建设工程分包设计合同

时间：2024-08-15 17:36:12 工程合同我要投稿

相关推荐

建设工程分包设计合同

　　在人们越来越相信法律的社会中，合同的使用频率呈上升趋势，签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢？以下是小编为大家整理的建设工程分包设计合同，希望能够帮助到大家。

建设工程分包设计合同

建设工程分包设计合同1

　　发包方（甲方）：______________

　　设计方（乙方）：______________

　　鉴于甲方拥有__________________项目的发包权，乙方则具备相关设计资质，甲方特别委托乙方负责本项目的施工设计工作。为确保双方在合同履行过程中不会出现任何不必要的纠纷，现特制定本合同以规范双方的行为，具体内容如下：。

　　一、工程概况

　　1、工程地点：____________________。

　　2、设计项目：____________________。

　　3、设计内容：____________________。

　　4、承包方式：____________________。

　　二、设计依据

　　甲方在订立合同时，应交付给乙方委托书及项目相关的审批文件。同时要一并交付设计前的基础勘探资料，甲方应保证资料的完整性和真实性。

　　三、乙方任务

　　1、乙方接受委托书后，应随即进行现场堪测。

　　2、乙方在收到定金日起_______日内须向甲方提交定草图，平面配置及设计草案。

　　3、乙方在收到第一阶段设计费后_______日内须向甲方提交效果图。

　　4、乙方在收到第二阶段设计费后_______日内须向甲方提交正式的施工图。

　　5、乙方应编定有关的施工说明书。

　　6、乙方应对工程施工进行必要指导，完成图纸和技术的交底，若因施工发生困难而变更设计时，乙方应预先征得甲方同意，但甲方不得刁难。

　　四、设计费以及支付

　　1、本合同的设计费单价为每平方米__________元人民币，金额大写为__________，总计设计费用为__________万元，金额大写为__________。

　　2、本合同签订之时，甲方须向乙方支付定金，_________元人民币，大写为__________。

　　3、乙方提交的平面设计图，经甲方确认验收后，甲方须向乙方支付第一阶段的设计费_________元，大写为__________。

　　4、乙方把整个施工图纸交与甲方审定后，甲方须向乙方支付第二阶段的设计费_________元，大写为__________。

　　5、剩余价款在双方义务履行完毕后，甲方一次性无息支付给乙方。

　　五、保密条款

　　1、甲方应对乙方提交的所有图纸保密，未经乙方书面同意，不得将图纸用于任何非本合同的商业活动，并且不得擅自复制、修改或披露乙方的图纸和资料。

　　2、乙方对于本合同涉及到甲方秘密的材料同样负有保密的义务。

　　风险告知：发包人应当尊重设计人的知识产权，保护其投标书、设计方案、文件资料、图纸、数据、计算软件以及专利技术等。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。未经设计人同意，发包人不得擅自修改、复制或向第三方转让设计人交付的设计资料和文件。如果发生上述情况，发包人应承担相应的法律责任，并向设计人进行补偿。同时，设计人也应当严格保护发包人的知识产权，不得向第三方泄露或转让发包人提交的`产品图纸等技术经济资料。

　　六、合同中止与解除

　　1、如果甲方出现特殊情况需要终止本合同，应当通过书面通知告知乙方，并且甲方需要支付已完成的部分设计费用，同时定金不予退回。

　　2、若乙方在合同履行过程中须提前解除合同，则应双倍返还定金，如给甲方造成其他损失，则须一并赔偿。

　　七、违约条款

　　1、任何一方违反本合同规定所承担的相应义务，如给对方造成经济或其他方面的损失，均由违约方承担全部责任。如果一方发生违约行为导致无法继续履行合同，合同应当被终止，违约方必须赔偿守约方因此所遭受的所有直接损失。

　　2、双方在合作过程中，甲方若对设计内容不满意，不得以此为由拒付设计费用。乙方有义务进行修改，并且双方应根据诚信原则进行协商解决。

　　风险告知：在签署合同时，双方应当清楚可能会出现的违约行为，并在合同中明确规定相应的惩罚措施，以此来督促各方真正履行自己的义务。通过明确违约责任，能够有效地防止违约行为的发生，一旦出现违约行为，便可以有明确的法律依据和解决方式。因此，合同中的违约责任条款是保证合同履行的重要保障之一。

　　八、争议纠纷解决

　　双方如对合同执行发生争议，应通过诚信履约、友好协商解决；如协商无效的，应当在____市____区/县人民法院提起诉讼解决。

　　九、其他约定

　　1、若工程非因乙方事由而中途停止，甲方应照常支付设计费。

　　2、设计时间于_______年______月______日起，到______年______月______日止。（审稿时间和修稿时间另算）

　　3、本合同自双方签字后生效，合同规定的双方义务履行完毕后失效。

　　4、本合同共制作______份，甲乙双方各保留______份，同时提交工程所在地建设单位主管部门备案______份。

　　发包方（签字盖章）：______________

　　设计方（签字盖章）：______________

　　______年____月____日

建设工程分包设计合同2

　　发包人（甲方）：_____地址：_____设计人（乙方）：_____地址：_____

　　依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、互惠、诚实信用的原则，甲方委托乙方承接_____________工程设计，双方就本工程相关事宜进行协商，现为明确双方的职责，结合本合同的具体情况，签订如下协议。

　一、设计依据

　　1、甲方提交的委托书。

　　2、甲方提交的地质勘查资料、建筑施工图（包括但不限于平面布置图、结构图等）。

　　3、甲方提出的符合国家、行业相关规范、规定、标准的其它要求。

　　二、项目内容

　　1、项目名称：_____

　　2、建设地点：_____

　　3、承包范围：_____

　　4、承包方式：_____

　　三、设计费用及支付风险提示：设计费

　　合同当事人在确定设计费时，应遵循以下原则：

　　首先，设计合同或相关文件中双方对设计费率予以确认的，应尊重双方当事人的选择。工程设计收费标准及相关统一定额并非强制性规范，而是发包人与设计人之间协商约；

　　其次，在不能证明设计合同或相关文件中双方就设计费率达成一致的情况下，可以根据《工程设计收费标准》确定设计费，避免因无约定或者约定不明的情况下造成不必要纠纷。

　　1、本合同的设计费为____________万元。风险提示：定金

　　定金兼有成约定金和解约定金的性质，如果当事人双方同意对定金额度进行修改，该数额不能超过总设计费的20%，超过20%的部分只能作为预付款，而不具有定金的效力。当事人不完全履行合同时，可按比例适用定金罚则。

　　在发包人或设计人履行部分合同义务后要求解除合同的，应当按照未履行部分所占约定内容的比例，适用定金罚则。只不过在实践中，当事人往往没有注意到这一点，在仲裁或诉讼时也就未提出相应的请求，造成自己的权利未得到全面保护，如果您对这部分还有疑问，您也可以在签合同之前咨询专业的律师。

　　2、订立合同时，甲方先交纳定金，为工程款的______%，计____________元。

　　3、乙方提交设计文件后三天内，甲方支付设计费总额的______％，计____________元。

　　4、本工程完工后____日内，乙方向甲方提交完整的资料以及有效发票，甲方结清余款，计_______________元。

　　四、甲方职责

　　1、甲方应在规定的时间内向乙方提交相关资料及文件，并对其完整性、正确性及有效性负责。甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计。

　　2、甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成乙方设计返工或增加工作量时，双方除另行协商签订补充协议、重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付工作费用。

　　3、甲方应按本合同规定的金额和时间向乙方支付设计费，逾期支付的，每逾期一天，应按应付金额的千分之一向乙方支付违约金，且乙方提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，乙方有权暂停下阶段工作，并书面通知甲方。甲方或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，甲方均应支付应付的设计费。

　　4、甲方应为乙方派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。

　　五、乙方职责

　　1、乙方应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同规定的内容、时间及份数向甲方交付设计文件并对提交的设计文件的质量负责。风险提示：设计合理使用年限

　　设计合理使用年限的确定关于建设工程的设计合理使用年限，主要指建筑主体结构的设计使用年限。建设工程的设计合理使用年限分为四类：

　　第一、对于临时性建筑，其设计使用年限为________年；

　　第二、对于易于替换结构构件的建筑，其设计使用年限为2________年；

　　第三、对于普通房屋和构筑物，其设计使用年限为________年；

　　第四，对于纪念性建筑和特别重要的建筑结构，其结构设计使用年限为________年。

　　对于专业建筑工程，则应按照相应的专业技术规范要求确定其设计合理使用年限。对于具体工程项目，其设计合理使用年限则应根据工程项目的建筑等级、重要性来确定。在建设工程的设计合理使用年限内，工程承包人应当对该工程的.主体结构（包括地基基础）进行保修。

　　对此如果仍存在疑问，建议制定合同的时候咨询专业律师，或者交由律师帮您起草，避免定制的合同违反规定而无效。

　　2、设计合理使用年限为________年。风险提示：赔偿金的确定

　　由当事人协商确定赔偿金金额，实践中相当一部分合同回避了关于赔偿金的约定，或空白、或划去、或直接删去关于赔偿金的规定。

　　如果发包人和设计人在合同中事先约定了损害赔偿金的计算方法，应当按约定支付赔偿金。赔偿金的计算方法为实际损失的一定比例，值得注意的是，在约定的赔偿金不过分高于实际损失时，法律应当首先尊重当事人双方的意思自治，承认双方约定的正当性。

　　若当事人约定的赔偿金远远高于实际损失，基于公平原则，法律应予以必要干涉。因此，当事人在约定赔偿金时，应充分考虑设计文件错误给发包人造成的损失，慎重填写赔偿金金额。

　　3、乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应根据损失程度向甲方支付赔偿金，赔偿金数额由双方协商确定。

　　4、由于乙方原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，乙方按该设计部分应收设计费的千分之一向甲方支付违约金。

　　5、合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应返还甲方已支付的定金。风险提示：保密、知识产权

　　发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术等的知识产权；不得要求设计人违反国家有关标准进行设计；未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，并给设计人以补偿；

　　另外，设计人也应当保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。

　　六、保密本合同涉及的所有文件，会议纪要，往来函件均属于保密内容，未经对方同意，任何一方不得将其进行营利活动，不得将以上材料擅自修改、复制或转让给第三人，如发生以上情况，泄密方承担一切法律责任。

　　七、不可抗力

　　1、不可抗力指本合同签订后发生的一方无法预见、无法控制但妨碍本合同全部或部分履行的任何事件，包括但不限于地震、台风、水灾、其它自然灾害或战争等。

　　2、如果发生了任何不可抗力事件，使一方无法完成其在本项下的合同义务，可暂停履行其合同义务，当不可抗力的情况消失时，应继续履行。

　　八、违约责任

　　1、甲方交付的资料超过规定期限15天以上，乙方有权重新确定提交设计文件的时间。

　　2、甲方无正当理由逾期支付工程款的，每逾期一天，须支付乙方违约金___________元。

　　3、乙方无正当理由延迟交付设计的，每逾期一天，须支付乙方违约金___________元。

　　4、甲乙双方在合同履行的过程中要求解除合同的，应提前通知对方，给对方造成的所有损失，均应赔偿。

　　九、争议解决因履行本设计合同发生争议，双方协商解决，如无法协商解决的，任何一方均可向合同签订地、合同履行地的人民法院提起诉讼。

　　十、附则

　　1、本合同自双方签字后生效，双方责任履行完毕后失效。

　　2、本合同一式______份，双方各执______份，具有同等法律效力。

　　3、本合同未尽事宜，双方协商解决，协商一致的，可签订补充协议，与本合同具有同等效力。

　　甲方：_____联系人：_____联系电话：_____合同签订地：_____合同履行地：________年____月____日

　　乙方：_____联系人：_____联系电话：_____合同签订地：_____合同履行地：________年____月____日

建设工程分包设计合同3

　　甲方（发包人）：_____________

　　乙方（承包人）：_______________

　　鉴于发包人拟委托承包人承担电力建设工程设计（以下简称“工程”）的施工任务，且承包人同意接受该委托。为此，根据《中华人民共和国民法典·》、《中华人民共和国建筑法》和其他有关法律、法规和规章的规定，双方经协商一致，签订本协议。

　　第一条本协议中所用术语的含义与下文提到的通用合同条款中相应术语的含义相同。

　　第二条下列文件应为合同的组成部分：

　　1、合同协议书；

　　2、通用合同条款；

　　3、安全生产施工条款

　　4、合同附件（包括技术标准和要求、图纸、工程量清单等）；

　　5、工程结算清单

　　6、形成合同的其他文件。

　　第三条上述文件应互为补充和解释，如有不清或互相矛盾之处，以上面所列顺序在前的为准。

　　第四条工程概况

　　1、工程名称：____________

　　2、工程地点：____________

　　3、工程内容：______________

　　4、工程分包方式：_____________

　　5、分包范围：_______________

　　6、分包工程期限：________________开工；竣工______________

　　7、质量等级：优质工程

　　第五条合同价格与合同单价：

　　1、合同价款以线路亘长计价：线路长度：______________单价__________________，合计____________。

　　2、合同价款以分部工程计价：

　　基础分部工程款按照__________元/m3支付：

　　2、铁塔组立按照_________元/T支付；

　　3、导地线架设按照_________万元/km支付：

　　4、光缆架设按照________万元/km支付；

　　5、接地带安装按照WW.___________元/m支付：

　　6、保护帽浇注按照__________元/基支付；

　　7、合同价格通过以下第____________种方式确定

　　8、签约合同价为人民币___________元整（大写）（￥___________元）（含税），最终合同价格以实际发生的工程量审定的价格为准。

　　第六条承包人承诺

　　1、按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

　　2、工程建设必须满足达标投产的考核条件且达到工程质量目标，施工质量满足国家施工验收规范。

　　3、工程进度确保按照发包人规定的工期进行，并确保投标文件中所承诺的人力、机具及合理项目管理规划大纲的实现。

　　4、工程建设中文明施工，并采取积极的安全措施，满足工程安全目标。

　　5、遵守《国家电网公司电力建设工程分包、劳务分包及临时用工管理规定（试行）》中对工程分包、劳务分包、临时用工的各项管理要求，并确保相应的资源配置。

　　6、严格按照环评、水保报告和当地的环保要求以及设计文件组织施工，确保不因施工责任影响项目通过环评、水保验收。

　　7、严格按照《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》（DA/T28—20xx）的要求进行档案管理。将档案管理纳入整个现场管理程序，坚持归档与工程同步进行。确保实现：档案归档率100%，资料准确率100%，案卷合格率100%，保证档案资料的`齐全、准确、系统；同时保证在合同规定的时间移交竣工档案。

　　8、积极配合施工图设计优化工作，及时主动反映有可能对工程投资造成影响的任何事宜，并承担因此造成的投资浪费的相应责任。

　　第七条发包人承诺

　　保证按合同约定的期限和方式向承包人支付合同价款及其它应当支付的款项。

　　第八条合同生效

　　合同生效条件见专用合同条款。

　　第九条合同____份数

　　合同正、副本两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

　　甲方单位名称（公章）：_____________

　　乙方单位名称（公章）：____________

　　法人代表：____________

　　法人代表：______________

　　合同签订人（手签）：______________

　　合同签订人（手签）：_______________

　　电话：__________________

　　电话：____________

　　税务登记号：___________

　　税务登记号：__________

　　开户银行：_______________

　　开户银行：_____________

　　帐号：_________________

　　帐号： ____________

　　单位地址：___________

　　单位地址：____________

　　签订日期：___________

　　签订日期：__________

建设工程分包设计合同4

　　建设单位(发包方)：____________

　　工程项目名称：____________

　　设计总承包方(以下简称甲方)：____________

　　专业设计分包方(以下简称乙方)：____________

　　发包人委托甲方承担________________________________________工程项目设计，并由甲方全权负责工程项目设计的各专业设计的配套组织工作。发包人与甲方已就_________________________________________工程项目的设计签约总包合同，合同编号是______________________________，为此甲方委托乙方承担________________________________工程项目中的_________________________专业设计，经双方协商一致，签订本专业设计分包合同。

　　第一条合同总则

　　1.1 本分包合同依据下列文件签订：

　　1.1.1《中华人民共和国民法典》。

　　1.1.2 国家及地方有关工程勘察设计管理法规和规章。

　　1.1.3 发包人委托甲方承担____________________________工程项目设计合同。

　　1.1.4 建设工程的批准文件。

　　1.2 合同签订双方行使权利，履行义务应当遵循诚实信用原则，遵守法律、行政法规，尊重社会公德，不扰乱社会经济秩序、损害社会公共利益。

　　第二条本合同与项目总承包合同的关系

　　2.1 发包人与甲方签订的设计合同中的技术要求及服务要求同样适合于乙方，即为甲方对乙方的责任要求。

　　2.2 乙方承担工程项目中的_______________________专业设计，配合甲方完成此工程项目的设计，与甲方一起无条件的履行甲方对发包人在合同中的各项承诺。

　　第三条本合同工程设计项目的名称、

　　地点、规模、投资、设计阶段、设计内容、及设计深度与标准