2024-11-02 05:32:38 工程合同我要投稿

【热门】工程合同范文6篇

　　在不断进步的社会中，合同对我们的约束力越来越不可忽视，合同是企业发展中一个非常重要的因素。那么相关的合同到底怎么写呢？下面是小编精心整理的工程合同6篇，仅供参考，大家一起来看看吧。

【热门】工程合同范文6篇

工程合同篇1

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规之规定，经甲、乙双方自愿友好协商一致，就乙方承包甲方茵莱国际项目护坡工程所涉及相关事宜，共同达成如下合同条款，双方严格遵守执行。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：渝北***项目护坡工程（以下简称本工程）。

　　2、工程地点：渝北回兴。

　　3、工程内容：甲方指定范围内土坡护坡加固工程，内容包括：工作面平整、脚手架搭设和拆除、锚杆布设、钢筋和钢丝网布设、排水沟布设、喷浆等全部护坡施工内容。

　　4、承包方式：乙方全承包，乙方包人工、机械设备、材料场内转运、工期、质量、安全等

　　二、建设工期

　　总工期 30天（从开工之日起至工程完工之日止），开工日期以甲方通知为准。

　　本合同工期如遇设计变更、不可抗力因素以及非乙方原因的停、窝工时，工期经甲方签证后可顺延。

　　三、承包单价

　　1、本工程价款实行综合单价包干：18元/㎡。

　　2、上述综合包干单价包括但不限于：乙方为实施本工程所需的全部人工费、机械设备及燃油费用、电费、各项措施费、材料下车场内运输，设备进出场费、以及乙方负责施工现场安全、施工现场管理和维护所需全部费用，以及利润和税金等。

　　3、前述包干单价确定后，在包干价范围内，本合同不再执行与工程计价有关的定额及文件，也不再因市场人工及材料等费用的涨跌而进行调整，乙方更不得以亏损等为由要求甲方增加合同价款，相关可预见及不可预见的一切合同风险已经合同各方预见。

　　四、工程量计量

　　所有结算工程量以甲方现场收方数量为准。

　　五、工程款支付

　　1、乙方按甲方要求完成本合同指定的工作量，并经甲方确认后十个工作日内一次行付清（乙方收款前提供发票，并应向甲方出具民工工资已付清、工程及与工程有关的事务已处理完毕的书面承诺）。

　　2、如乙方违约，甲方有权暂停工程款的支付直至乙方违约行为消除或取得甲方书面谅解之日止。如乙方的违约行为属于根本性违约的，甲方有权视情节减少或全部拒付工程款。

　　六、双方职责

　　（一）甲方职责

　　1、负责在乙方进场前2天提供施工场地，并配合乙方施工前的测量工作。

　　2、协助乙方办理相关手续，协助乙方解决施工现场周边关系。

　　3、提供乙方施工所需材料，如水、水泥、河砂、铁丝、钢丝网等。甲方提供给乙方的材料需经乙方签收，如有浪费和损坏，乙方需照价赔偿。

　　4、做好施工质量、工期的监督工作和工程质量的验收工作。

　　5、配合乙方进行设备场内转运。

　　6、向乙方提供水源电源接口。

　　（二）乙方职责

　　1、指派作为乙方履约代表暨项目负责人，全权代表乙方履行本合同，代表乙方处理相关工程事务，签收相关工程文件等。

　　2、应严格遵守安全生产、文明施工规范，确保安全生产和施工质量，承担施工过程中的所有责任，严格执行政府有关部门的法规及政策。

　　3、应在施工现场设置警示标志并严格人员进出管理，防止无关人员进入施工现场。

　　4、自行管理其现场员工，如发生安全事故及其他人身伤亡事故，均由乙方自行负责处理并承担一切经济和法律责任。

　　5、负责工程资料的整理、归集。

　　6、不得拖欠民工工资，工程完工前应处理完毕工伤事故等工程及与工程有关的事务。乙方应在工程完工后10日内向甲方提供民工工资已付清、工程及与工程有关的事务已处理完毕的书面承诺。

　　七、争议解决

　　履行本合同如发生争议，由甲、乙双方友好协商解决，协商后达成一致意见的补充协议是本合同的一部分；如协商后不能达成一致意见或一方不愿意协商的，则交由本工程所在地有管辖权的'人民法院诉讼解决。

　　八、施工工艺要求及工程验收标准

　　1、施工前对施工面进行清理，要求坡面平整，无树根石块以及其他尖状物，土质表面无宽度超过3cm的裂缝。

　　2、铁丝布设：竖向布置，间距2m，上部用直径16mm以上钢筋牢固地固定在地面上，露出地面不得超出5cm。

　　3、钢丝网布设：满铺，并与铁丝绑扎，绑扎间距小于50cm。离地面不得大于2cm。并用直径6mm的钢筋固定在土层上。

　　4、排水孔的布设：用15cm长32线管间距2m布设。喷浆前用亮胶封住外口，并与钢丝网绑扎固定，喷浆成型后拆除亮胶。

　　5、排水沟的布设：边坡上部距边1.2m设置排水沟。根据地形确定坡度,但必须保证沟底无积水。

　　6、混凝土浆不得有漏喷、掉浆，喷浆完成面不得集水,钢丝网外露不得超过5%，铁丝不得外露。

　　九、违约责任

　　1、如甲方逾期付款（因乙方原因除外），每逾期一日，应向乙方支付合同总价1%作为违约金。

　　2、如乙方逾期完工，每逾期一日，应向甲方支付合同总价1%作为违约金。

　　3、乙方施工质量验收不通过延期整改的，所导致延期部分不作签证。乙方除支付违约金外还需承担因延期所导致甲方的经济损失。

　　十、附则

　　1、本合同正本一式两份，甲、乙双方各执一份，两份具有同等法律效力。

　　2、本合同自甲、乙双方签章之日起生效，至本合同中的全部合同权利义务关系完结后自然失效。

　　（甲方）：（盖章）（乙方）：（盖章）

　　签约代表人：签约代表人：

　　联系地址：联系地址：

　　联系电话：联系电话：

　　签约时间：签约时间：

工程合同篇2

　　建设单位：（以下简称甲方）

　　承包单位：（以下简称乙方）

　　本合同经甲乙双方友好协商签订。为规范双方权利义务，加强双方的协作﹑保证工程顺利施工，按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律﹑法规的.有关规定，结合本工程具体情况，订立本合同。

　　一、工程名称：

　　二﹑工程地点：

　　三、工程内容

　　1、室外真石漆装饰，底漆、面漆两层。外墙墙面单价60元/㎡，花瓶柱单价120元/m，大线条单价50元/m，小线条单价30元/m，窗套单价30元/m。

　　2、本工程所有工程量竣工后均按实结算。

　　四、承包方式

　　1、本工程采用包工、包料、包制作、包运输、包安装、包质量、包税金的方式总承包。

　　2、本合同的材料定价在施工期间不受政策及市场因素变化的影响，为包干单价，不做调整。

　　五、付款条件及方式

　　本工程完工之日一次性付清工程款。

　　六、计算和结算方式

　　1、本工程竣工结算方式：以实际为准，按实结算。计算方法为：结算价=合同单价×实际工程量。

　　七、甲方职责

　　1、负责协调提供施工用水、用电等，水电费由甲方承担。

　　2、工程未经验收，甲方擅自提前使用，由此发生的一切问题，由甲方承担。

　　3、在施工过程中甲方不对乙方的安全负责。

　　八、乙方责任

　　本工程承诺正常使用条件下20年不掉漆,在保修期内该工程出现的一

　　切故障均由乙方负责保修。

　　九、违约责任

　　因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

　　十、其它

　　1．本合同条款双方应严格遵守，任何一方不得擅自违约。

　　2．本合同未尽事宜，双方协商议定。

　　3．本合同自双方签字盖章之日起生效。

　　4．本合同壹式贰份，甲、乙双方各执壹份。

　　十一、合同有效期限

　　本合同自双方法人签字之日起生效，有效期至结算付清所有工程价款。

工程合同篇3

　　发包人：xxxx 承包人：xxxx有限公司

　　由于本工程招标工作完成后，为满足城镇发展需要，对原设计施工图进行重新设计，建筑工程补充合同。为明确双方的权利义务和经济责任，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》达成如下协议，供双方信守执行。

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：xxxx工程。

　　2、工程地点：xxx。

　　3、工程内容：xxx

　　4、施工标准：根据施工图纸、设计变更、国家现行技术标准、施工规范、进行施工。

　　5、工程质量：合格标准。

　　6、工程日期：工程开工日期 20xx 年 7 月 1 日，竣工日期定于 20xx 年 1 月 1 目。

　　7、合同价款：

　　暂定合同合同价(人民币)：11081052.93元(大写：壹仟壹佰零捌万壹仟零伍拾贰元玖角叁分)

　　二、工程承包范围：

　　修改后最新施工设计图纸全部内容，合同范本《建筑工程补充合同》。

　　三、补充条款

　　1、关于本工程计量：

　　本工程量计量规则执行《贵州省五部计价定额》(20xx版)规定，竣工结算时，以施工过程中经发包人代表、监理人代表、承包人代表共同签字确认的'竣工图纸、隐蔽记录、相关签证等资料按实计算工程数量。

　　2、关于本工程计价：

　　(1)、按20xx版《贵州省五部计价定额》及贵州省相关配套文件标准执行。

　　(2)、本工程的主要材料价格按照与施工时间同期对应的《贵州省建设工程造价信息》价格计龋造价信息中缺项或低于市场价的材料按发包人代表、监理人代表、承包人代表共同签证确认的材料到场价计入决算。

　　3、关于发包方式：采用按实计量定额计价的可调总价方式发包，合同价为暂定价，仅作为控制工程投资及拨付工程进度款的依据，不作为结算依据。

　　4、工程结算价款以审计机构审定结果作为最终支付依据。

　　5、本工程计量、计价相关的约定以本补充条款约定为准，其他条款中与此约定不一致的无效。

　　甲方：乙方：

　　法定代表人：法定代表人：

　　授权委托人：授权委托人：

工程合同篇4

　　多项选择题

　　1、法律关系的三个要素是( )

　　A、目的

　　B、主体

　　C、客体

　　D、内容

　　2、下列合同属于从合同( )

　　A、分包合同

　　B、监理合同

　　C、借款合同

　　D、担保合同

　　3、合法代理的条件( )

　　A、事先取得委托书

　　B、经过公证或鉴证

　　C、以委托人的名义

　　D、在委托范围内

　　4、当事人订立合同的程序是( )的阶段

　　A、要约引诱

　　B、要约邀请

　　C、要约

　　D、承诺

　　5、合同是平等主体的( )之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议

　　A、自然人

　　B、法人

　　C、其他组织

　　D、国家机关

　　6、当事人对合同的格式条款的理解发生争议时( )

　　A、应按通常的理解予以解释

　　B、有两种以上解释的，应作出不利于提供格式条款的一方的解释

　　C、有两种以上解释的，应作出有利于提供格式条款的一方的解释

　　D、在格式条款与非格式条款不一致时，应采用非格式条款

　　7、按照《合同法》的规定，下列( )等内容属于各类合同一般应包括的条款

　　A、数量和质量的约定

　　B、合同担保方式

　　C、合同价款和支付方法

　　D、解决合同争议的'方法

　　8、无效合同的确认权属于( )

　　A、合同当事人双方的上级

　　B、监理工程师

　　C、仲裁机构

　　D、人民法院

　　9、建设工程合同是一种( )

　　A、双务合同

　　B、有偿合同

　　C、诺成合同

　　D、要物合同

　　10、合同当事人订立仲裁协议的作用是( )

　　A、市场竞争的需要

　　B、仲裁机构对纠纷进行仲裁的先决条件

　　C、排除了法院对纠纷的管辖

　　D、合同当事人均受仲裁协议的约束

　　11、担保法规定的担保方式有( )

　　A、保证

　　B、定金

　　C、抵押

　　D、留置权

　　12、公路工程施工合同解除的条件有( )

　　A、合同当事人协商一致

　　B、承包人将其工程全部转包

　　C、因不可抗力因素致使合同无法履行

　　D、发包人不按约定支付工程款使合同无法履行

　　13、证明合同的真实性、合法性的机关是( )

　　A、人民法院

　　B、仲裁机构

　　C、公证机关

　　D、工商行政管理部门

　　14、合同纠纷的处理原则是( )

　　A、诚实信用

　　B、协商为主

　　C、公正、公平

　　D、调解优先

　　15、合同的有效实质要件( )

　　A、主体合格

　　B、合同当事人意思表示真实

　　C、合同内容不违反法律和社会公共利益

　　D、合同标的确定和可能

　　16、公路工程施工合同文件主要包括( )

　　A、合同意向书

　　B、合同协议书与中标通知书

　　C、合同条件与工程量清单

　　D、技术规范与图纸

　　17、中标人按照合同约定或者经招标人同意，可以将中标项目的( )分包给他人完成

　　A、部分非主体工作

　　B、全部非主体工作

　　C、部分非关键性工作

　　D、全部非关键性工作

　　18、依据我国《招投标法》的规定，招标分为( )

　　A、委托招标

　　B、议标

　　C、公开招标

　　D、邀请招标

　　19、属于以下情况之一者，资格预审申请文件无效( )

　　A、未按期送达的资格预审申请文件

　　B、未经法定代表人或其授权的代理人签字

　　C、未加盖投标人印章的资格预审申请文件

　　D、内容虚假的资格预审申请文件

　　20、综合评分法适用于( )

　　A、二级公路

　　B、高速公路

　　C、一级公路

　　D、技术复杂的特大桥梁、特长隧道工程

工程合同篇5

　　甲方：

　　乙方：

　　依据<<中华人民共和国合同法>>、<<中华人民共和国建筑法>>及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、诚实守信的原则。双方就本楼顶防水工程施工事项协商一致，订立本合同，供双方共同遵守。

　　一、工程概况

　　1、工程地点：毛庄镇一中校园内

　　2、工程名称：毛庄镇一中一号楼、二号楼、门岗楼顶防水

　　3、工程内容：在原有基础上新做一层SBS改性沥青防水卷材施工，包含细部处理，底部基层处理剂的施工，附加层的施工，施工缝和后浇带的防水处理及与本工程有关的零星工程。

　　二、承包范围及方式：包工、包料、包质量、包安全、包进度、包文明施工。

　　三、主材选用及工程价款等：

　　1、选用材质：乙方在施工前必须提供材料的合格证书、材料检验证书、材料样板及乙方施工资格证书。材料经检测中心检测合格后方可进场开工

　　2、全部包工包料，单价为 40 元/平方。

　　3、面积：按甲方确认的实做面积结算。

　　四、工期：按甲方项目部所安排的进度施工。

　　五、工程质量：

　　1、工程质量标准：合格工程质量标准。

　　2、承包人施工质量必须达到国家现行规范、标准、图集和设计图纸的'规定。并符合发包人的要求。工程施工质量必须符合弹性体改性沥青防水卷材(GB18242-20xx)，防水施工所用的材料必须有产品合格证书和性能检测报告。不合格的严禁使用。工程质量保修期从竣工验收通过之日起计为五年。

　　六、合同价款与支付方式

　　按承包人实际完成的、且达到质量标准的工程量，每平方米铺贴面积 40 元。不再另计任何费用。达不到质量标准时，由承包人返工，因返工给发包人造成损失的，应赔偿发包人的损失;承包人拒绝返工的、或工期严重滞后时，由发包人另外组织施工单位进行施工，承包人已经施工的工程量，发包人可拒付任何费用，承包人对此无任何异议。

　　九、甲方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

　　十、其他事项：

　　1、在执行合同中发生争议，双方应通过友好协商解决。如协商无效，向甲方所在地人民法院申请仲裁。

　　2、本合同一式两份，经双方签字盖章后即生效。

　　甲方：乙方：

　　年月日年月日

工程合同篇6

　　发包方：四川省仁寿县双良房地产开发有限公司（心下简称甲方）

　　承包方：四川中宇建筑工程有限公司（以下简称乙方）

　　就甲方所开发之佳和世纪城项目工程由乙方承包修建之相关事宜，双方本着平等、自愿、诚实信用原则，为明确相互权利义务，经充分协商，达成如下建筑工程承包合同条款，以资双方共同遵守执行。

　　一、工程名称：佳和世纪城

　　二、工程概况：佳和世纪城项目位于仁寿县文林镇城南安置一街。系地上17层，地下2层全框架电梯商住楼。总建筑面积约23480平方米。

　　三、工程工期：20个月。从**年1月1日起至**年8月30日止。（以甲方下达的进场通知书的时间开始计算）

　　四、工程承包方式：双包，即包工包料。

　　五、承包工程范围：佳和世纪城施工设计图纸所含施工工程内容除去门窗、消防、电梯、土石方开挖回填、铝合金白页、幕墙、底层营业房大理石装饰以外的全部工程。水、电工程只预埋管、不穿线，具体工程范围详见双方签字确认的《工程预算表》。施工中若遇图纸变更，所涉及的工程量以现场签证，照实结算。

　　六、工程价款：

　　1、工程单价为建筑面积每平方米元。

　　2、工程总价款：以建筑面积乘以工程单价。建筑面积，按国家建筑面积计算规范计算。

　　七、付款方式：甲方按工程进度向乙方付款。地面三层营业房完工，甲方向乙方支付100万元；此后，每竣工2层甲方向乙方付款50万元，主体全部竣工甲方向乙方付款金额达到500万元。工程全部竣工甲方向乙方支付工程款达到工程总价款的80％；工程竣工验收合格后1年内支付至总额的100％（全部付清）。超过付款时间三个月内不计利息，超过三个月按2％月息支付乙方，超过一年按5％月息计算；利息每季度付清。

　　八、工程履约保证金：本合同签订之日，乙方向甲方交纳履约保证金贰佰万元（小写：200万元）。甲方于地下2层完工时向乙方退付100万元；地上3层营业房完工时向乙方退付100万元。

　　九、工程质量要求：符合国家现行行业合格标准。

　　十、工程竣工验收：佳和世纪城项目工程竣工验收及备案待一切事宜均由乙方负责完成，并承担相关费用。甲方收到乙方提供的工程竣工验收备案书等相关资料，视为乙方所完工程验收合格。

　　十一、工程主要建材调差约定：合同履行过程中，若遇主要建材单价涨、跌幅度超过双方预算价格的5％，则双方按实进行工程价款调差。调差以同期的眉山市建设工程造价信息为依据。

　　十二、双方的'权利义务

　　（一）甲方的权利义务

　　1、向乙方交付佳和世纪城设计施工图二套，并组织进行设计施工技术交底。

　　2、对乙方的日常施工质量进行监督管理，做好记录。黄浩担任甲方现场技术总工，李林、张熙协助黄浩工作。

　　3、聘请陵州监理公司担任工程监理。

　　4、按本合同约定向乙方支付工程款。

　　5、对乙方所购建材质量进行监督检查，对乙方不合格建材有权要求乙方调换合格产品。

　　（二）乙方权利义务