外墙维修施工劳务合同

时间：2024-08-01 17:26:07 施工合同我要投稿

相关推荐

外墙维修施工劳务合同

　　随着法律观念的深入人心，越来越多的场景和场合需要用到合同，在达成意见一致时，制定合同可以享有一定的自由。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢？下面是小编整理的外墙维修施工劳务合同，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

外墙维修施工劳务合同

外墙维修施工劳务合同1

　　发包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　根据《合同法》、《建筑法》的有关规定，结合本校教室窗子维修的具体情况，为明确甲乙双方在维修中的权利、义务，双方在平等自愿的前提下友好协商，共同签订本合同。

　　第一条工程名称:教室、办公室和门卫值班室

　　第二条工程地点: 十二营中、小学

　　第三条工程内容:墙面批腻子，粉刷涂料。品牌多乐士型号 A974-05001

　　1、工程内容：校园所有房屋内墙维修、批腻子、粉刷两边

　　2、涂料品牌：多乐士(英文名:Dulux)

　　3、使用颜色型号：A974-05001

　　第四条工程造价及结算方式

　　1、本工程总面积约为 8900 m2 ，单价为：元/m2

　　(此单价含税金、配合费)

　　2、工程总造价约为： 315950元(大写叁拾壹万伍仟玖佰伍拾整 )，乙方包工包料，完工后按实际完成工作量展开计算并结合签证按实结算。

　　3、工程竣工验收合格后 5-10 天内，由乙方负责将工程造价结算书送交甲方审核办理结算手续。

　　第五条合同工期

　　甲方发出进场通知后， 2 天内乙方必须安排工人进场施工，有效工期为 30 天。在施工过程中如遇以下任何一种情况，工期顺延：

　　1、遇到不可抗拒的灾害或事故(包括雨季停工)。

　　2、甲方要求变更设计图纸、工程内容或增加项目。

　　第六条工程质量要求

　　1、甲方对工程质量的要求;在保质期内不脱皮，基本不褪色。

　　2、由建设工程质量监督部门对本合同项目工程质量进行评定，达到本款要求。

　　3、双方对工程质量有争议，提请建筑工程质量监督部门仲裁。

　　第七条工程款支付

　　乙方进场施工三日内甲方支付乙方 30% 工程款备材料，乙方完成腻子施工甲方支付乙方 75% 工程款，工程竣工验收合格，甲方支付乙方工程总造价的 99% ，预留 1% 保修金，保修期为壹年，保修期满十五天内甲方一次性付清乙方。

　　第八条竣工验收

　　双方对工程施工质量按《建筑装饰工程施工及验收规范》JG73-91标准进行验收。

　　第九条甲方、乙方责任范围

　　一、甲方责任

　　1、甲方提供用水、用电和工人住宿的位置，甲方承担由此费用。

　　2、按第七条款支付乙方进度款。

　　3、负责提供与施工相关的资料。

　　4、甲方派给工地现场代表，帮助乙方解决应由甲方负责的问题，与乙方协商解决施工中出现的问题，及时办理乙方送达的关于工程进度、现场签证工作。

　　5、负责组织工程的竣工验收。

　　二、乙方责任

　　1、严格按甲方确定的施工图及说明进行施工，保证质量，按时完工并交付使用。

　　2、乙方委派为工地现场代表，负责行使乙方的`权利及义务。

　　3、负责提供外墙涂料验收资料，参加甲方组织的工程竣工验收，办理竣工结算。

　　4、在施工期间做好现场防火、防盗及安全生产工作，工作中甲方不对乙方材料失窃负责，施工中若发生因乙方原因引起的人身安全事故及其他事故，乙方应负责。

　　5、乙方进场人员由专人管理并服从甲方统一管理。

　　6、做好文明施工、工完场清工作。

　　第十条违约责任及争议解决办法

　　1、合同生效后如有色号更改应征得乙方同意，否则因为更改造成乙方定货损失的，则要求更改方应按更改色彩油漆内墙工程量造价的50%赔偿乙方的经济损失。

　　2、乙方按合同规定的质量标准进行施工，如属乙方责任所发生施工质量问题，乙方必须返工，由此产生的费用均由乙方承担。

　　3、合同履行过程中如果发生争议，双方应协商解决。如果无法达成协议，提交有关仲裁机构或向法院起诉解决。

　　第十一条其他事项

　　1、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议具有同等法律效力。

　　2、本合同壹式叁份，甲方执壹份，乙方执贰份，经双方签字盖章后生效，至工程价款全部结清后自动失效。

　　3、合同签定地点：

　　甲方：(公章) 乙方：(公章)

　　法人委托代表：法人委托代表：

　　电话：电话：

　　地址：地址：

　　年月日年月日

外墙维修施工劳务合同2

　　发包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　按照相关法律的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：

　　第一条工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　承包范围：

　　承包方式：

　　工期：本工程自年月日开工，于年月日竣工。

　　合同价款(人民币大写)：第二条甲方工作

　　开工前天，向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明份，并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

　　指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

　　负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏，并承担相应费用。

　　如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。

　　协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。

　　第三条乙方工作

　　参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。

　　指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

　　严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。

　　遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位(住户)的关系。施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

　　工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

　　工程施工过程中，乙方应当严格遵守操作规程，安全施工。第四条关于工期的'约定

　　甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。

　　因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。

　　因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上(一周内累计计算)，工期相应顺延。

　　第五条关于工程质量及验收的约定

　　甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延;若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。

　　由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。

　　双方约定的其他事项：

　　第六条关于工程价款及结算的约定

　　双方商定本合同价款总价款为

　　本合同生效后，甲方分次，按以下时间支付工程款，尾款竣工结算时一次结清。

　　(1)合同签订后，支付

　　(2)隐蔽工程检查验收后，支付

　　(3)竣工验收后支付余款

　　第七条关于材料供应的约定

　　本工程甲方负责采购供应的材料、设备(见附表一)，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。凡约定由乙方提货的，甲方应将提货手续移交给乙方，由乙方承担运输费用。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料，经乙方验收后，由乙方负责保管，甲方应支付材料价值 %的保管费。由于乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。

　　凡由乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。应禁止使用，对工程造成的损失由乙方负责。

　　第八条有关安全生产和责任的约定

　　乙方在施工期间应严格遵守相关的法规、操作规范的要求。乙方人员的人身、财产问题由乙方自行负责，由此产生的一切后果均与甲方无关。如因乙方及其工作人员的原因造成甲方，以及第三方的人身、财产损害的，应当依法承担赔偿责任。

　　由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担相应责任。

　　由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担相应责任。

　　第九条违约责任

　　由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方元。甲方不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的 %支付滞纳金。

　　由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方元违约金。甲方要求提前竣工，除支付赶工措施费外，每提前一天，甲方支付乙方元，作为奖励。

　　乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。

　　甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由甲方负责并承担损失。

　　未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承担损失。

　　未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。

　　因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

　　第十条争议或纠纷处理

　　本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

　　第十一条其它约定

　　第十二条附则

　　双方可以根据工程进展情况订立补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

　　本合同自双方或其授权代表人签字盖章之日起生效。本合同一式四份，双方各执两份，每份具有同等法律效力

　　甲方(盖章)：乙方(盖章)：

　　法定代表人：法定代表人：

　　代理人：代表人：

　　单位地址：单位地址：

　　电话：电话：

　　邮编：邮编：

　　年月日年月日

外墙维修施工劳务合同3

　　发包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　根据《合同法》、《建筑法》、《招投标法》及重庆市政府的有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程实际，为明确双方的责任、权利和义务，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。

　　第一条工程概况

　　工程名称：重庆市渝北区木耳公租房工程地点：重庆市渝北区空港大道

　　承包范围:渝北区木耳公租房B区B16#楼外墙腻子，涂料施工的材料及施工，吊篮使用的租赁费用。

　　工作内容：木耳公租房B16#楼外墙面的柔性耐水腻子两遍，封闭底漆一遍，弹性涂料两遍。

　　承包单价：

　　外墙腻子，涂料部分(包含外墙面的柔性耐水腻子两遍，封闭底漆一遍，弹性涂料两遍)，人工、材料及吊篮租赁费用为元/m2;结算按建筑设计施工图纸面积计算。

　　承包方式：材料由甲方指定的外墙面的柔性耐水腻子，弹性涂料品牌;水，电由甲方提供;甲方免费提供乙方施工人员的住宿房，其余住宿床，辅助材料及工具，吊篮租用由乙方负责;并同时包工期、质量、安全、文明施工、环境保护及涉及本合同承包范围内甲方所做的规定、约束等的人工包干方式。

　　第二条合同工期

　　合同工期：本工程按甲方通知时间开工， B16#楼外墙腻子，涂料施工，在20xx年3月25日开始，20xx年4月30日完成，共36个工作日。

　　工期要求：如果是乙方的责任，工期延误时，乙方须向甲方支付违约金，违约金为每延误一天按 500元计算，按天累计。如果是甲方的责任，工期顺延，不给予乙方经济补偿。

　　遇有下列情况之一，乙方应在下列约定情况发生后就延误的工期以书面形式向甲方提出申请延期报告，经甲方同意并报业主确认后，可考虑工期延长：

　　A、因不可抗力影响;

　　B、因重大的设计变更、修改而增加的工作量，使乙方无法按进度计划进行;

　　C、因业主原因而产生的工期调整。

　　发生不可抗力，乙方有责任积极组织抢补措施并相应调整计划，尽一切可能保证工期。

　　第三条工程质量

　　乙方必须严格按照国家相关规范标准，以及木耳公租房土建四分部已审核，并且监理，业主签认的《四分部B区(B4#～B21#)楼外墙施工方案》施工，确保工程质量一次性验收合格。

　　本工程单位优良率不低于，合格率

　　工程质量达不到要求时，返工费用由乙方负责，甲方不支付工程款;在返工处理后，经监理，业主验收合格后，甲方再支付乙方工程进度款。

　　保修期：两年(人为原因除外)。

　　第四条合同造价及付款方式

　　本合同单价按总价暂定为人民币_____万元整，结算按建筑设计施工图面积理结算。

　　外墙施工面积x单价=完成金额。

　　付款方式：(月进度款由乙方开具材料发票，人工费由世俭劳务公司代扣7‰的管理费用)。甲方在乙方完成本栋涂料施工后，甲方收到建工集团的进度款后，第7个工作日内，支付总工程款的80% 。剩余的工程款，在本栋工程完工初步验收后，支付该项总工程款的10%;在本栋工程竣工验收后，支付该项总工程款的7%;该项工程剩余的3%的.工程尾款作为质保金，在竣工验收两年后的第一周内支付。

　　第五条双方责任

　　甲方必须向乙方提供足够施工的工作面，并配合施工;

　　水电安装，装饰队伍的施工配合(包含提升笼使用，指挥人员的安排，工人住宿房间，材料堆放，道路清洁)，并且监督乙方的施工质量，进度，安全。

　　甲方向乙方免费提供工人住宿房屋;并指定接水，接电的位置;施工用水﹑电费由甲方负责。

　　配合与土建劳务，水电安装，装饰队伍的施工;严格按照总部，监理，分部，工区对工程的质量，安全，进度要求进行施工。

　　乙方必须对甲方施工现场已经完成的成品设施予以保护，不允许破坏。如有破坏所造成的损失均由乙方负责。

　　乙方施工班组进场后，甲方向乙方做技术和安全交底，乙方向班组工人交底，未向班组工人交底，不得施工。

　　乙方进场后，为了保证施工按期完成，提供具体施工工人人数，管理人员名单，和详细的具体进度计划安排。

　　乙方购买的材料，必须有合格证，出厂证明;而且经监理抽检和项目部自检，送实验室检验合格后，才能使用。如果使用不合格材料，一切损失，由乙方负责。

　　乙方配合甲方完善工区的腻子，涂料材料试验(配合材料取样)，并收集腻子涂料材料合格证，出厂证明等，交与工区资料员，配合完善外墙腻子涂料工程资料。

　　乙方按照甲方、总部、监理及建设单位，及相关规范规定执行安全文明施工，如因乙方不按规定执行现场相关安全标准所产生的罚款由乙方承担。

　　本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字(盖章)生效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

外墙维修施工劳务合同4

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《合同法》、《建筑法》、《房屋建筑和市政基础设施工程分包管理办法》、《山东省建设工程施工劳务作业发包与承包计价办法》，及其它现行的有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况经双方多次协商一致订立本合同。

　　第一条：工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、承包方式：保温工程为包清工，真石漆工程包工包料(除真石漆、弹性外墙腻子甲供外)。

　　4、施工范围及内容：打底抹灰、保温、防石漆、等所有外墙工程。包质量通过市质检站验收，承担规定保修期内的保修义务。

　　5、计价及结算方式：外墙保温仿石漆系统：按水平投影面计算-扣除门窗洞口面积计算工程量(空调搁板、防火隔离带、阳台底版女儿墙、飘窗顶板和底板,装饰条,造型、门窗台侧边线角等不再计算工程量)

　　6、外墙机具准备

　　抹子、角抹子、靠尺、刷子、多用刀、灰浆托板、拉线、米尺、电锤、手锤、钳子、电热丝切割器、开槽器、等。(甲方只提供电动搅拌机小推车)。

　　第二条：工期

　　1、开工日期：甲方通知3天内进场，过期5天甲方有权终止合同。

　　2制的经审核通过的工期计划，乙方无正当理由，每延期一天，按照乙方承包工程造价的2%承担每日违约金。

　　第三条：质量等级：优良工程(以质检站最终核定为准)

　　工程质量施工阶段经建设单位、监理单位、甲方验收未能达到合格优良标准，除整改至符合要求外。未经验收不得自行进行下道工序，如发生，乙方必须按照甲方或有关单位的要求进行剥露或开口，并负责恢复和承担全部责任。

　　因乙方原因交工验收时评定的质量等级未达到约定的等级时，乙方无条件细部处理。

　　第四条：驻工地代表

　　甲方：乙方：

　　第五条：双方责任

　　甲方责任：

　　1、开工前向乙方提供施工技术交底;

　　2、甲方不提供住宿，由乙方自行解决。

　　3、甲方只提供乙方正常施工的安全施工吊篮，其他设施由乙方自行解决;

　　4、负责协助乙方同业主、设计单位、现场监理和其他有关单位的外部联系;

　　5、信守本合同，按合同支付乙方的劳务费用和其他应支付的费用。

　　乙方责任：

　　1、严格信守合同，根据装修分包工程内容和工程范围的工期、工程质量要求及甲方要求，足额配备能满足施工需要的人员;挑选思想素质好、操作技术熟练、管理有方的管理人员和作业工人，保质、保量、按期完成施工任务;

　　2、督促和检查本班组劳务作业人员做好分项工程工序质量的自检、互检、交接检工作，遵守操作规程，满足现行质量验评标准，确保工程质量、工期及安全、文明;乙方人员在施工过程中造成的人身损害以及对第三方人员造成的人身损害，由乙方自行承担。

　　3、负责对本班组人员分项工程施工技术和安全技术交底，贯彻单位工程组织设计落实;

　　4、乙方必须至少配备满足施工生产需要的组长等施工人员，安全员及特种作业人员。

　　5、自行办理劳务作业人员保险、技能证等证件，乙方人员劳动报酬及各项社会保险均由乙方按国家劳动标准自行发放，乙方人员与甲方无隶属关系。

　　6、负责本队生产区及施工现场的文明施工、物料整理归堆。

　　7、乙方负责人必须参加项目调度会，并提报本周工程进度计划及人员安排。

　　8、非乙方原因引起的工期延误，乙方应及时办理顺延书面手续，据此作为工程调整的依据。

　　9、甲方供应的机械设备由乙方负责使用及保养，工程完工后(工序完成7日内)清理干净退还。否则，损坏、丢失照原购买价从工程款中扣除。

　　10、乙方负责人，在施工期间必须在施工现场并按时参加甲方及项目方的生产例会。

　　11、乙方严格执行甲方和总包方的工地管理，积极配合。并负责属于乙方应完成的其它工作。如因乙方不服从管理出现的罚款费用由乙方全部承担。

　　12、乙方要教育和管理其属下的所有工作人员，严格遵守施工单位的'安全和管理规定，严格按照施工操作要求施工。乙方工作人员在承包施工期间发生的一切安全问题均由乙方和具体人自行负担，与甲方无关。

　　13、在施工过程中产生的垃圾(含工队生活垃圾)由乙方自行清理，如未及时清理，甲方有权指派专人进行清理，费用及相应罚款均有乙方无条件承担。

　　14、乙方对甲方提供的材料具有看管和保护的责任，要做到防盗、防火、防风雨等保护;乙方必须按施工进度要求和甲方管理人员指定标准领用材料，不得浪费，并由乙方专人对领用材料进行看护，如材料有丢失或超出标准用量，材料费乙方自理并由甲方加收罚款，罚款一并在工程款中扣除。乙方在施工过程中应严格控制甲方提供的材料的损耗率，材料损耗率不能超过 6 % 。否则超出部分甲方将在乙方的结算款中扣除。(施工期间要随时对自己所工作面楼内的剩余材料归堆，做到日产日清，否则甲方将根据剩余材料的价值的5倍对乙方进行处罚)。

　　15、严禁打架斗殴，违者甲方罚乙方3000元并承担工程总包方的相应处罚。造成严重后果的送交司法机关处理，后果自负。

　　16、乙方必须保证每个吊篮不低于2名施工人员，施工时间不少于小时/工日，在具备施工的情况下乙方工人不到位，甲方有权作出处罚(或增派外来人员进行施工，费用从乙方工程款中扣除);如一个吊篮不工作按150元/天进行处罚，吊篮施工人员按50元/天进行处罚，并由乙方承担吊篮相应费用。

　　第六条：施工进度计划

　　乙方根据双方约定总工期要求，周密合理的安排(季、月、周)分项进度计划，报经甲方批准后严格实施，并接受甲方的检查、监督、保证按约定工期完成。

　　第七条：停缓施工

　　1、因国家政策的不可抗拒性因素造成的停缓建，由甲方妥善处理善后事宜，按乙方实承完成的阶段工程量给予清算。

　　2、因乙方自身组织不力、安排不当导致的停、窝工由乙方负责，工期不予顺延。

　　第八条：承包综合单价：元/㎡(不含税)

　　第九条：工程结算及进度款支付

　　1、本工程无预付款。

　　2、根据甲方和项目部确认的工程量进行付款，工程验收合格后，经甲方审定后，支付工程量的70%，在金额确认并得到批准后的7个工作日内支付给乙方。待工程总体审计完毕后付至结算价的95%，余5%作为维修保证金，质保期(两年)满并且项目部与甲方结算完结后一个月内全部付清(不记利息)。

　　第十条：补充条款

　　1、本合同未尽事宜双方本着友好合作的精神协商解决。协商不成，双方均同意由甲方所在地人民法院管辖。

　　2、本协议双方签字之日起生效，工程价款全部付清后失效。

　　3、本协议正本两分，双方各执壹份。

　　4、本协议为补充协议与上次合同协议具有相同法律效力。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

外墙维修施工劳务合同5

　　发包人(全称)： (甲方)

　　承包人(全称)： (乙方)

　　依照《合同法》、《建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本专业分包工程施工事项协商一致，订立本施工合同。

　　第一条工程概况

　　工程名称：

　　工程地址：

　　工程内容：

　　第二条工程承包范围及方式

　　承包范围：

　　承包方式：

　　第三条合同工期

　　开工日期：竣工日期：

　　第四条工程质量

　　工程质量标准：合格

　　第五条合同价款

　　合同单价：

　　合同总价款：保温工程量暂估为平米，工程总造价暂定为元。外墙大墙面部位保温层厚度为，超厚或超薄部位均不增减费用

　　第六条付款方式及结算

　　付款方式及期限：

　　计算原则：对于所有施工内容均按展开面积进行结算。

　　第七条发包人责任

　　发包人根据合同要求及时拨款，因款项不到位而造成的工期延误由发包人承担。

　　发包人以单栋楼施工前2日，负责接通承包人施工用水源、电源、变压器的接点。满足施工和生活用水用电量的需要。

　　发包人向承包人无偿提供必要的施工条件，包括工人住宿、生活及施工用水电、工人食堂指定地点、材料库房、

　　发包人负责审核并批准乙方的施工图设计、施工组织方案、随时监督检查乙方施工进度的质量，组织对工程的竣工验收，并按合同规定办理有关结算。

　　发包人负责协调承包人与其它分包商的配合等工作。

　　第八条承包人责任

　　承包人应根据发包人提出要求和有关技术说明，进行外墙保温工程施工，承包人应及时提供和保证相关材料、人员、机具的供应和到位，并在进场后三日内向甲方提交施工进度计划，以确保整个施工的顺利进行。

　　承包人应按照国家和北京市现行及企业技术规范、标准、规程进行外墙保温施工。承包人派驻工地项目经理.承包人必须建立完善的质量及安全管理体系。配备相关人员进行质量安全管理。

　　承包人应在开工前递交有关材料样品及检验报告及关键材料的二检报告。

　　承包人应服从甲方、总包、监理单位的指令、安排、检验及各规章制度。违反国家及地方或工地有关质量、安全、文明施工的有关规定。

　　承包人严格遵守施工现场管理规定，保证安全文明施工，对施工中扬尘、噪

　　承包人负责施工全过程的质量控制及安全文明施工管理，服从安全防护、临时用电安全、机械安全、保卫消防管理、现场管理、料具管理、环境保护管理、环卫卫生管理等方面达到承包人要求。

　　承包人制定有效的成品、半成品保护措施，书面对施工人员交底，提高施工人员成品、半成品保护意识，以免造成成品、半成品损坏，并在交用前，承担成品保护作用。

　　承包人及时将保温施工的垃圾清运至发包人指定地点，由发包人统一运至场外。

　　承包人向发包人提供厂家营业法人执照(复印件)、产品简介(国家认证实验室的试验报告)、施工组织设计(内容包括技术、质量、工序安排、工期安排、成品保护、安全施工)。

　　承包人所施工的外墙保温工程在正常使用和维护条件下，使用年限不应少于20xx年。并承担在此期间因承包人施工质量问题所应起人身伤亡事故所造成的'一切经济损失

　　第九条工期顺延

　　发包方在合同规定开工日期前2天，不能交承包方外墙保温施工作业条件，施工用水或电源未按规定接通，影响承包方进场施工时;

　　在施工中因停水、停电连续影响8小时以上时。

　　未按合同规定拨付工程进度款而影响施工进度时。

　　因遇不可抗拒的自然灾害(如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等)而影响工程进度时。

　　各工种交差作业时对外墙保温破坏而进行有偿修复时。与保温作业面交接的其他工种操作影响保温收口时，工期相应延长。

　　第十条工程验收

　　在施工过程中分下列阶段对工程质量进行联合验收;

　　(1)材料验收;

　　(2)隐蔽工程验收;

　　(3)竣工验收;

　　(4)乙方在施工过程中违反甲方或监理的有关规定、质量、文明施工及安全，违反操作规程，甲方可视具体情况给予处罚。

　　工程完工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到竣工验收通知单后七日内组织验收。验收合格后，双方办理移交手续，签署保修单，乙方应向甲方提交完整的竣工资料; 本工程自验收合格双方签字之日起，在正常使用条件下保修期限为二年。

　　第十一条合同纠纷的解决方式：

　　1、甲乙双方进行调解

　　2、调解不成，依法向当地市人民法院起诉。

　　第十二条本合同签订后，承、发包双方如需要提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。

　　本合同一式四份，发包人、承包人各执二份，合同自双方签字之日起生效，结清工程款后终止。

　　第十三条补充条款：

　　本合同订立时间：年月日(即日起生效)

　　发包方(章) 承包方(章) 地址：地址：

　　法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：

【外墙维修施工劳务合同】相关文章：

外墙施工合同08-10