当前位置：考客网>合同协议>工程合同>工程合同

工程合同

时间：2023-05-30 08:46:01 工程合同我要投稿

【必备】工程合同锦集8篇

　　随着法律知识的普及，合同的用途越来越广泛，签订合同能平衡双方当事人的平等地位。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？下面是小编帮大家整理的工程合同8篇，欢迎阅读与收藏。

【必备】工程合同锦集8篇

工程合同篇1

　　甲方（发包人）：

　　乙方（承包人）：

　　依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》的相关规定，结合本工程具体情况，双方本着友好、诚信、自愿的原则，经甲乙双方协商同意，达成如下协议：

　　第一条工程概况

　　1. 工程名称：

　　2. 工程地点：

　　3. 工程内容：

　　4. 开工日期：年月日

　　5. 竣工日期（工程经消防部门验收合格，并出具消防验收合格证的时间）：

　　年月日

　　第二条工程造价、付款方式及合同价款确定

　　1．工程价款：￥元, 大写：元整，其中预算造价万元，追加造价万元，防护涂料万元。

　　2. 付款方式：合同签订后甲方付工程造价的 %作为预付款和材料准备金，每月支付进度完成量的 %，工程完工检测合格后拨付至工程总造价的95%，剩余5%作为质保金，自甲方检验及相关部门验收合格之日起一年后由甲方无息支付给乙方全部或扣除后的剩余部分。

　　3．合同价款确定：

　　乙方按照建审通过的施工详图和现行定额、取费标准及有关的建筑经济规定，结合本工程实际情况，编制工程预算。在报经甲方批准后，作为本工程的合同价款。

　　第三条承包形式

　　第四条图纸

　　甲方负责提供整套图纸套。

　　第五条双方驻工地代表

　　1．甲方驻工地代表：

　　2．乙方驻工地代表：

　　第六条材料设备供应

　　1. 材料设备供应范围：依据预算内容结合图纸要求供应材料及设备。

　　2. 采购要求：按照设计和规范的要求采购工程所需的材料、设备。

　　第七条工程质量及验收标准

　　1. 本工程由甲乙双方及政府消防主管部门以施工图纸、设计说明、设计变更和国家（行业）的相关标准、规范为标准共同验收。

　　2．乙方所进场的各种原材料、设备必须有出厂合格证书，试验、化验报告单，使用说明，检测、检验报告和设备验收标准。甲方或政府消防主管部门可以随机抽检原材料和设备，并有权对其进行化验、检测（化验、检测的费用由乙方承担），不合格的材料、设备不允许进场使用和安装。

　　3. 工程质量必须符合《建设工程施工质量验收统一标准》gb50300-20xx、《火灾自动报警系统施工及验收规范》gb50166-20xx、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》gb50261-20xx、《机械设备安装工程施工及验收规范》gb50231-20xx、《建筑电气工程施工质量验收规范》gb50303-20xx、《室内消火栓给水灭火系统安装工程施工工艺标准》j512-20xx及其他的国家和行业现行的相关标准、规范。

　　第八条进度计划

　　1. 乙方于开工前十日内向甲方提供施工组织及进度计划。

　　2. 甲方应在送达后一周内予以批准或提出修改意见。逾期不批，视为有效。

　　3. 乙方按甲方审批的进度计划进行施工，并且接受甲方及消防部门的检查和监督。

　　第九条工程设计变更

　　1. 施工中甲方要对工程设计进行变更，应提前十天以书面形式向乙方发出变更通知。乙方按照工程师发出的变更通知及有关要求进行工程变更。

　　2. 因变更导致合同价款的增减，按实际发生进行结算，工期相应延长或缩短。工程变更价款作为追加合同价款，按工程款支付方式支付。

　　第十条工程调试

　　1. 甲、乙双方约定的调试内容应与乙方承包的范围一致。

　　2. 乙方准备调试记录，甲方根据乙方要求为调试提供必要条件。调试合格，甲方工程师在调试记录上签字。

　　3. 乙方工程调试周期为个工作日，在调试工作开始前，各相关配合工种应竣工。

　　第十一条工程质量等级

　　达到国家或消防专业质量检验评定部门的验收标准及合格条件。

　　第十二条安全施工

　　1. 乙方按有关规定，采取严格的安全防护措施（包括乙方自身的防火、防盗、人身、设备等），乙方在施工过程中，违反有关安全操作规程或消防条例等乙方原因导致发生的质量事故、安全事故或火灾事故，乙方应承担全部责任及由此造成的一切损失。非乙方责任造成的伤亡事故，由责任方承担有关费用及相关责任。对事故责任存在争议时，应按政府有关部门的认定处理。

　　2．乙方在遵守现行有关的国家和地方有关规范要求的同时，还必须执行甲方的相关要求。

　　第十三条工期延误

　　因乙方原因导致的竣工日期推迟，乙方除应按甲方要求抢工并承担因抢工费用外，还应承担因此而致甲方的一切损失，但对以下原因造成竣工日期推迟的延误，经甲方确认，工期可以顺延：

　　1. 工程量变化和设计变更；

　　2. 不可抗力；

　　3. 非乙方原因及其它工种配合不当造成工期延误；

　　4. 甲方未能按合同规定提供图纸及形式条件；

　　5. 甲方未能按约定日期支付预付款及进度款，致使施工不能正常进行。

　　工期提前：无。

　　第十四条工程停建或缓建

　　1. 由于政策变化、不可抗力以及甲乙双方之外的原因导致工程停建或缓建，致使合同不能继续履行，乙方应妥善处理好已经完成的工程并组织人员安全撤出施工现场。

　　2. 本合同任何一方由于台风、地震、罢工和双方认可的不可抗力事故而影响本合同执行时，则延迟合同义务的期限应相当于事故所影响的时间。如因不可抗力事由导致本合同不能履行或部分不能履行，则可相应免除合同相对方全部或部分合同所列义务，但当事方应在不可抗力事由发生后10日内书面告知相对方，并提交有关部门证明的文件。

　　第十五条隐蔽工程和中间验收

　　1. 验收部位：隐蔽工程、中间验收项目由双方商定。

　　2. 验收方法：上述部位具备验收条件并经乙方自检合格后书面通知甲方参加验收。验收合格甲方应在记录上签字，乙方可继续施工；验收不合格，乙方应修改并重新验收，乙方应承担以上费用，工期不顺延。工程质量符合规范要求，验收48小时后，甲方不在验收记录上签字或在接到乙方通知后的48小时内甲方不参加验收可视为甲方已经批准，乙方可继续施工。

　　第十六条竣工验收

　　1. 乙方提交竣工资料和验收报告的时间：

　　2. 乙方提交竣工图的时间和份数：验收后七日内提供贰套竣工图纸和资料。

　　第十七条质量保修

　　1．本工程免费质量保修期限为_________年，终身维护保养。

　　2．乙方在接到甲方维修通知后4小时内到达现场并及时处理。

　　3．在免费保修期内，乙方应有专人负责该项目的保修工作，定期与甲方沟通达到2次/月，以书面记录材料为准。同时，必须保证通讯畅通，令甲方能够随时同乙方取得联系。如乙方更换保修人员或联系电话，应及时通知甲方。若因乙方通讯不畅或故意不接，拖延推诿，甲方将视为乙方放弃保修责任，有权自行解决，由乙方承担所有费用并加收10%的劳务费。

　　乙方联系电话：_________ 乙方联系人：_________

　　4．质保金使用及返还

　　4．1质量保修金在规定的质保期满后，如无任何质量问题，甲方一次性无息付给乙方。

　　4．2在免费质量保修期内，出现质量问题，乙方接到甲方维修通知后，未能在第二条规定时间内进行维修，则视为授权甲方组织维修，并由乙方承担所有费用和质量责任，同时甲方加收维修费用10%的劳务费。上述费用在乙方质保金中直接扣除后，乙方负责补足质保金。质保金不足以支付的，由乙方另行支付。

　　4．3在免费质量保修期内，出现质量问题，由于乙方原因，甲方无法同乙方取得联系，按照上一款执行。

　　4．4出现质量问题后，甲方是否与乙方指定的联系人取得联系及联系时间以甲方联系记录为准，维修项目及费用以甲方、实际施工方双方签字的.发票为准。

　　4．5乙方维修人员到达现场后，必须按照甲方规定的时间、材料、工艺进行维修，对同一问题重复维修两次以上者（含两次），甲方有权视乙方为责任心不强，技术不过关而自行解决，费用由质保金中扣除。

　　4．6免费保修期结束后，乙方维修只收取材料成本费，不收取工时费等其他任何费用；

　　第十八条双方的权利和义务

　　1．甲方负责协调解决乙方的施工场地，并为乙方协调施工用水、用电，由乙方承担费用。

　　2. 负责协调处理乙方同其他施工单位之间的施工配合。

　　3. 对乙方进入工地现场的施工人员进行甲方工地有关制度的培训。

　　4．乙方在合同签订前向甲方提供企业资质证书、营业执照副本、法人代码证等相关资质证明。

　　5．乙方必须向甲方提施工组织设计、质保服务措施等相关文件和资料，不得以任何理由隐瞒。

　　6. 乙方应按规定向甲方提供全部工程进度计划及相应进度统计报表。

　　7. 乙方应保证施工现场清洁，符合甲方施工现场管理制度的有关规定。

　　8．乙方负责消防工程的施工、安装、竣工验收、质保服务及提交消防验收报告等工作。

　　9．乙方必须按照经甲方书面确认或甲方提供的施工图纸和甲方确认的安装方案、方法进行施工、安装，不得擅自改动如有变更以书面的变更通知单为准。

　　10．乙方提出的变更必须经甲方书面确认后，方可组织施工，否则后果自负，如给甲方造成经济损失的乙方应予以赔偿。

　　11．乙方必须遵守防火设计、施工和验收规范以及行业标准进行施工，发现违规和缺陷要主动及时向甲方报告。

　　12．乙方对消防电气线路、消防给水管道等隐蔽工程都要进行过程检验和最终检验，并且要结合施工、安装、调试、验收等重大程序分阶段做好质量记录。消防工程安装施工完毕但未通过消防验收之前，乙方应对整个消防系统负责。消防验收合格后，乙方必须主动向甲方供有关消防设施安装调试记录、开通报告、隐蔽工程记录和消防工程使用手册等文件资料，切实履行交接手续并主动做好工程的后期维护保养工作。

　　13．工程竣工验收合格后未移交甲方前，乙方应负责工程未交付前的成品保护工作，并应妥善保护甲方提供的设备，造成损坏的由乙方负责赔偿。

　　第十九条违约责任、索赔

　　1．甲方无正当理由未按合同约定付款，收到乙方的书面催告通知后在十日内仍未支付的，应从催告期满之日起，向乙方支付应付款项的2‰的违约金。

　　2．工程未通过验收前，甲方擅自使用造成损坏的，由甲方承担相应责任，工程本身质量原因造成的除外。

　　3．工程如未按合同约定时间竣工，每延误一天，乙方必须向甲方支付本工程总造价的5‰的违约金。

　　4．由于乙方提供的材料、设备的质量原因、乙方施工质量等原因，导致本工程在使用期间出现的质量事故、安全事故或火灾事等，乙方承担由此造成的一切损失。

　　5．工程未达到合同规定的质量验收标准或未通过政府消防主管部门的验收，乙方承担由此给甲方造成的一切损失，同时乙方必须在甲方指定的期限内无偿返工直至通过消防验收。

　　6．乙方在工程竣工后七日内将竣工资料及其他与工程有关的资料交付甲方，否则每延误一天，必须向甲方支付工程总造价2‰的违约金。

　　第二十条争议的解决

　　本合同发生争议，双方协商解决；协商不成，可向工程所在地人民法院起诉。

　　第二十一条合同的生效及终止

　　1、合同自双方签章之日起生效。

　　2、除质量保证条款及争议解决条款外，甲乙双方履行合同的全部义务，竣工结算价款支付完毕，乙方向甲方交付竣工工程并验收达到约定标准后，本合同即告终止。

　　3、合同的权利义务终止后，甲、乙双方应当遵循诚实信用的原则，履行通知、协助、保密等义务。

　　第二十二条其他约定

　　1．本合同正本两份，双方各执一份；副本四份，甲方执三份，乙方执一份。

　　2．本合同未尽事宜，双方可签订补充协议。合同附件及相关说明，均为本合同的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

　　甲方：乙方：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　电话：电话：

　　传真：传真：

　　开户行：开户行：

　　帐号：帐号：

　　税号：税号：

　　邮政编码：邮政编码：

工程合同篇2

　　发包方：（以下简称甲方）

　　承包方：（以下简称乙方）

　　根据贵州电网公司批复的贵阳供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：

　　一、工程内容及承包方式

　　1、工程内容：

　　2、工程安装费万元（具体明细见附表）：

　　具体金额为：子项中标价×设计方案的工程量

　　3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。

　　4、工程工期：从年月日至年月日。

　　二、工程价款的支付方式

　　5、工程价款的支付方式：

　　5.1、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工程安装费的20%

　　5.2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的'全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年)，甲方支付乙方工程安装费的75%。

　　5.3、保修条款：本工程保修期为一年（保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算），保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。

　　5.4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。

　　三、工程管理

　　6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电网公司、贵州电网公司下发的（1999）191号文《关于农村电网建设与改造技术原则》、《贵州省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、《贵州省农村电网建设与改造的基本技术要求》，及贵阳供电局下发的《10kv配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。

　　7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。

　　8、工程开工前，甲、乙双方必须签订安全协议，并按协议内容履行各自的安全责任。

　　9、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工三措，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。

　　10、工程质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方负责，返工造成逾期交付的，每延误一天，乙方按合同总价的0.5%偿还违约金，并累计计算。工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的，乙方将不能进入诚信备案企业名单。

　　11、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理。

　　12、乙方不得将工程转包，一经发现，立即停止施工，并承担一切经济损失和法律责任。

　　四、设备、材料供应与清理

　　13、工程所需主材需经甲方审定。乙方必须指定专人凭各分（县）局签单到指定的地点领取主材。

　　14、乙方在施工完成后应将甲方委托进行的改造工程中不再使用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。

　　15、乙方应将拆除的旧设备和材料及时归还至甲方库房，办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号，甲方确认后签字。甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据。

　　五、违约责任

　　16、乙方不得擅自购买主材，经发现，甲方有权：

　　①责令乙方立即停止施工，

　　②不付乙方工程款，

　　③要求乙方承担一切经济损失和法律责任。

　　17、若拆除设备和材料未归还甲方，甲方将从保证金中扣减，若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用，差额部分从施工费中扣减。

　　18、发生施工质量问题，乙方除负责保修外，还要赔偿甲方的经济损失。

　　19、甲方不按合同约定支付工程款，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。

　　六、争议及其它

　　20、争议解决的方式：合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决，协商不成的，任何一方均可向人民法院起诉。

　　21、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份，本合同自双方签章之日起生效。

　　22、未尽事宜，双方另行协商。

　　23、附则：

　　甲方（签章）：乙方（签章）：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人（签名）：委托代理人（签名）：

　　年月日年月日

工程合同篇3

　　多项选择题

　　1、法律关系的三个要素是( )

　　A、目的

　　B、主体

　　C、客体

　　D、内容

　　2、下列合同属于从合同( )

　　A、分包合同

　　B、监理合同

　　C、借款合同

　　D、担保合同

　　3、合法代理的条件( )

　　A、事先取得委托书

　　B、经过公证或鉴证

　　C、以委托人的名义

　　D、在委托范围内

　　4、当事人订立合同的程序是( )的阶段

　　A、要约引诱

　　B、要约邀请

　　C、要约

　　D、承诺

　　5、合同是平等主体的( )之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议

　　A、自然人

　　B、法人

　　C、其他组织

　　D、国家机关

　　6、当事人对合同的格式条款的理解发生争议时( )

　　A、应按通常的理解予以解释

　　B、有两种以上解释的，应作出不利于提供格式条款的一方的解释

　　C、有两种以上解释的，应作出有利于提供格式条款的一方的解释

　　D、在格式条款与非格式条款不一致时，应采用非格式条款

　　7、按照《合同法》的规定，下列( )等内容属于各类合同一般应包括的条款

　　A、数量和质量的约定

　　B、合同担保方式

　　C、合同价款和支付方法

　　D、解决合同争议的方法

　　8、无效合同的确认权属于( )

　　A、合同当事人双方的上级

　　B、监理工程师

　　C、仲裁机构

　　D、人民法院

　　9、建设工程合同是一种( )

　　A、双务合同

　　B、有偿合同

　　C、诺成合同

　　D、要物合同

　　10、合同当事人订立仲裁协议的作用是( )

　　A、市场竞争的需要

　　B、仲裁机构对纠纷进行仲裁的先决条件

　　C、排除了法院对纠纷的管辖

　　D、合同当事人均受仲裁协议的约束

　　11、担保法规定的担保方式有( )

　　A、保证

　　B、定金

　　C、抵押

　　D、留置权

　　12、公路工程施工合同解除的条件有( )

　　A、合同当事人协商一致

　　B、承包人将其工程全部转包

　　C、因不可抗力因素致使合同无法履行

　　D、发包人不按约定支付工程款使合同无法履行

　　13、证明合同的真实性、合法性的.机关是( )

　　A、人民法院

　　B、仲裁机构

　　C、公证机关

　　D、工商行政管理部门

　　14、合同纠纷的处理原则是( )

　　A、诚实信用

　　B、协商为主

　　C、公正、公平

　　D、调解优先

　　15、合同的有效实质要件( )

　　A、主体合格

　　B、合同当事人意思表示真实

　　C、合同内容不违反法律和社会公共利益

　　D、合同标的确定和可能

　　16、公路工程施工合同文件主要包括( )

　　A、合同意向书

　　B、合同协议书与中标通知书

　　C、合同条件与工程量清单

　　D、技术规范与图纸

　　17、中标人按照合同约定或者经招标人同意，可以将中标项目的( )分包给他人完成

　　A、部分非主体工作

　　B、全部非主体工作

　　C、部分非关键性工作

　　D、全部非关键性工作

　　18、依据我国《招投标法》的规定，招标分为( )

　　A、委托招标

　　B、议标

　　C、公开招标

　　D、邀请招标

　　19、属于以下情况之一者，资格预审申请文件无效( )

　　A、未按期送达的资格预审申请文件

　　B、未经法定代表人或其授权的代理人签字

　　C、未加盖投标人印章的资格预审申请文件

　　D、内容虚假的资格预审申请文件

　　20、综合评分法适用于( )

　　A、二级公路

　　B、高速公路

　　C、一级公路

　　D、技术复杂的特大桥梁、特长隧道工程

工程合同篇4

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方委托乙方承担珠海凤凰谷项目的燃气管道工程设计，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

　　第一条、本合同签订依据

　　1、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

　　2、国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

　　3、建设工程批准文件。

　　第二条、设计依据

　　1、甲方给乙方的委托书或设计中标文件

　　2、甲方提交的基础资料

　　3、乙方采用的主要技术标准是：

　　3.1.《城镇燃气设计规范》GB50028-20xx

　　3.2.《城镇燃气输配工程施工及验收规范》GJJ33-20xx

　　3.3.《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97

　　3.4.《工业管路的基本识别色和识别符号》GBJ231-87

　　3.5.《石油化工设备与管道涂料防腐蚀技术规范》SHJ3022-99

　　3.6.《城镇燃气室内工程施工及验收规范》CJJ94-20xx

　　第三条、本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容

　　名称：珠海凤凰谷项目燃气工程设计工程地点为珠海市拱北联安路

　　项目规模：共62户，其中平层44户，复式17户，楼王（三层）1户，为精装修标准交楼设计内容：庭院小区平面图、每栋入户燃气管道平面图和流程图、系统图、大样图、设计说明书、厨房、热水器控制阀前的输气管道工程

　　第四条、甲方向乙方提交的'有关资料、文件及时间

　　1、提供项目电子版建筑水电总平面布置图、各层平面布置图以及建筑立面图，室内装修平面、立面图。

　　2、甲方项目特殊要求资料（厨柜平面图）。

　　第五条、乙方向甲方交付的设计文件、份数、地点及时间

　　1、施工图纸为经过珠海市政府相关部门审查合格的8套完整施工设计图。.

　　2、乙方在甲方按时提交上述文件,设计资料及收到甲方首次支付设计费之日起20 日历天内，交一套施工图纸（白图）给甲方确认，并在甲方确认后 20日历天内出蓝图。

　　3、审图流程及时间：乙方出蓝后，送市防雷所审图（审图需要约2个工作日），再送审图中心（审图需要约5个工作日），完成缴纳审图费后，取得审图合格证书。以上审图工作由乙方代为办理，并保证审核通过。

　　第六条、费用

　　1、设计费为：平层为 75元/户，复式房 150元/户，楼王为225元/户，合计：6075元（大写人民币：陆仟零柒拾伍元整）。

　　2、审核图费用：本项目施工图的送审工作由乙方负责办理，报送审图公司审核费用每户费用为：10元/户，共 62户，合计：620元（大写人民币：陆佰贰拾元整）。

　　3、以上两项设计费及审图费合计为：6695元（大写/人民币）陆仟陆佰玖拾伍元整。

　　4、以上设计费用为含税金价格。

　　第七条、支付方式

　　1、合同生效后七天内，甲方即支付设计总额的10%人民币（￥669.5元），给乙方作为设计预付款；

　　2、经审图公司审核合格后的施工设计图全部交付甲方，甲方于15天内支付设计总额的80%人民币（￥5356.00元）.

　　3、余额10%人民币（￥669.5元），在燃气工程施工安装完成10个工作内付清（无息）。

　　4、以上每笔款支付前，乙方向甲方提供工程所在地税务部门开具的有效等额发票。

　　第八条、双方责任

　　１、甲方责任

　　1.1、甲方按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计。

　　1.2、甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成乙方设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。

　　1.3、在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方未开始设计工作的，不退还甲方已付的定金；已开始设计工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

　　1.4、签订本合同作为乙方设计开工的标志。

　　1.5、甲方要求乙方比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得乙方同意，不得严重背离合理设计周期。

　　1.6、甲方应为乙方派驻现场的工作人员提供工作便利。

　　2、乙方责任

　　2.1、乙方应按国家规定和有关技术规范、标准进行设计，按本合同第五条规定的内容、时间及份数向甲方交付设计文件，并对提交的设计文件的质量负责。

　　2.2、设计合理使用年限为50年。

　　2.3、负责对设计资料进行审查，负责该合同项目的设计联络工作。

　　2.4、乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向甲方支付赔偿金。

　　2.5、由于乙方原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。

　　2.6、合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍返还甲方的合同设计费金额。

工程合同篇5

　　委托方（甲方）：

　　承接方（乙方）：

　　工程项目：甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行商铺二次装修消防工程。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。

　　第一条：工程概况

　　1、商铺名称：

　　2、商铺地址：洪湖市天远时代广场____区__________________；

　　3、商铺实有面积：平方米；

　　4、工程内容：消防图纸的设计，消火栓系统、自动喷淋系统、火灾自动报警系统的安装、调试与检测，消防验收。

　　5、委托方式：包消防图纸设计，包申报，包人工，包材料，包消防验收合格。

　　6、工期：随主体装修工程同步。

　　第二条：工程价款及支付方式

　　1、工程价款：按实有面积，包干单价元/㎡计算，合同包干总价款为元（小写），人民币（大写）。

　　2、支付方式：消防设计前支付 %，待消防工程完工后一次性付清尾款。

　　第三条：双方责任

　　1、甲方责任：

　　（1）配合乙方免费提供施工所需水电；

　　（2）按时支付工程款；

　　（3）配合乙方现场施工工作。

　　2、乙方责任：

　　（1）按照施工图纸及消防施工规范进行施工；

　　（2）乙方应做到安全文明施工，如有违法被罚则与甲方无关，由乙方自负；

　　（3）严格按照合同约定时间完成；

　　第五条：违约责任

　　合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额50%作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的`实际损失超过违约金的，应进行补偿。

　　第六条：争议解决

　　1、本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。

　　2、当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以按照本合同约定向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

　　第七条：合同生效

　　本合同双方签字后生效，本合同一式两份，甲乙双方各执壹份。

　　甲方（公章）：乙方（公章）：

　　代表：代表：

　　日期：日期：

工程合同篇6

　　甲方：___________________（以下简称甲方）

　　乙方：___________________（以下简称乙方）

　　根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将本项目的工程的劳务承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。

　　一、工程名称与地点

　　该工程工程，地点

　　二、工程承包单价与内容

　　经双方协商，该工程面积以后按实结算单价按元/（m2）的承包单价由乙方进行承包，其承包单价包括以下内容：

　　三、合同价款

　　金额（大写）：__ _____元（人民币）

　　￥：___ ____元

　　四、工程质量与安全

　　该工程质量要求达到合格，因此单项承包必须确保合格，如承包单项评定为不合格，由乙方进行返工修理直至合格，其返工的一切经济损失由乙方承担，并从乙方劳务结算中扣回。

　　乙方施工人员必须服从甲方管理人员的安排，必须严格遵守《安全操作规程》，为使工人增强安全意识，带队及班组负责人每天安排工作量，要进行安全交底教育，强调安全操作，带好安全帽，装好安全网系好安全带，做好各项安全防护工作，杜绝安全事故的发生。凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责，甲方不承担任何经济、法律责任。

　　五、文明施工与奖罚

　　乙方进入施工现场人员必须遵守文明施工手册，在自己承包的范围内做到工完料尽场地清，严格把好材料节约关，不准乱锯、乱丢、浪费材料，如发现在分清责任后给予罚款。同时，乙方负责人必须管好自己的队伍，临平以外的人员，进入现场前，办好“暂住证”，严禁有“非典”疑似病人进入施工现场，严格遵守治安管理条例，违者予以罚款，乙方人员必须服从管理人员指挥，遵守工地一切规章制度。将身份证、计划生育证报甲方。未满法定年龄，不得来工地做工。如所

有违反规定者，参照项目部相关规定处罚。

　　六、付款方式与工期：

　　该工程乙方队伍进场后甲方确定的工期控制点，认真组织，精心施工，保证工期目标的实现，如因乙方原因造成工期延误。将根据甲方与业主签订的合同给予处罚。

　　七、双方权力与义务

　　（一）甲方

　　1．甲方有权对乙方进行资格审查，对乙方违反合同条款内容实施处罚，经济赔偿及辞退的权力。

　　2．甲方根据工程要求，安排乙方实施工程承包内容，乙方应无条件遵照执行。

　　3．甲方提供给乙方尽可能方便的施工条件，并按劳务合同约定和业主付款情况支付劳务费。

　　4．甲方对乙方提供来的施工作业人员实行实名制，建立健康状况档案，对有残疾及智力障碍的作业人员一律清退，不得入场施工。

　　（二）乙方

　　1．乙方有权对甲方提出合法要求，主动承担合同内容的全部工作，确保工程质量。

　　2．乙主必须按甲方的.要求进行安全生产、乙方不得擅自违反安全操作规程，对于违反安全操作规程出现的人身伤害及死亡事故，乙方必须承担全部责任，甲方概不负责。

　　3．乙方有权拒绝甲方不符合安全生产要求的指令，并提出自己的见解，供甲方参考。

　　4．乙方不得使用残疾及智力障碍的作业人员，不得瞒报，私自使用。同时乙方应提供人员名单、身份证。

　　5．乙方要管好自己的队伍，不得在工地及之外进行违法犯罪活动，如赌博、卖淫、等。一旦造成的犯罪的后果，甲方概不负责。

　　6．为确保工期，乙方必须按甲方要求，保证工程足够的劳动力，不得消极怠工。

　　八、违约责任与其他

　　1．以上条款双方必须严格遵守，任何一方违反或造成工程停工，必须追究违约方责任。

　　2．如因乙方原因损害公司信誉、现场设备及对工程造成一定经济损失，甲方有权要求乙方赔偿全部损失，并从承包劳务费中扣除。

　　3．属于乙方自备设备，自带工具用具等，乙方必须自己保管，不得因此对甲方提出其他要求，更不得找借口影响开程质量和进度，由此造成的损失由乙方承担。

　　4．本合同一式二份，甲方一份，乙方一份，经双方签字后生效。本协议一式二份，双方各执一份，具有同等法律效益。

　　甲方：______________

　　代表：______________

　　_____年_____月____日

　　乙方：______________

　　代表：______________

　　_____年_____月____日

工程合同篇7

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲乙双方友好协商，甲方同意将学校厕所维修工程承包给乙方，为了能按时保质地完成建筑任务，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程施工事项协商一致，达成如下协议：

　　一、建设项目：维修学校厕所

　　二、建筑地点：XXXX小学(校本部)

　　三、承包方式：甲方采用包工包料包工期的方式承包给乙方。

　　四、工程总造价：6380.00元，(大写)陆仟叁佰捌拾元整。

　　五、完工时间：20xx年5月18日前完工。

　　六、工程要求：

　　1、乙方在施工过程中必须严格按照要求施工，未说明事项，由甲乙双方协商解决。

　　2、所有建筑材料必须符合国家标准，建筑质量必须达到合格以上。

　　七、甲方权利与义务：

　　1、甲方指定专人负责工程质量管理，负责协调甲乙双方的相关工作。

　　2、甲方对乙方的建筑不合质量要求的。甲方有权责成乙方进行更换，对做得不满意的地方进行返工。

　　3、甲方教育好学生严禁靠近或者进入施工现场。

　　八、乙方责任：

　　1、乙方必须贯彻实施好安全施工条例，提高安全责任感，排除安全隐患，施工安全，乙方在施工中出现安全事故由乙方负责，甲方不负任何责任。

　　2、乙方施工期间，要做好安全防范措施，挂好严禁闲人进入施工现场的标志，确保有关人员的人身安全。

　　3、乙方必须有人在学生在校期间看守工地，注意用电安全，严禁学生进入工地。

　　4、施工车辆不准在学生下课期间出入校园。

　　九、其他约定：该工程施工的.水电费及税费由甲方负责，施工中的一切设备由乙方负责。

　　十、付款方式：签订合同后，由甲方预付贰仟元，其余的由乙方自行垫付进行施工，待工程竣工并验收合格后，甲方在两个月内付清全部工程款。

　　十一、未尽事宜，甲乙双方协商解决。

　　本协议一式两份，双方签字生效，甲乙双方各执一份，具有相同的法律效力。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程合同篇8

　　甲方：

　　代表：

　　地址：

　　电话：

　　乙方：

　　代表：

　　地址：

　　电话：

　　兹有甲方将_______防水工程委托承包方乙方施工，为了加强甲乙双方合同，明确责任，保证工程在施工过程中顺利进行，经双方研究决定，特签订本合同。

　　一、合作内容

　　1、_______防水工程以包工包料形式由乙方负责施工。

　　2、工程每平方价格为_______元。

　　二、工程采用材料及质量要求

　　采用_______牌沥青防水卷材，要求厚度为______厘米，控制不低于_______，搭接部分按规范不能小于_______公分。

　　三、付款方式

　　防水工程完工经验收合格后上报工程量隔月付款_______%，经雨季过后无质量问题付_______%，下余_______%作为质量保证金，_______年后无质量问题付清尾款。

　　四、安全施工

　　在工程施工中，甲乙双方都应本着负责态度密切配合，搞好现场施工，安全生产，甲方应保证乙方施工前提要求，乙方在符合施工前提下，按时按质完成工程施工。

　　五、工程面积

　　按甲方确认的实做面积结算，此价格为含税人民币价格。

　　六、保质期

　　本防水工程的保修期为______年；乙方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任；属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起_______天内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理；发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修；质量保修完成后，由甲方组织验收。

　　七、违约责任

　　1、在施工过程中，乙方必须做好做足一切安全措失，如发生任何安全事故均由乙方承担一切责任。

　　2、乙方所提供的产品必须符合合同所规定且必须达到国家规范要求，否则一经发现所造成的损失由乙方承担，甲方可单方面解除合同且不需支付乙方工程款，乙方必须向甲方支付合同总款______%的违约金。

　　3、乙方必须按照合同的品牌及甲方所要求的施工工序及材料厚度严格施工，不得偷工减料。否则，一经发现，甲方可拒付乙方工程款并可单方面解除合同，且乙方必须向甲方支付合同总价款______倍的`违约金。

　　4、合同一经签订，乙方不得单方面解除合同或中途停工，否则必须向甲方支付合同总款______%的违约金。

　　八、争议解决

　　协议有效期内，若双方发生任何争议，应本着相互谅解、互惠互利的原则协商解决。如果协商不成，双方可向______方所在地人民法院诉讼。

　　九、其他

　　1、未尽事宜及双方发生纠纷，双方本着友好互惠态度进行协商补充解决。

　　2、本合同一式______份，自双方签字日起生效，双方各执______份，均具同等法律效力。

　　甲方（签章）：

　　代表人（签字）：