装饰工程合同书

时间:2024-06-25 08:47:17 工程合同 我要投稿

装饰工程合同书

  随着人们法律观念的日益增强,能够利用到合同的场合越来越多,签订合同也是最有效的法律依据之一。那么正式、规范的合同是什么样的呢?下面是小编整理的装饰工程合同书,欢迎大家分享。

装饰工程合同书

  装饰工程合同书 篇1

  上诉人黄某因与被上诉人梁某建筑装修工程合同纠纷一案,不服广东省佛山市顺德区人民法院(20xx)顺法民一初字第01001号民事判决,向本院提起上诉。本院受理后,依法组成合议庭进行了审理,现已审理终结。

  原审判决认定:20xx年2月8日,原、被告签订《协议书》,协议约定被告委托原告对被告自有的碧桂园彩虹一街9号房屋进行承包装修工程,具体内容见工程预(结)算报价表,总工程造价为306406元,按八折结算价为245124.8元。如有增加,另行计算。工程验收后付清工程款,工程保质期为一年。签订协议后,原告进场施工,在施工过程中,根据原告的要求,增加了部分工程项目,故房屋装修工程结算总造价为327209。68元。20xx年6月,原告将装修后房屋交付被告,被告入住房屋并使用。但被告只支付了工程款240209。68元,余款87000元却以工程不合格为由没有支付给原告。

  另查,原告并不具备房屋工程装修资质。

  原审判决认为:由于原告不具备房屋装修工程资质,故原、被告之间的房屋装修工程合同无效,但由于房屋装修工程已完成,被告亦已使用该房屋,其亦当庭表示工程预(结)算报价表中装修项目已装修完毕,故被告应按约支付工程款。由于被告使用房屋,并表示收到工程预(结)算报价表及清楚其内容,故应视为双方已结算,被告应承担支付工程款87000元的责任。原告的诉讼请求有理,予以支持。被告认为原告进行的装修工程不合格,要求索赔的辩称,由于被告没有在本案提起反诉,且被告亦明确表明另案起诉,故对该辩称不作处理,被告可另案起诉。依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第二百八十六条的规定,判决:被告黄某应自本判决生效之日起三日内,支付原告梁某装修工程款87000元。本案受理费3120元,由被告负担。

  上诉人黄某上诉称:

  一、上诉人与被上诉人签订合同并进行不合格装修工程明显存在欺诈的手段;

  二、原审适用关于建设工程合同的规定是错误的,本案应适用承揽合同。承揽合同的'一个重要原则是承揽合同是完成工作的合同,承揽合同必须要求承揽人按照发包人的意思,完成了承揽项目,再进行项目的结算。上诉人在一审庭审中已多次表明被上诉人未完成合同约定的义务,故上诉人依法未将余款付给被上诉人,并非上诉人延付工程款。

  三、本合同纠纷中,被上诉人必须承担瑕疵担保责任。在上诉人入住该房后,发现该房存在超过20处质量问题,被上诉人的行为本身已构成了违约。四、工程款的结算价格存在争议。五、上诉人是香港人,不熟知大陆的有关法律规定,原审在上诉人不知情的情况下,作出不公平的判决。综上,特提出上诉请求:

  1、撤销(20xx)顺法民一初字第01001号民事判决;

  2、驳回被上诉人的诉讼请求;

  3、本案的诉讼费由被上诉人承担。

  被上诉人梁某辩称:原审判决认定事实清楚,适用法律正确,请求二审法院予以维持。

  本院对于原审认定的事实予以确认。

  本院认为:本案的上诉争议焦点系上诉人是否应当向被上诉人支付尚欠的讼争工程款87000元。

  首先,双方当事人系因在履行房屋装饰装修工程合同中引起该纠纷,故该案的案由应定性为建设工程施工合同纠纷。建设工程施工合同系承揽合同中的一种特殊形式合同,所以建设工程施工合同在适用承揽合同的一般规定的同时,在法律法规对建设工程合同有特殊规定的情况下应当优先适用该特别规定。双方当事人于20xx年2月8日签订的《协议书》,因被上诉人不具有房屋装修工程资质,故该协议违反法律及行政法规的强行性规定,应属无效合同,不受法律保护。原审对该合同效力定性正确,本院予以维持。

  其次,关于上诉人是否应当向被上诉人支付尚欠的讼争工程款87000元的问题。上诉人在一审庭审过程中,明确确认了以下事实:其一,讼争工程已经完工,且其已经入住使用;其二,讼争工程总价款为327209。68元,尚有87000元未支付,未支付的原因系讼争工程的质量问题。根据上诉人的自认,该案所涉法律关系中的权利、义务明确,上诉人应当向被上诉人承担其尚欠工程款87000元之支付义务。故上诉人关于其不应支付87000元工程款的上诉请求,缺乏事实和法律依据,本院不予支持。

  至于讼争工程的质量问题,在原审法院行使了充分的释明权的情形下,上诉人明确表示就质量问题,另案解决。原审法院对于讼争工程质量问题没有处理,符合民事诉讼中“不告不理”原则,程序合法,本院予以维持。上诉人在二审诉讼期间提交的《调查取证申请书》是要求法院对讼争房屋工程质量问题进行处理,因原审法院对讼争房屋工程质量问题不作相应审查,故本院不予准许。上诉人可另循其他法律途径进行救济。综上,原审判决认定事实清楚,适用法律正确,依法应予维持。据此,依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第(一)项的规定,判决如下:

  驳回上诉,维持原判。

  二审案件受理费3120元,由上诉人黄某负担。

  本判决为终审判决。

  装饰工程合同书 篇2

  发包人:__________________________

  住所:___________________

  身份证号:_____________

  联系电话:________________________________________

  承包人:__________________________

  营业执照号:______________________________________

  住所:____________________________________________

  法定代表人:_____________

  联系电话:_____________

  施工队负责人:___________

  联系电话:_____________

  甲、乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信原则的基础上,就乙方承包甲方的家庭装饰装修工程的有关事宜,达成如下协议:

  第一条工程概况

  1.工程地点:_______________________________________

  2.户型结构:_______________________________________

  套内面积_____________平方米。

  3.工程承包,采取下列第_____________种方式:

  乙方包工、包全部材料。

  乙方包工、包部分材料,甲方提供其余部分材料。

  4.工程造价

  本合同工程造价暂定为人民币_____________,大写:__________________________。单价明细详见附件一《工程报价单》。工程竣工结算以实际发生的工程量结算。

  5.开工日期:________年____月____日;

  竣工日期:________年____月____日。

  第二条工程图纸和工程变更

  工程图纸由_____________方负责提供,施工前____日工程图纸必须经双方签字确认。施工期间发生的对合同约定的工程内容和工期的任何变更,双方应当协商一致并签字确认,以此作为变更工期和竣工结算的依据。

  第三条甲乙双方的义务

  甲方义务

  1.开工____日前清除影响施工的障碍物,对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等应当采取保护措施。

  2.负责依法办理开工手续和交纳应当由甲方支付的有关费用。

  3.提供原始水电线路图纸及工程地点钥匙,保证工程地点通水通电并确保正常使用。

  4.如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线,负责到有关部门办理相应审批手续。

  5.竣工验收前甲方不得擅自入住。

  乙方义务

  1.全面检查水、电、燃气、管道、楼面、墙面,发现问题应及时通知甲方。

  2.拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。

  3.施工中应妥善保管甲方留存的家具、陈设以及工程成品、设备;在工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。双方另有约定的除外。

  4.施工中未经甲方同意和有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构或设备管线。

  第四条材料设备的.提供

  1.材料、设备应当符合《工程报价单》的要求。

  2.建筑装饰装修材料应当符合国家质量监督检验检疫总局发布的《室内装饰装修有害物质限量标准》。

  3.若一方对对方提供的建筑装饰装修材料有异议需要进行复检的,检测费用由异议方先行垫付;经检测不合格的,则由对方承担。

  第五条工程质量和验收方式

  1.室内环境污染控制应当符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》的标准。

  2.本工程质量应当符合以下标准:

  《建筑装饰装修工程质量验收规范》

  《住宅装饰装修工程施工规范》

  《深圳市家庭装饰装修工程质量验收标准》

  3.工程验收方式由双方约定:________________________________________________________________;

  4.本工程保修范围和保修期限双方可依照有关规定自行约定,保修期限自工程竣工验收合格之日起计算:____________________________________________________。

  第六条工程款支付

  1.工程款支付方式如下:

  2.乙方应在收到甲方的工程款后开具收据;工程款结清后,乙方应开具税务发票。

  第七条违约责任

  1.一方当事人未按约定履行本合同义务给对方造成损失的,应当承担赔偿责任。

  2.甲方未按合同约定时间支付工程款的,每延误一天,应当向乙方支付欠交工程款_____________‰的违约金。

  3.乙方延误工期的,每延误一天,应支付给甲方_____________元违约金。

  4.工程质量和室内空气质量不符合合同约定的,甲方有权要求乙方在合理期限内无偿返工,由此造成的甲方损失和工期延误,由乙方承担赔偿责任。

  5.乙方擅自拆改房屋承重结构或共用管线和设施,由此发生的损失或事故,由乙方承担。

  6.由于乙方原因致使工期延误,经甲方催告,在合理期限内仍不能完工的,甲方有权终止合同。对甲方造成的损失由乙方承担。

  第八条争议解决方式

  本合同项下发生的争议,由当事人双方协商解决;也可以向深圳市消费者委员会申请调解解决。或者迳按下列第_____________种方式解决:

  向深圳仲裁委员会申请仲裁。

  向________人民法院提起诉讼。

  第九条附则

  1.本合同由甲乙双方签字、盖章后生效。

  2.本合同一式_____________份,甲、乙双方各执_____________份。合同附件为本合同的组成部分,具有同等的法律效力。

  第十条其它约定

  甲方:_____________

  委托代理人:_____________

  电话:_____________________

  乙方:___________

  委托代理人:_______________

  电话:___________________

  签订日期:________年____月____日

  签订地点:_______________________________

  附件一:工程报价单

  序号

  项目

  单价

  数量

  合计金额

  工艺做法、用料说明

  材料提供方

  甲方:________________

  签订日期:________年____月____日

  乙方:________________

  签订日期:________年____月____日

  备注:此表为样本供参考使用。

  附件二:隐蔽工程验收单

  验收时间:________年____月____日

  装饰工程合同书 篇3

  号:□□□□□□□□□□

  发包方(以下简称甲方) :

  委托代理人(或甲方代表) :住所地址:

  联系电话:承包方(以下简称乙方) :

  委托代理人(或乙方代表) :联系电话:根据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规,结合本市建筑装饰装修的特点:

  甲、 乙双方在平等、 自愿的基础上协商一致,就乙方承包甲方的建筑、 住宅、 装饰工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:

  第一条 工程概况

  1.1 工程地点:

  1.2 工程承包方式:双方商定采取下列第(1)承包方式。

  (1) 乙方包工、包全部材料、包质量;

  (2) 乙方包工、包部分材料,甲方提供部分材料;;

  1.3 工程期限 20 天开工日期: 竣工日期: 年 年 月 月 日 日

  1.4 合同价款:

  2 本合同工程总造价为(人民币)_ 金额大写:;_元 ;注:

  1、 按照预算报价表上的材料品牌、产地、等级、规格、价格购买材料(若市场缺货,以业主同意的高于同等材料代替)及预算报价的项目照图施工。

  2、 在施工过程中,预算项目可能存在增减或变更,增项以预算单价计增,减项 以原预算单项全减;若原预算无此增项,由乙方提出书面报价,经甲方审核定价,并 以此为结算依据;但无论任何情况下,均不得以任何理由为借口,拒绝或拖延工程进度。

  第二条 工程设计及相关资料

  1、公司装饰设计书

  2、预算报价书

  3、装饰工程安全施工协议书

  第三条 甲方工作

  3.1委派____________________为甲方代表,负责合同履行及与乙方洽谈,对工程质量、进度进行监督检查,办理施工所涉及的各种申请批件及工程验收、变更登记手续或其它事宜,甲方其他成员对工程的意见均需通过甲方代表与乙方洽商;

  3.2________开工前________天,向乙方提供经物业管理部门确认的施工图纸或作法说明份,并向乙进行现场交底,为乙方入场施工创造条件。

  (包括:搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖,以不影响施工为原则)

  3.3 负责无偿提供水源、电源为乙方使用; 负责处理装饰施工负责人与相关其他单位的协调工作。

  3.4如确需原建筑物或设备、管线改动,甲方负责到有关部门办理相应的审批手续,并承担相关费用。

  3.5防工作。施工期间甲方仍需部分使用该居室的,负责做好施工现场的保卫及消防。

  第四条乙方工作

  委派_____________ _____为乙方驻工地代表,负责合同履行。

  4.1求组织施工,保质、保量的按期完成施工任务,解决有关乙方责任的各项事宜。

  4.2严格执行施工规范、安全操作规程(防火、安全、环境保护)规定。做好施工现场管理,施工现场应配备干粉灭火器。

  4.3保护好原居室内的家具和陈设,保证居室内上、 下水管道的原有畅通,处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位(居民)的关系。

  4.4保证施工现场的清洁,做好施工现场的清洁、保卫及垃圾处理工作。

  4.5工程竣工未移交甲方之前负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

  第五条工程变更工程项目及做法

  如需变动,由甲、乙双方应协商,并由甲、乙双方签定书面变更单,结算时作为结算依据。

  第六条 材料供应

  6.1按合同约定由甲方提供的材料、设备应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到指定地点,乙方验收并办理交接手续

  6.2按合同约定由乙方提供的材料、设备双方共同验收,不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用;如因乙方单方原因,未经共同验收使用不合格产品,对工程造成损失的由乙方负责。

  第七条 工期

  7.1因下列原因造成工期延期,工期相应顺延:

  1) 工程量变化或设计变更; (注意:此条不适用本工程,即:不作为延期依据)

  2) 不可抗力4 3) 停水、停电或者甲方同意工期顺延的其它情况。

  7.2甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,乙方在工程条件具备时应同意,适当支付乙方赶工费并签定工期变更协议。

  7.3因甲方未按合同完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延。

  7.4因甲方未按期支付工程价款导致停工者,合同工期相应顺延。

  7.5因乙方责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的,工期不顺延;因乙方原因造成工程质量存在问题的,其返工全部费用由乙方承担,工期不顺延。

  第八条 质量标准

  本工程施工质量按下列第____(1)___项标准执行:

  (1)工程以施工图纸、设计变更的内容和《重庆市住宅装饰工程质量验收标准》为依据,质量达到“优质样板工程” 。

  (2) 双方约定:

  备注:

  1、施工过程中双方对工程质量发生争议,申请由相关质监部门对工程质量予以认证,认证所需费用采取“谁提出谁垫付”的原则。经认证,工程质量不符合合 同约定标准的,认证费用由有责任方承担;工程质量符合合同约定标准的,认证所需费用由甲方承担。

  2、 工程质量及进度不能达到甲方要求的,甲方有权拒付工程款或责令停工,直至清退出场为止。

  第九条 工程验收、工程价款结算及保修

  9.1甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的.检查与验收手续,由施工方组织;甲方若不参加隐蔽工程和中间工程验收者,乙方可自行验收并记录,甲方应予承认。

  若甲方要求复验,乙方应按要求办理复验,若复验合格,甲方应承担复验费用,工期顺延,若复验不合格,其验收返工费用由乙方承担,工期不予顺延。

  9.2双方约定在施工过程中分为下列几个阶段对工程质量验收:

  布线、给排水管、试压、防水完成; 木作完工、墙地砖基本完工、油漆施工前; 油漆及乳胶漆完工; 全部完工;

  1) 、水电及隐蔽工程验收

  2) 、基础工程验收

  3) 、漆类工程验收

  4) 、竣工验收乙方应提前二天通知甲方参加验收,阶段验收合格后应填写工程验收单。

  单项全部验收合格后,仍需对整体工程进行验收。

  9.3工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方至接到通知后三天内组织验收,并办理验收、移交手续。如果甲方在规定时间内不能组织验收时,需及时通知乙方,另定验收日期,但甲方应承认竣工日期。

  9.4工程竣工验收后,乙方应提交工程结算单及有关竣工及结算资料给甲方,甲方至接到上述资料三天内审查完毕,到期未提出异议,视为同意,并在一周内结清尾款。

  9.5本工程自验收合格双方签字之日起保修期为贰年(其中:质保金满壹年后退还) 。验收合格签字并按合同结清工程尾款后,由施工方签定工程保修承诺(见附件二工程保修承诺书)

  9.6验收不合格,乙方负责返工及全部费用。

  9.7因甲方购买材料未达到国家标准而出现的工程质量问题,乙方负责返工,甲方负责全部费用。

  第十条 安全生产及防火

  10.1乙方提供的施工图或做法说明,应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范,主要包括电气线路、 管道、自来水和其它线路管道畅通、 合格。

  10.2乙方在施工期内应严格遵守《建筑安装工人安全技术规范》和《建筑安装工人安全操作规范》 ,注意施工安全。

  10.3此合同总价中,已包含施工现场人身意外保险费用,施工方必须为现场买购集体意外保险。10.4由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、 消防条例, 导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此产生的一切经济损失。

  第十一条 工程价款支付方式

  1、合同生效后,甲方按下列表中的约定向乙方支付工程款:支付次数 第一次 第二次 第三次 支付时间 水电材料进场 木作、泥工完工、漆作前期材料进场全部完工,双方验收合格(扣质保金 5%) 支付金额占总金额的% 40% 30% 25%

  第十二条 违约责任

  12.1甲、 乙双方当事人中的任何一方,因未履行合同的约定或违反国家法律、法规,受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任。

  12.2甲、乙因单方原因,造成合同无法继续履行时,应及时通知对方,办理合同终止协议,并由责任方承担由此造成对方的经济损失。

  12.3本合同生效后甲乙双方应认真履行合同所规定的各项条款,不得擅自变更或解除合同,否则违约方将支付对方工程价款 10%的违约金,并承担因此造成的经济损失。

  甲方责任:

  1、未办理任何手续,乙方有权拒绝改造原有建筑受力/外结构及设备管线,甲方强行要求乙方改造原有建筑结构及设备管线,由此导致的损失或事故 (包括罚款) 由甲方负全责并承担响应责任。

  2、未按合同规定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料7 以及由甲方引起的其它原因等,工期得予以顺延。

  3、未经验收,甲方不得提前使用。

  4、甲方未按期支付或未按期完全支付合同约定款项,每逾期一天,按未付款额的_5_%支付违约金。

  乙方责任:

  1、妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和其它物品,如有故意或意外损坏,需照价赔赏。

  2、未经甲方授权或同意,乙方擅自改造原有结构及设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款)由乙方负责并承担损失。

  3、由于乙方原因,工程质量达不到约定的质量标准,乙方负责返工及其相关费用,工期不得顺延。

  4、 由乙方原因致使工期延误,每延误一天向对方支付工程总价款的 3%违约金。

  第十三条 争议解决方式双方发生争议协商解决不成时,按下列第__(1)__种方式解决:

  1、向 _重庆市____仲裁委员会申请仲裁。

  人民法院起诉。

  2、向_____________________________________________

  第十四条几项具体规定

  14.1因工程而产生的施工垃圾,由乙方负责每天运出施工现场,并负责将垃圾运到小区指定的地点;

  14.2保管。施工期内,甲方将进户门施工钥匙_壹_把交给乙方代表 张林 负责14.3乙方按合同约定和规范施工,工程质量达到“优质样板工程” 。

  第十五条 附则

  15.1本合同经甲、乙双方代表签字(盖章)生效

  15.2本合同签定之日起生効,工程竣工结算完毕后自动失效(保修待保修期满才自动失效) ;

  15.3 合同附件:本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力;附件一:装饰工程安全施工协议

  甲 方:_________________委托代理人:____________法定代表人______________:

  乙方:______________________________委托代理人:______________________:

  年月日年月日

  装饰工程合同书 篇4

  甲方:

  乙方:

  本工程甲方委托乙方承担设计、施工、安装任务,为明确双方权利和义务,结合装修工程具体情况,双方达成协议:

  一、 工程概况

  1. 工程名称:________________________________

  2. 工程地点:________________________________

  3. 工程价款(大写金额)_______________元,详见本合同附件《报价表》。增加项目及费用经甲、乙双方协商同意后,签字生效,另行计费。

  4. 工期:双方商定本工程工期为____天,按时按质完成全部施工及安装任务。即自____年____月____日(施工期以材料进场第二天算起)。

  二、 甲方工作

  1. 开工前负责办理好建设许可证,协助乙方办理施工许可证及夜间许可证。及负责办理因施工占用和共用空间报建手续。

  2. 负责向乙方免费提供完工的建筑主体、并提供施工所需的水、电。

  3. 开工前一天,全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物,对只能部分腾空的房屋中所在地滞留的家具、陈设等采取保护措施。若甲方不采取必要的保护措施,因而造成家具、陈设的损失由甲方承担。

  4. 对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其它事宜。

  5. 按时、按质、按量提供施工用的自购材料。

  三、 乙方工作

  1. 指派________为乙方驻工地监理,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。

  2. 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定。

  3. 严格按照图纸或说明进行施工,做好各项选题检查和施工记录。

  4. 工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

  5. 乙方有权拒绝不专业的违反规范的要求及非法要求。

  四、 关于工程价款及结算的约定

  1. 方案设计确定后,甲方需交定金____元,才能进行施工图设计。如因甲方原因,中止本协议,甲方所交定金作为乙方设计的补偿。

  2. 本合同签订后,甲方付给乙方双方认可的报价单上确定的工程款总额的40%(包括定金),乙方进场施工。

  3. 工程施工过程中,泥、水、电工完成前期工程,木工进场前,甲方付给乙方第二批工程款,即报价单上确定的总金额与增加项目金额的和的30%。木工程基本完成,油漆、灰工进场前,甲方付给乙方第三批工程款,即报价表确定的总金额和所有增加项目金额的和的20%。甲方所付工程款以乙方财务部开出的票据为准。

  4. 工程竣工后,甲方应及时验收、结算并于结算当天内付清全部结算款(包括增加项目金额之和)

  五、 关于材料供应的约定

  1. 本工程所需的.按报价单规定应由甲方自购的施工材料,应为符合设计要求的合格产品,分别在各项工程开工之日前三天内甲方采购供应运到工地现场。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异对工程造成损失的,责任由甲方承担。甲方供应材料,经乙方验收后,由乙方负责保管。乙方保管不当造成损失,由乙方负责赔偿。

  2. 凡由乙方采购的材料,设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用,若已使用对工程造成的损失由乙方负责。

  六、 关于双方责任的约定

  1、因甲方原因影响工期,损失由甲方承担,工期相应顺延。

  a. 不能按期供水电;

  b. 不有保证每天有8小时以上工作时间(含加班)

  c. 不能按期提供自购材料、设备

  d. 不能按期付款

  e. 因甲方原因变更设计造成材料、人工浪费;

  f. 因甲方原因终止协议,而总造价工程量未过半,乙方拥有收取工程总造价55的设计费权利

  g. 逾期验收

  2、因乙方责任

  a. 不能按期开工或中途无故停工影响工期,工期不顺延,相应损失由乙方承担;

  b. 对竣工验收后保修期____月内发现的证实属于乙方责任的质量问题,乙方免费返修;

  c. 由于乙方施工中违反操作常规造成人员伤害,责任乙方自负;

  d. 由于乙方施工造成甲方物品损坏,乙方应给予修复或赔偿。

  e. 由于乙方违反物业管理规定所造成罚款和赔偿费用,由乙方负责,在工程结算款中扣除。

  七、 设计与施工及验收的约定

  1. 乙方设计师完成施工图后必须在商定的时间内约见甲方审图,经甲方确认后签字认可,乙方方可施工。

  2. 乙方发布严格按甲方认可的图纸施工(安装)

  3. 在施工过程中,甲方提出变更设计,停止施工或增减项目,应以局面形式通知乙方,列明停止施工或变更增减项目的理由,工程部位、时间、材料等。乙方根据变更要求,尽快向甲方提交变理所采取的措施,增减的造价,因停工等原因造成的机械呆滞、综合管理、延误工期、补尝停工和已采取材料(因变更了无法再利用而造成的材料损耗)等费用清单。甲方收到报告后两天内作出答复或协商调整。

  4. 隐蔽工程在隐蔽前,由乙方通知甲方到场验收,验收期为两天,甲方不按时验收,乙方可自检后如实填写隐蔽记录,甲方应予以承认。

  5. 由于甲方提供的材料、设备质量不合格,而影影响响工程质量。其返工费用由甲方承担,且工期顺延。

  6. 由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。

  7. 工程竣工后,乙方应通知甲方验收。甲方应在接到通知后__天内验收,并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能验收,需及时书面通知乙方,另定验收日期,否则视为甲方通过验收。若另定验收日期,甲方应承认竣工日期,并承担乙方的看管费用和相关费用。

  八、装饰工程报价单、施工图和经双方协商达成一致的其它具体问题的协议,作为合同的附件,与合同具有同等效力。

  九、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。

  十一、本合同经双方签章后生效,如有不尽事宜,双方本着友好互利原则协商解决;如协商调解不成时,双方同意由__________仲裁委员会裁决。

  甲方: 乙方:

  装饰工程合同书 篇5

  甲方:___________

  乙方:___________

  为保证工程顺利实施,保障项目业主的合法权益,根据国家有关法律、法规规定,结合装饰有限公司(以下简称甲方)企业管理制度的规定,甲方所承接的工程项目均由甲方工程部审核落实项目工程管理内部承包责任人(以下简称乙方),乙方自愿签订本施工管理内部承包责任合同,保证严格遵守并执行所有内容,承担各项责任。

  一、进场前,乙方应对施工图纸及预算书进行审核,弄清所有施工环节点,做好现场技术交底记录,编制施工组织计划和工程进度表。若发现图纸与现场情况不符或图纸标识有误而无法施工时,应事先报告给项目部,重新确定设计方案后再进行施工。如乙方不按照图纸施工或私自与业主商定改变施工内容和方法,所造成的一切损失由乙方承担。

  二、乙方进场前必须保证和项目部及其它质监人员到现场检验工序施工情况,检验合格后,由项目部为乙方办理上道工序和下道工序移交手续后由乙方按规定时间组织施工人员进场施工。若发现上道工序存在质量问题,必须等待上道工序整改完毕或确定整改方案以后再办理移交手续,并重新调整乙方某阶段的进场时间和完工时间后乙方再组织施工人员进场施工。否则影响施工质量的一切损失由乙方承担。

  三、乙方用材管理责任:乙方在施工中,应提____天以上安排好各项材料用料计划并仔细审核材料数量和规格尺寸等,并以详细清单形式上报给项目部,如不及时上报或尺寸差错影响工期和造成材料损失的责任由乙方负责。若乙方及时上报但甲方未及时提供材料导致乙方停工待料的,甲方补偿给乙方停工期间误工补贴,标准为每人每____元。甲方保证材料按预定的时间及时送到工地,乙方当即进行材料验收并核对数量,无误后签字认可,如发现材料质量问题或规格、尺寸有误时,应当即要求调换,否则导致质量问题由乙方负责。小五金、配件、辅材等小宗材料乙方必须听从甲方材料员要求有义务将材料搬运上楼到工地上。如发生材料质量问题影响到工程质量或造成甲方公司经济损失的,乙方除承担全部损失以外,甲方有权要求乙方支付违约____元。

  在工程项目竣工验收前,所有设备材料由乙方负责保管,因乙方保管不善造成丢失或损毁的,由乙方赔偿。

  材料控制单由甲、乙双方共同制作或由甲方制作后由乙方签字认可。

  四、乙方施工质量责任:本项目施工质量要求达到优良等级,在保修期内必须保证保修,施工保修期为,如需维修而乙方不能在规定时间内保修时,甲方有权在保修金内扣除实际发生的工资款支付给保修者。为确保工程质量达标,施工过程中乙方应严格按国家有关施工规范和公司《施工管理标准手册》等规定进行规范施工操作。若因违反其中任何条款导致甲方被有关部门处罚,在内部核算上由乙方承担,且甲方有权要求乙方支____元以____元以下的违约金(具体金额甲方视情况而定)。乙方承担工程保修责任并负责保修工作。乙方若离开甲方公司,甲方仍有权对乙方追偿。

  乙方施工过程中若未按质量标准施工甲方有权要求乙方返工,返工期间的产生的材料费、人工费等各项损失由乙方承担,因乙方返工引起逾期完工,按本合同和公司管理制度有关规定执行。

  五、乙方现场管理责任:乙方必须按照甲方公司各项文明施工标准严格现场管理,让业主满意。乙方保证每天到现场时间不少于小时,每日填写施工日记,负责办理各项验收及变更等手续,否则由此造成的一切责任和损失均由乙方自己承担。施工过程中所有书面材料及时交甲方工程部审核和存档。

  六、乙方施工安全管理责任:乙方必须按国家有关安全生产规范的'规定,落实有效措施,杜绝事故发生。如有人身安全、伤亡、消防、偷盗等事故发生,在内部核算上,乙方承担全部责任。施工中一切实用工具(含钻头、铅笔、漆刷、刀片、批刀、毛巾等)由乙方自理。

  七、乙方资金目标管理责任:乙方应在此指标内合理控制使用,工程经费以此指标为最高额度,无特殊情况超标由乙方自行承担。指标内资金结余部分按公司分配政策进行分配。资金由公司财务根据资金发放有关规定和工程进度及时予以发放支付(详见附合费用支付单)。因乙方管理、施工质量或进度等原因造成业主不支付工程款等情况发生,乙方承担全部责任,自行支付所有费用。

  八、装饰工程竣工后,乙方必须将规范填写的施工日记及各种现场填写的表格等资料上交甲方公司,并配合做好与业主的结算工作。凡不交者或不真实填写者,甲方有权不予结算。

  九、获得业主、监理方及甲方优良工程评定的项目或因丙方优良表现获得客户好评并使甲方承接到客户介绍新的工程业务等情况,甲方根据丙方表现给予不同程度奖励。

  十、乙方在按图施工正确的情况下,如甲方或业主要求整改,必须由甲方出具工程联系单给乙方,注明整改方案,因工程整改而导致工程量增加的部分,甲方给予乙方相应的补偿,补偿标准为每个工____元,但增加的工作量应由甲方负责人签字审核予以认可。

  十一、不论因何种原因导致甲、乙双方终止内部承包,乙方应配合作好项目的人、财、物、料、图纸等的交接工作。乙方不配合交接或拒绝交接,甲方有权对乙方不予结算给赔偿给甲方造成的损失。

  十二、违约条款:乙方有下列行为之一的,乙方除要补偿给甲方造成的损失外,甲方有权根据乙方情节轻重予以相应处罚:

  1、以甲方名义在外私自承接装修工程者支付违约____元。

  2、没有签署工程变更联系单,私自给业主增添工程分项或工程量或改变施工内容的,支付违约____元。

  3、乙方无故克扣施工人员工资,支付违约____元

  4、不经甲方公司工程部同意,擅自停工者,每天支付违约____元;

  5、工程施工过程中施工质量不符合要求,并拒绝执行质检人员整改意见或整改通知单内容的,支付违约____元;

  6、拒绝执行工程部质检人员对施工过程中提出的各项及总体验收质检意见的,支付违约____元;

  7、乙方收取业主好处或擅自接受业主宴请吃饭等情况的,支付违约____元。

  十三、乙方已仔细阅读本承包责任合同及合同附件(开工通知书、综合人工费用计算方法、费用支付方法、施工管理标准等),无任何异议并签字认可。

  十四、本责任合同一式两份,甲、乙双方各执一份,签订后生效,工程保修期满后自行失效。

  甲方:______装饰设计工程有限公司代表:______________________

  乙方:___________项目施工管理内部承包责任人:_____________________

  责任人身份证号码:______________________________________

  责任人电话:____________________________________________

  签订时间:________年________月_________日

  签订地点:_______________________________

  装饰工程合同书 篇6

  发包人(甲方):

  承包人(乙方):

  依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定。甲乙双方在自愿、平等、协商一致的基础上,就发包人室内装饰装修工程有关事宜协商一致,达成如下协议:

  第一条 工程概况

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  3、承包范围:参见合同附件(二)《装饰工程预算书》所列项目。

  4、工程承包方式:双方商定采取下列第

  (1)承包人包工、包料;

  (2)承包人包工、包部分辅料,发包人提供装修主要材料;

  (3)承包人包工,发包人包料。

  第二条 工程价款

  工程价款(大写金额) 叁拾伍万壹仟玖佰伍拾肆元整 详见合同附件(二) 《装饰工程预算书》。

  第三条 付款方式

  1、双方约定按以下第

  2、特别费用的约定

  a、施工过程中,施工现场发生的一切水电费用由甲方负责。

  b、施工过程中,由于乙方的原因违规被执法机构或管理机构罚款的,罚款由乙方支付。如乙方行为是在甲方强行要求或者指挥下发生的,罚款由甲方负责。

  c、合同附件预算表中没有列明税费的,税费由甲方按实际征税额向有关部门缴纳。已经列明税费的,由乙方负责缴交。

  3、乙方按双方签署的预算附件项目执行,如甲方增加新的工程项目,经双方协商,另行签署补充合同,其工程项目涉及的款项,甲方应先预付30%的工程款,工程进度到50%时,甲方在验收前支付给乙方工程款。如其工程材料款项大于该项目的50%,甲方应按实际比例先支付给乙方备料款。

  第四条 质量要求

  1、工程使用主要材料的品种、规格、名称、经双方认可。工程验收标准,双方同意参照三亚市地方标准DB31T30-1999《住宅装饰装修验收标准》规定。

  2、施工中,甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应确认,增加或减少的费用,应另签定补充合同。

  4、凡由甲方自行采购的材料、设备、产品质量由甲方自负,施工质量由甲方负责。

  5、甲方如自聘工程监理,须在工程开工前通知乙方,以便于工作衔接。

  第五条 材料供应

  1、甲方所提供的材料均应用于合同规定的装潢工程,非经甲方同意,不得挪做它用。

  2、乙方提供的材料,未按附件(二)所报的价格或底于报价和品牌.设备如不符合质量要求,或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失均由乙方负责。

  3、甲方负责采购供应的材料、设备、,必须是符合设计要求的合格产品,并按时供应到现场。如延期,施工工期顺延,并按延误工期处罚,按甲方提供的材料合计金额的10%作为管理费支付给乙方。材料经乙方验收后,由乙方负责保管,由于保管不当而造成损失,由乙方负责赔偿。

  第六条 工程期限

  1、工程期限天,开工日期年日,竣工日期 年 11 月 01 日。

  2、如果是乙方原因而延迟完工,每日按

  3、甲方自行挑选的材料、设备、因质量不合格而影响工程质量和工期,其返工费由甲方承担。乙方施工原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。

  4、在施工中,因工程质量问题,双方意见不一致而造成停工,均不视为误工或延迟工期,双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理,尽快解决纠纷,以保证继续施工。

  5、施工中如因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工内容而延误工期的,均需签证,甲方承担全部施工费用。如因乙方的原因造成返工,由乙方承担责任,工期不变。

  6、施工中,甲方未经乙方同意。私自通知施工人员擅自更改施工内容所引起的质量问题和延误工期,甲方自负责任。

  第七条 工程验收

  1、工程质量验收,(按附件二图纸报价材料等验收),除隐蔽工程需分段验收外,待工程全部竣工后,乙方通知甲方进场竣工验收。

  2、乙方通知甲方进行工序验收及竣工验收后,甲方应在十天内前来验收,逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格,如有问题,甲方自负责任,甲方自行搬进入住,视为验收合格。

  3、甲方如不能在乙方指定时间内前来验收,应及时通知乙方,另定日期,但甲方应承担工序及工程的竣工日期。

  4、甲方验收工程合格后,双方办理工程结算和竣工移交手续。

  第八条 其他事项

  1、乙方指派(姓名)为乙方工地代表,负责合同履行,并按合同要求组织施工,保质保量按期完成施工任务。

  2、乙方负责施工现场的安全、.严防火灾、佩证上岗、文明施工,并防止因施工造成管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。万一发生,必须尽快负责修复或赔偿。

  3 、乙方必须做好对施工人员参加各类人身保险.一但发生事故乙方自己解决.对甲方无关系.

  4、乙方严格履行合同,实行信誉工期。

  5、乙方在装潢施工范围内承担保修责任,保修期自工程竣工甲方验收合格之日算起,为12个月。在保修期内由于乙方施工不当造成的质量问题,乙方无条件进行维修,如果由于甲方使用不当,造成的装饰面损坏或不能使用,乙方酌情收费进行维修。

  第九条 违约责任

  合同生效后,在合同履行期间,擅自解除合同方,应按合同总金额的`5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同,使双方造成的实际损失超过违约金的,应进行补偿。

  第十条 争议解决

  1、本合同履行期间。双方如发生争议,在不影响工程进度的前提下,双方应协商解决,或凭本合同和乙方开具的统一发票向三亚市室内装饰行业协会家庭装潢专业委员会投诉,请求解决。

  2、当事人不愿通过协商,调解解决,或协商、调解解决不成时,可以按照本合同约定向双方当地仲裁委员会申请仲裁,向人民法院提起诉讼。

  第十一条 合同的变更和终止

  1、合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守,任何一方需变更合同的内容,应经双方协商一致后,重新签订补充协议。如需终止合同,提出终止合同的一方要以书面形式通知对方,应按合同总价款的30%交付违约金,并办理终止合同手续。

  2、施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式通知对方,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议后,可视为本合同解除。

  第十二条 合同生效

  1、本合同和合同附件双方盖章,签字后生效。

  2、补充合同与本合同具有同等的法律效力。

  3、本合同(包括合同附件,补充合同)一式两份,甲乙双方各执一份。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

  装饰工程合同书 篇7

  甲方:

  乙方:南岳区白蚁防治所

  一、预防工程范围及面积

  预防工程范围:

  预防工程面积:

  二、工程费用

  依照湖南省物价局核定的收费标准及双方协商结果,本项工程房屋装饰装修白蚁预防费用为人民币: 元(大写)

  三、工程质量标准

  乙方应严格按照国家建设部和湖南省建设厅白蚁预防技术规程操作,达到合格标准。

  四、工程验收

  对施工完成的项目,甲方现场进行签字验收。

  五、工程包治期限 包治期限为五年。

  年 月 日起至 年 月 日止。(已发现蚁害未进行灭治处理的无包治期限,只进行一次施药处理)

  六、权利义务

  (一)、甲方权利义务

  1.向乙方提供装饰装修方案、图纸等相关资料;

  2.及时向乙方通报装修工程施工进度,配合乙方进行白蚁预防施工,做好施工协调工作;

  3.包治期间内,甲方如对预防处理好后的房屋进行新的.装饰装修,需提前与乙方联系,另行签订补充合同,否则该工程不享受期限包治。

  4. 如果在包治期限内发现蚁害,应及时通知乙方进行防治;

  (二)、乙方权利义务

  1.进行施工防治时,应主动接受甲方现场监督,确保质量。

  2.施工防治完毕后,应及时向甲方交待相关安全注意事项。

  3.包治期间,防治范围内发生蚁害,应及时进行免费防治。

  七、违约责任

  (一)、甲方应按本合同第二条、第四条、第六条第一款履行责任,如有违以上任一条款而影响防治质量的,责任有甲方自负。

  (二)、乙方应按本合同第一条、第三条、第五条、第六条第二款履行责任,如有违以上任一条款导致蚁害发生,在包治期限内由乙方无偿治理。

  本合同一直两份,双方各执一份,自签字之日起生效。

  甲方:(公章) 乙方:(公章)

  代表名称:

  地址:南岳区南街50号 地址:

  电话:0734-5679790 电话:

  年 月 日

  装饰工程合同书 篇8

  编号:

  甲方:

  乙方:

  工程名称:

  工程地点:

  承包范围:

  承包方式:

  工程总造价(金额大写):¥元

  依据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规。经双方协商就工程的有关事宜达成如下协议:

  第一条:工程概况

  1、工程名称:

  2、施工内容:

  3、工程期限:_____年___月___日开工,_____年___月___日竣工。

  4、承包方式:一切材料乙方自备。

  第二条:工程做法及合同价款

  注1:按实际完成工程量依据合同单价进行结算。

  注2:以上单价为综合单价,包括人工费、材料费、管理费、意外伤害保险费、利润、税金。

  注3:工程竣工后,由甲乙双方测量核实所发生的工程量并提供结算清单。注4:本工程保修期为三年。

  第三条:付款方式

  1、签合同人员进场甲方付乙方30%的工程款。

  2、工程验收合格后,付清余款。

  第四条:工程质量标准及保修

  1、严格按照《安装分项工程施工工艺规程》及国家现行规范施工及验收。

  2、进场先进行原材试验合格后,方可进行安装施工。

  3、整体工程完工,乙方自检合格后报验,并以书面形式通知甲方,验收合格后,双方办理移交手续;验收不合格,乙方必须在限定时间修改后重新报验。验收结论以甲方出具的《竣工验收通用表》为准。

  4、乙方所施工的项目,根据国家有关规定实施保修,竣工验收合格后签订保修合同,按国家相关规定执行。

  第五条:甲方工作

  1、由全面负责本项目的施工监督工作。

  2、工程验收合格后,甲方对乙方提交的'工程结算单进行审核。

  3、甲方街道报验通知时,及时验收。

  第六条:乙方的责任和义务

  1、由组织过硬的施工队伍,保证所有施工人员持证上岗并能按操作规程、规范及有关工艺要求进行施工。全面负责工程的`施工质量、工期、成本、安全生产和文明施工。

  安全生产条款:

  一、认真遵守安全规程制度和有关安全生产指示,根据本组人员的技术、体力

  思想等情况,合理安排工作,做好安全交代,对本组人员在生产中的安全健康负责。

  1、督促本组人员严格遵守各项安全炒作规程和安全生产规章制度,

  2、组织搞好安全活动日,开好班前安全会。

  3、对新调入工人做好现场安全教育。

  4、经常检查所管人员及现场的安全生产情况,发现问题及时解决或及时上报。

  5、发生工伤事故要详细记录及时上报,并组织全组人员认真分析,提出防危措施,发生重大伤亡事故要保护现场,并立即上报。

  二、工地安全员职责

  1、坚持“安全第一,预防为主”的方针,对本工地人员和新上岗的职工进行安全生产和文明施工的经常化教育。

  2、督促本工地人员严格遵守各项安全操作规程和安全生产规章制度。

  3、负责督促和检查个人防护用品的发放和在生产过程中使用情况。

  4、协助工地负责人对本工地设施、设备进行安全检查。

  5、及时发现事故隐患,与工地负责人一道采取有效措施,防止事故发生。

  6、协助工地负责人组织安全活动,制订或修订安全制度。

  本合同一式二份,甲乙双方各执一份。

  本合同订立时间:_____年___月___日(即日起生效)

  甲方:(章)

  乙方:(章)

  法定代表人签字:

  法定代表人签字:

  电话:

  电话:

  开户银行:

  开户银行:

  账号:

  账号:

  装饰工程合同书 篇9

  合同编号:____________________

  发包人:____________________

  承包人:____________________

  住所:____________________

  住所:____________________

  委托代理人:____________________

  营业执照号:____________________

  电话:____________________

  法定代表人:____________________电话:____________________

  机号:____________________

  委托代理人:____________________电话:____________________

  本工程设计人:____________________电话:____________________

  施工队负责人:____________________电话:____________________

  依照有关法律、法规的规定,结合家庭居室装饰装修工程施工的特点,双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就发包人的家庭居室装饰装修工程的有关事宜,达成如下协议:

  第一条工程概况

  1.1工程地点:____________________________________________________。

  1.2工程内容及做法。

  1.3工程承包方式,双方商定采取下列第__________种承包方式。

  承包人包工、包料;

  承包人包工、部分包料,发包人提供部分材料;

  承包人包工、发包人包料。

  1.4工程期限________________天,开工日期_________年_______月_______日,竣工日期_________年_______月_______日;

  1.5合同价款:本合同工程造价为:_______________________元。

  第二条工程监理

  若本工程实行工程监理,发包人与监理公司另行签订《工程监理合同》,并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知承包人。

  第三条施工图纸

  双方商定施工图纸采取下列第_______种方式提供:

  发包人自行设计并提供施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份;

  发包人委托承包人设计施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份,设计费______________________元,由发包人支付。

  第四条发包人义务

  4.1开工前_______天,为承包人入场施工创造条件。包括:搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖,以不影响施工为原则;

  4.2提供施工期间的水源、电源;

  4.3负责协调施工队与邻里之间的关系;

  4.4不拆动室内承重结构,如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续;

  4.5施工期间发包人仍需部分使用该居室的,负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;

  4.6参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场、竣工验收。

  第五条承包人义务

  5.1施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程;

  5.2严格执行本市有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境;

  5.3保护好原居室室内的家具和陈设,保证居室内上、下水管道的畅通;

  5.4保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场。

  第六条工程变更

  工程项目或施工方式如需变更,双方应协商一致,签定书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期。

  第七条材料的提供

  7.1由发包人提供的材料、设备,发包人应在材料运到施工现场前通知承包人,双方共同验收并办理交接手续;

  7.2由承包人提供的材料、设备,承包人应在材料运到施工现场前通知发包人,并接受发包人检验。

  第八条工期延误

  8.1对以下原因造成竣工日期延误,经发包人确认,工期相应顺延:工程量变化或设计变更:不可抗力;发包人同意工期顺延的其他情况。

  8.2因发包人未按合同约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延;因发包人提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的',返工费用由发包人承担,工期顺延。

  8.3发包人未按期支付工程款,合同工期相应顺延。

  8.4因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的,工期不顺延;因承包人原因造成工程质量存在问题的,返工费用由承包人承担,工期不顺延。

  第九条质量标准

  双方约定本工程施工质量标准:_______________________________________________________________________________________________________________________。

  施工过程中双方对工程质量发生争议,由_____________________________部门对工程质量予以认证,经认证工程质量不符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由承包人负责,经认证工程质量符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由发包人负责。

  第十条工程验收和保修

  10.1双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收:

  _______________________________________________________________;

  _______________________________________________________________;

  _______________________________________________________________。

  承包人应提前二天通知发包人进行验收,阶段验收合格后应填写工程验收单。

  10.2工程竣工后,承包人应通知发包人验收,发包人应自接到验收通知后两天内组织验收,填写工程验收单。在工程款结清后,办理移交手续。

  10.3本工程自验收合格双方签字之日起保修期为__________________________月。验收合格签字后,填写工程保修单。

  第十一条工程款支付方式

  11.1双方约定按下列第_______种方式支付工程款:合同生效后,发包人按下表中的约定直接向承包人支付工程款:支付次数支付时间支付金额

  第一次开工前三日工程进度过半双方验收合格支付_______元

  第二次开工前三日工程进度过半双方验收合格支付_______元

  第三次开工前三日工程进度过半双方验收合格支付_______元

  工程进度过半指:___________________________________________________________

  __________________________________________________________________________。

  其他支付方式:_______________________________________________________

  __________________________________________________________________________。

  11.2工程验收合格后,承包人应向发包人提出工程结算,并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后_______日内如未有异议,即视为同意,双方应填写工程结算单并签字,发包人应在签字时向承包人结清工程尾款。

  11.3工程款全部结清后,承包人应向发包人开具正式统一发票。

  第十二条违约责任

  12.1合同双方当事人中的任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给双方造成损失均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失。

  12.2未办理验收手续,发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由发包人负责。

  12.3因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。

  12.4发包人未按期支付第二次工程款的,每延误一天向对方支付违约金_______________元。

  12.5由于承包人原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,承包人负责修理,工期不予顺延。

  12.6由于承包人原因致使工期延误,每延误一天向对方支付违约金__________元。

  第十三条合同争议的解决方式

  本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第_____________种方式解决:提交______________________________仲裁委员会仲裁;依法向人民法院提起诉讼。

  第十四条几项具体规定

  14.1因工程施工而产生的垃圾,由承包人负责运出施工现场,并负责将垃圾运到指定的地点,发包人负责支付垃圾清运费用_____________________________元。

  14.2施工期间,甲方将外屋门钥匙________把,交给乙方施工队负责人________负责保管。工程竣工验收后,甲方负责提供新锁_______把,由乙方当场负责安装交付使用。

  14.3施工期间,乙方每天的工作时间为:

  上午______点_______分至______点______分;

  下午______点_______分至______点______分;

  第十五条其他约定事项__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  第十六条附则

  16.1本合同经双方签字后生效,合同履行完毕后终止。

  16.2本合同签订后工程不得转包。

  16.3本合同一式_____________________________份,双方各执_____________________________份,_____________________________部门_____________________________份。

  16.4合同附件为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。

  装饰工程合同书 篇10

  发包人编号:

  承包人编号:

  备案编号:

  鉴证编号:

  发包人:

  承包人:

  按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《住宅室内装饰装修管理办法》及其他有关法律、行政法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本装饰装修工程施工具体情况,双方协商达成如下协议。

  第1条 工程概况

  1.1工程地点:

  1.2工程内容:房屋间数 室 厅;总建筑面积 平方米。

  1.3承包范围: 1.4承包方式:双方商定采取下列第 种承包方式:

  (1)承包人包工包全部材料;

  (2)承包人包工包部分材料;

  (3)承包人包工、发包人包料。

  1.5 开工日期: 年 月 日

  竣工日期: 年 月 日

  总日历工期(包括法定节假日): 日

  第2条 合同价款与支付

  2.1合同价款

  金额(人民币大写):¥:

  2.2合同价款采用方式

  双方商定本合同价款采用第 种方式确定。

  (1)采用固定价格。固定价格加 %包干风险系数计算。包干风险包括 (2)采用可调价格,按照国家有关工程计价规定计算造价,并按有关规定进行调整和竣工结算。

  (3)成本加酬金

  2.3工程预付款

  合同生效后,发包人向承包人预付工程款 %即人民币(大写) 预付款扣回的时间、比例:

  2.4工程款(进度款)支付

  (1)工程款支付方式:

  (2)工程款支付金额和时间: 工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款,应与工程款(进度款)同期调整支付。

  发包人不按合同约定支付工程款(进度款),双方未达成延期付款协议,导致施工无法进行,承包人可停止施工,由发包人承担违约责任。

  第3条 施工图纸

  双方商定施工图纸采取下列第 种方式提供:

  (1)发包人自行提供施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份。

  (2)由承包人设计施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份(费用包含在合同价款内)。

  第4条 发包人工作

  4.1指派 为发包人驻工地代表,负责合同履行。对工程质量、进度、材料进场进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

  4.2装饰装修工程开工前,负责向物业或者房屋管理机构办理申报登记,并应当与物业管理单位签订装饰装修管理服务协议,主动接受监督管理。如确实需要拆改原建筑主体和承重结构或设备管线(水、电、暖气、煤气管道),负责到有关部门办理审批手续。

  4.3向承包人提供施工所需的水源、电源,并说明使用注意事项。负责协调与周围的邻里关系。

  4.4负责清除影响施工的障碍物。对房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。

  4.5开工前应确认施工图纸或作法说明,并向承包人进行现场交底。

  4.6负责装饰装修所产生垃圾的处理工作,如无能力处理也可委托承包人处理,承担相应的费用。

  第5条 承包人工作

  5.1指派 为承包人驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务。

  5.2严格按照图纸或作法说明及质量标准进行施工,做好各项质量检查记录。严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。参加竣工验收,编制工程结算。

  5.3严格遵守规定的装饰装修施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。

  5.4未经发包人同意及有关部门批准,施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

  5.5工程竣工未移交发包人之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

  5.6保证装饰装修现场的整洁,竣工前做好卫生清扫和处理工作。

  第6条 材料供应

  6.1装饰装修工程使用的材料和设备必须符合国家标准,有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。

  6.2由发包人供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异,对工程造成损失,责任由发包方承担。

  6.3凡由承包人采购的材料、设备应按照设计、规范和样品要求采购工程需要的材料,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。若已使用,对工程造成的损失由承包人负责。

  第7条 安全生产和防火

  7.1发包人提供的施工图纸或作法说明,应符合《中华人民共和国消防法》和有关防火设计规范。

  7.2发包人提供确认的图纸或作法说明,违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,发包人应承担由此产生的一切经济损失。

  7.3承包人进行装饰装修活动,要严格遵守施工安全操作规程,按照规定采取必要的安全防护和消防措施,不得擅自动用明火和进行焊接作业,保证作业人员和周围住房及财产的安全。

  7.4由于承包人在装饰装修设计和施工过程中违反消防法及有关安全操作规程,导致发生安全或火灾事故,应承担由此引发的一切经济损失。

  第8条 工程质量及验收

  8.1双方约定本工程质量应达到国家质量评定 标准(可选择优良或合格)。

  8.2优良工程等级增加的经济支出 8.3本工程以施工图纸、作法说明、设计变更及国家制定的现行装饰装修施工及验收规范为质量评定验收标准。

  8.4发承包双方应及时办理隐蔽工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收,承包人可自行验收,发包人应予承认。

  8.5工程竣工后,承包人应通知发包人验收,发包人自接到验收通知两日内应组织验收,并办理验收和移交手续。

  8.6装饰装修工程竣工后,承包人负责采购装饰装修材料及设备的,应当向发包人提交说明书、保修单和环保说明书。

  第9条 工程变更

  9.1发包人对工程项目及施工方式如需变更,双方均应及时办理变更洽商签证,方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。

  9.2承包人提出合理化建议涉及到变更设计和对原定材料的换用,必须经发包人批准。

  第10条 竣工结算

  10.1工程竣工合格后,承包人应及时向发包人提出工程竣工结算报告,办理竣工结算。发包人接到竣工资料后三日内如未有异议,即视为同意。

  10.2工程结算报告经发包人批准后,双方签字,三日内由发包人向承包人结清工程尾款。无正当理由不办理结算,应承担违约责任。

  第11条 工程保修

  11.1验收合格后,承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。

  第12条 违约责任

  12.1由于发包人原因导致延期开工或中途停工,应承担违约责任。每停工或窝工一天,发包人支付给承包人 元。发包人不按合同的约定拨付款,每拖期一天,按付款额的

  支付滞纳金。

  12.2由于承包人原因致使工期延误,每延误一天,承包人支付发包人 元违约金。

  工程质量达不到双方约定的质量标准,扣除工程总价的 %。

  12.3承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿。

  12.4未经发包人同意,承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款)由承包人负责并承担损失。

  12.5承包人向发包人推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料,造成空气污染超标的,应依法承担赔偿责任。

  12.6未办理验收手续,发包人提前使用或擅自动用,造成损失由发包人负责。

  12.7因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

  12.8双方约定其它违约责任:

  第13条 争议的解决方式

  13.1本合同在履行过程中发生的争议,由双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第 种方式解决:

  (一)提交大连仲裁委员会仲裁;

  (二)依法向工程所在地人民法院起诉。

  第14条 不可抗力

  14.1双方关于不可抗力的约定:

  第15条 保险

  第16条

  本合同正本两份,具有同等效力,由发包人、承包人分别保存一份。双方约定合同副本份数:

  第17条

  合同备案、鉴证

  合同备案、鉴证:(现场签字)

  发包方:

  法定代表人:

  身份证号:

  承包方:

  法定代表人:

  身份证号:

  第18条

  合同日期

  装饰装修工程承包合同书5

  发包方(简称甲方):

  承包方(简称乙方):

  根据《建筑安装工程承包合同条例》及相关法律、法规的规定,结合建筑装饰装修工程施工的特点和本工程的具体情况,双方在平等、自愿、协商一致的基础上,达成如下协议,共同遵守。

  一、概况

  1、项目地址:

  2、装饰施工内容:详见附件一《装饰施工内容表》。

  3、承包方式: (包工包料、清包工、部分承包)。

  4、预算价款:¥ 元,大写(人民币): (详见工程报价表)

  经双方认可,变更施工内容,变更部分的工程款按实另计。

  5、工期:自 年 月 日开工,至 年 月 日竣工,工期 天。

  二、关于材料供应的约定:

  1、甲方提供的材料:详见附件二《甲方提供材料、设备表》。

  本工程甲方负责采购供应的材料、设备,应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失的,责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后,经乙方验收,由乙方负责保管,乙方可收取甲方提供材料价款保管费,费率由双方约定,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。

  2、乙方提供的材料:详见附件三《乙方提供材料单》。

  3、乙方对甲方采购的装饰材料、设备,均应用于本合同规定的项目装饰,非经甲方同意,不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。

  4、乙方供应的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。

  三、关于工程质量及验收的'约定:

  1、本工程执行50210--20 《建筑装饰装修工程质量验收规范》和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。

  2、在施工过程中,甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系,在签订《工程项目变更单》(详见附件见)后,方能进行该项目的施工,由此影响竣工日期甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果,甲方自负,给乙方造成损失的,甲方应予赔偿。

  3、工程验收。

  甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续,甲方不能按预约规定日期参加验收,由乙方组织人员进行验收,甲方应予承认。事后,若甲方要求复验,乙方应按要求办理复验。若复验合格,其复验及返工费用由甲方承担,工期也予顺延。

  4、工程竣工:乙方应提前三天通知甲方验收,甲方应自接到通知三日内组织验收,并办理验收移交手续(详见附件《工程质量验收单》)。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方,另定验收日期。如通过竣工验收,甲方应承认原竣工日期,并承担乙方的看管费用和其他相关费用。

  四、有关安全生产和防火约定:

  甲方提供的施工图纸做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求,主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员及相邻居民的安全,防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生,属甲方责任的,甲方负责和赔偿;属于乙方责任的,乙方负责修复和赔偿。

  五、关于工程价款及结算的约定:

  1、合同一经签订,甲方即付乙方总工程款计前付总工程款%计元;剩余工程验收合格后一次性付清。增项部分应在签定增项工程单时一次性付清。

  2、工程结算:按现场实际施工工程量。

  3、工程保修期壹年。须工程款全部结清,甲、乙双方方能签订《工程保修单》,保修期从竣工验收签章之日起算。

  六、其它事项

  1、甲方工作:

  (1)甲方应在开工前一天,向乙方提供经物业管理部门认可的施工图纸或做法说明 份,并向乙方进行现场交底。向乙方提供施工需用的水、电等必备条件,并说明使用注意事项。

  (2)做好施工中因临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等的协调工作。

  (3)如确实需要拆改原建筑结构或设计管线,负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续,并承担承担有关费用。

  2、乙方工作:

  (1)参加甲方组织的施工图纸或做法说明现场交底。

  (2)未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准,不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。

  七、违约责任:

  1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失,每停工或窝工一天,甲方付乙方 元;甲方未按合同的约定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的 %支付违约金。

  2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的 %向甲方支付违约金。

  3、甲方未办理有关手续,强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款)由甲方负责并担责任。

  4、乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担责任。

  八、纠纷处理方式:

  1、当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解解决不成时,可以按照本合同约定向市仲裁委员会申请仲裁,人民法院提起诉讼。

  九、合同的变更和解除:

  1、合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应经协商一致后,重新签订补充协议。如要终止合同,提出终止合同一方,要以书面形式提出,应按合同总价款 %支付违约金,并办理终止合同手续。

  2、施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,可视为本合同解除。

  十、其它约定:

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  十一、本合同一式 份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。合同附件为本合

  同的组成部分。

  甲方(签章): 乙方(签章):

  委托代理人: 法定代表人:

  住址: 地址:

  电话: 电话:

  邮编: 邮编:

  签订日期: 年 月 日

  签订地点:

  装饰工程合同书 篇11

  甲方:

  乙方:

  现有 装饰工程委托乙方进行装饰设计及施工,在甲乙双方友 好协商的基础上,结合本装饰工程的具体情况,就本工程项目的承包达成以下协议:

  一、工程概况:

  1、工程名称:。

  2、工程地点:。

  3、工程施工内容:以预算上所列项目为准。

  4、承包方式:包工包料

  5、工程工期:工程自年年 月 日竣工。

  6、合同价款:项目另做变更。

  7、付款方式:

  A、合同签订当天,甲方向乙方支付人民币。水电工、泥工基本完成,甲方向乙方支付人民币30% 。木工基本完成,甲方向乙方支付人民币币。

  B、验收合格无质量问题,甲方向乙方付清余额。 甲方责任:

  1、量、进度进行监督检查,办理验收、登记手续和其他事宜。

  2、工程开工前向乙方确认该工程的项目内容及作法说明,购买材料。

  3、工程施工过程中,保证乙方施工所必需的水、电,保证乙方施工所需的日工作时。

  4、甲方负责办理物业管理处、城管、消防等部门的一切手续和相应费用,确保乙方进场时间。

  5、根据甲方实际需要自购的施工材料、设备、设施等,甲方应在接到乙方通知后一天内采购供应至工地现场。

  6、保证按期支付工程款。

  7、因甲方原因造成的材料、人工的相应增加所产生的费用由甲方负责。

  二、乙方责任:

  1、指派为乙方驻施工现场代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质保量、按期完成施工任务。参加竣工验收、编制工程结算单,解决由乙方负责的`各项事宜。(并指派人员协助甲方选购材料,确保所购材料质量。)

  2、严格执行篱工规范、安全操作规范、防火安全规定、环境保护规定;严格按照图纸或做法说明进行施工,对施工中项目变更、更改设计的施工做法,事先交甲方审定、批准后方可施工。

  3、遵守有关部门对施工现场管理的规定,做好施工现场保卫、垃圾处理等工作。

  4、施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆毁原建筑物结构及各种设备管线。

  5、施工过程中在工地发生的安全事故由乙方负责。

  四、工程质量、工期、保修:

  1、本工程以(湖南地区装饰装修验收标准)为质量验收标准。

  2、由于甲方原因临时更改图纸、或其提供的材料设备质量不合格、或非乙方造成的停水停电等不可抗拒的因素影响工程的质量、工期,工期须延。

  3、由于乙方原因造成的质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。

  4、由于甲方原因导致施工中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失,按每天150元/天/人补偿乙方。甲方不按合同约定拨付工程款,每拖欠一天,按付款额的2%支付滞纳金。

  5、由于乙方原因逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方约金。

  6、未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用所造成的损失由甲方负责。

  7、乙方包工包料施工的项目保修:工程验收后贰年内免费,贰年后维修只收取成本费。

  8、因一方原因合同无法继续履行时,应通知双方办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

  五、附则:

  1、本协议正本两份,双方各执一份,具有同等效力。

  2、本协议自签订之日起生效,全部履行完毕后自动终止。

  3、本协议之未涉及或未详款部分,以政府或有关主管部门所规定为准。

  4、凡本协议或与本协议有关的争议,双方应友好协商解决。

  5、本协议之未尽事宜,双方另行协商。另议所形成之书面文件,为协议之补充,与本协议具有同等效力。

  经甲乙双方协商,甲方将装修工程款汇入长沙市芙蓉区家辉装饰设计有限公司账号如下:

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

  装饰工程合同书 篇12

  发包人:

  承包人:

  依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定,结合本工程的具体情况,合同双方在遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则的基础上,经协商一致,达成如下协议:

  一、工程概况:

  1、工程地点: 工程面积: 房屋户型:

  2、工程内容及要求:(详见施工图纸及报价单,并以报价单为准)。

  3、工程承包方式:双方商定采用下列 种方式

  (1)包工包料

  (2)包工不包料

  (3)包工部分包料(预算范围内一次性包死)

  二、工程期限及保修期:

  1、工期 60 天,自 年 月 日起至 年 月 日止。

  2、工程保修期: 月。保修期自本工程竣工发包人验收合格之日起,由承包人开具工程保修单。

  三、工程造价及付款方式:

  1、工程总造价:(大写) (小写) 元

  2、合同签订时按以下方式付款:

  4、双方款项往来,均应出具收据。

  四、施工过程中的义务

  1、发包人

  (1)发包人应在开工前,告知物业管理单位及相关权利人,并办理好相关手续。

  (2)开工前,发包人自行设计的相关要求应向乙方进行现场交底,全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。

  (3)向承包人提供施工需用的水、电等必备设施,并说明使用注意事项,做好相关记录,并承担相应费用。

  (4)施工中使用公用部位操作,由发包人负责协调邻里关系,保证承包人正常施工。

  (5如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线(不得损害建筑物安全、损害公共安全、影响公共环境),经乙方要求,负责到有关部门办理相应的审批手续。

  (6)协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作,并承担相应费用。

  (7发包人要求比合同约定的工期提前竣工时,需征得承包人同意并应支付赶工费,待签订工期变更协议、确定赶工费后再行赶工。

  (8)发包人对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续。

  2、承包人

  (1)发包人委托承包人设计施工图纸,承包人应向发包人提供施工图纸一份。

  (2)组织施工图纸或工艺质量说明的现场交底,拟定施工方案、进度计划,交发包人审定并签字认可。

  (3)工程竣工未移交发包人之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

  (4)承包人委派驻工地代表,负责合同履行,按要求组织施工,协调由承包人负责的`各项事宜。

  (5)在开工前检查水、电、燃气、房屋等事项,发现问题及时通知发包人,由发包人负责解决和协调

  (6)承包人应按工程进度提前通知发包人供应材料,并合理施工按期完成工程。

  (7)负责对现场设施和工程成品的保护,防止因施工造成的管道阻塞、渗漏、停电、等事故的发生,如有发生应尽快修复并赔偿损失(含有关部门的罚款)。

  (8)降低噪声(节假日及每日12时至14时19时至次日7时乙方不得使用噪声震动工具进行施工),保护环境,装饰垃圾由承包人负责运送到指定地点。

  (9)由承包人施工不当损害相邻权利人利益的,承包人应当赔偿损失。由发包人先行赔偿的,有权向承包人追偿。

  六、施工安全

  1、承包人提供的施工图纸或工艺质量说明,应符合《建筑内部装修防火施工及验收规范》GB50354-20____和有关防火设计规范。

  2、承包人必须制定施工安全制度,施工人员必须严格遵守,如施工期间发生人身伤亡事故,由承包人自行解决由此引起的任何问题,承担由此产生的全部责任和费用。

  七、工程变更

  1、工程施工过程中发包人提出设计修改意见及增减工程项目时,须双方协商一致,签订变更单(附表四)和变更图纸,作为竣工结算和工期调整的依据,后方能进行该项目施工,所引起增减费用,可在工程结束时,一并结算。

  2、凡私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果,由发包人承担责任,给承包人造成损失的,发包人应赔偿。

  八、工程验收

  1、工程质量按GB50210-20____《建筑装饰装修工程质量验收规范》、GB50327-20____《住宅装饰装修工程规范》GB50325-20____《民用建筑工程室内环境污染控制规范》执行

  2、施工图纸、工艺质量说明,工程变更单的内容作为验收的依据。

  3、承包人应提前 2 天通知甲方对隐蔽工程、分项工程进行验收,如发包人在规定期限内不组织验收又不提出整改意见的视为验收合格。双方约定分下列阶段对工程质量和隐蔽工程进行验收:(1)电气管线、给排水安装工程(2)瓦木工程( 含防水、抹灰、吊顶、墙地砖、门窗、木作等)(3)油漆工程(含涂料、油漆、墙纸等)(4)工程竣工验收

  4、承包人应通知发包人竣工验收。发包人自接到验收通知 3 日内组织验收,验收合格办理移交手续。如发包人在规定时间内不能组织验收,需及时通知承包人,另定验收日期,但发包人应承认竣工日期,并承担承包人的看管费用和相关费用。

  5、验收时,双方对工程质量发生争议,由质检部门对工程质量进行验证,经验证工程质量不符合合同约定及质量标准的,验证过程支出的相关费用由承包人承担,工程质量符合约定及质量标准的,验证费用由发包人承担。

  6、装修后的室内环境必须达到GB-50325《民用建筑工程室内环境污染控制规范》的要求,在装修过程中应使用符合国家环保标准的装修材料,可以在工程完成后由相关部门进行环境检测并出具检测报告(监测室内环境时应在工程完工至少7天后,监测时,家具、窗帘等含污染源的物品不得进入施工现场),如检测不合格,应分析原因,如果是承包人造成的,承包人应承担治理费用。

  7、验收合格后,双方应填写工程验收单(附表六)及保修单(附表八),承包人应提交工程结算单(附表七 )及有关资料给发包人,发包人自接到上述资料3天内审查完毕,到期未提出异议,视为同意,并内结清尾款。

  九、工程监理

  若本工程实行工程监理,发包人应与监理公司另行签订工程监理合同,并将工程监理单位及监理工程师的姓名告知承包人,承包人应配合监理公司的工作。

  十、违约责任

  1、发包人责任

  (1)未按合同规定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料以及由发包 人引起的其它原因影响了工程施工,除工程日期得以顺延外,还应偿付承包人因此造成停 工、误工的实际损失。

  (2)由于发包人提供的材料、设备质量问题或规格差异及其它原因影响了施工质量,承包人向发包人提出,发包人仍表示使用的造成工程质量问题,其返工费用由发包人承担,工期顺延。

  (3)工程未经验收,提前使用,发现质量问题,发包人承担责任。

  (4)发包人未按合同的约定付款,承包人有权解除合同。

  (5)发包人未办理任何手续,要求承包人拆改原有建筑结构及设备管线,或改变房间使用功能造成损失或事故的,发包人承担赔偿责任。

  (6)违反本合同约定的其他条款给承包人方造成损失的,甲方应赔偿损失。

  2、承包人责任

  (1)承包人原因造成工程质量不符合合同规定,发包人有权要求限期无偿修理或返工,所造成损失由承包人负责赔偿。

  (2)由承包人原因逾期竣工,承包人应将发包人支付的全部款项如数退还发包人。

  (3)承包人应妥善保护发包人提供的设备、材料及现场陈设和其他物品,如有损坏,应予以赔偿。

  (4)未经发包人同意,擅自拆改原有建筑结构或设备管线,由此发生的损失(包括罚款)由承包人负责。

  (5)承包人提供的材料、设备是假冒伪劣产品或不符合国家质量标准以及不符合双方约定的,应无条件更换为符合要求的材料和设备,由此产生的费用由承包人承担,给发包人造成损失的承包人应赔偿损失。

  (6)发包人未办理任何手续,要求承包人拆改原有建筑结构及设备管线,承包人有权拒绝,如承包人不拒绝,造成损失或事故的承包人承担连带责任。

  (7)由于承包人在施工过程中违反有关安全操作规程、消防条例,导致发生安全或火灾事故,承包人应承担责任并承担由此引发的一切经济损失。

  (8)违反本合同约定的其他条款给发包人造成损失的,承包人应赔偿损失。

  3、本合同生效后双方应严格履行合同所规定的各项条款,不得擅自解除合同,开工前一方要解除合同,违约方将付给对方工程预算总造价 %的违约金,开工后一方要解除合同,违约方将付给对方工程预算总造价 %的违约金。

  4、如一方要变更合同内容须双方协商一致并签订补充协议

  十一、争议或纠纷的处理

  1、合同履行期间双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请建设主管部门及有关部门进行调解。

  2、双方协商或调解不成时,按下列第 种方式解决

  (1) 双方同意由南京市仲裁委员会仲裁

  (2) 依法向南京市人民法院起诉。

  十二、附则

  1、本合同正本一式二份,双方各执一份。

  2、本合同经双方签字、盖章后生效。

  3、双方另有约定可签订补充协议。

  十三、其它约定

  发 包 人:承包人 :

  年 月 日

  装饰工程合同书 篇13

  合同编号:____________

  签订日期:________________

  甲方(委托人):_________ 代表人:_________

  乙方(被委托人):_______ 代表人:_________

  一、装饰施工项目:

  1、装饰施工地点:

  ______区(县)______路(村)_____弄(巷)______号_____楼_____室。

  2、房屋结构:_________________ 。

  3、装饰施工内容及要求:(详见施工图纸及报价单,并以报价单为准,见附表一)。

  二、工程期限及保修期:

  1、工期_______天:(日历)

  自_____年_____月_____日起至_____年______月______日止。

  2、工程保修期:______月。保修期自本工程竣工甲方验收合格之日起,由乙方开具工程保修单。

  三、工程造价及付款方式:

  工程总造价:(大写)_________(小写)_______元

  其中:设计费________元,人工费_______元,材料费_______元。

  合同生效时,甲方支付总价款的______%,计_____元,其余价款根据施工进度计划分期支付:

  ______年______月_____日前,支付总价款的____%,计______元;

  ______年______月_____日前,支付总价款的____%,计______元;

  ______年______月_____日前,支付总价款的____%,计______元;

  余款:______元,工程验收后一次付清。

  双方款项往来,均应出具发票(或正式收据)。

  四、材料、设备的供应

  1、甲方提供的材料、设备(见附表二)

  本工程甲方负责采购供应的材料、设备,应为符合设计要求的'合格产品,并应按施工进度计划及时供应到现场。

  甲方提供的材料抵现场后,经乙方验收签字,并由乙方负责保管,由于保管不当造成损失的,由乙方负责赔偿。

  2、乙方采购的材料、设备(见附表一)

  凡由乙方采购的材料、设备必须与报价单中注明的品牌、规格、型号、质量、计量标准相符,并提交购货发票,经甲方签字认可后再行使用。

  乙方采购的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异应禁止使用,如已作用,对工程造成的损失由乙方负责。

  装饰工程合同书 篇14

  甲方:

  乙方:

  本合同依据国家工商局和国家建设部共同制定GF-96-0205建筑装饰工程施工标准合同(乙种本)订立,具体合同条款如下:

  一、工程概况

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  3、工程项目:塑钢窗、百叶窗、幕墙、栏杆、楼梯扶手

  4、工程范围及内容:泰尔国际1#、2#、3#、4#、5#、6#楼按图纸设计要求与甲方指定材质购料施工,所有塑钢窗、百叶窗、幕墙、栏杆、楼梯扶手

  5、承建方式:双包,即包工包料

  6、工程质量:合格

  7、合同价款:约壹仟万元整(实际金额以最后决算为准)

  8、甲方现场代表:

  9、乙方现场代表:

  10、本工程包括项目(按提供幕墙施工图):1#、2#、3#、4#、5#、6#号楼所有塑钢窗、百叶窗、幕墙、栏杆、楼梯扶手

  二、预算施工面积:塑钢窗、百叶窗、幕墙(约计)11500m2,栏杆、楼梯扶手约3000m。

  三、合同承包单价:

  塑钢窗: 元/m2;百叶窗: 元/m2;幕墙: 元/m2;栏杆、楼梯扶手 元/m(具体所用材质按乙方所提供材料报表作附件;如实际施工所用材质与报表不同,单价另行计算)。

  四、工程结算依据

  国家有关建筑安装及装饰工程的计算规则以及该工程竣工图为结算

  五、乙方向甲方提供承包合同履约的担保金为柒拾万元整(小写:70万元整)不计息。

  六、材料供应

  由乙方按照设计要求供应。先提供样品按样品验收、检查。

  七、付款方式

  工程预付款和工程进度款的支付办法:3#、4#、5#、6#楼盘每一幢做完后按实际完成工程量付80%,1#、2#楼盘每月按完成工程量付款80%,余下的工程款待竣工验收合格后一次性付总工程款17%,留3%作为保修金,一年期满后付清。

  八、履约保证金返还:竣工验收合格,无重大质量安全事故退还保证金不计息。

  九、现场签证

  本工程施工中如发生工程项目及工程数量增减,工程结构、工程设计变更及材料变更等,均应及时办理签证手续,提出工程变更通知等,以作为办理工程结算的依据。

  十、质量与检验

  1、施工单位应根据施工竣工规范和技术操作规程,按照设计单位及甲方认可的设计方案及施工图进行施工。隐藏工程双方应共同验收。

  2、工程质量应达到国家质量评定单项合格工程标准。取得四川省遂宁市相关法定验收部门的竣工验收报告。

  3、如果工程使用的原材料不符合国际、部标的不合格产品,或乙方未按照设计要求或国标部标相关安装规范的要求进行安装,乙方不能因其保修期已过而免除违约责任和赔偿责任。

  十一、甲方责任及义务

  1、甲方应按合同中规定的付款条件及时付款。若甲方未及时付款,按1‰/天计算利息。

  2、甲方对工程进度、质量及现场材料进行监督检查,对违反合同规定的.施工及时纠正。并有权作出相应的处罚。

  3、甲方收到乙方经甲方现场代表签字的请款报告,甲方须在三日内将工程款汇入乙方的指定账户。

  十二、乙方责任及义务

  1、乙方应按合同规定保证工程质量、进度、安全施工。如乙方未按合同约定时间安装完成本工程,未按时将经检验合格的工程交付给甲方,应支付甲方延期交付滞纳金100元每天。

  2、乙方应严格按照甲方签字认可的施工图进行施工。如乙方未按施工图纸进行施工,或未使用约定之合格材料的,甲方可通知其限期整改,且工期不得顺延。如乙方拒绝整改或未按期整改超过(7)天,乙方应支付甲方违约金1000元每次。如乙方超过3次拒绝或超期整改,乙方应除依约支付违约金外,甲方还可解除合同,乙方只能按已完工程之合格总量结算后收取70%工程款。

  3、乙方进场所有人员必须服从甲方及施工总包方的管理,文明施工,违者甲方及总包方有权按照施工现场的管理规定给予处罚。

  4、乙方现场施工人员与乙方为雇佣关系,施工人员的工资、劳动保护、劳动安全等有劳动法调整的法律责任均由乙方承担,甲方与乙方现场施工人员无任何劳动法律关系。

  十三、质量验收以《建筑幕墙工程及室内装饰标准及技术规范》(JGJ102-20__)(JG3035-96)。

  十四、竣工验收

  1、工程完工后,乙方应及时提交技术资料、竣工图和竣工验收报告。竣工日期为乙方送交报告,取得并向甲方提供相关职能部门验收报告的日期。

  2、甲方代表在收到乙方送来的全套报建、验收资料及竣工报告7天内不组织验收,应视为工程验收合格以及竣工验收报告已被批准,甲乙双方即可办理结算。

  十五、结算方式

  1、乙方以书面形式提交甲方结算通知书 。

  2、本合同结算办法按实际已完合格施工内容照实结算。

  3、甲方代表在5天内不办理结算手续视为该结算文件批准认可。

  十六、工程质保

  十七、施工安全

  1、乙方进场施工时,严格按国家及成都市安全文明施工规定组织施工,制定切实可行的安全文明施工管理规章制度 ,建立完善的安全管理机制,并在施工中严格监督实施。

  2、凡因乙方原因,乙方及乙方相关人员在施工过程中,发生的人员安全伤亡事故,由乙方自行承担一切责任,并由乙方完全承担一切损失费用。如第三方原因造成乙方人员伤亡或财产损失,先由乙方负责处理,承担费用,后由乙方向责任方追偿,甲方可协助乙方处理相关事宜。

  3、因乙方原因造成甲方或第三方人员伤亡或财产损失的,应由乙方承担一切责任和赔偿费用。((包括但不限于:财产损失、人身损害赔偿、甲方对第二方的赔偿、甲方间接损失、调查取证费、律师费等)。

  十八、施工条件

  施工中的三通一平,现场障碍,前道工序的完工验收等,甲方应提前解决。施工用电、现场临设(脚手架)等土建配合及配合费工作应由建设单位负责提供解决。

  十九、报建报审

  外墙工程如需立项报建报审,报建报审手续由乙方负责办理,报建报审费用由乙方承担。

  二十、施工工期

  1、本工程项目制作加工及施工工期: 天。

  2、开工时间:以甲方书面通知为准。

  3、如因甲方不依约按工程进度支付工程款,从而造成工期顺延。如因工程变化和设计变更,停电、降雨(超过8小时)等不可抗力原因造成工期延误,工期相应顺延。

  二十一、甲方提供所有劳务人员食宿场地。

  二十二、其他约定

  乙方向甲方提供承包合同履约担保金柒拾万元汇入甲方帐户上后,此合同生效。

  本合同未尽事宜,双方协商解决。双方如因合同发生争议,可要求索赔、调解或直接向当地地方人民法院起诉。

  二十三、附则

  本合同一式贰份,双方各执壹份。合同经双方签字签章后生效。本合同双方全部履行完毕后自行终止。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

【装饰工程合同书】相关文章:

工程装饰合同书05-18

装饰工程通用版合同书07-04

装饰工程合同05-05

涂料装饰工程合同05-14

室外装饰工程合同03-25

酒店装饰工程合同01-31

住宅装饰工程合同09-08

装饰工程承揽合同05-29

工程装饰合同09-23

装饰工程承揽合同03-31