工程合同

时间:2024-10-15 18:05:25 工程合同 我要投稿

关于工程合同(精华)

  随着人们对法律的了解日益加深,合同在生活中的使用越来越广泛,合同是对双方的保障又是一种约束。那么正式、规范的合同是什么样的呢?以下是小编帮大家整理的关于工程合同,希望对大家有所帮助。

关于工程合同(精华)

关于工程合同1

  甲方:_________

  乙方:_________

  鉴于甲方拟将某项目土方工程承包给乙方施工,甲、乙双方在平等、自愿的基础上,经友好协商,达成如下协议:

  一、承包内容

  乙方承包甲方土方工程的施工,包括但不限于土方挖运、回填、碾压等。

  二、承包方式

  采用包工包料、按立方米计价的`承包方式。

  三、工程量及价格

  甲方提供土方总量为_________立方米,乙方按实际完成工程量与甲方结算,单价为_________元/立方米。

  四、施工周期

  乙方应按照甲方的要求,在限定工期内完成土方工程。施工周期为_________。

  五、付款方式

  工程验收合格后,甲方在[付款方式]内支付乙方全部工程款。

  六、双方责任

  (一)甲方责任:

  1.提供施工图纸和现场指导。

  2.按时支付工程款。

  3.负责处理现场纠纷和协调相关事宜。

  (二)乙方责任:

  1.按照施工图纸和施工规范施工。

  2.确保工程质量和施工周期。

  3.负责施工过程中的安全管理和保险。

  七、违约责任

  如甲、乙双方在协议履行过程中发生违约行为,应承担相应的违约责任。

  八、其他

  1.本协议自双方签字(或盖章)之日起生效。

  2.本协议一式_________份,甲方执_________份,乙方执_________份。

  甲方(签字):_________

  乙方(签字):_________

  日期:____年__月__日

关于工程合同2

  甲方: 乙方:

  为确保哈尔滨公路主枢纽道外客运站项目按期开工,甲方委托乙方承担本工程项目基坑降水工程,为工程基础土方开挖及基础施工做准备。现双方在平等自愿的原则基础上就该工程事宜达成如下协议:

  一、工作内容: 客运站主楼及地下停车场部分(不含商服部分)自然地面型钢桩支护范围内的基坑降水,降水深度-

  8.0米。

  二、工期要求:________年____月1____日开始施工降水,________年____月____日降水结束;

  三、质量标准: 根据甲方要求,乙方所报施工方案内容,在工期要求时间内满足该工程基坑降水要求,达到现行国家、省、市技术标准;

  四、工程造价的确定 根据招标文件以中标价格确定工程造价70.66万元(人民币);工程造价包括基坑降水工程费23.1万元、办理基坑降水手续费47.56万元;上述工程造价在工期要求时间内一次包死。

  五、工程决算及付款方式: 付款方式:施工降水设施完成后甲方支付乙方工程款工程总价90%;基坑降水要求工期结束后,乙方基坑降水达到要求标准,甲方将尾款一次性支付乙方。

  六、双方责任

  1、乙方中标后,乙方负责办理基坑降水手续。

  2、施工降水,超出降水工期要求以外的降水费用由甲方负责。

  3、乙方应确保基坑降水在满足施工要求,在要求降水工期内出现的降水安全问题以及对总包单位造成的损失由乙方负责;

  4、乙方应确保在施工降水的过程中对周边及相邻建筑没有任何影响,且对总包单位的'技术施工作业不能产生任何不利影响,否则由乙方承担所造成的相应损失;

  5、乙方应确保在总包单位基础施工期间,作好维护及监测工作,与总包单位作好配合;

  6、乙方应作好现场文明施工工作;

  七、其他: 本协议具有法律效力,双方严格遵守。如果发生合同纠纷,双方可向____市仲裁委员会申请仲裁。本协议壹式陆份,甲乙双方各执两份,建设单位两份。

  甲方: 法人代表:

  授权委托人:____日期:________年____月____日

  乙方:黑龙江XX公司 法人代表:

  授权委托人:____日期:________年____月____日

  建设单位主管部门意见:建设单位(章)经办人:

  ________年____月____日

关于工程合同3

  建设单位:(以下简称甲方)

  施工单位:(以下简称乙方)

  根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的原则,结合本工程具体情况,双方达成如下协议:

  一、工程概况:(包括工程的名称、地点、材料等内容)采用意大利PARA遮阳蓬面料),原有阳光棚更换耐力板(耐力板采用5厘透明板)。

  二、工程承包方式: 包 工包料包质量包安全

  三、工程数量确认: 西瓜布篷:5米的=4个、2.55米的=3个、长方布篷

  五、工程质量:严格按甲方要求施工,工程质量必须达同行业验评之合格标准。

  七、工程验收方式:

  工程竣工之后,根据合同要求,甲方应当在竣工日内验收。

  八、付款期限和方式: 合同鉴定日甲方 付给乙方 预付款10000元。甲方在工程完工验收合格后余款一次性付清给乙方。 甲方若逾期付款,按日万分之五支付滞纳金。

  九、保修内容和期限

  十、双方的其它义务:

  甲方义务:

  1、施工许可证: 四、工程日期: 7个工作日 (停电、下雨、小区规定的不能施工日除外) 六、工程造价: 合计60000 元。(陆万元)

  2、施工现场应具备开工条件,并保证路通、电通、水通等施工进场条件。

  3、甲方驻工地代表应当深入施工现场,对乙方的进场材料进行验收,检查各分项工程施工质量,保持与乙方工地负责人的沟通,搞好协作,一旦发现问题,应及时指出并督促整改,及时组织对工程验收。

  乙方的义务:

  1、必须使用甲方确定的'各种原材料,确保工程质量。

  2、施工安全均由乙方负责,甲方不负任何责任,但由于甲方的原因造成的安全责应由甲方负责。

  十一、 违约责任:

  本合同自愿订立,签字生效,若一方违反,应按合同总价款 5% 支付守约方违约金。

  十二、本合同若有未尽事宜,须双方协商,订立补充协议,补充协议与本合同同等生效。

  十三、本合同一式份,双方各执一份。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

关于工程合同4

  委托人(全称):

  监理人(全称):

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信得原则,双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同。

  一、工程概况

  1、 工程名称:

  2、 工程地点:

  3、 工程规模:

  4、 工程概算投资额或建筑安装工程费: 。

  二、词语限定

  协议书中相关词语得含义与通用条件中得定义与解释相同。

  三、组成本合同得文件

  1、 协议书;

  2、 中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);

  3、 投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程);

  4、 专用条件;

  5、 通用条件;

  6、 附录,即:

  附录A 相关服务得范围和内容

  附录B 委托人派遣得人员和提供得房屋、资料、设备

  本合同签订后,双方依法签订得补充协议也是本合同文件得组成部分。

  四、总监理工程师

  总监理工程师姓名: ,身份证号码: ,注册号:

  五、签约酬金

  签约酬金(大写):( )。

  包括:

  1、 监理酬金:

  2、 相关服务酬金:

  其中:

  (1)勘察阶段服务酬金:

  (2)设计阶段服务酬金:

  (3)保修阶段服务酬金:

  (4)其他相关服务酬金:

  六、期限

  1、 监理期限:

  自 年 月 日始,至 年 月 日止。

  2、 相关服务期限:

  (1)勘察阶段服务期限自 年 月 日始,至 年 月 日止。

  (2)设计阶段服务期限自 年 月 日始,至 年 月 日止。

  (3)保修阶段服务期限自 年 月 日始,至 年 月 日止。

  (4)其他相关服务期限自 年 月 日始,至 年 月 日止。

  七、双方承诺

  1、 监理人向委托人承诺,按照本合同约定提供监理与相关服务。

  2、 委托人向监理人承诺,按照本合同约定派遣相应得人员,提供房屋、资料、设备,并按本合同约定支付酬金。

  八、合同订立

  1、 订立时间:年 月 日。

  2、 订立地点:

  3、 本合同一式 份,具有同等法律效力,双方各执**

  委托人:(盖章) 监理人:(盖章)

  住所: 住所:

  邮政编码: 邮政编码:

  法定代表人或其授权 法定代表人或其授权

  得代理人:(签字) 得代理人:(签字)

  开户银行: 开户银行:

  账号: 账号:

  电话: 电话:

  传真: 传真:

  电子邮箱: 电子邮箱:

关于工程合同5

  甲方:********建筑工程有限公司

  乙方:******建设有限责任公司

  按照平等互利、团结协作、优势互补、共同发展的精神,经甲乙双方友好协商,达成如下协议条款:

  第一条 总则

  1、本协议为双方长期性合作协议。

  2、各项条款均应遵守国家颁布的各项法律、法规。

  3、合作双方是独立的平等伙伴,按照双方的职责分工进行合作范围内的经济及生产活动。

  第二条 工程项目合作的形式及收费标准

  1、工程项目由甲乙双方共同努力承接,工程合同签定后双方视具体工程对象,商定由甲方或乙方施工。

  2、施工方负责向另一方交纳管理费(管理费率标准,单列条款约定);并负责承揽工程应该支付的前期费用。工程应付税、费等由施工方负责。

  3、管理费率视结算值由施工方向另一方缴纳,管理费用收取分别为:

  a:结算值为5000万元(含5000万元)以下收取2%管理费用;

  b:结算值为5000万元至1亿元。分别按5000万元以下部分收取2%管理费用, 超过5000万元至1亿元部分收取1.5%管理费用;

  c:结算值为1亿元以上。分别按5000万元以下部分收取2%管理费用, 超过5000万元至1亿元部分收取1.5%管理费用,超过1亿元部分收取1%管理费用。

  4、双方在工程所在地设立银行共管账户,共同控制工程款的走向,取款或转账时需经一方加盖公章一方加盖财务主管章(皆为银行预留印鉴)共同掌控。工程款到位后,按到位额扣除相应的管理费用,余款在三日内拨付给施工方用于工程施工。

  5、施工方对所承担工程的工期、质量、安全文明施工等承担全部经济及法律责任,施工方不能拖欠农民工工资,承担工程所在地政府及业主规定的各项规费。

  第三条 甲方职责

  1、甲方负责市场开发,信息跟踪筛选,并承担所发生的费用。

  2、为便于双方联系及业务开展,乙方在北京设立****建设有限责任公司办事处,()委派相关人员具体负责合作及日常业务。

  3、甲方派员有权按乙方聘用的职务及权限范围,依托乙方驻京办事处对外开展业务,乙方驻京办事处费用由甲方负责(具体费用另议)。

  第四条 乙方职责

  1、乙方应充分发挥企业优势,在联合开发市场及项目合作中竭尽全力。

  2、乙方对所承担的工程任务应具有强烈的责任感,以维护双方的信誉。

  3、各方所提供的人员,在合作过程中因业务素质低,不能胜任其工作的,对方有权撤换,并由提供方更换。

  第五条 违约责任

  任何方不得违约,否则将由违约方赔偿因违约而与对方带有的损失。

  本协议一式四份,甲乙双方各执二份,签字盖章后生效。

  甲方:*****建筑工程有限公司 乙方:*****建设有限责任公司

  (盖章) (盖章)

  委托代理人:(签字) 委托代理人:(签字)

  年 月 日 年 月 日

  工程协议书范本(三)

  甲方:_________ _________ 乙方:

  以上各方共同投资人(以下简称“共同投资人”)经友好协商,根据中华人民共和国法律、法规的规定,双方本着互惠互利的原则,就甲乙双方合作投资 项目事宜达成如下协议,以共同遵守。

  第一条 共同投资人的投资额和投资方式

  甲、乙双方同意,以双方注册成立的 公司(以下简称 )为项目投资主体。

  各方出资分别:甲方占出资总额的_________%;乙方占出资总额的_________%。

  第二条 利润分享和亏损分担

  共同投资人按其出资额占出资总额的比例分享共同投资的利润,分担共同投资的亏损。

  共同投资人各自以其出资额为限对共同投资承担责任,共同投资人以其出资总额为限对股份有限公司承担责任。

  共同投资人的出资形成的股份及其孳生物为共同投资人的共有财产,由共同投资人按其出资比例共有。

  共同投资于股份有限公司的股份转让后,各共同投资人有权按其出资比例取得财产。

  第三条 事务执行

  1.共同投资人委托甲方代表全体共同投资人执行共同投资的日常事务,包括但不限于:

  (1)在股份公司发起设立阶段,行使及履行作为股份有限公司发起人的权利和义务 ;

  (2)在股份公司成立后,行使其作为股份公司股东的权利、履行相应义务;

  (3)收集共同投资所产生的孳息,并按照本协议有关规定处置;

  2.其他投资人有权检查日常事务的执行情况,甲方有义务向其他投资人报告共同投资的经营状况和财务状况;

  3.甲方执行共同投资事务所产生的收益归全体共同投资人,所产生的亏损或者民事责任,由共同投资人承担;

  4.甲方在执行事务时如因其过失或不遵守本协议而造成其他共同投资人损失时,应承担赔偿责任;

  5.共同投资人可以对甲方执行共同投资事务提出异议。提出异议时,应暂停该项事务的执行。如果发生争议,由全体共同投资人共同决定。

  6.共同投资的下列事务必须经全体共同投资人同意:

  (1)转让共同投资于股份有限公司的股份;

  (2)以上述股份对外出质;

  (3)更换事务执行人。

  第四条 投资的'转让

  1.共同投资人向共同投资人以外的人转让其在共同投资中的全部或部分出资额时,须经全部共同投资人同意;

  2.共同投资人之间转让在共同投资中的全部或部分投资额时,应当通知其他共同出资人;

  3.共同投资人依法转让其出资额的,在同等条件下,其他共同投资人有优先受让的权利。

  第五条 其他权利和义务

  1.甲方及其他共同投资人不得私自转让或者处分共同投资的股份; 2.共同投资人在股份有限公司登记之日起三年内,不得转让其持有的股份及出资额;

  3.股份有限公司成立后,任一共同投资人不得从共同投资中抽回出资额; 4.股份有限公司不能成立时,对设立行为所产生的债务和费用按各共同投资人的出资比例分担。

  第六条 违约责任

  为保证本协议的实际履行,甲方自愿提供其所有的向其他共同投资人提供担保。甲方承诺在其违约并造成其他共同投资人损失的情况下,以上述财产向其他共同投资人承担违约责任。

  第七条 其他

  1.本协议未尽事宜由共同投资人协商一致后,另行签订补充协议。

  2.本协议经全体共同投资人签字盖章后即生效。本协议一式_______份,共同投资人各执一份。

  甲方(签字):_________ 乙方(签字):_________

  _______年____月____日 __ _ __年__ _月__ _日 签订地点:_________

  签订地点:______ ___担保协议书范本大学生就业协议书范本出资协议书范本

关于工程合同6

  甲方:________________

  乙方:________________

  双方本着平等自愿、互惠互利的原则,以合同法和国家有关规定为依据,经过反复协商,对甲方开发的鸿福家园小区工程承建问题,达成一致意见,现签署补充协议书。

  一、________家园小区位于五指山公园南门对面,占地面积________㎡,小区建筑物总面积________㎡,总投入施工资金约________万元,小区内的全部建筑工程,包括线路改造、厂区管网、厂区道路及小区建设等全部委托给乙方施工。

  二、根据建筑项目的.不一样特点,采取了一次包干,预算结算和按实际发生金额计算等不一样的结算方式进行工程结算。

  三、甲方在施工前,供给准确的地面、地下、地质等资料,供给全部施工图纸及相关的手续文件。

  四、在施工过程中,甲方设工地代表,及时解决施工中出现的各种问题和各种外部事物。

  五、乙方在施工中,必须做到按图施工,遵守各项操作规程,遵守国家和地方的法律法规。

  六、乙方必须保证全部施工项目都到达合格,加强管理,确保施工全过程的安全生产。

  七、乙方必须保证工期,按甲方要求及时竣工(由于甲方原因和不可抗拒的自然灾害除外)。

  八、工程结算要按分项工程不一样特点和单价进行结算(附表中有项目、面积、单价和金额),表中没列的项目,可根据实际情景另行结算。全部工程按实际施工面积进行决算。

  九、工程款支付:甲方可根据实际情景,用现金和施工材料支付给乙方,顶工程款。

  十、协议未尽事宜,双方协商解决,本协议签字生效,双方共同遵守。

  甲方:________________代表:________

  乙方:________________代表:________

  ________年________月________日

关于工程合同7

  甲方

  乙方

  甲方将xx市汽车零配件交易中心展厅屋面防水工程承包给乙方施工。依照(中华人民共和国合同法)及相关法律、行政法规、并遵循自愿公正、诚实信用的原则,经甲、乙双方共同协商,达成以下协议。

  一、工程名称:

  二、工程地点:

  三、承包施工范围:屋面防水施工工程(包工包料完成施工工程)。

  四、施工期限:总工期天,必须保证工程质量。(雨雪天气或不可抗力因素顺延)

  五、材质要求:

  1、sbs高聚物改性沥青防水卷材,聚酯胎、4厚、-10度、帯箔。

  2、乙方进场材料必须现场切割抽检材料样品,经监理甲方抽检确认。若抽检不合格,乙方应当及更换。

  3、卷材4厚,达到国标,冷底子油必须符合建筑工工程屋面防水质量标准要求,严禁加水调兑稀释,卷材和冷底子油必须具备质量合格证和质量检测报告。

  六、施工质量

  1、必须严格按屋面卷材防水施工操作程序要求施工。排水排气管根部等必须用石油沥青热油毡灌填缝密实。泛水细部(包括排水、排气、女儿墙根部等)处理的卷材必须上翻足够的尺寸,卷材铺设搭接方法必顺水搭接,卷材搭接之间宽度要足够,严密。

  2、屋面防水施工完毕,必须经监理、甲方个月期限观察无渗透现象发生,质保期年。

  七、面积计算方式和单价

  1、以屋面面积加女儿墙泛水高度作为计算面积、总价 /元m2,其中人工元/m2材料元/m2

  2、工程结款:经监理、甲方验收合格后付工程款的%,剩余的 %年后无质量问题无息返还。

  八、施工注意事项:

  1、乙方及其工人在施工过程中,要严格遵守安全生产施工操作程序,严禁高空抛物,严禁违章作业,严禁在女儿墙压顶部位上打跳,翻作,走动,若因违反安全生产操作程序,违章作业的相关规定,造成的人身伤害及财产损失,均由乙方自行处理并承担全部经济和法律责任。

  2、乙方应服从甲方监理的'正常管理,施工期间发生违纪行为,将给予经济处罚。

  3、乙方在工程施工过程中,对环境或第三人造成损害时,应当承担损害赔偿责任,与甲方无关。

  竣工验收之前乙方退场时,必须清理现场,否则,甲方有权委托其他单位清理,由此产生的费用由乙方承担。

  九、合同争议;

  1、出现本协议规定的不可抗力的事件而给工程本身造成损失,乙方应承担自身责任范围内的一切经济损失。

  2、本合同在履行过程中若发生争议,由双方当事人友好协商解决,协商不成的,可向当地人民法院提起诉讼。

  十、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效应,本合同经甲,乙双方签字盖章之日起生效

  甲方;乙方

  联系电话:联系电话

  日期:日期:

关于工程合同8

  发包人(以下简称甲方)____

  承包人(以下简称乙方)____

  经双方协商一致制定本条款,双方务必遵照执行。

  一、承包项目:本工程地块土方的开挖、运弃、平整。

  二、承包方式:包挖、包运、平整,不得转包。

  三、承包价格:开挖、运输土方________元3(石砂)。

  四、工期要求:按图纸要求尺寸进行开挖,自____月____日开始施工,在天内完成基地土方的挖、运、填土方均需按图纸要求整平。

  五、质量与施工要求:

  1、基地的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求,偏差控制在施工规范允许范围内。

  2、做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。

  3、回填土时,应清除草皮、杂物和排除积水,并应分层夯实,夯实后的密实度应达到设计要求。

  4、土方挖完后须经设计、建设(监理)、公司、质监站检查符合要求后,方为合格;否则承担整修、返工费用。

  六、安全要求:

  1、开工前、乙方应做好本工种工作人员的安全教育和安全注意事项并做好交底记录。

  2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故,概由乙负责。

  3、遵守工地的规章制度,服从现场管理者的指挥及上级有关部门的监督管理。

  4、开挖的'土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。

  5、雨季施工应注意边坡稳定,加强检查工作,必要时可适当放缓边坡或设置支撑挡土板。

  6、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水和其他措施。

  七、结算方式:采用现金支付形式,开挖完成c收合格后的第2天支付清工程款。

  八、仲裁与调解:如若发生劳动争议和经济纠纷,双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。

  单位工程负责人(甲方):____

  联系电话:____

  ________年____月____日

  承包班组长(乙方):____

  联系电话:____

  ________年____月____日

关于工程合同9

  摘要:以工程管理专业本科生作为调研对象,采用团队教学方法(Team-BasedLearning),对高校工程合同管理课程教学模式进行改革试验。研究结果显示,从学生对工程合同管理课程的满意度考察,团队教学法明显优于传统工程合同管理课程教学模式,有效地激发了学生对案例辨析的积极性,同时有利于学生学习能力的全面提升,更深层次探索团队教学法在工程合同管理教学中的教学效果。

  关键词:案例教学;工程合同管理;TBL教学法

  1前言

  团队已经成为组织中不可或缺的重要组成部分。团体可以凭借集体的知识、技能等各种优势完成个体不能解决的大型复杂问题。团队学习与情境认知理论、发展理论和建构主义理论传统一致,他们共同的理论背景是强调以学生为中心,学习过程中注重师生的互动和真实的情境,这些对大学生而言至关重要。工程合同管理课程是工程管理专业中一门重要的专业课程。通过这门课程的学习,学生需要掌握工程项目管理模型、工程合同类型、工程合同索赔,以及了解FIDIC国在准备阶段,学生首先自行阅读教师提供的工程合同案例,使得学生在上课前对合同案例有一个初步的认识,帮助学生掌握合同的目标,以便进入下一阶段。第二阶段是案例研究阶段,学习小组首先对自己小组的合同案例进行分析评价,然后需要各个学习小组之间对案例进行反馈交流。同时,教师应将小组讨论中选出的典型案例进行分析,引导学生积极发现合同案例分析中出现的问题,并进行有效改进。第三阶段是合同概念的应用阶段,这个阶段需要教师对案例分析进行总结性的评价,此时教师充当指导、引导、管理的角色,重点强调本案例中使用了合同中的哪些条款,调动学生多种能力的培养,凸显教学过程中的综合性。

  2TBL教学模式的实施

  建立学习小组在TBL教学模式的实施过程中,本文选取宁夏大学20xx级工程管理专业的学生作为研究对象。在全班中组成以合作小组为基本形式单位,将全班44个学生分为8个小组,成员由学生自愿组成,每组5~6人。小组成员之间必须对合同案例进行充分的交流,增强学生的团队合作精神,为以后培养学生创新能力和综合素质提供基础。布置合同案例任务在开展案例讨论前2周将收集的工程合同案例下达给各个小组成员。需要学生在课前做好预习及准备工作,在教学实施过程中需要进行大量的讨论,用来强化对工程重要合同条款的记忆及使用。案例分析学生根据所要求达到的综合性任务目标,通过小组团队分工合作查阅相关文献及合同规范来了解相关合同案例的背景,掌握与案例相关的国内外研究动态以及与合同相关的理论知识。在案例分析过程中,教师鼓励学生独立分析工程案例,培养学生的创新精神和创新能力。在实施过程中,教师及时指导学生进行阶段性总结,强化合同案例的难点和重点,更深入地引导学生对合同案例进行进一步思考。

  3学生满意度调查

  课程结束后,本文参考李荣梅等设计的问卷,对学生进行教学效果调查(见表1)。调研结果表明,大部分学生认为使用TBL的方式进行工程合同管理教学,对他们的影响很大(最低比例为43.08%)。这就说明通过以团队为基础的工程项目合同管理学习,学生对基础知识掌握得更为全面、牢固,能灵活地运用学到的合同知识,文件查阅检索制定得当,资料收集详尽完善,得出的结论对以后的工作和学习有很大的促进作用。

  4结束语

  工程管理专业的`教学目标是培养能够从事全过程工程管理的专门人才。案例教学方法有助于学生理解工程合同中的重要内容,以便他们以后在实际工作环境下更好地准备类似的合同文件。此外,案例教学给予学生使用学到的知识和技能解决实际问题的方法,学生在课堂外更愿意花费较长的时间巩固课堂内容,在教学过程中把学习的主动权交给了学生,帮助学生理论联系实际。通过TBL教学模式在工程合同管理课程教学中的实践,发现该教学模式充分体现了“以学生个体的发展为主”以及“以学生为中心”的教育理念,主要以学生作为主体,让他们以发散性思维的角度以及团体的力量完成工程建设项目合同案例分析的教学目标和任务,培养了学生分析工程合同中存在的问题、解决问题的能力,有利于发挥学生的主动性和创造性,体现出较强的实践价值,为工程管理专业的学生提供了理论联系实践的空间,最终受到他们的欢迎和认可。

  参考文献:

  [1]张守波.案例教学法在法学实践教学中的应用[J].教育探索,20xx(2):51-52.

  [2]裘莹莹.“国际商务合同”课程教学中案例教学法的应用[J].黑龙江高教研究,20xx(2):163-165.

  [3]谢斌.国际工程合同管理:课程建设探讨[J].中国电力教育,20xx(21):74-78.

  [4]李荣梅,吴敏范.TBL教学法在生理教学中的应用[J].中国高等医学教育,20xx(2):102-103.

关于工程合同10

  [摘要]论述建设工程合同管理的概念,他的目的以及任务,目标特点.要想研究建设工程合同管理就必须学会理解其以上的东西,深刻的体会他的作用,以及日常生活中的运用,不紧要学会这些,我们也要学会在工程方面合同的作用,在一个工程中双方必须依靠合同来维持合作,不可违反合同。否则要受法律的制止,所以说它与法律是相辅想成,具有一定关系的,我们也要知道合同体系,合同担保和保险,合同的索赔问题,合同的检定与实行问题.

  [关键字] 建设工程合同管理 索赔 规范

  一、建设工程合同管理的重 要性及其意义

  建设工程合同管理,是市场经济和工程建设管理中一项十分重要的内容。在工程项目的建筑过程中,其主体的行为必定会形成各个方面的社会关系,诸如政府建筑管理机关、项目法人单位(业主)、设计单位、施工单位、监理单位、材料设备供应商等。其中除了政府管理机关是依据法律、法规对工程建设主体行使行政监督管理外,其他各方面社会关系却是通过“合同”这一契约关系来完成的。工程建设活动的质量、投资和进度都是在合同管理的调整、保护和制约下进行的。建设工程合同管理的特点是涉及面广、综合性强,其重要性和意义表现在:

  1)社会主义市场经济的要求。市场经济的一个重要特征是依法办事和鼓励自由竞争,合同管理就是法制(合同法、建筑法等等)管理。

  2)现代企业自身发展要求。现代企业产权明晰,权责明确,政企分开,科学管理,建筑工程合同中的施工合同是业主与建筑施工企业进行工程发包和承包的重要法律形式,是工程施工、监理和验收的重要法律依据,是建筑施工企业走向市场的桥梁和纽带,合同的内容也直接关系双方的`根本利益。

  3)强化合同管理,提高履约率。

  4)合同管理对开拓国际市场,尽快与国际接轨,也有十分重要意义。我国已加入世界贸易组织

  二、建设工程合同的种类一个工程项目从立项到投入使用,特别是大中型项目,需要经历一个十分复杂的过程。在这个过程中,鉴订的合同可能有很多,但主要有以下几种:

  1)建筑工程勘察设计合同:项目法人(业主,发包人)与勘察人、设计人(承包人)为完成一定的勘察、设计任务,明确双方权利、义务的协议。主要内容包括提交有关基础资料和勘察设计文件(包括概预算)的日期和质量要求、费用及其他协作条件等条款。《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察和设计单位资质管理规定》、《建设工程勘察质量管理办法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》等是此合同的签订依据。

  2)建设工程委托监理合同:业主聘请监理单位代其对建设工程项目进行监督管理,明确双方权利、义务、责任的协议,该协议称为建设工程委托监理合同简称监理

  合同。其主要内容包括监理对象,双方权利、义务、责任、酬金、违约责任和争议解决方式,其主要特征是高智能的技术性服务。《工程建设监理规定》、《工程建设监理单位资质管理试行办法》、《关于发布工程建设监理费有关规定的通知》等为监理合同的主要法律依据。

  3)建设工程施工合同:建设工程施工合同是承包人进行工程建设施工,发包人支付价款的合同。合同的主要内容包括工程范围、建设工期、开工与竣工时间、工程质量标准、工程造价、技术资料交付时间、材料设备供应、质量保修范围和保证期、双方互相协作条款等。其主要法律依据是《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》、《建筑工程施工许可管理办法》、《建筑业企业资质管理规定》)、《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》、《房屋建筑工程质量维修办法》等。结合我国具体情况和FIDIC(国际咨询工程师联合会)土木工程施工合同条件,国家建设部、国家工商行政管理局(20xx年)发布的《建设工程施工合同文本》是各类工业与民用建筑施工管理和设备安装的合同样本。

  4)建设工程物资采购合同:建设工程物资采购合同是具有平等主体的自然人、法人、其他组织之间为实现建设工程物资买卖,设立、变更、终止相互权利、义务关系的协议,一般分为材料采购合同和设备采购合同。其主要内容包括双方当事人的详情、合同价款、技术标准和质量标准、采购数量和计量方法、包装方式、付款方式和办法、交货期限、违约责任及其他条款等。其法律依据有《建筑法》、《招标投标法》、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》和地方法规等。

  5)其他合同:加工承揽合同、技术合同、租赁合同等在《合同法》中均有所涉及,他们在建筑工程中应

  用较少,这里就不在赘述。

  三、建设工程合同管理的内容

  1)建立合同管理体系及管理制度,建立、健全合同管理档案。

  2)合同订立前的管理。采取认真、严格的态度,做好市场预测、资信调查和订立应具备的相应条件调查等合同订立前的准备工作。

  3)合同订立中的管理。订立合同是==-一种法律行为,双方应当认真凭实据严肃拟

  定合同条款,做到合同合法、公平、全面、明确、有效。

  4)合同履行中的管理。认真分析和跟踪管理合同执行情况,及时处理有关工程索赔事宜和合同纠纷事宜。

  四、建设工程合同管理目的

  为规范合同的管理,防范与控制合同风险,有效维护公司的合法权益,制定本制度。

  4.1合同的主体

  订立合同的主体必须是公司及所属各公司中具有法人资格,能独立承担民事责任的组织,其他部门、机构、分公司等不得擅自签订合同。

  订立合同前,应当对对方当事人的主体资格、资信能力、履约能力进行调查,不得与不能独立承担民事责任的组织签订合同,也不得与法人单位签订与该单位履约能力明显不相符的经济合同。

  公司一般不与自然人签订经济合同,确有必要签订经济合同,应经公司总经理同意。

  4.2合同的形式

  订立合同,除即时交割(银货两讫)的简单小额经济事务外,应当采用书面形式。 “书面形式”是指合同书、补充协议、公文信件、数据电文(包括电报、传真、电子邮件等),除情况紧急或条件限制外,公司一般要求采用正式的合同书形式。

  4.3合同的内容

  4.3.1当事人的名称、住所:合同抬头、落款、公章以及对方当事人提供的资信情况载明的当事人的名称、住所应保持一致。

  4.3.2合同标的:合同标的应具有唯一性、准确性,买卖合同应详细约定规格、型号、商标、产地、等级等内容;服务合同应约定详细的服务内容及要求;对合同标的无法以文字描述的应将图纸作为合同的附件。

  4.3.3数量:合同应采用国家标准的计量单位,一般应约定标的物数量,常年经销合同无法约定确切数量的应约定数量的确定方式(如电报、传真、送货单、发票等)。

  4.3.4质量:有国家标准,部门行业标准或企业标准的,应约定所采用标准的代号;化工产品等可以用指标描述的产品应约定主要指标要求(标准已涵盖的除外);凭样品支付的应约定样品的产生方式及样品存放地点。

  4.3.5价款或报酬:价款或者报酬应在合同中明确,采用折扣形式的应约定合同的实际价款;价款的支付方式如转帐支票、汇票(电汇、票汇、信汇)、托收、信用证、现金等应予以明确;价款或报酬的支付期限应约定确切日期或约定在一定条件成就后多少日内支付。

  4.3.6履行期限、地点和方式

  履行期限应具体明确定,无法约定具体时间的,应在合同中约定履行期间的方式; 合同履行地点应力争作对本方有利的约定,如买卖合同一般约定交货地点为本公司仓库或本公司的住所地;约定具体地名的应明确至市辖区或县一级;

  买卖合同在合同中一般应约定交付的手续,即合同履行的标志,如托运单、仓库保管员签单等。

  4.3.7合同的担保

  合同中对方事人要求提供担保或本方要求对方当事人提供担保的,应结合具体情况根据《担保法》的要求办理相关手续。

  4.3.8合同的解释

  合同文本中所有文字应具有排它性的解释,对可能引起歧义的文字和某些非法定专用词语应在合同中进行解释。

  4.3.9保密条款

  对技术类合同和其他涉及经营信息、技术信息的合同应约定保密承诺与违反保密承诺时的违约责任。

  4.3.10合同联系制度

  履行期限长的重大经济合同应当约定合同双方联系制度。

  五、加强合同管理的措施

  1)普及建筑法规及合同法教育,培训合同管理人才。通过学习有关的法律法规,使合同当事人能知法、用法,能公正、公平、公开、独立地工作,做好建设工程合同管理工作。

  2)设立专门合同管理机构和配备合同管理人员。地方政府应设立专门合同管理机构和配备合同管理人员,对建设工程合同实施登记、审查等监督管理;项目业主、建筑企业内部设立专门合同管理机构和配备合同管理人员,建立和健全有关规章制度。建立合同台帐,并进行统计、检查。

  3)积极推行合同示范文本制度。积极推行合同示范文本制度,一方面有助于当事人了解、掌握有关法律法规,有助于合同签定的合法、公平、全面、明确、有效;另一方面,便于政府合同管理机关的监督管理,也有利于仲裁机构或人民法院对合同纠纷的裁决。

  4)实现建设合同的计算机管理。建立以微机数据库系统为基础的合同管理,便于对信息资料的收集、整理、存储、处理、分析和使用。

  5)推行“重信誉、守合同”评比活动,使大家关心合同管理,增强大家自觉履行合同意识。

  6)借鉴和运用国外先进经验和通用规范。借鉴国外运行的合同管理经验,如国际咨询工程师联合会

  编制的《FIDIC土木工程施工合同条件》或其他国家一些成功经验。对完善我国建设项目的合同管理制度和市场开发,都有十分重要的作用。

  总之,通过良好的合同管理,才能保证合同当事人、合同订立形式和程序的合法性,才能保证合同内容的全面、合法、明确,进而维护合同双方的合法权益,维护社会正常的经济秩序,创造较好的社会和经济效益,使有限的投资发挥最大的经济效果。

  六、建设工程合同管理概念与目的:

  建设工程施工合同作为一种典型合同,具有它自身的特殊性和复杂性,它是甲乙双方在实施合同中的一切活动的主要依据;是甲乙双方为实现建设工程目标,明确相互责任、权利、义务关系的协议;是甲方进行工程建设,支付价款,控制工程项目质量、进度、投资,进而保证工程建设活动顺利进行的重要文件。一份全面、周密的合同,可以为降低工程造价、提高经济效益、预防经济风险、保证工程质量提供有效的途径。合同管理的方向应该是尽量使之成为调节甲乙双方经济活动关系的主要甚至是唯一依据。做到这一点,对规范工程管理、提高管理效率、提升工程质量、严格成本控制将会起到有效的促进作用。

  七、建设工程合同管理的任务

  施工承包合同中发包方的任务

  发包人的责任与义务有许多,最主要的有:

  1.提供具备施工条件的施工现场和施工用地;

  2.提供其他施工条件,包括将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点,并保证施工期间的需要,开通施工场地与城乡公共道路的通道,以及专用条款约定的施工场地内的主要道路,满足施工运输的需要,保证施工期间的畅通。

关于工程合同11

  甲方(委托方):____________

  乙方(被委托方):____________

  依据《中华人民共和国合同法》及其它有关规定,结合咨询服务具体情况,协议书双方本着公平、公正、科学、诚实、自愿的原则,就可研报告编制协商一致,签订本协议书。

  第一条、工程概况

  1、工程名称:____________

  2、工程地点:____________

  第二条、协议书内容双方权利与义务甲方委托乙方编制该项目的可行性研究报告

  1、甲方向乙方提供的一切资料必须真实、完备、可靠,并且符合国家有关法律、法规;

  2、甲方可向乙方阐述对工程及具体问题的意见、要求;

  3、甲方应在双方商定的合理时间内,就乙方以书面形式提交给甲方的一切事宜作出书面决定和答复;

  4、甲方为乙方的工作开展提供必要的工作条件和相应配合;

  5、甲方须按约及时向乙方支付服务费用;

  6、乙方在履行本协议书期间,应遵循公平、公正、科学及合法的原则,进行咨询服务工作;乙方须确保可行性研究报告的科学性、完整性;

  7、协议书双方均应保守对方的.商业机密,不得泄漏相关机密资料;

  第三条、协议书履行期限、方式及时效

  1、本协议书自签订之日起生效;

  2、甲方于协议签定之日起3工作日内提供技术经济资料;

  3、乙方于协议签订之日起份

  第五条、合同费用及支付方式

  1、经双方协商,本项目工程咨询总费用为(人民币大写)签订后甲方付给乙方;可研报告编制完成甲方再付给乙方。

  第六条违约责任

  1、协议书订立双方必须严格履行协议书约定的条款;

  2、本协议书发生违约,甲乙双方应本着友好协商的精神,妥善处理;

  3、如协商处理不成,可按下列程序进行:

  (1)甲方原因造成违约,按协议费用总额,支付给乙方50%违约金;

  (2)乙方原因造成违约,按协议费用总额,支付给甲方50%违约金;

  (3)甲、乙双方发生违约争议,可由双方协商聘请调解人进行调解;

  (4)若调解不成,可向仲裁委员会或人民法院起诉。本协议一式肆份,甲乙双方各执贰份。

  甲方(章):____________乙方(章):____________

  法定代表人:____________法定代表人:____________

  委托代理人:____________委托代理人:____________

  开户银行:____________开户银行:____________

  帐号:____________帐号:____________

  地址邮编:邮编:

  ____________年____________月____________日____________年____________月____________日

关于工程合同12

  发包人(甲方):身份证号:

  住所:电话:

  委托代理人:电话:

  承包人(乙方):

  注册地址:

  营业执照号:

  法定代表人:电话:

  委托代理人:电话:

  本工程设计负责人:电话:

  现场施工负责人:电话:

  依照《中华人民共和国合同法》、建设部《住宅室内装饰装修管理办法》及有关法律、法规的规定,结合广州市住宅室内装饰装修工程施工的特点,双方在平等、自愿、互惠互利、协商一致的基础上,就乙方承包甲方的住宅室内装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜达成如下协议:

  第一条工程概况

  1、建筑装饰项目地址:区路号房。住房结构房型房厅厨卫阳台,套内建筑面积平方米。户外面积平方米。

  2、甲方为以上装饰装修住宅的所有权人或代管该住宅装饰装修被委托人。

  3、工程内容(详见住宅室内装饰装修工程报价单)。

  4、工程承包方式:双方商定采取下列第种承包方式。

  (1)乙方包工、包料;

  (2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料;

  (3)乙方包工、甲方包料;

  (4)乙方以每平方元单价包干方式。

  5、工程开工日期年月日,竣工日期年月日,总工期天(节假日及物业管理部门不允许施工日应顺延)。

  6、合同价款:工程造价为人民币(大写):元。增、减项目经甲、乙双方签字同意后,按实际工程量结算。

  第二条工程监理

  若本工程实行工程监理,甲方与监理公司另行签订《工程监理合同》,并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责、权限等以书面形式通知乙方,甲方承担相关费用。

  第三条施工图纸

  双方商定施工图纸采取下列第种方式提供:

  1、甲方自行设计并提供施工图纸,图纸一式二份,甲、乙双方各一份;

  2、甲方委托乙方设计施工图纸,图纸一式二份,甲、乙双方各一份,设计费为人民币(大写)元,由甲方支付(此费用不在工程价款内)。

  第四条甲方义务

  1、开工前3天,为乙方入场施工提供条件,包括:搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖,以不影响施工为原则。若甲方不清空或不采取必要的保护措施而造成家具、陈设损坏,责任由甲方承担。

  2、负责向物业管理部门或有关部门申报登记。办理施工手续及施工人员出入证手续,并支付有关费用;如在整个施工过程中,由于乙方违规原因造成甲方所支付的费用被物业管理部门没收,乙方应对被没收部分进行全额赔偿,赔偿款项在工程款中扣减。

  3、将物业管理部门关于居室装饰装修的有关规定书面告知乙方。

  4、甲方应将房屋分户钥匙交乙方保管,工程交付时退回甲方。

  5、提供施工期间的水源、电源等施工必备条件。

  6、负责协调因施工而发生的邻里之间的纠纷。

  7、不得要求乙方拆动室内承重结构。如需要拆改原建筑的非承重结构、燃气管道、设备管线等,负责到有关部门办理相应的审批手续。

  8、施工期间甲方仍需部分使用该居室的,负责做好施工现场的保卫及消防等工作。

  9、参与工程质量和施工进度的监督,负责对乙方采购的.材料进场验收和工程竣工验收。

  10、按约定依时支付工程款和结算工程款。

  第五条乙方义务

  1、乙方应具备工商行政管理部门核发的营业执照和建设行政部门核发的资质证书。

  2、乙方指派为本工程项目经理,全权负责合同履行。做好各项质量检查及施工记录,在施工中严格执行安全操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程。

  3、严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境。

  4、保护好已有保护措施的家具和陈设。

  5、保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场。

  6、因工程施工而产生的垃圾,由乙方负责运出施工现场,并负责将垃圾运到物业管理部门指定的地点,甲方负责支付垃圾清运费用。

  7、未经甲方同意和所在的建设行政部门批准备案,不得随意改变房屋结构和使用性质,因进行装饰装修施工造成相邻住房的管道堵塞、渗漏、停水、停电等,由乙方承担修理和赔偿责任。

  8、不得随意更改燃气管道、水表前管道和电表前管线。

  第六条开工前的准备

  开工前双方共同检查居屋的水、电、电视、电话、网络、下水管道等线路是否畅通;墙体、窗台有无渗水漏水;室内物品是否完好。要做好相关的现场记录,双方签字认可后,甲乙双方各持一份。

  第七条工程变更

  1、工程项目如需要变更,双方应协商一致,签订书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期。

  2、因甲方原因提出变更设计、停止施工或增、减项目,应以书面形式通知乙方,列明停止施工或变更增减的原因,工程部位、时间和材料等。因变更所造成的停工、工期延误、和无法再利用而造成的材料损耗等损失由甲方补偿,乙方两天内根据变更内容向甲方提出因变更而产生的相关费用清单。

  甲方:乙方:

  ______年______月______日______年______月______日

关于工程合同13

  发包人(以下简称甲方)__________

  承包人(以下简称乙方)__________

  经双方协商一致制定本条款,双方务必遵照执行。

  一、承包项目:输、平整。

  二、承包方式:包挖、包运、平整。

  三、承包价格:开挖、运输土方元立方米。

  四、工期要求:按图纸要求尺寸进行开挖,自________年____月____日开始施工,在求整平。

  五、质量与施工要求:

  1、基地的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求,偏差控制在施工规范允许范围内。

  2、做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。

  3、回填土时,应清除草皮、杂物和排除积水,并应分层夯实,夯实后的`密实度应达到设计要求。

  4、土方挖完后须经设计、建设(监理)、公司、质监站检查符合要求后,方为合格;否则承担整修、返工费用。

  六、安全要求:

  1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。

  2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故,概由乙负责。

  3、遵守工地规章制度,服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。

  4、开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。

  5、季施工应注意边坡稳定,加强检查工作,必要时可适当放缓边坡或设置支撑挡土板。

  6、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水和其他措施。

  七、结算方式:

  工程完成经验收合格后的

  八、仲裁与调解:

  如若发生劳动争议和经济纠纷,双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。

  本协议书一经签定双方均应自觉履行合同义务,不得反悔。本协议书一式两份,甲、乙双方各执1份。经双方签字盖章后生效,至工程款结清后自然失效。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  ________年____月____日________年____月____日

关于工程合同14

  出租方:____市成XX公司(甲方)

  承租方:____XX中XX公司(乙方)

  根据中华人民共和国《民法典》,按照平等互利的原则,为明确甲乙双方的权利和义务,经双方协商一致,签订本合同。

  因乙方工程需要向甲方租赁下列施工机械:热熔机(型)10台、直钉枪(F—30)15台、砂浆搅拌机(350)5台、射钉枪(D450)12台、钢筋切断机(G—40—1)5台、钢筋弯曲机(G—40)5台、钢筋对焊机(1—100)5台、空压机(A—80)5套、冲击钻(E200E)5台、成套木工机械(442A)5套、交流电焊机(B3—500)5台、交流电焊机(B3—300)5台、油压钻(D—25)5台。

  一、作业内容:施工现场乙方需要甲方做出的合理的作业内容。

  计费时间:以设备运抵现场并调试完成能胜任作业内容起,至设备停运之日止。

  二、租赁时间:自________年____月____日至________年____月____日。

  三、设备的维修及燃油、辅助油的管理

  (一)甲方负责机械设备的维修保养并承担其费用。乙方为甲方的维修工作提供方便。

  (二)乙方负责提供机械燃油。

  (三)甲方自行负责其他辅助用油及其费用。

  四、甲方的权利及义务

  (一)乙方要按照机械设备的操作规程进行指挥使用。不得强迫司驾人员从事违反操作规程的作业。否则要承担设备因此受到损耗、损坏的赔偿责任。

  (二)乙方不得将甲方的机械转租、抵押及变卖。

  (三)设备如提前退场,乙方应在设备退场前____日,通知甲方。

  (四)租赁期内,因乙方施工场地变化等需要,将设备转移到新的施工现场时,需征得甲方的书面同意。如乙方租赁期满后需要续租的',乙方必须在租赁期满前____日,与甲方签订续租合同。

  五、违约责任

  (一)甲乙双方任何一方违反合同条款的,非违约方均可解除合同并由违约方承担违约金3000元。

  六、争议解决方式:甲乙双方发生争议时,应遵循公平、公正的原则协商解决。如协商不成,在当地法院进行裁决。

  七、民法典律效率:本合同的法律效率在甲乙双方签字认可之日起生效。未尽事宜,按《民法典》的有关规定执行。经双方共同协商,做出补充协议,所补充的协议与本合同具有同等法律效率。

  本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

  甲方:(出租方)

  乙方:(承租方)

  经办人:

  经办人:

  联系电话:

  联系电话:

  ________年____月____日

  ________年____月____日

关于工程合同15

  发包方:(以下简称甲方)______

  承包方:(以下简称乙方)______

  根据《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,结合本工程的具体情况,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。

  第一条 工程概况

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  3、工程范围和内容:

  第二条 工程期限

  1、本工程合同安装总工期为

  2、本工程开工日期以构件进场时间为准。

  第三条 工程合同总价

  总建筑面积为平方米,价格为/平方米,总价格为 ______元(大写______ )如有变更,以实际面积结算。

  第四条 材料、设备供应

  本工程安装所需吊车设备,焊割材料由承包自备;工程所需的钢结构及其它材料由发包方负责,甲方保障材料准时到场,不能拖延。

  第五条 工程质量和检查验收

  承包方必须严格按施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工,并接受发包方现场监理工程师监督检查。保证安装质量,如果发包方发现安装质量问题,属于承包方责任的工作质量问题,负责无偿修理。

  第六条 工程价款的支付与结算

  1、本合同签订后,承包方进场安装主钢结构时,发包方支付合同总价的______ %的预付款,结构安装完毕,发包方支付 ______%的进度款,彩板安装完毕,发包方支付______ %的`进度款。

  2、乙方整个工程安装完后,经甲方验收合格,工程办完交工验收并办理工程结算后______ 天内,所有余款全额支付完毕。

  第七条 争议的解决方式

  合同执行过程中如发生争议,双方应及时协商解决。协商不成时,如双方属于同一部门的,由上级主管部门调解,调解不成,或双方不属于同一个部门的,任何一方均可向工商局经济合同仲裁委员会申请仲裁,也可直接向人民法院起诉。

  第八条 附则

  其他本合同未言明事项,一律按《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》规定执行。

  本合同经双方签字盖章后生效,至合同工程竣工交验,结清工程尾款,保修期满后自然失效。

  本合同正式本 份。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

  _________年____月____日

【工程合同】相关文章:

工程工程合同(精选)05-25

工程工程合同03-31

工程工程合同集合05-22

工程工程合同[热门]05-21

工程工程合同模板05-26

工程工程合同【精华】06-27

关于工程工程合同02-17

有关工程工程合同05-22

工程工程合同锦集05-23

工程工程合同 15篇01-20