建筑工程施工合同

时间：2024-12-16 16:54:39 施工合同我要投稿

建筑工程施工合同【热门】

　　现今很多公民的维权意识在不断增强，关于合同的利益纠纷越来越多，签订合同能够较为有效的约束违约行为。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？下面是小编精心整理的建筑工程施工合同，欢迎大家分享。

建筑工程施工合同【热门】

建筑工程施工合同1

　　建设单位：______________

　　设计单位：______________

　　施工单位：______________

　　合同造价：______________

　　合同编号：______________

　　建设单位：______________(简称甲方)

　　施工单位：______________(简称乙方)

　　甲方深圳施工。根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定，结合本工程的实际情况，为了明确工程项目以及双方责任，本着相互协作，确保施工项目顺利完成的`原则。经过甲乙双方协商签订本合同。

　　第一条：工程地点：______________

　　第二条：工程内容：______________(具体见施工预算)。

　　第三条：承包方式：包工包料包质量。

　　第四条：工程总造价：______________

　　第五条：付款方式

　　1、工程完成验收合格后，甲方支付给乙方全部工程款。

　　第六条：合同工期

　　一、双方商定总工期天。

　　开工日期：_________年______月___日，竣工日期：_________年______月___日。

　　二、如遇下列情况，经甲方代表同意后，工期可以顺延。

　　1、工程量变化和设计变更。

　　2、非乙方的原因超过______小时以上停水停电时。

　　3、不可抗力(如地震、台风、火灾、雨灾等)。

　　三、由甲方责任造成的工期延误，甲方应支付由此给乙方造成得窝工损失及其他增加费用，相应顺延工期。

　　四、乙方如无正当理由不得拖延工期。

　　第七条：工程质量要求：按设计规范要求，质量达到合格标准。

　　第八条：材料设备：材料采用国家标准合格产品。

　　第九条：工程施工前后双方的工作和有关责任。

　　一、甲方：

　　1、负责解决施工场地的用水用电，保证乙方在施工期间的需求。

　　2、负责本工程涉及有关部门的联系和协调工作。

　　3、组织工程竣工验收工作。

　　二、乙方：

　　1、做好施工组织管理及向甲方提供工程进度情况。

　　2、做好施工安全工作，否则，发生安全事故，由乙方负全责。

　　3、遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定。

　　4、参加工程竣工验收工作。

　　第十条：工程完工后，质量保修年。

　　第十一条：合同生效与终止

　　本合同自向甲乙双方法人代表或委托代理人签字、盖章后生效，至办完工程验收交接和竣工结算后，其条款即告终止。

　　第十二条：本合同一式四份，其中：甲乙双方各两份，均具有同等法律效力。

　　甲方盖章：_______________

　　乙方盖章：_______________

　　法人代表(签字)：_______________

　　_________年______月___日

建筑工程施工合同2

　　发包方(以下称甲方)：___________承包方(以下称乙方)：___________

　　法定代表人：___________________法定代表人：___________________

　　身份证号码：___________________身份证号码：___________________

　　为了保证工程施工质量，如期完成施工任务，达到甲乙双方互惠互利的目的，经甲、乙双方充分协商，根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，明确双方在施工过程中的权利与义务，现双方协商自愿签订本合同。

　　第一条工程概况

　　1、工程名称：_________________________

　　2、工程地点：_________________________

　　3、工程内容：_________________________

　　4、工程面积：_________________________

　　5、工程立项批准文号：_________________

　　第二条工程项目期限

　　1、合同工期总共历时____________天(日历天);

　　开工日期：____________年____________月____________日;

　　竣工日期：____________年____________月____________日。

　　2、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺延：

　　(1)在施工中如因停电、停水____________小时以上或连续间歇性停水、停电____________天以上(每次连续____________小时以上)，影响正常施工;停水停电_______天以上;

　　(2)因台风暴雨飓风等不可抗力的因素;

　　(3)因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。

　　3、因乙方原因造成施工延迟的，不得请求顺延工期。

　　第三条工程承包内容

　　1、工程承包形式：_________________________

　　2、工程承包范围：_________________________

　　第四条工程项目结算及付款方式

　　1、合同生效后____________日内，甲方付____________万元(大写)(￥____________元)工程预付款。

　　2、甲方按核实的工程进度，于收到工程月报____________日内支付工程进度款。

　　3、工程进度款支付达工程总造价的____________%时，不再按进度付工程款，而在办完交工验收后一个月内支付____________%的款，留____________%的质保金，保修期满后支付结乙方。

　　4、若甲方拖欠工程款时，应按本工程经办的银行当时贷款利率支付给乙方。

　　5、确因甲方拖欠工程款而影响工程进度时，其造成乙方停、窝工损失应由甲方承担，工期相应顺延。

　　6、在验收过程中，如有不合格项目，应当在双方验收时商定的时间内，由施工单位修好。否则，超过一天按保留价款万分之三罚款。

　　7、拨付工程款时乙方应到有关部门开“建筑安装专用发票”，甲方凭盖有乙方印章的发票拨付工程款。

　　8、甲方应将工程款拨至乙方指定帐户内，不得直接拨至施工队或班组，否则，所造成的一切质量和经济责任，由甲方负责。

　　第五条工程质量标准

　　1、工程质量应当达到达到设计施工图纸要求及甲方规定的有关质量要求以及合同约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任。

　　2、甲乙双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别达到设计施工图纸要求及发包规定的有关质量要求，竣工验收备案合格。

　　第六条工程验收

　　乙方工程施工完成，已具备了竣工验收条件，必须提前10天按国家有关规定向监理单位和开发商提供完整的竣工图纸，相关资料及竣工验收报告等，竣工验收由甲方有关部门进行验收，分项工程由乙方负责。

　　第七条安全施工

　　乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

　　第八条违约责任

　　1、乙方无故逾期开工或逾期完工的，每逾期一天应按工程总造价的____________%支付违约金。

　　2、甲方逾期付款的，每逾期一天应按合同应付工程款的.____________%支付违约金。

　　3、乙方采购工程材料及施工质量不合格或有重大质量隐患，影响甲方正常使用的，除应一次性支付工程总额____________%的违约金，并及时采取措施返工更改外，每影响正常使用一天，还应按工程总造价的____________%支付违约金。

　　第九条双方的权利与义务

　　1、甲方的权利与义务

　　(1)解决材料物资的堆放和临时设施场地。

　　(2)在乙方不违反合同条例的情况下，保证按照合同约定方式按时支付工程款。

　　2、乙方的权利与义务

　　(1)在施工期间严格遵守甲方的一切规章制度，保护甲方设施，乙方人员不得随意在甲方厂区内走动、闲逛，服从甲方进出门管理。

　　(2)承担本工程施工中的一切安全事故责任。

　　(3)按合同工期组织施工，以确保工程按期完成。

　　(4)把好质量关，确保工程质量达到验收标准并根据有关规定组织工程验收工作。

　　(5)组织落实施工管理人员和材料设备进场。

　　(6)施工中如遇人力不可抗拒的自然灾害影响，不能按原计划正常施工，乙方应及时向甲方通报，由此而发生的费用增减或损失，双方协商解决。

　　(7)安全文明施工。

　　第十条争议解决

　　因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

　　第十一条附则

　　1、本协议经双方签章后生效。

　　2、本协议于____________年____________月____________日在____________签署。

　　3、本协议一经签字，双方应严格遵守，如因执行本协议发生争议，双方应协商解决，协商不成，由签约所在地人民法院裁决。

　　4、本协议一式____________份，双方各执____________份，具有同等法律效力。

　　甲方(盖章)：___________________乙方(盖章)：___________________

　　代表人：______________________代表人：_______________________

　　_________年________月________日_________年________月________日

建筑工程施工合同3

　　发包方（以下简称甲方）：

　　姓名（签字后生效）：

　　工程地点：

　　联系电话：移动电话：

　　承包方（以下简称乙方）：

　　承包人（姓名）：

　　联系电话：

　　第一条工程概况

　　1.1工程地点：面积： m2

　　1.2工程内容（见装饰装修工程施工项目确认表）

　　1.3工程承包方式：

　　1．乙方包工，提供部分主材。

　　2．乙方包工，甲方提供部分主材。

　　1.4工程期限天

　　开工日期：年月日

　　竣工日期：年月日

　　第二条施工图纸

　　1．双方商定施工图纸。

　　2．甲方委托乙方设计图纸。

　　第三条甲方工作

　　3.1开工前，为乙方入场施工创造条件，包括：搬清室内物品、陈设或将室内不易搬动的物品、陈设归堆、遮盖，以不影响施工原则。

　　3.2提供施工期间的水源、电源。

　　第四条乙方工作

　　4.1施工中严格执行案例施工操作规范，防火规定，施工规定及质量标准，按期保质完成工程。

　　第五条材料供应

　　5.1按合同约定由甲方提供材料的.，甲方应在材料到施工现场前通知乙方，双方共同验收并办理交接手续，甲方提供的材料必须是符合设计要求的合格产品，如果因甲方提供的材料发生质量问题或规格差异，对工程造成损失，由甲方承担并负责。

　　第六条质量标准

　　双方约定工程质量，由双方商议的标准执行。

　　第七条工程造价及付款方式

　　7.1本合同工程造价为（人民币）元

　　金额大写：

　　7.2工程付款方式

　　工程款分四次付清付款方式：合同签订之日，甲方预付款_______元，人民币大写：______________，木工进场时甲方支付二期款________元，人民币大写：______________，涂饰工进场时，甲方支付三期款________元，人民币大写：______________，余款于工程完毕后一次性付清。

　　第八条本合同一式两份，甲、乙双方各一份，经甲、乙双方签字后生效。合同履行完工后自动终止。

　　第九条在施工过程中，双方如有任何意见分歧，应友好协商解决，如不可则向相关部门提出上诉。

　　甲方：乙方：

　　年月日年月日

建筑工程施工合同4

　　乙方(承包方)：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律，行政法规，遵循自愿、平等、公平、诚实、信用的原则，经双方协商，就工程施工事宜达成协议并形成如下条款，协议双方共同遵守。

　　一.工程概况

　　1.工程名称：

　　2.工程地址：公园道西侧

　　3.结构类型：框架，地下二层，地上三十层，地下车库约4万㎡，共计约20万㎡.

　　4.合同价款：合同价款以正式建设工程施工合同确定的数额为准。

　　5.施工场地条件：三通一平已完成，(其中施工用水由甲方提供水源，乙方配备供应施工用水机具;施工场地道路由乙方负责，公共道路由乙方负责;费用由甲方承担，甲方提供施工用电源，施工中由乙方按实际发生量和用电损耗支付水电费，具备施工条件)。

　　6.工期：合同工期为两年，开工日期为年月日至年月日，总工期为：天。

　　7.工程质量：合格，文明施工达市级文明工地要求。

　　二.承包范围及承包方式

　　1.工程承包范围：全部施工图纸范围内的桩基础、土建、给排水、暖通、电气内容。下列项目：电梯、消防、喷淋、通风、弱电等专业分包项目乙方负责预埋、预留等内容。配合专业分包工程项目的界限：

　　a.基础土方工程的挖土另行分包，土方回填在本合同内。土方回填运距据实签证为准。

　　b.电梯、消防、喷淋、通风、弱电等专业项目另行分包。

　　2.甲方要求：本工程合同(协议)签订后，乙方不得以任何形式和理由再行转包和分包整体工程，一经发现，立即终止合同，按乙方违约处理，并由有关部门依据相关规定实施处罚。

　　三.付款方式

　　乙方收到工程款同时提供正式收款发票。

　　1、乙方垫资施工至正负零后7日内拨付已完成工程量价款的80%，以后每月拨付一次，每月的26日乙方上报已完成的工程量，甲方在十个工作日内审核并支付已完工程量价款的80%，如果甲方没有审核完毕，按乙方上报的工程量计算并拨付。

　　2、工程全部完工验收合格后支付至合同总价款的90%，结算完成后30日内甲方向乙方拨付至工程结算总价款的95% 。

　　3、剩余工程结算款的5%作为工程质量保修金，自验收合格之日起满一年十五日内支付质量保证金总额的60%，满两年十五日内支付至质量保证金总额的80%，满三年后28日内一次性付清。

　　4、甲乙双方竣工计算，待甲方收到乙方结算书次日算起2个月审核完毕，结算中双方如有争议必须通过当地造价部门裁定。

　　四.结算方法：

　　1.工程造价：土建安装工程造价按一类取费总价不下浮，作为甲乙双方工程结算造价。

　　2.执行《全国统一建筑工程基础定额河北省消耗量定额》、《全国统一建筑装饰装修工程消耗量定额河北省消耗定额》、《全国统一建筑安装工程消耗定额》及相关定额，相关费用标准编制施工图结算，认价以外的工程材料价格以同期《唐山工程造价信息》为主，造价信息没有包含及甲方指定的设备、材料价格。采用经甲方确认的市场价格调整(辅材及周转、摊销材料不做调整)：机械费、人工费、措施费项目按定额规定计算并调整。

　　3.甲方直接分包的分项工程，乙方可以针对相应的安装工程收取合同价款的2%的配合费，该总包管理费由甲方向分包人代扣后支付给乙方。乙方应配合甲方的专业发包工作，服从甲方总的计划安排，为专业承包人提供必需的施工条件，总包方收取相应的合同总价的2%配合费，分包工程税收由分包方承担。

　　4.采购价格的认定：采用造价信息价格的材料以同期信息价格为调差依据，采用市场价格的，双方认定的价格为调差依据，进度逾期未完成的工程材料价格的认定方法：工程逾期，但材料价格下降时，以逾期的材料价格为调价依据;工程逾期，但材料价格上涨时，以批准的工程计划规定的完成时间的价格为调差依据。

　　五.工程设计变更

　　1. 工程施工过程中，甲乙双方应根据项目实施的具体情况按照合同明确的范围，以书面形式对工程变更内容进行现场签证。凡属于工程计划(或变更)范畴的工作内容，必须按计划(或变更)要求施工。凡施工现场需签证的工程洽商或工程变更和涉及工程项目增加你的必须由甲方、监理方和乙方授权代表签盖章生效，乙方必须将现场签证原件汇总编辑成册作为工程结算的依据，由此发生的工程费用结算方法执行第四条。

　　2.设计变更、工程洽商发生后一个月内因乙方责任不办理签手续将不增加价款调整(如果属于减项则调减工程价款)。

　　六. 材料进场要求及计价

　　1. 及主体工程质量及影响小区统一效果的设备由甲方指定品牌或施工厂家，乙方采购，范围有：钢筋、水泥、商品混凝土、防水、涂料、墙砖、花岗岩、隔墙板、钢筋螺纹连接、散热器、给排水采暖管材。其中钢材：唐钢、承钢、首钢本厂产品及河北钢铁集团

　　2.指定品牌的材料设备甲方认质认价，由乙方提前做好计划并负责购买。乙方对甲方指定的材料设备严把质量关，材料设备进场前必须做好检验，做施工规定的必要的试验等。经验收合格后，方可进场使用。乙方对甲方指定的材料质量负有全部责任。工程材料、成品、半成品的试验检验费由甲方承担。试验单位须经甲方、监理单位认可。工程定位放线由规划局负责的部分。费用由甲方承担。

　　3.进场材料设备与设计和样品要求不符合的产品，甲方和监理方应禁止使用。由乙方按甲方和监理方要求的'时间运出施工现场，重新采购符合要求的产品，并由乙方承担由此产生的费用，工期不予顺延。

　　七.工程管理

　　1. 甲方委派工程师现场代表，负责协调各方关系并代表甲方对施工图设计、工程质量、工程进度、施工安全、文明施工、工程质量的确认等进行全面管理，履行合同约定的内容。

　　2. 乙方委派项目经理全面负责本工程施工管理与服务工作，协调现场内所有专业施工队的现场施工组织、管理、进度、技术、质量、安全、文明施工、成品保护、所有材料设备保存，履行本合同约定内容。

　　3. 乙方现场临时设施，各分项加工场地、卷扬机、上料架场地要按照施工总平面图布置，不得影响外网管线及相应配套附属设施工程施工。

　　4. 工程竣工后(以质监站验收日期为准)90日内，乙方按照《城建档案移交目录》的标准向甲方提供三份完整的竣工资料，同时乙方必须为甲方提供办理竣工备案手续的所有相关资料。

　　5. 乙方在施工过程中违反其承诺或不服从甲方及监理的管理，甲方有权直令施工单位出场并终止合同，按乙方已完成的合同范围内的实际工程量并执行河北省定额基价进行结算(材料价格调整执行第四条款第二条)，由乙方承担全部违约责任;凡工程存在质量隐患或即成事实的，乙方必须改正;对存在质量隐患或发生质量缺陷不改正的，每发生一次，甲方视具体事项给予经济处罚，由每次向乙方拨付工程款时扣除。

　　6. 存在工程分包的，乙方必须以书面形式呈报甲方，经甲方签认后才能进场，并执行合同约定的

建筑工程施工合同5

　　合同编号：

　　需方(以下称甲方)：

　　签订日期：年月日

　　供方(以下称乙方)：

　　签订地点：

　　根据《中华人民共和国合同法》，经甲乙双方友好协商，就甲方委托乙方定做用于的不锈钢事宜，达成如下协议，以资共同遵守。

　　一、乙方按照甲方订货要求提供以下货物：

　　1：不锈钢地脚线及修边线2：信报箱3：电梯门套

　　二、数量、单价及合同预算金额

　　备注：

　　1．以上表格所涉及的数量、尺寸、规格依据甲方所提供的加工

　　图纸为准，此图纸将作为附件一附于此份合同后。

　　2．此报价包括为成品加工价，已含括刨坑、磨边、抛光等加工费用。同时此报价已含贴膜、包装及到广州运费。不含税，如需含税则另加5％。

　　3．以上三类产品中，地脚线、修边线及信报箱仅供材料，不包安装。电梯门套为包工包料。

　　四、加工及验收：甲方须在合同签订之日起3天内提供完整，尺寸

　　准确无误并由甲方负责人签字确认的加工图纸给乙方按图加工。不锈钢材质按304执行，所有供货不锈钢板的板材材质及厚度必须符合GB1220-92「84」及oCr18Ni9等国家及行业标。包装采用保护胶纸保护、纸皮（或泡沫纸）包装（运输途中产品保护由乙方负责。货物经甲方验收后，交由甲方负责保管。

　　五、验收手续：供货方货到现场，甲方或其工作人员只对外观可视

　　面进行有无表面保护膜破损导致划伤或挤压变形验收及对数量进行核对签收，甲方在安装过程中发现存在工艺质量问题时通知乙方后，乙方须在8小时内到达现场进行鉴定，情况属实的情况下乙方需无条件对存在问题的产品进行更换。

　　六、乙方送到现场之货物，甲方授权为指

　　定签收人，若授权有变更，以甲方书面函告为准。七、付款及结算方式

　　（1）自合同签订之日起三天内甲方应支付合同总金额的10℅即人民币订金给乙方，定金最后一批货款冲抵结清。

　　（2）乙方在发货前把发货数量清单传真给甲方确认，甲方在确认后签字回传给乙方，乙方在收到发货单确认的当天发货。货到工地后经甲方抽样验收后，如送材料为本合同第一条款中第1、2项材料则甲方支付该批货款给乙方。如所送材料为本合同第一条款中第3项材料，那么乙方需安装完毕，甲方验收合格后结算货款。

　　（3）甲方付款方式可为支票或网银结算，收款帐户为乙方指定帐户。甲方支付现金的收取人必须出具乙方授权委托、收款并须加盖公章。乙方在收取甲方支付的支票或汇款结算的金额时，必须提供等额的相应票据，否则甲方有权拒付材料款项。

　　九、乙方责任及违约责任：按时保证质量交货，提供产品质量合格证及产品质量保证书，乙方的产品在质量保证期内出现的任何质量问题均视为该产品不合格，甲方有权保留追究乙方相关经济损失及相关法律责任之权力。乙方产品不能按时交货的，每逾期一日按合同暂定价款的1%向甲方支付违约金，违约金总数不超过合同暂定货款的20%；乙方产品若连续出现批量或严重不合格及供货逾期超过十天严重滞后的，甲方有权解除本合同，且乙方应承担由此给甲方造成的损失。

　　十、甲方责任及违约责任：负责工地现场的数量清点验收。按合同规定日期支付货款，否则每日按逾付金额的1%偿付乙方违约金，违约金总数不超过合同暂定货款的20%；

　　十一、不可抗力：甲、乙双方任一方由于不可抗力（如严重自然灾害、战争、瘟疫）不能履行或不能完全履行合同时，应尽快向对方通报理由，经有关主管机关证明后，可允许延期履行、部分履行规定的，不以违约论。对这些货物的.处理方法，可由甲、乙双方协商决定。十二、图纸及责任：

　　1、甲方负责提供该单项工程所有图纸，乙方需安排设计到现场测量出图，在接到甲方要求一天内到场，在每批加工图纸上须经甲方盖章或其委托人签名方为有效。

　　2、甲方确定的加工图纸需变更时应在乙方未生产前以书面形式提出，否则，应当赔偿乙方因此承受的实际损失（当乙方收到甲方书面指令时，乙方已经开始生产的，应立刻停止生产，否则甲方不予以承担责任及损失）。

　　3、因甲方确定的加工图纸不清楚，经乙方审查（须在收到图纸后二个工作日完成）书面通知仍不能修改，致使乙方无法生产的，乙方供货期顺延，乙方无需承担由此造成逾期交货之赔偿责任。 4、如乙方未按甲方确定图纸或技术要求加工的，乙方须对此承担一切相关经济损失[包括但不限于更换人工、施工措施、辅助材料、业主方索赔等费用(如有)]及相关法律责任，由于乙方原因逾期交货的按本合同相关条款执行。十三、双方主要职责

　　(1)甲方：提供所需铝板的规格、尺寸、数量、并确定加工图纸及加工技术要求、货到现场后的验收、保管和按合同约定付款等。

　　（2)乙方：根据甲方确认的图纸及加工技术要求、尺寸清单、供货期提供符合本合同约定的不锈钢。

　　十四、产品的图纸变更：在执行合同过程中，产品加工图纸变更需双方确认。若甲方提供尺寸、图纸超出合同约定加工质量标准，则该批量交货期起始时间以甲乙双方最终确认后的不可变更的尺寸图纸之日起计。

　　十五、争议解决：基于本合同产生任何争议由双方友好协商解决，协商不成提交工程所在地的人民法院依法裁决。

　　十六、合同生效：本合同一式四份。自双方签章之日起生效，乙、甲双方各执两份，每份均具同等法律效力。经双方确认的附件为合同正文组成部分，与本合同具相同效力。

　　甲方：（签章）

　　乙方：（签章）

　　代表人：（签章）

　　开户银行:

　　开户银行：

　　帐号：

建筑工程施工合同6

第一部分协议书发包人（全称）：__________________________________________________________________承包人（全称）：__________________...

　　第一部分协议书

　　发包人（全称）：__________________________________________________________________

　　承包人（全称）：__________________________________________________________________

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：______________________________________________________________________

　　工程地点：______________________________________________________________________

　　工程内容：______________________________________________________________________

　　群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号：___________________

　　资金来源：______________________________________________________________________

　　二、工程承包范围

　　承包范围：______________________________________________________________________

　　三、合同工期：

　　开工日期：______________________________________________________________________

　　竣工日期：______________________________________________________________________

　　合同工期总日历天数_________________天

　　四、质量标准

　　工程质量标准：__________________________________________________________________

　　五、合同价款

　　金额（大写）：_____________________________元（人民币）

　　￥：_____________________________元

　　六、组成合同的'文件

　　组成本合同的文件包括：

　　１、本合同协议书

　　２、中标通知书

　　３、投标书及其附件

　　４、本合同专用条款

　　５、本合同通用条款

　　６、标准、规范及有关技术文件

　　７、图纸

　　８、工程量清单

　　９、工程报价单或预算书

　　双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

　　七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

　　八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

　　九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

　　十、合同生效

　　合同订立时间：________ 年__________ 月__________ 日

　　合同订立地点： _________________________________________________________________

　　本合同双方约定_________________________________________________________后生效。

　　发包人：（公章）_______________________承包人：（公章）______________________________

　　住所：_______________________________住所：______________________________________

　　法定代表人：_________________________法定代表人：________________________________

　　委托代表人：_________________________委托代表人：________________________________

　　电话：_______________________________电话：______________________________________

　　传真：_______________________________传真：______________________________________

　　开户银行：___________________________开户银行：__________________________________

　　账号：_______________________________账号：______________________________________

　　邮政编码：__________________________邮政编码：_________________________________。

建筑工程施工合同7

　　原告：_________________，男，汉族,__________年__________月__________日出生，住广东省佛山市________________，身份证号码：_________________。

　　系个体户佛山市__________区__________金属制品厂的经营者，佛山市__________区__________金属制品厂经营场所：_________________佛山市__________区__________镇街道__________工业区__________号厂房，注册号：_________________。

　　被告一：_________________，男，汉族,__________年__________月__________日出生，住广东省佛山市________________，身份证号码：_________________。

　　被告二：_________________佛山市__________区_________________工程有限公司，住所：_________________佛山市________________，注册号：_________________。

　　法定代表人：______________。

　　案由：_________________建设工程合同纠纷

　　诉讼请求：_________________

　　1、判令被告一立即向原告支付工程款________________元以及逾期支付的利息_____________(利息以________________元为本金，按中国人民银行同期贷款利率计算，从_____________年__________月__________日起暂计至起诉之日，实际应计至还清全部款项之日止);

　　2、判令被告二对被告一所欠原告的.工程款及利息承担连带责任;

　　3、判令本案全部诉讼费用由被告承担。

　　事实与理由：_________________

　　_____________年__________月__________日，被告一将其从被告二处承包的佛山市_____________有限公司在__________工业园的部分土建工程项目分包给原告。原告以佛山市__________区__________金属制品厂的名义与被告一签订《工程承揽责任书》，约定原告承包佛山市_____________有限公司在__________工业园的车间b、c的金属钢结构工程。

　　《工程承揽责任书》签订后，原告按约定完成施工，工程项目也已经验收合格交付使用。工程施工完毕后，被告一只向原告支付了部分工程款，其中最后一次支付工程款的时间为_____________年__________月__________日。_____________年__________月__________日,被告一向原告出具《工程款欠条》一张，确认其仍欠原告工程款________________元。后来被告一却以各种理由推诿，拒不向原告支付上述工程款。

　　原告认为，因被告二与被告一之间存在非法转包分包关系，这种关系直接导致原告的合法债权难以实现。根据法律规定，两被告应对所欠原告工程款以及逾期支付的利息承担连带支付责任。

　　为维护自身合法权益，原告现依法提起诉讼，恳请法院支持原告全部诉讼请求。

此致

　　____________区人民法院

　　具状人：_________________

　　_____________年__________月__________日

建筑工程施工合同8

　　甲方（买方单位）：________________________________________

　　乙方（出卖单位）： ________________________________________

　　依照《民法典》和其它有关法律法规规定，遵循平等、自愿、公平、公开及诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，就甲方的宽城万达XX所需墙纸样板房供货事宜，签订本合同，双方共同遵守。

　　一、产品名称、型号、使用地点、数量、单价、金额

　　二、合同价格的说明

　　1、合同单价为固定综合包干单位，包含材料费、运输费、排版损耗、机械费、施工费（人工费、施工损耗、胶粉等辅材费）、管理费、成品保护费、关税、利润等各种费用，售后服务所需的相关费用。单价为墙纸上墙后按成品面积实际收方的包干单价。

　　2、合同单价在合同执行过程中不作调整：因市场性、政策性变化而引起的任何价格变动，均不影响合同执行，并不得调整合同包干单价。

　　3、因合同为暂定量，供货过程中乙方不得因为供货数量与合同不相符而提出任何异议，更不能以此为由调整单价。

　　三、墙纸质量要求墙纸镶贴完毕，甲方以认可的样板和本合同要求及G73-91《建筑装饰工程施工及验收规范》标准进行验收。

　　1、乙方所必须严格按照合同规定的墙纸规格、型号、编号供货和施工，提供的墙纸应为指定的优等品。

　　2、墙纸镶贴应对花对缝，完成可视面应无缝且平整。镶贴完毕后最终质量应达到优良标准。

　　3、所有墙纸和辅料应无异味，甲醛等有毒气体的含量（或挥发量）不超过国家相关标准和规范。

　　四、交货及施工工期合同签订后天内将合同数量墙纸备货于施工现场，场地具备安装条件后天内铺装完毕。乙方不得以任何原因延期完工（若因甲方基础完工时间推迟而相应推迟完工时间）。

　　五、交货地点及方式：宽城万达XX样板房

　　六、供货方式

　　1、本合同的数量为根据现场实测的暂估数，乙方在备货时应多于该数量，保证现场施工面积变化时及时补充供应同批号、色号产品。

　　2、乙方应根据场地大小进行选板铺装，确保同一区域内的墙纸无色差、条纹顺接自然。

　　3、各个型号的'墙纸视货源情况而决定各个型号使用量，可选用全部型号，也可选用其中某几款型号。

　　七、产品验收及提出异议期严格按照“货物技术要求及规范”条款进行验收，对施工过程中发现的不符合质量要求的产品乙方无条件更换。

　　八、产品结算

　　1、墙纸镶贴工程完工，甲方验收合格后，双方按墙面面积进行收方，核定墙纸的实际铺贴面积。

　　2、根据收方量进行工程结算。用收方数量和合同单价计算结算金额。结算金额墙纸的收方数量215;合同单价。

　　九、付款方式

　　1、合同生效后五天内支付合同总金额的 30%作预付款。

　　2、壁纸铺装钱付全款

　　十、甲乙双方职责

　　1、甲方职责

　　1.1 甲方应在乙方墙纸到货前完成墙面准备工作(刮完腻脂和喷完封闭漆)，保证乙方到货后能正常施工。

　　1.2 协调乙方与在场相关单位的关系。

　　1.3 进行施工质量监督工作，进行墙纸验收和收方工作。

　　1.4 支付货款、办理工程结算。

　　2、乙方职责

　　2.1 保证所供墙纸的真实、可靠性，严格按合同要求的品种、规格墙纸供货和施工，并确保施工镶贴质量。

　　2.2 墙纸基层其他施工队伍施工，乙方自行作好基层施工的质量监督。基层不合格，乙方可拒绝施工，并及时以书面形式报告甲方。乙方墙纸上墙，即视为乙方对基层质量检验合格。施工后因基层质量造成的已贴墙纸损失、返工所需墙纸及返工费用均由乙方承担。

　　2.3 镶贴过程中的材料自行保管。

　　2.4 自行作好验收前的成品保护，乙方产品损坏由乙方自行无偿返工；有损坏其它施工项目的成品应照价赔偿。

　　2.5 自行接装施工用的水电管线，并做好安全防范措施。

　　十一、工地现场管理：

　　1、本工程施工管理过程中乙方应严格遵守国家及地方政府颁发的安全施工、文明施工等规范、条例，遵守甲方的现场管理规定。并随时接受主管部门的检查人员依法实施的监督检查，如达不到安全文明工地标准，甲方即可勒令乙方停工整改，由此造成的损失由乙方负责。

　　2.安全施工：乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全和防火教育，严格按安全规范组织施工，积极采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方原因造成事故的责任和因此发生的费用，全部由乙方承担，甲方不承担任何责任。

　　3.文明施工：

　　3.1 乙方应严格按国家及地方政府颁发的文明施工规范组织施工，遵守甲方的现场管理规定，保证工地达到文明现场标准（乙方工作人员不能酒后进入施工现场、不能在楼内大小便，违者将处以每人每次1000元的罚款，罚款直接在工程款中扣除；情节严重者直接驱逐出现场。）。

　　3.2 施工期间，乙方应及时整理和安排所有机械、工具、材料、建筑垃圾等，做到工完场清，工程建设中每个楼层的多余材料、垃圾必须运输到地面，严禁从高空直接向下抛物；以上物品在不需用时应按甲方要求及时清理出工地。

　　3.3 本工程的所有安全文明施工措施的费用已在合同价款中包干考虑，不作任何调整。

　　十二、售后服务

　　1、乙方对本合同产品按“两年维修，”的原则为甲方提供服务。

　　2、在两年内出现起层、剥落、变色等质量问题，乙方修复或更换，若人为损坏乙方只收取材料费。

　　十三、违约责任

　　1、因色差原因、墙纸质量问题等原因影响到工程效果，乙方无条件在5天内更换，更换后仍达不到标准或拒不更换，视为乙方违约。

　　2、在工程完工前，乙方单方解除合同或中止供货，视为乙方违约

　　甲方（盖章）：_______________

　　乙方（盖章）：_______________

　　日期：_______________

建筑工程施工合同9

　　发包方（以下简称甲方）：承包方（以下简称乙方）：

　　为了确保，需，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设工程组织施工事项协商一致，特订立本协议。

　　一、工程名称：xxx。

　　二、工程地点：xxx。

　　三、工程施工范围及技术要求：

　　详见施工图纸及工程量清单。

　　四、工程造价：

　　本工程预算价为xx万元整）（详见工程预算书）。

　　五、承包方式：

　　包工包料。

　　六、结算方式：

　　本工程结算时委托有资质的中介机构结算审核下浮率为，工程量按实计算。根据施工图纸及现场实际发生工程量计算，信息价、劳保费用、定额套用及取费标准等按本工程预算标准执行。

　　七、付款方式：

　　工程竣工验收合格并经审核决算后支付工程决算审核总造价的90%，余款10%作为保修金，待保修期满后一个月内付清。

　　八、工程工期：

　　工期总日历天数为天，自年月日至年月日。因雨季和甲方原因造成工期延误，由乙方书面申请经甲方确认后，工期可予以相应顺延。若乙方未按约定的日期完工，超过5天后，每延期一天扣工程款300元。

　　九、施工要求：

　　1、乙方必须严格按照甲方技术要求及核定的工程数量进行施工，按时保质保量完成，工程质量标准须达到合格以上。

　　2、乙方应自觉提高安全生产意识，做好现场安全防护措施，确保施工安全，施工过程中一切安全责任及措施费用概由乙方负责。

　　十、其它事项：

　　1、乙方必须具备相应的'施工资质，经甲方认定后方可签订施工协议。

　　2、乙方必须协调解决本工程施工中的纠纷和相关事宜。

　　3、本工程完成后，由乙方书面申请报甲方审批后方可进行验收。

　　4、验收时，若乙方未按图纸施工，乙方须在15日内整改到位，否则甲方不予支付工程款。

　　5、本工程质量保修期为个月，质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算，保修期间发生质量问题一切保修费用由乙方承担。在甲方书面通知3日内，乙方未进场修复，视为自动放弃保修金，由甲方委托它方维修。

　　十一、本协议共股壹份、办公室存档壹份），乙方执壹份，自双方签字盖章之日起生效。

　　附件：施工图纸及工程预算书

　　甲方（盖章）：乙方（盖章）：

　　法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：

　　签订日期：

建筑工程施工合同10

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　甲乙双方经过友好协商，就乙方承包甲方新乡市平原新区东合角村道工程（总长度1。4公里）施工事宜达成一致，签订本合同。

　　一、乙方承包该工程的全部施工工作，即实行“包工不包料”，甲方自备材料，乙方只负责施工。

　　二、承包费用：_________________元/㎡

　　三、支付方式：施工队进场预付_________________元，5天后再付_________________元，经验收合格后付_________________元，剩余款项待工程款拨付后一次性全部付清。

　　四、工期：_________________乙方应在约定的工期内完成全部施工任务。

　　五、其他约定：

　　1、乙方自行准备工具、聘请人员，自行负责施工安全，严格按照甲方提供的图纸和甲方要求施工，确保工程质量，如在施工过程中发现质量不合格行为，造成返工，因此造成的'材料损失、人工损失概由乙方自行承担；乙方在施工过程中工伤事故由乙方全部负责，与甲方无任何关系。

　　2、乙方不得浪费、挪用甲方的材料，否则按500元/次予以处罚，并需赔偿甲方损失；

　　3、乙方应在合同约定的工期内完成全部施工任务，每延期一天按照200元/天予以处罚。

　　4、水电由甲方负责。

　　5、保修期内乙方应该及时负责为甲方免费维修。

　　六、本合同一式两份，双方各持一份，双方签字后生效。

　　甲方（签字）：_________________

　　乙方（签字）：_________________

　　__________年__________月__________日__________年__________月__________日

建筑工程施工合同11

　　发包方： (以下简称甲方)

　　承包方：身份证号码： (以下简称乙方)

　　甲方现将武胜香江豪庭工程基础土石方分项工程人工劳务承包给乙方，根据甲乙双方多次共同协商，在平等一致的基础上，本着双方互惠互利的原则，达成本合同条款，供双方遵照执行。

　　第一条：工程概况：

　　1 工程名称：武胜香江豪庭

　　2 工程地点：武胜县城祥升大道。

　　第二条：承包范围：

　　发包方所提供的施工图中所含武胜香江豪庭车库工程基础土石方分项工程基础、电梯井、塔吊基础、部分外运土石方、内转土石方至甲方指定位置堆放，所含全部工作内容。

　　第三条：工期：

　　(一)开工日期：年月日(根据甲方的工期要求)。

　　(二)竣工日期：年月日(根据甲方的工期要求)。

　　第四条：工程价款：

　　1分部分项工程单价如下：

　　(1)独立基础：基础土石方分项工程页岩90.00元/m(条形基础、电梯井、塔吊基础)、砂岩200元/m(条形基础、电梯井、塔吊基础)。

　　(2)人工挖孔桩：土方90.00元/m3，页岩140.00元/m3，板石(需要水钻施工)280.00元/m3，土方中孤石按实际方量220.00元//m3。安全帽等)、夜间施工加班费、加餐费、场内材料转运费及清除垃圾转运费。同时涵盖但不限于以下具体工作内容：

　　(1)人工开挖场内土方及建筑垃圾。

　　(2)人工开凿场内石方并满足现行有关规范要求。

　　(3)平基土方、石方、建筑垃圾等用人工装斗配合塔机吊装转运到甲方指定地点。

　　(4)场内排水工作。

　　(5)施工用脚手架的搭拆。

　　(6)完成该单项工序所需的各种设备及工、用具等一切低值易耗品(如空压机、锹、撮箕、抽水泵、钯钩等)。

　　(7)完成该分项工序的安全责任及相应的安全劳保用品费用。

　　(8)四川省文明工地施工要求本单项工序应做的工作

　　3、零星签证计时工60.00元/工日。

　　4、室内取土夯实、回填元/ m(含取土、运土、分层回填、夯实)。

　　5、算工程量。

　　第五条：施工技术要求：

　　(一)、基础土石方工程由甲方施工员向乙方进行技术交底，并以书面形式由乙方代表签证。

　　(二)、乙方代表必须指挥工人严格按施工图、技术交底和施工规范严格施工。

　　(三)、每道工序必须按交底、施工、检查、验收几步骤进行，上一道工序完成验收合格后，方可进行下一道工序施工。

　　第六条：双方责任及工作：

　　(二)、甲方工作：

　　1、为施工协调有关工作关系。

　　2、甲方施工员对工程进度，施工步骤进行安排，指导乙方施工，并对质量安全工作进行质量监督检查。

　　(二)、乙方工作：

　　1、严格执行合同中对工程工期、质量安全的要求，服从施工员及现场管理人员的安排，严格按照施工图、交底记要和国家现行施工规范进行施工。

　　2、加强对工人的管理，教育工人遵纪守法，加强安全、防火、防盗意识。严格要求工人按照建筑工人安全技术操作规程进行施工作业，做好自检工作。

　　3、组织工人文明施工，加强施工现场管理，不允许工人打架骂人，做到工完场清。

　　第七条：工程质量验收

　　1、严格按照国家现行施工验收规范和质量评定标准进行验收。

　　2、因乙方造成的质量问题而返工，由乙方负责全部责任并承担其材料及人工费，并接受罚款。如无法保证工程质量进度，甲方有权单方面终止本合同，所完成的'部分分项工程经验收合格后按已完成金额的60%人工费(不加任何费用)结算给乙方，并清退出场。

　　第八条：人工费支付

　　本分项工程无进度款，待工程完工验收合格后一次性付清。

　　第九条：安全责任：

　　在分项工程单价中10%作为安全设施费和管理费。另签定安全责任书，具有同等法律效力。

　　第十条：其他约定：

　　1、合同期内乙方借故中途停工或退场，甲方有权拒付人工费，乙方所聘工人的工资由签约人全权负责支付。并同时承担给甲方该分项工程总造价15%的违约金，由此给甲方造成的其它经济损失由乙方全额赔付。

　　2、乙方所需机具、用具由乙方自行解决，在甲方借用的设备在施工期间应对设备进行维修保养。如有损坏照价赔偿或支付修理费。

　　3、严禁将所承包的分部分项工程分包给他人，否则甲方有权单方终止合同，所完成的部分分项工程经验收合格后按已完成量的60%人工费(不加任何费用)结算给乙方，并清退出场。

　　4、乙方如因工人素质低、技术差等原因达不到质量、工期及文明施工等要求，以及有违法乱纪行为等，造成所有损失由乙方签约人全权负责。

　　5、甲方为乙方提供食宿条件，如乙方人员损失甲方公物，应照价赔偿。

　　6、由于乙方原因无故停工，每次处罚款20xx元以上。

　　第十一条其它：

　　1、工程外包工人员管理办法作为本合同的附件，具有同等法律效力，应严格遵守执行。

　　2、未尽事宜，由双方协商，形成新的合同条款，双方共同遵照执行。

　　3、本合同一式叁份，甲方执俩份，乙方执壹份，具同等法律效力，双方签字后生效，工程竣工验收合格，结清尾款，自然失效，

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

建筑工程施工合同12

　　发包人：(以下简称甲方)

　　承包人：(以下简称乙方)

　　说明：本合同根据广东省建设厅推行的《广东省建设工程标准施工合同》编制而成，作为发包人和承包人的合同签订的版本，合同条款须根据招标文件的.要求及承包人的投标文件内容适当调整补充;

　　第一部份协议书

　　一、工程概况

　　工程名称：***拘留所迁建工程

　　工程地点：***石鼔镇原知青场

　　工程规模及内容：办公楼4层，监房2层，高度16.5米，总建筑面积6849.22平方米

　　结构形式：框架

　　工程立项、规划批准文件号：高发改审函【20xx】16号

　　资金来源：争取上级支持，不足部分由地方财政配套资金解决

　　二、工程承包范围

　　承包范围: 施工总承包(包括建筑及安装工程)

　　三、合同工期

　　工程合同工期总日历天数：235天。

　　拟从 20xx 年 12 月 30 日开始施工，至 20xx 年 8 月 21 日竣工完成

　　四、质量标准

　　工程质量标准：要求达到国家建设工程质量验收标准 (GB50300-20xx)合格以上。

　　五、合同价款

　　合同总价(大写)： ** ;(小写)： 7 元。

　　项目单价：□详见承包人的投标报价书(招标工程);

　　详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书(非招标工程)。

　　六、组成合同的文件

　　组成合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第 2.2 款赋予的规定一致。

　　七、词语含义

　　本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第 1 条赋予它们的定义相同。

　　八、承包人承诺

　　承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。

　　九、发包人承诺

　　发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

　　十、合同生效

　　订立合同时间：年月日

　　订立合同地点： ***公安局会议室合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后，于即时生效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

建筑工程施工合同13

　　发包方(以下简称甲方)：

　　承包方(以下简称乙方)：

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、工程施工范围及技术要求：详见施工图纸及工程量清单。

　　四、工程造价：本工程预算价为万元

　　元整)(详见工程预算书)。

　　五、承包方式：包工包料。

　　六、结算方式：本工程结算时委托有资质的中介机构结算审核下浮率为，工程量按实计算。根据施工图纸及现场实际发生工程量计算，信息价、劳保费用、定额套用及取费标准等按本工程预算标准执行。

　　七、付款方式：

　　工程竣工验收合格并经审核决算后支付工程决算审核总造价的90%，余款10%作为保修金，待保修期满后一个月内付清。

　　八、工程工期

　　九、施工要求

　　1、乙方必须严格按照甲方技术要求及核定的`工程数量进行施工，按时保质保量完成，工程质量标准须达到合格以上。

　　2、乙方应自觉提高安全生产意识，做好现场安全防护措施，确保施工安全，施工过程中一切安全责任及措施费用概由乙方负责。

　　十、其它事项

　　1、乙方必须具备相应的施工资质，经甲方认定后方可签订施工协议。

　　2、乙方必须协调解决本工程施工中的纠纷和相关事宜。

　　3、本工程完成后，由乙方书面申请报甲方审批后方可进行验收。

　　4、验收时，若乙方未按图纸施工，乙方须在15日内整改到位，否则甲方不予支付工程款。

　　6、

　　十一、本协议共股壹份、办公室存档壹份)，乙方执壹份，自双方签字盖章之日起生效。附件：施工图纸及工程预算书

　　甲方(盖章)：乙方(盖章)：

　　法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：

　　签订日期：年月日

建筑工程施工合同14

　　甲方：__________

　　乙方：__________

　　甲方委托乙方承建保鲜库工程，为使工程顺利进行，遵照《中华人民共和国民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》等法规，结合本工程的具体情况，经双方洽商，特制定本合同如下：

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：冷冻库（177;5℃）、冷冻库-18℃

　　2、工程尺寸：冷冻库：

　　3、工程地点：

　　4、工程合同总价款：元整（:元）

　　5、施工时间：合同签订之日，乙方收到全额工程款60%后开工承建。

　　二、工程质量标准及要求：

　　1、制冷系统符合制冷行业安装规范；

　　2、实现全自动控制；

　　3、保鲜库达到177;5℃，冷冻库达到-18℃。

　　三、工程内容及项目价格：

　　1、保温

　　2、采用高密聚氨酯喷泡1000元3（27.543，计27540元）立方米数按实际测量为准。保鲜库制冷系统：采用高配制冷系统机组采用国产原装比泽尔压缩机8.2，8500元冷凝器采用足平纯紫铜管冷凝器：2500元原装足平吊顶风机：5800元国标贮液罐：650元国标膨胀阀：400国标电磁阀：330元冷库专用低温制冷剂：850元铜管及保温材料：1500元支架及排水管：150元包装、长途运输费：350元国标过滤器：150元国标电线、电缆：200元冷库专用微电脑电控箱：800元高密聚氨酯发泡保温门：1650元高低压油压压力表：120元（60215;

　　2）安装调试费：1600元合计：25,550元冷冻库配置方案与冷鲜库一样，冷冻库保温门1500元，255XXXX0215;2-150元50950元总计：78490元

　　四、合同付款方式：

　　1、合同签订后，甲方应付总工程款的60%即47094元后开工承建，同时合同生效。

　　2、机组设备到现场后，再付余款的80%即25117元。余款待工程结束后，一次性结清。如到期不付款，甲方每天向乙方付工程款5%的.违约金。

　　五、甲、乙双方责任：

　　1、甲方责任：

　　（1）负责施工现场的临时用电，将动力电引至乙方冷库微电脑电控箱内。

　　（2）负责提供库房供乙方存放冷库必用的设备和材料，协助乙方搞好安全保卫工作。

　　（3）履行本合同应尽其他未尽事宜。

　　2、乙方责任：

　　（1）严格按照国家有关规范，安全文明施工，如发生责任事故应由乙方承担。

　　（2）工程未交付使用前，协助甲方做好保护工作。

　　（3）冷库内部涉及的土建工程由甲方负责施工，达到乙方工程要求标准。

　　（3）坚持质量第一、信誉至上的原则，乙方采购的设备应符合国家有关规范要求，手续齐全，并附有国家质检部门认可的质量证书。

　　（4）乙方对其所承包的工程保修期为________年，终身维护。________年内因质量问题乙方负责维修或更换（除电网电压不稳、缺相或其他人为因素造成损坏，乙方不负任何责任）。

　　六、合同生效及其他：

　　（1）本合同双方代表人签字盖章，乙方收到工程款后，本合同生效。

　　（2）本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　（3）本合同未尽事宜，双方本着友好合作的态度，签署书面修改或增补协议，与本合同具有同等的法律效力。注：如采用10.2比泽尔机组，相差3000元215;26000元。如采用国产谷轮机8机组，相差1000元215;220元。

　　甲方签字：__________

　　乙方签字：________

　　_____年_____月____日

建筑工程施工合同15

　　发包人：________大学(以下简称甲方)。

　　承包人：________建设公司(以下乙方)。

　　甲方委托乙方承建教学、办公两用五层楼房一座。根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

　　第一条工程概况

　　工程名称：____大楼。

　　工程地点：____市____路____号。

　　施工面积：____m2

　　工程造价：____万元。

　　第二条工程按设计图纸施工，其质量标准必须达到市建委有关施工验收的规定要求。

　　第三条工程期限为：________年____月____日起至____年____月____日止。

　　第四条工程结算和付款办法为：自本合同生效之后五天内，甲方按工程造价的30%预付________万元给乙方作备用款，以后按工程进度拨款。工程竣工、验收合格后，甲方在一个月内给乙方付款应迭整个工程款的'99%,即达________伍仟元。其余l%,即________仟元，作为保修期一年的预留款。保修期满后，甲方在十天内付清给乙方。

　　第五条工程验收：乙方工程竣工后，由市质量监督部门负责验收，签收合格即交付甲方。

　　第六条违约责任：由于工程质量问题造成的损失，由乙方负责;乙方如未按期完工，每逾一天处以工程款l%的罚金;如由甲方迟付备用款而造成误工，则处甲方以工程款l%的罚金;如因连续停水、停电八小时以上造成损失，则由甲方负责。

　　第七条其他条款：甲方应在工程开工前十天将施工图纸交给乙方;甲方负责施工所需的“三通”(路通、电通、水通);乙方负责施工所需“三大材”(钢筋、木材、水泥)及其他施工所需材料;施工过程中若发生工伤事故，由乙方负责，甲方概不负责。

　　第八条本合同正本两份，甲乙双方各执一份。副本一份，送交监证处。本合同自双方盖章之日(____年____月____日)起生效。

　　发包人：________________

　　____大学(公章)___________

　　法定代表人：________(签章)

　　地址：____市____路号

　　承包人：________________

　　建筑公司(公章)__________

　　法定代表人：(签章)_____

　　签约时间：____年____月____日