框架协议书汇总七篇
在不断进步的时代，各种协议频频出现，协议能够成为双方当事人的合法依据。那么你真正懂得怎么写好协议吗？下面是小编为大家收集的框架协议书7篇，希望能够帮助到大家。
框架协议书 篇1
甲方：
乙方：
为加快________市政基础设施的建设步伐，甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》等法律规定，本着平等互利的原则，经过友好协商，一致同意建立合作关系，特订立本合作框架协议。
第一条、合作方式
1、__________项目以BT方式投资、建设和移交，即乙方负责筹措大部分建设资金并作为工程总承包单位组织项目建设，建设完毕后将项目移交给甲方，甲方在约定期限内对项目进行回购。
2、本项目根据前期工作完成情况逐个实施、逐个签订BT合同并逐个回购。甲乙双方根据具体项目签订BT合同。
第二条、合作项目
甲乙双方拟就____________项目展开合作。拟合作具体项目符合本合作框架协议BT合作模式原则性条件的由双方按法定程序推进实施。
第三条、合作时间
合作期限为_______年，自本协议签字生效之日算起。期满后双方如有继续合作的愿望，以本协议为基础重新签订协议。
第四条、甲方的义务
1、负责组织实施各项目的前期工作，包括：取得有权机关批准的合法、正式的项目立项、环评、规划、用地预审、科研、用地等正式批准文件，完成征地、拆迁、勘察、设计、施工图审查，依法确定监理单位，并办理其他建设手续。
2、前期工作完成时间在BT合同中具体约定。
3、负责完成本协议约定的项目保证所需的相关手续，并向乙方提供约定的项目保证相关文件。
4、负责按BT合同约定筹集项目资金。
5、负责工程建设过程中相关地方性矛盾的协调处理。
6、成立现场管理机构，负责工程建设质量、进度、安全、造价的监督管理。
7、负责协助乙方进行BT项目的融资。
第五条、乙方的义务
1、负责组织投入各项目工程建设所需资金。
2、负责施工组织管理和BT项目建设资金的支付。
3、负责工程安全施工，保证工程进度，确保工程质量合格。
第六条、技术、市场保密
合作期内未经项目合作各方同意，任何人不得将技术及客户资料转让，不得与项目合作双方以外的合作方进行合作或为他人谋取利益，不得将技术泄密。违反约定的，项目合作方有权没收违约方相关收益，并追究违约方的经济法律责任。
第七条、收益分配
该项目所得利润根据合作方所占的不同股权比例按股分成，其中甲方占股权分成_____%，乙方占股权分成_____%。
第八条、合作保障措施
1、在合作期内，项目合作双方中任一方未经其对方协商认可擅自退出该合作项目，违约方同时赔偿被侵害方的投入损失及其他合作期内应得收益。
2、合作方如有一方违反本协议，则其他方有权取消与违约方的合作并追究违约方的一切经济法律责任。
第九条、其他
1、合同各方根据本合作框架协议确立的原则迅速开展各自工作，使合作项目早日付诸实施。
2、本协议为框架协议，不对合同当事人具有直接法律效力。在具体项目依法签订BT合同后，各方权利义务按BT合同的有关约定确定。
3、本协议书共____份，甲乙双方各执____份。
甲方：
授权代表人：
地址：
传真：
签约日期：________年_______月_______日
乙方：
授权代表人：
地址：
传真：
签约日期：________年_______月_______日
框架协议书 篇2
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，本着优势互补、平等互利、共同发展的原则，甲方与乙方就在某市建立“某某产业园”项目(以下简称“项目”)进行洽谈，在充分协商的基础上，双方就该项目的相关事宜达成如下合作框架协议。
一、项目名称：某某产业园。
二、项目主要建设内容及规模：新能源区;汽车园区;文创园区;配套商业及生活区等。乙方前期投资预计亿元以上。
三、项目范围：初步选址在城东、城南新区。项目按阶段分步实施，总占地面积规划亩以上，具体以各项目实际用地示意图为准。
四、项目建设必须符合甲方的整体规划并遵守节能环保等基本要求以及国家的相关政策和法律法规，入园企业要符合甲方企业入园标准并经甲方审核认定后方可入园。
五、甲方将本项目投资列为市重点招商引资项目，采取特事特办，并协助乙方就本项目建设办理规划建设许可、国有土地使用和林地占用等相关手续，并负责交付本项目所有的水、电、气、道路、电话、互联网、移动通信、邮政和场地平整。
六、乙方将根据甲方发展规划和产业布局，抓紧提交项目可行性报告等，经甲方审核认定后，双方另行签订正式合同。
七、乙方符合国家、省市关于相关产业、工业园区和重大项目等招商引资优惠和奖励政策的项目，享受相应的优惠和奖励政策。
八、甲方在本协议生效后为本项目成立推进专班，及时协调相关部门审批工作，积极配合乙方争取国家相关政策，推进项目顺利进展;乙方承诺在正式合同生效后三个月内，成立项目法人单位，公司成立后，本协议中乙方的权利和义务部分或全部转移至新法人单位。
九、本协议的附件内容包括但不限于国家、省、市相关产业和工业园区建设的优惠政策、重大项目招商引资优惠政策等。
十、本协议是双方的合作框架协议，未尽事宜，另行协商。本协议是甲、乙双方之间的商业秘密，任何一方均不得对第三方泄露本协议的任何内容。
十一、本协议自双方签署及加盖单位印章后生效，有效期一年。
十二、本协议一式六份，甲、乙双方各执三份。
甲方(盖章)：市人民政府
法定代表人(签字)：
乙方(盖章)：公司
法定代表人(签字)：
20xx年二月日
框架协议书 篇3
甲方：
乙方：
甲方因企业经营发展需要，以及乙方对甲方企业产品目录手册及其相关传媒制品等宣传业务的综合能力承诺，双方本着平等协商，互利双赢、优势互补的原则，就双方结成长期合作伙伴共同发展，并为以后在其他项目上的合作建立一个坚实的基础，经友好协商达成以下共识：
一、基本原则
1、甲乙双方均承诺在长期合作中，相互理解、尊重和支持合作方的企业理念、管理制度和运作模式，并予以遵守。
2、甲乙双方均认同对方为自己在上述业务上的长期战略合作伙伴关系，并可在彼此互联网站的显著位置优先标识合作方的企业标志或文字链接(至合作方的官方网站)，但在其他商业场合引用时应取得对方的同意。
3、甲乙双方均了解本合作方式没有排他性，双方在合作的同时，均有权与其他相应的合作伙伴进行合作。在同等条件下，合作方为第一优先合作方。
二、业务准则
1、甲乙双方均了解，业务合作期间，双方密切配合协作的重要性，以完成项目业务为第一目标，任何一方均不得以任何理由擅自终止已进行业务项目的继续进行至完成。因其中一方原因引起的业务项目终止或延期损失，应承担相应的责任和补偿。
2、甲乙双方均保证，必须尊重合作方的商业秘密、图文版权及知识产权等信息所有权。未经合作方同意，另一方均不得擅自将信息挪用于非授权业务合作场合;将信息用于其他非授权的盈利场合，或为第三方取得的行为将构成侵权，被侵害方有权单方面终止合作并要求对方承担损害赔偿。
3、甲乙双方均同意，对于不可调解的侵权行为，侵权方应赔偿被侵权方的损害赔偿金不低于叁万元人民币。实际损失或业务合同另有规定且高于此金额的.，按高的金额方式执行。
4、甲乙双方均同意，乙方在制作过程中，对其形成的作品拥有所有权;当甲方支付合同约定的金额后，其所有权即全部转归甲方所有，且乙方确保甲方取得的所有权不受第三方侵权追责或追偿，如由此造成的第三方侵权责任和损失由乙方全部承担。
5、甲乙双方均确定，本协议为合作框架协议，合作项目中具体事宜需在正式合同中进一步予以明确。框架协议与正式合作合同构成不可分割的整体，且优于正式合同条款。
三、其他
1、本协议有效期为____________________年，自____________________年____________________月____________________日起到____________________年____________________月____________________日止，到期双方可协商续签。
2、本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力，未尽事宜双方协商解决。
甲方(盖章)：乙方(盖章)：
授权代表(签字)：授权代表(签字)：
签署日期：签署日期：
框架协议书 篇4
甲方：
乙方：
甲乙双方经友好协商，本着诚信为本、风险共担、互利双赢的原则，就以融资租赁模式解决甲方资金及设备采购需求达成如下协议。
一、合作内容：
1、融资标的：甲方的信息化设备、教学实验仪器设备等的采购；
2、合作模式：融资租赁模式（设备回租及直租）；
合作金额：？仟万元整。其中？仟万元用于设备回租，资金学校自用；另外？仟万元用于设备直租。
设备回租的具体操作流程：
（1）学校把自有设备提供给租赁公司作价；
（2）租赁公司审核后给出融资额度和融资方案；
（3）学校和租赁公司签订转让协议，学校把自有设备卖给租赁公司，然后再作
为承租人将这批设备租回使用，与租赁公司签订融资租赁合同。
设备直租的具体操作流程：
（1）所有设备学校可以分标段自主招标，但每个标段金额不得少于200万元；
（2）付款方式为所有设备验收合格又正常运转一个月后7日内付合同金额的60%，设备正常运转半年后7日内付合同金额的35%，剩余5%一年后7日内支付。
（3）同方做为总集成商,按中标价格及招标时的付款方式进行向设备厂商采购，再以租赁的形式租给学校。
3、融资期限：3年-5年。
4、具体合作事宜，另行签订相关协议。
二、甲方职责：
1、配合租赁公司提供评审所需资料，所提供资料必须真实完整，如否，则该协议作废。
2、根据租赁合同规定，及时、足额归还租赁款项。还款方式：年等额归还。
3、贰年内提供？仟万元设备需求，按照意向书约定进行招标。
三、乙方职责：
协助甲方落实融资资金。
四、其他
1、如在履行本合同以及双方签订的其他合同过程中发生争议双方应友好协商解决，协商不成的提交原告方住所地有管辖权的人民法院诉讼解决。
2、协议一式肆份，甲、乙双方各执贰份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：
法定代表人（或授权委托人）签字：
签约时间：年月日
乙方（盖章）：
法定代表人（或授权委托人）签字：
签约时间：年月日
框架协议书 篇5
甲方：
代表：
地址：
电话：
乙方：
代表：
地址：
电话：
由甲方投资建设的____________工程（以下简称该项目），经甲、乙双方初步协商决定该项目由乙方负责工程施工，承包方式为施工总承包，现就该工程建设相关事宜达成如下框架协议：
一、项目概况
1、项目地址：
2、项目规模：该项目规模分期建设，一期项目的项目用地约______万平方米，投资额约元，项目总投资约为______元。
3、工期要求：建设工期：______天；计划开工日期：______年______月______日（具体开工日期以甲方开工通知为准）；计划竣工日期：______年_______月______日。
4、承包内容：乙方承包甲方项目总投资额为：______亿元的整个项目的施工任务（包括：土建和安装工程，以及所有配套设施）。
二、计价及付款方式
1、结算方式：本次项目竣工结算采用______结算方式。
2、付款方式：按月进度付款。
（1）施工单位人员进场______天内付工程价的______％。
（2）按每月已完工程量的______%支付工程款。
（3）主体结构封顶付已完工程总量的______%（每月进度款不扣除）。
（4）审计结束后付审计价的______%（扣除之前支付的工程款）剩余的______%作为保修金。
（5）保修金退还：竣工期满一年退______%，竣工期满二年退______%。
三、甲方责任
1、甲方在本协议签订后，需向乙方提供本项目的相关图纸和技术资料，以便乙方能够及时的完成工程预算，乙方在收到图纸和相关技术资料完成本工程的预算工作，并上报甲方审核。
2、甲方需要完成本工程前期的相关准备工作，做到各项准备符合乙方的施工条件，相关前期准备工作完成后，甲方需要向乙方出具进场施工通知。
3、甲方提供本工程已经具备开工条件的手续：
（1）建设工程规划许可证。
（2）建设工程开工审查表。
（3）规划部门签发的建筑红线验线通知书。
（4）在指定监督机构办理的具体监督业务手续。
（5）经建设行政主管部门审查批准的设计图纸及设计文件。
（6）建筑工程施工图审查备案证书。
（7）建设单位驻工地代表授权书。
（8）建设单位与相关部门签订的协议书。
（9）甲方须提供该项目工程款支付的担保。
四、乙方责任
1、乙方在接到甲方出具的进场施工通知书后，______天内签订《建设工程施工合同》，乙方施工队在______日内必须进场施工。如乙方不能按期进场施工的，甲方有权解除合同。
2、乙方需保证安全施工和文明施工。
五、保证金支付及退还
1、该项目合同履约保证金为现金：______元（大写：______元整）。
2、双方签订《建设工程施工合同》且甲方提供完本工程已经具备开工条件的手续和该项目工程款支付的担保后，乙方在接到甲方进场通知书且桩机机械设备进场______天内，乙方向甲方一次性交纳项目保证金人民币：______元（大写：______元整），最迟延长期不得超过______天，如乙方不能按期交纳该项目合同履约保证金的，甲方有权让乙方退场。
3、乙方向甲方交纳项目保证金之日起算______个月，甲方一次性向乙方退还该项目合同履约保证金现金：______元（大写：______元整），最迟延长期不得超过______天，如甲方不能按期退还该项目合同履约保证金的，甲方承担违约责任。
六、违约责任
1、甲方如不能按时付款或退还合同履约保证金，甲方需要向乙方支付______元/天的违约赔偿，但最长延期付款时间不得超过______天，同时由此产生的所有损失和工期延误均由甲方承担，与乙方无关。
2、乙方如不能按期完工交房，逾期按照______元/天向甲方支付违约金进行处罚，但最长时间不得超过______天。
3、若甲方不能按要求退还该项目合同履约保证金和不能按合同条款进行支付工程款，乙方有权让担保方承担甲方的所有违约责任。
七、争议解决
协议有效期内，若双方发生任何争议，应本着相互谅解、互惠互利的原则协商解决。如果协商不成，双方可向______方所在地人民法院诉讼。
八、其他
1、本协议一式______份，双方各执______份。
2、本协议为合作框架协议，合作项目中具体事宜需在正式合同中进一步予以明确。框架协议与正式合作合同构成不可分割的整体，作为甲乙双方合作的法律文件。
3、未尽事宜及双方发生纠纷，双方本着友好互惠态度进行协商补充解决。
甲方（签章）：
代表人（签字）：
______年______月______日
乙方（签章）：
代表人（签字）：
______年______月______日
框架协议书 篇6
甲方：
地址：
乙方：
地址：
风险提示：
合作的方式多种多样，如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等，不同合作方式涉及到不同的项目内容，相应的协议条款可能大不相同。
本协议的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供
一、XXX有限公司XXX光伏发电项目符合产业发展规划，是优化能源结构，促进节能减排的需要。经双方同意，本着平等、XX利、诚信的原则，甲方引进乙方作为优先光伏发电项目合作伙伴，并支持乙方在甲方区域内投资开发光伏发电项目，并建立长期稳固的合作关系，在合作中实现XX利共赢。风险提示：
应明确约定合作方式，尤其涉及到资金、技术、劳务等不同投入方式的。同时，应明确各自的权益份额，否则很容易在项目实际经营过程中就责任承担、盈亏分担等产生纠纷。
二、乙方在甲方区域内光伏发电项目容量不少于20，项目总投资_____亿元人民币。乙方承担光伏发电项目工程建设的相关费用。乙方承诺在本协议签订后3个月内在XXX注册项目公司。（具体建设规模及投资规模，根据项目备案文件确定。）
三、甲方协助乙方落实光伏发电项目场址资源，争取______省、市、区等相关扶持政策，并
应约定保密及竞业禁止义务，特别是针对项目所涉及的技术、客户资源，以免出现合作一方在项目外以此牟利或从事其他损害项目权益的活动。
四、若本项目在实施过程中遇国家宏观政策的调整或改变，使本协议书相关条款无法实施的，则由甲乙双方协商解决。甲乙任何一方对双方相关约定均具有保密义务，不得向第三方透露。
五、本协议书是一份具有法律效力的合
六、本协议书由双方代表于XXX_年____月____日签订。签订地点：XXX__。
七、本协议一式_____份，双方各执_____份，经双方代表签字盖章后生效。
甲方：
（盖章）
法定代表人授权代表：
XXX_年____月____日
乙方：（盖章）
法定代表人授权代表：
XXX_年____月____日
框架协议书 篇7
甲方：
联系方式：
身份证号：
乙方：
联系方式：
身份证号：
甲、乙、双方经充分协商，在平等自愿的基础上就入股出资_______________事宜达成如下协议：
一、公司的名称：
二、经营场所：
经营范围：
三、甲、乙双方的姓名
1、甲方：
2、乙方：
四、经营期限：
自______年___月___日至______年___月___日。
五、出资方式及数额
1、甲方以_________出资，折合人民币_________元；
2、乙方以_________出资，折合人民币_________元；
（乙方给予甲方（___________元整）作为入股保证金以保证在经营期限内不退股，待经营期限届满乙方退出股份时矛以返还。）
3、甲、乙双方出资共计人民币_________元。公司经营期间双方出资为共有财产，不得随意请示分割。
六、利润分配和亏损分担
公司一般在_________进行财务结算，甲方按_______分取利润或分担亏损；乙方按______分取利润或分担亏损；（未经协商同意单方面造成损失由个人按实际损失承担）。
七、退股
入股人有下列情形之一时，入股人可以退股：
1、经营期限届满，乙方不愿继续经营；
2、需有正当理由方可退股；
3、经营期限届满经甲，乙双方同意可以退股；
4、甲，乙双方发生难于再继续股份经营时可以退股；
5、乙方退股需提前___月告知甲方并经甲，甲乙双方协商同意可以退股；
6、未经甲方同意而自行退股给甲方造成的损失，由乙方承担。
八、解散与清算
公司股份经营有下列情形之一时，应当解散：
1、经营期限届满，甲，乙双方不愿继续经营的；
2、甲，乙双方决定解散；
3、经营已不具备法定人数；
4、双方解散后，企业应当依法进行结算；
5、经营终止后，甲，乙双方的出资仍为个人所有，届时予以返还。
九、经营终止后的事项：
1、即行推举清算人，并邀请中间人（或公证员）参与清算；
2、清算后如有盈余，则按收取债权、清偿债务、返还出资、按比例分配剩余财产的顺序进行。固定资产和不可分物，可作价卖出，其价款参与分配；
3、清算后如有亏损，不论双方出资多少，先以双方共同财产偿还，双方财产不足清偿部分，由双方按出资比例承担。
十、违约责任
1、甲乙双方应遵守本协议的规定，如任何一方违反本协议，导致守约方损失的，则违约方应赔偿守约方的经济损失。
2、股东不按协议缴纳所认缴的出资，除应当向公司足额缴纳外，还应当向已按期足额缴纳出资的股东承担违约责任。违约金的计算方式为：每迟延一日，每日以不足出资额部分的___%向守约方支付违约金。
十一、争议与解决方式
本协议在履行中发生的争议，应由甲乙双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，双方当事人同意采用以下第______种方式解决（注：只能选一种）：
（一）向_________仲裁委员会申请仲裁。
（二）向_________人民法院起诉。
十二、本合同如有未尽事宜，应由双方讨论补充或修改。补充和修改的内容与本合同具有同等效力。
十三、本协议一式份，自双方签名后生效，双方各执一份，均具同等法律效力。
甲方：
______年___月___日
乙方：
______年___月___日
【框架协议书汇总七篇】相关文章：