（精华）施工免责协议书15篇
在当下社会，很多地方都会使用到协议，签订协议是提高经济效益的手段。到底应如何拟定协议呢？下面是小编为大家整理的施工免责协议书，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
施工免责协议书1
为贯彻“______________，预防为主”方针，明确双方的责任，切实加强建设工程管理，确保施工施工中人身、电网和设备，根据国家有关法律法规，经双方协商一致签订本协议。
______________条
甲方：
乙方：
第二条 施工项目： 签订时间：
第三条 有效期限_______年06月至_______年06月
第四条 甲方责任
1、甲方有协助乙方搞好生产、防火管理以及督促检查的义务。甲方有权检查督促乙方执行有关生产方面的工作规定，对乙方不符合文明施工的行为进行制止、纠正并发出整改通知书，直至清退出场。三次不听从整改，今后不得承接我司业务。
2、甲方有权对乙方参与施工的人员进行技术知识和工作规程的抽考。
3、甲方不得要求乙方违反管理规定进行施工。因甲方原因导致的事故由甲方承担责任。
第四条 乙方责任
乙方作为工程项目的'承包单位，对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担责任。乙方应切实履行以下责任：
1、乙方所______________的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。
2、现场施工应遵守国家和地方关于劳动，劳务用工法律法规及规章制度，保证其用工的合法性。乙方必须按国家有关规定，为施工人员进行人身保险，配备合格的劳动防护用品、用具。
3、材料进场需要检查是否有出产合格证，同时应经甲方现场负责人或监理工程师验证后方可使用。
4、施工期间，乙方应指派专职员作为工作______________和现场管理。
5、乙方一切施工活动，必须编制施工措施，施工前对全体施工人员进行全面的技术交底，并在整个施工过程正确、完整地执行，无措施或未交底严禁布置施工。
6、开工前，乙方应组织全体施工人员进行教育。特种作业人员必须有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。
开工前，乙方应到甲方办理临时进场施工单。进场施工人员应挂牌施工。
7、乙方应在施工范围装设临时围栏或警告标志，不得超越指定的施工范围进行施工，禁止无关人员进入施工现场。
8、乙方施工过程中应做到日产、日清，确保施工场地卫生整洁。
9、做好文明施工、施工;施工过程中需使用电、水源，应事先与甲方取得______________，不得私拉乱接;做好施工临时用电;按规范要求搭设脚手架做好防护工作，确保施工人员和乘客。
10、建立整改责任制，对检查中发现的质量隐患，采取有效措施立即进行整改，落实专人负责监控，确保质量。
11、现场工地要切实加强节日期间、文明生产工作，一旦发生各类突发事故和紧急情况，要立即启动预案，并按照有关规定及时上报和妥善处臵。
乙方应将事故调查组的事故调查报告及乙方事故处理意见提交甲方备案。
12、发生以下情况停工整顿，因停工造成的违约责任由乙方承担：
(1)人身伤亡事故;
(2)发生施工机械、生产主设备严重损坏事故;
(3)发生场站内火灾事故;
(4)发生违章作业、冒险作业不听劝告的;
(5)施工现场脏、乱、差，不能满足和文明施工要求的;
(6)施工过程中，因违反工程相关规定的，被相关管理机关勒令停工的。
第五条 违约责任
1、由于甲方或乙方责任造成对方或第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失，由责任方承担相应责任，并赔偿对方或第三方因此造成的全部损失。
2、乙方未设置安监人员;未能正确、全面执行技术措施、施工组织设计;施工人员未掌握本工程项目特点及施工措施;用于本工程项目的施工机械、工器具及防护用品不满足施工需要，甲方有权要求乙方立即停工整改，由此引起的后果及损失由乙方承担。
第六条 甲乙双方必须严格执行本协议，本协议的法律效力于主合同。
第七条 本协议经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。
第八条 本协议一式四份，甲乙双方各执两份。
第九条 本协议签订地点在甲方住所地。
甲方：
乙方：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人： ______________： ______________：
签订时间： 年 月 日
施工免责协议书2
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《家庭居室装饰装修管理试行办法》以及其他有关法律法规的规定，为保护双方的合法权益，结合工程的具体情况，甲乙双方在协商一致的基础上，达成如下协议。
业主（以下简称甲方）：xxx
身份证：xx
联系电话：xx
住址：xx
承包方（以下简称乙方）：xxx
身份证：xx
联系电话：xx
住址：xx
工程内容：xx
乙方按照要求承包甲方位于xxx的房屋装修工程（包含水电气管线铺设、墙体改造、居室及厨房卫生间阳台整体装修等）。
关于安全生产责任的约定
1．施工期间，施工人员的人身安全由乙方负责。
2．乙方应负责施工现场的.安全管理，防火、防盗，严格管理进入施工现场人员。施工现场禁止一切火种，严禁在施工现场生火、吸烟等。
3．乙方在施工过程中造成设施、设备、居室等部位损坏以及其他任何损失的，由乙方负责赔偿。
4．乙方在施工过程中，应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻民居的人身及财产安全。如因施工问题导致相邻民居住房管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏、人身伤亡等一切事故，由乙方全权负责。
5．乙方不得将装修工程外包或者分包。
6．其他未尽事宜，双方协商解决。
7．本合同一式两份，甲乙双方各执一份，合同自签字之日起生效。
甲方签字：xxx
乙方签字：xxx
日期：xx
日期：xx
施工免责协议书3
供方（甲方）：
合同签订地：
需方（乙方）：
签订时间：20xx年xx月xx日
本合同由______（以下简称甲方）与____________（以下称乙方），就乙方采购甲方的___________达成以下协议：
一、产品采购：乙方同意向甲方采购产品____________。
二、产品质量：甲方向乙方提供的产品质量，必须符合甲方的质量说明书，并经乙方验收合格。乙方在收到产品的'十日内向甲方出具产品验收证明，逾期不出具合格证明或不合格说明，则视产品合格。
三、地板砖：60cm×60cm，25元/张×23000张=575000元木工板：2870×120元/张=344400元；油漆：210桶×80公斤/桶×650元/桶=136500元；合计：壹佰叁拾陆万伍仟元整（1365000元）
四、货款支付：乙方在收到甲方全部货物后，向甲方支付_________%的货款总额，于7月15日前支付完所有材料款。收款单位：______；开户行：______；账号：____________
五、交货时间：_____年___月__日前。
六、违约解决：
1、未尽事宜，甲乙双方友好协商解决。
2、因执行本协议所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决，如协商不成，则应提交北京仲裁委员会解决。仲裁结果是终局的，对双方都有约束力。
七、本合同自双方签字盖章之日起生效。
八、本合同用中文书就，并受中国法律约束。本合同一式四份，双方各执二份。
甲方：
乙方：
代表人：
代表人：
20xx年xx月xx日
20xx年xx月xx日
施工免责协议书4
甲方：(以下简称甲方)
乙方：(以下简称乙方)
经甲乙双方协商，甲方将的制作安装承包给乙方施工。
为了明确双方的责任，确保工程质量与进度，经双方商定达成如下合同条款，以便双方共同遵守。
一、工程项目：
二、工程承包形式：本工程由乙方包工包料、包运输、包安装。
三、工程质量：合格
四、主辅材料：
五、产品质量要求：
乙方根据甲方要求式样制作，双方商议确定式样尺寸，甲方签字后乙方开始制作(具体尺寸按每个窗框测得的.具体尺寸为准。)
六、工程量与单价：工程量计算按实际加工尺寸为准，最终以实际安装面积进行结算。遮光布每平方米单价 元/㎡，窗帘杆每米单价 元/m，安装费 元，工程量约为 ，合计 元，大写： 。
七、工程进度：
1、为了保证质量和进度，安装期间，甲乙双方应相互协商配合，互创安装条件。
2、甲方在乙方安装人员进场前应提供安装电源。
3、不可抗力造成的安装延误，双方察看后认定解决。
八、付款方式：安装结束，验收合乎要求后所有费用一次性付清。
九、其他事项：
1、安装好的遮光布不得损坏，如有损坏由责任方负责。
2、乙方安装人员进入现场，应遵守甲方现场管理和安全制度。甲方应向乙方提供安装条件,并密切配合乙方完成施工任务。
3、本合同签订后双方要相互监督执行，若出现违约，责任由违约方承担。
4、本合同未尽事宜双方本着实事求是、公平公正和诚实信用的原则协商解决。
5、本合同一式二份甲、乙双方收存，签字盖章后生效，财务结算完毕后自动失效。
甲方（签字）：_____________
乙方（签字）：_____________
联系电话：_________________
联系电话：__________________
____________年______月____日
____________年______月____日
施工免责协议书5
甲方（业主/租户）：
乙方（施工方）：
负责人：
为确保______________________（业主/租户）装修工程区域装修期间的，遵照吉林省____的有关规定及本商厦的管理规定实行管理责任制，现__________________物业管理处（甲方），与______（业主/租户）及其委托的装修工程公司_____________________（乙方），订立装修责任协议书如下：
____条工程项目
项目名称：
第二条施工
工程：
第三条甲方责任：
1、开工前甲方对乙方进行施工技术交底，并就有书面记录或资料。
2、甲方应要求乙方制定施工措施，在开始施工前报甲方备案。
3、甲方有协助乙方搞好生产、防火管理以及督促检查的义务，甲方有权检查督促检查的义务，甲方有权检查督促乙方执行有关生产方面的工作规定，对乙方不符合文明施工的行为进行制止，纠正并发出整改通知书，直至清退出场。
4、甲方指派____负责与乙方____生产方面的工作。
5、甲方负责签发工作票，对工作票所填写的措施是否正确完备负责，并履行工作票许可手续。
6、甲方有权对乙方参与施工的人员进行技术知识和工程的抽考。
7、乙方在施工中发生的甲方电网、备事故，甲方有责任负责调查、统计上级，乙方在施工中如发生《特别重大事故调查程序暂行规定》所规定的.特大事故，甲方有权督促乙方立即通知当地____和公安部门，要求派人保护现场，并有权要求乙方____事故调查书面结论及处理意见。
8、甲方不得要求乙方违反管理规定进行施工。因甲方原因导致的事故由甲方承担责任。
9、发生以下情况停工整顿、因停工造成的违约责任由乙方承担：
（1）、人身伤亡事故；
（2）、发生施工机械、生产主设备严重损坏事故；
（3）发生厂内火灾事故；
（4）发生违章作业、冒险作业不听劝告的；
（5）施工现场脏、乱、差，不能满足和文明施工要求的。
第四条乙方责任
1、负责装修区域施工期间的各项责任，并保证施工人员不得在本商厦内喧哗、酗酒、偷盗、斗殴等行为。
2、乙方施工人员名单应送到甲方备案。甲方根据乙方____的名单核发临时出入证，所有施工人员，装修、装饰材料应从指定的电梯及路线进出，乙方施工人员一律禁止到非工作范围乱走。
3、在装修方案获得有关部门审批后三日内提交甲方有关施工进度表，以便甲方安排乙方进场施工事宜。
4、设立现场负责人，向甲方了解与施工相关的消防事宜，并对施工负责。
5、用电、用水和动火应得到甲方批准后方可进行：
（1）电器操作人员应有电工操作证，应出示原件，并将复印件报甲方存档备案。在用电前应向甲方提出申请，管理处则有偿____配电箱给该业主/租户。由供电至配电箱范围之保养则由管理处负责而从配电箱之后至该单位范围则由装修公司负责承担。
（2）所有的装修材料须是非燃性材料，所有木器材料必须涂上防火漆如有玻璃门及玻璃隔墙，应选用玻璃。
（3）乙方于施工现场需配备足够灭火器。施工照明禁止使用碘钨灯，每具照明灯具不得大于60W，并需安放远离易燃物品的地方。
（4）用水应事先向甲方提出申请安排，得到书面许可后方可进行。
（5）进行动火工作时，应事先到甲方办理动火证，操作应由有执照的焊工进行，严禁违章操作。
（6）一切超重负荷之设备必须提交管理处审批之后方可装置。
6、乙方应遵守甲方的各项施工管理制度。
___________________有限公司装修流程（附件）。
7、一切易燃物品必须呈报管理处批准后方可带入，并定点专柜负责，物品存放量不易过多，以当日使用量为限，施工完毕后，须将剩余物品带离现场。
8、施工区域禁止吸烟，并保证已开通烟感，温感探头不受遮挡。
9、施工区域应配备消防器材，手提灭火器数量不低于1个/50m2。发生事故应及时处理，迅速通报甲方，并如实报告事故原因，保护现场，配合调查。
10、现场当日装修废料应该及时清理，不得留在单位内过夜，施工废料或____严禁阻塞消防通道，严禁遮挡、挪用消防设施，保证现场清洁。以上工作须有专人负责。
11、乙方施工人员下班前，应认真检查施工现场，防止留下火险隐患，人员离开前须将电气设备电源切断。
12、乙方应严格按照消防局审定的实际方案，设计修改应重新申报消防局审批，审批后才可施工。
13、乙方应对施工人员进行教育，乙方对甲方进行的监督检查应积极配合，并制定制度。
14、指定承包商办理项目请参照指定承包商项目附件。
第五条甲乙双方必须严格执行本协议，本协议作为《劳务施工承包合同》的附件，与《劳务施工承包合同》同具法律效力。
第六条本协议有效期限：自_________年____月____日起至_________年____月____日止。
第七条本协议经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。
第八条本协议一式三份，管理处及业主/租户、装修公司各执一份。
甲方（签字）：
_________年____月____日
乙方（盖章）：
负责人（签字）：
_________年____月____日
施工免责协议书6
甲方： （以下简称甲方） 乙方： （以下简称乙方）
经双方本着公平、公正、互惠、互利的原则，根据国家现行的法律法规。经双方共同协商达成以下协议。
一、甲方愿将承建的 xx工程中的钢筋制作安装承包给乙方施工。
二、承包范围
乙方承包xx工程的所有钢筋制作安装人工作业，甲方提供钢筋、扎丝、垫块等材料及钢筋的'调直。
三、承包价格
甲方按建筑面积承包给乙方，每平方米为____________元。 共计____________元。（大写）
四、付款方式
1、基础混凝土浇筑完成后甲方付给乙方xx元。 2、每标准层混凝土浇筑完成后甲方付给乙方xx元。 3、二次结构混凝土浇筑完后甲方付给乙方xx元。 4、工程主体验收合格后甲方在一个月内付清剩余款。
五、质量及安全
1、乙方在施工中严格按照甲方技术人员的技术交底内容及国家施工验收规范要求进行施工。每项工程完工后甲方组织有关人员进行验收，如在验收中出现质量问题乙方要及时进行整改已保证工程验收顺利通过。
2、乙方在施工过程中要注意安全施工，在工程施工中按甲方要求及交底对工人进行安全教育，杜绝违章作业。如在施工中出现安全事故由责任方负责。
六、本协议一式二份共二页经双方签字后生效，本协议未尽事项甲乙双方协商解决。
甲方（签字）：_____________乙方（签字）：_____________ 联系电话：_________________联系电话：__________________ ____________年______月____日____________年______月____日
篇5 安装施工质量免责协议书范本 甲方：__________，身份证号：__________，住址：__________，联系方式：__________。
乙方：__________公司，地址：__________。
法定代理人：__________，职务：__________，身份证号：__________，联系方式：__________。
为了明确甲乙双方权利、义务，依据《中华人民共和国民法典》及相关有关法律法规规定，甲、乙双方经平等协商一致，订立本协议。
施工免责协议书7
本协议书是由施工方（以下简称“甲方”）与施工现场相关人员（以下简称“乙方”）共同订立的，旨在明确双方在施工现场的权利和义务，规范施工过程中的行为，并明确免除甲方在施工现场可能发生的意外事故责任。
一、施工现场的责任划分
1.甲方责任：
1.1 提供合理的施工条件和必要的施工设备；
1.2组织施工过程中的安全管理和监督工作；
1.3 提供必要的安全防护措施，并确保施工现场的安全；
1.4配合乙方进行施工，并提供必要的协助。
2.乙方责任：
2.1遵守甲方的施工安全规定和管理制度；
2.2严格执行施工方案和操作规程；
2.3使用符合安全标准的工具和设备；
2.4配合甲方进行安全检查和施工现场的整理；
2.5及时向甲方汇报施工过程中的安全隐患。
二、安全责任免除
1.甲方声明：对于施工现场上的意外事故，甲方将采取合理的安全管理措施，但无法对所有可能发生的`意外事故负责。因此，甲方在此声明，在符合法律法规和相关安全标准的前提下，不承担施工现场上的意外事故责任。
2.乙方声明：乙方在施工现场上从事工作时，应严格遵守甲方的安全规定和管理制度，并自觉履行安全责任。如乙方违反安全规定，导致意外事故发生，乙方将承担相应的法律责任。
三、意外事故处理
1.若在施工现场上发生意外事故，双方应立即采取紧急救援措施，保护伤员生命安全，并及时报警。
2.甲方和乙方应积极配合有关部门进行事故调查，并按照相关法律法规和程序进行处理。
3.如因乙方违反安全规定导致意外事故发生，乙方将承担相应的赔偿责任。
四、其他约定
1.本协议自双方签署之日起生效，有效期为施工完成之日止。
2.本协议的修改、补充应经双方协商一致，并以书面形式作出。
3.本协议的效力、解释和争议解决均适用中华人民共和国相关法律法规。
甲方（施工方）：_____________________
乙方（施工现场相关人员）：_____________________
日期：______________________
施工免责协议书8
甲方：（委托方）
地址：
联系电话：
乙方：（施工方）
地址：
联系电话：
鉴于甲、乙双方就施工现场的安全问题进行协商，为明确双方的权责，特制定本施工现场免责协议书。甲、乙双方本着平等、自愿、公平的原则达成如下协议：
一、施工现场的安全责任
1.甲方责任：
（1）提供施工现场的准确、详细的平面图纸及相关资料；
（2）为乙方提供必要的施工条件，如电力、水源等；
（3）确保施工现场的安全环境，防止外来人员闯入；
（4）提供必要的安全防护设施和器材。
2.乙方责任：
（1）根据甲方提供的图纸和要求进行施工；
（2）合理安排施工人员，确保施工过程的安全；
（3）严格遵守施工现场的安全管理规定；
（4）保证施工过程中不会给甲方及周围环境带来任何损害。
二、施工现场的'风险防范
1.甲方风险防范措施：
（1）提供必要的安全警示标识，明确施工区域；
（2）对施工现场进行定期巡查，及时发现并处理安全隐患；
（3）提供必要的安全培训和指导，确保施工人员的安全意识。
2.乙方风险防范措施：
（1）制定详细的施工计划，确保施工过程的有序进行；
（2）配备必要的安全防护设备，如安全帽、防护眼镜等；
（3）培训施工人员，提高其安全意识和技能；
（4）定期检查和维护施工设备，确保其正常运行。
三、免责条款
1.甲方免责：
（1）甲方不承担乙方施工过程中的任何人身伤害或财产损失；
（2）甲方不承担由于乙方施工所造成的第三方人身伤害或财产损失。
2.乙方免责：
（1）乙方在施工过程中如遇不可抗力因素，如自然灾害、政府行为等，造成施工延误或损失，乙方不承担责任；
（2）乙方在施工过程中如因甲方提供的图纸或资料有误导致施工质量问题，乙方不承担责任。
四、争议解决
本协议的解释和执行均适用中华人民共和国法律。如因本协议的履行发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，应提交有管辖权的人民法院解决。
五、其他事项
1.本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为施工完工之日止。
2.本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
日期：日期：
施工免责协议书9
甲方：
乙方：
经双方共同协商，就甲方委托乙方（红树林美食广场二楼网吧装修工程的钢结构部分工程）施工的责任问题，订立如下协议：
一、凡甲方委托乙方的钢结构工程施工项目适用本协议。乙方必须遵守生产条款，严格按照操作规程施工。
二、乙方人员进入工程施工现场，必须遵守甲方制订的生产制度和客户的规定。
三、乙方在工程施工场地必须根据实际情况，按规定悬挂警告标志，发现违章作业者要立即纠正并作出处理。
四、乙方在实施“工程合同”期间，所有责任由乙方承担，与甲方无关；乙方且承诺为每位施工人员______________人身意外险保障，保费由乙方承担。由于乙方的'工具设备和施工不符合规定或违反操作规程造成的事故而造成甲方或乙方或第三方人员的伤亡的，其一切损失及责任一律由乙方负责，并由乙方向其上级主管单位上报，组织调查，接受处理。
五、由于乙方的工具设备和高空作业施工不符合规定或违反操作规程等原因造成甲方或乙方第三人员伤亡事故的，一切行政、民事、刑事责任概由乙方承担，并由乙方负责向其上级主管单位上报，组织调查，接受处理。
六、乙方的特种作业人员（含当地质量技术监督部门及其他相关______________主管部门规定的人员）必须持证上岗，乙方要有专人负责监督检查工作，使用的工具、设备必须符合要求。发现危险因素必须立即整治。
七、乙方在厂房内动火或架设临时用电线，接取用电电源等，必须经用户有关部门批准才能进行作业，甲方有权按协议规定进行抽查和监督，发现违章作业（施工）时，甲方有权停止乙方作业，其损失由乙方自负。
本协议一式两份，甲乙双方各执一份，经双方盖章签字后生效。
甲方：
乙方：
日期：
施工免责协议书10
甲方：_____________
乙方：_____________
（以下简称甲方）拟委托（以下简称乙方）安装办公楼亮化轮廓灯，为明确责任，保证质量，经双方协商，特签订本协议。
一、规格：材质采用104颗粒非透明外管黄色、白色护栏管对其办公大楼进行亮化，主线路采用国标6平方防老化线，支线分别采用4平方、2.5平方国标铜线。另在新楼二三层窗户下安装彩色灯管。
二、工程造价为58586元，后附预算明细及安装图，完工后由甲方后按实际测量结果及明细价格进行结算。
三、制作期限：自签订之日日起，于_______年_______月_______日止完工；若乙方逾期，甲方有权终止本协议；
四、质量保证：安装时，乙方不得偷工减料，以次充好。否则，甲方有权终止本协议，同时所产生的一切费用及损失由乙方承担；
五、甲方义务及权利：乙须方在规定期限内完成大楼亮化工程并交付甲方。经甲方验收无误后；由乙方开具正式票据结算。甲方应一次性付清货款，不得拖欠；
六、乙方义务及权利：乙方在施工过程中首先要确保安全，同时按照本协约要求采用优质材料制作，因乙方违规操作引发的安全事故，由乙方全部负责；乙方施工完毕后，应及时报请甲方验收；
七、本工程完工之日起一年内由乙方免费负责保修、免费更换配件，如出现短路、色泽暗淡、灯管损毁，由乙方全面承担责任；一年后，如故障，乙方须在第一时间内提供免工时费服务；
八、本协议一式二份，甲乙双方签字后具有法律效应。
甲方：_____________乙方：_____________
日期：_____________日期：_____________
施工免责协议书11
甲方：
乙方：
为了搞好工程项目施工作业的安全管理工作，经双方充分协商签订本协议。
第一条：本协议为工程项目合同(合同编号：)的附件。
第二条：甲方安全责任
进场施工作业前对乙方负责人进行现场口头的安全事项说明，其内容是：项目的安全规章制度及对该工程项目有关联的安全注意事项。
第三条：乙方安全责任
(一)乙方负责人为安全生产责任人，负责该工程项目的日常安全管理工作，严格遵守安全生产规章制度。
(二)乙方所雇佣的人员年龄应在55周岁以下，身体健康，无高血压，心脏病等各
类疾病。乙方所雇佣人员，如因自身身体健康原因在工地造成伤亡，责任有乙方全部负责。
(三)开工前必须对所属人员进行安全注意事项、措施交底的'安全教育，不安排未经安全教育人员进入作业场所。
(四)需使用业主的机械、电器等设备、设施，必须经得业主或甲方同意，并对其安全防护措施负责和承担安全责任。
(五)教育和监管所属人员不得随意进入非该施工作业项目区域外的场所及触摸、启动机械、电器、控制阀等设备，否则因由此而引起的事故，乙方负全部责任。
(六)乙方的任何人员均不得在施工区、生活区打架斗殴、酗酒赌博。严禁酒后上班。
(七)乙方负责此项目生产的全部安全责任，甲乙双方共同承担给予员工缴纳意外伤害险，如果在作业中发生安全事故，所产生的医疗费用等，超出保险可以报销的部分(医疗费，赔偿费、误工费等一切赔偿费用)，甲方承担30%，乙方承担70%。
第四条：甲、乙双方严格遵守本合同条款，履行各自的职责，搞好文明施工作业。
第五条：本协议双方签字后生效，一式两份，甲、乙方各执一份。
甲方：_________
乙方：_________
___年___月___日
___年___月___日
施工免责协议书12
甲方：（委托方）
地址：
联系人：
电话：
乙方：（施工方）
地址：
联系人：
电话：
鉴于甲、乙双方就施工项目进行合作，为明确双方的权利和义务，特制定本施工现场免责协议书。
一、施工现场安全责任
1.甲方在施工现场应提供安全防护设施，并确保施工现场的安全环境。
2.乙方在施工过程中应严格遵守相关法律法规和安全操作规程，负责施工现场的安全管理。
3.甲方应对施工现场的安全问题进行监督和检查，及时发现并纠正存在的安全隐患。
二、施工期间责任
1.乙方应按照合同约定的时间和质量要求完成施工任务。
2.如因乙方原因导致施工延期或施工质量不符合要求，乙方应承担相应的违约责任。
三、施工过程中的保险责任
1.甲方应购买施工工程一切险，对施工现场及相关设备进行保险。
2.乙方应购买施工人员意外伤害险，对施工人员在施工现场发生的意外事故进行保险。
四、施工现场的.环境保护责任
1.乙方在施工过程中应遵守环境保护法律法规，采取相应的措施防止施工对环境造成污染。
2.甲方应提供相应的环境保护设施，协助乙方进行环境保护工作。
五、施工现场的人身安全责任
1.甲方和乙方应确保施工现场人员的人身安全，采取必要的安全防护措施。
2.如因甲方或乙方的过失导致施工现场人员受伤或死亡，双方应根据法律法规和合同约定承担相应的责任。
六、不可抗力的免责责任
1.如因不可抗力因素导致施工无法继续进行或施工质量无法达到合同约定的要求，双方不承担违约责任。
2.不可抗力因素包括但不限于自然灾害、战争、政府行为等无法预见和避免的事件。
七、争议解决
1.甲、乙双方如发生争议，应通过友好协商解决。协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
2.本协议的解释和适用以中华人民共和国法律为准则。
八、协议生效
本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期至施工项目完工验收之日。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
日期：日期：
施工免责协议书13
甲方：（委托方）
地址：
电话：
身份证号码：
乙方：（承包方）
地址：
电话：
身份证号码：
鉴于甲方委托乙方进行施工工作，为明确双方的权益和责任，特制定本施工现场免责协议书。
一、施工工作内容
1.甲方委托乙方进行以下施工工作：（具体描述施工工作内容）
二、施工期限
1.施工工作开始日期：____年____月____日；
2.施工工作完成日期：____年____月____日。
三、施工现场安全责任
1.甲方责任：
a. 提供施工现场平整、无障碍的工作环境；
b. 提供必要的安全设备和防护措施；
c.遵守施工现场的安全规定，确保施工现场的安全；
d.保证施工现场的通风、照明和排水设施正常运行。
2.乙方责任：
a.遵守甲方提供的.施工现场安全规定；
b.严格按照施工图纸和相关规范进行施工，确保施工质量；
c. 提供必要的安全设备和防护措施，确保施工人员的安全；
d.确保施工现场的通风、照明和排水设施正常运行。
四、施工期间责任
1.甲方责任：
a. 提供施工所需的材料和设备；
b.按时支付工程款项。
2.乙方责任：
a.按时完成施工工作；
b.保证施工质量；
c.妥善保管甲方提供的材料和设备；
d.尽量减少对甲方日常生活的影响。
五、施工质量保证
1.乙方保证施工质量符合相关规范和标准；
2.施工工程竣工验收合格后，乙方不再承担任何责任。
六、免责条款
1.由于不可抗力因素（如地震、火灾、台风等）导致施工延期或工程质量受损的，双方互不承担责任；
2.由于甲方提供的施工现场不符合相关规定导致施工延期或工程质量受损的，甲方承担相应责任；
3.由于乙方施工过程中的操作不当导致工程质量受损的，乙方承担相应责任；
4.由于甲方未按时支付工程款项导致施工延期或工程质量受损的，甲方承担相应责任。
七、争议解决
1.双方如发生争议，应友好协商解决；
2.如协商不能解决，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他事项
1.本协议自双方签字之日起生效，有效期为施工工作完成之日止；
2.本协议一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方（委托方）：乙方（承包方）：
签字：签字：
日期：日期：
施工免责协议书14
甲方：（委托方）
地址：
电话：
法定代表人：
身份证号码：
乙方：（承接方）
地址：
电话：
法定代表人：
身份证号码：
鉴于甲方委托乙方承接施工工程，为了保障双方的权益，现就施工现场的安全问题达成以下协议：
一、施工现场安全责任
1.1甲方应当在施工现场设置安全警示标志，并且在工程施工期间对施工现场进行安全监管。
1.2乙方应当在施工现场设置安全警示标志，并且在工程施工期间对施工现场进行安全监管。
1.3如因甲方或乙方未尽安全监管责任导致施工现场安全事故，双方应当承担相应的法律责任。
二、施工现场人身安全责任
2.1甲方应当在施工现场设置安全警示标志，并且在工程施工期间对施工现场进行人身安全监管。
2.2乙方应当在施工现场设置安全警示标志，并且在工程施工期间对施工现场进行人身安全监管。
2.3如因甲方或乙方未尽人身安全监管责任导致施工现场人身安全事故，双方应当承担相应的法律责任。
三、施工现场环境保护责任
3.1甲方应当在施工现场设置环保警示标志，并且在工程施工期间对施工现场进行环保监管。
3.2乙方应当在施工现场设置环保警示标志，并且在工程施工期间对施工现场进行环保监管。
3.3如因甲方或乙方未尽环保监管责任导致施工现场环境污染，双方应当承担相应的`法律责任。
四、施工现场财产损失责任
4.1甲方应当在施工现场设置财产保护标志，并且在工程施工期间对施工现场进行财产保护监管。
4.2乙方应当在施工现场设置财产保护标志，并且在工程施工期间对施工现场进行财产保护监管。
4.3如因甲方或乙方未尽财产保护监管责任导致施工现场财产损失，双方应当承担相应的法律责任。
五、协议的生效与解除
5.1本协议自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收之日止。
5.2双方协商一致可以解除本协议，解除协议应当提前三天书面通知对方。
六、争议解决方式
6.1双方如发生争议，应当协商解决。
6.2如协商不成，可向有关部门申请调解或者向法院提起诉讼。
甲方（委托方）：乙方（承接方）：
法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：
日期：日期：
施工免责协议书15
甲方：
乙方：
经双方共同协商，就甲方委托乙方（红树林美食广场二楼网吧装修工程的钢结构部分工程）施工的安全责任问题，订立如下协议：
一、凡甲方委托乙方的钢结构工程施工项目适用本协议。乙方必须遵守安全生产条款，严格按照安全操作规程施工。
二、乙方人员进入工程施工现场，必须遵守甲方制订的安全生产制度和客户的安全规定。
三、乙方在工程施工场地必须根据实际情况，按规定悬挂安全警告标志，发现违章作业者要立即纠正并作出处理。
四、乙方在实施“工程合同”期间，所有安全责任由乙方承担，与甲方无关；乙方且承诺为每位施工人员提供人身意外险保障，保费由乙方承担。由于乙方的工具设备和施工不符合安全规定或违反操作规程造成的事故而造成甲方或乙方或第三方人员的伤亡的，其一切损失及责任一律由乙方负责，并由乙方向其上级主管单位上报，组织调查，接受处理。
五、由于乙方的'工具设备和高空作业施工不符合安全规定或违反操作规程等原因造成甲方或乙方第三人员伤亡事故的，一切行政、民事、刑事责任概由乙方承担，并由乙方负责向其上级主管单位上报，组织调查，接受处理。
六、乙方的特种作业人员（含当地质量技术监督部门及其他相关政府主管部门规定的人员）必须持证上岗，乙方要有专人负责安全监督检查工作，使用的工具、设备必须符合安全要求。发现危险因素必须立即整治。
七、乙方在厂房内动火或架设临时用电线，接取用电电源等，必须经用户有关部门批准才能进行作业，甲方有权按协议规定进行抽查和监督，发现违章作业（施工）时，甲方有权停止乙方作业，其损失由乙方自负。
本协议一式两份，甲乙双方各执一份，经双方盖章签字后生效。
甲方（盖章）：_______________ 乙方（盖章）：___________________
甲方代表签名：_______________ 乙方代表签名：___________________
地址：_______________________ 地址：___________________________
电话：_______________________ 电话：___________________________
传真：_______________________ 传真：___________________________
日期：______年______月_____日 日期：_______年_______月_______日
【施工免责协议书】相关文章：
施工免责协议书05-25
施工免责的协议书05-23
施工免责协议书范本09-14
(精华)施工免责的协议书05-26
施工安全免责协议书05-20
施工免责协议书【优秀15篇】06-24
免责协议书07-27
员工免责的协议书12-07
汽车免责协议书04-07
免责合同协议书06-22