当前位置：考客网>合同协议>工程合同>工程施工合同

工程施工合同

时间：2022-11-07 08:49:05 工程合同我要投稿

工程施工合同(精选15篇)

　　随着人们法律意识的建立，越来越多事情需要用到合同，签订合同也是避免争端的最好方式之一。你所见过的合同是什么样的呢？下面是小编帮大家整理的工程施工合同，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

工程施工合同(精选15篇)

工程施工合同1

　　甲方（发包方）：湖南尚美尔投资有限公司

　　乙方（承包方）：湖南亨通电力有限公司

　　受甲方委托，乙方承担湖南尚美尔投资有限公司10KV配套工程的施工，根据《中华人民共和国合同法》和长沙电业局有关规定，结合本工程的具体情况，经甲乙双方协商一致，签订本协议，作为办理施工、验收、工程款结算的依据。

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：湖南尚美尔投资有限公司10KV配套工程。

　　2、工程地点：长沙市杉木冲东路旁。

　　3、工程内容：以现场查勘设计并报长沙电业局城南供电局审核的图纸为准。即从10KV线路T接到尚美尔公司地下室、一楼的分支箱。

　　二、工程的承包及付款方式

　　1、经双方商定，该工程采取大包干的方式。包办本次工程验收、送电，所有设备、电缆采购、安装、调试工作的所有手续。全部由乙方负责且甲方不再承担任何费用。

　　2、工程造价：经双方协商，工程造价为人民币壹佰叁拾捌万元整（￥1380000元）（不含税），该造价根据甲乙双方现场查勘所定工程项目确定，如有增补项目，由乙方向甲方另行结算。

　　3、本协议签订之日起1天内，甲方一次性预付工程款1000000元，工程接近尾声支付进度款300000元，余款在工程验收合格，送电后7日内付清。

　　三、工期

　　1、开工时间：乙方收到甲方预付款，工程具备施工条件，在取得长沙电业局城南供电局的开工许可通知后，乙方正式进场施工，开始计算工期。工程竣工时间为*年11月30日（天气情况除外）安装调试完毕，验收并具备受电条件。

　　2、法定长假以及因季节性负荷紧张及其它原因造成不能停电时，以及其他不可预见因素的影响等原因，则工期相应顺延。

　　四、工程质量及安全

　　1、严格按设计图纸与说明施工，并根据现行国家《工程施工及验收规范》规定要求验收。

　　2、甲、乙双方应按照国家劳动安全法规及行业安全规程、规范和湖南省电力公司及长沙电业局的有关安全规定，对工程项目进行有效的安全管理，明确安全责任，做好安全措施。

　　五、双方责任

　　甲方责任：

　　1、按本协议的要求支付此项工程款。

　　2、提供施工用电、用水的方便及足够的施工场地，为乙方施工创造良好的施工环境。

　　3、委派施工代表，监督乙方的施工质量，协同解决施工中有关问题并负责施工中涉及的有关单位协调事宜。

　　4、本工程所涉及的红线划分、园林规划、市政道路、青苗补偿、施工场地协调等手续和费用由建设单位自行办理。

　　5、负责配电房的建设和电缆沟的建设。

　　乙方责任；

　　1、依据协议、施工图纸施工，并按期完成此项工程。

　　2、工程质量按国家及地方现行规范进行施工验收。

　　3、施工期间，乙方应安全施工，防止安全事故的发生，如因乙方责任发生的安全事故，其责任费用由乙方承担。

　　4、乙方应文明施工，交工前应清理现场。如因乙方原因造成的工期延误和工程损失，应对甲方的损失给予赔偿。

　　六、其他约定

　　1、如因乙方原因使工期不能按时完成所发生的误工费用由乙方负责，但如因不可抗力原因导致工期顺延，则乙方不承担延期责任。

　　2、甲方应按时支付工程款，如不能按期支付，甲方应承担违约责任。乙方如不能按协议工期施工或施工质量达不到设计规范要求，则乙方承担相应责任。

　　3、甲方对电缆通道可能引起的法律纠纷及经济纠纷承担全部责任。

　　4、合同履行过程中，任何一方不得擅自变更或解除合同。

　　5、双方在执行协议过程中，应本着实事求是、互相谅解、友好协商的原则解决施工中的问题，本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

　　6、双方发生争议后，除出现下列情况的，双方都应继续履行协议，保持施工连续，保护好已完工程：A：合同确无法履行；B：双方协议停止施工；C：法院要求停止施工。

　　7、本合同附件具有同等法律效力。

　　8、本合同经双方签字盖章生效，一式肆份，甲乙双方各两份。

　　甲方：湖南尚美尔投资有限公司乙方：湖南亨通电力有限公司

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　开户银行：开户银行：建行长沙芙蓉路支行

　　账号：账号：43001530061052506364小区绿化工程施工合同工程施工合同示范文本社区建设工程施工合同

工程施工合同2

　　合同双方：_________________

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　为确保工程质量，保证工程按期完工，经甲乙双方协商一致，甲方同意将工程的钢筋安装工程分包给乙方完成，甲乙双方在平等、自愿基础上签定本协议，希甲乙双方共同信守执行。

　　1、工程名称：_________________

　　2、承包内容：_________________

　　3、施工技术要求：_________________符合国家建筑工程施工验收规范要求。

　　4、工期要求：_________________自年月日至年月日，共计工期日历天。若因乙方原因出现工期滞后，乙方负责赔偿甲方元/天损失费。

　　5、承包价格以以下第种方式进行：_________________①以建筑面积为计算单位，每平方米人工费单价为元。②以吨为计算单位，每吨钢筋人工费单价为元。

　　6、工程承包方式：_________________单项承包人工费。

　　7、付款方式：_________________按照工程进度付款，每月支付本月完成钢筋安装工程量的80%，剩余部分工程竣工验收合格后一次性付清所有工程款，模板安装面积工程竣工后按照实有模板接触面积结算。

　　8、工程质量要求及检查验收、安全责任

　　(1)必须严格按照国家有关建筑工程的强制性条文规定、国家现行《建筑工程施工及验收规范》、技术要求以及在施工过程中甲方提出的其他合理要求施工，保证工程质量完全符合设计要求。

　　(2)对不合格的钢筋安装工程(主要包括：_________________锚固、搭接区域、焊接工艺、绑扎间距、核心区箍筋等)，甲方有权责令乙方返工、整修、补强，乙方必须无条件执行并承担全部费用。不执行者予以罚款(发现一次罚款200.00元-1000.00元)，以书面形式出具罚款单，罚款金额在当月进度款中直接扣除。

　　(3)施工期间乙方完成某项钢筋安装后首先应严格自检，自检合格后报甲方和监理验收，验收合格后方可进行下道工序施工。对不服从验收程序和验收规范者，甲方有权对其进行500.00元-20xx.00元罚款。

　　(4)工程施工中乙方发生的一切安全事故，甲方不承担任何经济责任和连带责任，一切责任由乙方自行承担。

　　(5)乙方严格按照设计图纸及施工闺房进行配料、下料，不得浪费材料，如乙方盲目、野蛮施工、不服从甲方管理将材料随意切割、加工等，由此造成材料浪费者，发现一次罚款1000.00元，在当月工程款中直接扣除。

　　(6)甲乙双方不得在中途以非正当理由违约，提前解除或终止合约。

　　(7)施工期间因甲方材料供应不及时而造成乙方窝工，所造成损失由甲方承担。

　　(8)钢筋运输车辆由甲方提供，装卸由乙方负责。

　　10、工程竣工时，乙方必须做到工完场清，达到甲方满意。

　　11、违约罚款：_________________甲乙双方有一方违约，违约方承担违约金5000.00元。

　　12、本合同未尽事宜，双方另行商定。

　　13、本合同由双方代表签字，加盖公章后生效。付清所有工程款后合同终止。

　　14、本合同一式2份，合同双方各执一份。

　　甲方：_________________乙方：_________________

　　_____年_____月_____日_____年_____月_____日

工程施工合同3

　　发包人：

　　承包方：

　　住所：

　　电话：

　　1、工程地点：

　　2、工程内容及做法：。

　　3、工程承包方式：包工包料。

　　4、工程期限：___天，开工日期：__年__月__日，竣工日期__年__月__日。

　　5、发包人义务：

　　（1）开工前天，为承包人进场施工创造条件（包括：搬清室内家具，陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则）；

　　（2）提供施工期间的水源、电源。

　　（3）负责协调施工队与邻里之间的关系。

　　（4）不拆动室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续。

　　（5）参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验收。

　　6、承包人义务：

　　（1）施工中严格执行安全施工操作规范、防水规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程。

　　（2）严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境。

　　（3）保护好原居室内的家具和陈设，保证居室内上、下水管道

　　（4）保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施行工现场。

　　7、工程变更：工程项目及施工方式如需变更，双方应一致签订书目变更协议，同时调整相关工程费用及工期。

　　8、合同工程款：本合同工程为RMB：￥，（大写）。

　　9、付款方式：双方约定按经下方式支付工程款：

　　（1）合同生效后，发包人按下表中的约定直接向承包人支付工程款：

　　2、工程验收合格后，承包人应向发包人提出工程结算，并将有关资料送交发包人，发包人接到资料后三日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单并签字，发包人应在签字时间时向承包人结算工程尾款。

　　10、附则：

　　（1）本合同经双方签字（盖章）后生效，合同履行完毕后终止。

　　（2）本合同壹式两份，双方各执壹份，签字后生效。

　　发包人（签字）：

　　承包人（签字）：

　　__年__月__日

工程施工合同4

　　为了明确发包方与承包方的责任，分工协作，互相配合，共同完成施工任务。根据中华人民共和国合同法，结合本工程的实际情况，经双方协商一致，签订本合同。

　　发包方(以下简称甲方)：____________________

　　承包方(以下简称乙方)：____________________

　　第一条：工程名称：________________________

　　第二条：工程地点：________________________

　　第三条：承包方式：________________________

　　第四条：工程内容：________________________

　　第五条：工程造价：________________________

　　第六条：合同日期：本工程自____年___月___日至____年___月___日止，完成全部工程，共计___日历天。

　　第七条：付款办法：依照施工进度付款

　　1、工程完工后支付至总造价的80% 即_____元。

　　2、经甲方验收合格并办理完结算手续后(公司内部流程)支付至总造价的95% 即_____元

　　3、5%两年质保后无息返还即____元。

　　第八条：工程质量与交工验收：

　　1、按照>进行验收，乙方必需达到合格标准。

　　2、乙方必需按照室内装饰标准与操作规程进行施工。

　　3、每道工序完工后，由乙方提供验收报告，甲方组织质检人员，按照国家颁发的相关规范进行验收。发现问题，及时整改。

　　第九条：乙方工作与责任：

　　1、听从甲方指导

　　2、乙方不能不通过甲方批准以任何形式把工程转包给他人

　　3、遵守甲方在施工现场颁布的规章制度与作息时间及奖罚措施。

　　4、所需材料必需在五天前用书面形式报给甲方，由甲方购买，否则造成停工由乙方负责。

　　5、做好材料的搬运和现场清洁工作，承包费已包括搬运费和现场清洁费，如乙方拒绝搬运材料和清洁现场，甲方有权请搬运工和清洁工进行乙方应该干的工作，所花费用，从乙方承包费中扣除。

　　6、及时向甲方提供隐蔽工程验收通知，竣工验收通知。

　　7、严格按设计图纸进行施工，确保工程质量。如工程质量不符合规定，负责无偿修理或返工，其工料费由乙方负担，未能按时交工或由于修理返工造成逾期者，按违约责任处理。

　　8、进出工地车费，由乙方自行负担。

　　9、工具由乙方负责，具体界定为：用在装饰体上的材料由甲方负担，没有用在装饰体上的低值易耗品，由乙方负担，比如：砂布、钻头、砂轮片、刀片、电焊条等。

　　10、发现不合格的材料，不准使用，一旦用在装饰体上，造成质量问题，工料费由乙方负担。

　　11、乙方工地负责人必须在工地现场，不经甲方允许不准离开施工现场，擅自离开者，每天扣乙方承包费元。

　　12、工人偷盗材料，按进价的5倍处罚，数额较大交公安机关处理。

　　13、甲方给乙方的承包费里面，包含人身安全保险费，乙方必须给自己的工作购买额人身安全保险。

　　第十条：甲方工作与责任：

　　1、指导乙方工作。

　　2、给乙方讲解设计方案，工程程序。

　　3、对工程进度、工程质量进行监督检查，组织签收隐蔽工程，解决应由甲方解决的问题。

　　4、协助乙方办理在施工现场抽需要的手续。

　　5、开工前，接通施工现场的水源、电源。提供施工工人的住宿场所。

　　6、工程中途由于甲方要求，改变乙方已做好的工程项目，而造成的返工，工料费用收由甲方负担。

　　第十一条：违约责任：

　　1、乙方没有按时交工，甲方根据建设单位对甲方的处罚数量，以同等数量处罚乙方。同时由乙方承担甲方在此期间管理费用。

　　2、乙方没有达工程质量标准，甲方根据建设单位对乙方的处罚数量，以同等数量处罚乙方。

　　3、乙方浪费材料，甲方按购买价加运费和材料人员工资，扣除乙方承包费。

　　4、甲方按时、按进度支付工程承包费。(工程款)

　　第十二条：

　　1、本合同所承包的工程由乙方负责施工。并由负责工程价款的预收，中间结算及工程决算。

　　2、施工中非正常停电和遇到人力不可抗力拒的自然灾害，工期顺延。

　　第十三条：合同期限

　　本合同双方签字之日起执行，到工程竣工结算，支付工程款完毕，双方结算一切手续后失效。

　　第十四：合同份数：本合同壹式两份，甲方一份，乙方一份。

　　发包单位：(甲方)__________ 承包单位(乙方)：_________

　　法人：____________________ 法人：___________________

　　负责人：__________________ 负责人：_________________

　　电话：____________________ 电话：___________________

　　____年___月___日 ____年___月___日

工程施工合同5

　　摘要:《中华人民共和国合同法》已颁布实施三年多了,但在建筑工程的建设过程中,人们对合同的管理仍还不够重视。作者通过合同管理的重要性及其意义、合同管理的工作要点、建设工程合同的种类、合同管理的存大问题和措施等五个方面进行分析探讨,试图使人们对合同管理有更深一步的了解,以便更好地从合同管理方面实现“三控”目标。

　　关键词：建设工程；合同种类；合同管理；管理措施；探讨

　　建筑工程合同属于经济合同的范畴，是指建筑工程发包单位和承包单位为了完成其二者所共同商定的工程建设目标及与工程建设目标相关的具体内容，明确双方相互权利、义务关系的协议。它是订立合同的当事人在建筑工程项目实施建设过程当中的最高行为准则，是规范双方的经济活动、协调双方工作关系、解决合同纠纷的法律依据。加强建筑工程执法力度,确保建设工程的质量控制、投资控制、进度控制“三控”目标的实现，,提高合同履约率,维护合同双方当事人的合法权益,促进行业发展诸方面起到了十分重要的作用。

　　合同管理则是建设行政主管部门、工商行政部门、建设单位、监理单位、承包单位等依照法律、行政法规及规章制度，采取法律的、行政的手段，对合同关系进行组织、指导、协调和监督，从而保护合同当事人的合法权益，处理合同纠纷，防止、制裁违法违规行为，确保合同条款实施的一系列活动。

　　1、工程施工合同管理的意义

　　建设工程合同管理,是市场经济和工程建设管理中一项十分重要的内容。在工程项目的建筑过程中,其主体的行为必定会形成各个方面的社会关系,诸如政府建筑管理机关、项目法人单位(业主)、设计单位、施工单位、监理单位、材料设备供应商等。其中除了政府管理机关是依据法律、法规对工程建设主体行使行政监督管理外,其他各方面社会关系却是通过“合同”这一契约关系来完成的。工程建

　　设活动的质量、投资和进度都是在合同管理的调整、保护和制约下进行的。建设工程合同管理的特点是涉及面广、综合性强,其重要性和意义表现在:

　　1)社会主义市场经济的要求。市场经济的一个重要特征是依法办事和鼓励自由竞争,合同管理就是法制(合同法、建筑法等等)管理。

　　2)现代企业自身发展要求。现代企业产权明晰,权责明确,政企分开,科学管理,建筑工程合同中的施工合同是业主与建筑施工企业进行工程发包和承包的重要法律形式,是工程施工、监理和验收的重要法律依据,是建筑施工企业走向市场的桥梁和纽带,合同的内容也直接关系双方的根本利益。

　　3)强化合同管理,提高履约率。

　　4)合同管理对开拓国际市场,尽快与国际接轨,也有十分重要意义。我国已加入世界贸易组织

　　WTO,引用国际通用条款或FIDIC土木工程合同条款,规范合同当事人自觉按合同办事,对开拓和开放工程建设市场,发展建筑业,为国家创汇和节约建设资金,全面提高工程建设和管理水平具有重要和现实的意义。

　　2、建设工程合同管理的工作要点

　　1)建立合同管理体系及管理制度,建立、健全合同管理档案。

　　2)合同订立前的管理。采取认真、严格的态度,做好市场预测、资信调查和订立应具备的相应条件调查等合同订立前的准备工作。

　　3)合同订立中的管理。订立合同是一种法律行为,双方应当认真凭实据严肃拟定合同条款,做到合同合法、公平、全面、明确、有效。

　　4)合同履行中的管理。认真分析和跟踪管理合同执行情况,及时处理有关工程索赔事宜和合同纠纷事宜。

　　3、建设工程合同的种类一个工程项目从立项到投入使用,特别是大中型项目,需要经历一个十分复杂的过程。在这个过程中,鉴订的合同可能有很多,但主要有以下几种:

　　1)建筑工程勘察设计合同:项目法人(业主,发包人)与勘察人、设计人(承包人)为完成一定的勘察、设计任务,明确双方权利、义务的协议。主要内容包括提交有关基础资料和勘察设计文件(包括概预算)的日期和质量要求、费用及其他协作条件等条款。

　　2)建设工程委托监理合同:业主聘请监理单位代其对建设工程项目进行监督管理,明确双方权利、义务、责任的协议,该协议称为建设工程委托监理合同简称监理合同。其主要内容包括监理对象,双方权利、义务、责任、酬金、违约责任和争议解决方式,其主要特征是高智能的技术性服务。

　　3)建设工程施工合同:建设工程施工合同是承包人进行工程建设施工,发包人支付价款的合同。合同的主要内容包括工程范围、建设工期、开工与竣工时间、工程质量标准、工程造价、技术资料交付时间、材料设备供应、质量保修范围和保证期、双方互相协作条款等。

　　4)建设工程物资采购合同:建设工程物资采购合同是具有平等主体的自然人、法人、其他组织之间为实现建设工程物资买卖,设立、变更、终止相互权利、义务关系的协议,一般分为材料采购合同和设备采购合同。其主要内容包括双方当事人的详情、合同价款、技术标准和质量标准、采购数量和计量方法、包装方式、付款方式和办法、交货期限、违约责任及其他条款等。

　　5)其他合同:加工承揽合同、技术合同、租赁合同等在《合同法》中均有所涉及,他们在建筑工程中应用。

　　4、建筑工程施工合同管理中存在的常见问题

　　正确的合同管理在工程中发挥着积极的作用，对进度控制、质量控制和成本控制，尤其是对投资控制具有特别重要的作用。目前，我国的建筑工程施工合同本身还存在一些薄弱的环节，给施工合同管理带来一定的困难。

　　1）一些项目签订的承包合同不采用标准的合同文本，不符合国际上通行的合同文本的要求。少数合同中一些重要的条款含混不清，为日后产生合同纠纷埋下隐患。有些业主以各种理由、客观原因，除按招标文件签订“阳合同”，供建设行政主管部门审查备案外，私下与承包商再签订一份在实际施工活动中被双方认可的 “阴合同”，在内容上与原合同相违背，形成一份违法的合同。这种工程承发包双方责任、利益不对等的“阴阳合同”，违反国家有关法律、法规，严重损害承包商利益，将直接影响工程建设目标的`实现，进而给业主带来不可避免的损失。

　　2）少数合同有失公正。合同文件存在合同双方权利、义务不对等现象。从目前实施的建筑施工合同文本看，施工合同中绝大多数条款是针对发包方制定的，其中大多强调了承包方的义务，对业主的制约条款偏少，特别是对业主违约、赔偿等方面的约定不具体，也缺少行之有效的处罚办法。这不利于施工合同的公平、公正履行，成为施工合同执行过程中发生争议较多的一个原因。同时，由于目前建筑市场的激烈竞争和不规范管理，大量的施工队伍与建设规模严重失衡，致使业主在建设工程承包中占据主导地位，提出一些苛刻和不平等的条件，将自身的风险转移到承包商身上。承包商为了获得工程，只好接受。个别承包商在实施这样的工程合同时，为了使自己的利益不受损失，会采取偷工减料或非法分包甚至非法转包，给工程建设带来隐患。

　　3）签约双方不认真执行合同，随意修改或违背合同规定。比如发包方不按合同规定的时限和数额支付工程款等。而大多数承包方在遭遇此种情况时往往既

　　不采取索赔措施，也不敢擅自停工，致使施工承包合同对合同双方都不能起到应有的约束作用。

　　4）合同纠纷解决方式不当。在合同执行过程中产生合同纠纷后，合同双方很少按照国际惯例请监理工程师对争议做出公正的决定并执行，而是分别设法用行政手段解决，直接导致合同争议复杂化。产生纠纷后，索赔工作难以进行，建筑市场的过度竞争，不平等合同条件等问题，给索赔造成了许多干扰，再加上承包商自我保护意识差、索赔意识淡薄，导致合同索赔难以进行，受损害者往往是承包商。

　　5）总包单位难以约束部分分包单位。实践中存在业主指定分包单位的情况，在管理和拨付进度款等方面均按指定分包商对待。在法律上，这些分包单位是普通分包商，但实际上对这些分包商出现的违反合同的行为，总包单位难以约束。

　　6）违法承包人利用其他承包商名义签订合同或超越本企业资质等级签订合同的情况普遍存在。有些不法承包商在自己不具备相应建设项目施工资质的情况下为了达到承包的目的，非法借用他人资质参加工程投标，并以不法手段获得承包资格，签订无效合同。一些不法承包商利用不法手段获得承包资质，专门从事资质证件租用业务，非法谋取私利。

　　7）违法签订转包、分包合同情况普遍存在。一些承包商为了获得建设项目承包资格，不惜以低价中标。在中标之后又将工程肢解后以更低价格非法转包给一些没有资质的小的施工队伍。这些承包商缺乏对承包工程的基本控制步骤和监督手段，进而对工程进度、质量造成严重影响。

　　5、加强合同管理的措施

　　1）提高管理人员的素质。专业人才缺乏也是影响建设项目合同管理效果的一个重要因素，建设合同涉及内容多，专业面广，需要熟练掌握和运用各种法律、法规、精通合同业务；熟悉合同履行和工程索赔管理的管理技术人员。在对工程建设过程中可能出现的各种情况，在合同的签订过程中作出有利于工程造价控制的对策。

工程施工合同6

　　甲方：(以下称甲方)

　　乙方：(以下称乙方)

　　根据市规划与建设局和______公司签订的工程施工合同，甲方将绿化工程1标段的绿化委托乙方养护，经甲乙双方协商，达成如下协议：

　　一、养护项目相关情况养护项目名称：绿化工程1标段绿化养护养护地点：养护面积：

　　二、养护期限养护期限自绿化工程1标段工程竣工后至该工程移交给建设局止。

　　三、养护职责

　　1、承养护期限内，乙方应按照园林绿化养护操作规程及园林绿化养护质量标准，合理组织，精心养护，保质保量完成养护管理任务。

　　2、绿化设施及主要养护内容

　　(1)修剪：根据各类植物的生长特点、立地环境、景观要求，按照操作规程适时进行。

　　(2)施___：根据各类植物的生长特点及植物对肥料的需要，要求年施___不得少于2次以上，新种植物视生长情况，适时适量进行施___，以保持各类植物的生长旺盛达到一定景观效果。

　　(3)除草：各类绿地、树穴、绿带要结合松土及时清理各类杂草。

　　(4)抹芽：主要用于乔___、大型灌木，对不定芽要及时清除，以保持树木骨架清晰，促使生长形态美观，营养集中。

　　(5)病虫害防治：病虫害防治是园林植物养护中较为重要的手段和内容，要根据各类植物的寄生对象及时做好预测预报，及时采取措施防治。

　　(6)抗旱、抗台、抗涝：旱季及新种植物要及时进行灌溉，防止植物因脱水而造成枯死。台汛期间要做好加固、排涝抢险工作，防止植物受损。

　　3、对本合同养护项目实施养护管理所用的一切劳动力、材料设备和服务由乙方自行组织，由此产生的一切费用由乙方承担。

　　4、承包期限内，本合同养护项目设施量发生减少及毁损的，乙方应及时补齐或修复，并自行承担所需费用。合同期限届满时，乙方应保证本合同养护项目设施量完好无损。未完好的，由乙方负责补齐或修复。届时，未补齐或修复的，甲方可自行或委托他人补齐或修复，费用由乙方负责。

　　5、乙方应定期向甲方汇报养护管理计划及有关措施。

　　6、乙方必须重视安全生产，确保全年不出安全责任事故。养护期间，养护工人由于操作不规范等因素造成的安全责任事故，由乙方承担一切责任及损失。

　　7、根据合同的养护项目，________年养护经费为绿化工程1标段竣工后工程量(即759863.00元)的5%，合计养护费大写叁万柒仟玖佰玖拾叁元整，小写37993元，承包方式为全额经济责任制承包。

　　8、________年养护经费待养护期满后一次性付给乙方，由业主方建设局将原扣留的5%工程质量保证金通过移交验收后直接拔交给乙方。

　　四、________年园林养护工作具体安排：____月份：全年中气温最低的月份，露地树木处于休眠状态。

　　1、冬季修剪：全面展开对落叶树木的整形修剪作业;大小乔___上的枯枝、伤残枝、病虫枝及妨碍架空线和建筑物的枝杈进行修剪。

　　2、行道树检查：及时检查行道树绑扎、立桩情况，发现松绑、铅丝嵌皮、摇桩等情况时立即整改。

　　3、防治害虫：冬季是消灭园林害虫的有利季节。可在树下疏松的土中挖集刺蛾的虫蛹、虫茧，集中烧死。____月中旬的时候，蚧壳虫类开始活动，但这时候行动迟缓，我们可以采取刮除树干上的幼虫的方法。在冬季防治害虫，往往有事半功倍的效果。

　　4、绿地养护：绿地、花坛等地要注意挑除大型野草;草坪要及时挑草、切边;绿地内要注意防冻浇水。____月份：气温较上月有所回升,树木仍处于休眠状态。

　　1、养护基本与____月份相同。

　　2、修剪：继续对大小乔___的枯枝、病枝进行修剪。月底以前，把各种树木修剪完。

　　3、防治害虫：继续以防刺蛾和蚧壳虫为主。____月份：气温继续上升，中旬以后，树木开始萌芽，下旬有些树木(如山茶)开花。

　　1、植树：春季是植树的有利时机。土壤解冻后，应立即抓紧时机植树。植大小乔___前作好规划设计，事先挖(刨)好树坑，要做到随挖、随运、随种、随浇水。种植灌木时也应做到随挖、随运、随种，并充分浇水，以提高苗木存活率。

　　2、春灌：因春季干旱多风，蒸发量大，为防止春旱，对绿地等应及时浇水。

　　3、施___：土壤解冻后，对植物施用基肥并灌水。

　　4、防治病虫害：本月是防治病虫害的关键时刻。一些苗木出现了煤污病，瓜子黄______螟也出现了(采用喷洒杀螟松等农药进行防治)。防治刺蛾可以继续采用挖蛹方法。____月份：气温继续上升，树木均萌芽开花或展叶开始进入生长旺盛期。

　　1、继续植树：____月上旬应抓紧时间种植萌芽晚的树木，对冬季死亡的灌木(杜鹃、红花继木等)应及时拔除补种，对新种树木要充分浇水。

　　2、灌水：继续对养护绿地进行及时的浇水。

　　3、施___：对草坪、灌木结合灌水，追施速效氮肥，或者根据需要进行叶面喷施。

　　4、修剪：剪除冬、春季干枯的枝条，可以修剪常绿绿篱。

　　5、防治病虫害：

　　(1)蚧壳虫在

　　第二次蜕皮后陆续转移到树皮裂缝内、树洞、树干基部、墙角等处分泌白色蜡质薄茧化蛹。可以用硬竹扫帚扫除，然后集中深埋或浸泡。或者采用喷洒杀螟松等农药的方法。

　　(2)______开始活动了，可以采用嫁接刀或自制钢丝挑除幼虫，但是伤口要做到越小越好。

　　(3)其它病虫害的防治工作。

　　6、绿地内养护：注意大型绿地内的杂草及攀援植物的挑除。对草坪也要进行挑草及切边工作。

　　7、草花：迎五一替换冬季草花，注意做好浇水工作。____月份：气温急骤上升，树木生长迅速。

　　1、浇水：树木展叶盛期，需水量很大，应适时浇水。

　　2、修剪：修剪残花。行道树进行

　　第一次的剥芽修剪。

　　3、防治病虫害：继续以捕捉______为主。刺蛾

　　第一代孵化，但尚未达到危害程度，根据养护区内的实际情况做出相应措施。由蚧壳虫、蚜虫等引起的煤污病也进入了盛发期(在紫薇、海桐、夹竹桃等上)，在____月中、下旬喷洒1020倍的松脂合剂及50%三硫磷乳剂150020倍液以防治病害及杀死虫害。(其它可用杀虫素、花保等农药)____月份：气温高。

　　1、浇水：植物需水量大，要及时浇水，不能“看天吃饭”。

　　2、施___：结合松土除草、施___、浇水以达到最好的效果。

　　3、修剪：继续对行道树进行剥芽除蘖工作。对绿篱、球类及部分花灌木实施修剪。

　　4、排水工作：有大雨天气时要注意低洼处的排水工作。

　　5、防治病虫害：____月中、下旬刺蛾进入孵化盛期，应及时采取措施，现基本采用50%杀螟松乳剂500800倍液喷洒。(或用复合b乳剂进行喷施)继续对______进行人工捕捉。

　　6、做好树木防汛防台前的检查工作，对松动、倾斜的树木进行扶正、加固及重新绑扎。____月份：气温最高，中旬以后会出现大风大雨情况。

　　1、移植常绿树：雨季期间，水分充足，可以移植针叶树和竹类，但要注意天气变化，一旦碰到高温要及时浇水。

　　2、排涝：大雨过后要及时排涝。

　　3、施______：在下雨前干施氮肥等速效肥。

　　4、行道树：进行防台剥芽修剪，对与电线有矛盾的树枝一律修剪，并对树桩逐个检查，发现松垮、不稳立即扶正绑紧。事先做好劳力组织、物资材料、工具设备等方面的准备，并随时派人检查，发现险情及时处理。

　　5、防治病虫害：继续对______及刺蛾进行防治。防治______可以采用50%杀螟松1：50倍液注射，(或果______、或园科三号)然后封住洞口，也可达到很好的效果。香樟樟巢螟要及时的剪除，并销毁虫巢，以免再次危害。____月份：仍为雨季。

　　1、排涝：大雨过后，对低洼积水处要及时排涝。

　　2、行道树防台工作：继续做好行道树的防台工作。

　　3、修剪：除一般树木夏修外，要对绿篱进行造型修剪。

　　4、中耕除草：杂草生长也旺盛，要及时的除草，并可结合除草进行施___。

　　5、防治病虫害：捕捉______为主，注意根部的______捕捉。蚜虫危害、香樟樟巢螟要及时防治。潮湿天气要注意白病及腐烂病，要及时采取措施。____月份：气温有所下降，迎国庆做好相关工作。

　　1、修剪：迎接国庆工作，行道树三级分叉以下剥芽。绿篱造型修剪。绿地内除草，草坪切边，及时清理死树，做到树木青枝绿叶，绿地干净整齐。

　　2、施___：对一些生长较弱，枝条不够充实的树木，应追施一些磷、钾肥。

　　3、草花：迎国庆，草花更换，选择颜色鲜艳的草花品种，注意浇水要充足。

　　4、防治病虫害：穿孔病为发病高峰，采用500%多菌灵1000倍液防止侵染。______开始转向根部危害，注意根部______的捕捉。对杨、柳___的木蠹蛾也要及时防治。做好其它病虫害的防治工作。

　　5、节前做好各类绿化设施的检查工作。____月份：气温下降，____月下旬进入初冬，树木开始落叶，陆续进入休眠期。

　　1、做好秋季植树的准备，下旬耐寒树木一落叶，就可以开始栽植。

　　2、绿地养护：及时去除死树，及时浇水。绿地、草坪挑草切边工作要做好。草花生长不良的要施___。

　　3、防治病虫害：继续捕捉根部______。香樟樟巢螟也要注意观察防治。十____月份：土壤开始夜冻日化，进入隆冬季节。

　　1、植树：继续栽植耐寒植物，土壤冻结前完成。

　　2、翻土：对绿地土壤翻土，暴露准备越冬的害虫。

　　3、浇水：对干、板结的土壤浇水，要在封冻前完成。

　　4、病虫害防治各种害虫在下旬准备过冬，防治任务相对较轻。____月份：低气温，开始冬季养护工作。

　　1、冬季修剪：对些常绿乔___、灌木进行修剪。

　　2、消灭越冬病虫害。

　　3、做好明年调整工作准备：待落叶植物落叶以后，对养护区进行观察，绘制要调整的方位。________年____月____日有限公司

　　五、考核验收甲方每月不定期采取普查与随机抽查相结合的办法，对乙方养护质量进行考核验收。

　　六、附则

　　1、所有经费，甲方不再对乙方进行取费。

　　3、未尽事宜，甲乙双方协商解决，并作书面补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

　　七、本合同一式四份，甲乙双方各执二份，经双方签章后生效。

　　甲方：乙方：

　　法人代表：法人代表：

　　合同签订时间：

工程施工合同7

　　发包方：________________________(以下简称甲方

　　承包方：________________________(以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，双方就金域华府一期外墙真石漆工程，施工事宜，经协商一致签订本合同。

　　第一条工程概况

　　1、工程名称：________楼，共________幢，三层以外墙真石漆施工工程。

　　2、工程地点：________________________________________________________

　　3、工程范围：分隔线条，效果图纸施工。

　　4、承包方式：包清工、一次性包死总价________________________元/m2。

　　5、质量等级达到国家验收标准的优良等级。

　　第二条现场管理

　　1、乙方施工过程中接受甲方安全，文明生产，施工质量，进度的管理，如发现违反安全生产和文明以及不按施工规范进行施工的情况，有权责令整改。

　　2、现场协调：项目开工后，乙方与业主(甲方客户单位)及现场监管单位之日常协调配合工作由乙方自行解决，大的不可协调问题，出具工作联系单交甲方出面处理。

　　3、现场施工人员的安全：由乙方负责所有安全施工规范，乙方负责现场，含吊篮及吊篮维修，人员所有施工人员安全保险有乙方自行负责，对施工人员人身安全有乙方自行负责，包括生亡。

　　4、甲方的配合工作，乙方进场后，甲方协助提供施工所需的电源、水等施工条件。

　　第三条结算

　　1、工程预估面积、单价、总价，以上包括施工中所有保护费，辅助、安全措施费。

　　1、合同价格：实际结算时的面积如与本合同有出入，以实际施工面积为准，每平方价格不变。该价格已包含前期乙方投入费用，返工费用，不得以任何方法追加任何费用。

　　2、面积测量：乙方施工完毕，将“施工面积清单”附在“竣工报告”后面上报甲方，甲方验收完毕后组织人员抽验施工面积。

　　第四条付款方式：

　　3、至合同之日起，施工中乙方需施工费，可根据施工成品部分面积价格付工程款40%，工程结束后三月内付工程款85%。非成品部分不作结算部分。在20xx年春节前发放工人工资及部分辅材费用，具体参照施工考勤。

　　4、工程工资款：甲方验收通过后一周内，通过开发商验收，双方组织结算，结算完毕后1个月内，支付工程工资款95%。

　　5、余款：5%作为保修金，该工程竣工一年后付清。

　　6、验收：收到甲方“竣工报告”和“施工面积清单”后一周内，甲方组织验收，以业主方验收合格为准，验收不合格，乙方配合整改。

　　7、如因甲方提供的材料、墙体自身质量问题与施工方无关，所造成的经济损失、(由于墙面不干造成的吐碱，脱壳)工期延误由甲方承担一切费用。

　　8、以上相应标准和现有样板确认效果为准，符合金域华府施工要求。

　　第五条工程质量及进度：

　　9、进度计划：乙方开工前，必须先组织测量相应施工面积，并制定施工进度计划，作为本合同附件。

　　10、技术交底：双方在现场选择适当墙面对施工技术交底，以确认涂刷效果，材料耗量，技术交底文件和本合同合并生效。

　　11、施工进度：开工后甲方对照进度计划定期抽查，实际进度低于作业计划80%的予以警告。

　　12、罚款金额：每次罚款以合同额0.5%作为基准，最低不少于1000元，最高不多于10000元。

　　13、乙方无故浪费材料、甲方负责监督督促。并处以每次500元罚款。

　　14、因乙方工程进度无法满足现场施工进度，甲方有权从其他地方调人配合施工。当日工资可以高于200—300元/天/人，其费用由乙方承担外调人员费用至乙方进度满足现场要求。

　　15、本次合同甲方提供的材料如下：________________________________________________

　　注：乙方施工中如材料超出5%以上，超出部分材料费由乙方全部承担，节省10%以上，视同超出，乙方同样承担责任(甲方随时根据现场实际施工进行抽检)

　　16、工期延误：因以下原因造成工期延误，工期相应顺延，战争、地震、火灾、连续降雨，35℃以上高温，5℃以下低温，不适宜涂料施工的天气。

　　17、设计变更或工程量增加，新增工程量，按合同原定进度，增加相应工作日。甲方供料延误，所造成的经济损失由甲方承担。

　　18、以上各条的变更，需双方在工程指令单上签字盖章确认，方可与本合同并生效。

　　第六条违约责任

　　1、乙方做外、土建、门窗、栏杆及其他成品保护，对分包成品做好保护成品。

　　2、拖延工期：乙方必须按照本合同规定的施工工期完成全部工程量，扣除符合本合同第七条规定的可延期时间仍然拖延工期，则按每延期一天罚款人民币叁仟元的违约金赔偿给甲方。

　　第七条清理

　　1、乙方施工完成后负责对墙面或其它部份门窗、栏杆及其他成品施工中自身污染的墙面无偿进行清理，保持整洁至工程交付验收。第八条保修期

　　1、保修期为1年，如在保修期内因发现由于施工质量所造成的问题，均由乙方负责保修(分析责任原因)。

　　2、施工质量：施工质量问题由权威质监部门作出鉴定，责任一方承担检测费用。

　　3、安全工作：所有安全有乙方自行负责。第九条现场处罚重点声明：

　　1、不带安全绳、安全扣、安全帽(安全帽未系扣)或赤脚、穿拖鞋、赤膊进入施工现场一次一人处罚金200元，处罚警告后不整改一次一人给予10OO元罚款。

　　2、乘坐货梯上下、酒后进入施工现场、吊绳施工中使用手机，一人一次处罚300元。

　　3、在施工现场随地大小便、打架斗殴、谩骂、不服从甲方管理一人一次处罚500元-5000元。

　　4、施工作业防护措施不到位或不按规范使用电源、电动工具，立即整改，并一次处罚500元以上，1000元以下。

　　5、工程施工质量不符合标准一次处罚500元-5000元，并承担所有返工材料损失，恶意或偷减、更改施工程序一次处罚1000元，承担所有返工材料损失(包括低温、阴雨施工材料损失全部由乙方承担)

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

工程施工合同8

　　发包方：_________________(以下简称甲方)

　　承包方：_________________(以下简称乙方)

　　甲方将电力线路改造工程承包给乙方，经甲乙双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守：

　　一、工程地点市区路

　　二、工程性质包工包料。

　　三、工程造价

　　四、施工期限自本合同签订之日起，至_________________年_________________月_________________日前全部完工。

　　五、付款方式工程完工经验收合格后，甲方于乙方提供税票后一次性付清工程款。

　　六、工程内容：将原16平方线改装成50平方线。

　　七、双方的权利和义务

　　1.甲方有权派监理人员对工程质量进行监理，乙方必须接受甲方监理人员的现场技术监理，对不符合质量的施工路段及时进行返工。

　　2.甲方做好各项协调工作，保证乙方能顺利的施工。

　　3.乙方施工人员必须持有合格上岗证,施工过程中,施工人员必须穿戴绝缘劳保用品(如劳保鞋、手套等)，如有高空作业，必须佩带安全带、安全帽。

　　4.乙方要牢固树立安全意识，切实加强安全生产管理，凡施工中出现的安全责任事故均由乙方承担。

　　5.乙方提供施工所用的电线、电缆材料指定为广东电缆厂产品。

　　八.违约责任

　　1.乙方到期不能完工(除人力不可抗拒的自然灾害外)，每延长一天罚款元。

　　2.工程完工后，经验收不合格的路段及保修期内出现质量问题的路段，由乙方无条件修复或返工。

　　3.工程经验收合格后，按甲乙双方约定时间，甲方必须按时向乙方支付工程余款，否则乙方将终止向甲方该工程供电，所造成的一切后果由甲方自行承担。

　　九.其它

　　1.本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

　　2.本合同自双方盖章，签字之日起生效，具有法律效力。

　　甲方(签章)：_________________

　　负责人签名：_________________

　　_______年____月______日

　　乙方(签章)：_________________

　　负责人签名：_________________

　　____年______月_____日

工程施工合同9

　　发包方：_________________（以下简称甲方）

　　承包方：_________________（以下简称乙方）

　　为完善甲方修建的（或户表改造）商住楼自来水工程，甲方将该工程按全包形式（即包工、包料）承包给乙方，为了确保质量、进度、施工安全等，根据《合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和国家有关政策规定，经甲乙双方平等协商达成如下协议：

　　一、工程造价

　　工程预算造价_________________元，工程协商总价_________________元（大写_________________元整）。

　　二、施工质量技术要求及工程量

　　1、该工程安装住房套用水性质（居民生活用水、其他用水），门面（居民生活用水、其他用水）个，安装DN15智能水表只及表箱、DN20智能水表只及表箱、DN25智能水表只及表箱，安装DN50水表只、安装DN100水表只。

　　2、该工程室内由甲方自行安装，乙方只负责将供水管安至厨房或厕所或其他接水点。

　　3、该工程涉及的开挖、回填、恢复、打洞等普工工程由乙方自行负责。乙方在施工过程中，必须严格遵守安全操作规程，做到安全第一，因违反安全操作规程造成安全事故的一切损失由乙方自行负责，甲方不承担任何责任。

　　4、所有安装项目必须符合自来水安装工程的质量技术要求。

　　三、合同签订后两日内甲方向乙方支付工程款_________________元（大写________________元整），乙方10天内安排进场安装。

　　四、工期要求：安装工程自签订合同之日起_____日内完工。

　　五、甲乙双方的权利和义务

　　1、甲方负责提供施工现场及安装作业的施工条件、提供施工电源和材料保管室等。

　　2、甲乙双方的现场施工管理人员应协调配合并处理与安装施工的相关工作，确保工程施工进度、质量、安全等。

　　3、乙方完成所有工程施工项目，经验收合格并与乙方结清全部款项后，乙方开始向甲方供水，否则，乙方将有权暂不向甲方供水。

　　4、甲方不得擅自转供水和改变用水性质，如擅自转供和改变用水性质乙方有权暂停供水，如确有需要必须经乙方同意后方可转供和改变用水性质。

　　5、智能水表电子计费如出现故障按机械部分计算水费。

　　六、如甲方对供水管道有私拉乱接情况，乙方有权对甲方停止供水。

　　七、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，经甲乙双方签字盖章之日起生效。

　　八、本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决。

　　甲方：_________________代表：_________________

　　乙方：_________________代表：_________________

　　签订日期：_________________年_________________月_________________日

工程施工合同10

　　委托方（甲方）：

　　承接方（乙方）：

　　身份证号：

　　甲、乙双方经好友洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行公司后花园排水施工，路面维修及坟地清理。甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上签订本协议（包括附件和所有补充协议），以便共同遵守。

　　第一条：工程概况

　　1、工程名称：园区基建工程

　　2、工程地点：

　　3、工程内容：后花园庙山、改建洗手台、小猪滑道、玻璃房墙体改建、停车场改建

　　4、承包方式：后花园庙山、改建洗手台；小猪滑道、玻璃房墙体改建、停车场改建承包。

　　5、工程期限：30天

　　施工日期：____年____月____日；竣工日期：____年____月____日。

　　第二条：工程价款

　　第三条：质量要求：保质期1年。

　　1、按照国家相关法律法规安全施工要求施工。

　　2、凡由甲方自行采购的材料，产品质量由甲方自负，施工质量由乙方负责。

　　3、施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方经确认后，增加的费用应另签订补充协议。

　　4、施工中乙方接受甲方项目负责人现场施工监督。

　　5、施工中乙方应遵守甲方安全规程，并签订安全、文明施工协议。由乙方原因造成的不安全事故，责任由乙方自负。

　　6、乙方施工过程中，不得损坏甲方的生产设施、设备，如有损坏乙方必须无偿进行修复。

　　7、乙方按照甲方要求完成工程改造，验收不合格的情况下，不予支付工程款项。

　　8、乙方按照协议期限按期完工，如超过竣工时间，每日扣除工程款300元。

　　9、未尽事宜双方协商解决。

　　第四条：付款方式

　　工程项目结束并甲方验收合格，由乙方提供工程费用的普通增值税发票后，予以支付全款给乙方。

　　第五条：工程工期

　　1、由于乙方施工原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。

　　2、在施工中，因工程质量问题，双方意见不一而造成的停工，工期应作相应顺延。

　　第六条：工程验收

　　乙方通知甲方进行竣工验收后，甲方应在30天内验收，工程验收完成后30天时间内保证工程项目中位置不脱落、开裂等（人为原因造成除外）。如验收不合格，已方应负责无偿返工。

　　第七条：违约责任

　　协议生效后，在协议履行期间，擅自解除协议方，应按工程总造价的5%作为违约金给对方，因擅自解除协议，使对方造成的实际损失超过违约金的，应照实赔偿。如因甲方原因影响乙方施工耽误工期的应按工程总造价的5%作为违约金给乙方。

　　第八条：争议解决

　　1、本协议履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。

　　2、当事人不愿通过协商、调解解决，若协商、调解解决不一致时，可以按照本协议约定向人民法院提起诉讼。

　　第九条：协议生效

　　1、本协议经甲、乙双方签字（盖章）后生效。

　　2、补充协议与本协议具有同等的法律效力。

　　3、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　4、协议履行完后自动终止。

　　甲方（业主）：乙方：

　　签字代表：签字代表：

　　签约日期：________年________月________日

工程施工合同11

　　发包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　根据《中华人民共和国合同法》遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就_有限公司生产车间地基与基础工程施工承包的有关事项协商一致，达成如下协议：

　　第一条工程概况

　　1.1工程名称：生产车间地基与基础工程

　　1.2工程地点：河南省鹤壁市东杨国家级开发区

　　1.3承包范围：图纸范围内的基础、车间内地坪、车间周边矮墙及散水、车间大门坡道等一切非钢结构安装的土建工程施工。车间室内地坪标高要求高出加工厂外工业园区市政道路标高600mm，基础施工完后需按规范及图纸要求进行回填夯实，多余的土方量运至厂区内低洼处(甲方已与乙方现场确认地点)，若土方量达不到回填及地坪施工数量要求，乙方负责从其它地方运土并承担此部分费用。

　　1.4承包方式：按固定总价包干，包工、包料、包机械。

　　1.5质量目标：合格

　　1.6安全文明施工目标：确保达到鹤壁市文明安全工地样板标准

　　第二条合同工期：

　　2.1开工日期：(以实际进场时间为准)20__年6月17日

　　2.2竣工日期：(即完工时间)20__年6月21日

　　2.3该工程工期不予调整，除不可抗拒自然灾害及现场条件以外甲

　　方原因影响，可顺延工期。但必须有甲方项目经理签证和盖章。

　　2.4甲方对各部位的完工日期严格要求，以最终完成时间作为考核

　　指标。乙方应按合同的日期完成各部位的全部施工项目。

　　2.5乙方未在双方约定日期前完成全部承包内容，将在总价中扣除

　　工期违约罚金;拖延一天罚金1000元，以此类推，最高不超过总价的10%。

　　第三条工程施工造价

　　3.1工程承包总价为(元)。

　　3.2经过甲、乙双方协商一致，确认：本合同总价为固定价格，在约定的风险范围内合同总价不再调整。

　　第四条甲、乙双方的工作和义务

　　5.1甲方的工作义务

　　甲方派驻工地代表：全权负责本工程施工中的一切事宜。负责对乙方所施工的质量、安全、进度、文明施工等进行

　　全面监督和指导。如发现乙方已无履行工程合同的能力或严重损害了甲方的利益、信誉，甲方有权单方面终止分包合同。另外组织施工队接替施工，同时保留追究乙方的经济责任的权利。

　　负责向乙方进行技术、质量、安全、文明施工的交底。负责本工程的对外联系工作。负责提供临电一级箱。

　　5.2乙方的工作义务

　　乙方派驻工地代表：全权负责承包范围内施工的一切适宜。保证项目管理成员的完整及至工程竣工不得随意更换上述人员。

　　保证工程不进行再次转包。服从甲方管理，接受本工程监理单位的监理。执行甲方各部门制定的各项管理规定。

　　现场施工人员必须遵守甲方现场有关质量、安全、文明施保证按甲方的工程进度计划、质量、安全文明施工的要求在施工过程中，乙方有责任和义务与甲方共同商议采取合负责本工程自身施工中所产生的所有垃圾的清理及外运工乙方有责任对甲方的现场临建设施进行看管和保护，如发乙方在本工程施工过程中因人工费、材料采购费、机械费等有关本工程的债权、债务由乙方自行承担并保证甲方免受此等事件的牵连责任。

　　第五条安全、文明施工

　　6.1乙方应定期对施工人员进行安全教育，作好施工安全交底。必须严格按照有关安全生产的法规、规定指导施工，确保安全生产施工无重大伤亡事故。如发生人员伤亡事故，其责任安全指标和一切费用均由乙方承担，并追究乙方责任。

　　6.2乙方必须按照鹤壁市的有关规定做到文明施工、确保工地达到鹤壁市"文明安全"样板工地。

　　第六条工程质量

　　7.1工程质量验收部门依次为;项目质检员、工程监理、鹤壁市质检站。

　　7.2工程质量验收依据;工程所涉及现行有效的国家、地方、行业、的规程、规范、标准、法规、图集。

　　7.3乙方必须严格按国家《现行施工质量验收规范》和施工方案进行施工，确保工程质量。

　　第七条合同价款的结算与支付

　　结算方式：合同签订后且乙方需进场的机械、人员、材料全部进场后，甲方向乙方支付预付款为合同总价的15%，基础主体施工完毕验收合格后付款至合同总价的60%，所有工程完工且验收合格后付款

　　第八条其他

　　8.1因乙方施工力量或队伍素质或管理素质差，给工程进度或质量带来一定问题，但乙方又在规定的时间内又无有效的改善措施，甲方有权终止合同，因此影响质量、工期而造成的经济损失在结算中扣除。乙方承诺在一周内撤场完毕。

　　8.2甲方对乙方所下罚款单由乙方签字确认，如乙方不确认也视为罚款生效，甲方可直接从乙方结算款中扣除。

　　8.3甲乙双方发生争议时，可以通过协商或申请双方上级有关部门协调。不愿通过协商调解不成的，可以直接向鹤壁市仲裁机构申请仲裁。

　　8.4本合同自双方签字盖章之日起生效。

　　第九条合同争议的解决

　　在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成，可向有关部门申请调解。调解无效可向鹤壁市仲裁委员会申请仲裁。

　　第十条合同的生效与终止

　　本合同经双方法定代表人或代理人签字盖章后生效。在完成分包工作内容、结清工程结算尾款后，合同自行终止。

　　第十一条

　　本合同正本一式三份，具有同等法律效力，在本合同之外签订的协议等，内容与本合同相抵触者无效。

　　甲方：_有限公司(盖章)

　　法定代表人(签字):

　　乙方：(盖章)

　　法定代表人(签字)：

　　签订日期：____年__月__日

工程施工合同12

　　发包单位：________________（以下简称甲方）

　　承包单位：________________（以下简称乙方）

　　为贯彻“安全第一，预防为主”方针，明确双方的安全责任，确保施工中人身、设备等安全，根据国家有关法律法规及企业安全管理制度，经双方协商一致签订本协议。

　　一、工程项目：________________

　　二、施工地址：________________

　　三、甲方安全责任

　　1.开工前甲方对乙方进行施工安全技术交底，并应有书面记录或资料。

　　2.甲方应要求乙方制定施工安全措施，在开始施工前报甲方备案。

　　3.甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务。甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，直至清退出场。

　　4.甲方指派同志负责与乙方联系安全生产方面的工作。

　　5.发生以下情况停工整顿，因停工造成的违约责任由乙方承担：

　　（1）人身伤亡事故；

　　（2）发生施工机械、生产主设备严重损坏事故；

　　（3）发生厂内火灾事故；

　　（4）发生违章作业、冒险作业不听劝告的；

　　（5）施工现场脏、乱、差，不能满足安全和文明施工要求的。

　　第四条乙方安全责任

　　乙方作为工程项目的承包单位，对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担安全责任。乙方应切实履行以下安全责任：

　　1.乙方所提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。

　　2.乙方必须贯彻执行国家有关安全生产的法律法规，必须制定相应的安全管理制度；严格执行《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》等有关安全生产、施工规定、制度。

　　3.现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全，劳务用工法律法规及规章制度，保证其用工的合法性。乙方必须按国家有关规定，为施工人员进行人身保险，配备合格的劳动防护用品、安全用具。

　　4.施工期间，乙方应设有专职安监人员。乙方指派____作为安全工作联系人。

　　5.乙方一切施工活动，必须编制安全施工措施，施工前对全体施工人员进行全面的安全技术交底，并在整个施工过程正确、完整地执行，无措施或未交底严禁布置施工。

　　6.乙方用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用具的数量和质量必须满足施工需要，并经有资质检验单位检验符合安全规定，乙方对因使用工器具不当所造成的人员伤害及设备损坏负责。

　　7.开工前，乙方应组织全体施工人员进行安全教育，并将参加安全教育人员名单（包括临时增补或调换人员）与培训记录报给甲方备案。特种作业人员必须有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。

　　8.开工前，乙方应组织人员对施工区域、作业环境及使用甲方提供的设施设备、工器具等进行检查，确认符合安全要求，一经开工，就表示乙方已确认施工现场、作业环境、设施设备、工器具符合安全要求并处于安全状态。

　　9.乙方应在施工范围装设临时围栏或警告标志，不得超越指定的施工范围进行施工，禁止无关人员进入施工现场。未经甲方同意，乙方不得擅自使用与施工无关的甲方设施设备；不得擅自拆除、变更甲方防护设施及标示。

　　10.乙方施工过程中需使用电、水源，应事先与甲方取得联系，不得私拉乱接。中断作业或遇故障应立即切断有关开关。

　　11.乙方施工过程中应做到工完、料尽、场地清，确保安全文明施工，做到防火、防盗、防破坏、防事故。

　　12.乙方必须接受甲方的监督、检查，对甲方提出的安全整改意见（或整改通知书）必须及时整改，并将整改方案交由甲方备案。

　　13.乙方施工过程中发生人生伤亡、设备事故或危及生产运行的不安全情况，应立即报告甲方，并积极配合调查。

　　乙方应执行国务院《特别重大事故调查程序暂行规定》、《企业职工伤亡事故报告和处理规定》和《电业生产事故调查规程》。对人员在施工中发生的人身伤亡事故，还必须立即用电话、电传或电报等向事故所在地的政府安全管理部门、公安部门、工会报告，按规定组织调查处理，并由乙方统计上报；如发生国务院《特别重大事故调查程序暂时规定》所规定的特大事故，还应立即通知当地政府、公安部门，并要求派人保护现场。

　　乙方应将事故调查组的事故调查报告及乙方事故处理意见提交甲方备案。

　　14.发生事故时甲乙双方联系方式及响应时间：发生事故时甲乙双方应于第一时间以电话、工作联系单、传真、电传等书面形式送达对方。双方在接到对方的联系时，双方负责人及相关人员要及时到达现场。

　　六、违约责任

　　1.乙方在施工过程中造成对甲方或第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失，由乙方承担责任，并赔偿对方或第三方因此造成的全部损失。

　　2.本协议履行中，发现乙方提供的有关资质材料无效，甲方有权解除合同，并由乙方承担由此造成的一切损失。

　　3.发现乙方现场作业人员有违章行为（本协议及安全技术交底）的，处以____元到____元的罚金。

　　4.乙方未设置安监人员；未能正确、全面执行安全技术措施、施工组织设计；施工人员未掌握本工程项目特点及施工安全措施；用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用品不满足施工需要，甲方有权要求乙方立即停工整改，由此引起的后果及损失由乙方承担。

　　5.乙方使用甲方提供的设施设备、工器具等造成损坏的，应照价赔偿。

　　6.乙方对甲方提出的安全整改意见不及时整改的，每逾期一天，乙方按____元至____元/天承担违约责任。

　　7.施工过程中发生人身伤亡、设备事故有隐瞒行为的，除接受政府有关部门处理外，过错方应承担____元至____元/次的违约责任。

　　七、本协议有效期限：

　　自____年____月____日起至____年____月____日止。

　　八、本协议经双方负责人或委托代理人签字盖章后生效。

　　九、本协议一式____份，甲乙双方各执____份。

　　十、本协议签订地点在甲方住所地。

　　十一、以下七项为本协议附件：

　　1.承包工程要求的乙方相关资质证明材料。

　　2.乙方项目经理、管理人员、技术人员相关证明材料及施工人员名单。

　　3.乙方特种作业人员上岗资格证书（复印件）。

　　4.乙方施工人员安全技术、安全工作规程和安全教育记录。

　　5.乙方施工安全技术组织措施。

　　6.乙方具有应对紧急突发事件应急预案并以书面形式提供甲方三份。

　　甲方：__________________乙方：__________________

　　法定代表人：____________法定代表人：____________

　　委托代理人：____________委托代理人：____________

　　联系电话：______________联系电话：______________

　　签订时间：______________

工程施工合同13

　　发包方（以下称甲方）：

　　承包方（以下称乙方）：

　　根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。

　　第一条工程项目

　　一、工程名称：麻城宋埠40MW光伏发电项目光伏板安装工程

　　二、工程地点：麻城宋埠

　　三、承包方式：包工、包机械、包安全

　　第二条工程期限

　　一、合同工期总日历天数 10 天

　　第三条工程价款、结算及付款方式

　　本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每组300元/组（一组24块电池板）。

　　1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进行费用的核定。

　　3、工程量的确认，所有工程量需双方到现场进行核对，达到标准的按单价*安装组数进行费用结算。

　　4、费用支付，施工结束后，甲方10日内支付相关工程费用。

　　第四条甲乙方责任

　　1、甲方需把料运至安装现场。

　　2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。

　　3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。

　　4、乙方需每天对自己成员进行安全检查，保证施工现场零事故。

　　5、乙方需对自己完成的成果进行保护，如现场发生破损，乙方需无条件进行维修。

　　第五条安全施工

　　乙方必须注意安全事项，保证安装前对其相关人员进行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

　　第六条奖惩责任

　　1、如8月20日前安装达到1MW光伏板安装，则按1MW=50000元标准进行结算。

　　2、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。

　　第七条纠纷解决办法因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

　　第八条附则

　　本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字。

　　甲方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

工程施工合同14

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程中的屋面防水施工工程事宜协商一致，订立本合同。

　　第一条、工程概况及承包内容

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程承包内容：屋面防水施工工程

　　屋面防水采用改性沥清SBS防水材料(3mm厚)，面积㎡。

　　第二条、施工工期

　　乙方在接到甲方通知后2日内开工，个工作日内完成乙方所承包的屋面防水施工工程。

　　第三条、承包方式

　　乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度等承包方式。为满足施工所需的所有施工机械工具均由乙方自带、自备费用乙方自理。

　　第四条、工程造价

　　屋面SBS防水每平米元;(含税金)

　　总价款整(工程量按实结算)。

　　第五条、材料规格及质量标准

　　5.1 材料规格：(本工程屋面防水等级为Ⅱ级)屋面防水采用SBS防水卷材，厚3mm。

　　5.2 材料质量标准：所用防水材料应有产品合格证书和性能检测报告，材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求，材料进场后，应抽样复验，并提出复验报告，进场材料如何，是否合格，标准低于样品材料一律不准进场。

　　5.3 施工质量标准：防水施工必须具有二级以上防水施工的资质，作业人员应当持有当地建设行政主管部门颁发的上岗证。

　　①基层必须干燥，含水率要求在8%以内。

　　②基层表面要干净，要求用吹风机清除灰尘、杂物，然后刷冷底子油一道，要求涂刷均匀干燥8小时以上方可铺沾卷材。

　　③复杂部位处理，阴阳角部位应做成八字形，女儿墙，管根、烟筒、排气孔、落水口及伸缩缝等转角部位均应做附加层，一般宽为30cm，搭接为8—10cm。

　　④上下层卷材不得相互垂直铺贴，上下层及相邻两幅卷材的搭接缝应错开。

　　⑤天沟、檐沟、檐口、泛水和立面卷材收头的端部应裁齐，塞入预留凹槽内，用金属压条钉压固定，最大钉距不应大于900mm，并用密封材料嵌填封严。

　　⑥卷材遇墙、壁、管、设备基础等需要上翻时，上翻高度不小于土建完成面以上25cm。

　　⑦防水施工完成，应进行淋水或蓄水试验，蓄水时间不小于48小时。

　　⑧乙方应确保各项防水工程施工达到优良标准，严格按照国家规范(GB50345-20xx)、设计图纸和西安有关标准及甲方要求施工。

　　第六条、安全生产文明施工

　　1、安全生产：乙方在施工中应自觉接受甲方和监理单位的管理和指导，无条件配合建设主管部门的各项检查、验收。按要求配备和安装安全设施、服装和用品。严格依照《陕西省建设工程安全生产管理条例》和国家各项安全生产法律、法规规定组织生产，对违反各项规定和操作规程造成的所有后果均由乙方负责，并承担由此给甲方造成的经济损失。

　　2、文明施工：乙方在施工中应严格按照建筑施工各项安全文明措施实施，乙方现场施工人员的所有劳保用品、服装均由乙方自购、自用，并无条件满足需要，达到甲方和监理单位的验收。积极落实甲方和监理单位制定的各项安全文明施工措施，对不认真履行的，甲方有权进行批评、罚款、直至清退出场。乙方人员无论什么情况都不得在甲方工地、办公场所，市政府部门及社会聚众闹事。

　　第七条、工程验收

　　进场材料需总承包、监理、甲方及质检部门检验合格后方可进场施工，施工完成验收按《建筑工程质量验收统一标准》(GB50300-20xx)和合同规定验收。

　　第八条、违约责任

　　8.1如乙方未能按甲方要求时间完成合同工程，则由乙方向甲方按每延期一天支付该工程价款的1%作为违约金。甲方有权据此提出解除合同并由乙方承担由此产生的一切损失。

　　8.2工程质量标准或检测不符合要求的，则甲方有权责令乙方在3日内整改，因整改造成的工程延期，乙方应向甲方按每延期一天支付该工程价款的5%作为违约金。

　　8.3因乙方原因终止合同时，乙方应向甲方支付合同价款20%的违约金。

　　第九条、付款方式

　　本工程无预付工程款，甲方按乙方进度支付进度款，工程完成30%支付合同价款的10%，完成至60%支付合同价款的30%，工程全部完成支付合同价款的70%，验收合格后支付合同价款的95%，余款5%待工程保修期满后付清，保修期为年。

　　第十条、其他约定

　　10.1本合同的签定地点为西安市。

　　10.2在履行协议过程中发生争议，双方应协商解决，协商不成的，双方当事人由西安市仲裁委员会仲裁，也可向西安市人民法院提起诉讼。

　　10.3本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

　　甲方(盖章)：乙方(盖章)：

　　负责人：电话:

　　年月日年月日

工程施工合同15

　　建设单位： (简称甲方)

　　施工单位： (简称乙方)

　　订立地点：工程名称：工程质量标准：

　　符合国家标准《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-20xx)《地面辐射供暖技术规程》(JGJ142-20xx)《低温热水辐射供暖应用技术规程》(DBJ/t01-49-20xx)《民用建筑设计标准》(DBJ01-602-97)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-20xx)《新建集中供暖住宅分户热计量设计技术规程》(DBJ101-605-20xx)《冷热水用耐热聚乙烯(PE-RT)管道系统》(CJ/T175-20xx)或《冷热水用聚丁(PB)管道系统(GB/T197473.2-20xx)》等其它相关的国家规范及标准。

　　三、施工范围及材料要求：

　　一、施工范围：乙方施工范围为：含分水器在内的地暖结构部分，分水器之后的连接管道以及混凝土填充不包括在本合同内。

　　二、施工方案：一层和顶层采用20㎜厚的苯板和铝箔反射膜，卡钉固定加热管，中间几层采用3㎜地暖复合膜，采用钢丝网和绑丝固定加热管。乙方负责编制施工方案，经甲方批准后按照施工方案和施工图纸的要求进行施工。

　　三、施工材料要求及材料供应：

　　(1)管道井内立管采用镀锌钢管，要求管材压力等级为1.0MPa;辐射于垫层中的暗装地热盘管采用PE-RT管，暗设于垫层中的入户采暖管管道采用PP-R热水管。

　　(2)加热管固定点的间距，直埋管段不大于700mm,弯曲管段不大于350mm.在90℃拐弯处，设3个固定卡子。距墙均为100mm(特别注明除外)，塑料管安装好以后以0.6MPa压力试压，1h内压力下降不大于0.05MPa，然后降压至工作压力的1.15倍，稳压2h,压力下降不大于0.03MPa,同时各连接处不渗、不漏为合格;钢管试压应在0.6MPa的压力下10min内压力下降不大于0.2MPa,降至工作压力后检查，不渗不漏为合格。

　　(3)试压合格后再立即回填C15细石砼找平层，砼厚度为50mm,采用人工夯实不可用振捣器，夯实后地坪表面细拉毛。此时管道保持不低于0.4MPa的压力，回填混凝土时不允许踩压已铺好的环路，填充的混凝土中加入5%的防龟裂添加剂，填充层的保护周期不应低于48h.

　　(4)各房间的门口、房间四种墙角等位置设置伸缩缝，缝中填充宽20mm,高60mm的聚苯板。伸缩缝要连贯，不可间断。管道穿墙应设置套管，当工作管管径DN≤50时，套管比工作管大2号;当工作管管径DN>50时，套管比工作管大1号，环缝用不燃材料填实堵严。穿墙套管的端头与墙面平齐，穿楼板的套管顶面高出地面20mm,底面与天棚抹灰面平齐。

　　(5)分、集水器设在厨房明装，采用成品铜质产品，且管口能与塑料管材严密连接;所有调节阀均应能灵活调节和频繁调节条件下无外漏。

　　(6)系统试压：立、干管与分、集水器连接后，应进行系统试压。试验压力0.6MPa,十分钟内压力下降不大于0.02MPa,降至工作压力后不渗、不漏为合格。

　　四、施工现场管理

　　1、乙方施工人员要严格服从甲方现场管理要求，做到文明施工，安全施工，在施工过程中如果出现工伤事故由乙方负责。

　　2、甲方要派驻现场管理人员负责对乙方施工进行监督管理和协调现场出现的问题，为乙方创造良好的施工条件，同时乙方应该密切配合总包单位，施工现场产生的施工用水用电由乙方自己协调，所产生的费用由乙方自己承担。

　　五、工程造价和结算方式

　　1、合同造价

　　该工程地暖实际铺设面积约为平方米，结算价格为42元/平方米。工程总价约为：元。

　　2、结算方式、

　　乙方施工材料和人员到工地后拨总造价的20%，后续工程按工程实际进度拨款，安装调试完毕后拨付至总价的60%，工程竣工验收并配合总包单位及时提交备案资料后付至合同总价的90%，留10%作为质量保证金，第二个采暖期结束后付清余款。

　　六、施工工期：

　　现场条件具备时，单个楼工期不超过10天，总工期为：20xx年月10日至8月15日，施工单位保在此工期内按时交工验收，并且以不耽误后续土建方施工为原则，如果因为地暖方的施工工期耽误后期土建工程施工每拖延一天工期罚工程总价的1‰，并承担由此造成的一切损失。

　　七、质量保证：

　　乙方对采暖工程的保修期为2个采暖期，质保期内施工单位免费提供设备正常使用情况下的维修及保养服务。在保修期限内发现出现地暖等质量问题施工单位应在接到通知后8小时内到达施工现场进行维修并会同需方工作人员确认问题的原因，在保修期限内如乙方未按照甲方要求维修甲方有权安排其它人员进行维修，所需费用自工程保修金中扣除，扣完为止并由乙方承担由此造成的所有经济损失。

　　八、合同签定后双方要严格执行合同条款，不得违约，如果有一方违约，违约方必须向对方赔偿经济损失或者向平度市人民法院起诉。

　　九、本合同一式肆份，乙方一份，甲方三份。

　　甲方： (签字公章) 乙方： (签字公章)

　　年月日：

【工程施工合同(精选15篇)】相关文章：

工程施工合同08-12

工程施工合同06-10