保温施工合同
随着人们法律观念的日益增强，合同在生活中的使用越来越广泛，在达成意见一致时，制定合同可以享有一定的自由。那么一般合同是怎么起草的呢？以下是小编收集整理的保温施工合同，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
保温施工合同1
发包方：（以下简称甲方）_____________
承包方：（以下简称乙方）_____________
依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》以及其它相关法律法规，甲、乙双方就乙方承接甲方发包的____________有限公司门卫室外墙保温工程施工的有关事宜协商一致，同意按下列条款签订本合同，甲乙双方共同遵守。
一、工程内容及范围：__________________
二、工程地址：______________________
三、承包方式：包工包料，包检测，包税。
四、材料标准：
1、岩棉板要求使用威海博盛牌，50表观密度为140/3，供应商应提供书面证明和产品出厂合格证。
2、粘结砂浆、抹面砂浆使用基舜牌（1500/元吨），承包方应提供生产厂家产品合格证，出厂日期及编号，使用期限、主要成分、适用范围及使用说明书。
每平方米不少于13。
3、玻璃网格布要求単位面积质量≥160/2，使用外墙保温专用耐碱玻纤网格布。
4、锚栓采用热镀锌金属螺钉（天字牌）。
塑料膨胀管采用聚酰胺的。
各种材料生产厂家应提供具有法定资格的产品检测报告副本原件。
5、所有材料进场均应由监理方和建设方进行见证取样，进行复检和称重达标后使用，否则禁止使用。
五、工期：
自满足条件起，____个工作日完成（以工程部下发的开工令为准）。
乙方在甲方规定的时间内完成施工任务，保证与工程进度同步，不影响其它工种作业。
如乙方未按照合同工期完成，每拖一天罚款_____元。
六、质量标准：
1、乙方严格按照___省工程建设标准设计《外墙外保温构造》施工。
并达到中华人民共和国行业标准《外墙外保温工程技术规程》（44—20__）验收标准。
2、甲方工程的基面应达到《建筑工程施工质量验收统一标准》50300—20__和《建筑装饰装修质量验收规范》50210—20__的规定。
七、合同价款：
以实际发生数量乘以单价岩棉外墙保温每平方米____元、大理石贴面岩棉外墙保温每平方米_____元。
八、付款方式：
材料进场后，自施工之日起__日内付总价款__%作为预付款，外墙外保温工程完工并经验收合格后再支付实际发生总工程量的`___%的工程款。
工程验收后乙方将全部资科齐全报到甲方后，双方结算工程价款付至结算款的___%，余___%为质保金，验收合格满___年工程无质量问题（无息）一次付清。
九、约定项目：
1、外墙外保温工程承包给乙方，甲方为乙方提供材料堆放场地、水源、电源，并配合乙方与施工单位搞好协调，所发生的水电费用等由乙方承担。
2、乙方施工前向甲方监理上交施工组织设计，批准后方可施工，所有进场材料须提供合格证、检验报告、并按要求送检（送检费由乙方承担），整理报检资料，按规定工程竣工后整理三套完整的资料存档，对于不合格或不经监理认可的材料不得使用。
保证验收合格。
3、乙方人员进场必须有负责生产技术的项目经理（队长）一名与专职或兼职安全一名，负责与甲方结合与协调工作。
甲方将派专门人员负责与乙方联系、指挥和验收工作。
4、乙方人员进场必须服从甲方管理，遵守各项制度，如有违反《项目部管理制度》愿意接受罚款。
因乙方原因造成甲方机械工具、建筑成品损坏照价赔偿
5、乙方必须服从现场施工单位的安全、质量、工期及现场文明等施工管理。
如不配合施工单位管理，甲方有权不予支付工程款。
6、甲方有义务及时付款，向乙方提供工作面，协调解决与其他班组的工作关系。
如因甲方原因造成乙方工期延误时工期相应顺延。
7、材料进场前必须告知建设单位，经同意后方可进场。
如发现材料私自进场或未使用指定品牌，建设单位有权拒绝使用，并给予相应处罚，情节严重者终止合同，造成损失由承包方承担。
8、乙方不得将该工程转包给第三方施工，否则建设单位有权终止合同，所造成的损失由承包方承担。
十、安全责任：
1、乙方进入施工现场必须带好安全帽，高空作业必须系好安全带，严禁高空抛物、吊篮搭好后要经过验收合格后方可使用。
2、乙方应做好安全防护措施，在施工中如果出现人身伤亡等事故与甲方无关。
3、施工现场必须做到工完料净、场地清。
材料堆放完毕，搞好文明施工。
4、乙方必须为其施工工人购买保险。
5、乙方在施工中必须严格执行有关安全操作规范，因操作不当或失误导致发生安全事故或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失或法律责任。
十一、乙方承诺保修期___年。
十二、双方发生纠纷协商不成可向____人民法院起诉解决。
十三、本合同自双方签字起生效。
甲方：________
电话：_________
日期：___年___月___日
乙方：_________
电话：_______
日期：___年___月___日
保温施工合同2
甲方(发包人)：
乙方(承包人)：
依照《合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律，行政法规、本着平等、自愿、公平守信的原则，双方就本外墙保温及外墙涂料工程施工事项达成一致，订立本合同。
第一条 工程概况
1 、工程名称：
2 、工程地址：
3、 承包工程范围： 楼的外墙保温及外墙涂料工程
第二条 承包方式
本合同为人工费合同，即承包方式为：包工。
第三条 施工价格
外墙保温施工人工费为25元/㎡，外墙涂料施工人工费为28元/㎡。本面积为实际发生面积，工程量已实际施工面积为准。
第四条 付款及结算方式
1、付款及结算以实际施工面积进行计取。
2、外墙保温工程施工完成后，甲方向乙方支付20万(大写：贰拾万)人工费;外墙涂料工程施工完成50%时，甲方支付乙方外墙保温工程所有人工费;外墙涂料完工后，甲方支付乙方除质保金外的.全部人工费，质保金为 元，质保金 月后退给乙方。
第五条 工程工期
开工日期： 年 月 日
竣工日期： 年 月 日
如因发包方原因造成工程拖期及窝工、阴雨天气等，工期顺延。
第六条 质量保证：
合格
第七条 甲方的权利和义务
1. 与乙方做好施工交底及施工要求等告知工作，如未提前告知，发生返工等损失均由甲方承担。
2.对现场施工质量、安全、进度进行检测和监督，保证工期顺利进行。
3.凡因材料质量问题造成的工程返工等损失均由甲方承担。
4.甲方负责现场管理及协调工作。
5.按合同及时向乙方拨付工程款。
第八条 乙方的权利和义务
1、乙方按照甲方的要求严格进行施工。
2、 施工安全、环境保护和文明施工
①乙方施工人员进入现场施工时自行佩戴好安全防护用品，例如：安全带、安全帽。
②乙方在施工过程中不得与其他施工班组发生冲突，如需协调事宜及时通知甲方管理人员。
3、乙方使用材料、施工用的半成品由乙方负责保护并应堆放整齐、剩余杂物应及时清理做到文明施工。
4、施工过程中听从甲方的指挥和安排。
第九条 纠纷解决
本合同在履行过程中发生争议，由甲乙双方协商解决;协商解决不成的，任一方可向人民法院起诉。
本合同一式肆份，甲方贰份，乙方贰份，具有同等的法律效力，自签字之日起生效。
甲方签字：
乙方签字：
身份证号：
电 话：
身份证号：
电话：
日期：
保温施工合同3
甲方：
乙方： 身份证号码： 家庭住址：
为明确双方责任与义务，确保安全施工，提高工程质量，甲方将承包的 外墙保温施工工程，以清工承包的形式承包给乙方，由乙方为承包责任人，组织人员及相关工器具进行施工。现经双方协商一致订立如下协议：
一、工程名称： 外墙保温工程。
二、工作范围：工程承包合同范围内的所有外墙保温项目，包括结构面抹灰、涂刷界面剂、无机保温、镶嵌网格布、锚固件、涂抹抗裂砂浆、清理场地、成品保护等工作。
三、工期及质保期：
1、本工程于________年____月____日开工至________年____月____日完成。
2、为保证如期完工，乙方承诺每天每栋不少于20名施工人员。如乙方施工人员跟不上进度（不符合工程进度计划），甲方有权更换班组，并按已完工工程量的50%给予结帐。
3、因乙方施工组织等原因造成的工期拖延，每延期一天，乙方按承包总价的1%支付给甲方做违约金，从结算款中扣除。
4、因不可抗力造成工期延误，经甲方签认后，给与工期补偿。
5、本工程质保期两年，自验收合格之日起计算。
四、清工承包价格：按实际施工面积元2，此价格甲方只负责提供原材料，其余施工所需的电锤、电钻、电缆线等所有工器具、辅材和人工均由乙方负责。如需在墙体上加做造型线条另行计算。
五、付款方式：
1、合同签订后，乙方进场前2个月无进度款，工人生活费由乙方自行垫付；
2、进场后第3个月月底由甲方支付已完成工程量的50%；
3、全部工程施工完毕后验收，验收合格后付至总价的90%；
4、经建设单位及建委墙改办验收合格后双方测量工程量据实结算，付至结算总价的95%；
5、剩余5%两年保修期满后无质量问题付清。
六、关于质量的约定：
1、严格按照____省工程建设外墙保温应用技术规程（无机保温需锚固件）的规定施工，质量达到相关验收标准合格。
2、施工过程中，如施工质量达不到要求，甲方有权更换施工班组，并按照已完工程量的50%给予结账。如因施工原因造成返工或质量问题，乙方负全部责任，并承担由此造成的经济损失。
3、工程质量按国家现行的验收标准，要求达到市建委墙改办一次性验收通过的标准。如验收一次通不过，乙方承担维修所需的所有费用，直至验收通过。并承担因此造成的经济损失。
4、两年质保期内，如因乙方施工的原因出现质量问题，乙方应接到甲方维修通知24小时内到现场进行维修。如乙方不安排人维修，甲方自行安排其他人员进行维修，发生的费用双倍由乙方承担。如因其他原因出现问题，乙方也应安排人员进行维修，甲方支付维修成本。
七、关于安全的约定：
1、乙方对所有参施人员进行安全保险，办理施工安全保险所需费用由乙方承担。
2、施工期间，乙方必须按有关安全操作规范施工，同时对班组人员进行安全教育和采取必要的安全措施（安全帽、安全带及安全大绳）。甲方将不定期对安全措施进行检查，若发现违章作业，不按规定系带安全防护用品的，甲方将给与乙方经济处罚，每人每次100元。同一人出现第二次时，将其驱逐出本工地。
3、若发生安全事故，与甲方无关，由乙方承担全部责任并处理善后事宜。
八、关于进场材料的约定：
1、甲方提供的材料运至工地后，由乙方承担保管责任。
2、所用材料，按照下表约定的用量（已含损耗），完工后双方进行核算。如超用材料，按照市场价从乙方的清工费中扣出。 保温部分材料名称：界面剂、无机保温、 网格布、 锚固钉、抗裂砂浆每平方用量限值 1g 、20g、1。22 、5套、3g。
九、甲乙双方职责：
（一）、甲方职责：
1、所需材料全部运至工地范围内。
2、协调建设单位提供施工所需的水电等。
3、按合同第五条及时付款。
（二）、乙方：
1、本合同签订后应及时与所有参与施工的.操作人员签订用工合协议书和安全责任书，交甲方备案。
2、严格遵守甲方及施工现场的各项规章制度，安全操作规程，文明施工和综合治理规定，服从甲方及建设方现场管理人员的监督检查，接受整改意见，限时完成整改，确保安全及施工质量。
3、开工前对所施工的基层进行检查后再施工。任何时候不得以基层质量问题为由对施工质量问题进行推卸责任。
4、施工现场所有的安全设施，机具电器进行先查看，后使用，如发现事故隐患，应及时处理并向甲方报告。在安全没有保障情况下，不准施工。杜绝违章指挥、违章作业和机械带病运转。凡违章、违规作业造成的安全事故，均由乙方及肇事者承担全部责任。
5、妥善保管、使用甲方提供材料，如遗失照价赔偿。
6、乙方责任人在工地代表甲方行使对发包方的责任、义务。
7、做好施工现场完工后的清理，及时整理剩余材料及边角料，保持现场整洁文明、干净卫生。
8、乙方及所属成员不得将非本工地人员带入施工现场，如经发现，甲方将按有关规定对乙方进行处罚。如由此发生意外伤害，均由乙方负责。
9、保护好现场住户的窗户、楼顶饰面瓦等所有现有成品构筑物等，如有损坏，乙方负责恢复原样，所有费用均由乙方承担。
十、未尽事宜，双方应友好协商解决，协商不成时可向____市仲裁委员会申请仲裁或向____市人民法院诉讼解决。
十一、本合同一式两份，甲乙双方各一份，签字盖章后生效。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________
________年____月____日 ________年____月____日
保温施工合同4
甲方：
乙方：
根据《民法典》有关规定，经双方充分协商一致签订本合同。愿共同守信，严格履行，并接受合同管理机关的监督检查。
一、甲方将殷汇农贸市场综合楼工程的保温及外墙涂料工程，以包工包料、包安全、包质量发包给乙方施工。
1、工程材料采用：外墙外保温采用无机材料玻化微珠，厚度住宅为______、非住宅为______、屋面厚度为______、及外墙防水涂料。
2、综合单价：外墙保温综合价______元㎡ 、屋里保温______元㎡、外墙防水涂料______元㎡（均含税金和配套费）
3、施工面积：外墙面积暂定______
2、屋面面积暂定______ 、外墙涂料______。
4、工程造价暂定：______元
二、工期：甲方通知乙方进场之日第二天即为开工日期，总工期为60天。
三、工程质量要求
1、本工程质量必须达到国家标准，质监、设计、监理单位验收合格。
2、外墙保温材料玻化微珠及辅料须提供生产厂家的检测报告和相应的产品合格证及准用证，经甲方和监理方验收合格后方可使用。
3、外墙施工的涂料、腻子、底料及辅料须提供生产厂家的检测报告和相应的产品合格证，经甲方和监理方验收合格后方可使用。同时要按设计及操作规程要求规定腻子、底料及面漆施工遍数施工。
4、乙方主动接受甲方和监理方在施工过程中进行技术监督和抽查。
四、工程量结算：按实际施工的竣工面积进行结算。
五、付款方式：外墙保温施工完成后付款25 %，外墙底漆施工完成后付款10 %，面漆施工完成后付款10%，工程完工后付款20 %，余额待工程竣工验收符合规范要求合格后30天内一次性结算付至95%，留5%为工程质量保修金，满________年后付清（无息）。
六、承包范围及内容：外墙外保温的供货、运输、施工，外墙涂料包括腻子、底料及面漆施工。甲方负责墙面基层清理完毕，垂直度和平整度偏差符合国家规范要求。
七、双方责任：
甲方：
1、甲方负责乙方与总包方的协调与配合工作。
2、甲方对乙方施工的质量、进度、安全和文明施工进行监督，对乙方施工的材料质量进行控制。
3、甲方负责监督乙方严格按照保温施工工艺标准进行施工，有权要求乙方对不符合规范要求的应无条件返工处理，直至合格为止。
乙方：
1、乙方严格按照安全施工标准进行施工；
2、乙方负责本作业区内乙方所有的安全责任；
3、乙方所有工人内外安全均由乙方负责，甲方不负任何安全责任；
4、乙方应对工人进行安全教育，因乙方工人而导致发生安全问题，均由乙方负责；
5、乙方施工前应向甲方提供有关施工企业营业执照、企业资质登记证书、近几年内承揽工程情况；
6、乙方应提供有关材料的质量证明书、检测报告、工程施工隐蔽资料、等与施工和验收有关资料，同时要满足____市工程技术资料管理的规定，以使供甲方备案入档，对所有的材料复试及检测费用均由乙方自行承担，甲方不再另行支付费用。
7、乙方向总承包方交纳工程结算款____%的总包服务费。
8、乙方必须负责本作业区内的其他成品的保护，如有损坏由乙方按原价赔偿。
9、乙方必须严格遵守现场有关安全文明施工、环境卫生、环保、消防、保卫的各项管理规定，违反规定由此造成的一切责任及损失均由乙方负担。
10、乙方须负责将施工中产生的.垃圾堆放到指定地点。
1
1、乙方应根据本工程的特点编制施工方案和总的施工进度计划，报甲方和监理单位审批，批准后严格按此方案要求执行。
八、工程保修：
本工程保修按国家现行工程质量保修规定执行，保修期内由施工原因引起的渗水、脱落、开裂等现象，乙方无条件进行维修。
九、违约责任：
1、乙方施工质量不合格需返工而已超原合同工期，乙方应承担甲方延迟验收的一切损失。
2、一方不能按合同履行而使合同终止，违约方应承担合同总额的5%违约金。
十、争议、纠纷解决：
发生争议、纠纷应经双方友好协商解决，若解决不成，可向法院申请判决。
十一、本合同一式四份，甲乙双方各执一份，监理和总包方各一份，本合同经甲乙双方签字盖章后即日生效。
甲方：______ _____年____月____日
乙方：______ _____年____月____日
保温施工合同5
发包方： （以下简称甲方）
承包方： （以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及国家有关规定，结合本工程具体情况，甲乙双方达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：
2.工程地点：
3.工程内容：屋面保温聚氨酯喷涂
4.工程数量：预算面积约 2300 ㎡，竣工后按保温投影发生量计算。
5.工程单价： 50 元/㎡。
二、工程质量
按照国家GB10800-89标准进行施工，要求离火2-4秒自熄；喷涂保温厚度 50 mm（±3mm），密度≥32千克/㎡
三、工程工期
开工日期暂定为 年 月 日，施工日期为 8 个工作日。
四、工程造价及说明
1.工程总价款：按水平投影面积乘以工程单价，约为壹拾壹万伍仟元整 (￥115000元)；
2.本工程由乙方包工包料，一次性包干，不得以任何理由调整工程价款，经甲方代表签字确认增减工程量，其结算价格仍实行第一条第5款所列单价结算。
五、付款方式
1.合同签字生效后，甲方付 元作为合同定金；
该笔定金汇入原材料厂家
名称： ；
账号： ；
2.乙方人员、设备、部分材料进场后，甲方付工程总价款的50%；
3.乙方进场施工完成工程量80%后甲方付乙方工程总价款的40%；
4.竣工验收合格后在10日内支付完余额。
六、甲方责任
1.甲方免费提供乙方所需的水、电源;
2.甲方帮助乙方进场时协调与建设方的'工作;
3.甲方应按合同规定的时间、金额向乙方付款。
七、乙方责任
1.乙方向甲方提供材料的有关产品合格证书及质检报告;
2.乙方应严格按照有关安全操作规定进行施工，否则所造成的人员、财产损失、人身伤害事故等责任均由乙方承担，甲方不负任何责任;
3.安全事故由乙方自行承担，与甲方无关。
八、违约责任
1.非乙方原因，甲方未按合同规定的日期和金额付款，视为违约，甲方承担乙方损失，逾期每日按总工程款的1%支付违约金;
2.乙方在施工中无天气变化和甲方要求等原因不能按期竣工视为违约，乙方承担甲方损失，逾期每日按总工程款的1%支付违约金，由甲方在工程款中扣除;
3.本合同经双方签字即生效（不可抗力因素除外），任何一方终止或不履行合同规定，均视为违约，应向对方支付合同总价款的5%违约金。
九、竣工验收
1.甲方将按照国家GB10800-89标准进行验收；
2.保温层制作时，甲方可随时检查验收;
3.乙方施工竣工后，乙方可直接同建设方进行验收，建设单位验收合格后甲方视为工程合格；
4.因甲方未履行合同，乙方撤离现场后，工程出现任何质量问题乙方均不承担责任。
十、未尽事宜
1.双方协商解决，如达不成协议时，依法向争议地法院起诉；
2.本合同一式贰份，甲、乙双方各执一份，扫描或传真具有原件同等法律效力。
甲方：xx工程有限公司乙方：
地址：xx省xx县经济开发区xx号地址：
代表：代表：
手机号码：xx手机号码：
卡号：
保温施工合同6
发包方(甲方)：山河建设集团有限公司西安分公司
承包方(乙方)：
签订日期：___年___月___日
施工合同
发包方(甲方)：山河建设集团有限公司西安分公司承包方(乙方)：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条理》和工商行政管理局的规定，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，经双方友好协商，就泾河新城崇文镇3#地块保障房工程事宜达成以下协议。
第一条工程项目概况：
1、工程名称：
2、工程地点：泾阳县崇文镇虎杨村
3、工程承包范围及内容：
第二条承包方式及费用支付
1、承包单价：EPS聚苯乙烯保温板工程包工包料综合单价为：65.00元/㎡。以上综合单价含保温系统应用的各种主材、辅料、辅件的采购、安装、市内外运输等全部费用，不含施工配合费。
2、工程量按图纸面积计算。
3、付款及结算方式：甲方每月25日按当月所完成实际工作量的50%支付乙方工程款，待分项工程完工后一次性付清剩余50%工程款。
4、双方付款及结算以现金支付或支票转帐支付。
第三条工期及延期责任
1、施工工期：暂定于___年___月___日开工，___年___月___日完工，施工周期___天。具体日期以甲方要求为准，乙方不得借故耽误甲方施工。
2、因以下原因造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延;甲方提供的基层主体外墙垂直平整度超标修整，一周内停水、停电累计超过8小时，其它人为不可抗拒因素等。
3、非上述原因造成工期延误由乙方承担相关责任及费用。
第四条材料及质量标准
1、厂家参照《外墙保温构造图集》陕20xxJ12中保温做法施工。厂家可在满足图集要求的前提下加固措施。厂家应提供完整可行的施工方案。
2、质量验收应执行《建筑工程质量检查评定标准》。
3、厂家提供主要材料的性能检测报告：包括粘结砂浆、EPS聚苯乙烯保温板、抗裂砂浆、耐碱网格布、锚固件等检测报告。
4、提供的产品须有国家或省市级质检部门出具的有效的质检报告、厂家产品合格证，禁止使用不合格产品。
5、保证工程质量达到优良，做到表面平整，阴阳角顺直。做到工完料净场清，现场垃圾由乙方清理到楼下集中堆放点。
6、主材：粘结砂浆、EPS聚苯乙烯保温板、耐碱网格布、锚固件、抗裂砂浆等。
第五条施工配合及责任规定
1、甲方无偿提供施工所需水电、共用垂直运输机械、简易材料堆放室等。
2、甲方应满足乙方进场施工条件，主体墙面垂直、平整度误差应达到结构验收相关规范要求，若超标，甲方应及时处理。乙方应保证做完后的保温系统工程垂直、平整度误差应达到外保温系统工程要求。若超标，乙方应自行及时处理，以达到满足外保温标准。
3、甲方主体墙面的各种预埋件，在先行安装到位后，乙方方可施工。因甲方原因造成乙方二次安装，甲方应承担相关责任和费用。
4、甲方如在乙方已完工的墙面上开槽、开洞，造成质量问题的，乙方不承担责任。如甲方委托乙方开槽、开洞，乙方承担质量责任，发生费用双方另义。
5、少量不具备施工条件的部位可作为甩项，待条件具备时由乙方及时处理完善。甩项部分可不进入工期约定，不影响双方工程款给付，但不得影响甲方整体工程验收。
6、甲方负责与其它工种的协调，提供乙方施工工作面。
7、开工前，甲方提供施工图纸给乙方复印。
8、乙方根据工程具体情况向甲方提供符合技术要求的.施工方案。
9、乙方进场后严格按照操作规程和施工方案安全施工，服从甲方的统一管理，遵守甲方工地管理制度，文明施工杜绝一切不良行为，做到工完场清，将产生的垃圾清运到甲方指定堆放处，由甲方负责外运。
10、乙方应及时向甲方提供完整的产品资料、技术资料、施工验收资料等。
11、乙方施工现场必须有专人负责管理，负责双方工作联系与协调，参加工地工作例会。乙方施工现场必须有专职人员持证上岗。乙方代表的工作行为，视同合同行为。
12、乙方按有关规定，采取严格的安全防护措施保证施工人员安全，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的一切费用。非乙方原因造成的伤亡事故，由责任方承担责任和费用。
13、保温工程在进入下一道工序前或甲方验收前，由乙方负责半成品和成品保护;完工验收合格后，交给甲方负责成品保护。
第六条违约责任
1、由于发包方原因造成停工窝工时应按实际发生情况向承包方赔偿损失。停工、窝工应办理书面洽商，方作为决算依据。发包方任务不足或因故不能继续履行合同时，双方协商后可提前终止合同。
2、由于发包方施工管理人员指挥错误造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任由发包方承担。
3、发包方超过约定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的，承包方可向发包方发出要求付款通知，发包方收到承包方通知后仍不能按要求付款，可与承包方协商签订延期付款协议，经承包方同意后可延期支付;发包方不按合同约定支付劳务费或决算价余款，双方又未达成延期付款协议，承包方有权书面告知发包方理由，撤走其人员，并依法追索拖欠款及损失赔偿费。
4、发包方违反财务管理规定，违约支付劳务费的，除纠正违约支付行为外，还应当在违约支付的额度范围内与过错方对承包方由此遭受的经济损失承担连带责任。
5、承包方未按发包方选定的施工队伍进场，发包方有权要求承包方进行更换、调整，承包方无法调整时，发包方有权暂不安排施工任务，并书面通知承包方，直至终止合同。
6、因承包方责任造成质量事故和延误工期，其工料损失及延误工期所造成的损失概由承包方承担。
7、因承包方对单项工程施工力量不足或质量达不到发包方要求，发包方有权再次发包。
第七条其它约定
1、图纸如有变更甲乙双方需输身份证后方可施工，签证可作为双方结算依据。
2、本合同履行过程中，凡涉及经济利益方面的事宜，须由双方合同代表人签字并加盖单位公章后生效。
3、协议中如有未尽事宜，双方友好协商解决。若协商未果，可向当地人民法院诉讼解决。
第八条本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自协议签订之日起生效。工程验收合格，费用付清，本协议自行终止。
发包方(章)：_________承包方(章)：_________
法定代表人：_________法定代表人：_________
委托代理人：_________委托代理人：_________
联系电话：_________联系电话：_________
___年___月___日___年___月___日
保温施工合同7
甲方：_________________
乙方：_________________
经甲、乙双方在有关法规的前提下，对建设项目的负责将室外墙涂装工程项目协商一致。
一、承包范围：_________________市外墙涂装工程。
二、承包内容：外墙平面涂料工程，包括业主对工程的技术要求或施工必须完成的工程量;装饰工期要求;安全生产要求;文明施工。
三、承包方式：乙方以包工的形式承包本工程。包工的范围：_________________包施工包工期、包文明施工、包工不包料的方式。承包单价为元包括施工工具(平涂滚筒油扫等)。
四、双方的责任
1、甲方提供乙方的住宿问题，施工用的`材料采购到位;负责协商解决施工中存在的问题。
2、乙方按工程量的大小，合理安排施工人员，乙方必须在年月日前外墙涂装全部完工，如拖延工期，按每天罚款伍佰元计算给甲方，(如因抹灰原因造成工期，拖延一天可顺延一天)。
3、乙方在施工中出现人中伤亡事故，由乙方负责。
4、乙方必须为甲方节约材料。
5、乙方施工质量必须达到验收合格，如因施工而造成的验收不合格及质量问题，所造成的一切经济损失由乙方负责。
五、质量要求：乙方须达到甲方与建设方签订的合同要求--优良工程。
六、涂装材料施工工序：白水泥打底二次，底漆一次，平涂面漆滚涂两遍。
七、工程量：预计为_________________m2(外墙包工单价为_________________元/m2)包工造价_________________元(_________________)以实际验收数目为准。
八、付款方式：乙方进场后，甲方先垫付每个工人每天伙食费元，平涂面漆全部完工，甲方应付工程款的(其中包括：工人每支付的生活费)，余下的工程总款的在工程验收合格后三天内全部付清，如逾期不付，按每天罚款伍佰元计算给乙方。
工程负责人：_________________工程质量监理：_________________
本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，签字生效，具有法律效力。
甲方：_________________
代表人：_________________
身份证号码：_________________
电话：_________________
签订日期：________年_________月_________日
乙方：_________________
代表人：_________________
身份证号码：_________________
电话：_________________
签订日期：________年_________月_________日
保温施工合同8
甲方：
乙方：
依照劳动法、合同法、相关法律、法规及建设工程质量检查验收标准，甲乙双方经协商，达成以下协议：
一、工程概况：
1、工程结构：框架结构空心砖砌筑;
2、工程名称：海上郡小区外保温工程;
3、工程地点：瓦房店长兴岛海上郡小区号楼;
4、施工项目：保温颗粒抹灰、玻纤网挂网、聚合物砂浆抹面;
5、质量标准：执行国家外保温质量验收标准及规范和辽宁省地方标准;
二、承包方式及人工费单价：
1、承包方式：包清工;
2、人工费单价：外立面聚苯颗粒抹灰____元/m2，挂网抹灰____元/m2，聚苯板粘贴(包括锚栓固定)____元/m2，造型____元/m，(以上单价包含整体放线、人身意外保险费)。
三、工程价款及付款方式：
1、工程价款：此工程总价依照甲方与承建商结算工程量为准，配合单价结算;
2、付款方式：整体工程施工完工后，经监理检查验收合格，支付工程总价的50%工程款，尾款元旦之前一次性结算，质保金5%预留，根据国家对建设工程质保规定，保质期一年，期满后一个月内支付。
四、甲乙双方权利和义务：
一)甲方责任和义务
1、甲方指派项目管理和技术人员进驻现场，负责协调、解决施工中遇到的问题及与监理、土建方的协调、交叉作业、组织验收和技术指导，负责施工现场全面管理工作，保证施工现场的进度、质量、安全生产、防火、材料管理等;
2、甲方向乙方提供施工图纸、工艺，工序、质量要求技术材料，组织施工负责人进行图纸会审并提供技术支持，避免施工中出现技术问题，出现返工。
3、甲方提供施工用水、用电接驳点及必要设备,包括电箱、电源线(五芯)、水泵及水管等，由乙方负责保管和使用，其它小型设备及工具由乙方负责自行筹备、使用和管理(包括用水、用电及故障排除)，根据进度计划，组织材料进场，保证施工现场正常施工。
4、按期拨付工程款(特殊情况除外)，保证施工现场正常施工。
5、甲方有权利对违反规章制度和违反合同条款约定项目的现象实行经济处罚及作出处理决定。
二)乙方权利和义务
1、乙方根据工程进度，组织施工人员进场施工，并做好人员储备工作，确保按期完工;
2、必须做好施工现场各项管理工作(安全、防火、质量、材料、进度、成品保护、文明施工管理等)，配合项目部完成整体施工任务;造成经济损失的，由乙方负全责。
3、必须服从项目部的`全面管理及处罚决定，遵章守纪;以施工现场管理及处罚条例为准。
4、做好材料防潮、防水、防盗保护工作，按照公司材料损耗标准施工(聚苯颗粒5kg/m2,玻纤网1.3m2/m2),不出现人为材料浪费现象，尽心尽责。
5、专人负责材料领取及现场管理，进场材料及设备由乙方负责保管和使用，出现损失，由乙方负责。严格材料使用，不得偷工减料，私自改变材料使用方法、配比和图纸设计方案，确保工程质量。严格执行项目部指定的工艺、工序、检查验收标准，每道工序完工后，必须经检查验收合格后，方可下道工序施工。
6、按时参加项目部组织的各种例会，保证通讯畅通，对不执行的，以处罚条例处罚。
7、乙方不得泄露公司任何行业机密，给公司造成形象及经济损失的，处以1--10万元罚款。
8、乙方必须24小时有管理人员在现场或施工人员宿舍，并保持通讯畅通，及时解决出现的问题。
9、乙方负责施工人员的全面管理，工程承包单价已经包含人身意外伤害保险费，在施工期间出现任何安全施工由乙方负全责，甲方不承担任何责任;
10、乙方做好人工费的发放和安置工作，不得干扰项目部正常办公和聚众闹事。
五、违约责任
1、因甲方责任造成停工，工期延顺;
2、因乙方原因造成停工，工期不予延顺，由此产生的责任自负;
3、由于乙方原因没有按期完工的，承担违约责任,，每超出一天以20xx元计算，在工程款中扣除;(不可抗因素、工程量增加、设计变更除外，另行约定工期)
4、由于乙方人力不足，造成工期缓慢，甲方有权利组织施工人员进场施工，费用由乙方负责;乙方在施工中途撤场或乙方原因造成停工，甲方有权拒付工程款，造成损失的，甲方予以追究经济责任和处罚;
5、由于乙方施工质量问题，造成的返工，材料及人工费由乙方负责;
6、乙方在保修期内，必须无条件执行维修任务，在接到公司维修通知48小时内，必须有专人到场维修，维修完成电话通知甲方，否则，甲方有权指派他人进行维修，并扣除质保金，不予再付;
六、甲乙双方在合同期内，发生争议，可协商解决或经当地法院裁决;
七、此合同一式两份，甲乙双方各一份，附件与本合同具有同等法律效力，
本合同自签字之日起生效，工程验收交工，合同自动解除，后期维护到质保期满结束。
八、合同附件：管理条例、施工现场管理处罚条例、外墙保温施工工艺、工序及质量要求、身份证复印件
甲方：________乙方：________
法人签字盖章：____法人签字盖章：____
代表签字盖章：____代表签字盖章____
____年____月____日：
保温施工合同9
工程名称：
工程地点：
发包人(甲方)：
承包方(乙方)：
合同签定日期： 年 月 日
发包人(甲方)：
承包人(乙方)：
依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及相关的国家规定，双方本着平等、互利的原则，就 外墙保温工程签定如下合同，以期共同遵守。
一、工程概况：
1、工程名称：
2、工程地点：
二、工程承包范围：
1、外墙外保温具体部位以图纸标注及甲方要求为准。各层做法按照国家膨胀聚苯板薄抹灰体系的规范及要求执行，完工后具备外饰涂料的条件;
2、乙方自备工具：手提电动工具、铁锨、尺杆、麻线、灰斗等劳保用品。
三、工期：
1、开工日期： 年 月 日
2、竣工日期： 年月 日，合计工期天数为 天
3、竣工日期：
工程完工后，由乙方向甲方申请竣工验收，甲方应在7日内组织验收，若甲方7日内不组织验收或不组织验收就进入下一道工序施工，则视为验收合格。
四、合同价款及结算方式：
1、工程施工面积： ㎡
2、工程合同总造价：￥ 元(大写： )
3、工程量计算规则及结算方法：
(1)本工程单价实行包干单价，工程结算价为包干单价乘以实际施工面积数量。
(2)工程量计算以实际施工面积为准，窗口侧面按实际作法另外协商。图纸变更，洽商变更及现场签证单均为工程量的计算依据。
五、工程款的支付：
1、包工包料，外墙外保温工程采用膨胀聚苯板薄抹灰系统，聚苯板要求容重18±0.5kg/m3(阻燃)、厚度5cm，玻璃纤维网格布160g/㎡，锚钉6个/㎡(长度12㎝)，工程单价53元/㎡(此价格不含税)，如甲方索要税务发票费用全部由甲方支付。
2、合同约定：乙方将(EPS)聚苯板粘贴完毕后三天内甲方支付外墙保温材料款，按已完工程量以19.5元/㎡计算,工程完工(必需合格)一周内付总价的80%工程款，验收完毕后付总价的95%工程款(工程完工后一周内甲方必须验收或不组织验收就进入下一道施工工序，视为验收合格)，余5%的质保金应在一年内付清，[具体时间以验收合格当日计算满一年];若甲方推迟付款，应按每天合同额1‰的违约金补偿给乙方。
六、工期要求及顺延：
1、不可抗力造成停工(如地震、战乱等);
2、连续停水或停电24小时以上;
3、因天气原因及下雨造成墙面无法施工或风力达到5级以上大风;
4、由于甲方的原因，要求临时停工的(凭甲方停工通知单);
5、窗口，洞口的修补时间不占用合同工期;
6、因甲方不及时支付工程进度款造成的工期延误应顺延工期;
7、因土建未完成造成的工期延误应顺延工期。
8、除以上七条外工期每延误一天罚款1000元。
七、施工管理：
1、甲方工作：
(1)甲方驻工地代表为 ，负责本工程有关日常工作;
联系电话：
(2)按时拔付工程款，及时提供图纸变更、洽商变更等有关资料;
(3)组织总包、监理、乙方参加施工技术交底;
(4)组织监督检查工程质量、进度，负责设计图纸问题的处理，负责设计变更、洽商变更的'签证及工程验收等工作;
(5)组织分部分项工程验收，办理工程竣工结算;
(6)向乙方提供必要的施工条件及场地;
(7)协调乙方施工用的脚手架、提升架等设备。
2、乙方工作：
(1)乙方派驻该项目的工地负责人，负责该项目的日常管理工作。
(2)负责编制好外墙施工方案，施工进度计划，严格按照施工组织设计及进场计划执行;
(3)负责提供本分项的交工资料及材料检测及实验检测费用自理。
(4)承包方不按合同约定完成各项工作时或延误工期，应承担由此造成经济损失。
八、工程质量和技术要求：
1、质量标准：按照国家及郑州市关于外墙保温系统及涂料施工规范和技术要求，质量标准为合格。
2、施工依据：甲方提供的外墙保温施工图纸，已编制的并经甲方监理认可的施工方案及相应的规范要求;
3、因建筑物的施工误差，造成外墙保温施工出现误差，由甲方承担责任;此条乙方外墙保温施工前必需书面通知，经甲方确认，否则由乙方承担责任。
4、完成面质量要求：平滑、顺直、平行于建筑物;
九、安全责任：
乙方应做好安全防护措施，在施工中如果出现人身伤亡等事故与甲方
没有任何经济责任和法律责任。
十、本协议一式两份，甲乙双方签字之日起生效。未尽事宜，甲乙双方协商解决，
甲 方： 乙 方：
负责人： 负责人：
电 话： 电 话：
年 月 日
保温施工合同10
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法力规范，遵循平等、自愿和诚实信用原则，结合本工程具体情况，有关各方就本工程保温施工事项，经友好协商达成一致，特订立本合同。
1、工程内容：外墙保温
2、承包方式：包清工
3、合同价格：3公分每平方、4.5公分每平方
4、保温厚度：3公分
5、工程范围：
6、工程质量：按甲方管理人员要求施工
7、施工安全：乙方在施工中服从甲方安全管理，若违反操作过程一切后果由乙方自负。
8、付款方式：工人进场付生活费，以后按施工进度付，工程结束付;余额在本项目经甲方验收后一个月内付清。
9、由于施工不恰当造成的质量问题乙方无条件进行修补
以上各条款望双方相互遵循，如有一方违法应承担相应违约金或法律手段制约，本合同一式两份，双方签字生效。
甲方：
乙方：
年 月 日
保温施工合同11
发包方：_____________________
承包方：_____________________
根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及有关规定，结合孔雀湖供热站压力管道防腐保温工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
第一条：材料物资供应
1、本工程所需的材料物资及施工机具全部由承包方负责。
2、工程所需材料检验：
（1）工程所需材料由承包方提供到现场或指定库房。
（2）所有材料成品，半成品均应附有合格证，材质检测报告，都要检查验收，签交物资验收合格单方可进厂。已进厂的物资未经发包方许可签署出厂证书，不得运出厂外。
（3）已进厂的物资，若发现有不合格者，承包方必须迅速将其运出厂外。
（4）具有合格证书的材料，甲方将会同监理方分批次抽检，所发生的费用由承包方承担。
（5）没有合格证书，且未经试验签订或经过试验签订为不合格的材料物资等，双方均不得用于本工程。如属材料人员失职或其它原因造成不良后果，由责任一方负责。
（6）任何一方强迫对方使用不合格的建筑材料物资用于本工程的都要签证记录在案，所引起的一切后果由强迫的一方负责。
3、岩棉保温材料容重不小于80/3。
第二条：工程从__________年__________月__________日开始施工至__________年__________月__________日结束，工期共计__________天。
第三条：工程质量和检查验收
1、承包方必须严格按施工图纸，说明文件和国家颁发的有关规范，规程进行施工，并接受发包方现场监理工程师代表或工程师代表的监督检查。
2、承包方确定的施工现场负责人及技术负责人，专门技术人员及管理人员，必须将其姓名、身份、所分担的工作通知监理工程师或工程师代表。
3、承包方应按工程进度，及时提供关于工程质量的技术资料，如材料，设备合格证，试验，测试，报告等的影印件，材料代用必须经过发包方同意并签证后，方可使用。
4、隐蔽工程由承包方自检后，填写《隐蔽工程验收单》通知现场监理工程师或代表检查验收，认可签证后方可进行下一工序施工。
未经验收合格不得进行下一工序施工。
5、工程竣工验收，应以施工图纸，图说。施工签证，设计更改通知，国家颁发的.施工验收规范和质量验收标准为依据。
6、工程竣工后，承包方按规定整理提供完整的技术档案资料，并发出竣工通知书，经双方协商确定验收时间，由发包方组织有关单位进行竣工验收。
验收合格后，双方签署交工验收证书，并将工程移交给发包方管理。
已交工未验收中如发现有不符质量要求，需要返工的工程，应分清责任。
属施工原因成的，按双方验收时确定的时间，由承包方负责修好再进行检验。
竣工日期以最后检验合格的日期为准。
7、已竣工未验收工程，在交工前由承包方负责保管，由于承包方原因，应交工验收而不交不验的工程，除按拖延工期条款处理外，并赔偿因此而造成的经济损失。
8、工程交工验收后，工程保修期为两年，保修证书在交工验收后由承包方填写交给发包方。
由施工造成的工程质量问题，发包方应书面通知承包方并约定时间进行修理。
在保修期内承包拒不修理时，发包方可动用预留保修款修理，超支部分应由承包方负担。
第四条：施工技术要求
1、按照中华人民共和国<设备及管道保温技术通则>，中华人民共和国126—89<工业设备及管道绝热工程施工及验收规范>，中华人民共和国行业标准229—91<工业设备，管道防腐蚀工程施工及验收规范>执行。
2、管道，阀门采用50~100厚岩棉保温，防水层采用油毡一层，保护层玻璃丝布二层，沥青漆，调和漆各一道；设备采用100厚珍珠岩保温，铁丝网，硅酸盐类抹灰料抹面保护。
如采用铝皮做保护层，则不再缠玻璃丝布，不刷漆。
第五条：双方负责事项
发包方
1、根据施工地区供水，供电，水压，电压情况，采取措施满足施工用水，用电的需要。
2、确定单项保温工程施工要求和范围。
3、审核承包方实际发生工程量，并向承包方支付工程进度款。
4、派驻施工现场的监理工程师或代表，对工程进度，工程质量，隐蔽工程和合同进行监督检查，负责设计图纸问题的处理，设计变更的签证，工程中间验收，工程进度拔款签证和其他必须得签证。
5、组织对工程的竣工验收，并按合同规定日期配合承包方办好决算工作。
承包方
1、施工界区以内的用水、用电临时设施的施工。
2、编制施工组织设计（施工方案），施工总进度计划，材料，成品，半成品等进场计划，用水、用电计划，开竣工通知书，隐蔽工程工程验收单等，并及时送发包方及有关单位。
3、按双方商定的分工范围，做好材料和设备的采购，供应和管理。
4、于每月底前5天向发包方报送月度施工计划，当月工程进度用报（包括工程量，工作量和形象进度等）。
5、严格按照施工图与说明书进行施工，确保工程质量，按合同规定的时间如期完工并交付。
6、已完工程，在交工前应负责保管，并清理好场地。
7、提供竣工验收技术资料，办理工程竣工结算，参加竣工验收。
8、在合同规定的保修期内，对属于承包方负责的工程质量问题，负责无偿修理。
第六条：工程价款的支付与结算
1、本工程总造价约为__________万元（工程造价以最终发生工程量结算为准）。
2、发包方收到承包方工程进度用报后，须按核实的工程进度支付工程进度款。
3、工程进度款支付达到合同总价款的70%时，不再按进度付款，办完工程验收承包方开具建筑工业正式发票后支付20%的价款，留10%的价款，待保修期满后一次性支付给承包方。
4、本工程造价结算方式按下列情况办理：
（1）以发包方和承包方共同签认的工程计量单进行结算。
（2）以审查后的施工图预算加变更签证进行结算。
（3）工程用水，用电费由发包方承担。
第七条：违约责任
1、承包方的责任
（1）工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。
（2）工程交付时间不符合规定，偿付逾期违约金。
（3）严格遵守发包方厂规厂纪，接受发包方公司管理。
2、发包方的责任
（1）未能按照承包合同的规定履行自己应付的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方因此发生的实际损失。
（2）超过合同规定日期验收，偿付逾期违约金。
第八条：责任风险承担
1、承包方承担合同执行过程中相关的安全等风险责任。
2、任何一方承担己方原因造成的全部损失费用，以及非合同另一方原因造成的己方损失费用。
第九条：争议的解决方式
合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决。协商不成时，任何一方均可向工商局经济合同仲裁委员会申请促裁，也可直接向人民法院起诉。
第十条：附则
1、其他本合同未言明事项，一律按《中华人民共和国民法典》，《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》规定执行。
2、本合同经双方签字盖章后生效，至合同工程竣工交验，结算工程尾款，保修期满后自然失效。
3、本合同正本四份，其中发包方执三份，承包方执一份。
发包方：__________承包方：__________
委托代理人：__________委托代理人：__________
____年____月____日____年____月____日
保温施工合同12
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、行政法规。为确保工程施工质量和工程进度等有关事宜，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商达成如下协议：
一、工程名称： **************
二、工程概况： 民用住宅24+1层，两个单元
三、本工程劳务分包范围： 基层抹灰 保温层 饰面层(面层饰面砖除外)。 单价：四层以下(不做饰面层)30元/m2;其余为42元/m2;室内EPS隔音层为15元/m2;吊架费为4元/m2,由项目部承担。
四、工期：本工程开工日期： 20xx 年 04 月 21 日
竣工日期：月日
五、双方责任：
1、甲方责任：
(1)乙方工人进场后，甲方应及时对其进行遵纪守法，安全、企业内部有关管理制度等方面的教育工作，并进行监督检查。
(2)甲方应及时向乙方提供施工所需的技术资料，负责现场技术及安全交底，工程进度安排、机具材料配置及质量安全文明施工的监督管理。
(3)施工期间，甲方保证现场24小时有管理人员，负责向乙方下达施工任务书和限额领料单，并对乙方施工情况进行监督检查。
2、乙方责任：
(1)施工方组织专业的保温施工队伍，一定数目的保温技术人员，按照甲方施工交底施工，保证质量。
(2)自行提供为完成施工所需机械、设备等辅助工具。
(3)按合同工期完成工程。如乙方未按期完工，每逾期一天应向甲方支付违约金20xx元。
(4)乙方遵守施工单位的工地管理制度，防火防盗，并保证现场文明 施工。
(5)乙方必须确保施工质量和工期，按外墙外保温工程验收标准，确保工地验收合格，施工出现质量问题由乙方负责，板材损耗量不得超过3%。
(6)安全施工：乙方必须加强管理确保安全生产，如施工期间出现人员意外事故，甲方不承担任何责任。
六、结算方式：每月根据施工进度，经工地质检验收合格后付工程款 ，全部工程竣工质量验收合格交付后，工程款付至%，其余 等保修期满后一月内付清。
七、工程质量要求
1、外墙保温按样板标准验收并符合国家有关外墙保温施工质量验收强制标准的要求，未达标者甲方不予验收并由乙方负责整改至达标为止。
2、做到工完料清。严禁乱到地图浆，造成二次作业的，由施工班组自行负责处理，并承担给甲方造成的经济损失。
八、违约： 违约及合同履行不力内容：工期拖延、质量不达标、现场清理达不到要求、管理配合不到位。如一方违约，按以下办法处理：
1、甲方支付劳动报酬，应按牟光清签订的劳务合同执行;
2、乙方施工工程质量验收不合格，乙方应负责返工。返工工时费由乙方自行负责;并承担甲方材料损失费并且甲方有权降低合同单价10～20%。
3、乙方在保温施工中，保温面空鼓造成剔打单处面积超过1平米的.部位;凡出现一处罚款500元。
4、乙方在施工中，因甲方违章指挥，或提供的安全设施、设备、质量不合格导致发生事故的，或因不可抗力影响发生安全事故的，由甲方自行承担赔偿责任，因违章操作导致事故发生的，乙方负责人应承担全部的损失。
5、劳务人员在工地发生打架斗殴、偷窃、赌博等违法违纪事件的，甲方扣罚劳务费5000元每次，情节严重的加倍处罚,乙方并承担相应的法律责任。
6、乙方在施工中违章操作,经甲方提出书面整改后，拒不听从的, 甲方有权单方向终止合同。且乙方接到甲方终止合同的通知后必须在两日内自动退场, 甲方应在30～60日内给乙方办完结算,并支付已完合格工程劳务价款的60%，,余款在工程峻工验收合格后一年内付清。不合格或半成品工程款不予结算并追求乙方因不合格产品给甲方带来的经济损失。
7、若由于乙方自身原因私自中止承包合同，工程款按完成总价的80%支付。
8、工程质量每单元监理、或质监站检查中每有一次因质量不合格整改，导致2小时内不能进入下道工序。甲方每次罚款300元。
10、乙方不得以任何理由单方停工(或罢工)，未经过项目部同意的单方停工，乙方应承担1000元/天的罚款。
九、本合同共四份，甲方叁份，乙方壹份，具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
保温施工合同13
发包方： 一下简称甲方)
承包方： (一下简称乙方)
滕州市康普来商贸有限公司综合办公楼外墙保温工程经甲乙双方协商决定承包于乙方施工，为明确双方责任，本着互惠互利的原则特签订本合同，望认真执行。其具体条款如下：
一、施工内容及要求：外墙聚氨酯发泡保温厚3CM、 胶粉颗粒砂浆找平厚1.5CM、挂贴网格布、抹防裂砂浆厚0.5CM。
二、承包方式：包工包料。
三、工程造价：约9万元(以结算为准)。
四、工程质量：合格
五、施工工期：自 年 月 日开工至 月 日竣工。
六、承包价格及计算方式：按实际施工面积每平方85元计算。
七、付款方式：聚氨酯发泡保温层完成后付4万元;找平层完成50%拨付3万元;工程全部完成后一次性付清。
八、甲方职责：按时拨付工程款，与总承包单位一同搞好施工现场配合工作。
九、乙方职责:
1、在保证按本合同第一条施工的同时保证抹灰层无空鼓、无裂缝、表面平整。
2、提供本单位施工资质、负责整理相关工程资料;材料检验、试验及其费用，保证本项工程顺利验收合格。
3、负责一切施工机具(不包括塔吊)
4、严格按照安全操作规程施工，做好夏季防暑降温工作，保证不出现任何安全事故，否则承担一切经济损失和后果。
十、本合同一式三份，甲乙方各一份，总承包方一份。
发包单位签章： 发包单位负责人签证：
承包单位签章： 承包单位负责人签证：
签订日期： 年 月 日
保温施工合同14
施工单位(甲方)：安装单位(乙方)：
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》以及国家相关的法律、法规的规定，甲方将榆林市中承建司榆林市苏州中学综合楼的外墙内保温工程分包给乙方，并就具体事宜经双方协商达成以下条款，以资共同遵守。
一、工程概况：
1、工程名称：榆林市苏州中学综合楼
2、工程地址：榆林市苏州中学院内
3、结构类型：框架结构
4、结构层数：地下一层，地上四层。
二、分包内容
1、包工包料，含外墙内保温材料(挤塑板)、网格布、粘结砂浆、抗裂砂浆及其安装。
2、材质要求：保温材料为25㎜厚挤塑板。工程量暂定为20xx余平米。
3、按照规范要求，保温材料要做导热性能试验，达到设计要求。
三、工程质量：
质量标准：本工程按照国家现行验收规范必须保证合格，提供本工程所需的工程技术资料。严格按照标准图要求施工。
四、按照甲方制定的工期进度要求必须保证按时完成，每拖延一天甲方有权罚乙方人民币1000元，并视其情况作终止合同，清退乙方出场，造成的一切损失由乙方承担。乙方提供所作保温的墙面必须刮槽其垂直度不大于3㎜。
五、单价及结算办法：
按照国家标准经验收合格___元/㎡。工程量按实结算。结算程序：经工长结算技术审核项目经理确认，财务负责支付，乙方提供材料发票及人工工资表。
六、付款方式：
本工程无预付款。材料进场后付结算总价的30%;工程施工完经验收合格后付至结算总价的80%;竣工验收合格后付至97%;剩余3%作为质量保修金，满一年后付清。
七、施工安全：
1、提供主要技术人员的`上岗证。
2、乙方进入施工现场认真接受甲方安全管理人员的安全教育，安全登记，安全培训等。严格遵守施工现场各项安全管理制度。甲方有权对乙方漠视安全的行为做出处罚。
3、乙方施工过程中应严格按照施工安全操作规程及甲方制定的安全保证措施施工，正确使用安全"三宝"用品，及时作好"四口"及临边防护。
4、乙方应教育工人严格遵守甲方对施工现场的各项规章管理制度，遵守建设单位治安秩序管理，不发生扰民害邻事件，不得聚众赌博、酗酒闹事，不得在宿舍内乱拉乱接电线、电炉、不允许在宿舍内使用煤气灶、蜂窝煤、明火、电饭煲、电热水器等做饭、烧水。
5、若因乙方自身违章违规造成的工伤事故，应承担全部责任，并承担所有相关费用。意外伤亡事故，由责任方承担全部责任。
6、乙方应在作业前检查安全设施、电器设施、因无书面交底而造成安全事故，全部由责任方负责。
八、成品保护：
1、乙方按照甲方制定的成品保护方案，对自己已完成工程采取成品保护措施。未正式验收并交付甲方前的成品保护工作由乙方负责，造成损坏并由乙方负责。
2、对于乙方工作面内非乙方工作内容的成品，乙方施工不得随意损坏，经查明甲方有权对乙方做出经济处罚。
九、乙方权利和义务：
1、全面负责工程质量管理工作，落实质量责任制和质量保证措施，使工程质量达到如期目标。
2、负责现场安全防护设施的搭设，安排专职人员对施工安全工作进行全面监督检查。
3、制定施工作业计划，配备充足的高素质、高技能的操作工人进行施工，确保施工工期不拖延。
4、作好现场文明施工工作，负责宿舍、生活区、办公区及施工现场的环境卫生工作，天天保持卫生清洁，努力配合甲方创建文明工地。
十、合同说明：
1、本合同正本两份;甲乙双方各持一份。副本两份，甲乙双方各持一份，双方相互监督执行。
2、本合同自签字之日生效，甲乙账款双清后自行失效。
3、合同条款需增补时，甲乙双方协商签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。
甲方：(盖章) _________乙方：(盖章)_________
甲方代表签字：_________乙方代表签字：_________
签约时间：___年___月___日
保温施工合同15
甲方：_________________
乙方：_________________
由甲方承建的 _________________ 工程，因由建设单位( _________________ )直接发包给乙方施工，为了明确双方责任，特签订本协议：_________________
1、乙方施工人员进场在该项目施工，必须经得甲方同意，否则甲方有权制止乙方施工。
2、乙方应妥善保管自己的物资，甲方不对乙方的财产安全负责。
3、甲、乙双方未经对方许可，均不得擅自使用对方的'设备、工具及材料等。
4、乙方作业人员要加强成品保护意识，不得随意损坏或污染甲方的成品及半成品，否则，甲方将要求经济赔偿。
5、乙方作业人员应遵守甲方的现场管理制度，进入施工现场必须戴安全帽，施工现场不准打架斗殴，不准喝酒，不准随地大小便;夜间在甲方规定的关门时间后，不准进入现场。
6、乙方施工期间及因乙方原因造成的所有安全责任由乙方负责。
7、乙方进场前向甲方缴纳伍仟元清洁费保证金，完工后经双方及监理验收后退还乙方。
8、其余未尽事宜，双方协商解决。
此协议一式三份，甲、乙双方各执一份，监理一份，具有同等效力。签字之日生效。
甲方(签章)：_________________
甲方代表(签字)：_________________
乙方(签章)：_________________
乙方代表(签字)：_________________
监理单位(签章)：_________________
监理工程师(签字)：_________________
日期：_________________
【保温施工合同】相关文章：
防腐保温施工合同03-26
外墙保温施工合同01-04
楼房外墙保温施工合同10-12
外墙保温安全施工合同01-29
建筑外墙保温施工合同03-08
防腐保温工程施工合同11-24
商铺消防管道保温工程施工合同04-10
保温工程施工合同书范本05-09
保温工程合同12-08
保温工程合同15篇07-24