当前位置：考客网>合同协议>协议书>用电协议书

用电协议书

时间：2022-08-05 11:24:45 协议书我要投稿

用电协议书

　　在充满活力，日益开放的今天，协议的使用频率呈上升趋势，签订协议能够较为有效的约束违约行为。一起来参考协议是怎么写的吧，以下是小编收集整理的用电协议书，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

用电协议书

用电协议书1

　　甲方:

　　乙方:

　　为明确双方职责,现立协议如下:

　　1、甲方同意公交站台就近接用路灯电源。乙方在每次接电作业前应事先告知我处路灯所，并在路灯所专业人员现场监督指导下进行。为确保人身安全和路灯正常运行，路灯电源至公交站台的主线路应采用VV-3*6电缆，电缆护套管采用厚聚乙烯，在人行道位置埋深0.5m；在车行道采用镀锌钢管，深埋0.7m，；明管敷设的供电线路必须用塑料软管护套。乙方必须在路灯电源接出端安装与供电负荷相匹配的塑壳漏电保护开关。公交站台须设置独立的接地体进行接入。

　　2、甲方若发现乙方有违规操作，不按本协议规定的内容操作、擅自接入任何其他无关的电器设备时等违规行为时，通知乙方进行限期整改，若在一定期限内不整改的有权终止供电。

　　3、乙方责任范围为甲方电源接出点始至接入设备，在接电、安装及今后使用过程中，乙方必须做好用电安全等涉及安全的工作；做到每月不少于两次的安全巡检制度，并做好文字台账供甲方及相关管理单位检查。若发生安全事故，一切后果由乙方负责。因乙方用电不慎而造成操作人员、行人、以及财产损失的,由乙方负责全额赔偿。

　　4、乙方设备所产生的电费由电力部门收取，接受电业监察部门检查。

　　5、若路灯电缆的负荷较重，或遇特殊天气、自然灾害（暴雨、洪涝等）等影响路灯设施正常、安全运行，甲方可无条件地切断电源。

　　公交站台接用电存在安全隐患的，乙方须及时做好安全处置，否则，由此造成的安全责任事故概由乙方负责。

　　6、本协议一式叁份（一年一签），甲方贰份，乙方壹份。

　　7、本协议自签订之日起生效,有效期到20xx年12月份。

　　甲方：

　　甲方(代表)：

　　乙方：乙方(代表)：

用电协议书2

　　：以下简称甲方（供电方）

　　：以下简称乙方（用电方）

　　根据乙方通信基站设备用电需求，同时保证***的正常营运秩序，明确供用电双方的权利和义务，安全、经济、合理、有序的供电和用电，经供电方、用电方协商一致后达成以下协议：

　　一、用电地址、性质、容量

　　1、用电地址：

　　2、用电行业类别：联通通信；

　　3、用电类别：动力用电；

　　4、负荷时间特性：连续性负荷；

　　5、用电容量：用电人共个受电点，受电设备总容量 8 kw，

　　二、供电方式

　　供电人向用电人提供负荷国家标准的电源，采用单电源单回路供电。

　　由甲方经电缆向乙方受电点供电，供电容量100KVA；

　　三、供用电设施设备产权分界和维护管理责任

　　1、经甲、乙双方确认，供用电设施产权分界点为：设在甲方向乙方供电开关处，产权分界点电源侧（包括开关）供电设施属甲方，由甲方负责运行维护管理；分界点负荷侧供电设

　　施属乙方，由乙方负责运行维护管理。

　　2、供用电人分管的供用电设施，除另有约定者外，未经对方同意，另一方不得操作或更动。如遇紧急情况（当危机用电安全，或可能造成人身伤亡或设备损坏）而必须操作时，事后应在24小时内通知乙方（联系电话：）；

　　3、在供用电设施上发生的触电损害、财产损坏等事故引起的法律责任，按照供用电设施产权分界点为基准划分，由事故发生所在设施的产权人依法承担相应的责任。但责任人不承担因受害方、第三方或对方过错造成的事故而引发的法律责任；

　　四、供电质量

　　1、在电力系统正常状况下，甲方按国家规定的电能质量标准向乙方供电；

　　2、乙方用电时的功率因数、谐波源负荷、波动负荷、非对称负荷等产生的干扰与影响应负荷国家标准，否则甲方无义务保证规定的电能质量；

　　3、在电力系统正常状况下，甲方应向乙方连续供电，但有以下情形之一的除外：

　　1）供电设施计划检修或临时检修；

　　2）在危及机场正常运行时而采取的有序供电；

　　3）乙方逾期未交电费、违约金，经催缴仍未交付的；

　　4）乙方违约用电、窃电和危害供用电安全行为的；

　　5）乙方受电装臵经检验不合格，在指定期间未改善的；

　　6）发生不可抗力事件或甲方的紧急避险行为；

　　五、用电计量、电价及电费结算方式

　　1、乙方应在产权分界点处安装用电计量装臵，作为甲方向乙方计算电费的依据。

　　2、电价：计费单价以当地电力部门的单价及机场内部的实际情况结合后的单价执行（电费按1.3元/千瓦时计取）。如遇供电局电价调整,甲方在接供电局通知15日内通知乙方,并在供电局电价变动当月对乙方电价进行调整;

　　3、甲方每半年抄表计量，安装用电计量装臵的记录向乙方发收缴费通知单收取电费，乙方转账缴费；

　　六、其他约定事项

　　1、在甲方需对乙方供电电源侧设备进行维护维修需停电时，应通知乙方（联系电话：）；

　　2、若乙方逾期（一月内）不缴纳电费，甲方有权停止电力供应并计收未交电费的滞纳金，每超一天按5%收取滞纳金。待费用结清后恢复电力供应。

　　3、乙方应对其用电设备安全负责，甲方不承担因乙方设备不安全引起的任何损坏和损害的责任；

　　4、本协议经甲、乙双方签字盖章后自年月日起生效，有效期至年月日止，到期前2个月内，如甲、乙双方都未提出变更、解除协议，可不再重新签订，本协议继续有效；

　　5、本协议为甲乙双方签订的《通信基站站址租赁合同》的补充协议，与原合同具备同等法律效力；

　　6、本协议未尽事宜，由甲乙双方协商解决；

　　7、本协议一式四份，甲方执壹份，乙方执叁份，效力均等。

　　甲方：盖章乙方：盖章法人代表：

　　授权代表：

　　电话：

　　开户行：

　　账号：

　　签订地点：

　　签订日期：

　　法人代表：授权代表：电话：开户行：账号：

用电协议书3

　　单位名称：中国建筑装饰工程公司全聚德前门店扩建工程

　　施工队：重庆圣华劳务有限公司

　　为了保证安全用电，甲乙双方认真贯彻执行国家的相关规范、规程及本单位的安全用电管理制度，服从行业管理，接受有关单位监督检查，经双方签订如下安全用电协议：

　　一、乙方进场后，甲方对乙方工人进行入场教育的同时，进行安全用电教育。

　　二、甲方根据施工任务，对乙方进行分项工程安全用电交底，在施工中，乙方必须按安全操作规程和安全用电交底进行操作，乙方必须接受甲方监督检查。乙方必须给用电人员配备相应的劳保用品，并督促用电人员正确使用。

　　三、乙方用电人员不得擅自动用和私拉乱接电气设备，搬迁和移动用电设备，必须经甲方电工认可后方可进行。

　　四、乙方工人必须遵守项目部的一切安全用电管理制度和操作规程，不得违章指挥和违章作业。

　　五、伤亡事故处理执行甲乙双方签订的安全协议书。

　　六、补充协议

　　本协议一式两份，甲乙双方各持一份，自签字之日起生效至协议期满，工人全部退场后止。

　　甲方签字：乙方签字：

　　X年X月X日 X年XX月日

用电协议书4

　　甲方单位（以下简称甲方）：孝昌孝武后购物中心后勤物业

　　乙方单位（以下简称乙方）：

　　为了贯彻“安全第一，预防为主”的方针和国家的有关政策、法规，保障购物中心的整体用电安全，结合商户的实际用电情况，甲乙双方经协商达成一致，订立本协议，协议双方须共同信守，严格履行。

　　1、甲方为乙方提供本购物中心内商铺用电电源。

　　1、乙方用电必须提前向甲方相关领导申请，并取得同意后，签订外场活动用电安全协议。

　　3、用电费用采用安装电表计量，添加用电电损计算，乙方必须每月按时交纳用电费用不得拖延。

　　4、乙方必须严格遵守国家安全用电技术规范及相关用电标准，活动现场用电设备设施和器材必须符合国家专业检测机构认证产品。乙方用电线路必须安装规范。乙方电工焊工等特殊工种必须持证上岗。

　　5、因乙方违反国家用电相关规范、标准、规定及本协议所引发电气灾害事故，造成经济损失或人员伤害的一切责任、经济损失均由乙方全部承担。触犯国家相关法律法规移交公安机关处理。

　　6、本协议一式二份，甲乙双方各持一份，自签字之日起生效。

　　甲方名称：孝昌孝武购物中心后勤物业乙方名称：

　　相关负责人：

　　身份证号：

　　年月日

用电协议书5

　　甲方：乙方：

　　经甲、乙双方协商，甲方愿意将用电户（户号：）以及正在使用的250KVA变压器过户给乙方，并按有关规定办理过户手续。双方就用电过户事宜达成协议如下：

　　1、甲方在办理过户手续费时必须与供电企业结清电费，并向乙方出示最近月份电费缴纳凭证。

　　2、乙方确认过户后用电地址、用电容量、用电类型保持不变。

　　3、协议生效后，乙方在用电过程中发生的事情，与有关单位、人员协商解决，甲方不参与其中。本协议一式两份，双方各执一份。

　　甲方签名（单位盖章）：

　　乙方签名（单位盖章）：联系人：

　　联系人：日期：

　　日期：

用电协议书6

　　单位名称：xxxx

　　施工队：xxx

　　一、乙方进场后，甲方对乙方工人进行入场教育的同时，进行安全用电教育。

　　二、甲方根据施工任务，对乙方进行分项工程安全用电交底，在施工中，乙方必须按安全操作规程和安全用电交底进行操作，乙方必须接受甲方监督检查。乙方必须给用电人员配备相应的`劳保用品，并督促用电人员正确使用。

　　三、乙方用电人员不得擅自动用和私拉乱接电气设备，搬迁和移动用电设备，必须经甲方电工认可后方可进行。

　　四、乙方工人必须遵守项目部的一切安全用电管理制度和操作规程，不得违章指挥和违章作业。

　　五、伤亡事故处理执行甲乙双方签订的安全协议书。

　　六、补充协议

　　本协议一式两份，甲乙双方各持一份，自签字之日起生效至协议期满，工人全部退场后止。

　　甲方签字：乙方签字：

　　X年X月X日 X年X月X日

用电协议书7

　　甲方：

　　乙方：

　　为保证工程建设的顺利进行，确保安全供用电，甲乙双方就乙方施工供用电事宜达成如下协议：

　　一、乙方在甲方工地施工，甲方负责提供电源。乙方事先提出用电负荷并经甲方确认，同时完成用电线路铺设及电源设施安装报甲方验收合格后，由甲方给予送电。

　　二、乙方必须按照国家有关电力标准及规程设计、安装、使用电力设施，并严格管理，加强安全监督，以保证安全用电。（配电盘必须安装合格的漏电保护器；所有电气设备外壳必须良好接地，刀闸、开关灭弧装置必须齐全完好；熔丝严禁用铜丝、铁丝、铝丝代替；电缆绝缘必须良好）。乙方驻工地期间因用电造成的安全事故，一切责任均由乙方全部承担。

　　三、甲方应保证电力正常供应，若遇正常检修停电等情况，应提前24小时通知乙方，若遇事故停电，应及时通知乙方，以便乙方作好工作安排。若乙方自身原因需停电时，乙方应书面通知甲方，由甲方进行安排。

　　四、乙方必须按照施工合同规定承担用电电费，计量表计以双方确认的表计为准。对使用220v电源的设备用电，必须安装单相电度表，电度表表壳必须有完整的铅封。使用电源接线完毕后，由甲方电气工作人员对表尾和计量用ct接线端子进行加装专用铅封。乙方在工作期间不得随意拆除更换电表和计量用ct接线端子的铅封，不得私自改动，私动计量表计。否则，每发现一次罚款500元，并追加损失电量。若有问题必须改动时，必须提前通知甲方电气技术人员到场共同办理。

　　五、乙方必须按照事先约定的负荷用电，因超负荷造成甲方供电设备损坏的，乙方承担全部损失。因乙方责任造成停电范围较大，影响整体工程进度的，责任由乙方承担。

　　六、甲方有对乙方用电情况进行检查的权力，发现隐患及问题及时通知乙方限期整改，逾期不改者，每次罚款200～1000元。情节严重者，给予停电，影响工期责任自负。

　　七、本协议经甲乙双方代表签字后生效，作为施工合同附件，与施工合同具有同等法律效力。

　　八、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　甲方：

　　乙方：

　　时间：年月日

用电协议书8

　　(站名站号)编号:

　　甲方:

　　乙方:中国移动通信集团河南有限公司郑州分公司

　　为进一步改善移动通信服务质量，扩大移动信号覆盖范围，中国移动通信集团河南有限公司郑州分公司(下称乙方)在(基站详细位臵，如:郑州市xx区xxxxxx)建立移动的通信基站。为了解决基站机房用电问题，经与(下称甲方)友好协商，达成如下协议:

　　一、乙方使用甲方现有三相动力电源用于移动通信基站机房(功率15KW)供电。

　　二、甲方向乙方提供电源接入位臵，电源线路敷设由乙方按甲方指定的走线路径区域自行设计施工。乙方新架设的线路和安装机器设备敷设的管线应当进行必要的固定。

　　三、协议期间，除供电部门中断供电、不可抗力引起的停电事故和乙方逾期不交纳电费外，甲方应保证乙方正常用电，不得以任何方式限制乙方用电。

　　四、乙方用电单独挂表计算，电费每【】个月为计费周期，由双方共同派员查抄电表，甲方应为乙方开具电费分割单及提供电费原始发票复印件向乙方收取电费。电费价格按【】元/度执行(在不超出供电部门价格的基础上，电费价格随供电部门调整而调整)。

　　五、乙方以转账方式支付电费，甲方的账户信息如下:

　　开户行:【】

　　账户名称:【】

　　账号:【】

　　联行号:【】

　　六、本协议有效期为年，自【】年【】月【】日至【】年【】月【】日止。到期后本协议自动终止(期间如甲方搬迁，协议自动终止)，如需续约，甲乙双方可重新续签协议。

　　七、协议期间，乙方除保证按协议商定的电费价格和期限按时交纳电费外，不再承担其他费用。逾期不支付电费的，甲方有权加收所欠费用总额每日千分之三的滞纳金;逾期超过30日的，甲方有权单方提前终止协议。甲乙双方可重新续签协议。

　　八、甲、乙双方在本协议履行过程中，如需提前终止本协议，应提前30天书面通知对方。若发生法定不可抗力因素致使本协议无法履行的，本协议自行终止，双方互不承担责任。

　　甲方:

　　(1)地址:【详细通信地址，如郑州市xx区xxxxxx】

　　(2)联系电话:【】

　　(3)传真:【】

　　(4)电子邮箱:【】

　　乙方:

　　(1)地址:【郑州市郑东新区商务内环与通泰路交叉口东南角郑州移动公司】

　　(2)联系电话:【移动责任人电话】

　　(3)传真:【】

　　九、协议终止后，如甲乙双方不再续约，则乙方需在合同终止后的十日内将设备拆除，逾期不拆除的，甲方有权予以拆除。

　　十、协议履行中发生争议，双方可协商解决。协商不成的可诉请合同签约地人民法院解决。合同签约地:郑州市北环路11号。

　　十一、本协议未尽事宜，双方另行协商，可重新签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

　　十二、本协议一式四份，甲方二份，乙方二份。自双方签字盖章之日起生效。

　　甲方:【】(盖章) 乙方:【中国移动通信集团河南有限公司郑州分公司】(盖章)

　　签字: 签字:

　　日期:年月日日期:年月日

用电协议书9

　　甲方：国网河南省电力公司平顶山供电公司

　　乙方：东风精密轴承有限公司

　　为明确供电企业（简称甲方）和自备电源用电客户（简称乙方）在电力供应与使用中的权利和义务，安全、合理、有序地供电和用电，根据国家电监会《关于加强重要电力用户供电电源及自备应急电源配置监督管理的意见》（电监安全〔20xx〕43号）、《电力法》、《电力供应与使用条例》、《供电营业规则》及等相关法规的规定，经双方协商一致，达成以下协议，共同信守、严格履行。

　　一、供电方式、安装地点及产权分界

　　1、甲方从主供电源、备用电源。

　　2、乙方自备电源容量：千瓦,安装地点：。

　　3、甲方与乙方的产权分界点按照《供用电合同》约定执行。

　　二、自备电源安全运行管理责任

　　1、甲方应当按照双方《供用电合同》的约定，持续地向乙方提供合格的电源。

　　2、乙方的'低压自备电源应采用双投刀闸切换电源，也可采用电气闭锁，但切换电源时，不允许有合环和并列的可能。

　　3、乙方的高压自备电源，电源侧的断路器，应尽量采用机械联锁装置，如开关柜距离过远，可采用电气闭锁，但应保证任何情况下，只有一路电源投入运行，而无误并列、误合环的可能；在进户终端杆装置隔离刀闸，该刀闸操作权属供电方。

　　4、双电源投入运行时，必须先做核相检查以防非同相并列；乙方在架空线路或电缆线路上从事有可能导致相位变化的工作、配电室（箱）主接线发生变化、主变压器更换或大修后在重新投运时也必须作核相工作。

　　5、不允许高低压双电源并列运行的，必须在电源开关或刀闸上装设可靠的联锁装置。

　　6、经甲方调度部门同意二回高压电源同时向乙方供电，其变压器低压侧应各自分开线路供电，严禁合环运行；同时严禁低压侧使用临时线作为互为备用电源。

　　7、乙方自备电源不得并入电网运行（自备电厂另有规定），如需同时使用供电方电源及自备电源时，电气结线应各自分开，不得并接。

　　8、乙方电气值班人员，必须熟悉双电源管理相关规定及调度协议内容、设备调度权限的划分、运行方式的有关规定，必须制定并严格执行现场倒闸操作规程。

　　9、乙方不得并列低压双路电源；用户有自备发电机者，其自备电源与电网连接处必须装设双投刀闸，或使用电气闭锁。

　　10、乙方装设的自备发电机必须经甲方审核批准后方可投入运行，未经审批私自投运自备发电机，一经发现甲方可责成其立即拆除接引线并按《供电营业规则》第100条第6款进行处理。

　　11、未经甲方同意，乙方不得改变自备发电机与供电系统的一、二次接线，不得向其他用户供电。

　　三、约定事项及违约责任

　　1、甲方对乙方自备电源的运行使用情况有权进行检查，对安全存在的隐患提出书面整改意见；乙方整改后，应及时通知甲方进行验收。

　　2、乙方对其所有的自备电源应定期进行检查、检修和试验，消除设备隐患，预防电气设备事故和误动作发生。

　　3、乙方未依照约定履行维护检查的义务，导致自备电源设备（含保护设施）带病运行，存在安全隐患的，甲方有权对用电方直接停止供电。

　　4、乙方误操作或其设备缺陷，使自备电源电力向甲方电网送电导致的一切后果全部由乙方承担。

　　5、乙方自备电源只能作为停电时的应急措施，自发自供，不得将自备电源的电力向自身以外供电；未经甲方同意，擅自供出电源的，按《供电营业规则》相关条款规定处理。

　　6、乙方未执行本协议或有关规定、管理不到位，给甲方或社会带来人身、设备损害，用电方必须承担全部法律责任。

　　四、争议解决方式

　　甲乙双电方因履行本协议发生争议时应依本协议之原则协商解决；协商不成时，双方共同提请政府电力主管部门行政调解；调解不成时，双方可提起诉讼解决。

　　五、本协议效力及未尽事宜

　　1、本协议未尽事宜，按《电力法》、《电力供应与使用条例》、《供电营业规则》等有关法律、法规的规定办理；如遇国家法律、政策调整时，应按相应规定修改、补充本合同有关条款。

　　2、本协议有效期自年月日起至年月日止。协议到期后，如甲乙双方均未提出变更、解除协议，本协议继续有效。

　　3、甲乙双方任何一方欲修改、变更、解除协议时，按《供电营业规则》第94条办理；在修改、变更、解除协议的书面协议签定前，本协议继续有效。

　　4、本协议自甲乙双方签字，并加盖公章后生效。

　　5、本协议正本一式二份。甲乙双方各执一份。

　　甲方：（签章）乙方：（签章）

　　负责人：负责人：

　　联系电话：联系电话：

　　签订时间：年月日

用电协议书10

　　甲方：

　　乙方：

　　乙方因生产需要，向甲方有偿借电，经甲乙双方协商一致同意，达成以下协议：

　　一、乙方因生产用电借用甲方电源，甲方同意乙方在甲方的配电房接电。除非双方另有约定，乙方不得擅自改变用途，如有违约甲方可随时单方终止合同。

　　二、借用期限自年月日起，至年月日止。若甲方因生产规模扩大或实际用电增加需要，有权以书面形式提前7天通知乙方，可随时解除本合同。

　　三、乙方不得损坏甲方变电设施设备，不得更改线路，不得另借他人使用。在借用电期间，乙方需要另行在甲方安装独立电表，另行独立接连电缆电线，电缆电线电表及其他相关设备设施费用均由乙方全部承担。

　　四、每月号甲方抄记乙方电表并告知乙方，乙方根据用电量按元/度标准及相关电量损耗向甲方交纳电费，缴费日期为。逾期每日按欠缴金额的5%向甲方交纳滞纳金，在借电期间国家电价标准调整，甲乙双方相应调整借用电费用标准。

　　五、如乙方超负荷运行或人为操作不当造成变电设备损坏，由乙方承担全部责任，并赔偿甲方经济损失。

　　六、甲方如因维修、更换变电设备等需要停电，应提前3天通知乙方。

　　如因不可抗拒因素，而非甲方主观故意停电，造成乙方损失的，甲方不承担任何责任。

　　七、乙方提交借电保证金元整。甲方收取保证金后给乙方开收款凭证，保证金用于乙方违约或欠费时抵扣，终止或解除合同时，保证金剩余部分无息退给乙方。

　　八、借用电期间，综合治理责任及安全等工作，乙方应执行有关部门规定，并承担全部责任和服从甲方监督检查。乙方所接电线要注意安全，应派专人定期巡查临时用电所存在的安全隐患，并注意用电安全，如发生一切事故均由乙方负责，与甲方无关。

　　九、如乙方有下列情形之一，甲方可予以停电或单方终止本合同，造成甲乙双方一切损失，均由乙方承担。

　　（1）擅自转借他人使用；

　　（2）擅自改变变压器的用电用途；

　　（3）欠交电费及乙方应承担费用累计达五日；

　　（4）损坏变压器及附属设备；

　　（5）拒不履行本合同约定义务。

　　十、本合同未尽事宜，由双方另行协商补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　十一、本合同一式两份，经甲乙双方签字盖章后生效，双方各持一份。

　　甲方：（盖章）乙方：（盖章）

　　单位名称：单位名称：

　　负责人：负责人：

　　联系电话：联系电话：

　　本合同签订时间：年月日签订地点：

用电协议书11

　　甲方： (总承包单位)

　　乙方：（分包单位）

　　为加强施工现场临时用电安全管理，认真贯彻执行“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，保护职工生产过程中的安全和健康，确保国家财产安全和本工程的顺利实施，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-20xx）和JGJ59-20xx的有关规定，结合本工程建设需要，经甲乙双方友好协商，达成如下安全管理协议：

　　一、工程名称：

　　工程地点：

　　分包内容：劳务分包

　　二、安全生产管理：

　　1、总包方权利与义务：

　　（1）总包方应贯彻、执行国家及地方政府有关临时用电安全管理的法律、法规和标准，建立健全施工现场临时用电安全保证体系，对施工现场的安全用电负总责。

　　（2）负责制定施工现场的安全用电定理制度，定期布置、实施、检查、评价、总结工程的安全用电工作，对总包范围内的施工用电活动进行检查和管理。

　　（3）总承包单位和分包单位对分包工程的安全用电承担连带责任。

　　（4）总包方负责分包方管理人员和施工人员的安全用电教育，培训考核、负责建立特种作业人员备案登记。

　　（5）总包方负责对与建设单位签订分包合同的管理人员和施工人员的临时用电情况进行日常监督和管理。

　　（6）负责建立施工现场临时用电安全事故应急救援预案，并定期组织演练。有权要求分包单位方建立应急救援体系，落实救援措施，建立救援队伍。

　　（7）总包方应按规定对施工现场的临时用电安全警示标识情况负责监督检查。

　　（8）参与临时用电工程的“四方”验收，验收合格后方可使用。

　　（9）施工现场临电器材应由总承包方负责提供，在合同或承包协议中另有约定的除外。

　　（10）总包单位应该确保本工程临时用电工程所需资金的有效投入，并确保临电设施采购质量合格，对所承建的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。

　　2、分包方权利与义务：

　　（1）分包单位应当服从总承包单位的临时用电安全管理，对其承包工程的安全用电负责。分包单位不服从管理导致临时用电安全事故的，由分包单位承担主要责任。

　　（2）乙方必须是具有劳务承包资质的独立法人单位，能够对所属职工在生产过程中的安全用电行为进行管理和监督。

　　（3）分包方必须熟悉并能严格执行国家的临时用电的法律、法规、规范、标准及各项规定，能够积极参加有关促进用电安全的各项活动。

　　（4）分包方必须学习、掌握、并认真执行总包方现行的有关安全用电的各项规章制度和管理模式，积极参加总包单位组织的各项安全生产组织和活动。

　　（5）分包方必须建立自身的安全用电保证体系，建立健全安全生产规章制度，制定用电安全技术措施并认真组织落实。

　　（6）分包方有教育职工安全用电的义务，并提供合格的临时用电操作人员，持证上岗率要求100% 。

　　（7）分包方自有的施工机械和电气设备设施，必须符合国家、部门、地方的标准和规范。做到性能良好，各种用电安全防护装置齐全有效。分包方应对这些设备设施进行过程控制，保持其始终处于良好的工作状态，并按照建设主管部门的要求进行备案，并做好日常维护保养工作，并做好相关记录。

　　（8）分包方使用机械设备和电气设备，要定人、定机、定岗，严格执行操作规程和安全技术交底，不得擅自离岗，严禁酒后作业。

　　（9）分包方应严格按照施工现场消防安全管理规定的要求做好电气火灾的预防工作。

　　（10）分包单位的电大作业人员必须配戴合格的劳动防护用品，并懂得正确的佩戴和使用。

　　（11）分包方必须严格执行“因工伤亡报告制度”，发现事故及时向总承包方及相关部门报告，并积极组协调开展救护和工程抢险工作，不得破坏事故现场，隐瞒不报或者延迟报告。

　　（12）分包方有权拒绝总包方的违章指挥。

　　（13）分包方必须坚持每天班前安全教育制度，并严格按照安全技术交底施工。班组长对本班施工人员的安全工作负直接责任。

　　（14）分包方要加强宿舍、仓库的临时用电管理，确保用电安全。

　　（15）分包方发生人员伤亡时，不管事故的责任在何方，分包方必须先做好事故的善后处理工作。当然总包方对事故的发生负有相关责任时，总包方应积极协助分包方做好善后处理工作。

　　三、违约：

　　1、分包方在施工过程中违反国家有关安全生产的法律、法规、标准及总包方的有关安全管理规定，总包方一经发现可下达整改通知书要求分包方立即进行整改，分包方应按总包方要求进行整改，如分包方不按总包方要求进行整改，总包方有权强制停工和经济处罚等措施。

　　2、因分包方原因达不到约定条件的，由分包方承担违约责任，造成经济损失的由分包方经济支出。

　　3、因总包方原因达不到约定条件的，由总包方承担违约责任，造成经济损失的由总包方经济支出。

　　4、分包方在施工现场都要服从和接受各级主管部门的监督检查，凡违反安全操作规程、违反安全生产规章制度及公司各项管理制度的班组和个人均自觉接受按规定给予的经济处罚，问题严重及屡教不改的可解除分包合同。

　　5、分包方因违章指挥、违章作业被处罚的罚金，应按时交付现金或从工程款中予以扣除。

　　四、补充条款：

　　五、协议说明：

　　1、本协议在双方签字盖章后生效，至劳务分包、工程专业分包合同截止时自然终止。

　　2、本协议共两份，双方各执一份。

　　甲方：乙方：

　　项目经理：分包负责人：

　　时间：时间：

　　盖章：盖章：

用电协议书12

　　公司（以下简称甲方）：

　　施工队（以下简称乙方）：

　　工程名称：

　　为了确保工程施工现场临时用电安全，防止各类触电事故的发生，依据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、建设部《施工现场临时用电安全技术规范》（jgj46－XX）、《建筑施工安全检查标准》（jgj 59－1999）的有关规定签定本协议。甲乙双方应按照各自职责，对建设工程临时用电进行监督管理，严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务，保障施工现场临时用电安全。

　　一、甲方的权利、责任和义务

　　1、贯彻落实国家及北京市施工现场临时用电的有关规定，负责对施工现场临时用电进行全面监督、管理，并对施工现场临时用电进行安全检查和指导。

　　2、负责提供施工电源，并把施工电源送到（经双方共同验收）符合安全标准的b级配电箱，并对乙方的使用情况进行监督检查。

　　3、审阅乙方临时用电申请，并把乙方临时用电安全技术措施和电气防火措施进行备案

　　4、对乙方特种作业人员的花名册、操作证复印件及培训记录进行存档备案；未经安全生产教育培训和无证人员，不得上岗作业。

　　5、向乙方提供电源时，应与乙方办理交接验收手续。

　　6、按照有关临时用电标准对乙方的临时用电设备、设施进行监督和检查；发现乙方在临时用电中存在隐患必须责成乙方予以整改，并监督整改落实情况。

　　二、乙方的权利、责任和义务

　　1、严格执行国家及北京市施工现场临时用电的有关技术规范和安全操作规程，对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理责任。

　　2、保证b级配电箱以下管辖区域内各种用电设备、设施完好，临时用电设施和器材必须使用正规厂家的合格产品，严禁使用假冒伪劣等不合格产品；加强维护保养工作，严禁各种机电设备带病运行，保证临时用电符合有关安全用电标准。

　　3、向甲方提供书面的临时用电申请；设备设施需要增容时，必须重新办理用电申请手续。

　　4、在使用甲方提供临时电源时，对不符合临时用电标准的电源，有权拒绝在不符合临时用电标准的电源上拉接电源；对甲方在安全检查中提出的关于临时用电方面存在的问题或隐患，必须按要求认真落实整改。

　　5、现场发生触电事故时，经主管部门鉴定属于乙方因违反上述协议和违章指挥、违章操作，对提供的电源线路设施未经甲方同意擅自拆、改、接，不服从甲方管理造成事故的，由乙方负全责。

　　6、执行临时用电安全技术交底制度，对施工区域内自行管辖的操作人员进行临时用电安全技术交底，避免违章指挥、违章操作和误码操作，确保安全用电。

　　7、对特种作业人员进行上岗前的职业技能、安全生产等方面的培训，未经安全生产教育培训及培训不合格和无证人员，不得上岗作业；特种作业人员必须依照有关规定持证上岗；向甲方提供特种作业人员花名册、操作证复印件和培训纪录。

　　三、方有关未尽事宜补充条款

　　补充条款如下：

　　本协议一式两份，甲乙双方各保存一份，双方签字盖章后生效。

　　本协议自签字之日生效，至工程完工终止。

　　甲方（盖章）：乙方（盖章）：

　　负责人签字：负责人签字：

　　年月日年月日

用电协议书13

　　出租方：（以下简称甲方）

　　使用方：（以下简称乙方）

　　为明确甲、乙双方在临时供用电过程中的权利和义务，确保安全用电，根据《中华人民共和国电力法》、《电力供应与使用条例》、《施工现场临时用电安全技术规范》等规定，经甲方、乙方协商一致，签订本合同，共同信守，严格履行。

　　一、甲方将位于__________的受电变压器：250KVA变压器一台、四合一低压配电柜一面，出租给乙方使用，乙方一次性缴纳叁万元设备押金，其余费用按租金收取，每月肆仟叁佰元（4300元），不足一个月按一个月计算。

　　二、乙方应严格遵守国家有关安全用电的规定，不得擅自改变用电性质，不得超出负荷用电，超容量使用，一切后果由乙方自负。

　　三、每月电费由乙方按照电业部门的计费缴纳，如不按当地供电部门规定时间缴纳电费，应承担经济责任及一切后果。

　　四、设备自出租之日起，均由乙方负责运行、维护、管理，乙方应自觉规范用电，以保障用电安全，并保证其完整性和用电可靠性。用电过程如发生设备损坏、人身事故等各种事故、伤害以及违反供电部门的用电规定，造成的供用电事故等，一切后果均由乙方承担。

　　五、双方核实电度表读数，完成交接，以后电费收缴由乙方负责。

　　六、对于乙方严重违反安全用电规定，违纪人身安全，经提出仍不整改的，甲方有权随时停止供电。

　　七、本协议未尽事宜，由双方另行协商解决，协商不成可选择仲裁或诉讼方式解决。

　　八、本协议一式两份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。

　　出租方（签章）：使用方（签章）：

　　_____年_____月_____日

用电协议书14

　　甲方：

　　法定代表人:

　　住所地:

　　乙方：

　　法定代表人:

　　住所地:

　　为明确甲乙双方在电力使用和管理中的权利和义务，使乙方安全、合理、有序地用电，经双方协商一致，达成以下协议，共同信守、严格履行。

　　一、办理用电申请

　　乙电方要写出用电申请（其中包括电压等级、容量和用电地址），经甲方办公室和公司领导签字同意后，由机动处负责安排专业电气人员根椐情况在合适的地方进行对接操作。

　　二、用电设施维护管理责任

　　1、甲方与乙方之间的供配电设施，其产权分界点在用户计量表计处，即：分界点电源侧供电设施由甲方负责运行维护和管理；分界点负荷侧用电设施属乙方，由乙方自行运行维护和管理。

　　2、双方分管的供电设施，除另有约定外，未经对方同意，不得操作或更动。当遇到危及电网和用电安全，或可能造成人身伤亡、设备损坏，或违约用电、窃电、欠费时，甲方可根据实际情况更动或操作乙方的供电设备。

　　3、在乙方受电装置内安装的用电计量装置及电力负荷管理装置由甲方负责管理、保护并监视其正常运行，如有异常，及时通知乙方。

　　4、甲方可不定期对乙方的用电情况进行检查，乙方应予配合。

　　三、供用电设施安全管理责任

　　1、乙方对其所有的电气设备应定期进行检查、检修和试验，做好防触电措施，及时消除设备隐患，预防电气设备事故。

　　2、乙方严禁使用挂钩线、破股线、地爬线和绝缘不合格的导线接电。

　　3、乙方严禁私自改变低压系统运行方式，禁止采用“一地一线”方式用电。

　　4、乙方严禁拾取断落的电力导线；发现电线松弛对地安全距离不够或断落时，任何人不得靠近，要远离导线危险点、断落点 8

　　米，并保护好现场，同时立即报告电工处理；以免扩大事故范围。

　　5、乙方发现有人触电，不要赤手拉触电人，应尽快断开电源。

　　6、乙方应及时对可能危及受电线路廊道的树木、竹子进行修剪或砍伐。

　　7、乙方应按规定安装漏电保护器；乙方未按要求安装漏电保护器、私自解除已安装的漏电保护器及擅自调整漏电保护器整定值，而引起的事故责任由乙方负责。

　　8、乙方漏电保护器的维修应由专业人员进行，运行中遇有异常现象应找甲方电工处理。

　　四、约定事项及违约责任

　　1、乙方未依照约定履行维护检查的义务，导致电气设备带病运行，存在安全隐患的，甲方有权对乙方直接中止供电。

　　2、甲方应对乙方电气设备存在的隐患提出书面整改意见；乙方整改后，应及时进行验收。

　　3、乙方临时用电应事先向甲方书面申请，电力设备安装、临时用电所需电线、插头、插座、开关应符号安全用电的要求；临时用电期间应设专人看管临时用电设施，用完及时拆除。

　　4、乙方私拉乱接、违章用电，由此造成的触电事故，乙方必须依法承担全部法律责任。

　　5、乙方未执行本协议或管理不到位，给甲方或社会带来人身、设备损害的，乙方必须依法承担全部法律责任。。

　　五、用电计量

　　1、乙方应按要求安装电能计量装置。用电计量装置的记录作为甲方向乙方计算电量的依据。

　　2、乙方安装的计量装置需经法定计量单位检定为合格后方可使用。

　　3、按国家计量法规的规定，乙方计量装置应一律强制性周期检定，乙方不能以任何理由拒绝，乙方应支付检定费用。

　　六、电费收取

　　1、甲方按用电计量装置的记录收取当期电费，单价为1元/KWH。

　　2、甲方每月20日抄表，当月25日到次月10日向用户收取电费。用户拒付电费或逾期不交清电费者甲方直接中止供电，由此引起的一切法律责任和损失由乙方全部承担与甲方无关。

　　3、乙方不能按期足额向甲方缴清电费的，应承担电费滞纳金，

　　电费违约金按每日2%计算。乙方若无正当理由而拒缴电费及电费违约金，甲方有权中止供电并按法律程序追收电费、电费滞纳金。

　　4、严禁窃电和违章用电。乙方若有窃电及违章用电行为时，每发现一次按最高用电设施负荷量的10倍进行处罚。

　　七、双方如发生争议，应友好协商，协商不成，任一方均可向乙方所在地法院起诉。

　　八、本协议自双方签字，并加盖章后生效。

　　九、本协议正本一式四份。双方各执贰份。

　　(以下无正文,为签字项)

　　甲方：（签章）乙方：（签章）

　　法定代表人（或负责人）：法定代表人（负责人）：签订时间：年月日签订时间：年月日

用电协议书15

　　工程名称：

　　总包单位：（以下简称甲方）分包单位：（以下简称乙方）

　　为了确保施工现场临时用电安全，防止触电事故的发生，依据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、建设部《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46—88）、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59—99）及《北京市建设工程施工现场安全防护标准》的有关规定签定本协议书。甲方和乙方应当按照各自职责，对建设工程临时用电进行监督管理，严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务，保障施工现场临时用电安全。

　　1、专业（劳务）分包工作对象及提供劳务内容

　　工程地点：

　　分包范围：

　　2、分包工作期限

　　开始工作日期：

　　结束工作日期：

　　总日历工作天数：

　　3、临电安全责任人

　　甲方：

　　乙方：

　　4、甲方的权利、责任和义务

　　4、1贯彻落实国家及北京市施工现场临时用电的有关规定。负责对施工现场临时用电进行全面监督、管理，并对施工现场临时用电进行安全检查和指导。