钢材买卖合同

时间：2024-07-22 18:22:26 买卖合同我要投稿

钢材买卖合同(汇编15篇)

　　现今很多公民的维权意识在不断增强，关于合同的利益纠纷越来越多，签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。那么一般合同是怎么起草的呢？以下是小编整理的钢材买卖合同，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

钢材买卖合同(汇编15篇)

钢材买卖合同1

　　买受方：___________

　　出卖方：___________

　　工程名称：___________

　　根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，依照平等互利的原则，为明确买卖双方的权利和义务，经双方协商一致，订立本合同。

　　第一条钢材的规格、数量、价格

　　本合同钢筋单价按以上表格中单价执行，若在本合同履行期间钢筋市场单价发生变化，本合同钢筋单价不作调整，买卖双方对此确认无异议。

　　第二条合同价款及支付

　　2.1合同总价款：按买卖双方确认的实际交货数量计价。交货总量不得低于本合同数量。

　　2.2支付方式：出卖方按本合同约定供货，在20_年春节前支付买卖双方确认的实际交货价款的50%，出卖方按本合同约定全部供货完成后，第二次供货到货后支付买卖双方确认的'实际交货价款的80%，工程完工合格后无供方责任时一个月内支付完全部货款。

　　2.3交货地点：本项目工程工地。

　　2.4交货时间：20xx年十一月十五日前。

　　第三条计量

　　3.1以买卖双方确认的实际交货数量计量。买卖双方确认交货钢筋规格、数量的单据应由买卖双方书面委托人签字有效，并作为本合同有效附件和结算依据。

　　第四条供应时间和地点

　　4.1出卖方在接到施工单位的钢筋供应通知后，在规定时间24小时内将钢筋送至指定地点。

　　第五条其他约定事项

　　5.1交货地点钢筋下车费用由买受方负责。

　　5.2本合同所指钢筋规格、质量为国标。第六条双方的义务

　　6.1买受方的义务

　　6.1.1按合同约定支付价款。

　　6.1.2完成钢筋供应前的准备工作，并应提前12小时以书面形式通知出卖方供应钢筋的时间、规格、数量等。

　　6.1.3保证施工工地道路畅通，照明良好，水电设施齐全。

　　6.2出卖方的义务

　　6.2.1按合同约定的质量标准、数量标准供应钢筋。

　　6.2.2按时供应钢筋，提供所供钢筋的试(检)验报告、合格证书。

　　6.2.3在钢筋供应过程中因特殊情况而不能继续正常供应时，应自情况发生之日起以书面形式通知买受方，并与买受协商处理办法，不得对买受方施工造成损失，否则出卖方承担责任。

　　第七条违约责任

　　7.1买受方的违约责任

　　7.1.1买受方未按合同约定付款，出卖方有权停止供料，买受方应赔偿由此造成的损失。

　　7.2出卖方的违约责任

　　7.2.1未按合同约定的质量和数量供应钢筋，赔偿因此给买受方造成的损失。

　　7.2.2未按合同约定的时间供应钢筋，赔偿因此给买受方造成的损失。

　　7.3违约方承担给对方造成的实际和预期损失的全部经济和法律责任。

　　第八条争议的解决方式

　　8.1本合同如在履行过程中发生争议，双方协商解决。

　　8.2协商不成的可向有管辖权的人民法院起诉。第九条不可抗力

　　9.1不可抗力的范围包括：战争和国家宣布的严重自然灾害。

　　9.2一方因不可抗力无法履行合同时，不承担违约责任，但应及时通知对方。

　　9.3一方延迟履行合同发生不可抗力的，不能免除其违约责任。

　　第十条合同签订地点：拉萨市第十一条本合同自双方签字盖章后生效。

　　第十二条本合同一式四份，买方执二份，卖方执二份。第十三条本合同未尽事宜，双方另行解决。以下无合同正文

　　买受方：(公章)成都建工集团总公司

　　委托代理人：___________

　　电话：___________

　　开户行：___________

　　账号：___________

　　出卖方：(公章)___________

　　销售部委托代理人：___________

　　电话：___________

　　开户行：___________

　　账号：___________

　　合同签订日期：___________年___________月___________日

钢材买卖合同2

　　合同编号：

　　签订时间：年月日

　　出卖人(甲方)：

　　买受人(乙方)：

　　甲乙双方依据国家法律的相关规定，在平等自愿、诚实信用的基础上，就钢材买卖事宜，经协商一致，达成合同条款如下：

　　第一条合同基本情况

　　1.1 乙方因吨，总价预估为人民币为(大写) ，￥：万元，(钢材生产厂家、型号、规格、结算价格等详见附表、甲乙双方按每天价格涨跌定价)。

　　1.2 乙方有钢材需求时应发送书面需求计划给甲方，甲方签收后能满足乙方需求计划所有项目要求时由甲方签署同意后按乙方计划供应。如不能完全满足乙方计划要求的，甲方应在钢材供应计划单签收之日起两个工作日内与乙方协商，由双方书面确认该批钢材的供货细节。

　　1.3 乙方向甲方下达的供应计划单是书面原件或者清晰的传真件，并应有相关负责人签字;如需改动也应传送书面文件予以变更。

　　1.4 1.5 交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然增(减)量规定及计算方法：磅差按国家规定的千分之三范围内，以吨为计算单位保留后三位小数。

　　第二条价款支付

　　2.1 货款支付方式：转账支票(或现金、银行电汇)。

　　2.2 乙方只能向持有甲方明确书面授权的收款人办理货款支付手续;否则将视为乙方违约，视为未支付货款，由此造成对损失全部由乙方承担。

　　2.3 支付期限按以下第

　　2.4 甲方每批钢材交付之日(含交付当日)起清全部货款。

　　第三条钢材的运输

　　3.1 钢材的.运输由方负责;运输方式为：;运费由方承担。

　　3.2 如有甲方送货的，甲方只负责将钢材运输至目的地，卸货由乙方负责。

　　第四条钢材的验收及交付

　　4.1 钢材的质量按国家标准执行。

　　第五条钢材的验收及支付

　　5.1 乙方按照甲方在交付钢材时提供的质量证明文件对钢材进行验收;

　　5.2 甲方送货到乙方指定工地，乙方必须派专人验收，并在甲方提供的销售单据上签字，乙方签收后双方即已办理交付手续;乙方自行提货的在提货后即已办理交付手续。

　　5.3 乙方若对钢材数量、规格有异议的，应当在交货时提出异议;对质量有异议的，应在交货之日(含当日)起有三天内提出书面异议。逾期则视为对钢材无任何异议。

　　5.4 乙方对钢材质量有疑问并经相关权威部门检验后如质量不合格的，在钢材包装完好的情况下乙方可以退货给甲方。

　　第六条违约责任

　　6.1 乙方的违约责任：

　　6.2 未按合同约定支付相应款项，每延迟一日，则每日按延期付款的之一支付违约金;

　　6.3 乙方中途退货的，应向甲方支付退货部分货款的金。

　　6.4 乙方未按合同约定时间提货的，每日应按逾期提货部分货款金额的分之一支付违约金;

　　6.5 乙方违反合同约定拒绝接收货物的，按拒收部分货款总额的十支付违约金;

　　6.6 乙方如错填到货地点、收货人，或者对甲方提出错误异议的，应承担甲方因此所受到的实际损失。

　　6.7 甲方的违约责任：

　　6.8 未按合同约定的时间、地点供应钢材的，赔偿因此给乙方造成的实际损失。经乙方催告后 7 日内，仍不能供货的，乙方有权解除合同;

　　6.9 未按合同约定的质量、数量供应钢材的，赔偿因此给乙方造成的实际损失。在乙方指定的合理期限内，仍达不到约定的标准的，乙方有权解除合同;

　　6.10 货物错发到货地点或者收货人的，甲方除应负责运到合同规定的到货地点或者收货人外，造成逾期交付的，还应按本合同约定承担逾期交货的责任。

　　第七条争议解决方式

　　7.1 本合同发行过程中发生争议，由双方协商解决;协商不成的，向本合同签订地人民法院起诉。

　　第八条其他约定事项

　　8.1 本合同签订地为：

　　8.2 本合同正式执行时间为：

　　8.3 本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。

　　8.4 本合同一式份。

　　钢材买卖合同

　　(附表)

　　第一条产品规格

　　1.1钢材生产厂家

　　型号

　　规格

　　结算价格

　　(甲乙双方按每天价格涨跌定价)

　　第二条其他事项

　　甲方：甲方：

　　法定代表人：法定代表人

　　委托代表人委托代表人

　　年月日

钢材买卖合同3

　　买受方(以下称甲方)：

　　出卖方(以下称乙方)：

　　根据【中华人民共和国合同法】及有关规定，为明确买卖双方的权利义务关系，经双方协商一致，订立本合同。

　　第一条钢材情况

　　第二条合同价款

　　2.1 钢材价格定价时间

　　2.2 暂订合同总价款(人民币)：小写：万元，大写：伍佰陆拾万元;钢材总量计：吨(以实际供应单据为准)。

　　第三条价款支付

　　3.1支付方式：

　　3.2前甲方付清当月货款的80%，以此类推。余款20%在倒班宿舍楼封顶后(预计在十月三十日)一个月内，甲方需向乙方付清所欠货款，如逾期，则按余款总额每天加收1‰材料款，最终结算日不得超出15天。

　　第四条钢材的运输，运费、履行地点

　　4.1钢材运输由：负责。

　　4.2采用：方式运输。

　　4.3运输费由：承担。

　　4.4项目施工地址：。

　　4.5本合同履行地为乙方营业机构所在地，不因送货方式及甲方指定之收货地点而改变。

　　第五条钢材的质量

　　第六条钢材的验收

　　6.1验收方式：

　　6.2 验收时间：6.4甲方的验收人员：乙方的验收人员：

　　6.5甲方不按合同约定验收，并接受乙方所售钢材，视为质量验收合格。

　　6.6甲方在收受乙方供应的材料时，需在乙方开具的送货清单结算联上加盖项目部公章，每月对账在核实无误的对账单上加盖项目部公章。

　　第七条双方的义务

　　7.1 甲方的.义务

　　7.1.1甲方须提前三个工作日以短信、传真、E-mail的形式向乙方报送钢材供应单。

　　7.1.2按合同约定对钢材进行验收。

　　7.1.3按合同约定支付钢材价款。

　　7.1.4若所需钢材情况发生变化，及时将变化后的各项要求以书面形式通知乙方。

　　7.1.5在乙方向甲方供应钢材期间，不得有第三方供应钢材。如违约，则按合同总价款的15%向乙方支付违约金。

　　7.2 乙方的义务

　　7.2.1按合同约定的时间和地点供应钢材。

　　7.2.2按合同约定的质量和数量供应钢材。

　　7.2.3交付钢材时提供材质证明书和磅码单，钢材出厂质量证明书，钢材试验报告单，合格证

　　等一式壹份。

　　第八条违约责任

　　8.1 甲方的违约责任

　　8.1.1未按合同约定进行验收，甲方拒收货物，须赔偿因此给乙方造成的损失。

　　8.1.2未按本合同约定支付钢材价款，每延迟一日，应按甲方延期付款总额的付材料款，直至货款全部付清之日止。分批次供货的，前期款项没有结清，乙方可以停止供货，经催告后 3 天内，甲方仍不能结清货款，乙方有权解除合同并要求甲方承担违约责任。

　　8.1.3如甲方不按合同约定付款及其他违约，除按前款约定外，还应承担乙方采取任何合法途径追索货款所发生的费用，包括并不限于(诉讼费、执行费、律师费、误工费等等)。

　　8.1.4 甲方不得将乙方所供钢材变卖作为资金周转，如违约则按合同总价款的赔偿给乙方。

　　8.2 乙方的违约责任

　　8.2.1未按合同约定的时间和地点供应钢材，承担因此给甲方造成的全部损失，经甲方催告后 3 日内，仍不能按期供应，甲方有权单方解除本合同。

　　8.2.2未按合同约定的质量和数量供应钢材，赔偿因此给甲方造成的全部损失，在甲方指定的期限内，仍不能达到合同约定的标准，甲方有权单方解除本合同。

　　8.2.3未按合同约定提供各种单证的，甲方有权拒收未提供单证的钢材，同时，乙方应支付未提供单证的钢材价款的1.5‰赔偿金。

　　第九条争议的解决方式

　　9.1 因本合同发生的或与本合同有关的一切争议，双方协商解决，协商不成，双方通过诉讼程序解决，由本合同履行地的所在地法院管辖。

　　第十条不可抗力

　　10.1不可抗力的范围包括：洪水、地震、战争、罢工、政府禁令。

　　10.2一方因不可抗力无法履行合同时，不承担违约责任，但应在合理期限内及时书面通知对方。不可抗力情况消失后，合同继续履行。

　　10.3一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除其违约责任。

　　第十一条本合同的签定地点为：武汉市洪山区烽火钢材市场A区特2号第十二条本合同自双方签字盖章后生效。

　　第十三条本合同壹式贰份，双方各执壹份，如需提供担保，另立担保合同，作为合同附件。

　　第十四条本合同未尽事宜，双方另行协商，协商达成的补充意见，作为合同附件，与本合同具有同等效力。合同履行中经双方确定的信函、传真等，视为合同的组成部分，亦具有同等效力。

　　第十五条本合同在结算完毕后自动失效。

　　买受人(甲方)：(公章) 出卖人(乙方)：(公章)

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代表人：委托代表人：

　　电话：电话：

　　传真：传真：

　　E-mail： E-mail：

　　开户银行：开户银行：

　　帐号：帐号：

　　合同订立时间：年月日

钢材买卖合同4

　　甲方(施工单位)：_______________

　　乙方(供货单位)：_______________

　　本着平等的原则，经甲乙双方反复协商，就钢材买卖一事达成如下协议：

　　一、乙方向甲方_______________项目部__________-__________楼供应钢材。

　　二、按原有合同的'时间垫资一个月改为从现在20__年9月26日进货时开始计算时间期限为二个月付款。在此时间内的钢材从进货之日起计算方式为每天每吨钢材另加收10元资金占用费，大写拾元。如甲方到期不按协商的时间付款，每超一天，乙方另加收甲方每天每吨千分之三的违约金，累计超过15天不能付清付款项，乙方有权终止合同并停止供货。

　　本协议一式二份，甲、乙双方各持一份，并具有同等的法律效力，本协议未尽事宜，双方协商解决或通过乙方所在地人民法院提起诉讼。

　　甲方：_______________乙方：_______________

　　电话：_______________电话：_______________

　　身份证：_______________身份证：_______________

　　担保人：_______________

　　____ 年 _____ 月 _____ 日

钢材买卖合同5

　　供方(甲方)：__

　　需方(乙方)：___

　　乙方因三原亿澜宾馆钢构工程建设的需要，向甲方购买钢材150吨，依据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规，遵守平等、自愿、公开和诚实信用的原则，经甲乙双方友好协商，签订本合同，供双方共同遵守。

　　一、钢材数量与质量

　　二、甲方所供钢材执行国家质量标准，乙方使用钢材必须先检测后使用。乙方未检测就使用造成的损失由其自行承担，甲方钢材经检测为不合格，则该不合格的钢材甲方在三个工作日内包换、包退，换货过程中所产生往返运输、吊装费用由甲方承担。

　　三、交货地点：_______。

　　四、计量方式：过磅计量，过磅误差在±3‰内，乙方可自行复磅，以乙方指定提货人签字的送货单为准，该送货单作为双方结算的凭证。

　　五、甲方为乙方垫资金额伍万元2个月从垫资之日起按2分钱利息收取，甲方货到工地，无质量、数量问题，一次付清。

　　六、如甲方延期或未按期足额供货，均视为延期供货，每延期一天，甲方应向乙方支付1000元/天的'违约金。

　　七、1、乙方必须3月8日前将所有货款打入甲方指定账户。

　　2、乙方如不按合同付款，每逾期一天，应按乙方所欠甲方钢材的数量向甲方支付10元/吨〃天的违约金，若一个月仍未按合同要求付款，本合同终止，且乙方必须结清剩余货款，并赔偿给甲方合同总货款3%的损失费。

　　2、合同期间乙方在款未付清之前不得在第三方购货，一经发现，合同随即终止，并视为违约，乙方赔偿甲方合同总货款3%作为违约金。

　　八、1、乙方在按合同约定未付清所欠甲方货款时，不得要求甲方再次垫资发货。

　　2、甲方交货时应提供产品质量证明文件及相关说明等。

　　九、甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失。

　　十、甲乙双方发生任何异议应协商解决，协商不成，可交当地人民法院裁决。

　　十一、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字盖章后生效。

　　甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

钢材买卖合同6

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，甲、乙双方本着平等、互利、互惠的原则，就乙方向甲方采购钢材事宜达成如下合同条款：

　　一、乙方工程的名称及地点：。

　　二、乙方因工程需要，自年月日至年月日不定时多批次向甲方采购钢材，总量约 1400 吨，每月不多于 300 吨。

　　三.、方式：

　　(一)在本台同有效期内，乙方指定作为乙方代表。以书面形式通知甲方所需钢材的具体规格、数量，甲方应当按照乙方的要货通知在五日内将乙方所需钢材达到指定地点。

　　(二)乙方在甲方钢材送到工地后，应及时安排人员进行清点，核对所供钢材的规格、数量、价款，核对后应在甲方的送货单上签收，该送货单作为甲乙双方交付及结算货款的凭据。

　　四、钢材产品：国标(包检测合格)。

　　五、钢材的`计量方式：￠6-8线材、￠8-10盘螺过磅，螺纹钢按国家规定理论计量标准。

　　六、钢材的价格：甲方垫资200吨以内，以货到工地当天的上海西本新干线会员指导价南京区域价上浮150元每吨每月价格结算。垫资部分六个月以内结清。(此价格不含税金，开票另加150元/吨)。垫资部分以外的每80吨结算一次，此价格以货到工地当天的上海西本价上浮60元每吨。货款应及时结算逾期每日按5‰给付违约金给甲方。

　　七、交货地点：每批钢材的交货地点为本合同第一款标明的工程地点，由甲方负责运送到达。甲方运输途中的安全及相关费用甲方自负。货到工地由乙方负责卸货及承担相关费用和责任。

　　八、质量要求、技术标准;甲方所供钢材必须符合国家规定的相应质量标准，并供方(甲方) 需方(乙方)随货出具每批次的质量保证书。

　　九、验收标准、方法：乙方应在收到甲方送达钢材后24小时内取样送当地法定检测部门进行检测(节假日顺延)，检测合格后方可使用。如乙方未经检测即将甲方货物使用后产生损失，甲方仅负责退货的费用，如钢材在检测后出现质量不合格;乙方应当在收到检测报告后24小时内书面通知甲方，甲方应当负责退回并及时调换供应合格产品，由此产生的运费、检测费由甲方自负。

　　十、结算及付款时间：

　　(一)在合同履行期间，若乙方更换钢材供应商，应事先书面通知甲方。并在更换之日起五日内偿清所欠甲方的所有钢材款，逾期不付清货款的，乙方每日应当按照未付货款金额的千分之五付给甲方违约金。

　　(二)甲方未经乙方书面同意，延迟送货，影响乙方工程进度，甲方应当赔付乙方所受的损失，每逾期一日，按照延迟送货的金额的千分之五付给乙方违约金。

　　(三)合同履行中如因不可抗力致合同无法履行时，甲、乙双方均可解除合同通知到达之日起五日内结清已经交易的钢材款。逾期支付的，乙方应当每日按照未偿清金额的千分之五付给甲方违约金。

　　(四)甲乙双方应认真履行合同，双方任何一次违约，对方均可要求解除合同结清全部款项并承担合同的全部违约责任。

　　十一、未经事宜经双方协商解决。

　　本合同一式两份，甲、乙双方签字、盖章后生效。

　　甲方：乙方：

　　年月日

钢材买卖合同7

　　甲方：(购买方) 法定代表人

　　乙方：(销售方) 法定代表人

　　本着平等、自愿、公平和诚实信用原则，经甲乙双方协商确定，甲方承建的成渝钒钛科技有限公司钒深加工项目中所需钢材由乙方提供，为此，特达成如下钢材买卖协议。

　　一、钢材品种及数量：

　　所需钢材以实际供货量为准。

　　二、钢材价格

　　钢材结算价格组成：钢材龙网站价+组织费+吊装费+运输费=合同价。

　　1、钢材龙文网价：甲方必须提前两天提出进货计划给乙方。

　　2、乙方负责车辆运输到四川威远钢铁有限公司。

　　三、钢材的质量验收及交货方法：

　　1、建材：盘元、圆钢、螺纹钢，型材：槽钢、角钢、工字钢、焊管、板材等的质量符合国家标准，盘元以过磅计量为准。建材和型材以理论重量计算为准，甲乙双方当场验收，并在送货单上标明该批钢材的重量，单价和金额，以供货当日龙文网的所供钢材指导价作为办理结算的依据，并附甲方所需一切检验、检测报告等资料，甲乙双方授权代表须在送货单上签字确认。

　　2、甲方在收到货后三日内应对该批钢材进行质量检验，检验合格后方能使用，否则造成的一切损失均由甲方自行负责，如出现质量异议，甲方须在收到货的五日内通知乙方，并附检验机构的检验报告单，甲乙双方共同派员到现场取样送质检部门复检，如依然不合格，则乙方应立即收回不合格钢材并马上组织合格钢材送到工地。

　　四、双方义务：

　　1、甲方义务：

　　(1)货到工地后组织人员及时验收卸货，卸货费用由甲方承担。

　　(2)按协议的约定按时支付钢材款。

　　2、乙方义务：

　　按甲方所提供的计划单及时供货。

　　五、结算方式及期限：

　　1、甲方给乙方结算方式为月结，盘元每吨钢材的单价组成是：龙文网上的价格/吨+150元/吨资金占有金+130元/吨运输费+30元/吨吊装费=钢材单价/吨。

　　螺纹钢每吨钢材的单价组成是：龙文网上的价格理论重量计算+130元/吨运输费+30元/吨吊装费=钢材单价/吨。

　　钢板每吨钢材的单价组成是：龙文网上的`价格/吨+100元/吨资金占有金+130元/吨运输费+30元/吨吊装费=钢材单价/吨。按过磅重量计算.角钢/槽钢每吨钢材的单价组成是：龙文网上的价格/吨+130元/吨运输费+30元/吨吊装费=钢材单价/吨。按理论重量计算.

　　2、乙方从送货之日起(以第一次送货开始)每月的20日之前甲方必须付清乙方所供的全部钢材款。

　　3、甲方给乙方付款：现金或网转，甲方支付30%的承兑汇票。

　　4、乙方给甲方所供的全部钢材(型材、建材)不开任何发票(增票、普票)，将发票费用作为一个月的资金利息,只以送货单作为结帐依据。

　　六、违约责任：

　　1、甲方如果在当月内未付清乙方钢材款，送货后第二个月按每天每吨4元计算作为乙方的资金占有金。

　　2、甲方要求乙方所供不符合和厂家的货，乙方不负任何责任。

　　七、授权代表：

　　甲方指定王鹏安、钟平身份证号码

　　身份证号码二位同志为甲方钢材验收并在送货单上签字，以作为甲乙双方结算依据。

　　八、争议解决方式：

　　因本合同发生的任何争议，甲乙双方均应友好协商解决，如协商达不成一致协议，由重庆市璧山县人民法院管辖。

　　九、此协议共计三页，如有未尽事宜，双方友好协商，协商后可达成补充协议，所订补充协议与原合同具有同等法律效力。

　　十、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，经甲乙双方签字或授权代表签字并加盖公章或手印后生效。

　　甲方：乙方：

　　法定代表人：法定代表人：

　　授委托代表人：

　　电话：电话：

　　年月日年月日

钢材买卖合同8

　　买方：

　　卖方：

　　双方本着平等互利、友好协商的原则，依据《中华人民共和国合同法》等相关法律的规定，就钢材买卖事宜达成如下合同，以共同遵守：

　　第一条产品名称、品种、价格和规格

　　1.1以上所列数量是乙方能够保证供应的数量,但并不作为本同甲方必须购买的数量。最终履行的数量以甲方的实际需求为准。

　　1.2以上单价包含各种税费、运杂费及保险费等各项费用。

　　1.3双方在履行合同的过程中无论实际需求的数量是否小于合同约定的数量，以及合同履行时间的长短，乙方不得提出价格上涨的要求。

　　第二条质量及检验

　　2.1钢材规格执行国家规定标准，钢材合格率达到国家规范要求。由乙方按批向甲方交送钢材出厂质量通知单，甲方凭单验质。

　　2.2甲方出具验收单后，货物所有权转移给甲方，但并不免除乙方对货物应负的质量责任。

　　2.3甲方可以在货到工地后的60天内，按照监理单位或业主单位的要求对货物进行检验，如果发现不符合约定，由乙方承担质量责任。

　　2.4乙方在交付钢材时应提供材质证明书(等相关质量证明文件)。

　　第三条交货方式

　　3.1交货地点：

　　3.2交货时间按照甲方通知时间为准。

　　3.3交货方式为乙方负责货到3.1条指定地点，乙方负责办理物资的运输及保险，并承担相关费用及风险。

　　3.4乙方负责在指定地点的'卸货，由甲方派员对产品的质量进行初验和数量进行验收，价格按照合同约定处理，甲方所派人员无权对价格进行确认。

　　第四条付款及结算(下列付款条款为参照条款，具体付款方式根据需要进行调整，但4.4条不可删除)

　　4.1合同签订后，甲方向乙方支付预付款___元，此款冲抵首期付款。(如果有就保留此条，如果没有约定，就删除该条)

　　4.2每月___日至次月___日为一个结算周期，双方办理月结算后由甲方向乙方付款，以上结算为周期结算，合同履行完毕后双方应当进行最后结算。

　　(4.2按照乙方供货的数量到达___吨时，由甲方向乙方付款。)

　　4.3甲方付款时，乙方必须向甲方提供发票，否则甲方可以拒绝付款。

　　4.4甲方没有按照合同约定进行付款，双方约定，甲方不用向乙方支付逾期付款违约金或利息。

　　4.5合同履行完毕后，双方应当办理钢材买卖合同最终结算手续，在办理结算时，乙方应当将甲方向其出具的相关收货单据全面提交;否则在办理结算后，对乙方未提交的部分视为已经结算完毕，甲方不用另行向乙方支付任何费用。

　　第五条乙方供货保证

　　5.1乙方负有按照甲方的要求及时保质保量供货，如果乙方迟延付货超过5天或乙方拒绝履行，则乙方应当向甲方支付剩余货款10%的违约金。

　　第六条不得转让条款

　　6.1未经甲方事先书面同意，乙方不得向任何第三方转让其在本合同内的任何权利和义务。

　　第七条争议的解决

　　7.1因本合同引起或与本合同有关的任何争议应由双方友好协商解决。如果协商无法解决，则任何一方有权依法向甲方法人机关住所地人民法院起诉。

　　第八条其他

　　8.1本合同自双方签字盖章之日起生效。

　　8.2未尽事宜由本合同双方另行协商确定。对本合同的任何补充或修订需经双方以书面形式签署为有效。书面补充协议构成本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　8.3本合同一式____份，甲、乙双方各执___份，具有同等法律效力。

　　甲方：

　　乙方：

　　____年______月____日

钢材买卖合同9

　　签订时间：

　　年月日

　　合同编号：

　　乙方(供方)：

　　甲方(需方)：工程有限公司

　　第一条采购清单：

　　第二条供货时间：供货时间以甲方通知时间为准。

　　第三条调价方法：合同签订单价为当日我的钢铁网公布的市场建筑钢材价格行情，作为基准价格。货到现场当日依据我的钢铁网公布价格为准，幅度超过±100元时进行调价，按基准价±100元结算，幅度不超过时按签订价结算。

　　第四条到货地点、运输方式、运杂费及其他费用约定：甲方施工现场。汽车运输，确定运费为/吨。

　　第五条随货物必备品：乙方随车带此批货物对应的`有效材质单。

　　第六条计算方法：钢筋依据理论值换算计重;盘圆依据过磅检斤计重。

　　第七条包装及验收标准：按国家标准绑扎。验收货物做到无弯曲，无锈蚀。试验结果以甲方试验室复检报告为准，不合格品乙方无条件退场。

　　第八条结算方式：

　　第九条本合同解除的条件：货物在数量和质量上无问题，货款全额支付无拖欠时，本合同自动解除。

　　第十条违约责任和双方义务：

　　乙方未按甲方要求的供货期限或质量标准或其它要求履行交货义务，承担由此造成甲方的一切损失。甲乙双方每月进行对账并签认，乙方按对账结果开据合法有效发票。

　　第十一条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决，协商不成由沈阳铁路运输法院裁决。

　　第十二条本合同一式肆份，甲方叁份乙方壹份，本合同自双方签字盖章之日起生效。

　　第十三条其他约定事项：

　　本合同签订数量为工程量约算数量，供货与结算按现场实际需用量为准，如超出合同签订数量的10%时双方需另附补充协议。

　　甲方：

　　乙方：

　　年月日

钢材买卖合同10

　　20xx年被告上海某建筑工程有限公司承建本市某公司的厂房建设工程，其工地负责人Z某、C某以该公司名义与原告上海某钢材物资有限公司签订《钢材购销合同》，Z某和C某在合同落款处签名，被告公司未盖章，建筑钢材买卖合同。合同约定被告向原告购买钢材用于该厂房工程，约定钢材价款按上海西本钢铁每日市场报价为基准上浮每吨150元作为成交价，又约定以送货单确定的单价和总金额为结算依据，也明确约定了被告付款时间及逾期付款按所欠货款金额的日千分之二支付违约金。原告至20xx年底依约送货，共计货款金额为520万余元。被告通过Z某、C某陆续付款计360万元，余款160万余元逾期不付。原告多方与Z某、C某协商付款事宜，皆未果，被告公司也不予答复。此时适逢金融危机，原告经受极大资金压力，遂委托律师代理诉讼。

　　我们接受委托后，经周密调查，掌握Z某被告的工程项目经理、C某为被告该项目工程的内部承包人，原告有理由相信他们有权代表被告签订买卖合同，该合同相对方应为被告公司，同Z某和C某以个人身份自愿对被告货款承担共同付款责任，律师代理原告上海某物资有限公司起诉被告上海某建筑工程公司支付钢材货款160万余元、违约金17万元，并起诉Z某、C某为共同被告，要求两人对被告的`货款义务承担共同清偿责任，同时向法院申请诉讼保全，全额冻结了被告公司的银行账户，保证了债权的实现。

　　诉讼中，被告以货款金额计算有误和违约金过高为由提出抗辩，并以原告交付钢材质量不合格为由提起反诉，要求赔偿被告损失50余万元。

　　因双方考虑各自在本案中是法律风险，我方在保障根本利益得到顺利实现的前提下愿与对方和解，经法院主持调解，双方达成调解协议，被告公司于和解当日支付145万元货款。

　　因诉讼目的已经实现，我方遂申请撤诉。

钢材买卖合同11

　　买受人(以下简称“甲方”)：

　　出卖人(以下简称“乙方”)：

　　使用方向(项目名称)：

　　第一条标的、数量、价款及交(提)货时间：

　　第二条质量标准：按国家现行标准执行，盘条圆钢执行GB1499.1-20_,螺纹钢执行GB1499.2-20_，以及相关国家标准。

　　第三条乙方对质量负责的条件及期限：乙方对所提供的产品质量全权负责。甲方应在在收到钢材7天内，对乙方所提供的产品规格型号、数量进行检验，如出现规格型号或数量不符合甲方需要，乙方在接到甲方书面通知后应立即无条件调整更换。

　　第三条包装标准、包装物的供应与回收：按照国家标准捆扎，包装不散捆，不回收。

　　第四条随机的必备品、配件、工具数量及供应办法：质量证明书随出库单及货走。

　　第五条合理损耗标准及计算方法：螺纹钢、圆钢按理论重量结算，盘圆以过磅重量结算。

　　第六条标的物所有权自交付之日起转移。标的物所有权转移前的全部风险由乙方承担。第七条交(提)货时间、方式、地点：乙方收到甲方下达的计划后，在3日内送至甲方指定的__地点。

　　第八条供应范围、数量及相关补充：乙方负责运输范围由_至_;本合同使用量约计_吨，具体按照实际供货数量结算。

　　第九条运输方式及到达站(港)和费用负担：汽车运输至甲方施工指定地点，费用由乙方承担，工地卸车费用由乙方承担。

　　第十条检验标准：按照国家现行标准进行检验。

　　第十一条结算单价的确定及内容：结算单价=阿里巴巴钢材网公布单价+运杂费单价+ 业务加价;结算单价包括材料费、运费、装卸费、税费、利润等落地单价。

　　第十二条关于阿里巴巴钢材网公布单价的约定：

　　1、阿里巴巴钢材网公布单价是指需方下达计划当日的阿里巴巴钢材网公布的钢材市供方供应的钢材的厂家在阿里巴巴钢材网当天未公布的，则执行阿里巴巴钢材网当日公布的.相应规格中的最低单价。

　　3、如果需方下达计划中部分规格在当日没有公布单价，则按照以下规格间价差规律进行相应调整。[(1)HRB335φ12mm单价=HRB335φ32mm及以上规格单价=HRB335φ14mm单价+50元=HRB335φ16-25mm单价+100元;(2)盘条φ6.5mm单价=盘条φ8mm单价=盘条φ10mm单价;(3)圆钢φ12-14mm单价=圆钢φ16-32mm单价-80元。]4、需方对生产厂商有要求时，供方必须优先满足需方要求。

　　第十三条结算方式、时间及地点：货到现场，经验收合格后日内付结算货款的80%，剩余20%一个月内付清。如甲方资金困难

　　第十四条担保方式(也可另立担保合同)：无。

　　第十五条本合同解除的条件：

　　第十六条违约责任：

　　1.工业品品种、规格、质量不符本合同规定时，乙方应负责产品的调换。由于上述原因致延误交货时间，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值3‰ 计算向甲方偿付逾期交货的违约金并承担不能按时交货而给甲方造成的经济损失。甲方有权解除合同。

　　2.乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的3% 的违约金。甲方工程结束若有部分剩余产品，按本合同价退货，退货运费由甲方承担。

　　3.产品交货时间不符合合同规定时，每延期一天，乙方应偿付甲方以延期交货部分货款3‰的违约金。

　　4. 产品价格如须调整，必须经双方协商，在双方未达成协议前或双方不能达成新的协议,仍应按合同原订价格执行。如乙方因价格问题而影响交货，则每延期交货一天，乙方应按延期交货价款的3‰作为违约金付给甲方。

　　5. 甲、乙任何一方如要求全部或部分解除合同，必须提出充分理由，经双方协商一致后方能施行，提出解除合同的一方须向对方偿付因解除合同带来的经济损失。

　　6. 本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝收货或供货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。

　　7. 甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行、延期履行或部分履行合同的理由。在取得对方同意后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。

　　8.甲方逾期付款应支付乙方相应的经济损失。

　　第十七条合同中约定的双方权利与义务不得转让。如一方转让，另一方有权解除本合同或要求对方承担因此而给其造成的损失。

　　第十八条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商或调解不成的，双方约定依法向甲方法人工商住所地有管辖权的铁路运输法院起诉。

　　第十九条本合同在执行期间，如有未尽事宜，得由甲、乙双方协商，另订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。本合同及其附件和补充协议中未规定的事项，均遵照中华人民共和国有关法律、法规执行。

　　第二十条本合同一式份，甲乙双方各执份，自双方签字盖章之日起生效。

　　第二十一条其他约定事项：

　　甲方(章)：

　　乙方(章)：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　电话：

　　开户银行：

　　账号：

　　邮政编码：

　　年月日

　　签订地点：

　　账号：

　　邮政编码：

　　年月日

钢材买卖合同12

　　甲方(卖方)________

　　法定代表人：________

　　委托代理人：________

　　乙方(买方)________

　　法定代表人：________

　　委托代理人：________

　　合同履行地：________

　　根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，甲、乙双方本着平等、互利、互惠的原则，就乙方向甲方采购钢材事宜达成如下协议：

　　一、乙方工程的地点及名称：___________。

　　二、乙方因工程需要，自(公历)______年____月____日至______年____月____日止，不定时、多批次向甲方采购钢材，总需货量约______吨。

　　三、乙方工程日期：自(公历)______年____月____日起至______年____月____日完工。

　　四、交易方式：

　　1.在本合同有效期内，乙方指定________作为乙方代表，可以口头或书面形式向甲方订货，有权签收甲方的供货单，乙方对该代表的一切行为均予以认可。除该代表外，乙方其他人员除有书面特别授权外，无权行使本合同项下乙方之权利;

　　2.在合同有效期内，乙方代表可以用电话、订货单等形式通知甲方所需采购钢材的具体品名、规格、数量等，甲方应当按照乙方的要货通知在五天之内将乙方所需之钢材送达双方指定地点，如有特殊原因无法及时送达的，甲方应及时通知乙方;

　　3.乙方在甲方的钢材送达之后，应当场予以清点数量，核对规格、品名、价格等，核实、确认后在甲方的送货单或者供货单上签名，该送货单或供货单作为甲乙双方结算的.凭证;

　　4.前两个月甲方的送货量只限定在____吨—____吨之间;此后每个月乙方需甲方的送货量累计都不得超过____吨，并不得少于____吨;超出部分甲方可不予送货。

　　五、钢材的计量方式：除线材按实际重量计算外，按国家标准理算。

　　六、钢材的价格：按送货当本优质钢价每吨加____元。

　　七、交货(提货)地点、方式：每批钢材的交货地点为________现货市场，由甲方代办托运至合同约定的工程地点。

　　八、质量要求、技术标准：甲方所供钢材必须符合国家规定的质量标准，并随货出具当批次货物的质量保证书。

　　九、验收标准、方法;乙方应于甲方送达钢材之日起48小时内(法定节假日除外)取样送达当地法定检测部门进行国家质量标准检测，检测合格后方可使用。未经检测乙方投入使用的，甲方对此概不负责。如钢材经检测为不合格，乙方应当在收到检测报告后24小时内书面通知甲方，甲方应于收到乙方通知后及时将该批钢材退回并于48小时内(法定节假日除外)及时供应合格产品，由此产生的费用由甲方承担。

　　十、结算及付款方式

　　1.基于乙方需货量大、工程周期长，加上甲方同意对此800吨款项乙方可于合同终止前最后六个月(即：______年____月____日起至______年____月____日)内予以结清，乙方同意给予甲方每个月______元补偿，此项补偿款乙方应于每月结款日(即：每月____日)同货款一同结算;

　　2.对于甲方最初两个月(即______年____月与______年____月)所送钢材之货款，除甲方同意给予乙方延期结款的800吨货款外，乙方应于送货之日起两个月内予以结清其余货款;

　　3.若每个约定结算月乙方需甲方送货量超过第四条第四款之约定，并甲方予以送货的，乙方应予该货物送达之日起____日内，对超出部分之货款用现金结算;

　　4.付款方式：________________________。

　　十一、违约责任

　　1.若乙方未对前述第十条第一款之补偿金及甲方在合同之初所送之钢材货款(除乙方可延期结款的800吨钢材货款外)未在送货之日起两个月内予以结清，甲方可中止合同，并可自逾期之日起按总货款(含可延期之800吨货款及前述第十条第一款之补偿金)每日千分之三计算逾期违约金;

　　2.在合同履行期内，若乙方更换供应商，应提前15日通知甲方，并于通知到达甲方之日起五日内向甲方付清所有货款，否则，每逾期一日，乙方应向甲方支付所欠款项千分之三的违约金;

　　3.因甲方所提供钢材不合格，并且没有及时予以更换的，每逾期一日，甲方应向乙方支付该批不合格钢材相应货款千分之三的违约金;

　　4.乙方未按合同约定付款的，甲方有权中止合同，并开始按所欠款项每日千分之三向乙方收取违约金，待乙方结清相应货款后，合同继续履行;若乙方逾期付款达____日，甲方有权单方终止合同，并于终止合同之日起五日内，予以结清所有款项。若逾期，则乙方应按所欠总款项每日千分之三向甲方支付逾期违约金;

　　5.因不可抗力因素导致合同无法履行的，双方可终止合同。乙方应于合同终止之日起五日内向甲方结清所有款项。逾期支付的，每逾期一日，乙方应向甲方支付所欠货款总额的千分之三的逾期违约金;

　　6.乙方每个约定结算月应按照第四条第四款之规定数量要求甲方送货，如未达到此数量，甲方有权单方解除合同，并有权要求乙方于五日内付清所有货款，逾期，则每逾期一天按所欠货款总额千分之三向甲方支付逾期违约金。

　　十二、纠纷解决方式

　　若合同发生纠纷，由双方协商解决;协商不成，可向合同履行地人民法院起诉。

　　十三、其他约定事项

　　1.约定钢材厂家为：马钢、沙钢、西城、南钢、永刚、中天、日照、苏钢、杭钢、山西长冶、江苏鸿泰、无锡雪浪等厂家;

　　2.“约定结算月”：即从第一个结算日起至第二个结算日计一约定结算月;此后以此类推。

　　3.每月____日作为结算日;

　　本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，经双方签字盖章即生效。

　　甲方单位：________(章)甲方委托代理人：________

　　代理人身份证号码：________电话：________

　　甲方单位开户行：________账号：________

　　乙方单位：________(章)乙方委托代理人：________

　　代理人身份证号码：________电话：________

　　乙方单位开户行：________账号：________

　　______年____月____日______年____月____日

钢材买卖合同13

　　需方：__________________公司 (简称甲方)

　　供方：________________公司 (简称乙方)

　　依据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，甲乙双方在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上，就宣城水东亲心谷一期健康养生中心、游客接待中心建设工程的钢材买卖事宜协商一致，特订立如下合同。

　　第一条工程概况

　　1、建设单位：__________________公司

　　2、施工单位：_________________公司

　　3、工程名称：__________

　　4、工程地点：__________________

　　第二条、产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间：

　　1、上表中的钢材单价为供方送到工程施工现场的价格，该价格已包含了运输费、装卸费等费用。

　　2、税率为_____%，税金按照实际供货价款金额计取由供货方承担，供货方应当开具增值税专用发票。

　　3、上表中的数量为计划数量，最终结算货款以双方实际交付量为准。

　　第三条、质量要求、技术标准：乙方所提供的钢材质量必须符合国家标准GB__________钢筋混凝土用钢标准规定以及其他相应国家标准，钢筋直径的偏差值必须控制在GB__________表3中的数值规定;若达不到该标准规定，甲方有权拒绝签收，其相应的违约责任按照本合同第十条条款处理。

　　第四条、交货时间、方式：

　　1、甲方根据工程进度需要，分期分批次向乙方购买所需要钢材，甲方每次要货时应提前三天把需要钢材的.规格、型号、数量等要求通知乙方，乙方接到通知后两天内将所需要钢材送货到工程施工现场。

　　2、乙方应按甲方的要求，按时、按质、按量、按规格，自行备车送货到工程施工现场，并自行组织装卸货物。

　　第五条包装标准、包装物的供应与回收：____________________。

　　第六条、合理损耗及计算方法：

　　1、螺纹钢，按国标理论计算重量;圆钢，按国标理论计算重量，但钢筋的规格直径必须符合国标规定。

　　2、线材，甲方对线材可按吊牌或过磅抽检重量，若乙方货单数量实际少于过磅抽检重量的3‰时，同批次所供货单重量按该过磅抽查重量缺少比例的3倍扣减。

　　3、甲方必要时可以对磅秤进行检查。

　　第七条、验收标准、方法：

　　1、按本合同第三条约定标准进行验收。

　　2、乙方必须随车附带有效的钢材出厂质量合格证明文件，应提供厂方的生产许可证。甲方安排验收人员对进场钢材进行数量以及表观质量验收;如质量有异议，甲方负责送有关检测机构检测，若检测该批次钢材为不合格钢材由乙方负责退回，检测费用和运输费等费用由乙方承担，乙方除重新补齐合格钢材外，还需承担给甲方造成的损失。

　　第八条、货物签收和核对方法：

　　甲方授权数量签收人员________(________) ，联系电话：_______________________，签收人员仅对货物的数量和外观质量进行签收，无权对价格、金额、违约金等进行调整或结算;超出授权范围，甲方有权不予认可;未经书面授权变更签收人员的签单，不能作为双方结算凭证。

　　第九条、结算方式、支付方式及期限：__________

　　1、每月_____号，乙方凭上述数量签收人员签字的送货单，报到甲方财务部门进行核对，经核对无误后，再由甲方项目负责人陈________ 和(或) 甲方授权结算人员签字确认，结算单据方可生效。

　　2、甲乙双方一致同意选择_____(A/B)种期限、方式结算：/

　　A、乙方根据结算单据开具税率为_____%的增值税专用发票，甲方收到结算单、送货单和发票(三者同时具备)后当月内，支付乙方钢材款的 _____%。如逾期支付的，按照逾期支付金额的日万分之六向乙方支付违约金，所产生的违约金须在_____年_____月_____日前全部付清。

　　B、乙方同意为本工程项目垫资 ________万元，货款的结算方式为：

　　①在垫资额度________万元以内(含本数)，乙方不向甲方计取利息;达到该额度的，乙方即可于三个工作日内向甲方结算垫资部分货款，垫资部分货款自结算次日起按日息万分之三由甲方承担垫资利息。

　　②超过垫资额度__________万元部分的货款，甲、乙双方应每月结算一次，且甲方应于结算后五个工作日内将该超过垫资部分的货款支付给乙方，如逾期支付的，自第六日开始按照逾期支付金额的日万分之三向乙方支付违约金。

　　③垫资部分货款，甲方同意在本工程主体封顶后_____(建议时间为三个月左右)个月内付清。如逾期支付的，甲方同意垫资部分的利息自逾期日起从日万分之三提高至日万分之五，但不另行计取违约金。

　　3、甲方所付款项均系优先用于支付货款本金和垫资款本金，再支付垫资款利息、逾期支付货款违约金;甲方如确有违约逾期支付货款须承担违约金的，违约金应在最后一期货款支付的同时一并结算支付。

　　第十条、违约责任：

　　1、乙方如迟延供货，除赔偿甲方损失外，迟延期间应向需方支付违约金，违约金每日按应供货物价款的万分之六计算;

　　2、乙方所交产品品种、型号、商标、规格、厂家、质量不符合同约定的，由乙方负责调换，并承担调换或退货而支付的实际费用，同时赔偿由此给甲方造成的损失。乙方不能调换的，按不能交货处理。

　　3、如乙方未按合同履行，甲方有权通知乙方解除合同，除赔偿甲方损失外，还应向甲方支付未履行部分合同金额20%的违约金。

　　第十一条、双方约定的其他事项：

　　1、本合同所订一切条款，供、需双方任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。

　　2、当价格降幅达15%以上时，双方协商调整价格，协商不成需方可解除合同。

　　3、乙方在结算单或送货单上等单方制作的任何条款或文字说明均不视为双方的约定，也不得作为变更本合同的依据和条件，如合同单价、付款方式、违约责任等重要条款如需调整，须以双方另行签订补充协议。

　　4、本合同履行中如甲方出具了盖有项目部"工程技术资料专用章"的有关结算、签收单或欠款等的凭证的，不得作为合同的结算依据。

　　5、每次付款前，乙方必须向甲方提供税率为17%的增值税专用发票。由于乙方未按时向甲方提供税务发票，甲方可以拒绝支付货款，由此导致甲方延期支付的，不视为甲方违约，乙方不得向甲方主张此期间的违约金或利息等。

　　6、甲方的税务信息：

　　统一社会信用代码：_______________________，户名：__________________公司;开户行：__________ ; 银行账号：__________ ;地址及电话：__________ 。

　　7、乙方税务信息：

　　统一社会信用代码：_______________，户名：______________;开户行：__________ ; 银行账号：__________ ;地址及电话：__________。

　　第十二条解决争议方式：__________发生纠纷时，双方协商解决，协商不成其解决争议方式为向浙江省东阳市人民法院起诉。

　　第十三条合同生效：

　　本合同经双方经办人员签字并加盖双方公司合同专用章或法人章后生效。

　　本合同一式陆份，甲、乙双方各执三份。

　　需方(盖章)：__________ 供方(盖章)：__________

　　法定代表人：__________ 法定代表人：__________

　　委托代理人：__________ 委托代理人：__________

　　签订时间：__________ 签订时间：__________

钢材买卖合同14

　　出卖人：济南鼎拓商贸有限公司合同编号：

　　买受人：山东晨曦石油化工有限公司签订时间：**.4.12

　　第一条、货物清单和价格签订地点：山东莒县

　　第二条、质量标准和质保期：质量应符合国家标准和需方要求。在钢材合理寿命期内出卖人终身承担质量保证责任。若因质量给买受人造成损失，由出卖人负责赔偿。

　　第三条、交货：1、交货时间：20xx年 4月 10日前。2、交货地点：买受人住所地仓库，落地交货。3、交货方式：出卖人送货，出卖人在交货时应同时提供当批钢材的材料质量证明单、规格型号、发货清单等质量与数量证明文件。

　　第四条、包装和运输：妥善包装，合理运输方式，费用由出卖人承担。标的物的所有权及风险自交付时转移至买受人。

　　第五条、验收：货到后，买、卖双方对货物数量、()外观进行初步检验，质量异议使用后提出；数量（重量）以买受人计量为准。如出现质量问题，出卖人应 24小时内赶到现场无偿更换。

　　第六条、付款方式：货到初验合格，出卖人据买受人实际过磅重量开具全额增值税发票，票到15日内结算。

　　第七条、违约责任：出卖人违约应向买受人支付合同总价款10%的'违约金并另行赔偿损失（包括但不限于直接损失和可得利益损失，鉴定费、律师费等费用）。

　　第八条、凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，协商不成时均向合同签订地有管辖权的人民法院起诉。

　　第九条、其他约定：1、出卖人必须遵守国家廉政规定，禁止商业贿赂，否则，承担违约责任，买74受人有权拒付货款。2、组成本合同的文件及优先解释顺序如下：（1）工业品买卖合同（2）需方要求，（3）招标资料，（4）经双方认可的资料、合同附表等。（1）-（4）项所列文件内容如有歧义，以本合同为准；但国家规定和双方约定更有利于买受人的，从规定和约定。3、合同总价含运杂费、17%增值税、售后服务等全部费用。4、买受人为该合同支付给出卖人的任一款项具有独立性，出卖人不得因与买受人其他合同关系产生的债权债务而主张抵消或冲抵。

　　第十条、本合同自双方盖章时生效（传真件有效，以买受人确认为准）。

　　出卖人：（盖章）济南鼎拓商贸有限公司

　　法定或授权代表：

　　地址：电话：

　　传真：

　　开户行：

　　账号：

　　邮箱：

　　买受人：（盖章）山东***化工有限公司

　　法定或授权代表（签名）：

　　地址：**********

　　电话：***********