电力工程施工合同
随着人们法律观念的日益增强，合同在生活中的使用越来越广泛，签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。那么大家知道合法的合同书怎么写吗？下面是小编精心整理的电力工程施工合同，欢迎阅读与收藏。
电力工程施工合同1
发包人：新疆亿坤源房地产开发有限责任公司承包人：新疆中电源电力安装有限公司
为进一步明确甲乙双方的责任、权利、义务，在“新疆亿坤源房地产开发有限责任公司“坤元尚品”10kV高低压配电、外网安装及调试工程”基础上，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，并结合本工程的`具体情况，在甲乙双方完全自愿和理解本补充协议条款的情况下，签订本工程施工合同补充协议如下。
一、因20xx年道路开挖手续未办理，直至今年外网管线才建设完工，导致外网电缆一直无法订货。而今年铜价变化，电缆涨幅较大。
二、地下车库及售楼处管沟过渠，土建追加工作量如下：
1、/15-3*150铜芯电力电缆203米；2、150*300电缆桥架90米；
3、电缆井1座；
三、电力管线外网建设，由我公司具体办理道路开挖手续，缴纳相关费用。
经双方友好协商，现追加工程款共计___________元（大写：___________）。
本补充协议金额不计质保金。
甲方：___________乙方：___________
___________年___________月___________日___________年___________月___________日
电力工程施工合同2
工程名称：______
甲方：______
乙方：______
________年 ________月 ________日
一、合同协议书
甲方 为兴建 工程，接受了乙方 对本工程的投标，为明确双方的责任、权利及义务，经双方协商签订如下协议：
1.本协议书中的名词和用语均与下文提到的合同条款中规定的含义相同。
2.下列文件构成整个合同不可分割的整体，各文件相互补充，若有不明确或不一致之处，以下列次序在先者为准。
双方商定的补充协议或合同期内经双方签署的`备忘录;
合同协议书;
双方签署的合同谈判备忘录;
合同专用条款;
合同条款;
中标通知书、投标书和招标书;
(7)与本合同有关的其他文件。
3.本合同总价款为人民币 ________万元。
4.本合同工程的施工期为 个月(天)，或：自 ________年 ________月 ________日至 ________年 ________月 ________日。
5.甲、乙方双方在此立约：保证按照本合同的约定，承担和履行各自的全部责任和义务。
6.本协议书由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效。工程经竣工验收合格、保修期满、合同总价款及保修金结清的合同终止。
7.本协议书正本二份，双方各执一份，具有同等法律效力;副本 份，双方各执 份，当副本与正本不一致时，以正本为准。
甲方：______ 乙方：______
法定代表人：______ 法定代表人：______
或 或
其授权的代理人：______ 其授权的代理人：______
签字日期：______ 签字日期：______
单位地址：______ 单位地址：______
联系电话：______ 联系电话：______
传真：______ 传真：______
开户银行：______ 开户银行：______
帐号：______ 帐号：______
签约日期：______
签约地点：______
电力工程施工合同3
编号：（工 字）第 号
（招标人）：_____________________________
鉴于_________________ （以下简称投标人）参加_________________ 项目投标，应投标人申请，根据招标文件，我方愿就投标人履行招标文件约定的义务以保证的方式向贵方提供如下担保：
一、保证的范围及保证金额
我方在投标人发生以下情形时承担保证责任：
1.投标人在招标文件规定的投标有效期内即______年______月______日后至______年______月______日内未经贵方许可撤回投标文件；
2.投标人中标后因自身原因未在招标文件规定的时间内与贵方签订《建设工程施工合同》；
3.投标人中标后不能按照招标文件的规定提供履约保证；
4.招标文件规定的投标人应支付投标保证金的其他情形。
我方保证的金额为人民币____________元（大写：__________________）。
二、保证的方式及保证期间
我方保证的方式为：连带责任保证。
我方的保证期间为：自本保函生效之日起至招标文件规定的投标有效期届满后______日，即至______年______月______日止。
投标有效期延长的，经我方书面同意后，本保函的保证期间做相应调整。
三、承担保证责任的形式
我方按照贵方的要求以下列方式之一承担保证责任：
（1 ）代投标人向贵方支付投标保证金为人民币__________________元。
（2 ）如果贵方选择重新招标，我方向贵方支付重新招标的费用，但支付金额不超过本保证函第一条约定的保证金额，即不超过人民币____________元。
四、代偿的安排
贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的`金额，支付款项应到达的帐号，并附有说明投标人违约造成贵方损失情况的证明材料。
我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在______工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
五、保证责任的解除
1.保证期间届满贵方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方解除保证责任。
2.我方按照本保函向贵方履行了保证责任后，自我方向贵方支付（支付款项从我方帐户划出）之日起，保证责任即解除。
3.按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。
我方解除保证责任后，贵方应按上述约定，自我方保证责任解除之日起____________个工作日内，将本保函原件返还我方。
六、免责条款
1.因贵方违约致使投标人不能履行义务的，我方不承担保证责任。
2.依照法律规定或贵方与投标人的另行约定，免除投标人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。
3.因不可抗力造成投标人不能履行义务的，我方不承担保证责任。
七、争议的解决
因本保函发生的纠纷，由贵我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为____________法院。
八、保函的生效
本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字或加盖公章并交付贵方之日起生效。
本条所称交付是指：______________________________
保证人：____________________________
法定代表人（或授权代理人）：________
____________年_________ 月_________ 日
电力工程施工合同4
发包方：
承包方：
依照《中华人民共和国合同法》有关规定，结合本工程具体实际情况，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守。
乙方受甲方委托，承担甲方新上建德市档案馆迁建250KVA变配电受电工程，具体事宜双方明确如下：
一、甲方委托给乙方的工程项目和内容：
250KVA变受电工程的.设计、设备购置、安装调试
二、有关技术及服务要求：
1、乙方应根据甲方的要求做好开工和竣工等有关技术工作，协助并配合线路验收、接入系统及并网工作。及时提供竣工资料。
2、乙方采购所有电气设备和原料，应从国家定点厂家采购，并符合国家有关质量、技术标准。
3、变配电及线路安装工程应根据电力安装标准进行，符合质量要求。
4、甲方负责做好青苗赔偿等有关政策处理。
三、工程款项及费用的结算：
1、工程款结算按<浙江省建设安装定额_版、预算管理制度及规定>执行。
2、工程预算款总计：102496元；（高压电缆、10KV线路部分按实际耗材在决算中计收）
3、本工程款分2次结清，其中：
（1） 、合同签订3天内应付工程款的70%（计70000元）
（2） 、工程竣工验收合格决算审核后，送电前工程款全部付清。
4、工程款的结算以审计决算为依据。
四、施工及竣工验收：
1、根据工程施工要求，甲方应于施工前具备土建验收条件（包括完成破路申请手续，设备进场道路畅通等），并确保自建附属工程质量为乙方进场创造施工条件。
2、乙方应在年月日工程竣工，遇特殊情况双方另行协商，时间顺延。
3、施工期间，甲方应派员到现场协助解决安装施工期间所发生的特殊情况。
4、乙方在施工期间应注意安全，做到文明施工，如发生违章和野蛮施工所
造成意外事故和损失，由乙方自负。
5、乙方在工程结束时，甲方应会同供电局有关部门进行竣工验收。
五、合同未尽事宜，双方协商解决。
六、合同双方代表签字盖章后生效。
七、合同一式4份，甲方执2份，乙方执2份。
发包方：
承包方：
日期：
电力工程施工合同5
甲方：____________
乙方：____________
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》，______将______县结______村0.4kV～10kV线路工程承包给______水利水电工程局有限责任公司施工，为保证该工程按期、保质完成，明确双方职责，经协商，双方达成如下协议。
第一条工程概况：
0.4kV～10kV线路工程、变台安装及下户线路安装
1、工程名称：____________
2、工程内容：0.4kV～10kV线路工程、变台安装及下户线路安装工程
3、工程地点：____________
4、设计单位：____________
5、工期：____________年____________月____________日至____________年____________月____________日
6、质量标准：按电力行业优质工程执行，符合设计及规范标准
7、合同价款（工程总造价）：工程施工费用总造价暂定（￥____________）万元人民币，工程竣工后以工程竣工决算为准，甲方需要增加的项目部分以设计变更为准。
第二条合同使用的语言文字、标准和适用法律
1、合同语言：汉语
2、适用法律：国家法律、法规以及工程所在地地方法规。
3、适应标准、规范：建筑工程质量评定验收标准及国家电力工程质量验评标准。
第三条甲乙方驻工地代表
1、甲方项目负责人：
2、乙方项目负责人：
3、工程甲方代表：____________负责施工全过程工程质量检查。
4、监理工程师代表：
第四条甲方工作
1、施工场地具备开工条件和完成相应土地政策性划拨，给施工单位提供施工的便利条件。
2、甲方负责组织相关部门，对工程实施监督，对质量不合格工程，有权责令乙方返工，直至合格为止。
3、开、竣工时间由甲方确定。
4、负责向乙方提供工程施工图及施工变更单，组织设计部门及乙方对工程施工图进行施工前会审，技术交底。
5、甲方可向施工项目部在本地区提供生活费和材料及机械使用费。
第五条乙方工作
1.按照国家电力工程质量验评标准，担负玉树县结古镇禅古新村建设0.4kV～10kV线路工程、变台安装及下户线路安装施工任务。
2.与甲方签定工程施工合同和安全合同，并接受甲方管理人员对所有施工工程的质量检查监督。
3.在工程施工前，必须向甲方申报开工报告，报告经甲方同意后，方可进行工程施工。工程竣工后，向甲方提出竣工申请，配合甲方做好工程竣工验收工作。
4.对甲方检查中发现的不合格工程，乙方必须无条件返工，确保工程质量达到合同约定的验收标准。
5.提供施工的工程进度计划。
6.遵守地方政府及有关部门对施工场地交通管理规定和其它施工单位的相互配合。
7.已经竣工的工程未交付甲方之前，由乙方负责已完工程的成品保护工作，保护期间发生损失的，乙方应自费修复。
8.做好施工现场地下管线及邻近建筑物的保护工作。
9.保证施工现场清洁符合有关规定，交工前清理现场符合要求。
10.积极配合甲方的工作，承担相应的重建保电工作。
第六条工程质量
1.工程质量等级：按电力行业优质工程执行。乙方如达不到约定条件的部分，甲方代表一经发现，可要求乙方返工，乙方应按甲方代表要求的时间返工，直至符合约定条件，因乙方原因达不到约定条件的，由乙方承担返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件的，乙方承担违约责任。
2.质量评定部门：由甲方确定。
第七条验收和重新检验
1.甲方根据乙方的申请，组织青海玉树电力公司生技部、供电所对工程进行竣工验收。对不合格的工程甲方通知乙方处理，乙方承担因自身原因导致返工、修改等费用，处理合格后甲方重新组织人员验收，直至符合质量要求。
2.检查和返工。乙方应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方代表发出的施工指令，随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验，为检查检验提供便利条件，并按甲方代表及其委派人员的要求返工、修改，并承担由此发生的相关费用，甲方实施检查检验不得影响乙方正常的施工进行。
第八条工程预付款
本工程开工前预付工程款造价的30℅。
第九条工程款支付
1.工程款支付方式：转账或支票
2.工程款支付金额和时间：按工程进度支付工程款。
第十条竣工决算
1.竣工日期为乙方送交竣工报告的.日期，需修改后才能达到竣工要求的，竣工日期为乙方修改后提请甲方验收的日期。
2.乙方在工程竣工验收合格后向甲方提交决算报告。
第十一条保修条款
1.保修内容、范围：乙方施工的项目及乙方提供的相关材料的质量证明文件。
2.保修期限：一年，自工程验收合格并交付使用之日起计算。
第十二条争议
因执行本合同发生争议，有争议双方协商解决，协商不成，有______州仲裁委员会仲裁。
第十三条安全施工
在工程施工中，乙方确保工程施工科学、安全，因乙方原因造成的工程质量、财产损失和人身伤害，由乙方承担责任，甲方概不负责；由于乙方施工原因造成他人财产、人身损害的由乙方承担赔偿责任。
第十四条合同的生效和份数
本合同自双方签字盖章之日起生效，本合同一式六份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份，由双方各自分送相关部门。
第十五条附加条款
合同条款中未尽事宜，双方协商解决。
甲方：____________乙方：____________
负责人：____________负责人：____________
法人代表：____________法人代表：____________
开户行：____________
账号：____________
____________年____________月____________日____________年____________月____________日
电力工程施工合同6
工程名称：xx工程
发包单位：xx
承包单位：xx
施 工 安 全 协 议
甲 方：XX电网xx公司
乙 方：xx
工程项目名称：xx
工程项目地点：xx
计划工作时间：20xx年xx月xx日至xx年xx月xx日
甲方作为管辖电网工程承包单位之一，由于部分工程的实施具体需要，与乙方建立劳务合同关系，为明确劳务合同双方的安全责任，保证工程施工安全，防止事故发生，经甲、乙双方协商同意并达成如下协议：
一、甲方应承担的安全责任
1、根据XX电网公司颁发的(安全生产工作规定)和XX电网公司颁发的(外包工程、劳务分包队伍和临时工安全管理规定)的有关条款，甲方负责对乙方具备承包工程项目的施工安全资质进行审查。审查乙方单位持有的政府有关部门核发的施工营业执照和施工资质证书、法人代表资格证书(组织机构代码证)、施工简历以及施工单位有关工程项目经理、负责人、技术人员的配置情况和近三年安全施工记录。资质审查合格后，甲方应及时给乙方发放安全施工资质合格证。
2、甲方在工程开工之前对乙方负责人和工程技术人员进行全面的安全技术交底，并应有完整的记录或资料。安全技术交底按照(中国XX电网有限责任公司电力生产事故调查规程)的规定，在开工请对承包方负责人、工程技术人员和安监人员进行全面的安全技术交底。
3、甲方负责审核工程项目施工负责人、工程技术人员和工人的技术素质。审核确认工程项目的工作票签发人、工作负责人资格。
4、甲方负责审查工程项目的组织施工设计，对乙方在有危险的电力生产区域作业要求事先制订安全措施。
5、甲方负责检查、监督(建设工程安全生产管理条例)(国务院第393号令)和(电业安全工作规程)、(电力建设安全工作规程)在施工单位安全管理中的落实、执行情况。
6、甲方每月15日对工程组织安全和质量检查，并不定期进行随机抽查。重点检查特种作业人员持证上岗和现场安全用电等现场安全管理与安全措施。特别是查看现场的安全情况，针对检查发现的问题及时填写安全检查情况通知单，对严重的问题下发整改通知单并进行相应的经济处罚。
7、应用(电网建设安全健康和环境管理“三欣”标准评价体系)对项目部及施工现场管理等进行检查评价，对乙方的安全健康环境管理行为进行诊断和做出相应的评断。
8、协议中规定由甲方承担的有关安全、劳动保护等其他事宜。
二、乙方应承担的安全责任
1、认真执行国家和电力行业有关安全生产、职业安全与卫生的法律、法规、条例和制度，并根据实际情况制定实施细则，但不得与上级规定相抵触，不得降低安全标准。
2、乙方应根据国家和电力行业有关规定建立有健全的安全管理机构，落实岗位安全生产责任制。
3、招收录用和转换岗位的工人必须经过三级安全教育、紧急救护培训和专业技术培训，并经考试合格记录在案，经甲方审查认可后方可进入其生产现场工作。乙方应对施工人员进行安全技术交底、安全教育和安全宣传，严格执行安全技术方案。
国家规定属于特种作业、危险作业的人员同时必须经过专业培训，持有政府主管部门颁发操作证方可上岗。
4、项目部和施工现场应参照XX电网(电网建设工程安全和环境管理设施规范应用手册)中的规定进行布置，制定各种安全文明施工管理制度和应急预案，要求乙方配备足够的安全用具和安全书籍。施工现场必须设置明显的标牌，应标明施工许可证批准文号、工程项目名称、各参建单位名称、项目管理组织机构图、工程建设(安全、质量、工期)目标以及主要管理制度等。现场作业区有明显的标志、设立了专门的施工器具放置处、材料堆放站和废料堆放点。施工单位负责施工现场标牌的保护工作。
5、遵守现场劳动纪律和规章制度，进入施工现场必须严格执行有关规定，凡进入施工现场的人员均应当佩戴工作证卡，以证明其身份，确保安全施工。乙方应该保证施工现场安全防护设施完备，安全警示标志齐全。
6、针对施工实际情况，乙方应做到防风防汛、防暑降温、防火、防触电、防高空坠落等，安全措施要到位。
7、乙方应根据国家有关安全生产、劳动保护的法规和卫生的有关规定，制订相关的劳动保护用品发放标准;为施工人员配备符合本工种安全、卫生要求的个人劳保用品;按不同岗位的生产特点配备安全防护用品和安全用具，并指导、监督和检查使用情况。施工现场的各种安全设施和劳动保护器具，必须定期进行检查和维护，及时消除隐患，保证其安全有效。
8、进入施工现场的所有人员着装必须符合(电业安全工作规程)和(电力建设安全工作规程)之规定。施工人员要按要求佩带各种安全防护工具。
9、安全用具、安全防护设施、手持电动工器具、电气设备等的使用管理必须严格执行国家、行业的有关规定，必须有出厂合格证明，经试验合格后方可使用，并应建立发放、使用、管理制度和台账。
10、乙方要应用(电网建设安全健康和环境管理“三欣”标准评价体系)对工程项目部及施工现尝班组管理等进行自检查自评。
11、乙方与甲方是劳务合同关系，严禁乙方将施工项目转包。
12、对所提供的一切证件、资料的.真实性承担法律责任。
13、协议中规定由乙方承担的有关安全、劳动保护等其他事宜。
三、甲、乙双方共同遵守的规定
甲、乙双方在签订施工安全协议后，均必须严格遵守国家各项法律、法规，严格遵守电力行业各项规程、规定和电力企业有关基建安装等规定。共同遵守原电力工业部部颁的(电业安全工作规程)、(电力建设安全工作规程)和(建设工程安全生产管理条例)(国务院第393号令)，共同遵守中国南方电网公司颁发的(安全生产工作规定)、(安全生产奖惩规定)、(安全生产监督规定)、(输变电工程安全文明施工规范要求)、(电网建设安全健康与环境管理办法实施细则)和(电网建设工程安全健康和环境管理设施规范应用手册)、(外包工程、劳务分包队伍和临时工安全管理规定)等有关规定。
四、违约处理
在协议签订的有效期内，如有违反上述任一条款造成安全事故或安全隐患者，将严格按照XX电网公司关于(关于印发海南电网公司输变电工程施工现场管理规定的通知)(XX电网建〔XX〕168号)和(XX电网公司电网建设工程奖惩办法 (试行)的通知)(XX电网建〔XX〕175号)文件要求及国家、行业有关条款，加强考核力度，对施工单位违反现场安全管理或造成工程质量事故的情况，严格执行奖惩制度。奖罚情况报XX电网公司备案。
五、其他
1、甲方应给予乙方施工提供必要的技术资料，并尽力提供便利的施工条件。
2、在施工中，如乙方发生属乙方责任的意外人身伤亡时，甲方应以人道主义精神尽力协助伤员及处于危险境地人员，但所需全部费用由乙方承担。
3、根据双方签订的(单相计量装置轮换改造工程承发包合同书)，乙方应按单项工程(或一次性)缴纳3千元的安全文明施工保证金。保证金建立专户管理，甲方对乙方违反现场安全规定者进行处罚，处罚以书面通知形式告知对方，工程竣工后根据处罚总金额扣减后返还乙方，不足时乙方应补交。。
六、本协议有效期自xxxx年xx月xx日至 xxxx年xx月xx日止。
七、本协议一式贰份，甲方、乙方各执一份，签字盖章即生效。
甲 方： 乙 方：
甲方委托代表： 乙方委托代表：
甲方经办人： 乙方经办人：
年 月 日 年 月 日
电力工程施工合同7
甲方：__________________
乙方：__________________
依据《中华人民共和国合同法》和国家工商行政管理局、建设部颁发的《建筑工程施工合同》，结合本工程具体情况，为明确双方的权利、义务和责任，便于合同的实施，经双方协商一致，达成如下协议，以兹共同遵守。
一、工程名称
二、施工内容及范围
图纸范围内的所有工作内容（包括地埋管，电缆敷设，电缆分接箱，箱式变压器、环网柜的安装、调试，施工图、竣工图、竣工资料的提供等）。
三、合同价款
本合同工程总造价为___元（大写：___元）（包含本工程施工所需的全部费用）。
四、承包方式
以合同第三条中的工程价款包工包料，一次包死，在方案没有改变的情况下，总价款不发生任何变化。
五、施工工期
必须在___年___月___日前竣工通电且电业局手续完备。
六、使用材料、规格
本工程必须按施工图纸设计要求的材料规格及材质进行施工，材料规格及材质必须符合国家相应标准。
七、工程款支付
工程款分三次支付
7。1合同签字生效后，乙方进场之日起三日内，甲方支付乙方合同价款的30%；
7。2所有工程完工，乙方出示___市电业局送电手续的相关证明资料且整套竣工资料及相关合格证移交甲方之日起三日内，甲方支付乙方合同价款的40%，付款之日起乙方保证3日内通上电能够使用；
7。3自送电之日起满两年后，无质量问题，甲方一次性支付工程价款的26%，剩余4%在保修期结束后，无质量问题情况下一次性无息支付。
八、质量要求
本工程必须经市电业局验收合格。乙方严格按照设计要求和国家施工及验收规范要求施工，所用设备及材料必须为正规厂家产品，符合设计要求，并应附出厂合格证或材质证明。如因所供设备、材料不合格等原因造成的损失，全部由乙方负责。
九、工程质保期
该工程自竣工之日起（以甲乙双方书面形式确认时间为准）质保期为两年。
十、双方权利和责任
甲方：及时支付工程款。
乙方：
1、负责协调供电相关部门的内、外部关系；在施工中，市政、绿化、村民等阻碍施工时，由乙方为主来处理，甲方协助乙方解决；
2、按有关设计图纸要求及国家规定施工，保证工程按期竣工且施工质量满足合同要求；
3、保证施工范围周边建筑物及原有设施的完好，由上述原因造成的一切损失由乙方承担；
4、在工程过程中应听从甲方驻工地代表的管理、协调；
5、文明施工：文明施工押金5000元整，由甲方代乙方向缴纳；如果出现不文明施工现象，或者造成的罚款由乙方承担，甲方代乙方缴纳5000元整，文明施工保证金不退换时，由乙方向甲方支付保证金或者从工程款中扣除。
十一、事故处理及安全防护
乙方在施工过程中自行负责安全文明施工和安全防护措施并承担其相关费用，无论任何原因发生重大伤亡事故及其他任何安全事故；而造成的自身工作人员和第三方人员伤亡和财产损失，由事故责任方承担发生的全部费用及法律责任，甲方不承担其任何费用和法律责任。
十二、成品保护及维护
工程施工安装期间和项目完工验收后由乙方负责进行成品保护出现设备、线路损坏、丢失由乙方负责，经监理、甲方验收无质量问题符合使用条件后以书面形式交小区物业管理单位，交接后出现构件损坏、丢失由小区物业管理单位负责；保质期内出现任何非人为的`设备、线路损坏等质量问题，全部由乙方负责维护。
十三、工程移交
工程验收合格送电后，乙方填写工程移交证明书一式两份，甲方对工程质量作出评价，经双方签字盖章后各执一份，即为工程移交。
十四、保修
本合同工程在正式移交电业局之前的质量和成品保护工作由乙方负责，由于电缆线路等本工程相关部分出现丢失、损坏、质量问题等乙方应承担修理、重作更换、恢复原状、赔偿损失的责任。正式通电之日起两年内由乙方和电业局共同负责。若电业局不负责，由乙方负责与电业局协调，协调不成由乙方承担全部责任。
十五、违约责任
乙方违反本合同第五条工期约定和7。2项规定，应赔偿由此给甲方造成的经济损失并支付每日5000元的延期违约金。
十六、争议解决方式
本合同履行过程中产生的纠纷，双方协商解决，协商不成由仲裁委员会裁决。
十七、本合同一式肆份，双方各执两份，经双方签字盖章后生效。
甲方：__________________乙方：__________________
日期：__________________日期：__________________
电力工程施工合同8
甲方：______________
乙方：______________工程有限公司
一、工程名称：_____________项目
二、工程地点：__________________
三、工程内容：_________________线路施工及配电箱安装
四、工程造价：_________________伍万伍仟捌佰玖拾贰元(55892元)
五、双方责任
1、在施工前，由甲方负责会同乙方、设计单位对工程施工图纸及工程概算书进行会审，经会审后工程施工图及工程设计概算书，作为今后施工和编制施工图预算书的唯一依据。
2、在工程开工前，甲方应组织有关人员，对乙方编制的工程施工图预算进行会审，会审后的工程施工图预算书作为工程竣工结算唯一的依据。
3、乙方必须严格按图施工，保证施工质量，甲方对施工工地必须提供方便，并有专人负责;做好施工质量监督及隐蔽工程验收。
4、乙方对设计单位的设计图纸应会审，在施工过程中发生设计问题应由乙方负责。
5、施工设备及材料由乙方材料仓库运到工地的'运输费已包括在决算书内。
六、双方一致同意于工程委托合同签订之日起，乙方应日内完工，工程如缓期，所造成停工窝工以及工等损失，由乙方负责。
七、乙方需文明施工，在施工过程中发生的一切责任事故由乙方承担。
八、付款方式：_________________在工程竣工后经甲方.监理、乙方三方共同验收合格后七天内付到合同价格的95%其余5%待质保期(一年)满后一个月内付清。
九、争议的处理：_________________
1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。
2、本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第种方式解决：_________________
(1)提交仲裁委员会仲裁;
(2)依法向人民法院起诉。
十、本协议一式四份，甲方执二份，乙方执一份，监理一份，每份具有同等效用。
甲方(签章)：_________________乙方(签章)：_________________
委托代表：_________________委托代表：_________________
签订时间：_________________年______月______日签订时间：_________________年______月______日
电力工程施工合同9
承包方：____________
发包方：____________
词语涵义
《电力建设工程施工合同》文本，由《电力建设工程施工合同条件》组成，其用词用语除《协议条款》另有约定外，应具有本条所赋予的涵义：
1.发包方;《协议条款》约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。
2.甲方驻工地代表：《协议条款》约定的、具有《电力施工企业资质管理办法》规定的工程承包主体资格并被发包方接受的当事人。
4.乙方驻工地代表：乙方在《协议条款》中指定的代表人。
5.社会监理：受甲方委托、具备《电力工程建设监理单位资质管理办法》规定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。
6.总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。
7.设计单位：甲方委托的具备《电力工程勘察设计单位资质管理办法》规定的相应资质等级的设计单位。
8.工程造价管理部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或如上部门授权的建设工程造价管理机构。
9.工程质量监督部门：电力工业部、电业管理局、省电力局或其根据《电力基本建设工程质量监督暂行规定》设置的电力建设工程质量监督机构。
10.工程：《协议条款》约定具体内容的电力建设永久工程。
11.合同价款：以现行的定额、材料预算价和相应的取费标准为指导价格，通过招标投标或甲乙双方协商确定，用以支付乙方履约完成工程施工内容的价款总额。
12.经济支出：在施工中发生，经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。
13.费用：甲方在合同价款之外直接支付的开支或乙方应负担的开支。
14.工期：甲乙双方参照电力建设工程项目工期定额等规定，在《协议条款》中约定的合同工期。
15.开工日期：______《协议条款》约定的工程开工日期。
16.竣工日期：______《协议条款》约定的工程竣工日期。
17.图纸：由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准，乙方用以施工的所有图纸。
18.施工现场：经甲方同意、“施工组织设计”或“施工方案”所确定的用以施工的`场地。
19.书面形式：根据合同发生的手写、打字、复印、印刷的各种通知、任命、委托、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。
20.不可抗力：因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾，以及《协议条款》约定等级以上风、雨、震等对工程及履约造成损害的自然灾害。
21.赔偿金：责任方弥补对方直接损失和间接损失的费用，包括停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料和构配件积压、倒运的人工费、机械费、管理费等实际费用，以及从这些费用应付之日起所应计取的利息等可得利益的损失。
22.质量缺陷：工程不符合国家或行业现行的有关技术标准、设计文件及合同对质量的要求。
23.协议条款：结合具体工程，甲乙双方协商后依法签订的书面协议。
承包方：____________
发包方：____________
电力工程施工合同10
甲方：___________发包方乙方：___________承包方
本着互利共赢的原则，甲乙双方就挂靠施工一事达成如下协议：
一、甲方的权利和义务：
1、甲方向乙方提供营业执照，资质证明，并为乙方开具本公司发票，不得提供虚假材料。
2、甲方监督乙方严格执行其用甲方资质与第三方签订的合同。
3、税务由甲方承担。
4、甲方要求乙方制定施工安全措施，与甲方签订施工安全协议书。
二、乙方的权利和义务
1、必须是独立核算的法人单位，并自行处理自己的债权债务。
2、一切对外施工签约活动，均在法律允许范畴之内，发生违法活动，自行承担后果，并赔偿给甲方造成的经济损失。
3、乙方必须严格按照其用甲方资质与第三方签订的`合同及工程施工安全协议书的条款进行施工。
4、甲方与第三方签订的电力工程施工的安全协议书的全部内容，作为甲方与乙方的合同内容并附在本协议中。
5、乙方不得将甲方提供的证照资质以及所有手续和证明材料转供他人使用或另作他用，一经发现，立即收回所有证照资质资料。
6、不得用第三方财务及发票与发包方结算，一经发现，立即收回证照资料。
三、特别约定：
1、乙方挂靠甲方的管理费用为：乙方总工程量的___________ %。
2、乙方负责权限范围内招标及合同的签订、履行、变更终止等一切相关事务，并承担相应的法律责任。
3、双方在履行本协议期间如产生的安全事故、债务纠纷等一切责任都有乙方承担，与甲方无关。
4、本协议如有纠纷，双方协商解决，如协商不成，由当地人民法院依法裁决。本协议一式两份，甲乙双方各持一份，签字盖章后生效。
甲方：___________乙方：___________
___________年___________月___________日___________年___________月___________日
电力工程施工合同11
第一部分 协议书
甲方（全称）：
乙方（全称）：
依照《中华人民共和国合同法》、《电力建设工程施工合同》文本及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本电力工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况：
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程内容：
4、承包方式：
二、合同工期
工期：自签订合同之日起60天
三、质量标准：以国家颁布的施工及验收规程、规范和设计要求的工程质量标准为依据，要求竣工验收单位工程质量合格率为100%，优良率：安装工程为：85%，土建工程为75%。
电力工程施工合同
四、合同价款和支付方式：
1、合同价款：______。
2、付款方式：合同签订后，甲方向乙方支付20%合同款，款项合计______元，其余款项根据工程进度进行支付，留合同价款的5%为质保金，质保期满后付清。
五、其他约定：
1、合同价格调整：合同签订后超过3个月由于甲方原因不能实施的，若主要设备材料价格上涨超过10%的则按照新价格执行。
2、乙方不能按合同工期完成交付使用，乙方应承担违约责任，乙方延误一天工期须按合同价款0.2%向甲方支付违约金。
第二部分 通用条款
第一章 双方一般权利与义务
第一条 甲方代表
甲方派出代表或委托代理人在施工现场代行甲方在合同中约定的部分职责，如隐蔽工程和中间检查验收，有关施工需要配合停电等。
第二条 乙方代表
乙方委派驻施工现场代表，按照要求行使合同约定的权利和履行合同约定的职责。
第三条 甲方工作
1、办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件。
开通施工场地内的主要道路，满足施工运输的需要，并保证施工期间的畅通。
2、向乙方提供施工场地的工程地质和地下管线资料，并对资料的真实准确负责。
3、办理施工许可证、10KV线路红线图及其他施工所需证件、批件和临时施工用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续。
4、组织乙方和设计单位进行施工图纸会审和设计交底，施工图设计或与工程配套的设计费用由甲方承担。
5、协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、古树名木等保护工作并承担有关费用。
6、竣工工程交付给甲方后，由甲方负责保护工作，由于甲方保护不善发生损坏或被盗的由甲方负责。
第四条 乙方工作
1、按照合同所要求的工程规模、质量标准及设计图纸来组织材料供应和施工。
2、按工程需要设置施工安全防护设施，并做好安全防护设施的维修。
3、乙方必须严格遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音及环境保护等方面的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知乙方，甲方承担由此发生的费用，因乙方责任造成的罚款除外。
4、向甲方提供年、季、月度工程进度计划和相应施工进度报表。
5、做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作。
6、工程在未交付给甲方之前由乙方负责保护工作，保护不善发生损失的由乙方负责。若施工场地在甲方地址内，乙方可以委托甲方进行保护，有关费用由乙方承担，发生被盗或损坏的由甲方负责。
7、保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，施工场地内工料尽场地清，乙方承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。
第二章 工程验收
第五条 隐蔽工程和中间验收
工程具备隐蔽条件或达到约定的中间验收部位，乙方进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知甲方验收，乙方准备验收记录，验收合格，由甲方代表在验收记录上签字后，乙方可进行隐蔽和继续施工。
第六条 竣工验收
工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告，甲方负责组织供电等部门验收，乙方协助。甲方收到乙方竣工验收报告后28天内不组织验收，视为竣工验收报告已被认可，甲方从第29天起承担工程保管及一切意外责任。
第三章 设计变更
第七条 设计变更
甲方对原工程设计进行变更或同意乙方的变更设计申请，应按约定的期限送交原设计单位审查、修改、补充，取得相应的图纸和说明，对于较大设计变更和重大设计变更还应取得有关部门的批准，预算资金不足的追加投资后发给乙方设计变更电力工程施工合同通知，否则乙方有权拒绝变更，因变更导致合同价款的增减及造成的一方损失由甲方承担，延误的工期相应顺延。
第四章 质量保修
第八条 质量保修
保修期为两年，从工程实际竣工验收合格之日起计算，保修期内属乙方提供的设备材料及安装质量问题，乙方应及时处理好，并承担费用，属甲方自己购买的设备材料的质量问题，甲方不按操作规程使用、人为损坏以及不可抗拒的自然 灾害等原因造成的损失，由甲方负责并承担费用。
第五章 争议、违约
第九条 争议
一、甲乙双方对于合同权益有不同的主张和要求，可通过协商或约定的单位、人员调解。
二、协商、调解不成的.，可向工程所在地的仲裁机构申请仲裁；双方未达成仲裁协议的，可向工程所在地的人民法院起诉。
第十条 违约
任何一方未履行合同义务、未完全履行合同义务或者履行合同义务不符合约定要求的，应承担违约责任，向对方支付违约金。违约金数额为合同价款的20%。
第六章 其他
第十一条 安全施工
电力工程施工合同
一、乙方执行电力建设安全施工管理有关规定，认真采取安全防护措施，严防事故。
二、乙方承担自身安全措施不力而出现事故的责任和因此发生的费用，施工过程中发生的一切安全责任事故由乙方承担一切责任，非乙方责任造成的事故由责任方承担责任及费用，发生重大伤亡事故，乙方应立即上报有关部门，并通知甲方代表，按有关规定和政府有关部门的要求处理。
第十二条 工程停建和缓建
一、由于政策变化、甲乙双方之外原因导致导致工程停建或缓建，使合同不能继续履行的，双方可签订协议变更、中止或解除合同，双方互不负违约的责任。
1、甲方应按合同约定支付乙方在合同变更、中止或解除之前已完工程的价款，以及已进行或已履行的部分工作、服务费用等为完成整个工程所发生的开支，并赔偿乙方有关损失。
二、由于任何一方原因导致工程停建或缓建，使合同不能继续履行的，责任方应承担违约责任，责任方除应赔偿对方为该工程所投入的设备材料费损失及人工费。
第十三条 合同的生效与终止
一、合同自双方签字盖章之日起生效。
二、在工程移交生产、甲方支付完工程款后除有关保修条款仍然生效外，其他条款即告终止；保修期满，有关保修条款终止。
第十四条 合同份数
电力工程施工合同
合同一式陆份，具有同等效力，由甲、乙双方各执叁份。
甲方：______
地址：______
开户银行：______
账号：______
法人代表：______
委托代理：______
电话：______
签订日期：______
乙方：______
地址：______
开户银行：______
账号：______
法人代表：______
委托代理人：______
电话：______
签订日期：______
电力工程施工合同12
甲方：玉树____水务局
乙方：青海省______限责任公司
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》，玉树州水务局将玉树县结古镇禅古新村0.4kV～10kV线路工程承包给青海省水利水电工程局有限责任公司施工，为保证该工程按期、保质完成，明确双方职责，经协商，双方达成如下协议。
第一条工程概况：
0.4kV～10kV线路工程、变台安装及下户线路安装
一、工程名称：
玉树县禅古新社区水利配套基础设施（供电）工程
二、工程内容：
0.4kV～10kV线路工程、变台安装及下户线路安装工程
三、工程地点：
玉树县结古镇禅古新村
四、设计单位：
青海省水利水电勘探设计院
五、工期：
20__年月日至20__年月日
五、质量标准：
按电力行业优质工程执行，符合设计及规范标准
六、合同价款(工程总造价)：
工程施工费用总造价暂定
（￥）万元人民币，工程竣工后以工程竣工决算为准，甲方需要增加的项目部分以设计变更为准。
第二条合同使用的语言文字、标准和适用法律
一、合同语言：汉语
二、适用法律：国家法律、法规以及工程所在地地方法规。
三适应标准、规范：建筑工程质量评定验收标准及国家电力工程质量验评标准。
第三条甲乙方驻工地代表
一、甲方项目负责人：
二、乙方项目负责人：
三、工程甲方代表：负责施工全过程工程质量检查。
四、监理工程师代表：
第四条甲方工作
一、施工场地具备开工条件和完成相应土地政策性划拨，给施工单位提供施工的便利条件。
二、甲方负责组织相关部门，对工程实施监督，对质量不合格工程，有权责令乙方返工，直至合格为止。
三、开、竣工时间由甲方确定。
四、负责向乙方提供工程施工图及施工变更单，组织设计部门及乙方对工程施工图进行施工前会审，技术交底。
五、甲方可向施工项目部在本地区提供生活费和材料及机械使用费。
第五条乙方工作
一按照国家电力工程质量验评标准，担负玉树县结古镇禅古新村建设0.4kV～10kV线路工程、变台安装及下户线路安装施工任务。
二与甲方签定工程施工合同和安全合同，并接受甲方管理人员对所有施工工程的质量检查监督。
三在工程施工前，必须向甲方申报开工报告，报告经甲方同意后，方可进行工程施工。工程竣工后，向甲方提出竣工申请，配合甲方做好工程竣工验收工作。
四对甲方检查中发现的不合格工程，乙方必须无条件返工，确保工程质量达到合同约定的验收标准。
五提供施工的工程进度计划。
六遵守地方政府及有关部门对施工场地交通管理规定和其它施工单位的相互配合。
七已经竣工的工程未交付甲方之前，由乙方负责已完工程的成品保护工作，保护期间发生损失的，乙方应自费修复。
八做好施工现场地下管线及邻近建筑物的保护工作。
九保证施工现场清洁符合有关规定，交工前清理现场符合要求。
十积极配合甲方的`工作，承担相应的重建保电工作。
第六条工程质量
一、工程质量等级：按电力行业优质工程执行。乙方如达不到约定条件的部分，甲方代表一经发现，可要求乙方返工，乙方应按甲方代表要求的时间返工，直至符合约定条件，因乙方原因达不到约定条件的，由乙方承担返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件的，乙方承担违约责任。
二、质量评定部门：由甲方确定。
第七条验收和重新检验
一甲方根据乙方的申请，组织青海玉树电力公司生技部、供电所对工程进行竣工验收。对不合格的工程甲方通知乙方处理，乙方承担因自身原因导致返工、修改等费用，处理合格后甲方重新组织人员验收，直至符合质量要求。
二检查和返工。乙方应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方代表发出的施工指令，随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验，为检查检验提供便利条件，并按甲方代表及其委派人员的要求返工、修改，并承担由此发生的相关费用，甲方实施检查检验不得影响乙方正常的施工进行。
第八条工程预付款
本工程开工前预付工程款造价的30℅。
第九条工程款支付
一工程款支付方式：转账或支票
二工程款支付金额和时间：按工程进度支付工程款。
第十条竣工决算
一竣工日期为乙方送交竣工报告的日期，需修改后才能达到竣工要求的，竣工日期为乙方修改后提请甲方验收的日期。
二乙方在工程竣工验收合格后向甲方提交决算报告。
第十一条保修条款
一保修内容、范围：乙方施工的项目及乙方提供的相关材料的质量证明文件。
二保修期限：一年，自工程验收合格并交付使用之日起计算。
第十一条争议
因执行本合同发生争议，有争议双方协商解决，协商不成，有玉树州仲裁委员会仲裁。
第十二条安全施工
在工程施工中，乙方确保工程施工科学、安全，因乙方原因造成的工程质量、财产损失和人身伤害，由乙方承担责任，甲方概不负责；由于乙方施工原因造成他人财产、人身损害的由乙方承担赔偿责任。
第十三条合同的生效和份数
本合同自双方签字盖章之日起生效，本合同一式六份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份，由双方各自分送相关部门。
第十四条附加条款
合同条款中未尽事宜，双方协商解决。
甲方：_____水务局乙方:青海省____工程局有限责任公司
负责人：________负责人：________
法人代表：________法人代表：________
开户行：________________
账号：________________
____年____月____日____年____月____日
电力工程施工合同13
承租单位：_________________以下简称甲方
出租单位：_________________以下简称乙方
为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，明确承发包双方的安全责任，提高施工现场安全文明施工管理水平，保障工程项目的安全和施工人员的安全与健康，根据国家有关法律法规、国家电网公司的有关安全文明施工规定，结合本工程特点，双方在签订工程承发包合同的同时，经协商一致，签订本协议。
一、工程项目
工程项目名称：____________
工程地址：________________
承包范围：________________
承包形式：________________
工程合同编号：____________
工程项目期限：自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日
二、协议内容
1、安全文明施工目标
不发生重伤及以上人身事故。
不发生机械、设备、火灾事故和同等及以上责任交通事故以及环境影响事件。
不发生因工程建设原因造成的电网、设备事故。
达到甲方提出的现场安全文明施工要求。
2。本租赁项目执行的主要法律法规、规程规范及标准制度，包括但不限于：
《中华人民共和国安全生产法》。
国务院《特种设备安全监察条例》。
国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》。
建设部《建设施工机械租赁行业管理办法》。
《起重机械安全规程》。
国家部委办相关安全的规定。
国家电网公司《电力建设安全健康与环境管理工作规定》。
国家电网公司《电力建设起重机械安全监督管理办法》。
国家电网公司《电力建设起重机械安全管理重点措施》。
国家电网公司《电力建设安全工作规程》。
国家电网公司《电力安全工作规程》。
国家电网公司相关安全文明施工的规定和规程。
建设工程所属的地方安全、环境法规。
业主项目部、总包单位有关安全文明施工的规章制度。
3、甲乙双方的安全文明施工权利和义务
认真贯彻国家、地方、国家电网公司有关安全生产的方针、政策和法律法规、规程规范及标准制度，执行业主项目部和甲方有关安全生产的管理制度和规定，切实履行本协议相关的安全文明施工、环境保护管理责任。
双方在未签订机械租赁合同和安全协议前，不得提前进场及作业。
按照国家有关规定或约定，为各自的员工配备必要的劳动防护用品及合格有效的安全工器具，并监督、教育员工正确使用。
双方应相互协作，并按照各自的责任处理租赁机械使用过程中有关安全工作以及安全问题、事件，应认真组织原因分析，提出预防措施，共同预防事故的发生。
租赁机械使用过程中发生人身伤亡、火灾、机械设备、环境污染、场内交通等事故，双方应尽力组织抢救伤员和保护现场，启动专项应急预案，按照有关事故报告规定，及时向各自的上级单位、地方安全生产监督和管理部门报告事故情况，协助事故调查，吸取事故教训，做到“四不放过”。
因违反本协议造成的安全事故或环境影响事件，由违约方承担相应的法律责任和经济责任。
4、甲方的安全文明施工权利和义务
按照规定在现场建立和完善安全生产责任制和现场安全、文明施工、环境保护管理制度，设置安全管理机构或安全员负责现场安全管理和监督。
负责对乙方的机械租赁资质进行核查；进场机械的安装或拆除单位必须具备相应的资质。
对进场的租赁机械进行资质核查，检查其制造许可证、监督检验证书、产品合格证、自检合格证、安全检验合格证等各项证书和技术资料是否与实物相符。
组织对租赁机械的安装拆除方案的审查，并对乙方的交底和实施过程进行监督。
负责对入场的起重机械管理、检验等人员证件的核查，对入场操作人员、起重指挥、司索人员、安装拆卸等特种作业人员的特种作业证书进行核查，并对入场的全体人员进行安全教育和交底。
根据合同约定，督促相关责任方负责现场道路、基础平整和承压符合起重机械作业的要求。
将租赁机械纳入机械安全管理体系，按照现场机械管理制度加强对租赁机械的安全监督、检查。
对使用租赁机械进行作业前，编制相应的起重施工方案，办理安全施工作业票，并对机械操作人员进行交底，落实相关安全措施。
临近带电设备作业，应保持安全距离，采取安全措施，必须指定专人监护。
按相关规定对乙方进行安全考核，作为安全保证金的考核依据。
5、乙方的安全文明施工权利和义务
1）、遵守现场安全文明施工管理制度，服从甲方以及业主项目部、监理对现场安全文明施工的管理，配合安全检查，对存在问题组织整改。
2）、按规定提供租赁的制造许可证、监督检验证书、产品合格证、自检合格证、安全检验合格证等各项证书和技术资料，并对其真实性负责。
3）、负责制定租赁机械的保养、使用、维修管理制度以及机械安全操作规程。
4）、按约定由乙方操作租赁机械的，指派有证书的操作人员，定人、定机进行操作。
5）、按约定由甲方操作租赁机械的，负责对甲方操作人员进行指导。
6）、负责租赁机械的进场运输安全。
7）、提供租赁机械基本尺寸以及额定工况起重表和载荷曲线图等相关技术参数。
8）、负责编制租赁机械的.安装和拆除施工方案和相关安全措施，经本方技术主管领导审批并报甲方审查后，办理安全施工作业票，方可组织安装或拆除。
9）、参加安装或拆除人员必须经过专业培训考核合格，持有效的操作证；安装或拆除前，必须向全体作业人员进行安装或拆除方案和安全操作技术的交底、双方签字确认。
10）、租赁机械安装或拆除过程中，应严格按照工序、工艺要求进行控制，高空作业要采取防止高处坠落、高空落物的安全措施。
11）、负责委托专业机构对租赁机械进行安全检测，确保机械的安全性能符合要求，并向甲方提供具备相应检测资质的单位出具的检测合格证和起重机安装质量检测报告。
12）、确保租赁机械的安全保护装置完好和符合安全技术标准；按规定对租赁机械的防雷装置进行检测，确保防雷装置的可靠；按规定在租赁机械明显位置悬挂相关的安全标志。
13）、按约定负责租赁机械在非工作状况下的各种安全防范措施。
14）、按约定负责租赁机械的例行保养、检查、维护。
15）、随机配备操作人员，操作人员的特种作业操作证应在有效期内。
16）、操作人员应服从现场甲方指定的起重指挥人员的指挥。但对不符合安全起吊的要求，有权拒绝执行。
17）、因租赁机械故障等原因，需临时使用替代机械时，应确保替代机械符合本协议要求。
18）、租赁机械使用过程中因设备本身原因，发生人身伤亡事故、机械事故以及吊运设备材料损坏事故，承担事故责任和经济损失，并及时向甲方报告事故情况，协助事故调查，吸取事故教训。
6、安全文明施工考核标准
甲方按照分包合同价款，预留5%或______万元的安全保证金，并在租赁项目结算时按照安全文明施工的考核结果对乙方进行结算。
7、需要补充协议内容：
______________________________
三、附则
本协议约定的各项条款，经双方签字、盖章后生效，作为合同附体具有同等法律效力，并可独立于主合同存在，甲乙双方应严格按照本协议规定的各项条款，承担相应的安全文明施工、环境保护管理责任。因违反本协议造成的安全事故或环境影响世界，由违约方承担相应的法律责任和经济责任。
本协议内容如与国家有关法律、法规和规定不一致，按照国家有关规定执行。
协议有效期按照合同工期。合同工期变更，本协议有效期相应变更；合同施工工作内容、范围有变动时，应及时签订补充协议。
安全保证金的的扣款标准按照《国家电网公司电力建设工程分包安全协议范本》附录的规定执行。
因不可抗力造成的双方设备损坏、人员伤亡，各自承担相应的损失。
其他未尽事宜可另行约定。
本协议一式六份，甲乙双方各执三份。
甲方：__________________乙方：_________________
单位名称：______单位名称：_____
单位地址：______________单位地址：_____________
法定代表人：____________法定代表人：___________
签订日期：______________签订日期：______________
电力工程施工合同14
发包方：______（以下简称甲方）
承包方：______（以下简称乙方）
根据电网公司批复的______供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：
一、工程内容及承包方式
1、工程内容：
2、工程安装费______万元（具体明细见附表）：
具体金额为：子项中标价×设计方案的工程量
3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。
4、工程工期：从______年____________月______日至______年______月______日。
二、工程价款的支付方式
5、工程价款的支付方式：
5。1、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工程安装费的20%
5。2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的'质保金后（质保期一年），甲方支付乙方工程安装费的75%。
5。3、保修条款：本工程保修期为一年（保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算），保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。
5。4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。
三、工程管理
6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和电网公司、电网公司下发的______号文《关于农村电网建设与改造技术原则》、《______省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、《______省农村电网建设与改造的基本技术要求》，及______供电局下发的《10kv配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。
7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。
8、工程开工前，甲、乙双方必须签订安全协议，并按协议内容履行各自的安全责任。
9、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工三措，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。
10、工程质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方负责，返工造成逾期交付的，每延误一天，乙方按合同总价的0。5%偿还违约金，并累计计算。工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的，乙方将不能进入诚信备案企业名单。
11、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理。
12、乙方不得将工程转包，一经发现，立即停止施工，并承担一切经济损失和法律责任。
四、设备、材料供应与清理
13、工程所需主材需经甲方审定。乙方必须指定专人凭各分（县）局签单到指定的地点领取主材。
14、乙方在施工完成后应将甲方委托进行的改造工程中不再使用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。
15、乙方应将拆除的旧设备和材料及时归还至甲方库房，办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号，甲方确认后签字。甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据。
五、违约责任
16、乙方不得擅自购买主材，经发现，甲方有权：①责令乙方立即停止施工，②不付乙方工程款，③要求乙方承担一切经济损失和法律责任。
17、若拆除设备和材料未归还甲方，甲方将从保证金中扣减，若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用，差额部分从施工费中扣减。
18、发生施工质量问题，乙方除负责保修外，还要赔偿甲方的经济损失。
19、甲方不按合同约定支付工程款，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。
六、争议及其它
20、争议解决的方式：合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决，协商不成的，任何一方均可向人民法院起诉。
21、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份，本合同自双方签章之日起生效。
22、未尽事宜，双方另行协商。
23、附则：
甲方（签章）：______
乙方（签章）：______
法定代表人：______
法定代表人：______
委托代理人（签名）：______
委托代理人（签名）：______
______年月______日______
年____________月______日
电力工程施工合同15
发包方(甲方)：
承包方(乙方)：
工程地点：
根据《中华人民共和国民法典》、《建设工程勘察设计管理条例》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方进行施工用电工程施工达成一致意见，特签订本合同，以资信守。
第一条工程项目
(一) 、工程名称：
(二) 、工程地点：
(三)、工程内容：
(四)、承包范围：工程量清单及施工图纸所包含的内容。
(五)、承包方式：
1、固定综合单价的形式进行承包。
第二条工期
计划开工日期：__年__月___日
计划竣工日期：__年__月___日
合同工期总日历天数日。
如遇下列情况，经甲乙双方代表签证，工期相应顺延：
1、因甲方原因，影响工程项目进度，如不按时交出场地。
2、不可抗力的因素。
第三条工程质量标准、验收标准、材料要求
(一)、工程质量标准：以国家颁发的施工及验收规程、规范和设计要求的工程质量标准为依据，工程质量按施工设计图纸技术要求，达到电力部门颁发的工程质量检验及评定的合格条件和供电部门的有关规定执行。乙方采购的设备、材料必须有产品质量合格证书，合格标准应以国家机关认可的具有检验资质机构出具的质检报告为准。
(二)、验收标准
1、工程验收以经甲方审批后的施工图及供电局批准的方案、验收规范及供电部门验收要求为依据。其中工程质量标准执行国家现行施工及验收规范及广西地区供电部门的验收标准，最终以供电部门验收合格送电为准。并接受发包方的现场监督与检查。
2、工程竣工前5个工作日，由乙方通知甲方验收，并在竣工后5个工作日内验收完毕。
第四条缺陷责任保修范围
1、缺陷责任期：从竣工验收合格(以通过验收并向甲方移交完毕竣工验收资料及工程)之日起计算，缺陷责任保修期为壹年。
2、保修范围：乙方承建的全部工程内容。
3、保修期内，乙方必须及时处理甲方提出的质量问题，如出现故障和质量事故问题，乙方应24个小时内到达现场无条件予以维修。若乙方处理不及时，则甲方有权另派施工队伍施工、保养，一切费用在保修金内扣除，超出保修金的部分，甲方有权向乙方追偿。
第五条合同价格形式
本工程采用固定综合单价承包。
合同价款为人民币：____(大写) ____(小写)：元(详见财政局审定的工程预算清单内容)
(一)、甲方将工程款按本条款规定划入乙方帐户。
(二)、工程价款支付方式：
1、由承包人于每月25日前提交当月实际完成工程量，并经监理及发包人核准，发包人在收到申请拨款书，五天内予以审核。合同内进度款支付限额为已完成工程量的80%，工程变更部分进度款支付限额为已完成工程量的60%。工程完全验收达到质量要求，结算经甲方审核后，工程款支付至结算总价的97%(含已支付的)；发包人按工程价款结算总额的3%预留工程缺陷责任保修金，待工程质量缺陷责任保修期满后返还。
第六条双方责任
(一)、甲方责任：
1、发包人派驻工地的业主代表是，负责解决施工过程中出现的需要甲方协调的相关问题，并参与工程的初检、各种验收，如变更现场代表应及时通知乙方。
2、负责及时提供本工程所必要的各种有效文件、资料和盖章；
3、及时对工程进度、工程质量进行监督检查，参加材料报验，接乙方书面通知起24小时内参加隐蔽工程验收。
4、接乙方书面竣工验收通知及验收所需的全部资料后，在竣工后5个工作日内进行竣工验收。
5、接乙方提供的工程进度报表后3日内审查并确认工程施工进度，并按合同约定支付合同款项。
6、负责协调乙方与其他各承包单位的关系，并协助解决材料堆放场地，费用由乙方承担并直接向总承包单位支付。
7、按相关规定办理施工所需证件、手续，提供有关的资料。
(二)、乙方责任：
1、负责办理本工程项目立项报审手续。
2、负责提供设计图纸、送审及线路走廊的报建，向有关部门办理工程竣工验收证明报告及竣工移交事宜，乙方应于验收合格并取得验收合格证、入网证之日将工程交付甲方。
3、工程需要的设备材料由乙方按本合同约定负责订货、供应和运输至现场并保证产品质量，乙方负责设备、材料保管。
4、保证按国家相关规定及广西地区设备装置规程、标准施工，并保证安全施工。
5、委派现场代表负责施工期间的全面管理，该现场代表须持有与本工程项目相适应的资格证书，如变更现场代表应事先经甲方书面同意。
6、根据供电部门审定的方案，并经甲方确认的施工图纸和用料，按照本合同约定完成承包范围内的施工工作，并办理验收和确认手续。
7、工程项目开工应提前3个工作日内必须编制完整的施工组织设计、网络图和施工技术措施，报甲方审批后方可开工，并将施工的主要负责人报甲方确认、备案，如乙方更换施工主要负责人，应事先征得甲方的书面同意。
8、乙方材料进场，须提前1日书面通知甲方，进场时经双方共同验证开箱验收并作书面记录。
9、施工过程中如发现设计错误或不合理时，应立即书面通知甲方。否则，乙方应对扩大的损失负责赔偿。
10、于每月5日前及达到合同约定的付款条件时，向甲方提供相应的工程进度报表。达到本合同约定的付款条件并经甲方确认后应向甲方发出付款通知及提供相关资料。若乙方未及时提供前述资料，甲方可相应顺延付款时间。
11、乙方须以书面方式并附完整的验收资料通知甲方进行竣工验收。
12、按相关安全法规进行安全施工，遵守甲方施工现场管理的有关规定，承担在施工过程中的防火、防盗、防止意外事故发生等安全责任。若出现安全施工问题，法律责任由乙方自行承担。
13、乙方应做到文明施工，处理好与其他在建专业施工队伍的关系，同时遵守甲方现场施工的管理规定，保证施工场地的清洁卫生符合相关环境卫生管理的规定，做到完工清场。
14、工程交付甲方前，应负责已完工工程的保护工作，在此期间发生损坏的(人为破坏除外)，由乙方自费予以修复并按合同约定交付甲方，由此造成工期延误，按违约责任中的逾期完工条款处理。
15、乙方如在施工过程中损坏甲方现场的其他工程成品或半成品，乙方应赔偿给甲方，甲方有权在工程结算款中扣除。
16、乙方与其员工之间的一切劳动纠纷由其自行负责，由此给甲方造成损失的，乙方应予以赔偿。
17、负责承包范围内所有工程项目通过有关部门的验收，并应在通电前取得相关部门的工程验收合格证交甲方，否则视为验收不合格，由此造成甲方的损失应由乙方承担一切责任。
18、如工程进度需要须进行带电接火的，乙方负责相关工程及费用。
第七条违约责任
1、除不可抗力的原因外，甲乙双方应严格遵守本合同的条款，否则，违约方须承担违约责任。
2、甲方未能按本合同约定提供施工场地的，工期相应顺延。
3、甲方必须按本合同约定接乙方书面通知起24小时内参加隐蔽工程验收参加隐蔽工程验收，否则视为默认，乙方可进行下道工序，但如乙方施工质量不符合合同约定的要求，乙方必须承担质量责任。若事后甲方提出复查，复查合格时费用由甲方承担，复查结果不合格，复查及返修费用由乙方承担，工期不予顺延。
4、甲方未能按本合同约定进行竣工验收的，由甲方承担工程保管及风险责任。
5、甲方逾期付款的，每逾期一日，按应付而未付款的万分之四向乙方支付违约金，违约金上限为合同价款的百分之五。
6、乙方逾期竣工通电或逾期向甲方提供供电部门竣工验收证明并通过甲方验收，每逾期一日，按合同总价款(下同)的1‰向甲方支付违约金，甲方有权直接在甲方应付未付款中扣除，违约金上限为合同价款的百分之五。逾期竣工或逾期交付工程达30日以上的，甲方有权解除合同，按本合同终止和解除条款执行。
7、若乙方的任何产品质量、工程质量、售后服务质量未能达到本合同约定的要求，经甲方验收不合格的，甲方有权按本合同终止和解除条款执行。若甲方同意乙方继续履行合同的，乙方应在甲方同意的期限内无偿进行更换、维修、整改并承担由此所产生的一切费用及经济损失，直至通过验收，由此而延误工期的，须承担违约责任。
8、乙方必须按供电部门审定并经甲方确认的施工图纸和用料，严格进行施工，如不符合同的约定，甲方有权拒绝验收和付款，乙方必须在指定时间内进行整改，如乙方拒不整改或在限期内未整改完成的，乙方向甲方交纳该工程合同总价款的1 %作为违约金。由此而延误工期的按本条第6款执行。否则，甲方有权立即解除本合同，乙方除支付上述违约金外，甲方已付款项全部退回，由此而造成的一切责任及经济损失均由乙方负责。
9、乙方在施工过程中，除不可抗力或甲方原因外不得以任何理由停工，非上述原因连续停工十个工作日以上的，甲方有权解除合同，乙方应退回甲方已付款项并向甲方支付工程造价的10%作为违约金，造成甲方工期延误或其他损失的，乙方应予赔偿。
10、若乙方擅自中途更换施工主要负责人，或乙方现场代表不配合甲方工作或不能胜任工作，甲方有权要求乙方更换相应人员，乙方应在甲方要求更换之日起三日内更换。否则甲方有权要求停工或解除合同，由此造成的工期延误的违约责任及甲方的损失由乙方承担。
11、乙方人员在施工区内出现打架斗殴、损坏工程成品、安全事故等情况时，每出现一次，乙方应向甲方支付1000元的违约金，所产生的对乙方人员或第三人的损害由乙方承担责任并负责赔偿；由此造成的甲方的损失，由乙方负责全额赔偿，甲方可直接在应付乙方款项中扣除。
12、乙方出现本合同约定的甲方有权解除合同的违约情况，导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总价款的1 %作为违约金。乙方所有人员、设备必须在甲方发出解除合同书面通知之日起三个工作日内撤离施工现场并向甲方移交有关的所有工程资料，并在此期限内与甲方共同签证已完成的工程量。未经甲乙双方共同签证的工程量不得再要求结算。甲方在上述期限过后有权安排新的施工单位进场施工合同。
第八条转让条款
未经合同其他方书面同意，任何一方不得全部或部分转让其在本合同项下的权利和义务。
第九条合同终止和解除
(一)因违约而解除本合同
1、由于乙方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果甲方认为本合同已无必要继续履行或乙方在收到甲方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则甲方有权向乙方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达乙方时生效，乙方除承担本合同约定的违约责任外，另须按合同总价款的1 %向甲方支付违约金，并赔偿由此给甲方造成的损失。
2、由于甲方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果甲方在收到乙方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则乙方有权向甲方发出解除本合同的书面通知，甲方应向乙方支付双方确认已完成工作量的款项，并按本合同约定承担违约责任。
3、守约方依据本款规定解除本合同，并不影响其追究违约方的违约责任权利。
(二)有下列情形之一的，合同权利义务终止：
1、本合同因已按约定履行完毕而自然终止；
2、本合同经各方协商一致而终止；
3、本合同因一方出现本条第(一)款的`违约情况(包括一方擅自转让本合同项下权利义务行为)，另一方发出解除合同的通知；
4、法律法规规定终止的其他情形。
第十条不可抗力条款
由于不能预见、不能避免和不能克服的自然原因或社会原因，致使本合同不能履行或者不能完全履行时，遇到上述不可抗力事件的一方，应立即书面通知合同其他方，并应在不可抗力事件发生后十五日内，向合同其他方提供经不可抗力事件发生地区公证机构出具的证明合同不能履行或需要延期履行、部分履行的有效证明文件。由合同各方按事件对履行合同影响的程度协商决定是否解除合同、或者部分免除履行合同的责任、或者延期履行合同。
第十一条适用法律条款
本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律法规。
第十二条争议的解决
(一)、本建设工程合同发生争议，发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调整，调解不成时，双方当事人同意由工程所在地的人民法院仲裁。
第十三条其他
1、本合同如有未尽事宜，由双方协商达成补充协议，作为本合同的附件，与本合同有同等的效力。
2、双方在合作期间，因工作需要的联系函件，在三个工作日内要作出回复及处理。
3、甲方已施工的部分，在乙方进场时甲乙双方办理交接及验收手续，并现场双方结算在该项目结算总价里扣除。
4、本工程的余泥清运工作由乙方自行处理，若乙方未按甲方要求时间清运完毕的，甲方有权另行委托其他单位进行清运工作，由此产生的费用在乙方结算款项中予以扣除。
第十四条价格调整
1、市场价格波动是否调整合同价格的约定：调整。
(1)关于基准价格的约定：以财政投资评审中心所参考的信息价作为基准价。
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5 %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5 %时，其超过部分据实调整。②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过5 %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5 %时，其超过部分据实调整。③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± 5 %时，其超过部分据实调整。
第十五条合同生效及终止
1、本合同及附件自双方签字并盖章后生效，到工程竣工验收和履行完毕合同各项条款之日后自行失效。
2、本合同一式六份，甲方三份，乙方三份。每份均具有同等的法律效力。
第十六条约定送达条款
1、适用范围：各方合同中涉及各类通知、协议等文件以及就合同发生纠纷时相关文件和法律文书送达时的送达地址及法律后果作如下约定：
2、送达方式及地址
甲方确认其有效的送达方式为：邮寄、电子邮件
邮寄地址为：
电子邮件为：
乙方确认其有效的送达方式为：
邮寄地址为：
电子邮件为：
3、送达方式及地址变更
送达方式及地址需要变更时应当履行通知义务，通过上述约定进行通知，不通知不发生变更效力；在仲裁及民事诉讼程序时当事人地址变更时应当向仲裁机构、法院履行送达地址变更通知义务。纠纷进入仲裁、民事诉讼程序后，如当事人应诉并直接向仲裁机构、法院提交送达地址确认书，该确认地址与诉前确认的送达地址不一致的，以向仲裁机构、法院提交确认的送达地址为准，同时原送达方式及地址在仲裁或民事程序外继续有效。
4、效力声明
双方该送达地址适用范围包括但不限于双方非诉时各类通知、协议等文件以及就合同发生纠纷时相关文件和法律文书的送达，同时包括在争议进入行政程序、仲裁、民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序或与行政及其他有关第三方的送达事宜。
各方在合同实际履行中未按前述方式履行通知义务，各方所确认的送达地址仍视为有效送达地址；
5、法律后果
(1)因一方提供或者确认的送达地址不准确、送达地址变更后未及时依程序告知对方和法院、仲裁机构等，当事人或指定的接收人拒绝签收等原因，导致法律文书未能被实际接收的，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日；
(2)邮寄地址准确通过邮寄方式送达的，邮件发出三日后无论对方是否签收、拒收或无法送达等均视为送达；
(3)直接送达的，送达人当场在送达回证上记明情况之日视为送达之日；
(4)履行送达地址变更通知义务的，以变更后的送达地址为有效送达地址；
(5)对于在合同中明确约定的送达地址，仲裁机构或法院进行送达时可直接邮寄送达，即使当事人未能收到法院或仲裁机构邮寄送达的文书，由于其在合同中的约定，也应当视为送达。
(6)通过电子邮件送达的，发出即视为送达。
甲方：
乙方：
法定代表人：(或授权签约人)：
法定代表人：(或授权签约人)：
地址：
地址：
电话：
电话：
传真：
传真：
开户银行：
开户银行：
帐号：
帐号：
【电力工程施工合同】相关文章：
电力工程施工承包合同12-14
电力工程施工委托合同02-23
电力施工合同01-08
电力工程合同05-08
电力建设工程合同08-17
电力劳务施工合同08-31
电力改造工程合同12-03
电力安装施工合同02-12
工程施工的合同06-01