机械施工合同
随着广大人民群众法律意识的普遍提高，越来越多的人通过合同来调和民事关系，合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢？以下是小编整理的机械施工合同，欢迎阅读与收藏。
机械施工合同1
承租单位: (以下称甲方)________
出租单位: (以下称乙方)________
根据工程需要,经甲、乙双方共同协商，年月日起，甲方租用乙方的型塔吊(电梯)，为明确责任，便于管理，确保安全，利于生产，制定本安全，双方共同遵守。
一、甲、乙双方应共同执行国家和市有关起重机吊装机械的安全管理规定。
二、乙方必须保障塔吊(电梯)的完好和安全，按照塔吊(电梯)生产厂家的技术文件支立、使用、维修、拆除;保证安拆、加节、维修等作业人员持有效证件作业，否则发生事故由乙方负全责。
三、甲方依据乙方提供的'设计方案，负责塔吊(电梯)基础的制作，经双方验收合格签字后可进行塔吊(电梯)安装，塔吊(电梯)安装完毕后，经公司验收合格方准投入使用。使用过程中，甲方应负责塔吊(电梯)基础的检查、维护。如因基础造成塔吊(电梯)倾翻出轨等事故由甲方负责;如因乙方提供的资料不准确造成事故，由乙方负责。
四、处于塔臂回转范围的高压线或其它架空线(缆)，人员和车辆通道、建筑物等需要保护时，甲方负责搭设防护棚、隔离栅栏。并设立红旗及红灯示警。
五、塔吊(电梯)需要顶升、拆除作业时，甲方负责现场协调，保证现场作业范围内没有人员停留、通行。
六、塔吊(电梯)与结构锚固时，甲方按要求提供锚固定位置，搭设锚固操作平台和通道，保证锚固作业人员的安全通行和操作。锚固拆除前，甲方保证操作平台和通道经常处于安全状态。甲方不得随意改动锚固点。
七、同一施工现场或相邻施工现场两台以上塔吊作业时，甲方根据需要负责协调各塔吊之间的工作时间、回转范围、吊装地点、停机方向、高差等事宜，确保塔吊不发生相碰。
八、塔吊(电梯)司机必须持证上岗，遵守“十不吊”规定。
九、甲方为乙方提供的配电箱由甲方负责管理，甲方不得在为乙方提供的配电箱内接其它设备，并不得在塔吊作业中切断电源。
十、塔吊的安全管理由乙方负责：吊具、索具、信号工、摘挂钩人员的安全由甲方负责。
十一、乙方司机、安拆、加升作业人员应由乙方负责进场教育和安全技术交底和执行，甲方监督。
十二、在安装、拆装或运转过程中，凡因塔吊(电梯)本身的缺陷、安全保护装置不齐全或失灵、司机违章操作等造成的事故及损失由乙方负责。
十三、凡因司机不遵守规章制度、劳动纪律，不坚守岗位，擅离职守，擅自将塔吊(电梯)交给无证人员操作所造成的事故和损失均由乙方承担全部责任。
十四、甲、乙双方单位的领导均无权指派无操作证人员上岗，如因领导强行指派无证人员操作所造成的事故和损失，谁指派谁承担全部责任。
十五、塔吊(电梯)司机有权拒绝违章指挥。
十六、上级在检查中发现对司机违章操作或因塔吊本身的缺陷等进行处理时，所罚款项或责任匀由乙方承担。
十七、乙方应保证塔吊(电梯)在使用中不影响甲方的安全达标活动。
十八、吊装作业中发生事故时，甲、乙双方均应试保护现场、积极抢救并向上级主管部门报告，配合上级部门调查处理。
十九、本协议一式二份，甲方一份，乙方一份。
二十、本协议有效期：自签定之日起至塔吊(电梯)退场后终止。
二十一、本协议未尽事宜，凡属国家、市有关规定的均按有关规定执行;凡属国家、地方等相关政府管理部门规定的，甲、乙双方可协商补充。
二十二、需补充的条款，由双方协商后另外补充说明。
甲方代表签字：________
乙方代表签字：________
(盖章) (盖章)
________年________月________日
________年________月________日
机械施工合同2
本协议由以下双方于（日期）签订：
出租方：（姓名）（以下简称“甲方”），住址：（住址），电话号码：（电话号码）。
承租方：（姓名）（以下简称“乙方”），住址：（住址），电话号码：（电话号码）。
鉴于甲方同意将其拥有的施工机械设备出租给乙方，乙方同意按照本协议规定的条件和条款租赁使用这些设备，双方协商一致，达成以下协议：
一、项目及设备信息
1.项目名称：（项目名称），项目地点：（项目地点），项目起止时间：（项目起止时间）。
2.机械设备及数量：（以下为甲方同意出租的机械设备清单）
（请在此列出每台机械设备的名称、型号、数量以及使用地点）
二、租金及支付方式
1.每台机械设备的租金为（元）（人民币大写）（元），租期共计（天）（租赁期限）。
2.乙方应在租赁期开始前向甲方支付（元）作为押金，租赁期结束后，如无违约情况，甲方应将押金全额退还乙方。
3.租金支付方式如下：（请在此详细说明租金支付方式）
三、违约责任
1.如乙方未能按照本协议规定的'时间支付租金或押金，应向甲方支付违约金，违约金的金额为（元）。
2.如乙方在租赁期结束前提前归还租赁设备，甲方应将剩余租期的租金金额退还乙方。
3.如因乙方使用不当导致租赁设备损坏或遗失，乙方应按照市场价格赔偿甲方设备损失，并承担相应的维修费用。
四、设备维修、保养
1.设备的日常维护和保养由乙方负责，如因日常维护和保养不当导致设备损坏，乙方应承担相应的维修费用。
2.设备的维修及更换配件费用由乙方承担，如因设备故障导致停工或影响施工进度，乙方不得要求甲方承担因此产生的经济损失。
3.在租赁期间，如设备发生故障或需要更换配件，乙方应立即通知甲方，双方协商一致后进行维修和更换。
五、协议解除和终止
1.在租赁期间，如乙方因自身原因需要提前解除本协议，应提前（天）书面通知甲方，并按照本协议约定支付违约金。
2.在租赁期间，如因甲方原因导致本协议无法继续履行，甲方应提前（天）书面通知乙方，并按照本协议约定支付违约金。
3.在租赁期间，如因不可抗力导致本协议无法继续履行，本协议自动终止，双方互不承担违约责任。
4.在租赁期结束后，如乙方未提前书面通知甲方归还租赁设备，则视为本协议自动续期（天）。
六、其他约定事项
1.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字或盖章之日起生效。
2.本协议未尽事宜，可由甲乙双方协商解决。如协商不成，任何一方均可向（法院名称）提起诉讼。
3.本协议的解释权归甲乙双方共同所有。
出租方（甲方）：（签字）日期：（日期）
承租方（乙方）：（签字）日期：（日期）
机械施工合同3
委托方：______________以下简称甲方
接受方：______________以下简称乙方
根据本地建委关于《施工现场机械设备安全管理规格》和本地劳动局关于《起重机械安全管理试行规定》，结合本建筑机械设备的具体情况，明确双方在起重设备装、拆、运输过程中的安全责任。为确保施工安全，双方在签订装拆合同的同时签订本协议。望双方严格执行。
设备名称：_________型号：_________
工程名称：________________________
地点：____________________________
协议内容：
1、甲、乙双方必须认真贯彻国家和上级劳动保护、安全生产主管部门颁布的有关安全生产、消防工作的方针、政策、严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。
2、甲、乙双方的有关领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度及技术知识教育，增强法制教育，提高职工的安全生产意识和自我保护能力，督促职工自觉遵守安全纪律、制度、法规。
3、施工前，甲方应保证作业区域道路坚实、畅通、平整，夜间施工提供照明设备，负责设置作业区域安全警戒线，有明显标志，并派专人监护，严禁无关人员进入现场，造成后果，由甲方负责。
4、乙方人员必须持证上岗，严格按安装、拆卸工艺规程和施工技术方案进行，如违反而引发的一切后果，均由乙方负责。
5、施工前，乙方派______负责机械设备的有关安全工作。甲方派______负责联系并予以协助，双方应该经常联系、合作，预防事故发生。
6、双方在施工期间必须严格遵守安全生产的`有关规定，按《建筑机械使用安全安全技术规程》的规定进行作业，对任何一方人员违反安全生产规定、制度等情况，双方都有权拒绝执行。
7、设备安装调试完毕后，双方一起参加验收，向有关部门申请，合格后方能投入使用。
8、本协议经双方盖章后生效，协议作为合正本的附件一式二份，甲、乙双方各执一份。
9、其它：_____________________
委托方单位盖章：________接受方单位盖章：________
代表（签章）：__________代表（签章）：__________
签约日期：______________签约日期：______________
机械施工合同4
承租人(全称)： (简称： 甲方)
出租人(全称)： (简称： 乙方)
依照《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律，行政法规，遵循平等，自愿，公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，由甲方乙方租用本合同所列建筑施工机械，使用于甲方承建的工程项目上。(本合同文本所指建筑机械是是用于建筑施工现场的塔式起重机或施工升降机等)，双方就有关权利义务达成下列条款。
第一条：租用机械名称及规格，数量
机械名称： 型号或规格： 生产厂家： 数量： 台。机械高度： 附属配备：
第二条：使用地点
省 市路 工程(项目)。
第三条：租赁期限：4号楼高层部分一台自 年 月 日至 年 月 日止。租赁期满后，甲方应将租用机械完好交还乙方，甲方应在合理时间内前10天通知乙方安排机械出场。
第四条：租金的计算和支付
1、一次性付进出场费(含安拆费)： 进出场费需在设备运到现场一次性付清。(不开正式发票)。
2、甲乙双方商定按日计算租金方式收取和支付租金。每台每日租金人民币(大写)： ，足整月时，按照包月单价/30天计算实际租赁费用 。
3、租金计算：机械设备安装后开始正式使用设备那天起计算租金。
4、每台设备乙方提供持证上岗的操作人员2名。在此期间视为甲方的工作人员，由甲方开工资。
第五条：关于冬季报停
甲方有权在冬季无法施工时提出设备报停，双方签订设备报停协议，如乙方不及时和甲方办理手续，计算租金时间由甲方提出的报停时间为准。
第六条：甲方的权利和义务：
1.承租期内，甲方对设备拥有使用权;对设备操作人员拥有安全教育、统一管理的权利;对表现不好，消极怠工、酒后操作、无证上岗、不服从管理的操作人员有权提出清退。
2.甲方应给出租方提供相应的设备场地、基础地质资料，排除影响设备基础和运转的一切障碍(包括地下管道、沟洞、电缆线路或其它地下、地上设施、设备相互碰撞)，并按相关设计要求制作基础提供完善的资料(包括勘察报告、混凝土标号、试压数据、接地电阻值、水平垂直度数据)，避免出现基础倾斜等一切后果。
3.甲方应保证设备进出场道路的通畅，做好设备进场后的保卫工作。在租赁期间造成机械设备丢失，甲方要按当时市价予以赔偿。
4.甲方要严格监控机械设备超载工作。甲方安排安检人员，定期检查吊车大绳、索具磨损程度，定期更换。
第七条：乙方权利和义务
1、根据工程、施工现场机械设备的需要，乙方须向甲方提供详细的基础图纸，为甲方制作基础做好准备。
2、乙方负责向甲方提供与该设备有关的合法手续(包括报检、机械试运转交接手续)、资料，所有证件，资料复印件均盖章有效，并及时组织机械进场。如手续不全造成甲方停工所有经济损失由乙方支付。
3、乙方应遵守施工进度和要求，按时维修、保养机械设备。
4、在施工过程中如果机械设备发生故障，应及时派机修人员赶赴现场检查、抢修。每月机修保养时间不得少于两天，两天以外因机械故障造成停机(8小时以上)，乙方免收当日台班费，并赔偿一定的经济损失。
5、机械设备的安装拆除、顶升、附着由乙方负责以及设备拆、装、运输过程中发生的一切安全问题由乙方承担。
6、租赁设备如在操作过程中所出现的事故，承租方不予承担其事故责任，如影响甲方工程正常运转，乙方须按日 元向甲方支付误工费。
7、出租方逾期提供全套的租赁设备，如未能及时完成拆、装、运、升、锚固等工作的，每逾期一日按 元向甲方支付违约金
第八条：安全责任问题：
1、升降机施工时应严格按照“安全操作规范”执行，双方均有权阻止违章违规操作、违章指挥。
2、在设备升降过程中，乙方承担升降机运行及操作所造成的.设备原因的安全责任。
3、在设备升降过程中，甲方承担升降机以外即卸扣、捆扎、指挥等原因的安全责任。
第九条：合同变更与终止
1. 如甲方根据工程需要延期租赁期限时，需提前两周和乙方协商延期办理续签手续。合同期满后如果未办理手续，乙方则视为继续使用，并按本合同标准计费。
2. 设备报停，甲方付清所有费用后有权报停。双方办理结算手续。
3. 甲方在机械报停七日内已把所欠租金全部支付给乙方时，乙方仍未拆除机械，耽误的工期以及一切经济损失由乙方承担。
第十条：违约责任：甲乙双方，任何一方不能按照合同约定内容履行自己的义务，要赔偿对方因双方违约造成的经济损失。
第十一条：争议的解决方式：甲乙双方发生争议，可由有关部门依据相关法律协商解决。如协商不成可向乙方当地人民法院起诉。
第十二条：本合同一式两份，甲乙双方各持一份，自双方签字盖章日起生效 补充条款：
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
机械施工合同5
总承包方：________ 建设总公司
分承包方：________ 劳务建筑公司
出 租 方：___________ 建设总公司
安 装 方：____________
加强起重机械的安全管理，合理使用。保障起重机械安全生产，为明确各方的安全责任，根据北京市《建设安全生产管理条例》、《北京市建设工程施工现场安全防护标准》、《北京市建筑工程施工安全操作规程》及有关规定，经各方协商一致，特签定本协议。-
机械名称
设备统一编号
项目名称
一、 总承包方责任
1、 根据施工组织设计合理选择起重机械型号、性能，必须满足工程施工需要，与出租方协商确定合理安装位置，组织签定租赁合同，安全管理协议(群塔作业必须制定方案)及书面的安全交底工作。
2、 向出租方提供安装位置及地质情况，具备安装、拆卸现场条件，做好场地与道路的畅通及电力电源设施的配备，起重机作业范围内设施安全防护的搭设。
3、 提出起重机械使用计划，提前通知出租方做好安装、顶升、锚固及拆除等准备工作。
4、 根据出租方提供的基础图纸做好塔机基础施工。由出租方技术人员指导，安装方验收合格后填写验收表方可进行整机安装，整机安装验收后，经公司专业安检人员监督检查合格后方可投入使用。并将租赁合同、安全协议、验收资料、检测报告、机械设备编号、全市统一设备编号等资料存档。
5、 对起重机械安装质量监督检查与日常作业检查，对操作人员的不安全行为和设备的不安全状态有权制止及采取强制处理措施。督促各方在施工过程中严格执行环保相关规定。
6、 所租用的起重机械自验收合格30日内，在市建委互联网进行登记，取得标志挂在设备明显处。
7、 提供司机的食住环境，保证机组人员正常生活。
二、 出租方责任
1、 严格执行北京市建筑施工起重机械设备管理的若干规定，出租起重机械必须具备和出具市建委注册的租赁资质，统一编号并有市技术监督局颁发的检测合格证、提供状态良好的机械设备。
2、 根据总承包方提供的结构型式、安装位置及地质情况与投入使用日期，做好机械定位勘察与位置确定并制定进场计划，机械设备进场前必须签定租赁合同与安全管理协议书。
3、 做好机械设备安装方案，提供基础图纸并技术指导基础施工。总包方组织施工，出租方与安装方验收合格后才可安装。如委托安装，必须由具有相应安装资质的企业承担并签定安装合同，报总包方一份，同一台设备的安装，顶升和锚固必须由同一安装企业来完成。机械安装完毕后，督促安装方按时验收、资料整理存档，保证按时交付使用。
4、 配备足够的操作司机，必须是持有效证件的人员操作并持证上岗。机械投入使用前必须根据现场具体环境、机械性能、吊装内容等进行书面安全使用说明，对吊装人员进行详细的`安全交底，做好作业记录，维修记录并填写履历书。
5、 每月要对机械进行一次安全检查并填写检查记录交总包方一份。司机做好日常对吊索具磨损检查与卡具正确使用，不合格的禁用。
6、 配备机械操作规程并教育司机服从总包方管理，严格遵守操作规程和安全作业“十不吊”规定，做到优质服务，不得故意刁难工地，严禁违章作业，保证施工生产正常进行。
7、 设备故障必须即时组织检修与排除，保证机械设备正常使用。
8、 提供操作人员的有效操作证件交总包方存档。
9、 施工现场在居民生活区等区域必须遵守环保有关规定，不得超时作业，无特殊情况不得采用鸣笛方式，不得将油污污染地面。
三、 安装方责任
1、 安装单位必须具备相应的安装资质，提供资质证件与机械出租方签定安装合同方可承担安装任务并将拆装合同及相关资料和拆装人员证件报总包方一份备案。
2、 根据现场编制拆装方案。配备足够起重能力的起重设备，制定安全施工措施，做好安全交底，划定拆装作业区域并设监护人员现场监督全过程，确保安装过程的安全。
3、 拆装人员进入施工现场必须服从现场的安全管理，作业人员必须持证上岗，带好防护用品。
4、 起重机械安装完毕后，安装单位必须对整机质量及安全装置进行自检。出具自检合格证明，向施工企业进行书面的安全使用说明。办理验收手续，签字并填写《北京市起重机械安装统一检查表》
5、 对起重机械的安装自检验收完毕必须经总包方、出租方及分包方专业安检人员联合监督检查合格后方可投入使用，不合格必须立即整改，以确保机械质量与使用安全。
6、 设备安装施工现场在居民生活区等区域必须遵守环保有关规定，不得超时作业，特殊情况办理相关手续，作业时不得大声喧哗，不得在地面上泄油。
四、 分包方责任
1、 根据作业特点、施工环境制定安全技术管理措施，并对作业人员做好有针对性的班前安全技术交底和安全教育，并签字方可上岗。严格控制作业人员的不安全行为，杜绝违章指挥和强令冒险及违章作业。
2、 根据起重机械的作业班次和使用台数，合理配备信号工和司索工，每台塔机吊装作业时信号工配备不得少于2名。信号工必须经特殊工种专业技术培训，考试合格，取得证书后，方可持证上岗。
3、 信号指挥人员必须保持稳定，并配备相应指挥用具、佩带明显标志，根据施工现场作业环境信号工必须采用相应信号指挥工具，确保信号——塔司——信号之间视听联系畅通无阻。
4、 信号指挥人员必须了解起重机械的基本技术性能、吊装安全知识，作业中精力集中，正确有效指挥摘挂钩作业；不得从事与指挥工作无关的任何兼职性临时工作。
5、 作业前必须严格检查吊索具的超标磨损及故障使用情况。达到报废标准的吊索具必须报废更换，对设置故障必须排除，严禁侥幸、冒险从事任何吊装作业。
6、 严格执行指挥与信号有关标准规定和安全作业“十不吊”原则，严禁违章指挥和非指挥旗哨信号嬉闹。
7、 必须配备有相应吊装知识、反映灵敏的挂钩工，作业中必须做到正确绑扎和挂点，保证被吊物件重心平衡。非标构件重量其吊运就位按操作规程规定方法作业。挂点及绑扎不牢，信号工不得指挥起吊。
8、 掌握安全防护措施，严禁在重物、散料吊运下方站人，对突然出现的意外，要果断指挥塔司立即妥善处理，确保施工现场料具吊装安全。
9、 施工现场在居民生活区等区域作业的必须遵守环保有关规定，夜间不得超时作业，不得大声喧哗，模板吊装、清理时不得有强噪声作业。特殊环境和时段作业，信号工指挥作业应使用对讲机指挥。
五、 四方其它增项：
六、事故处理
因机械在拆装、使用过程中发生机械事故或人身伤亡事故，认定事故原因和责任后，根据京安监政法[ ] 号文件，《北京市生产安全事故责任划分试行办法》进行处理。
本协议一式四份，四方各持一份。
总包方负责人(签字) 出租方负责人(签字)
安装方负责人(签字) 分包方负责人(签字)
签订时间：__年______月______日
机械施工合同6
本协议由以下双方于____年____月____日签署：
出租方（以下简称“甲方”）：
名称：_________________________
地址：_________________________
联系人：_______________________
电话：_________________________
承租方（以下简称“乙方”）：
名称：_________________________
地址：_________________________
联系人：_______________________
电话：_________________________
鉴于，甲方同意将其拥有的施工机械设备出租给乙方，乙方同意按照本协议规定的条件租赁并使用这些机械设备。为明确双方的权利与义务，特订立本协议。
一、租赁设备信息
1.机械设备名称：_________________________
2.机械设备型号：_________________________
3.机械设备数量：_________________________
4.机械设备使用时间：自____年____月____日起至____年____月____日止
5.租金：共计人民币____元
6.付款方式：乙方应在本协议签订后30日内一次性支付全额租金给甲方。
二、安全责任与保密条款
1.双方同意在租赁期间，应严格遵守国家法律法规，确保施工机械设备的安全使用。
2.除非双方另行达成书面协议，否则任何一方不得将本协议的内容或履行本协议过程中获得的对方商业秘密泄露给第三方。
三、违约责任与解决争议的`方式
1.若乙方未能在约定时间内支付租金，甲方有权解除本协议，并有权要求乙方赔偿因此产生的损失。
2.若因乙方使用不当导致机械设备损坏或无法正常使用，乙方应承担修理或更换费用。
3.若因甲方原因导致机械设备无法正常使用，甲方应承担因此产生的损失。
4.若双方在本协议履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；如协商无果，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
四、其他条款
1.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
2.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。
3.本协议未尽事宜，可由双方协商补充，补充协议与本协议具有同等法律效力。
4.本协议项下的通知或其他书面文件，应以挂号邮件、特快专递或传真等方式进行，以确保对方收到。
5.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国的法律。
出租方（甲方）：__________________（签字）
承租方（乙方）：__________________（签字）
日期：____________________________
机械施工合同7
工程承包人（甲方）：_______
劳务分包人（乙方）：_______
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。
1、劳务分包人资质情况
资质证书号码：_______
发证机关：_______
2、劳务分包工作对象及提供劳务内容
工程名称：_______
工程地点：_______
分包范围：_______
劳务范围及工程量实行动态管理、单价结算，承包人可随时安排劳务人员进场进行劳务施工（附单价表）。
劳务人员不得对中标单价及劳务单价有任何异议。
3、分包工作期限
开始工作日期：_______年_______月_______日，结束工作日期：_______年_______月_______日，总日历工作天数为：_______天。
4、质量标准
本分包工程质量标准双方约定为_______ 。
5、标准规范
施工图纸、相应施工规范、行业标准、验收标准。
6、图纸
工程分包人应在劳务分包工作开工5天前，向劳务分包人提供施工图纸壹套。
7、本工程不支付预付款
8、工程承包人义务
8.1组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行承包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责；
8.2负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收；
8.3按本合同约定，向劳务分包人支付劳动报酬；
8.4负责协调现场工作关系，协助劳务分包人做好交竣工验收工作。
9、劳务分包人义务
9.1对本合同劳务分包范围内的工程安全、质量、进度向工程承包人负责，组织满足工程需要的具有相应资格证书的熟练技术人员及工人投入工作；未经工程承包人授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度；
9.2负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，相关材料的检验报告，统一安排技术档案资料的收集整理及交竣工验收工作。
9.3劳务分包人根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前_______天提交下月施工计划，经工程承包人批准后严格实施；
9.4严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术标准及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、财力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款；
9.5自觉接受业主、工程承包人及有关部门的管理、监督和检查；接受业主及工程承包人随时检查其人员、设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局；
9.6按工程承包人统一规划堆放材料、机具，按工程承包人标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作；
9.7按时提交各种报表，及时、完整的做好施工原始记录及相关的施工技术资料，并及时交由承包人保管。
9.8做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因劳务分包人责任发生损坏，劳务分包人自行承担由此引起的一切责任和经济损失及各种罚款；
9.9劳务分包人须服从工程承包人转发的发包人及工程师的指令。
9.10除非本合同另有约定，劳务分包人应对其作业内容的实施、完工负责，劳务分包人应承担并履行分包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。
9.11劳务分包人除履行本合同外，还必须遵守承包人和业主的大合同，履行大合同约定的各项义务和责任，及因工程变更而增加的相关工作内容。
9.12分包人向承包人提供农民工花名册及身份证复印件，机械租赁人身份证复印件。由承包人批准（核实）后计发工程计量数，承包人直接给民工发放劳务费，由领包人办理相关手续，最后从承包款中扣除。如发生材料费，需承包人代为支付的，还须向承包人提供购货合同原件和发票原件，支付款项从当月的支付款项中扣除。
10、安全、文明施工与检查。
10.1劳务分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的`安全防护措施，消除事故隐患。由于劳务分包人安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由劳务分包人承担。
10.2工程承包人或劳务分包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育。工程承包人不得要求劳务分包人违反安全管理的规定进行施工。
10.3劳务分包人必须做到文明施工，对施工现场做必要的维护和防护，做到施工现场清洁、整齐，安置彩门、宣传标语、彩旗等。做到对沙尘和噪音的有效控制，避免影响或打扰施工现场周围居民的正常生活秩序。
11、安全防护
11.1劳务分包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应做好安全防护措施，需要时按程序上报，防护措施费用由劳务分包单位承担。
11.2劳务分包人应在施工现场配备符合规范要求的安全保护用品（如安全帽、安全带及其他保护用品），费用由劳务分包人承担。
12、事故处理
发生重大伤亡及其他安全事故，劳务分包人应按有关规定立即上报有关部门并报告工程承包人，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。所发生的一切法律责任和费用由劳务分包人承担。
13、保险
13.1工程承包人必须为租赁或提供给劳务分包人使用的施工机械设备办理保险，保险费用由劳务分包人支付。
13.2劳务分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险。
13.3保险事故发生时，劳务分包人和工程承包人有责任采取必要的措施，防止或减少损失。
14、材料、设备供应。
14.1设备、材料由承包人供应。
14.2劳务分包人应妥善保管、合理使用工程承包人供应的材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏，劳务分包人应赔偿，并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。
14.3如设备、材料由劳务队代购，则其质量、品种、规格、型号、数
量等应符合设计图纸及国家规范、行业标准的要求。不符造成的损失由分包人负责。但由承包人对材料进行验收，并根据采购合同对货款进行验证。
精选
15、劳务机械租赁费支付
15.1劳务分包人按月（或旬）将完成的工程量上报工程承包人，经工程承包人确认后由劳务分包人上报业主，在业主支付后10个有效工作日内按审定工程量支付给劳务分包人。
15.2若农民工工资、机械费有拖欠，则从当期支付中优先支付拖欠款项（此款项由承包人直接付与分包人授权的农民工代表或机械租赁人）后，落实此款项真正发放到位后再行支付剩余款项。支付时应扣除相应税金、质保金等。
15.3劳务机械费结算以本合同附件（各单项单价明细表）中的约定执行。
16、处罚规定，具有下列情节之一者将处以相应的罚款（人民币）：
16．1劳务分包人（单位）不听从总承包人（单位）及业主单位现场管理人员的指挥，处以500—3000元的罚款。
16.1．1不听从总包单位及业主单位现场技术人员和施工人员指挥连续超过两次的（包括两次），处以500—1000元的罚款。
16.1．2不听从总包单位及业主单位项目负责人指挥的，处以20xx—3000元的罚款。
16.2发生劳务分包作业人员讨要工资的，第一次，每人每次罚款500元；春节前夕，每人每次罚款1000元。
16.3发生拖欠材料费的，处以拖欠材料费10%的罚款。
16.4拖延工期，每拖延一天，处以合同价0.1%的罚款。
16.5不按时上报月进度，一次，处以500元的罚款，两次，处以3000元的罚款，三次以上（包括三次）处以5000元的罚款。不按时上报经济签证的，一次处以经济签证的50%的罚款（此款项由总包单位确认）。
16.6若未经总承包人（单位）授权，私自接触业主的，每发生一次，处以分包款项0.5%的罚款。
16.7不能按时完成施工记录和资料、施工记录和资料不能和施工进度同步的、虽完成不及时予承包人的，每次处以500—3000元的罚款。
16.8不能及时对工程进行维修的，除支付相应维修费用外，另行处以20000元的罚款。
对产生的罚款，出具罚款单时，要注明工程名称，工程部位，罚款原因，时间。无需劳务分包人（单位）签字确认。此罚款从当月支付的进度款中扣除（此罚款单一式三份，项目部、被处罚者、公司财务部各一份）。
17、施工变更
17.1因变更导致劳务报酬的增加及造成的劳务分包人损失，由劳务分包人承担，延误的工期相应顺延；因变更减少工程量，劳务报酬应相应减少。工期相应调整。
17.2施工中劳务分包人不得对原工程设计进行变更。因劳务分包人擅自变更设计发生的费用或自身原因导致的工程变更，由劳务分包人承担，延误的工期不予顺延。
18、施工验收
18.1劳务分包人应确保所完成施工的质量，应符合本合同约定的质量标准。劳务分包人施工完毕，应向工程承包人提交完工报告，通知工程承包人验收。
18.2工程承包人应配合劳务分包人对其工程进行工程验收。
18.3全部工程竣工（包括劳务分包人完成工作在内），经发包人验收合格。劳务分包人对其分包的劳务作业的施工质量不再承担责任，在质量保修期内的质量保修责任由分包人承担。
19、争议：
工程承包人和劳务分包人在履行合同时发生争议，可以友好协商解决或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼、仲裁。
20、再转包或分包
20.1劳务分包人不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。一经发现，承包人有权终止合同，将分包人清场，由此造成的经济及法律后果由分包人承担。
20.2没有承包人认可的理由和下达停工的书面指令，劳务分包人擅自停工三天，视为放弃劳务承包施工，承包人可以清场，另外安排劳务人员进场。
21、不可抗力：
本合同中不可抗力的定义与总包合同中的定义相同。
22、合同终止
双方履行完合同全部义务，劳务报酬价款支付完毕，劳务分包人向工程承包人交付劳务作业成果，并经工程承包人验收合格后，本合同即告终止。
23、合同份数
本合同正本两份，具有同等效力，由工程承包人和劳务分包人各执一份；本合同副本两份，工程承包人和劳务分包人各执一份。
24、补充条款
本合同未尽事宜，双方另行协商签定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
25、合同生效
合同订立时间：____年____月____日；
合同订立地点：________；
本合同双方约定，双方签字盖章后生效。
工程承包人：________（公章）劳务分包人（盖章或签字）：____________
法定代表人：________委托代理人：____________
____年____月____日____年____月____日
机械施工合同8
合同编号：_________
承租方（以下简称甲方）：
出租方（以下简称乙方）：__________________
根据《中华人民共和国合同法》以及国家现有法律法规的有关规定，按照平等互利的原则，为明确甲、乙双方的职责，经双方协商，特签订本合同，以资共同遵守。
一、机械概况一览表
二、双方职责及有关配合事宜
1、设备进场前，乙方需对设备进行维修和保养，保证设备的完好性。
2、甲方若需对设备进行改善或增、减部件，必须征得乙方的书面同意。
三、费用结算及双方约定
1、进（退）场费用：施工时间24小时之内，按施工时间加两小时。施工时间24小时以外不计进（退）场费用。
2、大挖机按220元每小时（含税价），小挖机按120元每小时（含税价）
四、违约责任
未经对方书面同意，任何一方不能中途变更或解除本合同；任何一方违反本合同约定，都应向对方偿付_______违约金。
五、争议的解决
凡因履行本合同所发生的'或与本合同有关的一切争议。甲、乙双方应通过友好协商解决；如协商无法解决，采取如下一种方式解决
1、提交______________仲裁委员会，根据仲裁的有关程序进行仲裁解决。
2、诉诸当地______________法院，诉讼解决。
六、支付方式:施工完成一次性支付。
七、附则
1、本合同一式二份，双方各持二份，具有同等法律效力。
2、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，并与本合同具有同等法律效力。
甲方：（盖章）_____________________
乙方：（盖章）_____________________
法定代表人：_______________________
法定代表人：_______________________
委托代理人：_______________________
委托代理人：_______________________
电话：_____________________________
电话：_____________________________
地址：_____________________________
地址：_____________________________
签约时间：_______________________年________________月_________________日
机械施工合同9
出租方：____________简称甲方)
承租方：____________ (简称乙方)
经甲、乙双方协商决定签订设备租赁合同，并商定如下条款，共同遵守执行。
一、甲方根据乙方的要求，将下列机械设备出租给乙方使用。
1.数控浪板成型生产线(壹套)2.数控弧形板生产线(壹套)
3.剪板机(壹台)4.三辊卷板机(壹台)
5.喷砂抛丸机(壹台) 6.数控CNC自动切割机(壹台)
7.QC12K型数控剪板机(壹台) 8.U型成型机(贰台)
二、甲方于________年________月________日发运给乙方。
三、设备的验收、安装、调试、使用、保养、维修管理等，均由乙方自行负责。
四、在租赁期内，乙方享有设备的'使用权，但不得转让或
作为财产抵押，未经甲方同意亦不得在设备上增加或拆除任何部件和迁移安装地点。甲方有权检查设备的使用和完好情况，乙方应提供一切方便。
五、设备租赁期限为五年，租期甲方向乙方发运之日算起，租金总额为人民币捌拾万元，分拾期交付，每期租赁金捌万元，由甲方在每期期末按期向乙方收取。如乙方不能按期承付租金，甲方则按逾期租金总额每天加收万分之三的罚金。
六、本合同一经签订不能撤销。
七、本合同期满，甲方同意按人民币壹佰壹拾万元的优惠价格将设备所有权转给乙方。
八、本合同经双方和乙方担保人盖章后生效。本合同正本两份，甲、乙方各执一份。
甲方(公章)：____________
乙方(公章)：___________
法定代表人：_____________
法定代表人：____________
(或委托代理人)________
(或委托代理人)________
_______年______月______日
_______年______月______日
机械施工合同10
工程名称：
甲方(工程总包方)：
乙方(工程分包方)：
为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，切实加强建设工程的安全生产管理工作，保证安全生产的顺利进行，维护社会稳定和项目工作秩序，明确甲、乙双方安全生产的责任和义务，约束不安全状态的行为，防止安全事故发生，依据《中华人民共和国安全生产法》、《北京市安全生产管理条例》《建设工程施工现场安全防护、场容卫生、环境保护及保卫消防标准》和《建设工程安全生产管理条例》及有关法律法规的规定，签订本协议，甲、乙双方共同遵守执行。
第一章 安全管理目标
1、杜绝重大安全生产事故，因工死亡责任指标为零。
2、杜绝重伤，轻伤率控制在千分之三以下。
3、现场内的安全隐患整改率必须保证在时限内达到100%，杜绝现场重大安全隐患的出现。
4、现场内不发生火灾事故，火险隐患整改率必须在时限内达到100%。
5、不发生中毒事故以及群发性的传染病。
6、必须保证施工现场文明安全施工。
第二章 甲、乙双方共同责任
1、甲、乙双方共同遵守国家有关安全生产的法律、法规和规定，认真执行国家、行业、公司安全生产规章制度。
2、坚持“安全第一、预防为主，综合治理”的安全生产方针，不得违章指挥和违章作业。在组织施工生产时先落实安全防护措施，防止事故发生。
3、抓好安全教育，严肃劳动纪律，规范安全行为，净化作业环境，禁止野蛮施工，防止施工扰民。
4、发生事故立即采取措施保护现场，抢救伤员，防止事故扩大，并应及时报告上级主管部门组织事故调查小组，查清事故原因，确定事故责任，按照“四不放过”的原则拟定改进措施，提出对事故责任者的处理意见。
第三章 甲方的责任
1、甲方对施工现场安全负责检查，组织指挥现场安全生产，向乙方公布本工程项目和施工现场规章制度。核查乙方安全生产保证体系和规章制度。
2、编制工程项目安全施工组织设计，组织指导乙方编制分包工程内容的安全施工方案，制定安全技术措施并监督实施。
3、在安排乙方工作时，以书面形式向乙方施工负责人进行安全技术交底，交底由甲、乙双方负责人和安全技术人员签字备案。施工中监督乙方按交底内容实施。
4、对乙方进场职工进行登记造册，按名单对乙方负责项目级安全教育，乙方负责队级、班组级安全教育，建立安全教育档案。对分包单位的特种作业人员资格进行验证，协助乙方做好特种作业人员的培训、考核、持证工作，制止非特种作业人员从事特种作业。
5、对乙方自带机具、设备、安全防护用品等进行技术指标、安全性能检验，合格者方可进入施工现场。并监督乙方正确安装使用和拆除。
6、对乙方施工工序、操作岗位的安全行为进行日常监督检查，纠正违章指挥和违章作业。发现严重违章违纪和事故隐患，立即责令停工，监督整改并按有关规定进行处理、处罚。严重者中止合同，清退出场，所造成的一切经济损失由乙方承担。
7、对施工现场的各种安全设施和劳动保护用品定期检查，及时清除隐患，保证其安全有效。
8、在容易发生火灾的地区，设置灵敏有效的消防器材。
9、发生安全事故按规定立即报告有关部门。
第四章 乙方的责任
乙方在甲方统一指挥监督下对本单位施工中安全工作负直接责任，按其职责分工认真执行。
1、认真贯彻执行国家、建设部、北京市政府及有关部门颁发的有关安全生产法令、法规、规章制度等。严格按工程建设安全生产有关管理规定、安全标准施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查。
2、按照甲方的统一管理规定制定本单位安全目标责任，建立健全安全管理、检查制度，并设专职或兼职安全员。对于甲方在安全检查中发现的各类安全隐患，乙方应在限期内改正。
3、对本单位的施工人员登记造册，如实向甲方报告，接受甲方入场前的安全教育。未经安全教育或考试不合格的，不得进入施工现场。不得录用无身份证的人员和未满16岁的童工。乙方从事特种作业人员，必须持证上岗，如出现特种作业无证操作现象时，乙方施工负责人必须承担管理责任。
4、负责班前安全教育，下达施工任务时，应进行有针对性的安全技术交底，检查操作人员的安全着装，杜绝违章指挥，违章施工现象。
5、在施工前必须进行现场安全检查，制定安全防范措施。在有可能发生火灾、水灾、烫伤、雷击、触电、高空坠落、塌方、中毒等容易引起人身伤亡和设备事故区域内作业的，要制定安全防护措施，乙方由于未执行协议或违反有关安全规程制度而发生的一切人身事故，责任自负;造成设备损坏的，须负责赔偿。
6、乙方自备的机具、设备必须性能良好，符合安全技术标准和防护要求，乙方在使用前和使用中应进行定期检查，并有安全员的签字记录，确保其经常处于完好状态。乙方机械、电动工具使用过程中因设备缺陷或不按操作规程操作发生故障而造成事故，由乙方负责。
7、乙方自进入施工现场之日起必须设置安全防护设施及安全标志，由于安全措施或标志不利造成施工人员、社会行人及周边居民人身伤亡事故的责任由乙方负责。
8、乙方进入施工现场的人员，必须按规定穿戴防护用品。乙方施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得进入施工现场。
9、有权制止甲方违章指挥。
10、教育本单位职工遵章守纪，不违章指挥和违章操作，施工中如因乙方施工人员违章指挥、违章作业、违反安全纪律、违反安全技术操作规程而发生伤亡事故，其损失由乙方负责。
第五章 专项有限空间施工程序
1、作业申请
本工程所涉及的有限空间作业均必须按要求办理《有限空间作业许可证》，具体的办理程序如下：
本班组根据施工安排向项目部安全副经理申请有限空间作业申请→项目部安全副经理核实后向业主提出有限空间作业申请→检验有限空间的氧气、有毒有害气体的浓度→安全员根据施工情况确认安全措施→项目部安全副经理检验防护措施及应急措施是否合格→填写《有限空间作业记录表》。
2、作业方案
施工班组办理好《有限空间作业记录表》后方可进入有限空间作业。有限空间在进行有限空间作业时还应遵循以下程序：
作业前项目部安全副经理及安全员对监护人和作业人员进行安全教育→对作业人员进行安全交底和工作环境交底→检验安全措施和应急措施符合要求→作业人员作业。
第六章有限空间作业准备工作
1、进入有限空间作业，必须办理《有限空间作业许可证》。《有限空间作业许可证》需包括空间作业场所的名称、作业单位、作业的负责人及作业人员、监护人、签发的日期及作业时限、作业内容、进入有限空间作业可能造成的危害、有限空间内的氧气、有毒有害气体浓度的'检验结果和有限时限和进入有限空间作业防护和应急措施。
2、有限空间作业的出入口内外不得有障碍物，应确保出入口畅通无阻，以便人员出入和抢救疏散。
3、作业环境内应配备一定数量符合规定的应急救护器具和灭火器。
4、每次进入有限空间作业时，应对作业空间进行通风。但禁止用纯氧气对有限空间通风。
第七章 有限空间作业安全管理要求
1、生产经营单位主要负责人应加强有限空间作业的安全管理，履行以下职责：
①建立、健全有限空间作业安全生产责任制，明确有限空间作业负责人、作业者、监护者职责;
②组织制定专项作业方案、安全作业操作规程、事故应急救援预案、安全技术措施等有限空间作业管理制度;
③保证有限空间作业的安全投入，提供符合要求的通风、检测、防护、照明等安全防护设施和个人防护用品;
④督促、检查本单位有限空间作业的安全生产工作，落实有限空间作业的各项安全要求;
⑤提供应急救援保障，做好应急救援工作;
⑥及时、如实报告生产安全事故。
2、凡进入有限空间进行施工、检修、清理作业的，生产经营单位应实施作业审批。未经作业负责人审批，任何人不得进入有限空间作业。
3、生产经营单位应在有限空间进入点附近设置醒目的警示标志标识，并告知作业者存在的危险有害因素和防控措施，防止未经许可人员进入作业现场。
4、有限空间作业现场应明确作业负责人、监护人员和作业人员，不得在没有监护人的情况下作业。
根据现场的实际情况，确定项目部应急救援抢救医院为：大兴医院
项 目 部、施工队主要联系电话
项目经理：
技 术：
安 全：
材 料：
后 勤：
①作业负责人职责：应了解整个作业过程中存在的危险危害因素;确认作业环境、作业程序、防护设施、作业人员符合要求后，授权批准作业;及时掌握作业过程中可能发生的条件变化，当有限空间作业条件不符合安全要求时，终止作业。
②作业者职责：应接受有限空间作业安全生产培训;遵守有限空间作业安全操作规程，正确使用有限空间作业安全设施与个人防护用品;应与监护者进行有效的操作作业、报警、撤离等信息沟通。
③监护者职责：应接受有限空间作业安全生产培训;全过程掌握作业者作业期间情况，保证在有限空间外持续监护，能够与作业者进行有效的操作作业、报警、撤离等信息沟通;在紧急情况时向作业者发出撤离警告，必要时立即呼叫应急救援服务，并在有限空间外实施紧急救援工作;防止未经授权的人员进入。
5、生产经营单位委托承包单位进行有限空间作业时，应严格承包管理，规范承包行为，不得将工程发包给不具备安全生产条件的单位和个人。
生产经营单位将有限空间作业发包时，应当与承包单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同中约定各自的安全生产管理职责。存在多个承包单位时，生产经营单位应对承包单位的安全生产工作进行统一协调、管理。
承包单位应严格遵守安全协议，遵守各项操作规程，严禁违章指挥、违章作业。
6、生产经营单位在有限空间实施临时作业时，应严格遵照本规范要求。如缺乏必备的检测、防护条件，不得自行组织施工作业，应与有关部门联系求助配合或采用委托形式进行。
7、生产经营单位应对有限空间作业负责人员、作业者和监护者开展安全教育培训，培训内容包括：有限空间存在的危险特性和安全作业的要求;进入有限空间的程序;检测仪器、个人防护用品等设备的正确使用;事故应急救援措施与应急救援预案等。培训应有记录。培训结束后，应记载培训的内容、日期等有关情况。生产经营单位没有条件开展培训的，应委托具有资质的培训机构开展培训工作。
8、生产经营单位应制定有限空间作业应急救援预案，明确救援人员及职责，落实救援设备器材，掌握事故处置程序，提高对突发事件的应急处置能力。预案每年至少进行一次演练，并不断进行修改完善。
有限空间发生事故时，监护者应及时报警，救援人员应做好自身防护，配备必要的呼吸器具、救援器材，严禁盲目施救，导致事故扩大。
9、有限空间发生事故后，生产经营单位应当按照国家和本市有关规定向所在区县政府、安全生产监督管理部门和相关行业监管部门报告。
第八章有限空间安全作业技术要求
1、检测
生产经营单位应严格执行“先检测、后作业”的原则。检测指标包括氧浓度值、易燃易爆物质(可燃性气体、爆炸性粉尘)浓度值、有毒气体浓度值等。最低限度应检测下列三项：氧浓度(应在19.5-23.5%范围内)，易燃/可燃气体浓度(应< 最低爆炸极限的10%)，一氧化碳浓度(应<25ppm)。未经检测合格，严禁作业人员进入有限空间。
在作业环境条件可能发生变化时，应对作业场所中危害因素进行持续或定时检测。实施检测时，检测人员应处于安全环境，检测时要做好检测记录，包括检测时间、地点、气体种类和检测浓度等。
2、危害评估
实施有限空间作业前，生产经营单位应根据检测结果对作业环境危害状况进行评估，制定消除、控制危害的措施，确保整个作业期间处于安全受控状态。
危害评估应依据GB8958《缺氧危险作业安全规程》、GBZ2.1《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》等标准进行。
3、通风
生产经营单位实施有限空间作业前和作业过程中，可采取强制性持续通风措施降低危险，保持空气流通。严禁用纯氧进行通风换气。
4、防护设备
生产经营单位应为作业人员配备符合国家标准要求的通风设备、检测设备、照明设备、通讯设备、应急救援设备和个人防护用品。当有限空间存在可燃性气体和爆炸性粉尘时，检测、照明、通讯设备应符合防爆要求，作业人员应使用防爆工具、配备可燃气体报警仪等。
防护装备以及应急救援设备设施应妥善保管，并按规定定期进行检验、维护，以保证设施的正常运行。
5、呼吸防护用品
呼吸防护用品的选择应符合GB/T18664《呼吸防护用品的选择、使用与维护》要求。缺氧条件下，应符合GB8958《缺氧危险作业安全规程》要求。
6、应急救援装备
生产经营单位应配备全面罩正压式空气呼吸器或长管面具等隔离式呼吸保护器具，应急通讯报警器材，现场快速检测设备，大功率强制通风设备，应急照明设备，安全绳，救生索，安全梯等。
第九章 协议有效期
1、此协议一式三份，甲、乙双方各执一份，备案一份。
2、此协议有效期自签字之日起生效至工程完工止。
补充条款
1、施工人员在施工中必须听从甲方人员指挥。
2、施工人员严禁严禁喝酒闹事，严禁与村民发生纠纷，否则出现事件由乙方负责。
甲方(签字、盖章) 乙方(签字、盖章)
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
机械施工合同11
承租人(乙方)：
出租人(甲方)：
依照《中华人民共和国合同法》以及相关法律法规，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，双方经协商就租赁建筑施工机械的相关事宜达成协议如下：
第一条 项目名称、施工内容和使用地点
项目名称：
施工内容：
使用地点：
租赁期限：保底使用时间，从20xx年1月1日起计算租赁期。 在租赁期间中，扣除春节10天的租赁费。因工程需要延长租期。
租赁期满，承租人继续使用租赁机械，出租人没有提出异议的，原租赁合同继续有效。
第二条 施工机械及租金计算与支付
一、施工电梯数量及租金
二、计算方式
按月计算，不足月的尾数日租金按月租金除以30天乘以实际使用天数计算。
三、租金总额： 元。
四、支付方式
1.租金按月每月支付。支付期限为每月10日前支付上一月租金，以上价格均为不含税率价，税款由承租人负责支付，在出租人收取租金时向承租人出具盖有出租人公章的收据。
2、甲方提供具备特种作业操作证的人员上岗操作，出租方保证机手24小时满足工地需要，乙方有权对机手进行罚款。所有机手罚款在月租金中扣除，承租方负责机操工的住宿、生活用水用电。生活费自理。
第三条 进出场费用：每台进场费16000.00元，出场费：8000.00元/台。
第四条 租赁机械交接与验收
本工地现场施工升降机原已安装完毕，处于使用中，为续租。
机械设备的安装、拆卸与检验检测由出租人组织具备相应资质的安装、拆卸和检验检测的单位进行，所发生的费用由出租人负担。 起重设备备案、安装、拆卸告知使用登记由出租人负责。
双方共同签署启用、停用交接通知单，停用时间承租人应提前 3天书面通知出租人。
第五条 定金
出租人向承租人收取定金 元。承租人应在租赁机械进场前向出租人支付。租赁期满，定金扣除应付租赁机械的毁损灭失赔偿后，余额无息返还承租人。
第六条 机械设备管理
一、租赁的机械由出租人负责机械设备管理。建筑起重信号工、司机、安装拆卸等建筑施工特种作业人员，应当符合《建筑施工特种作业人员规定》的条件，持证上岗。机械设备管理方提供机械设备管理的资料，满足施工项目受检需要。
二、因机械故障造成租赁机械无法正常运行，出租人接到通知时起 1小时内自行到达现场维修。出租人自接到维修通知起24小时(日)内未能修复的，自第2日起扣除相应租金(人为损坏及故障修理除外)。
三、停置费
停置费计收标准：按月租金100%计算租金。机械设备属下列原因之一造成停置，计收机械设备停置费。
1.非因机械设备本身故障停机而停置现场;
2.任务告一段落，承租人要求仍留置现场另行安排任务;
3.因承租人的责任造成停机;
4.任务完成，因承租人场地不能退场。
四、双方约定每月8小时为机械正常维护保养时间，具体时间安排为：出租方与承租方协商 。
五、安全管理责任
机械设备发生事故或未遂恶性事故时，承租人应及时组织抢险，防止事态扩大，保护现场，并报告出租人和有关部门，听候处理。属于承租人使用不当或者现场安全措施不当所发生的事故，造成的直接经济损失应由承租人承担;属于违章操作发生的事故，所造成的经济损失由出租人承担。属于机械设备制造质量、机械设备技术状况不良、机械设备发生故障，安全装置失效所发生的事故，造成的直接经济损失应由出租人承担;
第七条 双方的权利和义务
一、承租人的权利和义务
1.要求出租人按照合同约定提供合格的机械设备。
2.要求由出租人负责操作和维护租赁机械，若因为出租人原因导致机械毁损灭失或者出现故障无法使用的，承租人有权解除合同或要求出租人更换同等型号、性能的机械。
3.承租人应当按照合同约定的时间、方式和金额支付租金和其他费用。
4.承租人应当为出租人提供承租机械进出场安全作业环境、其他维护作业的协助和便利，按时接收或验收出租人交付的机械设备。承租人原因造成机械毁损灭失的'，应赔偿出租人损失。
5.未经出租人书面同意，承租人不得转租本合同名下机械，不得对租赁机械进行改装或增设他物。
二、出租人的权利和义务
1.出租人应当按照约定的时间、地点向承租人提供约定的合格机械设备。应当向承租人提供生产厂家的生产许可证、产品合格证等文件，需要到相关部门备案的，出租人应当提供和办理备案手续。
2.出租人应当向承租人提供出租机械的使用环境、安全使用条件、操作维护注意事项等必要的技术资料、说明及随机配件清单。
3.出租人有权按照合同约定收取租金和其他费用。
4.出租人应当提供技术保障，承担租赁期间的维修保养义务。
5.合同约定应由出租人派出随机操作人员必须持证上岗，服从承租人管理，遵守承租人各项规章制度，并应拒绝承租人提出的违章指挥。
6.出租人有权要求，因承租人原因导致的机械毁损灭失向承租人索取赔偿。
7、接到承租人通知，不再租赁使用该设备，须拆除退场时，出租人应在5个工作日内拆除并运出现场。
第八条 违约责任
任何一方不履行或者不适当履行合同义务，应当承担违约责任，向对方支付违约金;给对方造成损失的，应当赔偿损失。双方约定违约金为五万元或者租金总额的15 %。
一、承租人违约责任：
1. 不按合同约定支付租金。逾期超30日，出租人有权解除合同，要求承租人支付违约金并赔偿损失。
2. 违章或超负荷作业，致使租赁机械受到损坏，出租人可以解除合同，要求承租人修复并赔偿损失。(施工作业如不按机手要求作业)
3. 未经出租人书面许可擅自将租赁机械转租，出租人可以解除合同，要求承租人支付违约金并赔偿损失。
4. 未经出租人书面许可擅自改装或增设他物的，出租人可以要求承租人及时恢复原状或者赔偿损失。
二、出租人违约责任：
1.不按合同约定提供机械设备或提供的机械设备型号和规格与合同不符，经承租人书面告知仍不能按时履行达不到承租人要求，导致合同无法履行的，承租人可以解除合同，要求出租人支付违约金并赔偿损失。
2.不按合同约定日期提供机械设备的，应当支付违约金并赔偿损失。逾期超过30日的，承租人有权解除合同(不可抗力除外)。
3.在租赁期间因出租人原因导致机械停工的，每停工一天，承租人除扣减相应租金外，出租人应当赔偿损失。停工超过 3日的，承租人有权解除合同并向出租人追究违约责任。
第九条 不可抗力
一方当事人因不可抗力不能按照约定履行本合同的，根据不可抗力的影响，可部分或全部免除责任，但应当及时告知对方，并自不可抗力结束之日起十五日内向对方当事人提供证明。
第十条 解决争议的方式
本合同发生的争议，由双方协商解决，也可由行业主管部门调解，协商或者调解不成的依法向广元市人民法院起诉。
第十一条 其它约定事项
施工电梯运送到工地承租人负责卸车，安装时承租方提供塔吊、动力电源、电焊等相关协助;承租方负责机械、出租方负责人工。同时在货用施工升降机顶升安装附后墙架时配合出租人进行施工。货用施工升降机安装期间承租人负责提供使用所需的专线电源及进电配电箱、保证供电质量(电压380V，正负不超过3%)。
第十二条 合同的生效及其他
1.本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同及附件共7页，一式2份，具有同等法律效力，其中承租人1份，出租人1 份。
2.本合同附件以及合同履行过程中形成的各种书面文件，经双方签署确认后为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力，解释的顺序除有特别说明外，以文件生成时间在后的为准。
3.本合同未尽事宜，双方可协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
承租 人： 出 租 人：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
电话： 电 话：
签约时间 年 月 日，签约地点 。
机械施工合同12
施工方： （以下简称甲方）
承包方： （以下简称乙方）
根据《合同法》的有关规定，按照互等互利、多劳多得的原则，甲方为了尽快的保质、保量的完成水稳料的拌和项目，甲方愿以图纸设计的方量承包给乙方，经双方协商一致订立本合同。
第一条 工程名称及计算方法
甲方的工程名称：本标段，总里长1.86公里，平均宽度 14 米，厚度米，共计的哇价分包给乙方，总价款 元。
第二条 甲乙双方的基本责任
1、甲方必须提供合同的材料和全段的合格路基，并有足够的材料来保证乙方使用。设备进场当日计时，工期为30日内完工。
2、甲方负责水源到达料场，保证发电机150千瓦一台、装载机一台所需用的燃油，前场碾压和养护。成品料的运输车辆，以工作的进度适量增加减，以保证正常运转施工，其费用由甲方承担。
3、料场的技术、质量、资料和交工验收工作由甲方负责。甲方负责车辆的协调工作，确保安全有效的保质、保量的施工，并及时预防和排除在施工中的不安全因素，承担非乙方原因造成的无法正常施工的损失和误工费，每天按实际发生的损失计算赔付。
第三条 乙方的责任
1、在施工技术上必须和甲方指派的技术人员沟通配合，并严格按照甲方的'技术人员所提供的配合比进行施工。
2、乙方自带设备：冷拌机紧凑型300T，发电机组150KW型一台，ZL50装载机一台，其设备的保养维修、进出场费用由乙方负责。
第四条 资金的支付和计算方法
1、资金的支付：设备到场安装，甲方支付乙方万元，作为乙方的启动资金和机械正常运转开支。
2、计算方法：按图纸设计水稳料收方，以日时，甲方尽快给乙方办理结算手续并结清所有的款项，以保证甲方的设备安全出场，如甲方原因，导致乙方设备无法出场，其损失按本合同中第二条3项来赔付。乙方所收到的工程款为税后款。
第五条 违约责任和争议解决
1、违约责任：以上四条甲乙双方都应遵守执行，未经对方同意，任何乙方不得中途变更或解除本合同，任何乙方违反本合同约定都应向对方偿付合同总工程金额30%的违约金，乙方并要求设备撤场。
2、争议解决：凡因履行本合同所发生的和本合同有关的一切争议，甲乙双方应通过友好协商解决，如果协商不能解决，应提交当地仲裁委员会，根据仲裁的有关程序仲裁裁定，仲裁费用和胜诉方的律师费用应由败诉方承担。
第六条 未尽事宜，双方另行协商解决，本协议一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字盖章后生效。
甲方： 乙方：
身份证号码： 身份证号码：
电话： 电话：
_____年______月____日_____年______月____日
机械施工合同13
甲方(施工总承包单位)：____________
乙方(起重机械产权单位)：____________
丙方(起重机械拆装单位)：____________
机械类型：塔式起重机□ 施工升降机□ 物料提升机□ 吊篮□
其他大型起重机械设备：____________
本协议仅适用于此项目。
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《特种设备安全监察条例》、《建筑起重机械安全监督管理规定》(建设部令第 166 号)、《建筑起重机械备案登记办法》(建质[______]_______号)以及相关法律、法规、规章、制度等，为明确甲乙丙三方的安全生产责任，确保施工安全，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，三方协商达成一致，签订本协议。
一、起重机械概况：
1、机械名称：_____ ；
2、机械规格型号及数量：型号：_____ ;共计_____ 台。
3、机械统一编号：_____ ；
4、租用工程名称：_____ ；
5、工程地点：_____ ；
6、租用期限：_____ ；
二、甲方的责任和义务
1、甲方负责审核由乙方提供的建筑起重机械设备安全技术档案、丙方拆装单位资质证书、操作人员的资格证书和现场施工各项安全方案、预案等文件资料。
2、甲方负责对丙方专业分包单位编制的相应起重机械安拆方案进行审核，由甲方单位技术部门组织相关单位技术、工程、安全等部门对其方案内容完整性、合规性及现场安全性进行审核，审核通过后由甲方单位技术负责人签字确认。
3、甲方有权对乙方所提供的国家明令淘汰或禁止使用的、安全装置失效或缺失的、无档案或者档案缺失及存在其他安全隐患等情形的机械设备做出禁止入场、退场及更换处理的要求；乙方应无条件执行，并承担由此造成的生产安全事故责任及工期、经济等损失。
4、甲方为起重设备进入施工现场和拆装提供必要的场地、用电、照明等条件。
5、甲方在乙方指导下负责起重设备基础施工，组织基础验收，并向乙、丙方移交起重设备基础。甲、乙、丙三方验收合格签字后方可进行起重机械安装。
6、负责对乙、丙方操作人员进行项目施工的入场安全教育。
7、设备安装(拆卸)过程中，甲方指定专人配合安装单位，监督安装(拆卸)施工现场的安全管理情况。
8、甲方负责组织有关单位进行起重机械的验收工作。
9、甲方负责起重设备的.使用登记备案管理工作。
10、施工现场有多台起重机械作业时，甲方应编制群塔作业方案。
11、甲方有权对乙方、丙方进行安全监督，对乙方、丙方违章指挥、违章作业有权制止并处罚，有权要求乙方、丙方对作业过程中存在的隐患限期整改。
12、按照《关于印发起重机械、基坑工程等五项危险性较大的分部分项工程施工安全要点的通知》的要求，在现场施工区域明显部位按标准设置标识牌。
三、乙方的责任与义务
1、乙方必须保证出租给甲方的设备安全可靠，不得将带病、使用年限过长(塔吊累计使用时间要求5年左右，最长不得超过8年；外用电梯及物料提升机累计使用时间3年左右，最长不得超过5年)或存在其他安全隐患的机械设备出租给甲方。
2、乙方在设备出租前，应向甲方提供完整的机械设备安全技术档案。其内容包括：
①制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、安装使用说明书、备案证明等原始资料；
②定期检验报告、定期自行检查记录、定期维护保养记录、维修和技术改造记录、运行故障和生产安全事故记录、累计运转记录等运行资料；
③历次安装验收资料。
3、机械设备一经安装，就表示乙方确认施工场所、作业环境、基础地质条件、混凝土的强度报告及隐蔽工程验收记录等，甲方交于乙方的一切施工条件符合安全及作业要求。乙方对施工过程中由于上述不良因素而导致的事故后果负责。乙方应对基础验收负责，若因乙方没有履行作业前安全检查职责而造成安全事故的，责任由乙方承担。
4、乙方负责按规范与甲方要求做好起重及垂直运输设备的防雷接地装置。
5、乙方负责对机械设备每月至少进行一次全面的维护、保养和现场检查，保证设备正常运转和各种保险装置的有效性和可靠性，并将维护、保养和现场检查记录报甲方备案。在进行月度检查、维护、保养前，乙方人员应当面告知甲方安全部门相关人员。
6、乙方负责起重设备的日常检验工作，若发现起重机械出现故障或者发生异常情况的，应立即停止使用，消除故障和事故隐患后，方可重新投入使用。
7、乙方应按照国家相关法律、法规及管理规定对机械设备限位及安全装置等进行法定检测，并保证其处于安全有效期内。(吊篮安全锁每半年进行一次检测标定；施工升降机防坠安全器每年至少进行一次安全检验，同时每季度至少进行一次防坠安全试验；各机械设备每年应委托相应机构进行整机检测等。)
8、乙方委派的特种作业人员须持证上岗，严禁无证操作，且特殊工种人员与相关操作证件信息应相对应。乙方对上岗证件的有效性与真实性负责，且相关证件在有效期内。
9、乙方应选择资质合格的拆装单位(丙方)进行机械设备的拆装，并应对丙方安装、拆除、顶升、附墙等作业的安全生产情况进行监督，发现问题及时要求其整改。
10、乙方应向丙方提供出租设备安装的基础图纸和附墙方案，负责设备基础和预埋件施工的现场指导。同时，在机械设备安拆前，乙方应对丙方进行书面交底，承担因未及时交底或交底不清楚造成的安全事故和经济损失。
11、乙方应对本单位职工进行安全教育，并配备安全有效的防护用品。
12、乙方因违反国家或地方关于起重机械的安全管理法律、法规、技术规程等，而导致出现安全责任事故，导致人员伤亡的，均由乙方承担相应责任。
四、丙方责任与义务
1、丙方应当依法取得建设主管部门颁发的相应资质和建筑施工企业安全生产许可证，并在其资质许可范围内承揽建筑起重机械安装、拆卸工程。
2、丙方应按照安全技术标准及建筑起重机械性能要求，编制建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案及应急预案并由本单位技术负责人签字；
3、 丙方应将建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案，安装、拆卸人员名单，安装、拆卸时间等材料报施工总承包单位和监理单位审核后，告知工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门。
4、丙方应按照安全技术标准及安装使用说明书等检查建筑起重机械及现场施工条件；并按照建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案及安全操作规程组织安装、拆卸作业。
5、丙方必须有专业安拆人员，且持证上岗，身体健康，有三年以上安拆经验，年龄不得超过50周岁。乙方专业人员证件需报甲方备案，且相关专业人员与相关操作证件信息应相对应。同时，必须对专业安拆人员进行安全技术交底。
6、设备安装(拆卸)时，必须做好安全准备工作，配好个人劳动防护用品，分工合作，责任到人。
7、在安装过程中，必须保证安拆辅助机械设备的吊索、吊钩、保险及相关性能处于合格状态，并将有关辅助机械设备相关合格证、检测合格证明、人员证件等文件报送至甲方后才能进行工作。
8、设备安装(拆卸)过程中，丙方单位的专业技术人员、专职安全生产管理人员应当进行现场监督，在设备安装作业区域范围内设置警戒或隔离，避免无关人员进入。
9、丙方应服从甲方现场安全管理，并接受乙方现场作业指导。
10、建筑起重机械安装完毕后，丙方应当按照安全技术标准及安装使用说明书的有关要求对建筑起重机械进行自检、调试和试运转。自检合格的，应当出具自检合格证明，并向甲方进行安全使用说明。
五、安全责任
1、各方应严格遵守以上责任与义务，未执行相应责任与义务而导致生产安全事故的由相应责任与义务方承担相应损失与法律责任。
2、在安装(拆卸)过程中若由于安拆人员自身原因发生的事故由丙方承担；安装完毕投入使用后，由于设备本身质量的原因，所发生的事故，由乙方承担；安装完毕投入使用后，由于乙方配备的人员操作不当所发生的事故由乙方和当事人承担。
3、属于乙、丙方责任或乙、丙方人员不服从管理、违章作业发生的事故，由乙、丙方自行按照国家有关规定对伤亡职工或家属进行补偿，甲方不负担任何经济和法律责任。同时乙、丙方给甲方造成的经济损失及不良社会影响，甲方有权对乙、丙方进行经济处罚。
六、其他
本协议自签订之日起生效；至设备撤离施工现场后终止。
本协议一式三份，甲、乙、丙三方各执一份，具有同等法律效益。
其他补充条款：_______________
甲方单位(公章) 乙方单位(公章) 丙方单位(公章)
法定代表人：_______ 法定代表人：_______ 法定代表人：____________
法人委托代理人：_____ 法人委托代理人：_____ 法人委托代理人：____________
协议签订日期：__年______月______日
机械施工合同14
协议双方
(甲方)
(乙方)
应乙方要求，经甲乙双方友好协商，本着互惠互利之原则。就北京环城机械设备租赁有限公司机器设备租赁事宜达成如下协议。
1、甲方将如下机器设备租给乙方，用于工程建设。
2、租赁暂定________年。租金____元/年。至________年____月____日止。租金年缴。乙方如到期后续租，双方另行商量价格。
3、未经甲方同意乙方不得用于其它用途，否则甲方有权收回，乙方承担相应损失。
4、因特殊原因，任何一方终止协议时，需提前两个月通知对方，违约方承担责任，一次性向对方支付违约金5万元。
5、本协议一式四份，双方各执两份。双方盖章后生效。未尽事宜双方协商解决，协商不成，向法院诉讼。
(设备及仪器名称/型号/产地/出厂日期/数量)
甲方(盖章)：_________乙方(盖章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
委托代理人(签字)：_________委托代理人(签字)：_________
签订地点：_________签订地点：_________
_________年____月____日_________年____月____日
机械施工合同15
发包方（甲方）：
承包方（乙方）：
甲方需，现甲方将该工程交给乙方施工，经双方友好协商，订立如下协议：
一、工程内容：
二、工程质量要求：xxx
三、工程量（暂计）：
四、计价方式：
五、工期要求：
六、结算及付款方式：实际完成量乘以单价，总造价(含应纳税费)约xxxx元整（￥xxxx）。乙方完成后甲方现场验收证实签证后再结算，甲方结算后天内一次性付清所有款项给乙方。
七、违约责任：乙方逾期完工的，每逾期一天，须向甲方支付总工程款x%的.违约金；逾期超过xx天，甲方有权解除合同，乙方须按合同总价款xx%的标准赔偿甲方损失。乙方工程不符合质量标准的，乙方须无条件返工，且工期不顺延。
八、乙方自行承担施工安全和人员安全责任及由此造成的一切法律责任与经济责任。
九、在本合同执行的过程中发生争议时，双方应友好协商予以解决。经协商仍无法达成一致的，双方同意按以下第种方式解决：
1、向武汉仲裁委员会提请仲裁；
2、依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。
十、本协议经双方盖章签字后生效，工程完工，乙方收齐工程款后自然失效。本协议一式x份，甲方执份，乙方执份，效力相等。
甲方(公章)：__________________乙方(公章)：_____________________
法定代表人(签字)：___________法定代表人(签字)：_______________
___________年________月_____日___________年________月_________日
【机械施工合同】相关文章：
机械设备施工合同06-07
机械施工合同范本09-30
工程施工机械租赁合同08-06
施工机械设备租赁合同11-02
施工机械设备租赁合同11-20
工程机械施工合同范本03-06
施工机械设备租赁合同5篇10-13
施工机械设备租赁合同8篇09-29
机械设备施工安全协议书11-04
施工施工合同08-14