当前位置：考客网>合同协议>施工合同>装修施工合同

装修施工合同

时间：2023-03-16 10:08:10 施工合同我要投稿

装修施工合同汇编15篇

　　在当今社会，人们对合同愈发重视，合同起到的作用越来越大，合同是对双方的保障又是一种约束。知道吗，写合同可是有方法的哦，下面是小编帮大家整理的装修施工合同，欢迎大家分享。

装修施工合同汇编15篇

装修施工合同1

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方的计算机信息机房工程及其设备安装工程项目，确定乙方为施工安装单位，根据《中华人民共和国合同法》，双方本着互惠互利的原则，经多次洽商，达成如下合同：

　　1、1工程概况：

　　本工程主要包括系统计算机机房装修。机房设备的提供安装调试。及其工程。

　　1、2项目名称：

　　1、3承包范围

　　系统工程设计。施工。及设备材料供应。

　　1、4施工地点

　　1、5本合同遵循的技术规格和标准及优先原则：

　　1、6质量合保证

　　乙方须承诺，本工程中所选用的材料及设备均严格按照本合同材料及设备清单中所列出的产地和数量去选项购，并须获得甲方的认可和支持，以确保本工程符合以上标准。

　　第二章甲乙双方的责任

　　2、1甲方的责任：

　　1)负责协调施工现场各工种间的配合。

　　2)负责对工程施工进度及质量进行检查。监督，发现问题及时提出并通知乙方及时纠正。

　　3)向乙方提供满足施工用水，电及相应的办公条件及堆放材料的库房。

　　4)对乙方提供的各种技术文件，资料保密，不以任何形式扩散给第三者。

　　2、2乙方的责任：

　　1)负责本系统工程施工图纸设计。

　　2)负责按合同规定施工，确保工程进度，按照甲施要求完成各项工作。

　　3)负责按照经过甲方审批过的施工设计图和有关规范施工，确保工程质量。

　　4)负责成品交验前的保护，保养。

　　5)做好施工记录。隐蔽工程记录，并汇集施工技术资料。

　　6)负责办理有关手续，并确保系统按期验收使用。

　　7)负责培训甲方使用和管理本系统的技术人员。

　　8)乙方进场施工人员必须服从甲方的统一管理，如违反甲方管理制度，视情节予以处罚直至清退出场。

　　9)做好施工组织管理，保持现场清洁，器材堆放整齐并及时清理现场垃圾，做到文明施工。

　　10)做好现场人员的安全培训工作，现场施工严格遵守甲方及地方安全部门的多项管理制度，乙方发生的一切安全事故均由乙方自行负责。

　　第三章材料及设备

　　3、1材料及设备到达目的地为工地现场。

　　3、2装修材料10天内交货，设备7天交货。本项目施工时间为30个工作日；

　　3、3所有材料均由乙方组织采购，甲方须提供一封闭场所供乙方保管材料使用。

　　3、4材料。设备除甲方另有书面变更要求外，均须按投标报价中所列产品型号。产地进行采购。

　　第四章合同价款

　　合同总价为：

　　计人民币：元整

　　合同总价包括附件的设备清单所列设备。系统的安装调试及其运保费。税金等所有的'相关费用。

　　第五章付款方式

　　5、1合同签定后一周内，甲方需向乙方支付合同总价的30%作为备料款，计人民币元整。

　　5、2乙方工程施工完毕，验收合格，正常使用后，甲方支付至所有款项90%的竣工款，乙方工程价款计人民币：(以最后决算为实际价格)。剩余10%作为质保金，工程验收1年付清。

　　5、3甲方支付给乙方的工程款项，乙方必须开具有效的正式的工程安装发票，给甲方入帐。

　　第六章工期

　　6、1本合同甲乙双方签定之日起，乙方即开始进行施工准备工作。

　　6、2根据甲方的施工进度安排施工工作。______年____月____日开始施工。

　　6、3乙方的施工计划安排需经甲方书面确认后方可执行；甲方原因造成的停工及工期延误，乙方必须当日向甲方提出书面报告以供审批；甲方须在48小时内予以书面答复，若逾期不予答复，则表示甲方同意乙方的报告。

　　第七章设计变更

　　甲方因变更设计时，应书面通知乙方；乙方按规定需变更时，应由甲方签证，竣工时按工程量增减的签证进行调整和结算，未经甲方代表确认的变更无效，不可作为结算依据。

　　第八章工程验收

　　8、1工程完成后，乙方提交工程竣工报告，七日内由甲。乙双方对工程进行验收。

　　8、2工程验收时，乙方应向甲方提供本系统全套工程设计。施工文件及图纸，并提供全套电子管理文档。

　　8、3按国家和地方当局的相关施工规范，验收规范和标准作为验收依据。

　　8、4甲方需在三日日内验收完毕，并在验收报告单据上签字盖章。

　　8、5若经确定为不合格工程，则乙方应及时修正，并直至工程验收合格。

　　第九章保证及处罚

　　9、1乙方保证本系统中所使用的所有产品免受第三方提出关于侵犯其专利权。商标权或工业设计权的起诉。

　　9、2乙方保证本系统的设计。施工。验收。开通。正常使用。

　　9、3乙方保证按照甲方施工进度安排完成各项工作，如逾期，每天按工程款的0、1%支付违约金。

　　9、4乙方保证在本系统保修内提供4小时快速响应，24小时内现场服务。

　　9、5乙方提供综合布线线路15年质量保证，质保期从工程验收合格后开始计算；网络设备及他1年质量保证，质保期从设备验收合格后开始计算。质保期内，乙方负责设备非人为损坏的免费维修。更换(详见产质保规定)，保障产品的正常使用。整个系统乙方提供2年免费维护。

　　9、6凡购买乙方销售的产品设备，自验收合格之日起(一年)内如非人为因素引起的故障，经检验属实可免费更换。维修，但下列情况不属保修范围。

　　1、不正确操作，造成产品损坏：

　　2、自行拆卸，标贴损坏，日期涂改，产品人为损坏，进水，变形，受潮，自然灾害，雷击等。质保期后乙方提供维修服务，修理所需交通费及更换零配件费用由甲方承担。

　　9、7如在接入弱电系统工程中因使用甲方已有的线路与设备而有故障的，由甲方负责。

　　第十章仲裁与诉讼

　　10、1执行合同过程中甲乙双方发生争议的问题，均应通过双方友好协商解决，协商不能解决的争端，提交甲方所在地法院诉讼解决。

　　10、2除另有裁决外，仲裁费与诉讼费由诉讼方承担

　　10、3在仲裁与诉讼期间，除正在仲裁与诉讼部分外，合同其它部分继续执行。

　　第十一章其它

　　本合同附件及乙方投标书与合同正本具有同等法律效力。本合同一式两份，甲乙双方各持壹份；本合同自双方签章双方往来文件，均应以书面形式为准。本合同如有未尽事宜，甲乙双方协商解决，或另订补充条后生效。

　　甲方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

装修施工合同2

　　发包人：____________

　　承包人：________________

　　依据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合家庭居室装饰装修工程施工的特点，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就发包人的家庭居室装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：

　　第一条工程概况

　　1、工程地点：_____________________________________________________________________________。

　　2、工程内容及做法：（详见施工图）。

　　3、工程承包方式：双方商定采取下列第____________种承包方式。

　　（1）承包人包工、包料；（详见预算清单）

　　（2）承包人包工、部分包料，发包人提供部分材料；（详见预算清单）

　　4、工程期限______天，开工日期______年______月______日，竣工日期______年______月______日。

　　5、合同价款：本工程合同价为：大写：元，小写：元。（详见预算书）

　　第二条施工图纸

　　双方商定施工图纸采取下列第______种方式提供：

　　1、发包人自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份。

　　2、发包人委托承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份（注：图纸在发包人签约付款后提供），设计费（大写）_____________________元，由发包人支付（此项费用不在工程合同价款内）。

　　第三条发包人义务

　　1、开工前______天，为承包人入场施工创造条件。清理出室内物品，以便不影响施工。

　　2、提供施工期间的水源、电源并负责相关费用。

　　3、负责协调与物业公司的相关手续及费用（装修押金，垃圾清运费）。负责协调与邻里之间的关系

　　4、如需拆改原建筑物的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续及相关费用。

　　5、施工期间发包人仍需部分施工该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作。

　　6、参与工程质量和施工进度的.监督、竣工验收。负责自备材料按工程进度进场。

　　第四条承包人义务

　　1、施工中严格执行安全操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程。

　　2、严格执行有关施工现场管理的规定，不得影响邻里居民的作息及环境污染。

　　3、切实保证居室内给、排水管道的畅通。

　　4、保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。

　　第五条工程变更

　　工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一致，签订书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期，签字确认变更联系单。

　　第六条材料的提供

　　1、由发包人提供的材料、设备，发包人应在材料运到施工现场前通知承包人，双方共同验收并办理交接手续。

　　2、由承包人提供的工程主体材料（电线、水管、板材、油漆），承包人应在材料运到施工现场后通知发包人，并接受发包人检验。

　　第七条工期延误

　　1、对以下原因造成竣工日期延误，经发包人确认，工期相应顺延。

　　（1）工程量变化和设计变更

　　（2）不可抗力的自然原因（如气候等）。

　　（3）发包人同意工期顺延的其他情况。

　　2、因发包人未按约定完成其应负责的工作影响工期的，工期顺延；因发包人提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由发包人承担，工期顺延。

　　3、发包人未按期支付工程款工期相应顺延。

　　4、因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延；因承包人原因造成工程质量存在问题的，返工费用由承包人承担，工期不顺延。

　　第八条质量标准

　　双方约定本工程施工质量标准：按浙江省装饰装修地方标准DB33/1022—20xx执行。

　　第九条工程验收和保修

　　1、工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人应自接到验收通知后两天内参加验收，验收合格后，填写工程竣工单。办理移交手续并填写工程保修单。

　　2、未竣工验收，发包人自行入住视作验收合格。

　　3、本工程自验收合格双方签字之日起水电隐蔽工程保修期为5年，其他相关工程保修期为2年。（自备材料，自备成品除外）

　　第十条工程款支付方式

　　1、合同生效后，双方约定，发包人按以下方式直接向承包人支付工程款：

　　第一次：年月日（合同签订当日），支付金额（合同总价的35%）：________________元。

　　第二次：年月日（木工进场时），支付金额（合同总价的35%）：________________元。

　　第三次：年月日（油漆工进场时），支付金额（合同总价的25%）：________________元。

　　第四次：安装工程开始时，支付金额（合同总价的5%）：________________元。

　　2、工程安装前，承包人应向发包人提供工程决算书。发包人在接到决算书后日内如未有异议，即视为同意，同时发包人应向承包人结清工程尾款，利于安装工程展开。

　　第十一条违约责任

　　1、合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。

　　2、未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由发包人负责。

　　3、因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由负责方赔偿对方相应经济损失。

　　4、发包人未按期支付第二、三次工程款的，每延误一天向承包人支付违约金3天，承包人有权采取停工措施。

　　5、由于承包人原因致使工期延误，每延误一天向发包人支付违约金元。

　　第十二条合同争议的解决方式

　　本合同在履行过程中发生争议的解决方式：_________

　　1、由当事人双方协商解决

　　2、由有关部门调解

　　3、协商或调解不成的，按下列第______种方式解决。

　　（1）提交_________________仲裁委员会仲裁。

　　（2）依法向人民法院提起诉讼。

　　第十三条几项具体规定

　　1、因工程施工而产生的垃圾，由承包人负责运出施工现场，并负责将垃圾运到小区内指定地点。

　　（如小区内无指定地点，垃圾须运至小区外，则属于二次清运，二次清运费由发包人承担）

　　2、施工期间，发包人将外屋钥匙交给承包人保管。工程竣工验收后，发包人负责提供外屋新锁，由承包人当场负责安装交付使用。

　　3、施工期间，承包人每天的工作时间为：上午______点______分至______点______分下午______点______分至______点______分

　　第十四条其他约定事项：__________________________________________________________。

　　第十五条附则

　　1、本合同经双方签字（盖章）后生效，合同履行完毕后终止。

　　2、本工程施工图及预算书作为本合同附件，发包方认可签字生效，具同等法律效力。

　　3、本合同签订后工程不得转包。

　　4、本合同一式______份，双方各执______份。

　　发包人（签字）：_____________

　　承包人（盖章）：______________

　　____年___月___日

装修施工合同3

　　发包方（以下简称甲方）联系电话：住所地址：

　　承包方

　　合同签定日期：____年____月____日____。

　　根据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规、结合本市装饰装修的特点，经甲、乙双方在平等、自愿的基础上协商一致，就乙方承包甲方的装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：

　　第一条工程概况

　　工程地点：

　　工程权属（房屋所有者姓名）：

　　工程结构面积：____。

　　工程其它状况，如：是否为清水房、二手房，需保留部分详细说明：

　　工程承包方式，双方商定采取下列第（1）种承包方式：

　　（1）乙方包工及包全部材料；

　　（2）乙方包工、包部分材料及甲方提供部分材料；

　　（3）乙方包工。甲方提供全部材料。

　　工程期限____天

　　合同价款：本合同工程造价为（人民币元。金额大写：____。

　　第二条工程设计

　　见装饰设计图。

　　第三条甲方工作

　　委派甲方代表，负责合同履行及与乙方接洽，对工程质量进行监督检查，办理工所涉及的`各种申请批件及工程验收，变更登记手续和其他成员对工程的意见均需通过甲方代表与乙方接洽；

　　开工前____5天，向乙方提供经物业管理部门确认的施工图纸或作法说明____份，并向乙方进行现场交底，为乙方入场施工创造条件。包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则；

　　负责提供水源、电源为乙方使用；

　　负责协调装饰公司邻里的关系；协肋乙方做好保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用；

　　如确需拆改原建筑结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续，并承担有关费用；

　　施工期间甲方仍需部分使用居室的，负责做好施工现场的保卫及消防工作；

　　对现场已有所损坏的地方或物品，甲方应在乙方进场前明确告知。

　　第四条附则

　　本合同经甲、乙双方签字后生效。

　　本合同签定后工程不得转包。

　　本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。具有同等效力。

　　甲方：_______乙方：______

　　______年____月____日

装修施工合同4

　　发包人(以下简称甲方)：____________________________________

　　联系电话：_________________________________________________

　　承包人(以下简称乙方)：

　　依据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合装饰装修工程施工的特点，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方的装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议。

　　第一条工程概述

　　1、工程地点：____________________________________________

　　2、工程期限______天，开工日期________年____月____日，竣工日期________年____月____日。

　　第二条工程价款及结算方式

　　1、本工程总造价为：_____________________________

　　2、工程款结算方式如下：

　　第一次：____________，合同签订时付总造价的65%;

　　第二次：____________，瓦工结束后付总造价的35%-500;

　　第三次：____500___，安装结束;

　　第三条甲方的义务

　　1、开工前，为乙方入场施工创造条件。包括：搬清室内陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则。

　　2、提供施工期间的.水源、电源。

　　3、负责协调施工队与有关单位部门之间的关系。

　　4、不拆动室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相关的审批手续。

　　5、施工期间甲方仍需部分使用该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作。

　　6、参与工程质量和施工进度的监督负责材料进场、竣工验收。

　　第四条乙方的义务

　　1、施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程。

　　2、严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境。保护好现场的家具和陈设，保证现场内上、下水管道的畅通。

　　3、保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。

　　第五条工程变更及赠、减项

　　1、工程项目及做法如需变更、双方必须协商一致，同时调整相关费用。

　　2、增项按实际价格计算，减项在1000元已内。按最后价格折率计算，减项在1000元以上，按此项工程总造价的70%核算。

　　第六条违约责任

　　1、甲方未按期支付工程款的，每延误一天需向乙方支付违约金(工程总价款的0.3%)。

　　2、由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，工期不予顺延。

　　3、由于乙方原因致使工期延误，每延误一天需向甲方支付违约金(工程总价款的0.3%)。

　　4、双方无故提前终止合同，应按工程实际工程量进行结算。

　　第七条工程验收和保修

　　工程竣工后，乙方应通知甲方验收。甲方应自接到验收通知后两天内组织验收，填写工程验收单。在工程款结清后，办理移交手续。

　　第八条附则

　　1、本合同经双方签字(盖章)后，即生效，合同履行完毕后终止。

　　2、本合同一式两份，双方各持一份

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　________年____月____日________年____月____日

装修施工合同5

　　经甲乙双方磋商，甲方同意将自已的建筑装修分项工程承包给乙方，现将双方有关事且宣订以下合同。

　　一、工程名称及地点：

　　1、工程名称及地点：

　　二、工程概况及质量要求。

　　1、装修标准：住宅楼室内装修：

　　2、工程质量：乙方按图纸和甲方的要求进行施工。各工程施工程序严格按国家建筑规范进行及做好有关保养工作，凡隐蔽工程均需甲方有关人员验收合格后方可进行隐蔽，施工各项工作质量必须达到合格，努力争取优良。

　　三、工程承包方式及施工内容：

　　1、工程承包方式，乙方包工不包料，一切施工程序均按单包方式进行施工及管理。

　　2、工程施工承包内容：

　　住宅楼室内外装修：

　　四、双方职责：

　　1、甲方职责，甲方负责征地、折迁、用地规划、建筑设计、报建等有关建房的行政手续和三通一平工作，按时保量将工程所需施工材料运到工地50米以内，适时装配所需施工机械备，按规定做好甲方本职内各项工作，确保工作顺利进展。

　　2、乙方职责，乙方依据承包施工内容，认真组织好工程施工所需达标人员，按规范要求做好技术交底和制订施工计划等施工前期的相关工作，各项工作必须做到安全第一。质量第一，时间第一，成信合作，文明施工的`管理宗旨。按时保质完成不同时期的各项工作任务。

　　五、施工单价及结算付款方式。

　　1、施工单价：

　　2、结付方工式：

　　六、工程有关事项：

　　1、乙方必须遵守国家法律、法规、严格执行甲方的各项制度，服从甲方分工和指挥，实行层级管理，如有违约和乙方人为造成的一切民事、刑事、经济等一切责任，均由乙方自负，甲方有权取消乙方合同并追究其所造成的一切损失。

　　2、安全生产：乙方必须严格遵守安全的规章制度，加强安全生产专项思想教育，认真做好安全生产的各项工作，如有违反和不符合要求的人员，一律不准上岗并按有关规定从严处理。如有出现任何人为事故，均由乙方自负，与甲方无关。

　　3、工程材料、用具、设备等一切用料，均由甲方依据工程所进行分配并按规定存放在指定的场所内。每道工序完成后必须清理场地并经甲方有关人员验收合格后，方可进行下道工序。

　　4、甲方提供地切机械、用具和领原料，乙方要妥善保管好，并按规范保养好，否则造成一切损失，均由乙方按价赔偿或加倍处罚。

　　5、任何员工不得在工地吵架、斗殴、汹酒、、闹事等一切违规行为，做到尊上爱下，文明施工，如有违法乱纪行为者，均送有关执法部门依法严惩。

　　6、未尽事宜栏：

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

装修施工合同6

　　委托方：（甲方）

　　承接方：（乙方）

　　甲、乙双方经洽谈协商，甲方委托乙方进行宾馆装璜。根据有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。

　　一、宾馆规格：

　　施工总面积：______平方米

　　二、施工内容

　　三、工程价款

　　1、材料款

　　2、人工费

　　3、设计费

　　4、施工清运费

　　5、搬卸费

　　6、其它费用

　　四、质量要求

　　1、材料的品种、规格，经双方认可。

　　2、验收参照榆林市《宾馆装饰装修验收标准》规定。

　　五、材料供应：

　　由甲、乙双方协商处理。

　　六、付款方式：

　　合同一经签订，甲方应付%，当工程进度过半，甲方二次给乙方施工工费的'%，剩余部分则待工程竣工后结算。

　　七、工程工期

　　乙方必须按预定工期完工，如遇特殊情况，双方协商处理。

　　八、工程验收

　　严格按照《宾馆装璜工程质量验收表》

　　九、争议解决

　　如出现任何意外事故，由乙方在担。双方如有争议，在不影响工程进度的前提下，应协商解决。如达不成一致意见时可向当地人民法院提起诉讼。

　　十、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方（签章）：____________乙方（签章）：_____________

　　地址：__________________地址：__________________

　　电话：__________________电话：__________________

　　签约地址：__________________签约日期：__________________

装修施工合同7

　　（1）建设单位：

　　（2）承包单位：

　　（3）设计单位：

　　（4）监理单位：

　　（5）甲方代表：指由建设单位委派的全面负责监督本工程合同实施的代表人。本工程的甲方代表为。甲方代表有权做出履行本合同规定的决定。有权为此签署证书和发布通知。

　　（6）总监理工程师：指由监理单位委派的总监理工程师，在授权范围内，全面负责委托协理合同的履行、主持项目监理机构工作的监理工程师，建设单位应以书面形式通知承包单位、本合同监理工程师、监理内容、监理权限等。

　　（7）项目经理：指由承包单位委派的全面负责本了程实施的代表人，本工程的项目经理为。项目经理应代表承包单位全面处理本合同的一切事宜。

　　（8）工程：指列入本合同必须完成的全部工程。

　　（9）主体工程：

　　a、土地平整工程；

　　b、农田水利工程；

　　c、田间道路工程。

　　（10）临时设施：承包单位为完成本工程施工及竣工验收前维护所需设置的全部设施。

　　（11）施工图纸：指设计单位在技施设计阶段应提供的图纸，包括经监理单位签署的设计修改通知和补充图纸。

　　（12）合同价格：指合同中写明的为完成合同规定的各项工作应付承包单位的。

　　（13）书面形式：指任何手写、打印。印刷的合同书、信件和数据电文（包括电报、电传，传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

　　（14）不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

　　（15）小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或都其他法定节假日，以节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外，时限的最后一天的截止时间为当日24小时。

　　第2条承包方式

　　（1）以方式结算支付。承包单位应严格按照施工设计图进行施工，由于设计修改而引起的工程量增减，按本合同条款第11条规定执行。

　　（2）承包方式：

　　第3条甲方代表

　　（1）在履行全合同过程中，甲方代表有权做出履行本合同规定的决定，有权为此签署证书和发布通知，对此，承包单位不应拒绝。但因甲方代表前述指令错误给承包单位造成的直接损失，承包单位有权提出索赔和工期顺延。

　　（2）甲方代表有权对监理单位所做出的有关工程是质量和计量工作进行经常性的检查和监督。监理单位未能否定的不符合本合同规定的如工程质量、工程材料质量、工程计量、工程变更等，甲方代表在事后仍有权予以否定，直至发布停工、返工通知以及拒绝确认工程计量。

　　第4条转包与分包

　　承包单位不得将本合同转让，不得将主体工程整体转包，承包单位也不得将建设单位指定的不能分包的项目分包出去。非主体工程如要分包，则承包单价必须提供分包单位承包能力为证明，事先征得建设单位与监理单位的同意，且分包单位必须具有法人地位。

　　第5条合同的范围

　　本合同包括：

　　除本合同另有规定外，本合同包括承建工程的施工和竣工验收前维护，其中包括为完成本合同工程所需的一切手段与临时设施。

　　第6条合同文件及解释顺序

　　1、合同文件应能相互解释，，互为说明。组成本合同的文件及优先顺序如下：

　　（1）协议书

　　（2）中标通知书

　　（3）投标书及其附件

　　（4）合同条款

　　（5）施工招标文件

　　（6）标准、规范及有关技术文件

　　合同编号：

　　发包人（甲方）：

　　委托代理人（姓名）：民族：

　　住所：身份证号：

　　联系电话：手机号码：

　　承包人（乙方）：

　　营业执照号码：

　　经营场所：

　　法定代表人：联系电话：

　　委托代理人：联系电话：

　　规范服务达标证号：

　　本工程设计师：联系电话：

　　施工队负责人：联系电话：

　　依照《中华人民共和国合同法》及有关法律法规之规定的原则，结合本工程的具体情况，双方在平等、自愿、公平、诚信、协商一致的基础上达成如下协议，共同遵守。

　　第一条工程概况

　　1.1施工地点：

　　1.2工程装饰装修面积：

　　1.3工程户型：

　　1.4工程内容：（见报价单和图纸）

　　1.5工程承包方式：经双方商定，采取下列第种方式：

　　（1）承包人包工、包全部材料（见附件二）。

　　（2）承包人包工、包部分材料，发包人提供其余部分材料（见附件一、二）。

　　（3）承包人包清工、发包人提供全部材料（见附件一）。

　　1.6工程期限日（以实际工作日计算）：

　　开工日期年月日

　　竣工日期年月日

　　1.7工程造价和报价单

　　（1）工程造价为（人民币）（金额大写）￥：

　　（2）双方约定，如变更施工内容、变更材料，变更部分的工程款按实际发生另计。

　　（3）工程报价（见附件三）。

　　第二条工程监理

　　若本工程实行工程监理，发包人应当与具有经建设行政主管部门核批的工程监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知承包人。

　　第三条施工图纸和室内环境质量

　　3.1双方提供的施工图纸和室内环境质量指标必须符合国家有关规定的要求。3.2双方应当对施工图纸和室内环境质量指标予以确认。

　　3.3双方不得将对方提供的施工图纸、设计方案等资料擅自复制或转让给第三方，也不得用于本合同以外的项目。

　　第四条发包人义务

　　4．1开工三日前要为承包人人场施工创造条件，以不影响施工为原则。

　　4.2无偿提供施工期间的水源、．电源和冬季供暖。

　　4.3负责办理物业管理部门开工手续和应当由业主支付的有关费用。

　　4.4应书面告知乙方施工人员有关规定，以便乙方施工人员遵守物业管理部门的各项规章制度。

　　4．5负责协调承包人施工人员与邻居之间的关系。

　　4．6负责垃圾外运输及处理。

　　4．7不得有下列行为：

　　（1）随意改动房屋主体和承重结构。

　　（2）在外墙上开窗、门或扩大原有门窗尺寸，拆除连接阳台门窗的墙体。

　　（3）在室内铺贴一厘米以上的石材、砌筑墙体、增加楼地面荷载。

　　（4）破坏厨房、厕所地面防水层和拆改热、暖、燃气等其它管道设施。

　　（5）强令承包人违章作业施工的其他行为。

　　4.8凡必须涉及4.6款所列内容的，发包人应向房屋管理部门提出申请，由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位对改动方案的安全适用性进行审定并出具书面证明，再由房屋管理部门批准。

　　4.9施工期间发包人仍需部分使用该居室的，发包人则应负责配合承包人做好保卫及消防工作。

　　4.10参与工程质量施工进度的监督，参加工程材料验收、隐蔽工程验收、竣工验收。

　　第五条承包人义务

　　5.1施工中严格执行施工规范、质量标准、安全操作规程、防火规定、安全保质、按期完成本合同约定的工作内容。

　　5.2严格执行建设行政主管部门的工程内容：

　　（1）无房屋管理部门审批手续和加固图纸，不得拆改工程内的建筑主体和承重结构，不得加大楼地面荷载，不得改动室内原有热、暖、燃气等管道设施。

　　（2）不得扰民及污染环境。

　　（3）因进行装饰装修施工造成相邻居民住房的管道堵塞、渗漏、停水、停电等，由承包人承担修理和损失赔偿的责任。

　　（4）负责工程成品、设备和居民留存家具陈设的保护。

　　（5）保证居室内上、下水管畅通和卫生间的清洁。

　　（6）保证施工现场的整洁，每日完工后清扫施工现场。

　　（7）负责将装修垃圾装袋并及时清运到物业指定位置。

　　5．3发包人为少数民族的，承包人在施工过程中应当尊重其民族风俗习惯。

　　第六条材料供应

　　6.1发包人提供的材料：

　　（1）发包人负责采购供应的材料、设备，应是符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，发包、承包双方应办理交接手续，承包人发现发包人提供的'材料、设备有质量问题或规格差异、应及时向发包人提出，发包人仍表示使用的，由此造成工程质量问题影响装饰设计效果，责任由发包人承担。发包人供应的材料按时抵达现场后，由承包人负责保管，由于保管不当造成的损失，由承包人负责赔偿。

　　（2）发包人采购供应的装饰材料、设备，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经发包人同意，承包人不得挪作他用。如承包人违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍赔偿给发包人。

　　6.2承包人提供的材料

　　承包人供应的材料、设备，应提前通知发包人到现场验收，双方就设备质量、环保标准共同验收，由发包人确认备案o

　　6.3双方所提供的建筑装饰材料，必须符合国家质量监督检验检疫总局发布的《室内装饰装修有害物质限量标准》并出具具有法律效力的装饰材料合格证书和检测报告。

　　第七条质量标准

　　7.1本工程施工质量执行dbj08—62—97《住宅建筑装饰工程技术规程》、db31—t30—1999《住宅装饰装修验收标准》和建设行政主管部门及行业所制定的其它地方标准、质量评定验收标准，以及施工图纸、做法说明设计变更文件。

　　7.2装修室内环境污染控制方面，应严格按照《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（gb50325---XX）的标准执行。

　　第八条工程验收

　　8.1双方约定在施工过程中分下列阶段对工程质量进行联合验收：

　　（1）材料验收；

　　（2）隐蔽工程验收；

　　（3）竣工验收；

　　（4）双方约定的其他事项。

　　8．2工程完工后，承包人应通知发包人验收，发包人自接到竣工通知单后三日内组织验收。验收合格后，双方办理移交手续，结清尾款，签署验收单。

　　8．3双方未办理验收手续，发包人不得人住，如发包人擅自人住视验收合格，由此造成的损失由发包人承担。

　　8．4竣工验收在工程质量、室内空气质量及经济方面存在个别的不涉及较大问题并经双方协商一致签订“解决竣工验收遗留问题协议”（作为竣工验收单附件）后，可视为验收。

　　8．5本工程自验收合格双方签字之日起，在正常使用条件下室内装饰装修工程保修期限为二年。

　　第九条工程款支付方式

　　9．1合同签字生效后，发包人按下列表格中的约定时间向承包人支付工程款，付款比例由双方协商确定。

　　工程款付款时间表

　　付款时间付款比例金额

　　合同签订后开工前三天元

　　工期过半油漆工进场元

　　竣工验收验收合格当天元

　　增加工程项目签订工程项目变更单时元

　　9.2双方款项往来均应出具收据，施工结束乙方应开具统一发票交发包人。

　　9.3工程结算（见附件五）。

　　第十条合同的变更和解除

　　10.1工程项目如需变更，需提前与对方联系。经双方协商一致后，签署工程项目变更单，同时调整相关工程费用及工期（见附件四）。甲方提出变更设计、材料，造成乙方材料积压，应由甲方负责处理，并承担全部处理费用。

　　10.2合同签订后施工前，任何一方提出终止合同，须向对方以书面形式提出，经双方同意办理法律手续，订立终止合同协议，并由过错方按合同总价

　　款％支付违约金，解除本合同。

　　第十一条违约责任

　　11.1对以下原因造成的竣工日期延误，经发包人确认，工期应当顺延：

　　（1）工程量变化或设计变更；

　　（2）不可抗力；

　　（3）发包人同意工期顺延的其它情况。

　　11.2对以下原因造成的竣工日期的延误，工期应当顺延，每误工一天，甲方应向乙方支付合同价款2‰违约金。

　　（1）发包人未按合同约定完成其应当负责的工作而影响工期的；

　　（2）发包人未按合同约定支付工程款影响正常施工的；

　　（3）因发包人责任造成工期延误的其它情况。

　　11.3因承包人责任不能按期完工的，工期不顺延，因承包人原因造成工程质量存在问题返工费由承包人承担，工期不顺延，并向发包人支付合同价款的2‰违约金。

　　第十二条争议解决方式

　　12.1凡因履行本合同所发生的与本合同有关的一切争议，双方应协商解决，也可向建设行政主管部门、工商行政主管部门申请调解。

　　12.2协商、调解不成的，双方选择按下列第种方式处理。

　　（1）将争议提交仲裁委员会，请求按照其仲裁规定进行仲裁。

　　（2）依法向人民法院提起诉讼。

　　第十三条附则

　　13.1本合同经发包人、承包人双方签字（盖章）后生效。

　　13.2工程开工前，发包人应将房屋外门钥匙把交承包人施工保管，工程竣工验收时，发包人负责提供新锁把，由承包人当场安装交付使用。

　　13.3本合同签订后，工程不得转包。

　　13.4本合同一式份，发包人、承包人双方各执一份，合同附件为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。凡在家居装饰有形市场签订的合同，本合同应一式三份，发包人、承包人双方及市场有关部门各执一份。

　　13.5双方可书面形式对本合同进行变更或补充，但变更或补充减轻或免除本合同规定应当由承包人承担的责任的，仍以本合同为准。

　　13.6因不可归责于双方的原因影响了合同履行或造成损失的，双方应当本着公平原则协商解决。

　　第十四条其他约定

　　1、

　　2、

　　3、

　　4、

　　5、

　　第十五条合同附件

　　合同附件为合同的组成部分，具有同等的法律效力。合同附件上均应有甲乙双方的签名及具体签署时间，附件内容如下：

　　l、附件一：发包人提供材料、设备明细表

　　2、附件二：承包人提供材料、设备明细表

　　3、附件三：工程报价单

　　4、附件四：工程质量验收单

　　5、附件五：工程项目变更单

　　6、附件六：工程结算单

　　7、附件七：工程报修单

　　发包人（盖章）：承包人（盖章）：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　年月日年月日

　　发包人提供材料、设备明细表

　　序号材料或设备名称、品牌规格型号质量等级单位数量供应时间送达地点备注

　　发包人代表：承包人代表：

　　年月日

　　附件二：

　　发包人提供材料、设备明细表

　　序号材料或设备名称、品牌规格型号质量等级单位数量供应时间送达地点备注

　　发包人代表：承包人代表：

　　年月日

　　附件三：

　　工程报价单

　　序号项目数量单位单价合计附：工艺做法用料说明

　　发包人代表：承包人代表：

　　年月日

　　附件四：

　　工程质量验收单

　　日期检验项目名称检验结果检验签字

　　合格不合格补验

　　甲方代表：（签字）乙方代表：（签字）

　　年月日

　　附件五：

　　工程项目变更单

　　甲方：

　　乙方：

　　变更内容原设计新设计增减费用（+-）

　　详细说明：

　　甲方代表：（签字）乙方代表：（签字）

　　年月日

　　备注：（1）若变更内容过多请另附说明；

　　（2）增加项目金额、减少项目金额后，应将实付金额在签署变更单时将价款一次付清。

　　附件六：

　　工程项目变更单

　　甲方：

　　乙方：

　　序号项目金额备注

　　1工程合同总价元

　　2变更增加项目元

　　3变更减少项目元

　　4工程结算总额元

　　5甲方已付金额元

　　6甲方结算应付金额元

　　甲方代表：（签字）乙方代表：（签字）

　　年月日

　　附件七：

　　工程保修单

　　甲方：

　　乙方：

　　公司名称联系电话

　　用户名称登记编号

　　装修房屋地址联系电话

　　施工单位负责人施工负责人

　　项目施工日期竣工验收日期

　　保修期限年月日至年月日

　　发包人代表：（签字盖章）承包人代表：（签字盖章）

　　年月日

　　备注：

　　（1）凡包工包料的“双包”工程，从竣工验收之日计算，保修期为贰年。

　　（2）保修期内由于承包人施工不当造成质量问题，承包人无条件地进行维修。

　　（3）保修期内由于承包人使用不当造成损坏，直至不能正常使用，由发包人自行负责。

　　（4）本保修单需发包人、承包人双方签字。

装修施工合同8

　　雇主：________________

　　承包商：________________

　　手机：________________

　　委托代理人：________________

　　公司电话：________________

　　根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，结合家庭居室装饰工程建设的特点，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就发包人家庭居室装饰工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：

　　第一条项目概述

　　1.1项目现场：________________

　　1.2工程内容和做法：________________（详见施工图）。

　　1.3工程承包方式：双方同意采用以下方式。

　　（1）承包人应承包劳务和材料；（详见预算清单）

　　（2）承包人承包工程和部分材料，发包人提供部分材料；（详见预算清单）

　　1.4项目周期为________________

　　1.5合同价格：本项目合同价格为人民币________________元（大写），人民币________________元（小写）。（详见预算书）

　　第二条施工图纸

　　双方同意施工图纸应由以下________________方提供：

　　2.1发包人自行设计并提供施工图纸，图纸一式两份，发包人一份，承包人一份。

　　2.2发包人委托承包人设计施工图一式两份，发包人一份，承包人一份（注：图纸由发包人签字并支付）

　　设计费（大写）:________________

　　第三条雇主的义务

　　3.1开工前________________天，为承包商进入施工现场创造条件。清理室内物品，以免影响施工。

　　3.2施工期间提供水电供应，并负责相关费用。

　　3.3负责与物业公司协调相关手续及费用（装修押金、垃圾清理费）。负责协调与邻里的关系

　　3.4如需拆除、改变原建筑非承重结构或设备管线，负责与相关部门办理相应审批手续及相关费用。

　　3.5发包人在施工期间如仍需部分修建客厅，应负责施工现场的安全和消防。

　　3.6参与工程质量和施工进度的监督及竣工验收。负责根据施工进度，发挥自备材料的作用。

　　第四条承包商的义务

　　4.1施工中严格执行安全操作规程、防火规定、施工规范和质量标准，保质保量按期完成工程。

　　4.2严格执行施工现场管理规定，不得影响居民日常生活和污染环境。

　　4.3保证客厅给排水管道畅通。

　　4.4保证施工现场的整洁，工程完工后负责施工现场的清洁。

　　第五条工程变更

　　如需变更项目和施工方法，双方应协商一致，签订书面变更协议，调整相关工程费用和工期，并签署确认变更联系单。

　　第六条材料的提供

　　6.1发包人提供的材料和设备，发包人应在材料运至施工现场前通知承包人，双方共同接受并办理交接手续。

　　6.2对于承包商提供的主要材料（电线、水管、板材和油漆），承包商应在材料运至施工现场并接受业主检查后通知业主。

　　第七条工期延误

　　7.1如因下列原因造成竣工日期延误，经发包人确认后，工期相应顺延。

　　（1）工程量变化和设计变更。

　　（2）不可抗力的自然原因（如气候等）。

　　（3）发包人同意顺延工期的其他情况。

　　7.2因发包人未按约定完成其负责的工作而影响工期的，工期顺延；发包人提供的不合格材料和设备影响工程质量的，返工费用由发包人承担，工期顺延。

　　7.3如果发包人未能按期支付工程款，工期相应顺延。

　　7.4因承包人未能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不予顺延；因承包人原因造成工程质量问题的，返工费用由承包人承担，工期不予顺延。

　　第八条质量标准

　　双方同意本工程的施工质量标准：根据当地装修标准DB33/1022 —20xx执行。

　　第九条工程验收和保修

　　9.1工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人应在收到验收通知后两天内参加验收。验收合格后，填写工程竣工表。办理交接手续，填写工程保修单。

　　9.2如果竣工验收未完成，发包人将自行验收合格。

　　9.3本工程保修期为自双方签字之日起5年，其他相关工程保修期为2年。（自备材料，自备成品除外）

　　第十条工程付款的支付方式

　　10.1合同生效后，双方同意发包人以下列方式直接向承包人支付工程款：

　　第一次：YY/MM/DD/YY（合同签订之日），付款金额（合同总价的35%）：________________。

　　第二次：（木工进场时），付款金额（合同总价的35%）：________________。

　　第三次：（油漆工进场时），付款金额（合同总价的25%）：________________。

　　第四次：安装工程开始时，支付金额（合同总价的5%）：________________。

　　10.2安装前，承包人应向发包人提供工程决算。发包人在收到决算后天内无异议的，视为同意，发包人向承包人结清工程的工程款，有利于安装工程。

　　第十一条违约责任

　　11.1任何一方不履行合同约定或违反国家法律、法规及相关政策规定，责任方应承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。

　　11.2因发包人提前使用或未办理验收手续擅自使用已完工程造成的`损失，由发包人负责。

　　11.3如因一方原因导致合同无法继续履行，另一方应及时通知另一方，办理合同终止手续，责任方应赔偿另一方相应的经济损失。

　　11.4如果发包人未能按期支付第二（三）项工程款，承包人有权每延期3天采取停工措施。

　　11.5如因承包人原因造成工期延误，每延误一天，发包人应支付违约金人民币元。

　　第十条合同争议的解决方式

　　解决因履行本合同而产生的争议：________________

　　12.1双方协商解决。

　　12.2相关部门的调解。

　　12.3协商或调解不成的，按下列第________________种方式解决。

　　（1）提交仲裁委员会仲裁。

　　（2）依法向人民法院提起诉讼。

　　第十一条的若干具体规定

　　13.1承包商应负责将工程施工产生的垃圾运出施工现场，并运送至社区内的指定地点。

　　（如果小区内没有指定地点，垃圾必须运到小区外，属于二次清运，二次清运费用由发包人承担）

　　13.2施工期间，发包人将外屋钥匙交给承包人保管。工程竣工验收后，发包人应负责提供对外服务承包商应在现场安装并交付新的门锁。

　　13.3在施工期间，承包商的每日工作时间为________________。

　　第十二条其他约定事项：________________。

　　第十三条补充规定

　　15.1本合同经双方签字（盖章）后生效，合同履行完毕后终止。

　　15.2本工程的施工图预算视为本合同的附件，经发包人批准签字后生效，具有同等法律效力。

　　15.3本合同签订后，本工程不得分包。

　　15.4本合同签订于________________。

　　雇主（签字）：________________

　　承包商（盖章）：________________

　　法定代表人：________________

　　委托代理人：________________

　　________________年________________月________________日

装修施工合同9

　　发包方（简称甲方）：_______________

　　承包方（简称乙方）：_______________

　　依照《中华人民共和国合同法》、建设部《住宅室内装修管理办法》及其他有关法律法规，结合家装工程施工特点，双方协商一致，签定本合同。

　　一、工程概况

　　1、工程地址：安石路246号2栋4单元601室。

　　2、建筑面积：134㎡。

　　3、户型：三室二厅二卫，为平层

　　4、承包方式：双方商定采用下列乙方包工、包辅助施工材料、包部分主材（附1工程报价单）。

　　5、施工内容：。（附1工程单）。

　　6、施工日期：20xx年11月2日至20xx年3月18日。

　　7、合同付款：人民币壹拾伍元万元整。竣工后据实复核结算。

　　8、支付方式：合同签定后，甲方预付30%工程款伍万元整，工程竣工验收合格后7日内支付70%的尾款壹拾万元整。

　　二、施工图纸

　　双方商定施工图纸采取甲方委托乙方设计施工图纸，图纸一式二份，甲乙双方各一份。设计费人民币壹万零伍拾元整。

　　三、甲方工作

　　1、若由甲方自行设计的，开工前向乙方提供确认的施工图纸和施工说明，并进行现场交底。

　　2、审核和确定乙方设计的施工图纸、施工说明及提出交的工程报价单，并分别鉴字认可。

　　3、开工前为乙方入场施工创造条件，包括搬清家内家具、陈设，和归堆、遮盖，以不影响施工为原则。

　　4、提供施工所需的水、电。办理施工所涉及的申请手续及支付相关费用。

　　5、负责协调施工队与邻里之间的关系。

　　6、及时提供符合设计要求、正规厂家合格的自备材料和设备。

　　7、组织好工程质量、施工进度的监督和隐蔽工程、中间工程及竣工阶段的'质量验收。

　　四、乙方工作

　　1、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全法和环境保护规定。严格按双方确定的设计图纸和施工说明进行施工，按期保质完成装修工程。

　　2、若由乙方设计，开工前向甲方提供双方确定的施工图纸和施工说明，并进行现场交底。

　　3、施工中不得拆改承重结构、暖通及燃气设施，如确需拆改须由甲方到有关部门办理相应审批手续。

　　4、确保装修质量，尤其是水、电等隐蔽工程的质量，严防渗漏堵塞。装修期间和保修期内如发生施工造成的质量问题，负责返工返修，费用自负。

　　5、遵守有关部门对施工现场管理的规定，做好现场安全保卫工作，处理好施工扰民问题及与四邻的关系。

　　6、保护好原居室内的家具和陈设，保证施工现场的整洁，工程完工后负责将垃圾运到指定地点。

　　7、组织好工程质量的自检和甲、乙双方（第三方监理也参加）共同进行隐蔽工程、中间工程和竣工验收。

　　五、工程监理

　　本工程实行工程监理有乙方独立监理

　　六、工期

　　1、乙方应按合同期限完成整个工程，不得无故拖延工期，除甲方变更设计方案和停电、停水等不可抗力因素导致停工4小时以上等原因外，工期每拖延一天，由乙方支付甲方工程总造价千分之一的违约金。

　　2、由于甲方原因导致中途停工，工期顺延。且每停工一天，由甲方按工程总造价的千分之一补偿乙方误工费。

　　3、若甲方增加工程内容，按新增加工程量顺延工期。

　　七、材料供应

　　1、本工程甲方采购的材料、设备，应为符合设计要求、正规厂家的合格产品，并应按时供应现场。如因质量问题、规格差异或

　　2、凡由乙方供应的材料、设备，其品牌、规格、单价、产地及质量标准须经甲方检验后才能使用，否则造成的损失由乙方负责。

　　八、工程变更

　　1、工程项目及施工方式如需要变更，双方应协商一致，签订书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期。

　　2、无故未按期支付工程款的，工期相应顺延。

　　3、若甲方中途要求变更设计，影响到乙方已购回的材料、已定制的成品、半成品的施工，且无法调整的，损失由甲方承担。

　　九、工程质量验收及保修

　　1、工程以双方确认的施工图纸、施工说明、设计变更等内容为依据，以《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210—20xx）为质量评定的最低标准；以《建筑装饰装修材料有害物质限量10项强制性国家标准》和《民用建筑工程室内环境污染控制规范》为室内环境达标标准。

　　2、在水、电等隐蔽工程完工后，甲乙方应共同进行中间工程验收。如甲方不按时参加，乙方可自行验收，甲方予以承认。

　　3、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方接到验收通知后应按通知时间参加验收，办理验收、移交手续。如甲方不能及按时参加，乙方可自行验收，甲方予以承认。

　　4、在隐蔽工程和中间工程验收过程种甲、乙双方（第三方监理也参加）确认的质量问题，由乙方负责返修（返工）并承担费用和工期；在竣工验收中确认的质量问题，乙方负责返修（返工）并承担费用，但不再承担工期。

　　5、未办理验收交付手续，甲方使用房屋视为质量验收合格，由此引起的后果由甲方负责。

　　6、工程竣工后，乙方负责对所施工项目进行保修，保修期为貳年。

　　十、违约责任

　　1、甲方未办理有关手续，擅自决定拆改房屋结构和煤气表管，采暖、给排水主要管线，造成的损失和责任由甲方承担。

　　2、未经有关部门批准，未办理有关手续，乙方擅自拆改房屋结构或煤气表管，采暖、给排水主要管线，造成的损失和责任由乙方承担。

　　3、在施工过程中，甲方未与乙方代表协商私自要求工人更改施工内容，所引起的质量问题由甲方承担责任。

　　4、若因违反施工规范，安全操作规程，防火法规、环保规定和双方其他约定，对乙方自身和对甲方造成损失，由乙方承担责任。

　　5、因一方原因，合同无法履行和继续履行时，应通知对方，办理合同终止手续，并赔偿对方由此造成的经济损失。若不办理合同终止手续，擅自停止履约，违约方应承担违约金，并赔偿对方由此造成的经济损失。（违约金按合同金额的10%支付）

　　本合同在履行期间，双方发生争议可采取协商解决或申请法院调解。

　　甲方（签章）：_________乙方（签章）：_________

　　____年____月____日

装修施工合同10

　　委任单位：____________

　　施工单位：____________

　　就____________装饰工程，经双方充分的在友好协商签订本合同书，共同遵守如下：

　　一、工程名称：___________________________

　　二、工程地点：________________________

　　三、工程项目内容：________________________

　　四、工程期限

　　本工程自______年______月______日至______年______月______日完工。

　　五、工程造价为人民币：____________________________________

　　六、付款方式

　　1、合同签订后甲方材料到场，开工两天，甲方交付乙方工程总额预付款。

　　2、开工后，甲方按工程进度至完工，分期支付乙方工程总额预付款，余额在工程验收合格一次性付清。（以预算书单价为标准，以实际工程量结算）

　　七、材料设备：

　　本工程所需的工程材料由乙方负责采购，及时组织进场，材料设备保管场地由甲方提供，以满足工程的需要和有一个好的保管场所。施工中产生的垃圾及废料由施工方负责清理。

　　八、工程施工

　　1、乙方必须严格按设计图纸进行施工，如有违反，甲方有权提出停工或返工，所造成的损失由乙方负责。

　　2、乙方负责装饰设计、出施工图纸及材料明细，双方认可后，该资料作为本合同不可分割的一部份，由于设计缺陷造成追加投资，及方案设计时材料计划不足需增加的投资由乙方负责。

　　3、施工中甲方提前增改项目，必须事先通知乙方，并双方签字附加协议，提出的增改项目对施工所造成的损失和误工费由甲方负责，工期顺延。

　　4、乙方应了解遵守物业管理处有关规定，遵守施工技术规范，因乙方施工中造成人身伤害、设施的损坏，由施工方负责。

　　5、如因乙方不遵守物业管理处有关规定，造成罚款的由乙方负责。

　　九、工程质量

　　1、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更为质量评定验收标准。

　　2、由于乙方提供的材料质量不合格而影响工程质量，其返工费用由乙方承担。

　　3、由于乙方原因造成的无法返工的`质量事故，一切后果由乙方负责。

　　4、装饰工程质量保修一年。

　　十、工程验收

　　由乙方发出工程验收通知，双方人员到施工现场，按所设计图纸要求和有关标准对工程进行验收，验收后，双方负责人应在验收单上签名认可，如工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量，安全问题由甲方承担责任并以甲方开始使用日期为竣工验收日期。

　　十一、违约责任

　　任何一方违返本合同的条款，所造成的损失，均由违返方负责赔偿给守约方。

　　十二、备注

　　本合同有不详之处，甲、乙方通过协商补充协议或条款，如本合同甲。乙方发生纠纷，双方有权向本合同签字所在地的工商行政管理局的经济合同仲裁委员会或人民法院提出仲裁或诉讼，按仲裁委员会仲裁或法院判决执行。

　　十三、合同文本

　　本合同报价表一式四份，甲、乙方双方各执两份，经双方代表签字和盖章后即生效，具有法律效力。

　　甲方单位（盖章）：________

　　代表人：__________________

　　乙方单位（盖章）：________

　　代表人：__________________

　　日期：____________________

　　签订合同地点：____________

装修施工合同11

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方座落在余________________( )幢外墙装修工程由乙方承担施工，经双方协商达成如下意见：

　　一、工程性质：由乙方包工包料(双包)。

　　二、施工工艺：刮白水泥两遍，砂纸打磨一遍，外墙漆两遍(白色)。

　　三、质量要求：不起皮、不脱落、光亮、中档以上外墙漆。保质期________年(期内包修)。

　　四、工程造价：每平方米玖元玖角(9.9元2)，按实际完成面积计算工程款。

　　五、付款方式：工程结束验收后付总额的，余额作为质量保证金在前付清。

　　六、安全：按施工规范操作，一切安全责任乙方负责。

　　七、甲方工地现有脚手架，乙方可借用施工，检查加固安全由乙方自行负责。

　　八、工期：自开工之日起天内完成工程任务。

　　九、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，签字后生效。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：________

　　_法定代表人(签字)：_________

　　________年____月____日

装修施工合同12

　　委托方(甲方)：__________________

　　承接方(乙方)：__________________

　　工程名称：__________________

　　根据《中华人民共和国民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国价格法》，中华人民共和国建设部(20xx)92号文《商业工程装饰装修管理试行办法》以及其他有关法律法规规定的原则，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。

　　第一条：__________________工程概况

　　1、工程地址：__________________

　　2、户型规格：___________________

　　3、施工内容：__________________

　　4、委托方式：__________________

　　5、工程开工日期：__________________年________月________日

　　6、工程竣工日期：__________________年________月________日

　　7、工程总天数xx天。

　　第二条：__________________工程价款

　　总计工程价款(金额大写) (￥ ________元)具体项目按合同附件《工程预算表》和施工图，项目为准。

　　第三条：__________________质量要求

　　1、本工程执行dbj08-62-97《商业建筑装饰工程技术规程》、db31/t30-1999《商业装饰装修验收标准》和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。

　　1、本工程由甲方认可的设计的施工方案及预算施工，如项目变更则另议。在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系，确定后方能进行该项目的施工，由此影响竣工日期甲、乙双方商定。

　　2、甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。

　　3、由于乙方原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担。

　　4、工程验收后，工程质量按行业要求，非正常人为情况除外工程整体质量保修六个月，终生维护。如甲方提供材料引起的'质量问题则由甲方材料供应商负责。保修期从竣工验收之日起算。

　　5、工程竣工：__________________乙方应提前三天通知甲方验收，甲方应自接到通知三日内组织验收。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方，另定验收日期。

　　第四条：__________________付款方式

　　1、工程款付款方式列下表：__________________

　　2、工程款尾款按________%收取。

　　3、双方款项往来，均应出具收据。

　　第五条：__________________合同的变更和终止

　　1、合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容，应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同，提出终止合同的一方要以书面形式提出，应按合同总价款的10______________%交付违约金，并办理终止合同手续。

　　2、施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议后，可视为本合同解除。

　　第六条：__________________合同生效

　　1、本合同和合同附件需双方签字后生效。

　　2、合同附件与本合同具有同等的法律效力。

　　3、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方(业主)：__________________

　　乙方：__________________

　　电话：__________________

　　如甲方不能到现场沟通可授权委托代理人，职责与甲方同等。甲方授权代理人为

　　委托代理人：__________________

　　电话：__________________

　　签约日期：__________________

装修施工合同13

　　委托方：(甲方)

　　承接方：(乙方)

　　甲、乙双方经洽谈协商，甲方委托乙方进行宾馆装璜。根据有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。

　　一、宾馆规格：施工总面积：平方米

　　二、施工内容

　　三、工程价款

　　1、材料款2、人工费

　　3、设计费4、施工清运费

　　5、搬卸费6、其它费用

　　四、质量要求

　　1、材料的品种、规格，经双方认可。

　　2、验收参照榆林市《宾馆装饰装修验收标准》规定。

　　五、材料供应：由甲、乙双方协商处理。

　　六、付款方式：合同一经签订，甲方应付 %，当工程进度过半，甲方二次给乙方施工工费的` %，剩余部分则待工程竣工后结算。

　　七、工程工期

　　乙方必须按预定工期完工，如遇特殊情况，双方协商处理。

　　八、工程验收

　　严格按照《宾馆装璜工程质量验收表》

　　九、争议解决

　　如出现任何意外事故，由乙方在担。双方如有争议，在不影响工程进度的前提下，应协商解决。如达不成一致意见时可向当地人民法院提起诉讼。

　　十、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方(签章)：乙方(签章)：

　　地址：地址：

　　电话：电话：

　　签约地址：签约日期：

装修施工合同14

　　甲方:(以下简称甲方)

　　乙方:xxxxxx(以下简称乙方)

　　为了建好工程,甲方原将工程约平方米承包给乙方,双方本着平等互利、协商一致,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,并结合本工程的具体情况订立本协议。

　　一、工程名称:

　　二、工程地址:

　　三、建筑面积:约m2

　　五、承包方式:包工包料

　　六、工程造价:含价有税费元/m2

　　七、合同工期:总计天数天,以甲方的开工通知之日起计算。因不可抗力因素顺延。

　　八、工程性质：

　　九、双方决算量以甲、乙双方实际验收量为依据。

　　十、工程价需材料的试压试验工作及费用均由乙方负责,甲方进行协调和配合试验资料交由甲方统一管理。

　　十一、施工中的.具体要求:

　　1、质量要求:本工程的质金以国家和建设方,甲方的具体要求为标准验收的建设方,监理公司以及有关职能部门签字盖章为准。

　　2、安全责任:乙方在施工过程中,应严格按照国家的有关规范安全技术操作堆积进行施工,做到文明施工,场地整洁,安全措施完善、得当。乙方在施工过程中,在其承包范围内,所发生的一切安全事故均自行负责。

　　3、估算及付款方式:估算以甲、乙双方现场实际收方工程量为准,协议签字后,由乙方垫资进场施工基础完工经验收合格7日内支付工程款万元,工程竣工后验收合格后,甲方在日内付足乙方工程总价款的%,剩余%的工程款甲方按国家规定扣除质保金后在年内付清。

　　4、工期要求:由于本工程工期紧,任务重,乙方必须严格按照甲方的施工进度要求进行施工,不得以任何借口停工或延误工期,如发生以上情况则属违约,乙方应支付甲方总造价违约金%,而且甲方有权解除协议,其一切损失概由乙方负责。

　　十二、签定本协议时,乙方向甲方缴纳履约保证金叁万元,本保证金在甲方第一次拨付工程款时退还给乙方。

　　十三、违约责任:若一方违约,由违约方赔偿对方造成的一切损失。

　　十四、真它未尽事项,由甲、乙双方协商解决,本协议一式贰份,甲、乙双方各执一份,协议由双方签字生效,有效期至工程完工并结清全部工程款后自然失效。

　　甲方:

　　乙方:

　　代表人: 代表人:

　　签字日期: 年月日

装修施工合同15

　　发包方（甲方）：________________________

　　承包方（乙方）：________________________

　　按照《中华人民共和国合同法》、《建筑装饰装修管理规定》和其它法律、法规，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。

　　第1条工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、承包范围：

　　4、承包方式：

　　5、工期：____天，本工程自______年____月____日开工，于______年____月____日竣工。

　　6、工程质量：

　　7、合同价款（人民币大写）：______________________________

　　第2条甲方工作

　　1、开工前____天，向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明份，并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，消除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。办理施了所涉及的各种申请、批件等手续。

　　2、指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

　　3、委托监理公司进行工程监理，监理公司任命为监理工程师。其职责在监理合同中应明确，并将合同副本交乙方____份。

　　4、负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏，并承担相应费用。

　　5、如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部问办理相应审批手续。

　　6、协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。

　　第3条乙方工作

　　1、参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。

　　2、指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决有乙方负责的各项事宜。

　　3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。

　　4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线等不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾清运等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。

　　5、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

　　6、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

　　第4条关于工期的约定

　　1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。

　　2、因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。

　　3、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

　　4、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算）。工期相应顺延。

　　第5条关于工程质量及验收的约定

　　1、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》（jgj73—91）、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》（gbj30—88）等国家制定的施工及验收现范为质量评定验收标准。

　　2、本工程质量应达到国家质量评定_________标准。

　　3、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。

　　4、由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。

　　5、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

　　6、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知____日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。

　　第6条关于工程价款及结算的约定

　　1、双方商定本合同价款采用第____种：

　　（1）固定价格。

　　（2）固定价格加____%包干风险系数计算。包干风险包括____________内容。

　　（3）以可调价格：按照深圳市有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算。

　　2、本合同生效后，甲方分____次，按下表约定支付工程款，尾款竣工结算时一次结清。拨款分____次进行，拨款____%金额

　　3、工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料____天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意。并在____天内，结清尾款。

　　第7条关于材料供应的的约定

　　1、本工程甲方负责采购供应的材料、设备（见附表一），应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。凡约定由乙方提货的，甲方应将提货手续移交给乙方，由乙方承担运输费用。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料，经乙方验收后，由乙方负责保管，甲方应支付材料价值%的保管费。由于乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。

　　2、凡由乙方采购的.村料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。

　　第8条有关安全生产和防火的约定

　　1、甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

　　2、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。

　　3、由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生的一切经济损失。

　　4、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程，消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。

　　第9条奖励和违约责任

　　1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方________元。甲方不按合同的约定拨付款，每拖期一大，按付款额的____%支付滞纳金。

　　2、由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方元违约金。甲方要求提前竣工，除支付赶工措施费外，每提前一天，甲方支付乙方________元，作为奖励。

　　3、乙方按照甲方要求，全部或部分工程项目达到优良标准时，除按本合同5。2款增加优质价款外，甲方支付乙方________元，作为奖励。

　　4、乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。

　　5、甲方未办理装修的任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并承担损失。