施工承包合同

时间:2024-11-28 05:31:48 施工合同 我要投稿

施工承包合同(精品15篇)

  随着广大人民群众法律意识的普遍提高,合同的地位越来越不容忽视,它也是实现专业化合作的纽带。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧,以下是小编精心整理的施工承包合同,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

施工承包合同(精品15篇)

施工承包合同1

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规,遵循平等、自愿、公平、和诚实信用的原则,为明确双方的责、权、利在平等自愿的原则,经双方协商,下达成以下条款:

  项目:

  地址:

  单位:

  一、 承包范围:

  土建工程(地下一层、地上三十一层)

  按图纸施工,其中包括一部分辅材、包机械、包模板、方条、内架、外架、包施工专业技术人员、电工及相关相操作人员和作业工具。

  二、 承包方式:

  1、 施工的水工包括:地基放线(但不包括工地外第二次搬运)、清理、夯实、砌砖模、浇砼、每层砌砖、内外墙批灰、粘贴外墙砖(注:无灰房按图纸施工每项目,清理自己施工队留下的垃圾余泥放在一起。(注:甲方压好桩锯好桩头挖清开余泥交给乙方施工)

  2、 施工的木工包括:放样、模板安装(含模板铁钉、止水螺丝、紧扣、钢管等零星材料)。

  3、 施工的铁工包括:开料表、制作、布钢筋绑扎(含扎线)。

  4、 施工机械包括:安装塔吊1台、快速井架、钢筋调直弯箍机、切断机、对焊机、焊机、台钻、手钻、伴浆机、电锯等小型机械按实际施工进度相应数量,满足施工所用。塔吊、施工梯按化州市安监有关规范、批文验收执行(含施工中所需电缆电线、电箱、插座等一切施工所用工具及配件),包括上楼层的电箱线路。甲方必须拉总电箱水电到吊塔提升机边。

  5、 施工人员及管理人员:塔吊施工梯指挥数名、电工及焊工(广东省建设厅发证)2名、机操员数名(广东省发证)、外架子工满足施工要求(广东省建设厅发证)。

  6、 内顶架材料包括龙门架、上顶、下顶配件按施工方案需要数量进场安装。

  7、 外架材料包括50钢管、槽钢、管扣、安全网、脚手机、安全

  挡板按施工方案所需的材料数量进行安装,材料质量要达安全规范合格为准。

  8、 临设由甲方统一安排。

  9、 包括统一大饭堂,由乙方自行安排管理,要有卫生许可证、

  消毒器械,保持清洁卫生。

  10、 测量、放线仪器、控制垂直仪器、通信对讲器,要满足本

  项目施工的数量,另配2台对讲器给甲方,为方便管理协助工作。

  三、 包承单价:

  按图纸完成的工程量按投影面积计算(约为7000/㎡),每㎡为人民币伍佰柒拾伍元正(¥575.00元)。地下室按投影的1.5倍计算。

  四、 付款方式:

  1、 乙方自带资金、设备、机械、模板、组织管理机构班子,按图纸施工,完成至框架第四层,甲方一次性按实际框架工程量80%支付工资。(暂定主体框架结构为本工程总工程量的70%)。

  2、 框架主体封顶后,按实际完成工程量的90%支付,装修期间每个月按实际工程量的80%支付。

  3、 本工程在内墙、外墙完成后全部竣工验收合格,支付总工程量的90%。

  4、 待工程全部竣工后经建设方及建委相关单位验收合格,办理结算单后,一个月内支付清剩余的工程款,扣出1%的保修金,保修金付款方式为半年付百分之五十,一年内全部付清。

  五、 质量标准:验收评定为备案制的合格工程。即按现行标准规范验收合格,施工标准按国家建筑相关标准及规范文件执行,因乙方质量问题,造成返工所用的费用均由乙方承担。

  六、 安全:在施工过程中安全的措施,按国家安全生产法律、法规及建设单位、乙方现场管理人员要求执行。在施工中因乙方违反施工操作所造成的一切工伤事故,乙方承担经济损失。(注:如果发生意外事故由甲方负责。)

  七、 文明施工:安装规范管理规定,施工现场严格执行标准化工地管理,乙方每日应做到工完、料尽、场清,各种材料要堆放整齐,因乙方施工产生的建筑垃圾,必须由乙方在当天清理并堆放在甲方管理人员指定的位置。否则,由甲方管理人员安排人员清理,其费用为实际所需费用的2倍,由乙方承担,甲方定期或不定期检查。

  八、 材料进场使用:

  1、 甲方提供的材料,由乙方负责人提前三至五天向甲方申报计划材料进场。

  2、 开料、用料安装要符合图纸规范执行,如有发财错误及浪费材料由乙方承担费用。

  3、 辅料费由乙方承担(第一项承包范围相同)。

  九、 综合治理:按当地管理规定和公司内部治安管理条例执行,凡违反治安管理条例,后果由乙方或当事人自行负责,对打架、斗殴者罚款500-1000元,若发生偷窃行为,甲方将处罚乙方按5000元/次罚款,并立即清除出场,情节严重的移交公安机关处理。在施工过程中,班组非生产原因(如打架、斗殴等)停工、窝工的'造成甲方经济损失,由乙方负责,并要求该班组要当事人立即清退出现场。

  十、 职业健康安全、环境管理:严格遵守安全操作规程,禁止违章作业,正确佩戴安全帽及其他劳动保护用品,上岗必须佩戴工作牌,时刻注重安全,杜绝火灾、触电、中毒事件的发生。

  十一、 甲方责任:

  1、严格审查乙方的施工能力,审查合同进场人员的思想的技术素质,对乙方所有进场人员分类建档。若乙方不能满足工程施工所必须的条件,甲方有权中止合同并将乙方清理退出场(由此造成的损失由乙方承担)。

  2、项目技术负责人编制专项方案,负责及时提供设计资料、施工图纸,并进行施工组织设计、安全、质量、施工技术、文明施工的交底,以及施工进度计划的安排交底,熟悉图纸和规范,监控乙方测量轴线。

  3、负责乙方进场时的职业健康安全、环境、质量教育及施工过程中的安全质量监督,发现乙方施工中的安全质量问题,甲方有权责令整改、返工,如乙方有不能在限期内整改,甲方有权罚款或停止乙方施工,直到终止合同,并对乙方予以清退,由此造成的经济损失全部由乙方负责。施工过程中,相关职能部门加强日常健康安全、环境管理的检查巡逻。

  4、加强工人三级教育,严格执行建筑安装工人的安全技术操作规程。

  5、施工工域专人监护,张挂醒目的警戒标志,非本项目作业人员不得进入施工现场。

  6、现场总施工、质量安全员每天随机抽查,发现隐患及时整改。

  7、加强现场质量监督检查,严格执行安全技术操作规程。

  8、施工作业中给乙方操作人员创造良好的工作环境,积极为乙方创造必要的施工条件,按计划,品种供应材料。

  9、制定项目环境和职业健康方针,制定项目环境目标。

  10、甲方协助乙方办理工地出入证件、当地政府有关证件,费用由乙方负责。

  11、 甲方有权对不遵守国家、地方法律、法规和企业规章制度的人员清退出场或交当地司法机关。

  12、 甲方负责提供配施工现场一级配电箱、DN100管水口至工地。

  13、 定期或不定期的组织安全生产大检查,现场清理费由乙议负责,着重检查安全组织措施、技术措施、安全防护的落实情况,指导安全生产活动的开展,解决安全生产中的问题。

  14、 如因甲方原因使乙方停工的,甲方负责乙方所有停工造成的一切费用。乙方申请单据清单,甲方必须在当天核对,当日签字为准。

  十二、乙方责任:

  1、 必须按照合同规定确保工程质量、进度,遵守甲方的规章制度,服从甲方管理人员的统一指挥,争取提前完成施工任务。

  2、 乙方负责人或乙方指定代表必须在乙方施工过程中全天在场,准时参加甲方安排的会议或检查,若遇特殊情况,应事前向项目经理请假,并安排好自身班组的工作,否则按500元/天接受处罚。

  3、 按国家相关的验收规范及施工图纸、施工方案和施工交底等精心组织施工,工程质量必须达到一次合格标准。凡经甲方和相关部门(如建设单位、监理单位、质检站等部门)检查,质量达不到要求,乙方应无偿返修(含所有主材、辅材、机械费和人工费),按期整改。整改后仍达不到合格标准的,甲方有权中止合同。

  4、 乙方必须加强自身的安全教育,确保安全进入施工现场的人员应严格遵守安全操作规程,做好安全防护措施,杜绝安全事故的发生。

  5、 在施工现场中要执行施工标准化管理规定,接受甲方监督和检查,做到工完、料尽、场地清洁,保持施工现场、办公区、宿舍区的文明整洁。否则,承担相应处罚。

  6、 特殊工种一律持证上岗,工人进场应按规定自带相关所需证件等到。

  7、 乙方进场后必须于2日内将工人名单分工种编制花名册,办理社会劳动保险,交至甲方项目经理部,同时提供身份证复印件,才能上岗作业。

  8、 乙方机具应按甲方要求全部备足,并应留有备用机具。

  9、 乙方随时应保证有足够的合格技术工人,保证工期和质量,并保证节假日及农忙季节的施工人员数量。

  10、 为协助和协调工作,工场现场乙方设专职或兼职带班负责人,负责该班组的施工现场的质量安全、文明施工、职业健康管理。以上人员在现场接受甲方职业安全、质量、环保的教育,达到能识别质量、职业健康安全和环境因素,负责现场的管理。

  11、 层层落实安全责任制。要求各作业班组做好本职范围内的安全工作,各负其责,做到涉及生产安全的事有人管,积极接受业主、总包、监理的各项检查。

  12、 质量及安全检查活动应做好记录,对提出来的问题应及时整改,并相应做好记录。乙方管理人员做好自检、互检及交接检查工作,并做好记录。

  13、 坚持“安全三宝”使用制度:进入施工现场高空作业必须戴好安全帽、担好安全带,坚持使用安全三宝,禁止穿半高跟、高跟鞋或拖鞋,以及衣冠不整洁进入施工现场。

  14、 自行产生的建筑垃圾应在当天及时清理到指定的地方。

  15、 乙方进场人员必须是18周岁—50周岁的男性工人(普工可延长到58周岁)。

  16、 乙方不得擅自同建设单位接触,不得转包承包内容,发现即视为放弃本合同所有权益。

  17、 所有进场人员必须统一工作报,并印有单位的标志,安全帽、安全带、工和报由甲、乙双方统一配购,费用由乙方负责。

  18、 乙方负责教育作业人员,禁止和对外谈论有员公司形象的语言,造成不良影响和经济损失由乙方负责,如有违规甲方有权清除出施工现场;实行分项单价包干后,乙方人同必须满足施工生产的需要,如未满足需要,甲方另行安排人员完成,发生的费用从乙方工程款中扣除,并接受违约责任处罚。

  19、 施工过程中,乙方以分项工作单价低、人员调动困难大等理由为借口,擅自停工,造成的工期延误、质量事故等损失由乙方承担一切责任。

  20、 施工用电、水驳接由乙方专业人员等负责。(上楼层和地下场地)

  21、 乙方服从乙方管理,为做好工人吃饭的生活卫生,保证工人身体健康,同时做好工人的防暑降温工作。

  十三、本项目甲乙双方管理人员每周至少一次集中在工地办公室开例会,解决有关本周工作质量疑题。

  十四、甲方违约,如果甲方造成乙方停工3天以上甲方补每人每天工资壹佰伍拾元正,如停工时间过长,乙方有权提出退场。

  十五、乙方违约,乙方收到甲方开工通知书,要准时组织工人进场(200多人);如有资金与工人其他原因造成工地停工,超过15天,甲方有权清理退场,所施工的实际工程量待甲方组织其他施工队进场,领取业主进度款再结算支付工程款。

  其他原因:因自然灾害或者人力不可抗拒的,例如:台风、地震,把已经建好的工程破坏、损害及乙方的一切工程机械损坏,经甲乙双方共同确定价格,费用由甲方支付,工程由乙方配合做好!

  十六、本工程不可转包。如有转包,甲方有权收回合同,不退回劳务保证金。

  十七、未尽事宜,甲乙双方协商签订补充协议,与本合同同时使用。

  十八、为了保障工人工作,乙方工人在工地正常施工或甲方的大批主要材料进场(钢筋、水泥等)后交给甲方劳务保证金:贰拾万元正(¥200000.00元)。此保证金只作为部分工人工资保证,甲方个人不得随意挪用。保证金时间为三个月,到三个月此保证金一次性全部退回给乙方。

  十九、甲乙双方签订合同后,乙方编制好施工方案及机械,以及施工所需材料进场,报告给甲方施工,组织施工人员进场。

  二十、甲乙双方以签定合同之日起,如果甲方在签订合同后六个月内此工地都没有工给乙方开,甲方应赔偿乙方此合同总价的10%作为赔偿;乙方在甲方通知书发到手或短信发到手一周内不到现场开工时,乙方应赔偿此合同总价的10%。若任何一方不按本协议约束,可向司法机关起诉对方。

  二十一、合同一式四份,甲方一份,乙方二份(附双方责任人身份证复印件)。

  二十二、本合同双方签名(盖章)生效,竣工验收后自动失效。

  甲方: 乙方:

  代表人: 代表人:

  身份证号码: 身份证号码:

  电话: 电话:

  签字日期: 签字日期:

施工承包合同2

  甲方:__________________

  负责人:__________________

  乙方:__________________

  负责人:__________________

  经甲、乙双方充分协商 ,甲方同意将本公司承揽的秀雅楼施工项目以内部责任的形式承包给乙方施工,现就承包内容及办法协商达成以下条款,望共同遵守。

  (一)工程概况

  1、工程名称:

  2、工程地点

  3、工程内容:综合大楼1栋,建筑面积约㎡

  (二)承包范围

  1、甲方承揽的综合大楼1栋的土建工程、装饰工程、水电工程,建筑面积约㎡,具体内容按项目施工图纸方法施工范围有关内容按设计图纸施工。

  2、装饰标准约:室外外墙装饰为墙面瓷砖,线子为真石漆,室内墙面天棚为现浇板面,地面为现浇板面。

  3、梯间为不锈钢扶手、不贴瓷砖、不刮三零八;内外墙不做内外保温、不做门窗。地下车库不负责挡土墙,如需做按《99建筑工程定额》计算。

  4、水电工程为:现浇板设置暗管底盒,梯间预留穿线管道,户外排水及给水按图纸施工,户外污水沟井、排水沟、管构从常规至化粪池出口打止。

  (三)承包方式

  按平方米造价包工包料费用包税金的方式包干承包。

  (四)工程工期

  1、工程总施工工期为______ 日历天,工程开工工期以开发商开出的《开工通知书》时间为准,开始计算施工工期。

  2、竣工时间以开工日期起至第 ______天为止。 3.以上工期除人力不可抗力因素以外的因素均考虑在内。

  (五)工程验收

  1、乙方工程施工完成,已具备了竣工验收条件,必须提前10天按国家有关规定向监理单位和开发商提供完整的竣工图纸,相关资料及竣工验收报告等,竣工验收由甲方有关部门进行验收,分项工程由乙方负责。

  (六)工程质量

  质量要求:乙方在施工过程中严格按照国家有并《建筑施工规范操作规范》省市的有关规定和设计图纸要求组织施工,工程质量等级达到合格。

  二、签订建设工程施工合同时该注意哪些问题

  1、仔细阅读使用的合同文本,掌握有关建设工程施工合同的法律、法规规定

  目前签订建设工程施工合同,普遍采用建设部与国家工商局共同制定的GF-1999-0201《建设工程施工合同》示范文本。该文本由协议书、通用条款、专用条款及合同附件四个部分组成。签订合同前仔细阅读和准确理解“通用条款”十分重要。因为这一部分内容不仅注明合同用语的确切含义,引导合同双方如何签订“专用条款”,更重要的是当“专用条款”中某一条款未作特别约定时,“通用条款”中的对应条款自动成为合同双方一致同意的合同约定。

  有关建设工程施工合同的法律、法规规定主要有:《民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建筑业资质管理规定》、《建筑业资质等级标准》(试行)、《建筑安装工程总分包实施办法》、《建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定》等。

  2、严格审查发包人资质等级及履约信用

  施工单位在签订《建设工程施工合同》时,对发包人主体资格的审查是签约的一项重要的准备工作,它将不合格的主体排斥在合同的大门之外,将导致合同伪装的坑穴和风险隐患排除在外,为将来合同能够得到及时、正确地改造奠定一个良好的基础。

  根据我国法律规定,从事房产开发的'企业必须取得相应的资质等级,承包人承包的项目应当经依法批准的合法项目。违反这些规定,将因项目不合法而导致所签订的建设工程施工合同无效。因此,在订立合同时,应先审查建设单位是否依法领取企业法人营业执照,取得相应的经营资格和等级证书,审查建设单位签约代表人的资格,审查工程项目的合法性。其次还应对发包方的履约信用进行审查。

施工承包合同3

  发包人(全称):

  承包人(全称):

  依照《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律,行政法规,遵循平等、自愿、公平、和诚实信用的原则,双方就本广告牌制作安装协商一致,订立本合同。

  一、工程概况

  1.工程名称:广告牌制作安装

  2.工程地点:

  二、工程承包范围:按照发包方提供的施工图纸进行施工。

  三、合同工期与工期顺延

  具备安装条件后, 年 月 日前安装完毕,以发包方通知为准,除不可抗力外,工期均不得顺延。

  四、质量标准与工程量确认

  1.工程质量标准:按图纸要求的标准进行施工,详见附图,双方签字为准。

  2.工程量确认:固定单价一次性包干,施工面积为162平方米(暂定),以实际验收为准。

  3.如发生合同以外的工程量变更以实际增加或减少的工程量另行计费。

  五、承包价格:每平方197.53元,其面积为162平方米,总计320_.00元,大写:叁万贰仟元整。

  六、合同价款及支付方式:现金或承包人指定账户

  合同签定后,发包方预付给承包方15000.00元进度款,剩余合同总价款的余款17000.00元待工程竣工后10日内一次性无息付清。

  七、违约责任:

  ①承包人应按合同工期完成工程(工程量),否则每拖延一天罚承包人500元。(由于发包方进度款资金不到位、其他工种延误所造成的拖延工期除外)。

  ②因承包人不履行合同义务,造成工程停工或延期,承包方应承担相应的违约责任。

  八、发包人责任:

  ①因发包人进度款资金不到位,不能如期拨付所造成的'停工责任应由发包方全面承担。

  ②发包方进度款超过3天不能如期拨付,逾期1天罚款500元,承包方有权自行停工,并追究其相应的违约责任。

  九、现场管理

  ①现场应做到活完场净,文明施工,以利于下道工序的施工。承包方必须保证施工现场的合理节约,否则造成的浪费的所有材料费用由承包方负责。

  ②承包方进场后必须服从发包方的统一指挥管理,遵守工地的各项规章制度。

  十、在施工过程中所发生的工商、税务以及合同价款以外产生的费用均由发包方承担。如因发包方先期各种施工手续不全造成停工、拆除等损失,由发包方承担。

  十一、争议解决方式:

  由工程所在地仲裁委员会进行仲裁。

  十二、合同份数:本合同一式二份,发包人执一份,承包人执一份。

  十三、合同生效与终止:本合同经双方签字或盖章后生效,工程竣工、工程总额余款付清后终止。

  甲方(盖章):_______________乙方(盖章):___________________

  甲方代表签名:_______________乙方代表签名:___________________

  地址:_______________________地址:___________________________

  电话:_______________________电话:___________________________

  传真:_______________________传真:___________________________

  日期:______年______月_____日日期:_______年_______月_______日

施工承包合同4

  甲方:___________

  乙方:___________

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、互利、公平和诚实信用的原则,双方就本公路工程施工劳务承包事项协商一致,订立本合同。

  一、工程概况

  名称:___________体部位

  二、合同工期:

  1、开工日期:___________年___________月。

  2、竣工日期:___________年___________月。

  3、合同工期总日历天数:___________天。

  4、在施工中,若遇人力不可抗拒的自然灾害而造成损失,工期延误等,按建设单位对甲方的有关规定,并在对甲方实施后,甲方对乙方实施。

  5、如在施工中,乙方未按照甲方及建设方的有关施工进度组织安排施工,造成建设方对甲方工期延误进行罚款,甲方有权对乙方所承包的工程进行分割,并按所罚费用的双倍对乙方进行罚款。

  三、劳务质量:

  1、乙方必须按照设计文件、国家及有关部门现行技术规范及建设单位要求施工。

  2、乙方必须服从监理和甲方现场人员的质量管理。

  3、全部工程质量合格率100%。

  4、由于乙方原因未达到上述标准造成工程质量不合格,甲方不予验工,并有权责令其返工,所有费用由乙方自行承担,直至达到质量要求标准,返工费用及违约责任全部由乙方承担,工期不予顺延。如建设单位对乙方承担项目工程质量进行罚款,甲方将按所罚费用的双倍对乙方进行罚款。

  四、安全施工与检查

  1、乙方必须制定安全措施,严格按有关安全操作规程及标准进行施工,保证施工安全。

  2、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,必须服从现场安全管理人员指令和安全管理,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。

  3、在施工中,若乙方违反安全操作规程,或由乙方原因造成人身伤亡及其他安全事故及第三者责任事故,责任和费用全部由乙方承担。

  五、安全防护

  1、乙方在动力设备,输电线路,地下管线,易燃易爆地段以及临街或跨越交通要道施工时,应按规定采取切实可行的安全防护措施。

  2、乙方在施工现场内使用的安全保护用品如安全帽、安全带、安全绳及其他保护用品、由乙方提出使用计划,甲方负责供应,费用由乙方承担。

  六、材料供应

  1、本劳务承包所用主要材料含钢材、水泥、水泥砼、沥青砼、炸药等由甲方供应,其它材料由乙方自购、自行运输、保管,损坏丢失责任自负。

  2、劳务承包如需用其他材料由乙方自行采购,所有材料必须满足设计标准和质量要求,并向甲方提交材料合格证原件,否则造成不良后果的一切责任和费用由乙方负责。

  3、材料价款结算:乙方向甲方领用的定额消耗量内的劳务承包使用主要材料,由甲方提供的`材料单价计算材料费,从劳务进度款中扣回。

  七、设计变更、隐蔽工程

  设计变更、隐蔽工程施工中,设计图纸与现场地质不符,乙方应及时报告甲方,未经同意不得进行施工。隐蔽工程检查应提前24小时通知甲方质检工程师,未经甲方质检工程师签认,不得进行隐蔽工程施工,否则重做,检查及返工费用均由乙方负责。

  八、劳务费拔付

  1、本工程不实行预付款,首月施工费用由劳务方垫资。

  2、验工计价与工程进度款拔付:

  ①验工计价:本劳务验工由双方有关负责人在现场对设计图纸范围内已完工程进行检查验收,对质量合格者予以验收计量。每月月末由乙方提交工程数量,再由甲方工程质检部审核,合同部按审核资料和协议单价进行验工计价,经甲方负责人签字后验工计价成立。

  ②工程进度款拔付:每月验工计价成立后,甲方从验工计价中扣回垫付的材料款及其他协议约定的费用,并滞留验工计价总额的________年___________月___________日起___________年___________月___________日止。

  九、工作内容:

  乙方同意按甲方生产工作需要在万盛新台之星工程从事基础钻孔桩工作,具体工作内容和要求如下:

  工作内容:从事施工现场土木建筑相关工作

  安全要求:乙方必须遵守国家法律、法规及甲方依法制定的规章制度和安全操作规程

  质量要求:质量必须符合国家现行的验收规范及标准并符合甲方有关质量管理的规定。

  十、工作时间和休息休假

  1、甲方执行法律规定的工时制度和休息休假办法。

  2、甲方由于生产经营需和劳动者协商后,或出现法律、法规规定的其他情形的,可以依法延长工作时间。

  3、甲方安排乙方延长工作时间的,坚持职工自愿和不损害职工健康的原则,且必须按规定发放足额的加班工资。实行不定时工资制度的除外。

  4、乙方在法定节假日不愿加班的,应提前5日以书面形式告知甲方。

  十一、劳动报酬

  1、甲方根据其生产特点,本工程钻孔桩工作为人工费承包制,每米包干价为___________元。

  2、乙方按双方约定待桩基全部完工后由甲方应以货币形式一性支付乙方。

  十二、劳动保护和劳动条件

  1、甲乙双方执行国家劳动安全卫生法律、法规、规程和标准。甲方对乙方进行劳动安全卫生教育,防止事故,减少职业病危害。

  2、甲方为乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动安全防护用品,努力改善劳动条件。

  3、乙方在劳动过程中应严格遵守安全操作规程。对甲方违章指挥、强令冒险作业,有权拒绝执行对危害生命和身体健康的行为,有权提出批评、检举和控告。

  十三、社会保险和福利

  1、甲方负责为乙方办理工伤保险及建工意外伤害保险并支付保费,其他社会保险由因工作性质所决定甲方全部计入乙方工资中,如需交纳相关社会保险由甲方代扣代交。

  2、甲方努力创造条件,改善集体福利,提高乙方的福利待遇。

  十四、劳动纪律

  1、甲方依法建立和完善规章制度。

  2、乙方必须遵守国家法律、法规和甲方依法制定的规章制度。

  3、甲方有权根据国家法律、法规和甲方规章制度对乙方进行奖惩。

  十五、甲乙双方约定劳动合同终止条件如下:

  1、按合同约定所承建工程竣工完成之日或合同约定的时间到期,劳动合同终止。

  2、乙方在劳动合同期内死亡,劳动合同终止。

  3、乙方无书面请假证明,无故旷工三日以上按自动离职处理,劳动合同终止。

  十六、劳动合同的变更、解除、终止

  1、甲乙双方在本劳动合同的有效期内,可以遵循平等自愿、协商一致的原则,依法变更劳动合同的部分条款。

  2、经甲乙双方协商一致,劳动合同可以解除。

  3、乙方有下列情形之一的,甲方可以解除劳动合同:

  ①在试用期内被证明不符合录用条件的。

  ②多次违反劳动纪律或者多次违反甲方依法建立的规章制度以及有严重违章作业时。

  ③严重失职、营私舞弊,对甲方利益造成重大损失的。

  ④泄漏甲方商业秘密,造成重大影响或者经济损失的。

  ⑤被开除、除名、劳动教养和依法追究刑事责任的,劳动合同自行解除。

  乙方有下列情形之一的,甲方可以解除劳动合同,但应提前三十日书面通知乙方:

  1、患病或非因工负伤,医疗期满后,不能从事原工作也不能从事由甲方另行安排的工作的

  2、不能胜任工作。经过培训或者调整工作岗位,仍不能胜任工作的

  3、劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化,致使原劳动合同无法履行,经甲乙双方协商不能就变更劳动合同内容达成协议的

  4、法律、行政法规规定可以解除劳动合同的。

  乙方解除劳动合同,应当提前三十日以书面形式通知甲方,但有下列情形之一的,可以随时通知甲方解除劳动合同。

  1、在试用期内的

  2、甲方以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的

  3、甲方未按劳动合同约定支付劳动报酬或者。

  乙方有下列情形之一的,甲方不得解除劳动合同

  1、患职业病或者因工负伤并被确认丧失或部分丧失劳动能力的

  2、患病或者负伤,在规定的医疗期内的

  3、女职工在孕期、产期和哺乳期的

  4、法律、行政法规规定的其他情形。

  本劳动合同期满或者甲乙双方约定的合同终止条件出现,劳动合同即终止。

  十七、甲乙双方协商约定的其他内容

  1、因生产经营工作需要,甲方可以调整乙方的工作岗位和工作内容

  2、特殊岗位人员经专业培训人员、从事保密工作人员、负责工程项目或者掌握公司或厂重要技术资料,关键工艺等人员,未经甲方同意,乙方不得解除劳动合同。

  3、乙方在合同期内违反甲方依法建立的规章制度,被行政处分含记过以上处分的,视为严重违反劳动纪律、严重失职或严重营私舞弊。

  4、乙方长期或多次不按工作内容或工作要求完成工作任务的视为不能胜任工作。

  5、乙方因公受伤参照《工伤保险条例》执行,若必须住院治疗、住院期间所有补助为300元,住院期间护理由其家人或家属负责、护理费为1500元乙方家人或家属不护理甲方将安排专人护理,护理费超支部份由乙方自负。

  十八、违反劳动合同的责任

  甲乙双方或一方违反本劳动合同的规定,除依法承担法律责任外,还应分别承担如下责任

  甲方的违约责任:

  甲方擅自解除劳动合同,由甲方向乙方补偿5000元赔偿金。

  乙方的违约责任:

  1、乙方擅自解除劳动合同,由乙方向甲方补偿5000元赔偿金,由甲方出资培训的技术工人,为甲方服务未满合同规定期限的要索取培训费,其费用按甲方实际支付情况确定,该费用可以从乙方本人工资中扣除,不足部分可以通过其它或法律途径解决。

  2、乙方在生产经营活动中给甲方造成损失,按国家有关规定和甲方依法制订的规章制度进行处理。

  甲乙双方因履行劳动合同发生争议,双方可协商解决,也可直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。

  本劳动合同叁式两份,甲方执两份乙方执一份,具有同等法律效力。

  甲方用人单位:___________乙方劳动者:___________

  ___________年___________月___________日

施工承包合同5

  合同号:

  重庆柏森建筑劳务有限公司

  (钢筋工)班组内部承包合同

  甲方(全称):重庆柏森建筑劳务有限公司

  乙方(全称):周勇,男,身份证号:

  一、工程概况:

  1、工程名称:合川区北城沙坪路还建二期5#楼

  2、工程地点:合川区北城沙坪路

  二、合同内容:(内容、范围、工作量计算方式及确认)

  1、承包范围: 5#楼 工程中涉及的所有钢筋制作、安装,焊接(本工程中所有直径大于等于12的钢筋均采用焊接属本承包范围)。

  2、承包内容:

  ①、承包范围内的所有钢筋加工机械、辅材。

  ②、所有钢筋制作、绑扎、焊接,以及制作、绑扎、焊接所需用的辅材,购买花岗石垫块,安装塑料垫块,马凳铁的制作安装。

  ③、施工现场内及作业面的钢筋及时清理、收捡,配合下车等工作(包括文明施工的突击安排),不发生一切计时工。

  ④、乙方在承包范围内的工具由自己全部负责,进入现场的机具必须有出厂合格标志,并经由项目部检查合格后方能安装使用。其中包括(手套、绑扎钩、雨衣、安全帽,必须统一颜色,并且要有合格证),对讲机不少于3部等其它工具。

  ⑤、两天内清理完已完工作面,并将剩余的材料用于上一层中。

  三、工程单价包括内容(定额规定内容及相关文件内容):

  1、工程单价(按施工图图算量计算):

  ±(及地下室顶板)及以下钢筋:依据结施图按照520元/吨计算。

  ±以上主体、装饰钢筋:按 25 元/㎡计算,二次结构中的构造柱、拉墙筋、圏梁、过梁等合计增加元/平方米,本条所指面积为根据国家相关部门规定的计算规则确认的建筑面积。

  2、单价包括的范围①、单价中包括钢筋到场后的上下车费、并转运到指定地点分类堆放整齐,钢筋放样、制作、安装、绑扎、焊接、垫铁制作及安放、垫块购买及安放、预埋铁制作及安放;墙拉筋制作安装、压顶、构造柱、过梁钢筋制安、冷拉丝绑扎等,场内钢筋多次转运,浇筑砼时要按施工要求派钢筋工跟班作业至少保证2人以上配合作业,负责检查调效钢筋和保护层厚度,确保结构符合规范相关规定验收时,钢筋扫描全部合格,若结构验收钢筋扫描不合格,钢筋班组负责承担全部经济损失及法律责任,并扣钢筋班组总工资的20%作为补偿甲方的违约金。

  ②、单价中包括:文明施工,原材料成品、半成品分类堆放整齐,不得有任何材料散乱和散落现象。钢筋房要随时保持整洁、干净、美观、所有成品及半成品和原材料必须按指定地点并挂牌堆码整齐,每天完工后要将层散落材料回收干净放入库房。

  ③、单价中包括;乙方自带合格的钢筋加工设备(断料机、切割机、弯曲机、卷扬机、对焊机、电焊机、以及竖焊设备并保证甲方工期要求配备机械设备,对焊机、电弧焊机、电碴压力焊的性能必须满足钢筋焊接技术规程的相关要求。扎丝、扎钩、防护面罩、手套、安全帽、安全带、砂轮片、临时灯线等各种自用材料器具和安全用具及低耗品)。

  ④、钢筋损耗不得超过1%,超过部分的钢材款由乙方班组按甲方购买价赔偿给甲方。

  ⑤、施工现场不得有长于500mm的直径大于10mm以内的钢材废料,所发生的短料必须按甲方要求接长后使用,工程收尾时甲方发现仍然有长于300mm的钢筋时要求乙方班组按购买价赔偿。

  6、后浇带绑扎钢丝网及焊马蹬铁。○

  7、外加工的箍筋的制作费据实在决算中扣除。○上述所有工作项目都在承包范围内均不再发生计时工,如确属本合同工作以外发生的计时工,按技工普工平均工资100元/工日计算,并于当日找项目经理按甲方规定办理相关手续,过时不补,过时无效。

  四、合同价款:

  1、根据上述第二、三条工程承包范围及内容,经甲、乙双方一致同意由甲方审定后的实际工作量作为本合同的合同价款的计算依据。

  2、以上单价均包括本合同定额规定承包内容中的所有工作内容和定额补充内容及生活临时设施费、文明施工费;自带各种自用材料和安全用具费、外来用工管理费,农忙措施费,赶工补偿费用,管理费、利税以及甲方付给乙方的病、事、劳保、差旅、暂住费、务工费、人工费、班组人员综合保险费;政策性文件及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

  3、乙方应交纳的务工费、施工安全保险费,由甲方代扣代缴(以总产值的%计算),劳务管理费据实按乙方工资占工程总工资比例由乙方支付。

  五、材料机具供应

  1、本工程由甲方提供的机械设备、工具用具为:塔吊、施工电梯及操作人员费用

  2、乙方自备的机械设备、工具用具:

  断钢机、弯钢机、调直机、切割机、电焊机、电锤、电钻、切割机、切割片等满足安全施工需求的机具,配件;二级配电箱以后的各种配电箱、各种电缆电线、照明设施(甲方提供至二级配电箱)和满足施工需求的所有其它电器材料;辅材包括扎丝、元钉、元丝、垫块、粘胶带等满足施工需要的所有辅材。钢丝绳、石笔、纸张、笔墨、墨斗、墨线、油漆、线锤、卷尺、尺方、手推车、大小扫把、水管、找平水平管、手套、包括维护维修的辅助材料以及上述末提到但乙方承包范围内需使用的所有机械设备和工具、辅材。以上机械设备、工具用具、辅材等费用已进入本合同固定综合单价中

  3、防护用品中的安全帽、防护罩、安全带及其余防护用具由乙方自备。

  4、甲方供材供应至施工现场仓库或现场堆场,其中钢材及水泥实行限额领用制度,钢材限额为下料单数量+1%的损耗,水泥限额为实际配合比+1%的损耗。乙方在施工过程中,应注意节约材料,严禁人为浪费。如超过限额,超过部份的数量钢材按6000元/t、水泥按400元/吨由乙方赔偿。

  5、乙方应遵守和执行甲方的材料领用规定,对领用的材料要与甲方共同清点,履行书面领、还手续,对租用的甲方机具,要严格按操作规程使用,加强维修保养,并按甲方规定支付租用费用。

  6、周转材料中的易耗品实施限额管理,扣件损耗量规定为1%,超出部分由班组按市价赔偿。

  六、质量标准:

  质量要求:根据施工图进行施工,质量满足设计及国家现行工程验收技术规范要求,达到优良标准。

  1、基础、主体质量必须达到质检站及监理公司验收90分以上,如验收时未达到90分,则扣除乙方班组总人工费的20%并由此给甲方造成返工、延期损失费由乙方全部负责,并在总工资中扣除。

  2、检查要求:①柱梁板筋绑扎完后在班组自检合格后,由乙方质量负责人,通知

  甲方各幢号工长,并共同检查,合格后报请监理、建设方验收,合格后才能隐蔽。在本次检查中如出现第3条所列的质量问题,如不及时整改,按第3条所列条款处罚,并无条件及时整改,并请监理、建设方复检,如复检还不合格处,处以双倍罚款并责令该小班组换人。

  ○2在每次质监站验收检查中,如有第3条所列问题,按第3条所列条款双倍处罚。

  ○3主体竣工验收和本项目自检扫描,如发现第3条所列问题,并需处理所需产生的一切费用均由乙方负责承担。

  3、检查要求:钢筋的品种、级别、数量、规格;

  钢筋骨架尺寸;

  筋、板上墙加强钢筋、洞口加强筋、预埋件(遗漏、位置、数量);钢筋接头位置和数量;钢筋的搭接长度和锚固长度;受力钢筋保护层;

  箍筋的间距、数量及位置;受力钢筋的间距、数量及位置;钢筋节点构造。

  对于、、不合格将处以每处每次200元罚款。

  对于—在每次检查中质量问题累计超过5(处)次以上(包含5次)者,超出部分处以每次每处50元罚款。

  七、合同工期:

  1、±以下基础按照工程总包单位要求执行,即总包单位追究甲方工期延误责任的,则由乙方承担与其施工相关的责任;

  2、主体按工程总包单位的要求执行,即总包单位追究甲方工期延误责任的,则由乙方承担与其施工相关的责任;

  3、因乙方原因组织不力导致工期延误按每天2000元罚款。

  4、工期顺延的前提条件:

  1、停电、停水、大型机械出现的故障问题。○

  2、暴雨、材料供应不到产生的。○

  3、政府行为,建设单位及有关单位要求的停工。○注:(其中1、2项一周内累计半天以上工期顺延;半天以内不作为延期条件)。

  5、在施工过程中,乙方若达不到甲方进度要求,甲方有权自己增加人员协助乙方完成任务。其单价由甲方确定给增加的人员,并在乙方总人工费中扣除,这样若乙方仍不能按时、按期完成自己承包的工作内容,甲方有权单方面解除乙方的劳务合同,乙方不得以任何借口阻碍影响甲方的工作无条件退场。

  八、付款方式:

  1、本合同付款方式:(1)每月10日之前,乙方将上月完成工程量报甲方审核,甲方在30日之前完成审核,次月10日之前按完成工程量的80%支付款项;(2)工程完工竣工验收报告合格后,扣除工程总价款的5%作为质量保证金在竣工验收后六个月内支付,剩余15%在工程竣工验收后在三个月内付清,乙方每次结帐需向甲方提供员工工资表。

  3、所有费用结算单需经甲方现场分项工长、责任工长、内业预算及本项目执行经理签字后生效,缺以上任何人签字的结算单均无效。

  九、安全生产:

  1、乙方必须配合甲方项目部对员工进行安全培训后方可上场施工。乙方施工人员必须按甲方规定标准穿戴劳保用品,并遵守甲方现场安全管理的各项规章制度,特种作业人员必须持有效证件方能上岗。严禁酒后上班,不准穿拖鞋、不准从高处向下抛掷任何物件。未经施工负责人批准,不准任意拆除安全设施及防护装置,不准带小孩及家属进入施工现场,不准任何人在施工现场打闹、斗欧。非电工严禁乱牵乱接用电线路,非机操工严禁用机电设备。若有违反上述任一条例者对班组处予违约责任1000元/次,若发生安全事故视事故情况分别承担事故费用。属乙方原因发生的安全事故,乙方负责事故的统计并上报。

  2、施工现场管理应符合《建筑施工安全检查标准》的规定,同时必须遵守本公司现场施工文明管理的各项规章制度、3、乙方人员进场后应对工人进行身体检查,如有疾病和年龄在55岁以上者或小于

  18周岁者杜绝使用,否则因此造成伤亡事故以及其他均由乙方全部承担并负责处理。

  4、乙方人员合同期间违反安全规章制度,违章作业造成的人员伤(包括轻重伤)残、死亡以及造成另一方人员的伤亡事故,单次费用在5000元以下的,乙方自行解决,若超过5000元时,由乙方承担30%,甲方承担70%。

  5、甲方有权代为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险,其费用由乙方承担,在支付给乙方的相关劳务费用中扣除,但甲方办理相关保险时应当事前告知乙方。

  十、文明施工及住宿、生活区卫生:

  1、所有乙方进场人员,必须服从甲方管理,如不服从管理,每发生一次承担违约责任300元/人、次。

  2、如乙方班组人员有偷盗行为,则处予该班组承担违约责任金3000元/次,并将偷盗责移交派出所处理。随地大小便处予200元/次。不论任何原因在工地打架斗殴者每人每班组各处予承担违约责任金5000元/次若造成伤亡事故由双方班组共同承担,由此造成的相关法律责任和经济损失应及时上报公安机关备案。

  3、在工地上殴打甲方管理人员者无论责任大小均处予乙方承担违约金5000元/次,再追究乙方经济和法律责任。

  4、施工现场临时住房要建立卫生责任制,班组宿舍,必须每天派专人打扫干净,保持清洁(清洁用具自理),如发现宿舍不清洁每一个房间处予违约责任50元/次,工人出工时宿舍被子、衣服、鞋、用具、清理整洁,否则一个房间处予违约责任50元/次。男女职工严禁混居,甲方不提供夫妻同住住房,属夫妻职工的,提倡在工地外租房居住,一切费用自理。

  5、乙方工人必须爱护产品、公物、如发现故意损坏产品、公物者则照价赔偿,并且处予违约责任金1000元/次。

  6、乙方所有现场施工人员应在现场施工食堂就餐,不宜在外面就餐,其在外面就餐所发生卫生上疾病及食物中毒等一律由乙方负责、甲方不负任何责任。

  7、乙方人员进场施工一个月内,生活费由乙方自行解决,甲方不负责借支现金以及饭菜票。

  十一、双方责任、权利和义务:

  (一)甲方责任:

  1、乙方工人进驻甲方施工现场后,甲方应对其进行遵纪守法、安全消防、社会治安及企事业内部管理制度等方面的教育工作,并进行监督、检查。

  2、甲方向乙方提供施工图及施工技术材料1份(甲方提供原图,乙方自行复印,费用自理)。

  3、甲方负责解决施工过程中所需的临时设施,尽可能为乙方的生活提供方便

  4、甲方负责对乙方人员进行安全教育,对施工过程中的安全生产、文明施工、工程质量、工期计划、材料使用等情况进行监督管理。

  5、甲方协调各分包工种之间的`关系,使各分部工作的施工不影响本工程的施工。

  6、甲方负责按进度计划及施工组织生产所需的各种材料采购供应。

  7、甲方为乙方代购安全帽、安全带及建筑背心,其费用在第一次付款时扣出。

  8、甲方应按合同规定及时办理劳务和机械费用的结算、付款。

  9、应及时提供乙方所需的技术资料,并向乙方讲清技术、质量、安全、节约等措施,及时提供必备的机械、工具和材料。

  (二)乙方责任:

  1、乙方负责完成从工程开工之日起至合同终止以及合同约定的全部工作内容。

  2、乙方派周勇为其工程施工负责人,必须驻守工地现场、3、乙方派 为专职安全员, 为质量员,负责木工车间有技术要求工人的日常工作。

  4、根据甲方的施工进度计划,做好承包范围内劳动力组织及材料的节约管理、平衡和调配工作。确保整个施工的顺利进行,不影响其他工程的施工。

  5、合同履行期间,无条件遵守甲方在施工现场的各种规章制度,遵守国家政策法令,遵守本合同约定的全部内容,自觉接受甲方现场管理人员的安排指挥、监督及检查。若乙方违反合同中任一条款甲方将按本合同中规定处予乙方承担违约责任金壹万元正,情况严重导致生产、工作无法正常进行经过协商都不能解决者,甲方有权终止合同。

  6、参与图纸会审和施工方案的讨论,参与施工生产协调会,参与施工过程中的生产管理,负责施工过程中的超平、放线、协助甲方有关人员收集、整理交工验收的各种原始资料,负责办理工程的中间交接验收,承担成品保护。

  7、坚持安全生产、文明施工、节约用材、对施工过程中违反操作规程和现场规定所发生的大、小安全事故,其经济及刑事责任全部由乙方自行负责承担,对野蛮施工,违反操作规程及不负责任,失职等造成的质量、安全及材料损失,承担全部责任。

  8、因乙方原因造成的返工与停工,乙方负全部责任,并自愿在总工资中扣除20%来赔偿给甲方。

  9、因乙方配合不力,造成其他工种工期延误时,乙方应承担全部责任。并赔偿由此给甲方造成的全部经济损失。

  10、严格控制材料消耗,对无正当理由造成的超定额、超预算、超计划的材料用量乙方将承担全额赔偿,结算时在总工资中扣除。

  11、负责甲方为乙方人员所买的综合保险费,乙方承担保险总金额的100%费用,结算时在班组总工资中扣除。

  12、乙方进场人员负责正确配带甲方发放的胸牌、安全帽和衣服背心、并按甲方购买的成本价在结算时在总工资中扣除。

  13、乙方严格按国家及重庆关于对农民工工资的相关管理规定,确保每月支付清农民工工资,若有民工举报、民工闹事、新闻煤体及电视暴光,甲方将处予乙方承担违约金5000元/次。

  14、乙方合同工程禁止转包和再分包,(乙方不得将本合同项目的劳务作业转包或分包给他人),否则,乙方将承担因此产生的全部经济损失及法律责任。甲方发现乙方违反本条约定的,有权单方面通知乙方解除合同,乙方承担劳动报酬总额10%的违约金,并且乙方缴纳的保证金甲方不退还。

  15、乙方负责及时申报班组人员增减花名册,若因缓报或漏报造成的损失均由乙方负责。

  16、乙方班组长在签订合同时必须持有效身份证原件及复印件,班组成员自然人必须持有效身份证复印件,签订合同时附在正本合同上。

  17、乙方应对工人工资逐月造表发放,工资发放表必须由本人签字,严禁代签,每个月的5号交由项目部存档。

  18、乙方班组在工程完工质检站验收合格后,结算时由甲方项目经理按合同文本开启甲方公司正式收方单,甲方项目经理开启的收方单必须有乙方班组长及组员自然人签字盖手印后,由项目经理交回甲方公司工程部、造价部、劳资部门审核签字,最后由劳资主管领导签字后此收方单方能生效。

  19、如图中有设计错误和不合格,乙方必须立即向甲方技术人员及时提出,如果未及时提出,造成返工,乙方自负经济损失,并且双倍扣出经济损失,经济损失从工程款中扣出。

  十二、保证金及保修金:

  1、保证金:

  乙方在签订合同时支付、00元(伍万元)人民币作为质量和工期保证金。待乙方承担的工作保质、保量、圆满顺利完成后,由甲方无息退还乙方。若在施工中乙方出现大的质量、安全问题,返工的整改费用超过5000元者,进度总工期超出10天者,违反该合同约定条款者,此保证金不退还乙方。

  十三、违约责任:

  1、若乙方质量达不到要求,乙方必须进行整改直到满足相关规范要求,若乙方不整改或出现重大质量事故,甲方有权单方终止合同,结算时只办理验收合格部分的工程量,不合格的工程量由乙方承担全部材料费及人工费损失。

  2、如乙方的施工进度不能满足甲方要求,甲方有权建议增加人力的投入。若乙方仍不能满足甲方的工期要求,导致工期横道图短期节点延误按2000元/天处罚,直至解除合同并限期撤离现场,并由乙方承担相应损失和相关责任。

  3、因乙方原因中途终止合同,乙方按施工完的工程内容和甲方签证办理结算,乙方承担解除合同给甲方造成的损失,损失费在办理结算时由甲方扣除。乙方所缴纳的履约保证金不退还。

  4、乙方必须无条件服从甲方项目经理及管理人员的指挥和安排,否则造成的损失由乙方负责,同时甲方有权要求乙方停工整改,直至终止合同。

  5、如甲方发现乙方有拖欠农民工工资的现象,甲方有权不经乙方同意,直接从支付给乙方的进度款中代扣代支,并且按视同支付工程款处理和向乙方罚款5000元/次。乙方情节严重导致农民工罢工闹事影响到甲方正常工作秩序和工程工期进度的,其违约责任按上述第2、3条款处理,发生罢工闹事、交通堵塞或媒体曝光一次,乙方还须承担5000元/次的违约金。

  十四、合同解除:

  1、如果甲方不按照本合同的约定支付劳务报酬时,乙方可以停止工作。停止工作超过28天,甲方仍不支付劳务报酬,乙方可以通知甲方解除合同。

  2、如因不可抗力原因致使本合同无法履行,或因一方违约或因业主原因造成工程停建或缓建,致使合同无法履行的,甲乙双方可以解除合同。合同解除以后,双方应当作好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作,有过错的一方应当赔偿无过错方的损失。合同解除后,不影响双方在合同中约定的结算条款的效力。

  十五、其他条款:

  1、本合同自双方代表签字并由乙方交清合同履约保证金之日起生效。

  2、组成本分包合同的文件及优先解释顺序如下:(1)本劳务作业承包合同书(2)甲方与总包单位签订的《劳务合同》及其附件、补充协议(3)劳务分包工程结算书(4)技术规范及标准。

  3、双方约定在履行合同过程中产生争议时,双方应当本着友好合作的原则协商解决,协商不能解决时,应通过本合同签订地人民法院诉讼解决。

  4、本合同一式两份,甲、乙双方各持一份,甲方(盖章):

  乙方:代表人(签字):

  本合同签订日期: 年 月 日,本合同签订地点重庆市江北区桥北苑9号。

施工承包合同6

  甲方: 乙方:

  为了搞好广告安装工程项目施工作业的安全管理工作,经双方充分协商签订本协议。

  第一条:本协议为佛山市至爱广告装饰工程有限公司外包广告工程安装项目安全责任合同,附属于甲方委托乙方所承包广告安装工程项目,具体如下 :

  (一)工程项目名称:

  (二)工程项目地点:

  (三)工程项目类型: 乙方包人工及施工工具,甲方包制作材料。

  (四)工程项目金额: 14元/平方 总数据实结算

  (五)工程项目结算方式:

  (留)工程项目施工期限: 20 年10月12日 至20 年1月22日

  第二条:甲方安全责任

  进场安装施工作业前对乙方负责人进行现场口头的安全事项说明,其内容是:项目的安全规章制度及对该工程项目有关联的安全注意事项。

  第三条:乙方安全责任

  (一)乙方负责人为安全施工责任人,负责该工程项目的日常安全管理工作,严格遵守安全生产规章制度,并指定专人负责监管安全施工作业。

  (二)开工前必须对所属人员进行安全注意事项、措施交底的`安全教育,不安排未经安全教育人员进入作业场所。

  (三)需使用业主的机械、电器等设备、设施,必须经得业主或甲方同意,并对其安全防护措施负责和承担安全责任。

  (四)教育和监管所属人员不得随意进入非该施工作业项目区域外的场所及触摸、启动机械、电器、控制阀等设备,否则因由此而引起的事故,乙方负全部责任。

  (五)对该工程项目的安全施工作业以及对参与该工程作业的所使用的全部人员的安全负责。

  (六)乙方的任何人员均不得在施工区、生活区打架斗殴、酗酒赌博。严禁酒后上班。

  (七)乙方负责此项目生产的全部安全责任,如果在施工中发生生产安全事故,由乙方承担全部的事故责任和经济责任。

  第四条:甲、乙双方严格遵守本合同条款,履行各自的职责,搞好文明施工作业。

  第五条:本协议双方签字后生效,一式两份,甲、乙方各执一份

  甲方(公章): 乙方(公章):

  法定代表人(签字): 法定代表人(签字):

  年 月 日 年 月 日

施工承包合同7

  甲方:乙方:

  甲乙双方按照《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》规定的原则,为了明确在施工过程中的权利、责任、义务,互相协作,保证工程质量、缩短施工周期,确保承包工程如期完成,达成如下协议。

  1、工程名称:炮兵学院户内暖气改造工程

  2、工程地点:东至路炮兵学院宿舍区

  3、承包范围和内容

  3.1承包范围:根据甲方要求对其户内暖气进行改造,其主要内容包括:拆除并安装PPR管道70米,暖气片管道的双管更换、以及4个DN20阀门更换、以及管道的试压试运行、文明施工等。甲方负责完成提供暖气片管道改造施工场地及电源、水源。

  3.2甲方负责该工程过程中的有关监督验收工作,质监费用由甲方承担。乙方人员应根据甲方要求,无条件接受监督管理。

  3.3在工程施工过程中,若发生不属于乙方承包范围内的工作内容而由乙方完成的,甲方负责向乙方支付相关费用。

  3.4工程量:拆除并安装PPR管道70米,暖气片管道的双管更换、以及4个DN20阀门更换。

  4、工程期限

  4.1本工程开工期:以甲方书面通知为准。

  4.2本工程开工期:3天,工期自甲方书面通知次日起开始计算。

  4.3如遇下列情况,经甲方现场代表认可后,工期须相应顺延:

  4.3.1按施工准备规定,不能提供施工场地、水源、电源,障碍物未能清除等而影响进场施工;

  4.3.2在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上),影响正常施工;

  4.3.3因不可抗力的因素而延误工期。

  5、工程造价结算、付款方式

  5.1本工程造价现以《全国统一安装工程预算定额20_年徽省估算表》、《全国统一建筑安装工程基础定额安徽省综合估价表20_年合肥地区综合价目表》、工程主要材料价格签订单及相关规定为依据;取费标准按壹类取费,工程造价计算方式:固定总价+签证工程量决算价。

  本工程合同固定总价为人民币叁仟伍佰元整(¥3500.00元)。施工预算中所包含的.内容,采用固定总价,固定总价为人民币叁仟伍佰元整(¥3500.00元);施工预算范围外的工程量,按照实际发生量办理经济签证,并时行补充结算。若无新增工程量,直接按照合同固定总价结算。

  5.2本工程合同签订后一周内,工程竣工后,甲方于10日内向乙方支付至工程决算价的100%。

  5.3工程质保期为工程验收合格之日起两个采暖季。

  6、工程质量

  6.1本工程按国家有关工程施工规范、规定及验收标准执行,质量等级为合格。

  6.2乙方须严格按照甲方要求和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工,并接受甲方派驻代表的监督。

  6.3乙方在施工过程中须遵守下列规定:

  6.3.1由乙方提供的材料须按有关规定提供质量合格证。

  6.3.2工程施工中若发生材料材质和参数等变更,须经甲方许可后,方可用于工程。

  6.3.3乙方应该按质量验评标准对工程质量进行评定,并及时将质量评定结果报送甲方和监理单位。

  6.3.4乙方在施工中发生质量事故,应及时报告甲方派驻代表。

  7、双方权利和义务

  7.1甲方权利和义务

  7.1.1甲方负责提供施工用场地、水源、电源。

  7.1.2甲方须提供并满足乙方施工所需要的相关便利条件。

  7.2乙方权利和义务

  7.2.1乙方负责组织施工、管理人员和材料、施工机械进场。

  7.2.2乙方负责材料的采购,采购费用由乙方承担;乙方采购的材料,须附有产品合格证才能用于工程,若甲方认为乙方提供的材料需要复验的,应允许复验。经复验符合质量要求的,方可用于工程,其复验费由甲方承担,不符合质量要求的,应按有关规定处理,其责任由乙方承担。

  7.2.3甲方须提供书面的施工现场地下设施交底材料,并到施工现场对地下设施进行现场指认交底。

  7.2.4施工期乙方应遵守甲方有关规章制度,严格做好防火防盗工作。

  7.2.5乙方应文明施工,不得影响甲方周边环境。遇到水、电、气(包括地下设施)等的障碍,均应提前书面通知甲方,经同意后方可施工,凡事先未征得甲方同意的,由此产生的一切损失均由乙方负责。

  8、违约责任

  8.1工程质量不符合合同规定的,乙方负责无偿修理或返工。

  8.2如果因违约方的违约行为合非违约方发生任何费用、开支、额外责任或遭受任何损失,则违约方应就该费用、开支、额外责任或损失,给予非违约方赔偿。

  8.3如果甲、乙双方单方面未能按照本合同履行其义务和责任,则非违约方有权因对方的违约所造成的损失,向违约方索取违约金。

  8.4如果甲、乙双方在合作期间内发生不可抗力(指无法预见、不可避免并不可克服的客观事件,如地震、台风、战争、水灾、政府行为等)而造成无法履行本合同或合同提前终止的,甲、乙双方均不承担违约责任。

  9、幼儿园各教室、功能室、办公室供暖设备的小型基础维护、维修问题,由乙方免费提供服务(如需产生材料费由甲方另付)。

  10、此工程质保期为贰年。

  11、工程完工后,乙方负责检验,直到可正常使用。

  12、工程负责人和工伤事故

  12.1乙方派为现场施工负责人,共同履行本合同的各项规定。

  12.2乙方在施工中如发生伤亡事故和因管理不善所造成的其他损失等,均由乙方自行负责。

  13、附则

  13.1本合同甲、乙双方已充分阅读,对本合同所有条款已充分理解并自愿遵守。13.2本合同自双方签字盖章之日起生效,至竣工结算付清余款止。

  13.3本合同壹式肆份,甲方执贰份,乙方执贰份。

  13.4本合同若有未尽事宜,需双方协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

  13.5本合同在执行过程中,如遇到问题双方应当友好协商解决,若协商不成,可向工程所在地人民法院起诉。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

施工承包合同8

  发包商: (下称甲方)

  承包商: (下称乙方)

  依据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,结合本工程具体情况,经双方协商一致,签定本合同。

  第一条、 工程项目

  工程名称:

  工程地点:

  工作范围:

  内外墙涂料、真石漆、刮腻子(内墙涂料:地下室、阳台天棚、楼梯内墙;外墙涂料:屋顶造型内外墙、屋顶天棚;真石漆:外墙线条;刮腻子:电梯井内壁、空调窗内侧)

  工作内容:

  内墙涂料:批刮腻子二道、涂料二道等全套涂料工程

  外墙涂料:修补清扫

  真石漆:

  底涂层;

  ①中和处理

  ②底漆施工

  ⒉主涂层:防砖质感真石漆

  3.辅助处理⒋罩面漆

  施工方法:以乙方根据国家标准规定的施工工艺编制,经甲方批准的施工方案为准。

  第二条、 工程造价

  第三条、 承包方式:包工包料(含小型施工工具及照明)

  第四条、 施工期限

  一、 开竣工日期:

  据现场工期要求双方商定。本工程从 年 月 日 开始至 年 月 日竣工,总工期 日。乙方必须按甲方提出施工进度要求施工,每拖延罚款 元。

  第五条、工程价款的`支付与结算

  每月按实际完成的工程量的85%支付工程款,当涂料完成拆架后,甲方支付至总造价90%给乙方,当工程完工验收结束后,甲方付清全部工程款95%,保修期贰年。保修期满后余款全部结清。

  第六条、工程质量

  工程质量标准:合格。乙方材料进场后,必须提供厂家产品合格证给甲方核验,如不符合,其损失乙方自行负责。

  合同签订后,材料和颜色均应由建设单位和监理单位认可后方可施工,甲方不得任意改变已认可后的产品,否则需赔偿乙方的损失。

  工程必须按照设计图纸与说明、图纸会审纪要、设计变更联系单的要求以及本合同的精神进行施工。

  第五条、 安全责任

  乙方现场施工人员必须服从甲方工地安全管理,按有关规定采取严格的安全防护措施。应文明施工并负责施工中所引起的一切安全责任。

  第六条、 竣工验收

  初验时,双方代表以及有关部门必须到场,按照《装修装饰验收规范》的要求进行验收。验收中,如发现工程质量不合格,乙方应负责无偿整修或返工,并

  第七条、 违约责任

  甲方责任

  因中途更改设计造成返工,赔偿乙方由此造成停工,废料等损失,工期顺延。

  乙方责任

  合同签定后,乙方必须交给甲方人民币壹拾万元给作为工程质量保证金,保证拆架后外墙及线条颜色均匀一致、无色差、线条顺直。若不符合规定的,乙方应无偿整修或返工同时没收工程质量保证金。乙方在施工过程中,如质量不符合元规定,甲方可终止合同并责令乙方退场,造成经济损失责任由乙方承担。

  第八条、纠纷解决办法

  合同执行过程中如发生争议,双方应及时协商解决,协商不成,任何一方可向经济合同仲裁委员会申请仲裁,也可直接向人民法院起诉。

  附 则

  本合同一式贰份,双方各执壹份。

  本合同自双方代表签字后生效,结清工程款终止。

  本合同签订后,甲乙双方如需要提出修改时,经双方协商一致后,可以签订补充协议,作为本合同的补充。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

施工承包合同9

  发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)

  根据合同法及相关法律条例规定,结合本工程的实际情况,经双方协商达成一致,特制定本合同。

  一、甲方将工程资料整理工作发包给乙方,本工程建筑总面积平方米,按每平方米元,总价元。

  二、质量要求:各项资料应以甲方工程质量为标准,与甲方工程质量相符。

  三、甲、乙双方各自承担的费用

  1、甲方承担各项检测费、资料存档费、取备安证、评优费及在评优过程中出现的招待及礼见费。

  2、乙方承担工程资料所用的电脑、软件费、所有的办公用品、文具。

  3、甲方承担各相关管理部门收取的各种费用。

  四、甲、乙双方的责任和义务

  1、乙方工作内容是一名资料员应做的范围内的所有事情,各种资料必须与工程同步,并配合甲方进行保证资料的收集,如因甲方进场的材料不合格,现场做的'混凝土试块和砂浆试块强度达不到,甲方负责协调处理,乙方必须积极配合。

  2、乙方应积极配合甲方施工、工程验收、检查等工作,并出示相关资料以备检查及办理相关手续。

  3、甲方应根据工程进度及时提供送检的各种试块及送检的材料、各种材料的原始证明(出厂合格证及检验报告)。并由甲方派专人送检。

  4、乙方工作完毕是以房屋取得备案证和资料移交市城建档案馆(或区城建档案馆),并出示相关工程竣工证明书为依据。

  五、付款方式:甲方在乙方开工时付乙方起动资金5000元,基础验收付总承包额的20%,主体验收付40%,装修完工付20%,竣工备案付清余款。

  六、违约责任

  1、乙方不得延误甲方工程验收,工程资料必须齐全,如有关部门检查资料不合格,是因乙方责任由乙方负责;如因甲方责任造成资料不合格,由由甲方承担。

  2、按甲方的要求按时将资料验收备案,如不能备案,甲方可拒付余款。

  3、甲方按约定支付乙方资金,如甲方资金不到位出现的误工现象由甲方负责。

  4、如因建设方或甲方的原因迟迟不能备案,时间顺延造成的损失和责任由甲方或建设方承担。

  七、未尽事宜,甲、乙双方共同协商解决。

  八、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,经双方签字后生效。

  甲方:乙方:20xx年xx月xx日20xx年xx月xx日

施工承包合同10

  甲方:

  乙方:

  依据《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲、乙双方就安装(工程)劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。

  第一条工程概况工程名称:太原师范学院学生公寓楼工程地点:榆次大学城

  第二条工程承包范围

  B2-B1、B2-B2学生公寓楼所有安装工程内容及包含(给排水、采暖、强电及消防和弱电的配管、预留孔洞)。

  第三条工程工期

  1.计划开工时间:20_年9月17日,计划完工日期:20_年7月31日,总日历天数324天。

  2.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。

  第四条工程质量标准

  所承包工程范围内的工程质量必须符合《国家现行施工验收规范合格标准》的规定。

  第五条标准规范

  本合同适应标准规范:现行施工规范

  第六条甲方责任和义务

  1.负责统一制定各项管理目标,组织编制施工计划、主要材料计划表,月工程进度报量,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、工程质量控制、监督、检查和验收,并向乙方提供相关技术指导和技术资料。

  2.负责于业主、监理、设计及有关部门工作联系,协调现场工作关系。

  3.根据工程情况要求乙方增减施工人数,满足施工生产需求。对施工质量低劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。

  4.及时提供由甲方供应的材料及周转材料。

  5.按本合同约定,向乙方支付劳动报酬。

  6.统筹安排、协调解决乙方施工人员的临时生活住宿设施、用水和用电。

  7.给乙方办理现场施工人员出入证件。

  第七条乙方责任和义务

  1.遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方企业的相关规章制度。

  2.严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准,对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责;根据业主或甲方的计划要求(包括调整后的计划),合理组织、科学安排作业计划,投入足够的人力、物力、保证工期;承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。

  3.服从甲方和业主的监督、检查、管理;接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、施工保护等方面的`管理;接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效有证。

  4.做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏,应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。

  5.按甲方统一规划堆放材料、机具;妥善保管、合理使用甲方提供或租赁乙方使用的机具、周转材料及其他设施;

  6.为其施工人员配备必要的劳动保护和安全防护用品(如安全帽、安全带、工作服、手套及其他相关防护用品);

  7.进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件;禁止18岁以下的未成年人和老人及体弱病残人员从业;禁止使用不法人员,乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。

  第八条环境保护、安全生产和文明施工

  1.甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明施工、环境保护以及公司相关制度等方面的教育;依据国家法律法规及公司相关规章制度,监督、监控乙方的相关工作实施情况,使其体系有效运行。

  2.乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全施工标准进行施工;加强对现场操作工人的安全教育;认真落实安全措施,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,确保安全生产;随时接受安全检查人员依法实施的监督检查。发生安全事故,乙方应按有关规定立即上报甲方的要求,违章操作所发生的安全事故,由乙方负全部责任。

  3.乙方严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;保证施工现场整洁有序,符合文明施工的有关规定造成的损失和罚款。加强现场管理,采用一切适当的措施,保护现场内外环境,限制由施工作业引起的噪音或其它污染;避免对公众和第三方财产造成损害和妨碍。

  第九条材料、设备供应和管理

  1.甲方提供给乙方使用的周转材料实行调拨制,根据工程计划的需要提前一周向乙方提供所需材料。

  2.乙方应妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备(包括领用、保管、装卸、退库、办理相关手续、按甲方指定的场地归类堆放);因保管和使用不善发生丢失、损坏,乙方应按领用时的价格赔偿。

  3.材料按预算分析量对乙方实行限额领料,乙方应合理用料、注重节约。超出部分,由乙方按领用时的价格进行赔偿。

  第十条承包方式、价格及包含的内容

  1.承包方式及单价:承包方式为清包工;承包价格为:按建筑面积计算32元/m2.

  2.承包价格所包含的内容:B2-B1、B2-B2学生公寓楼所有安装工程内容及包含(给排水、采暖、强电及消防和弱电的配管、预留孔洞)。承包价格包括施工期间乙方施工人员的工资和调遣费;所有机械、工具;小型机具费用;自然气候影响停水、停电、待料等不可预见工日费用;包括周转材料的领用、装卸、看护、保管、退库;劳动保护用品费用(安全帽、安全带、手套等);承包工程范围内的配合测量放线和材料试验的配合用工。

  第十一条结算办法及付款方式

  1.每月25日由甲方按乙方实际完成工程量(或按工程进度节点)结算劳务承包费,3日内按合同价款结算完毕,交甲方财务部门作为支付劳务承包费用的依据。

  2.甲方不预付乙方生活费用,劳务承包费用按月工程进度支付,支付每月工程量的70%。主体工程所完成的工程量按建筑面积7元/m2全部结清。所承包工程完工后付结算款的80%,余款待承包工程完工验收达到合同要求后一次性付清,剩余5%质保金待保修期满后一次性付清。

  3.本工程甲方所支付乙方的工程款内不包括任何税务和其它费。

  第十二条施工验收

  1.乙方应按本合同约定的质量标准组织施工,确保施工质量。施工完毕,乙方应及时向甲方提交自检报告,通知验收;甲方应当及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收,验收合格后再进入下道工序施工作业;验收结果表明乙方施工质量不合格时,乙方应负责无偿修复,不得延长工期和影响竣工使用。竣工验收时,业主、监理等相关方提出的工程质量缺陷,乙方应无偿维修,甲方应相应提供乙方所需施工维修材料。

  2.乙方应配合甲方对其工作进行初步验收及工程竣工验收;甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时,乙方应按甲方的指令予以配合。(配合第三方工作的费用另行协商)。

  第十三条工程保修

  1.保修范围、期限:二年。

  2.保修期间,乙方应在接到维修通知后按甲方要求内容和时间派人维修,若乙方未按甲方要求执行,甲方可委托其它单位或人员维修,其它费用由乙方承担。

  第十四条争议

  1.甲、乙双方在履行合同十发生争议,可以自行协商解决;否则,双方应在合同签订所在地劳务仲裁部门或人民法院解决。

  2.发生争议后除非出现下列情况,双方都应继续履行合同,保持工作连续,保护好一完工作成果;

  2.1单方违约导致合同确已无法履行。双方协议终止合同。

  2.2调解要求停止合同工作,且为双方接受;

  2.3仲裁机构要求停止合同工作;

  2.4法院要求停止合同工作。

  第十五条变更

  1.若有变更,根据现行《山西省建筑安装定额》和人工费调解的相关文件核算,其管理费按人工费的30%结算。

  2.发生甲方用工的人工费,甲方双方协商解决。

  第十六条不可抗力

  1.不可抗力的标准,执行甲方于业主签订的合同,当甲方与业主签订的合同没有相应标准时,执行国家或地方政府规定。

  2.不可抗力事件发生后,乙方应立即通知甲方项目经理,并在力所能及的条件下迅速采取措施,尽力减少损失,甲方应协助乙方采取措施。

  3.因不可抗力事件延误的工作时间相应顺延。

  4.因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的,不能免除迟延履行方的相应责任。

  第十七条合同解除

  1.如因不可抗力致使本合同无法履行、或因一方违约或因业主方原因造成工程停建或援建,致使合同无法履行的,可以解除合同。

  2.因不可抗力或业主原因造成合同解除,乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作,按要求撤出施工场地;甲方应按合同约定支付乙方已完工作所产生的费用的3倍结算劳务报酬。

  第十八条合同终止

  双方履行合同全部义务;劳务报酬价款支付完毕;乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果,并经竣工验收合格后;保修期满未发生质量问题,本合同即告终止。

  第十九条合同份数

  本合同一试两份,甲方一份;乙方一份。

  第二十条补充条款

  第二十一条合同生效

  本合同双方约定签字后生效。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

施工承包合同11

  XX县

  甲方:XX人民政府(以下简称甲方) 乙方:XX建筑安装工程有限公司(以下简称乙方) XX村公路砼路面改造工程经过公开招标评标,由乙方中标承建。为明确甲、乙双方的权利和义务,经双方协商一致,特签订如下合同,共同遵照执行。

  一、工程总价及结算依据

  该工程承包价为: 2362173.00元 (人民币 贰佰叁拾陆万贰仟壹佰柒拾叁元整含税费),本工程采用总价承包合同形式计算工程承包合同总价(合同价不包括浆砌片石水沟,片石水沟按县有关补助政策以实际施工量结算)。施工单位按图施工,以合同中的总价进行决算,建设方提供的工程量清单中的工程量及工程造价仅作为编制标底和投标书参考。

  二、工程内容

  XX村公路砼路面改造工程长 4.37216 公里,对路基进行整治,铺筑水泥稳定层(底基层水稳层可用片石补强),新铺水泥砼路面。改造为四级水泥砼路面,路基宽5.0米,C30水泥砼路面宽3.5米,C20水泥砼路肩0.75米×2,增设部分涵洞、防护设施、排水沟等附属设施,详见设计文件。

  三、材料供应及要求

  1、本工程所需水泥按县公路指挥部单价290元/吨由甲方采购,乙方自行运输,在运输施工中乙方只能用于该路段修建,否则,发现一次,扣乙方工程款壹万元;其他材料由乙方自购。

  2、材料质量要求

  (1)河沙:河沙或机械吸沙;

  (2)片石:300号强度以上;

  (3)碎石:正规产地碎石;

  (4)条石:300号强度以上;

  (5)水泥:32.5级普通水泥,须有厂家质检部门的合格证书或质检书。

  3、凡经质量监督小组的监督员或县质检站或农村公路建设指挥部建管处现场人员抽验发现不合格材料,一律不得使用,并限期运出现场,否则由监理工程师或建设单位组织运出,产生的费用由施工单位承担,并在工程进度款中扣除。

  四、工期

  1、本标段工期6个月(日历工期),自20xx年9月3日至20xx年3月2日(具体工期开始时间以指挥部开工令为准)。

  2、工期允许延长的条件:

  (1)建设单位变更设计,妨碍了施工进度;

  (2)异常恶劣的气候条件,影响施工安全或工程质量;

  (3)建设单位通知暂时停工。

  3、工期延长的决定,若发生第2条规定的情况之一,施工单位应书面报请甲方同意后,方可顺延工期。

  4、除第2条规定的允许延长工期的条件外,施工单位签订施工合同后连续15天不进场动工,视为违约,甲方有权收取施工单位缴纳的履约保证金作为违约金。若施工单位连续20天停工,甲方除收缴履约保证金外,有权清场,直接解除与施工单位签订的施工合同,并追究施工单位的违约责任,同时按施工单位所完工程量结算,工程款在二年内支付,不计息。

  5、施工单位每延误一天惩500元,提前完工一天奖500元。

  6、该工程以竣工验收合格之日为竣工日期。

  五、甲方的一般义务

  1、开工前为乙方办理属甲方完善的施工所需的'各种手续。

  2、协助乙方落实施工所需砼拌合场水、电管网,以保证施工需要,费用由乙方承担。

  3、派驻现场质量监督人员,监督乙方施工质量。

  4、协助解决施工管理以外的可能影响施工的有关事宜。

  5、根据乙方的竣工报告,组织有关部门检查验收。

  六、乙方的一般义务

  1、严格按照合同规定的承包范围及内容组织施工,保证质量,按期完成工程任务。

  2、做到施工现场符合安全文明施工有关规定。

  3、接受甲方、铜梁县公路质量监督检测站、县农村公路建设指挥部建管处对施工现场的质量监督。

  4、工程完工后,按交通部公路工程交(竣)工办法编制工程竣工资料及决算报告,一式六份并送交甲方归档。

  七、工程质量检查验收及标准

  1、乙方必须按图施工,几何尺寸不得擅自改动。

  2、本合同工程质量,按交通部JTGF80-20xx《公路工程质量检验评定标准》执行,必须达到合格工程或优良工程。

  3、工程所需各种建材乙方须自行抽查、验收。经自检或甲方、质检站检验不合格材料,一律不准使用,并限三天内自行运出施工现场。

  4、施工中,乙方必须按照施工设计图和交通部现行公路工程技术规

  范进行施工,各个工序的试验、检验乙方应做到原始记录齐全,数据真实可靠,各个工序完结后,经监理、甲方、质检站检验验收合格后,方可进行下一个工序施工。否则,将不予计量。

  5、砌筑的砂浆、路面砼配合比应符合设计要求,必须试压件,拌和均匀,随拌随用。

  6、凡经甲方、质检站检查指出质量不符合要求的,乙方必须无条件返工,直到达到设计要求,所发生的返工费用由乙方承担。

  7、乙方在施工中不采纳甲方、质检站整改意见的,甲方有权终止乙方承包合同,所造成的损失由乙方承担。

  8、工程完工后,乙方应采用书面通知甲方验收。甲方在接到通知后10—15日内组织有关部门检查验收。

  9、经验收若是乙方原因造成工程质量达不到设计要求,乙方必须无条件在限期内返工直至达到合格工程。由此造成逾期交付的,应承担工期延误责任。若在限期内不返工,建设单位有权另行组织其他施工单位施工,所产生的费用在承包方工程款中扣除。

  10、本工程质保期从竣工验收合格之日起计算,质保为两年。保修期内若发生质量缺陷,乙方应无偿返工达到合格工程,若乙方不履行返工义务,则由甲方组织他人修复,所产生的修复费用在乙方工程余款和质保金中扣除。

  八、施工安全

  1、乙方在施工过程中,应切实加强安全管理,做到安全施工、文明施工。施工时需设立安全警示标志,必须确保车辆和行人安全。若发生安全责任事故概由乙方全部承担法律及经济责任,甲方不负任何责任和费用。

  2、在施工作业中,因施工行为造成施工现场以外的房屋、青苗、地上地下管网损害及人身损害赔偿由乙方负责。

  九、工程款结付与履约保证金的返还

  1、本工程分四次支付镇自筹部分工程款(县补助资金按县相关政策支付),路基完工付20万元、水稳层完工付40万元、C20混凝土路肩完工付10万元、全部工程完工付10万元,余款除质保金外从工程完工验收之日起二年内付清,不计息,如未付清余下工程款按信用社同期贷款利率计算。完工完成50%时,退还50%履约保证金;全部工程交工验收合格后,退还余下履约保证金。

  2、该工程质保期二年,质保金为合同总价的5%,质保期满无工程质量缺陷,甲方如数返还。

  十、本工程奖惩

  本工程验收达到优良工程建设方奖承包方工程总价的1%,合格工程不奖不惩。

  十一、违约与争议的解决

  1、违约金按承包总价的5%计算。

  2、违约金支付不足损失部分,守约方有权追偿不足部分损失。

  3、发生争议双方应在监理组主持下协调解决,协商不一致时,任何一方可向工程所在地人民法院起诉。

  4、协商或起诉期间不得影响或停止施工,除诉讼保全以外。 十二、合同的变更与解除

  1、合同履行中,因未尽事宜或变更设计增加工程量,双方可签订补充合同,补充合同与主合同具有同等效力。

  2、合同履行中,因乙方无力继续履行施工合同所规定的义务。

  发包人(公章): 承包人(公章):

  法定代表人(签字): 法定代表人(签字):

  年 月 日 年 月 日

施工承包合同12

  发包方:(以下简称甲方)

  承包方:(以下简称乙方)

  为了顺利完成仓库改造工程,根据《合同法》、《建筑法》、《劳动法》及其它有关法律、法规,遵守、平等、互利、公平和诚实守信的原则,双方就建设工程劳务合作事项协商一致,订立本合同。

  一、工程概况及承包内容

  1、工程名称:南方国际商城仓库改造。

  2、工程地点:南方国际商城。

  3、工程内容:框架两层。

  4、承包内容:根据甲方提供的施工图(不包括图纸以外的内容)。

  二、承包方式:

  包工包料

  三、质量要求:

  合格

  四、进度要求:

  乙方必须按甲方的`进度计划完成施工任务,不得有误(遇人力不可抗拒因素或工地停水、停电则工期顺延)。

  五、工程结算、单价及付款方式:

  1、工程实行包干价_______________________(图纸以外的另行计算)。

  2、付款方式:主体完工付总额的______________________,完工付_____________________,余款在工程竣工验收后______付清。

  六、甲方责任、权利

  1、甲方向乙方提供施工图纸,解决施工中的实际困难。

  2、甲方有权对乙方施工过程中的质量、进度、安全、原材料消耗及使用进行全面监控,如乙方在施工过程中的不良行为甲方有权进行处罚。

  七、乙方责任、权利

  1、乙方必须按施工图和操作规程施工,确保质量、安全、进度、文明施工,必须服从甲方管理。施工所需的设备模板和所有的'用具由自己提供。

  2、乙方必须爱护甲方财物,不得有意浪费。

  3、乙方必须遵守安全生产的有关规定,如造成的一切工伤事故由乙方承担。

  八、工期:

  合同工期__________年____月____日至__________年____月____日。有效工日__________天。

  九、其他事项

  1、双方确认如遇人力不可抗拒因素时,本合同允许变更或终止。

  2、双方在履行合同过程中发生争议时,双方首先协商,如协商不成,可向人民法院起诉。

  3、本合同未尽事宜,经双方协商补充,补充合同与本合同具有同等法律效力。

  4、本合同一式两份,甲,乙各持一份,本合同经双方签名盖章后牛树,余款结清后自动失效。

  甲方(签字):

  乙方(签字):

  年 月 日

施工承包合同13

  抵押人:_________________(以下简称为甲方)

  抵押权人:_________________(以下简称为乙方)

  为确保甲、乙双方于_______________年__________月日签定的(以下称主合同)的履行,抵押人自愿以其有权处分的`房地产作抵押。抵押权人经实地勘验,在充分了解其权属状况及使用与管理现状的基础上,同意接受甲方的房地产抵押。双方本着平等、自愿的原则,同意就下列房地产抵押事项订立本合同,以便共同遵守。甲方将房屋抵押给乙方时,该房屋所占用范围的土地使用权一并抵押给乙方,特此声明。

  第一条甲方用作抵押的房地产座落于:_________________,其房屋建筑面积:_____________m2,占地面积:_____________m2,房产证号:________________土地使用权号:________________;

  第二条根据主合同(借款合同),甲、乙双方确认:_________________债务人为:________________;债权人为:_________________,此抵押期限自_______________年__________月___________至___________年__________月__________。

  第三条经房地产评估机构评估,上述房地产价值为人民币_____________(大写),_________________(小写)。根据主合同,双方确认:_________________乙方债权标的额(本金):________________(大写),_________________(小写),抵押率为百分之_________________。

  甲方:_________________

  ___________年_______月_____日

  乙方:_________________

  ___________年_______月_____日

施工承包合同14

  发包方: (以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方)经甲乙双方友好协商,甲方同意将所承包的 工程楼所有的模板制作,安装人工费分包给乙方施工。为明确甲、乙双方的权利和义务,结合本工程的具体情况,经双方协商一致,订立本合同。

  第一款:工程概况

  1.1工程名称:

  1.2工程地点:1.3结构类型:框剪结构

  1.4合同工期:按总包方的要求确定。

  第二款:承包范围

  施工图纸上所有的模板的制作、安装、人工及大型裁板机及小型电锯和钉子、铁丝,具体包括以下内容:

  2.1模板现场内制作、安装、拆除的所有工序和所有机械,圆盘锯不能上楼。

  2.2场内地面和楼层的全部模板、架料及所有配件的运转、模板拆除(包括二装支模的拆出,但费用另计)后楼层间的上下传递,每层刷一道隔离剂。

  2.3清理模内杂物,拆模后清理模板、架管、扣件、蝴蝶卡,对

  拉杆并堆放到指定地点。

  2.4协助工长抄平放线,每次不得少于2人,安放预埋件,预留空洞及插筋,混泥土浇注时的值守看模。

  2.5柱、墙的定位,钢筋焊接内撑的安装。

  2.6如天棚不能达到相应的刮腻子条件,剔打由乙方负责。

  第三款:承包价款

  3.1本工程模板分项部分的承包单价为按图纸、会审记要及设计变更计算出的模板接触面积计算,如造成乙方返工由甲方补标面积或时工补贴。地下室模板按模板接触面积以计算。 以上按模板接触面积

  第四款:质量要求

  4.1乙方必须按照国家和地方现行的《模板工程施工及验收规范》进行施工,保证此工程剪力墙不抹灰。如果因乙方原因达不到剪力墙不抹灰的标准,所有的人工费、材料费由乙方全部承担。

  4.2如果因乙方质量多次达不到要求,且屡教不改,并导致总包单位要求更换班组,甲方有权单方面解除合同。乙方应在甲方解除合同通知后三天内无条件退场。乙方退场后甲方将对乙方的产品进行质量检查和工程量核算,检查合格付已完工的60%,余款六个月付清。

  第五款:工程工期

  5.1乙方必须按照总包方劳务项目部的工期安排组织劳动力,并按时完成承包范围内的工作。

  5.2如乙方在施工过程中不能达到甲方的工期要求,且经甲方多次要求增加劳动力未果,甲方有权抽调其他班组参与施工,该班组与

  甲方直接结算,结算费用从乙方的工程款中扣出,结算单价是乙方承包价的1.2倍,如拖延工期达到48小时,班组无条件付给劳务公司租赁费和管理费。

  5.3如果因乙方原因不能按时完工并影响工期,甲方有权依照总包方的处罚规定对乙方进行处罚,且有权不退还保证金。如因材料原因造成工期延后,乙方可要求甲方相应顺延工期。

  第六款:安全施工

  6.1乙方进场时必须协助甲方对其工作人员进行上岗安全培训并填写三级教育卡。

  6.2上班时间必须戴安全帽,高空作业必须系挂好安全带。

  6.3乙方必须按照施工安全操作规程的要求足额、保质的配给工作人员劳动保护用品,并接受劳务项目部的检查。

  6.4如因乙方工作人员自身原因(违章操作或未配备相应的防护措施、物品等)造成自身或他人伤、亡、残的所有一切费用由乙方自行负责处理。

  6.5轻伤事件3000.00元以内班组自行负责处理并承担。

  第七款:文明施工

  7.1乙方必须按照甲方的要求组织文明施工,做好木工施工范围内的场地清理、材料堆码,必须做到工完场清。

  7.2工作人员不得在施工现场打架斗殴,(打架每次双方各罚5000元),不得酒后上班,寝室每天必须清理打扫干净。

  7.3班组长及工人要服从甲方安排,如乙方乙方违反文明施工规定的,按甲方与总包方的协议进行处罚。

  7.4乙方应积极配合相关部门定期或不定期的文明施工检查,如文明施工检查不合格造成的罚款由班组承担。

  第八款:甲方责任

  8.1指定为本工程驻工地负责人),对工程质量、进度、成本、安全、文明施工进行指导、监督和检查,并负责验收、变更和工程量审核等工作。

  8.2配合总包方将施工所用的水、电线路接至施工现场内。

  8.3按合同的.约定向乙方支付工程款。

  8.4负责协调同总包单位和其他有关单位的关系。

  第九款:乙方责任

  9.1指定,负责

  模板工作劳动力组织和模板工程的质量、进度、材料租赁、安全文明进行严格的控制,并做好施工现场的各种协调工作。

  9.2按照合同约定的质量和工期要求完成所承揽的工程。

  9.3接受甲方及总包单位对整个工程的统一部署和管理,遵守甲方和总包方的所有管理制度,配合其他专业及相关交叉施工

  9.4对工作范围内的安全负责,并承担因安全事故而产生的全部费用。

  9.5严格按施工图纸、会审记要、设计变更、施工规范、安全操作规程的要求施工,做好各项质量验收记录。

  9.6下道工序施工前,负责对所做工作的成品保护。

  第十款:付款方式

  10.1工程以上二层砼浇筑完后按所做工程量的工程

  款 %支付,其余付款与甲方与施工单位签定的主合同为准(每月工程量所涉及工程款%支付),主体封顶后15个工作日内支付所做全部工程款的%。

  10.2工程余款内外抹灰全部完工,经甲方验收合格40天内支付。 第十一款:如因甲方原因停工,乙方工人车旅费及相应的人工费均由甲方负责。

  第十二款:解决争议:

  发生争议由甲方双方协商解决,如协商解决不能达成一致,可委托仲裁机构调解,调解不成则可申请法院裁决。

  第十三款:未尽事宜由甲、乙双方共同协商解决。

  第十四款:本合同经甲乙双方签字盖章生效,合同一式四份共五页。甲乙双方各执两份。

  甲方:

  甲方代表: 身份证号码:

  乙方:

  乙方代表: 身份证号码:

  年 月 日

施工承包合同15

  甲方:__(以下简称甲方)

  负责人:___

  乙方:__建筑装饰工程有限公司(以下简称乙方)

  负责人:___

  依照《中华人民共和国经济合同法》及国家建设部、省市建委对建筑装饰工程的有关规定,经双方协商签定合同如下:

  一、工程概况及承包方式

  1、工程名称:__网吧室内装修工程。

  2、工程地点:

  3、工程承包方式:包工包料

  4、工程概况:建筑面积___平方米。

  二、工程装修内容室内棚面、墙面、地面、电气等装饰工程。

  三、工程造价工程造价以施工图纸、甲方的使用要求及设计要求为依据;工程造价为:___元。(以甲方认定的单价为准,工程量竣工后以审计为准)

  四、工程期限

  工程开工日期:___

  工程竣工日期:___

  五、质量要求按国家建设部行业标准JGJ73—91《建筑装饰工程施工验收规范》规定,及省、市建委、消防部门规定的标准执行,工程质量达到市优。工程竣工后如出现质量问题(竣工后甲方使用,人为造成的质量问题除外),属于乙方责任的,乙方无偿保修,保修期为一年,终身维修。

  六、付款方式

  1、合同签定后,甲方即付给乙方工程款总造价的30%金额。

  2、工程进展一半时,甲方即付给乙方工程款总造价的30%金额。

  3、工程竣工验收合格后,甲方即付给乙方工程款总造价的40%。

  七、双方责任

  1、甲方:负责提供整个工程的使用、设计要求;提供现场使用的水、电位置;提供材料运输通道、必要的`材料堆放场地及原楼的设计图纸;对装修工程所涉及的配电系统、管道系统、给排水总阀位置应负责指明;施工场地要平整。

  2、乙方:向甲方提供工程装饰施工设计图纸及工程报价。

  八、其它事宜经甲乙双方商定做出如下协议:

  1、工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的,工期可顺延;如发生违约所造成的一切损失,由违约方承担。

  2、本工程报价外的工程或工程项目的材质、工艺发生变化时,需甲方认定综合单价后,以“现场签证形式”由甲方现场负责人签字为准,并列入竣工决算追加当中。(如本工程报价外的工程已经发生或工程项目的材质、工艺发生变化时,甲方已认可,但甲方没签证的,其所发生的费用同样生效。

  3、工程量发生变化时,按竣工后工程审计的工程量计算为准。

  4、如甲方或乙方违约,而没有按合同执行的',可向上级主管部门或仲裁机构申诉。

  5、其它未尽事宜由双方协商解决。

  6、合同一式贰份,双方签字生效,各持贰份,并具有同等法律效力。

  甲方(盖章):_______________ 乙方(盖章):___________________

  甲方代表签名:_______________ 乙方代表签名:___________________

  地址:_______________________ 地址:___________________________

  电话:_______________________ 电话:___________________________

  传真:_______________________ 传真:___________________________

  日期:______年______月_____日 日期:_______年_______月_______日

【施工承包合同】相关文章:

施工承包合同11-07

施工承包合同12-04

施工承包合同08-06

劳务施工承包合同10-04

暖气施工承包合同10-11

【热】施工承包合同07-27

施工承包合同模板08-25

【推荐】施工承包合同07-13

施工承包合同【荐】07-20

【荐】施工承包合同11-04