当前位置：考客网>合同协议>工程合同>工程合同

工程合同

时间：2023-05-12 13:01:06 工程合同我要投稿

精选工程合同模板集锦5篇

　　在人们愈发重视契约的社会中，合同的用途越来越广泛，签订合同也是避免争端的最好方式之一。那么一般合同是怎么起草的呢？以下是小编精心整理的工程合同5篇，希望对大家有所帮助。

精选工程合同模板集锦5篇

工程合同篇1

　　工程承包人：

　　劳务承包人：承包合同

　　建设工程施工劳务承包合同

　　工程承包人：

　　劳务承包人：

　　依照有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于）与工程承包人所在公司(山东宁建建设集团有限公司)已经签订施工总承包合同（以下称为“总包合同”），双方就本工程的劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。

　　一、劳务承包工作对象及提供劳务内容

　　1.1、工程名称：1.2、工程地点：1.3、承包范围：1.4、劳务承包内容：

　　1.5、辅助材料及工具：

　　二、承包工作期限及工作进度

　　三、质量要求

　　工程质量：确保所承担的分项工程合格率100%，优良率95%。确保验收达到优良。每层达不到优良，结算时扣结算总值的10%。由于工程质量不合格造成的返工损失有劳务承包人承担。

　　四、标准规范

　　执行本工程总包合同约定的标准规范，本合同亦适用标准规范如下：

　　4.1、二标五规范及康居标准

　　4.2、省市施工工艺标准及各项规程

　　4.3、质量／安全／环保与职业健康管理体系

　　4.4、发包人、监理管理办法及工地各项规章制度

　　五、工程承包人义务

　　5.1、组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责。负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划、物资需要量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量检测、试验化验的控制、监督、检查和验收。

　　5.2 工程承包人提供工具房间，作为劳务承包人办公及小型工具存放之用。

　　5.3负责工程测量定位、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的'收集整理及交工验收。

　　5.4统筹安排、协调解决非劳务承包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地。

　　5.5按本合同约定，向劳务承包人支付劳动报酬。

　　5.6负责与发包人（即甲方）、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。

　　5.7 负责劳务承包人在现场使用的安全防护用品（如安全帽、安全带等）。

　　5.8 负责提供本合同施工中所使用的材料设备等。

　　六、劳务承包人义务

　　6.1负责组织具有相应资格证书，能够胜任本职工作，并在数量上能满足工程进度要求的员工队伍，全面履行本合同。对本合同劳务承包范围内的工程质量与工程进度向工程承包人负责。

　　6.2负责对所属员工进行安全、质量、操作技能等教育培训交底工作。全面负责承包范围内工作的组织与实施，直至所有义务及工作程序完结。

　　6.3负责向项目部提供在施工现场内所使用的安全防护用品计划，并负责使用、发放和完工后交回。

　　6.4负责在接到图纸（或技术交底）后10天内，向工程承包人提交材料设备周转工具等供应计划，并负责验收（质量、品种、规格、型号、数量）,保管、使用、维护。工程承包人的设备在使用完后负责向工程承包人交回。需要劳务承包人进行装卸的，劳务承包人必须及时执行（费用另行约定）。

　　6.5对经验收的材料与机具应按工程承包人统一规划堆放。

　　6.6按工程承包人标准化工地的要求进行生活区的管理，并负责自身责任区的治安保卫工作。

　　6.7负责对已完工程部分的成品保护工作。

　　6.8接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查，与现场其它单位协调配合，照顾全局。

　　6.9实施爆破作业，在放射、毒害性环境中工作（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，劳务承包人应在施工前10天以书面形式通知工程承包人应承担的安全防护措施费用，以上特殊行业操作人员须持证作业。

　　七、劳务承包人的工作职责

　　7.1、质量

　　对本合同劳务承包范围内的工程质量向工程承包人负责，并按照总包合同的保修时间对工程保修。

　　执行国家和上级部门的法律、法规及公司、分公司、项目部制定的各项规章制度。接受发包人代表及监理的管理，服从工地管理人员的统一调度。听从指挥、搞好协调，积极配合工作，对所下达的整改通知书、停工令等必须无条件执行。严禁与发包人代表及监理发生争执，严禁与管理人员争吵，发现问题及时汇报。

　　根据工程进度及各方面需要，合理调配组织。在施工中严把质量关，建立健全自检交检互检的三检制。验收不合格，不得进行下道工序施工。严格按施工图、规范、安全技术操作规程施工。

　　7.2、安全

　　劳务承包人应遵守工程建设安全生产有关规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于劳务承包人现场管理不善、措施不力违章操作、野蛮施工等

工程合同篇2

　　以下简称甲方)因纠纷一案，委托 (以下简称乙方)的律师代理，经双方协议，订立以下各条，共同遵照履行：

　　一、乙方接受甲方的委托，须严格执行执业规范，忠于法律，忠于事实，勤勉尽责，认真维护甲方的合法权益，并按时出庭或参与其他法律事务服务工作。

　　二、甲方必须向律师如实的反映全部案件情况，提供真实的证据和材料。乙方接受委托后，发现甲方故意隐瞒或捏造事实，弄虚作假，有权终止代理，依约所收代理费用不予退还。

　　三、乙方无故终止履行合同，代理费全部退还甲方;如甲方无故终止履行合同，代理费不予退还，甲方还应按约定补足支付给乙方的代理费用。

　　四、甲方委托乙方的`代理权限：(详见授权委托书)。

　　五、根据双方协商，其代理费为包干制：按甲方最终收回金额的10%支付代理费(其包干费包括代理费、诉讼费、差旅费、出差补贴、交通费、翻译费、资料费、复印费、通讯费、食宿费、鉴定费等一切必要费用)。如甲方诉讼失败，最终代理费为贰仟元(其诉讼费由甲方承担)。

　　甲方按如下标准向乙方缴纳代理费：

　　1、合同签订后____日内预先支付代理费壹万元。

　　2、甲方代付法律诉讼费。

　　3、待本案终结，甲方收回确定款项后支付剩余代理费。甲方不按本条约定支付代理费用时，乙方有权随时终止本合同。

　　六、本合同有效期限：自本合同签订之日起至本案本审终结时止(结案方式包括判决、调解、案外和解、撤销诉讼)。

　　七、因履行本协议发生争议时，任何一方可提请仲裁委员会仲裁。

　　八、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，均具有同等法律效力。

　　九、本合同自双方签字或盖章签订之日起生效，如一方要求变更合同条款，需再行协议。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　________年____月____日

工程合同篇3

　　甲方：******项目部

　　乙方：*****

　　经甲乙双方协商，甲方将****栋外装饰工程施工任务委托乙方施工，为了明确甲乙双方的责任、权利和义务，本着密切配合，互相合作，分工负责的原则，根据国家经济合同条例结合本工程的具体实际情况，经甲乙双方协商一致，同意订立如下合同条款，甲乙双方共同遵照执行。

　　第一条：工程概况

　　一、工程名称：*****

　　二、工程地点：*****花园东侧

　　第二条：任务范围及承包方式

　　1、任务范围：5栋外墙面、线条抹灰贴面砖，外墙面以外或门窗以外的梁板天花抹灰，瓦屋面工程。

　　2、承包方式：乙方按施工图纸的要求包工、包工程质量优良、包工程进度、包安全。

　　第三条：工期

　　20xx年11月3开工，20xx年1月15日竣工。

　　第四条：工程结算及付款

　　一、工程结算

　　1、外墙面贴面砖，工作内容包括；材料运输、钉挂钢丝网、清理基层、基层扫毛或刷水泥浆、装模用管洞凿宽堵塞、定点放线、筛砂、砂浆搅拌、基层抹砂浆、贴面砖、擦缝或勾缝，墙洞或管洞边修补贴砖、砖面清洁（用水或盐酸冲洗）、铺设操作脚手板吊料平台铺板等全部工作内容，按实际粘贴面积（包括线条展开面积）以平方米计算，综合单价为每平方米贰拾肆元伍角。其中：抹底灰为每平方米单价柒元。

　　2、外墙面以外或门窗以外的阳台、空调板、飘板非贴面砖的梁、板、天花等抹灰工程，工作内容包括：材料运输、砂浆搅拌、筛砂、基层扫毛或刷水泥浆、定点放线、抹砂浆、表面压光等全部工作内容，按实际完成面积以平方米计算，综合单价为每平方米伍元。

　　3、瓦屋面工程：工作内容包括：材料运输、砼及砂浆搅拌、基层清理、抹水泥砂浆防水保护层、铺钢丝网、细石砼层浇捣、铺挂屋面瓦、脊瓦、擦缝、瓦清洁等工作内容，按投影面积以平方米计算，综合单价为每平方米贰拾捌元。

　　4、架空层墙面勾缝按每平方米单价壹元计算。

　　5、时工按甲方签证为准，每工日单价肆拾元。

　　二、付款办法

　　1、乙方进入施工现场后，按进场人数到甲方处领取饭卡，用餐时进行登记，甲方在下月支付给乙方的工程进度款中扣回。

　　2、甲方每月按乙方上月完成合格工程量的60%计付给乙方工程进度款，余款40%在乙方全部完成合同任务后一个月内付清。

　　3、乙方发放给工人的工资要造表报甲方，并要公示三天，保证工人工资按数发到工人手中。

　　第五条：甲乙双方责任

　　一、甲方的责任

　　1、负责技术指导和监督工作。

　　2、负责乙方员工的住房及生活水电。

　　3、提供统一饭堂供乙方员工就餐。

　　4、负责供应乙方施工用的工程材料及砂桨搅拌机、斗车。

　　二、乙方的责任

　　1、乙方必须严格按施工图纸和验收规范组织施工，在正式开工前，乙方先做样板，以后按样板标准检验，确保工程质量符合设计要求和验收规范标准。由于乙方施工质量不合格造成的经济损失（包括赔偿甲方材料费）均由乙方负责。

　　2、自备施工所需的卷尺、铁铲、切割机（含锯片）等工具、用具、用品。

　　3、乙方要充分利用材料，落地砂浆要及时回收使用，材料不能乱丢乱放，做到不乱用、不浪费，若经发现浪费将处予材料原价的二倍罚款。4、负责现场清理、完工后的全部剩余材料要搬运到甲方指定的地点堆码整齐。做到文明施工、工完场清，否则，甲方安排杂工清理，其费用由乙方负责。

　　5、乙方人员在施工期间，必须遵守安全施工操作规程和安全施工管理的规章制度。否则，由此造成的一切安全工伤事故责任和经济责任均由乙方负责。

　　6、乙方施工人员的一切劳保福利（安全帽除外）、劳动保险费用由乙方负责。意外保险费由甲方统一代理缴纳。

　　7、必须按规定填报安全技术资料，每欠一张罚款10元。

　　8、乙方员工必须遵守国家及当地政府的法律、法规和甲方的`现场管理制度。服从甲方管理人员的指挥和合理安排。如触犯法律的移交公安、司法机关处理。

　　9、在施工现场，必须按规定着戴劳保用品，如有违者，每人次罚款100元。

　　10、严禁在工地打架闹事，如有违反者必须赔偿受害者的经济损失、并罚乙方1000元，并令当事者立即退场，触犯法律者送公安机关处理。

　　11、不得在施工现场随地大小便，如有违者，每人次罚款100元。

　　12、乙方员工不得在施工现场内开小灶，生活用品自理。

　　13、施工期间，领班班长必须在施工现场进行现场施工管理。

　　第六条：其它

　　1、乙方必须听从甲方管理人员的指挥，否则甲方有权令乙方停工，一切责任由乙方负责。

　　2、乙方必须保证完成甲方安排的施工进度计划，保证进场施工人员不少于80人开工，否则甲方有权另行安排乙方合同内的任务，由此造成的一切责任由乙方负责。

　　3、乙方必须保证施工质量，若施工质量不合格，甲方有权令乙方停工退场，并不结算已完工程量。

　　4、乙方从签订合同之日起，试用期为一个月，如有下列情况之一者，甲方有权令乙方必须无条件自动停工退场。

　　（1）乙方人员不服从甲方管理人员的指挥。

　　（2）工程施工进度不能满足甲方施工进度计划要求。

　　（3）浪费工程材料。

　　（4）工程施工质量达不到检验合格标准。

　　5、本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

　　6、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

　　本合同自双方签字盖章后生效，该工程结算付清款项后自然失效。

　　甲方代表：乙方代表：

　　签约时间：年月日

　　发包方：（以下简称甲方）

　　住址：

　　法定代表人：

　　承包方：（以下简称乙方）

　　住址：

　　法定代表人：

工程合同篇4

　　发包方（下称甲方）：成都松立建材有限责任公司承包方（下称乙方）：

　　根据《中华人民共和国建筑法》以及其他相关法律法规规定，本着公平、公正、公开的原则，经甲乙双方协商，具体事宜如下：

　　第一条、工程项目概况

　　1、工程名称：成都松立建材有限责任公司厂区混凝土地面工程

　　2、工程地址：大邑县沙渠工业园

　　3、承包方式：乙方包工、包辅料。甲方供商品混凝土及4mm的钢筋。

　　4、工程范围与内容：

　　（1）甲方负责混凝土地面的基层处理工作：碾压、机械找平、（乙方配合找平）。

　　（2）乙方方负责C30混凝土地面施工：定位放线、支侧模、混凝土摊铺、振捣、提浆、磨光、割缝等相关混凝土地面所有工序的施工。

　　（3）使用所有机械设备及辅助材料均由乙方自带。

　　（4）混凝土地面质量标准：国家混凝土标准地面施工。

　　（5）乙方严格按照国家混凝土标准地面施工施工。

　　第二条、工程量及工期

　　1、暂定工程量：混凝土地面平方米。

　　2、工期：20xx年2月15日开工，20xx年2月28日竣工。日历工期14天，如遇雨天及不可抗力等因素影响工期顺延。

　　3、甲方负责提供施工图纸。

　　第三条、工程质量标准

　　乙方按照国家现行规范施工，达到混凝土地面验收合格标准。

　　第四条、合同价款

　　1、合同价款计算：每平方米16.00元，合同总价约：xx元

　　2、工程量按实际结算。

　　第五条、工程款支付

　　乙方进场施工三内支付工程总价的'30%；当完成地面混凝土工程量的50%支付工程总价的30%；工程竣工后的七日内支付工程余款及工程总价的40%。

　　第六条、双方职责

　　1、甲方职责

　　（1）甲方派驻现场施工管理人员，负责处理、协调、执行甲方对于工程质量、安全生产、工程进度、文明施工的监督、检查、控制与管理，行使奖罚，具有工程质量、安全生产、文明施工的决定权与否决权。乙方必须服从甲方有关安全、质量、进度、文明施工规章制度和管理办法要求。确保无安全、质量事故发生，否则一切经济责任后果由乙方负责。

　　（2）甲方提供电源二级箱以上电源，按时提供施工工作面给乙方使用。

　　（3）负责协调配合管理施工现场。

　　（4）甲方提供施工用水、电源连接点。乙方工作人员用水、用电乙方负责。

　　（5）工程竣工未交付甲方之前，乙方负责已完工程的保护。

　　2、乙方职责

　　（1）乙方派驻现场施工管理人员。乙方必须服从甲方指定人员管理，按照甲方管理制度施工。

　　（2）施工现场内做到工完场料清。

　　第七条、安全施工

　　乙方应遵守建设工程安全生产有关规定，严格按照安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施、消除事故隐患，由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方自行承担。

　　第八条、关于工期延误

　　以下原因造成工期延误，经过甲方确认，工期相应顺延。

　　（1）甲方未按约定日期提供施工场面、甲供材料及相关开工条件。

　　（2）不可抗力：自然灾害等。

　　第十条、违约

　　合同双方任何一方不履行合同义务或不按照合同约定履行义务的其他情况，均属违约。由违约方承担违约责任，赔偿另一方因其违约造成的损失，并支付合同价款的10%作为违约金。

　　第十一条、合同争议解决方式

　　本合同履行过程中所发生的争议及本合同未尽事宜，由甲乙双方协调解决。

　　第十二条、合同生效与终止

　　1、本合同经甲乙双方法人代表或其委托代理人签字加盖公章后生效。

　　2、本工程按照甲乙双方按照合同约定，甲方付清全部工程款之日，此合同自动终止。

　　第十三条、合同份数

　　本合同一式三份，甲乙双方各执一份，备案一份，具有同等法律效力。如有本合同未尽事宜处，甲乙双方共同协商签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分，与本合同发生冲突部分以补充协议为准。

　　发包方（签章）承包方（签章）

　　合同签订时间：

工程合同篇5

　　一、建设工程施工合同风险防范与控制

　　任何一个企业从设立、存续、发展一直到解散，风险无处不在。风险中的法律风险也是如此伴随着企业存续的每个阶段。

　　然而，我们在向企业提供诉讼、仲裁法律服务时，深深地感受到绝大多数企业很少在防范法律风险上下功夫，通常将律师、法律顾问当成消防员（代理打官司），要求他们完成“灭火”工作；而对于企业设立、合同签订、变更、履行以及解除、投融资、购并、员工聘用、解聘以及商业秘密保护等重要经营环节，不能主动邀请律师提前介入，结果出现这里刚“灭完火”，那边又“着了火”。如此一来，企业把精力不是放在经营和健康发展上，而是放在疲于应对各类诉讼、仲裁案件上。

　　建筑施工企业的法律风险主要来源于项目经理部，项目经理部是施工企业最基本的生产经营单位；项目经理部的法律风险常常体现在建设工程施工合同，材料、设备采购合同的签订、履行以及劳动用工、劳务分包等各个方面。而贯穿在项目经理部承包经营活动始终的建筑工程承发包双方的权利义务关系，则主要是通过建设工程施工合同来确定的。由于建筑市场实行的是先定价后成交的期货交易，其远期交割的特性决定了建筑行业的高风险性。因此，尽可能有效地防范和控制建设工程施工合同的法律风险是每个施工企业应该十分重视的问题。本部分包括三个问题：

　　（一）建设工程施工合同风险的主要表现形式

　　（二）建设工程合同风险的分析和对策

　　（三）建设工程施工合同风险防范的措施

　　（一）建设工程施工合同风险的主要表现形式

　　建设工程施工合同风险的客观存在是由合同特殊性、合同履行的不稳定性、长期性、多样性、复杂性以及建筑工程的特点而决定的。常见的建设工程合同风险分为三类：发包人（业主）资信的风险，外界环境的风险，工程本身涉及工程技术、工程承包价在履行中是赢利还是亏损、索赔和保险等方面的风险。

　　1．发包人（业主）的资信风险：主要是指发包人能否按照合同约定履行自己的义务，包括发包人项目手续的合法性、业主能否按照合同约定支付工程进度款、工程结算款，发包人是否是项目的真正业主以及发包人既往履约情况等等。

　　2．外界环境的风险：实际是建设工程合同的客观风险，包括天灾人祸以及市场波动、国家政策和法律的变化等。如钢材、商品混凝土、沥青等主要材料的市场价格变动；政府、国家政策和法律发生变化等影响项目顺利实施。这些风险是法律法规、合同条件以及国际惯例规定，其风险责任是合同双方无法回避的，例如FIDIC条款规定工程变更在15%的合同金额的，承包商得不到补偿。索赔事件发生后的28天内，承包商须提出索赔意向通知等，因此，这类风险可归类为工程变更风险、市场价格风险、时效风险等。

　　最高人民法院《关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》对承包人

　　行使工程款优先权设置了一定限制的条件：（1）消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后，承包人就该商品房享有的工程价款优先受偿权不得对抗买受人；（2）建筑工程价款包括承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬、材料款等实际支出的费用，不包括承包人因发包人违约所造成的损失；（3）建设工程承包人行使优先权的期限为六个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算。

　　3．工程技术、经济索赔等方面的风险：

　　主要源于建设工程施工合同履行中有关工程本身而产生的风险，如工程技术变更引发的工程量的变化，业主违约导致的经济索赔等。上述风险，业主常常会利用其有利的竞争地位和起草合同的便利条件，在合同中把相当一部分风险转嫁给承包人。主要表现有：合同存在单方面的约束性，不平衡的责权利条款，合同内缺少和有不完善的转移风险的担保、索赔、保险等条款，缺少因第三方造成工期延误或经济损失的赔偿条款，缺少对发包人驻工地代表或监理工程师工作效率低或发出错误指令的制约条款等。

　　（二）建设工程合同风险的分析和对策

　　从建设施工合同形成、履行过程来分，建设工程合同风险分为三个方面：（1）参与投标取得合同资格；（2）通过合同谈判进行正式签约；

　　（3）合同履行中的风险。作为承包人，要充分利用有利于自己的'因素，请教法律专业人士，力求使双方责权利关系平衡，没有苛刻的单方面约束性条件。

　　1．参与投标取得合同阶段

　　施工企业在投标前要深入了解发包人（业主）的资金信用、经营作风和签订合同应当具备的相应条件。了解的主要内容应包括有关设计的施工图，是否有计划部门立项文件、土地、规划、建设许可手续，应拆迁是否已到位，“三通一平”工作是否已到位等。从侧面调查了解业主资信情况，特别是该工程的资金到位率，如果是房地产开发单位最好应充分了解其以往工程招标签订的合同条款。在投标过程中，对招标人的招标文件进行深入研究和全面分析，正确理解招标文件，具体地逐条地确定合同责任，吃透业主意图和要求，全面分析投标人须知，详细勘察施工现场实地，仔细研究审查图纸，认真复核工程量，分析合同条款，并与项目经理部认真确定各个子项的单价和各项技术措施费用并制定投标策略，以减少合同签订后的风险。

　　有时业主会在未发中标通知书之前，提供条件苛刻的非示范文本合同草案，要求施工企业无条件全部接受，其合同条款往往把相当一部分风险转嫁给施工单位、缺乏对业主的权利限制性条款和对承包商保护性条款。由于此时施工企业所处的境地十分被动，因此要尽可能地了解各方面的可靠信息，坚持原则，运用政策法规尽可能修改完善，规避风险。

　　2．合同谈判及签约阶段

　　在取得建设工程合同资格后，施工企业应把主要精力转入到合同谈判签约阶段，其主要工作是对合同文本进行审查，结合工程实际情况进行合同风险分析，并采取相应对策以及最终签订有利的工程承包合同。

　　施工合同谈判前，承包人应明确专门的合同管理机构如经营处，负责施工合同的审阅，根据发包人提出的要求，逐条进行研究，实施监督、管理、控制。在合同实质性谈判阶段，谈判策略和技巧是极为重要的，应选择有合同谈判能力和有经验的人为主进行合同谈判。

　　通过合同谈判，使合同能体现双方的责权利关系平衡，尽量避免业主单方面苛刻的约束条件，并相应提出对业主的约束条件。虽然合同法赋予合同双方平等的法律地位和权力，但在实际的经济活动中，绝对的平等是不存在的。权利还要靠自己去争取，如有可能，应争取合同文本的拟稿权。

　　对业主提出的合同文本，应对每个条款都作具体的商讨，切不可把自己放在被动的地位。在这个阶段可以要求具有建筑专业知识的律师参与，共同把好签约关。

　　3．合同履行中的风险防范

　　合同签订只是双方合作的开始，合同中约定的双方权利义务以及签约目的的实现，最终要通过合同履行来完成。而合同履行是一个比较漫长的过程，在合同履行过程中，常常会出现合同部分条款的变更、合同解除甚至终止等情况。

　　作为施工企业，如果说在合同签订时是被动的，那么在合同签订后、进场施工将变成主动。作为业主、发包人总是希望承包人能尽快按质按量完成项目施工。因此，这时的施工企业要充分利用自己的优势，对合同履行中涉及权利义务变化的证据要积极搜集，整理和完善索赔、签证资料的工作，力求使自己权利最大化。这也是建设行业的低中标、

【工程合同】相关文章：

工程工程合同04-22