施工合同模板锦集8篇
随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，我们用到合同的地方越来越多，签订合同也是非常有必要的行为。你知道合同的主要内容是什么吗？下面是小编精心整理的施工合同8篇，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
施工合同 篇1
发包人(全称)： (以下简称甲方)
承包人(全称)： (以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：***路灯亮化工程
工程地点：***镇
工程内容：**街道管线敷设、灯具底座、灯具安装。
二、工程承包范围
承包范围：上述工程内容中设备材料供应、管线安装、附件安装和管井砌筑、灯光照明调试。
三、合同工期
开工日期：年月 日
竣工日期：年月 日
管线敷设工期总日历天数**天、灯具安装日历天数**天。
四、质量标准
工程质量标准必须全部优良(如因工程质量未达到标准，所造成的返工损失费用由乙方负责)。约定工程为一年的非人为损坏保修期。
五、合同价款
工程单价以预算书为准，工程量以实施施工决算量为准。金额(大写)：材料、管线敷设、安装及调试费用：rmb*** 万元，￥：**元
六、付款方式
合同签订后，乙方立即进行现场按图纸及甲方意见实际测绘，准备材料、敷设各种路灯管线、灯具安装，工程完工验收后一次性结清工程款。
七、安全责任
乙方在路灯施工过程中，应注意安全监管，杜绝安全事故发生。一旦发生安全事故，所有责任概由乙方承担全部责任。
八、 组成合同的文件
组成本合同的文件包括：
1、本合同书
2、合同条件
3、国家和市有关标准、规范及有关技术文件
4、图纸
5、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件
九、本协议书中有关词语含义与本《合同条件》中分别赋予它们的定义相同。
十、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十一、本合同书一式四份，甲乙双方各执二份。
十二、合同生效
合同订立时间：
合同订立地点：
本合同双方约定 签字盖章 后生效。
发包人(公章)： 承包人(公章)：
住所： 住所：
法定代表人： 法定代表人：
委托法定代表人： 委托法定代表人：
电话： 电话：
传真： 传真：
日期： 日期：
施工合同 篇2
齐乐桥镇竹山村金山双合寺至齐将公路处路面进行水泥混凝土硬化（包括路基压紧，路基平整），现将此工程项目进行承包。经与承包方进行协商，并定立如下合同：
金山双合寺：释宇香 （以下简称甲方）
承包方：张**，周胜良 （以下简称乙方）
一：乙方必须保证工程质量和完工时间。
1：现有路面由乙方负责平整，压紧；
2：乙方使用的水泥混凝土必须使用C20之标准；
3：混凝土路面必须保证20cm厚，4米宽。
二：此工程项目总承包金额捌万贰仟元整。如乙方按质按时完成，由甲方共分三年付清给乙方。其付款方式如下：
20xx年12月前付8000元；
20xx年12月前付37000元（其中上半年付17000元）；
20xx年12月前付37000元（其中上半年付17000元）。
三：甲方门前余坪（另指定）不在此承包金额之内，归乙方负责水泥混凝土硬化。此项由乙方自愿捐赠给甲方。
四：路面湿水，油膏材料归甲方负责；切松缩缝灌油膏归乙方负责。
五：乙方必须安全施工。如在施工中出现安全事故，甲方概不负责。
六：此合同一式三份：甲方、乙方各持一份，监证人一份；双方签字生效，并具有同等的法律效力。
甲方签字：
乙方签字：
监证机关盖章：
代表：
施工合同 篇3
发包方 （甲方）：
承包方 （乙方）：
合 同 编 号：
大旗尚易装饰公司
二零一零年一月修订
北京市家庭居室装饰装修工程施工合同协议条款
发包方（以下简称甲方）： 委托代理人（姓名）： 民族：住所：身份证号： 联系电话： 手机号：
承包方（以下简称乙方）： 法定代表人：联系电话： 本工程设计人： 联系电话： 施工队负责人： 联系电话：
依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，结合本市家庭居室装饰装修的特点，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方的家庭居室装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：
第一条工程概况
1.1工程地点：
1.2工程装饰装修面积：
1.3工程户型：
1.4工程内容及做法（见报价和图纸）；
1.5工程承包，采取下列第 种方式；
（1）乙方包工，包全部材料。
（2）乙方包工，包部分材料，甲方提供其余部分材料。
1.6工程期限 日(以实际工作日计算)；
开工日期年 月日
竣工日期年 月日
1.7工程款和报价单
（1）工程款：本合同工程造价为（人民币）
金额大写：
第二条工程监理
若本工程实行工程监理，甲方应当与具有经济建设行政主管部门核批的工程监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知乙方。
第三条施工图纸
3.1施工图纸采取下列第 种方式提供：
（1）甲方自行设计的，需提供施工图纸一式二份，甲乙双方各执一份。
（2）甲方委托乙方设计的，乙方需提供施工图纸一式二份，甲乙双方各执一份。
3.2双方应当对施工图纸予以签收确认。
3.3双方不得将对方提供的施工图纸、设计方案等资料擅自复制或转让给第三方，也不得用于本合同以外的项目。
第四条甲方工作
4.1开工三日前要为乙方入施工创造条件，以不影响施工为原则。
4.2无偿提供施工期间的水源、电源、和冬季供暖。
4.3负责办理物业管理部门开工手续和办理装修手续时所有费用。
4.4遵守物业管理部门的各项规章制度。
4.5负责协调乙方施工人员与邻里之间的关系。
4.6不得有下列行为：
（1）随意改动房屋主体和承重结构。
（2）在外墙上开窗、门或扩大原有门窗尺寸，拆除连接阳台门窗的墙体。
（3）在室内铺贴一厘米以上石材、砌筑墙体、增加楼地面荷载。
（4）破坏厨房、厕所地面防水层和拆改热、暖、燃气等管道设施。
（5）强令乙方违章作业施工的其他行为，如出现意外情况由甲方全权负责。
4.7凡必须涉及4.6款所列内容的，甲方应当向房屋管理部门提出申请，由原设计单位或具有相应资质等级的设计单位对改动方案的安全使用性进行审定并出具书面证明，再由房屋管理部批准。
4.8施工期间甲方仍需部分使用该居室的，甲方则应当负责配合乙方做好保卫及消防工作。
4.9参与工程质量施工进度的监督，参与工程材料验收，隐蔽工程验收、竣工验收。
5.1施工中严格执行施工规范、质量标准、安全操作规程、防火规定，安全、保质、按期完成本合同约定的工程内容。
5.2严格执行市建设行政主管部门施工现场管理规定：
（1）无房屋管理部门审批手续和加固图纸，不得拆改工程内的建筑主体和承重结构，不得加大楼地面荷载，不得改动室内原有热、暖、燃气等管道设施。
（2）不得扰民及污染环境，每日十二时至十四时、十八时至次日八时之间不得从事敲、凿、刨、钻等产生噪音的装饰装修的活动。
（3）因进行装饰装修施工造成甲方住房的管道堵塞、渗漏、停水、停电等，确认是乙方责任的由乙方承担修理，但不负责其他赔偿。
（4）负责工程成品、设备和居室留存家具陈设的保护。
（5）保证居室内上、下水管道畅通和卫生间的清洁。
（6）保证施工现场的清洁，每日完工后清扫施工现场。
5.3通过告知网址、统一公式等方式为甲方提供本合同签定及履行过程中涉及的各种标准、规范、计算书、参考价格等书面资料的查阅条件。
5.4甲方为少数民族的，乙方在施工过程中应当尊重其民族风俗习惯。
第六条工程变更
在施工期间对合同约定的工程内容如需变更，双方应当协商一致。由合同双方共同签订书面变更协议，同时调整相关工程费及工期，工程变更协议，
施工合同 篇4
甲方：XXXXXXXXXXXXXXXX
乙方：XXXXXXXXXXXXXXX
根据石家庄中宇工程造价师事务所有限责任公司招标文件，招标编号为XXXXXXXXXXX承德县水利基础设施建设项目的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，就该项目进行公开招投标后，确定 XXXXXXXXXXXXXXX (乙方)为成交单位，为保证承德县水利基础设施建设项目按设计要求高质量、高标准如期完成，使资金发挥更大效益，维护甲乙双方利益，保持良好合作关系，按照《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲乙双方签定如下工程施工合同：
一、工程建设地点、内容及工程量：
1、设计在 乡工程量以验收实际核算为准。
2、工程量：工程建设乡村道路11.9公里，挡土墙1400米。
3、工程价款：总价款￥2881298.00元(含工程相关费用)，最后以实际验收合格的工程量计算价款。
二、工程技术要求：
工程建设乡村道路11.9公里，挡土墙1400米。其中孟家院乡毛杖子村乡村道路2公里，宽3米，厚15厘米;八家乡桲椤台村乡村道路3公里，宽3米，厚15厘米，挡土墙400米;八家乡桑园村乡村道路3.5公里，宽3.5米，厚18厘米，挡土墙600米;大营子乡八卦岭村乡村道路2.3公里，宽3.5米，厚18厘米，挡土墙400米;安匠乡大窝铺村乡村道路1.1公里，宽3.5米，厚18厘米。(具体详见承德县八家乡桲椤台村、桑园村等20xx年以工代赈乡村道路工程可行性研究报告)
三、甲乙双方责任
(一)、甲方责任
1、负责工程的勘测设计，施工指导和质量监督。
2、负责向乙方提供施工技术要求、图纸等技术资料。
3、有权对乙方违反施工技术要求的工程项目提出处理意见，确定返工、停工等事宜。
4、项目所在地乡镇、村负责协调好各种关系，处理好相关事宜，保证该项目顺利施工。
(二)、乙方责任
1、严格按甲方设计图纸及技术要求进行施工，并接受甲方检查监督。施工中及时与水务部门沟通，保证行洪安全。
2、承担因招投标发生的招标代理服务费等费用。
3、保证工程质量，按期交工验收。
4、承担因施工原因造成的返工、停工、人身伤亡等一切经济损失。
四、工程款结付形式
工程全部完成，经甲方及相关部门验收合格后，乙方凭票据及相关材料结算工程款。
五、违约责任
1、因甲方技术指导有误，乙方不承担施工责任。
2、乙方施工质量不合格，甲方有权限期改正，否则终止合同，不支付乙方任何费用。
六、本合同一式三份，甲乙双方各执一份。本合同自甲乙双方签字之日起生效。
甲方：代表：
乙方：代表：
年 月 日
施工合同 篇5
发包方(甲方)：
承包方(乙方)：
按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
第1条、工程概况
1.1工程名称：凯盛餐厅及厨师宿舍装修工程
1.2工程地点：
1.3包干施工。
1.4承包方式：包工包料包
1.5工期：20xx年5月5日开工，20xx年7月25日完工。
1.6工程质量：合格
1.7合同价款(人民币大写)：参拾万元整(￥：300000.00元整)包干，含开发票。
第2条、甲方乙方权利和责任
2.1指派___为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，验收、变更、登记手续和其他事宜。
2.2指派___为乙方驻工地代表，接受甲方指令，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
第3条、关于工程质量及验收的约定
3.1甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收。
3.2乙方采购的材料需符合环保的要求。
3.3如在施工过程中，由于乙方的原因导致安全事故的发生，由乙方负全责。
3.4工程竣工后，乙方应通知甲方验收，并办理验收、移交手续。
3.5乙方自工程验收之日起(以交付使用日期为准)提供壹年免费工程保修期。所有装修内容在免费保修期内，如有故障或缺陷，乙方需负责维修。但人为损坏、天灾等不可抗力因素不在保修范围内。保修期内，乙方在接到甲方通知之后必须在48至72小时内到现场维修。
第4条、关于工程价款及结算的约定
4.1双方商定本合同价款采用：固定总价。
4.2本合同生效后，甲方分三次，按下表约定支付工程款。
拨款分三次进行：
第一次：合同签定后一周内付工程备料款，即人民币：壹拾伍万元整(￥:150000.00元整)。
第二次：工程开工一个月后付工程备料款，即人民币：捌万元整(￥:80000.00元整)。
第三次：工程全部完成并通过验收合格后付工程结算款，即人民币：伍万伍仟元整(￥：55000.00元整)。
第四次：余款壹万伍仟元整(￥：15000.00元整)在保修期到期即20xx年7月30日一星期内乙方提供全部有效票据结清。
第5条、关于材料供应的约定
5.1本工程乙方负责采购供应的材料、设备，乙方采购的材料应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。
5.2凡由乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。
第6条、有关安全生产和防火的约定
6.1乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》、《建筑工程施工现场供电安全规范》(GB50194-93)和其它相关的法规、规范。
6.2由于乙方在施工生产过程中发生的安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。
第7条、违约责任
7.1未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承担损失。
7.2未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。
第8条、争议或纠纷处理
8.1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
8.2当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，可向人民法院起诉)。
第9条、附则
12.1本合同共二份，甲方乙方各一份同等法律效力。
12.2本合同履行完成后自动终止。
甲方(签字盖章)：乙方(签字盖章)：
年月日年月日
施工合同 篇6
发包人（全称）：
法定代表人：
住所：
联系电话：
承包人（全称）：
法定代表人：
住所：
联系电话：
为了确保_______工程质量及进度，甲方将钢结构隔层工程委托乙方施工，为了明确甲、乙双方的权利和义务，依据《中华人民共和国合同法》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本分项工程施工事项协商一致，秉持公平自愿的原则，签订本钢结构隔层施工协议如下。
一、工程的基本概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程承包范围
二、工程期限
工程期限______天，自______年______月______日至______年______月______日。
三、工程价款
合同工程造价人民币______元，不包含税收及发票。
大写人民币__________________。
四、工程价款的支付方式
1、合同签订三日内，甲方应付工程总造价的_____%给乙方
2、钢架安装完成三日内，甲方再付工程总造价的_____%给乙方作钢构件材料款
3、工程施工完毕验收合格，三日内甲方再付工程总造价的_____%给乙方作工程尾款。
五、工程质量标准
工程质量标准：质量标准评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。
六、甲乙双方权利义务
甲方权利及义务：
1、按施工进度按时交纳各期工程款项，付款日期以协议规定付款日期为准，以免因资金不足影响工程进度。
2、甲方可监督乙方施工，提出合理化意见或建议。
3、如遇自然灾害及其他不可抗力因素，乙方工期顺延。
4、如甲方未能按时交纳工程款项或其他原因造成工程延误，后果自负。
5、如甲方无正当理由恶意毁约，按工程总造价30%对乙方进行赔偿。
乙方施工工艺及权利义务：
1、主梁用16#钢槽、化学螺栓固定，5#角铁与主梁焊接（框架密度为主梁60mm*副梁40mm），打掉焊渣，刷醇酸防锈漆两遍（红、灰色各一遍），25mm—30mm防腐木做楼板，钻尾螺丝固定。
2、施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程，并承担由本分项工程所引发的相应安全事故责任。
3、严格执行本市有关施工现场管理的规定，保证施工现场的整洁。
4、按合同规定由乙方提供的材料、设备。乙方应在材料到施工现场前通知甲方，双方共同验收。
5、因乙方责任不能按期完工，工期不能顺延，因乙方原因造成工程质量存在问题的，返工费由乙方承担，工期不得顺延。
七、施工组织设计和工期
1、工期进度：承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：承包人必须在合同签订后_____日内向发包人提供完整的施工组织设计。每月_____日前提供下月工程进度计划。
工程师确认的时间：工程师收到后_____天内批准或提出修改意见，逾期不批复则视为同意。
2、工期延误：双方约定工期顺延的其他情况：双方应当严格遵守开工日期以及竣工日期时间，非因特殊情况造成工期延误的，由承包方承担责任；由于发包人另行发包的专业工程造成的工期延误，工期相应顺延，发包人支付相应的费用。
八、工程的检验
工程竣工，乙方向甲方提供竣工验收报告后三日内，由甲方组织工程验收，如不组织验收，视为竣工验收报告已被认可和该工程合格。甲方并承担工程保管及一切意外责任。
九、维修责任
1、本工程免费保修责任期：为1年。
2、保修范围为乙方施工的工程项目。
3、施工质量问题和乙方提供材料原因造成的损坏，由乙方保修。
4、由于甲方造成的损坏和不可避免的因素造成的损坏不在保修范围内。
5、在保修期内，乙方工程质量原因造成的其他财产损失，由乙方按当时市场价格全额赔偿。
十、违约责任
甲方不按合同的约定拨付工程款，每拖延一天，按应付款额的_______%支付滞纳金。
由于乙方责任延误工期的，每延误一日，乙方应支付给甲方人民币_______元作为违约金。
十一、争议的解决
本合同履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决。协商不成时，双方一致同意应向甲方所在地人民法院起诉。
十二、其他
1、发包人、承包人履行合同全部义务后，发包人向承包人签发履约证书，本合同即告终止。
2、合同的权利义务终止后，发包人、承包人应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。
3、本合同正本____份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存____份。
4、双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际，经协商一致后，可对本合同内容具体化、补充或修改，其效力同本合同。
发包人：（公章）
委托代理人：
电话：
传真：
开户银行：
账号：
邮政编码：
______年___月___日
承包人：（公章）
委托代理人：
电话：
传真：
开户银行：
账号：
邮政编码：
______年___月___日
施工合同 篇7
发包方： （以下简称甲方）
承包方： （以下简称乙方）
根据xx电网公司批复的xx供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：
一、 工程内容及承包方式
1、工程内容：
2、工程安装费 万元（具体明细见附表）：
具体金额为：子项中标价×设计方案的工程量
3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。
4、工程工期：从 年 月 日至 年 月 日。
二、工程价款的支付方式
5、工程价款的支付方式：
5.1、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工程安装费的20%
5.2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年)，甲方支付乙方工程安装费的75%。
5.3、保修条款：本工程保修期为一年（保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算），保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。
5.4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。
三、工程管理
6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电网公司、xx电网公司下发的（1999）191号文《关于农村电网建设与改造技术原则》、《xx省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、《xx省农村电网建设与改造的'基本技术要求》，及贵阳供电局下发的《10KV配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。
7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。
8、工程开工前，甲、乙双方必须签订安全协议，并按协议内容履行各自的安全责任。
9、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工三措，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。
10、工程质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方负责，返工造成逾期交付的，每延误一天，乙方按合同总价的0.5%偿还违约金，并累计计算。工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的，乙方将不能进入诚信备案企业名单。
11、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理。
12、乙方不得将工程转包，一经发现，立即停止施工，并承担一切经济损失和法律责任。
四、设备、材料供应与清理
13、工程所需主材需经甲方审定。乙方必须指定专人凭各分（县）局签单到指定的地点领取主材。
14、乙方在施工完成后应将甲方委托进行的改造工程中不再使用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。
15、乙方应将拆除的旧设备和材料及时归还至甲方库房，办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号，甲方确认后签字。甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据。
五、违约责任
16、乙方不得擅自购买主材，经发现，甲方有权：
①责令乙方立即停止施工。
②不付乙方工程款。
③要求乙方承担一切经济损失和法律责任。
17、若拆除设备和材料未归还甲方，甲方将从保证金中扣减，若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用，差额部分从施工费中扣减。
18、发生施工质量问题，乙方除负责保修外，还要赔偿甲方的经济损失。
19、甲方不按合同约定支付工程款，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。
六、争议及其它
20、争议解决的方式：合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决，协商不成的，任何一方均可向人民法院起诉。
21、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份，本合同自双方签章之日起生效。
22、未尽事宜，双方另行协商。
23、附则：
甲方（签章）： 乙方（签章）：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人（签名）： 委托代理人（签名）：
年 月 日 年 月 日
施工合同 篇8
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国经济俣同法》及国家建设部、省市建委对建筑装饰工程的有关规定，经双方协商签定合同如下：
一、工程概况及承包方式
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程承包方式：包工包料
二、 工程装修内容
综合楼室内棚面、墙面、地面、电气等装饰工程
三、工程按照甲方要求开工后年 月 日，乙方必须安排人员进入现场进行施工，并按照施工计划进度，合理调度人员及时保质保量的完成各工种自然配合，保证整个工程的施工进度，保证施工现场卫生，自己工程所产生的垃圾及时清理，保证工地的清洁，及时清理到甲方指定地点。
四、甲方将此次大白工程承包给乙方，按平米计算工程款，刮大
白刷涂料部分每平方米元，房间天棚白色乳胶漆每平方米元，房间墙面包括按壁纸刮大白、刷上色乳胶漆每平米 元，后加石膏线的天棚、石膏线按每沿长米增加元，施工面积以实际平数为准。房间走廊已包了、门窗口则给予扣除，门窗口的面积，没有包的按展开面积计算，本工程所有材料由乙方自行负责。
五、质量要求，涂料大面积施工前做地样板间，经甲方人员验收，
合格后方可整体施工，要求：要对各部位阴阳角模平竖直，石膏线没有明显的接口，刷乳胶漆要保证，墙体、平整、光滑无褪色，墙体的颜色一致。
六、工程完成以后应注意保护，不得有污染划痕。
七、付款方式：进入工地施工到工三分之一后，甲方付给乙方全
部工程款约30%期，于工程款待工程验收合格后扣除30%的质保金外，一次结清，中间不能以任何借口结算，如没有质量问题工程质保金在6个月后一次付清。
八、本协议在 年 月 日至 年月日止。
因设计变更或甲方造成的停电、停水由双方协稠工程工期，如乙方未
按合同期限完成所有承包工程，甲方每天扣除乙方工程款每天 元，自进入工地起到完成所有承包工程期间，如乙方发生任何事故，如伤、亡等，均由乙方自行承担。 甲方不承担任何费用。
九、劳动力管理
1、开工前乙方应向甲方提供所有施工人员的身份证复印件。
2、未经甲方许可，非工地施工人员不得在工地过夜。
3、乙方应具备证件，因证件不全引起的相关损失由乙方自行承担。
4、乙方指定由为工地现场负责人，为替补负责人。
5、乙方未经甲方同意不得任意调换施工人员，每天工地现场必须保持10(20人)以上。
6、未经甲方同意，任何情况下乙方不得停工或殆工。
九、现场禁止使用明火;
现场禁止吸烟，如有发现罚款 元。
现场禁止大便，如有发现罚款 元。
现场禁止小便，如有发现罚款 元。
十、本协议由双方代表签字后生效，到工程完成验收合格后，协议终止，本协议一式贰份，
双方各执一份。
甲方：乙方：
电话：电话：
年 月 日
【施工合同模板锦集8篇】相关文章：