一级建造师试题及答案

时间：2025-02-09 09:22:51 试题我要投稿

相关推荐

一级建造师试题及答案

　　在学习、工作中，我们都经常看到试题的身影，试题是命题者根据一定的考核需要编写出来的。你知道什么样的试题才能切实地帮助到我们吗？下面是小编为大家收集的一级建造师试题及答案，仅供参考，欢迎大家阅读。

一级建造师试题及答案

一级建造师试题及答案1

　　1、某跨年度建设项目合同总造价50000万元，预计总成本40000万元，20xx年资产负债表日累计已确认收入30000万元，20xx年资产负债表日工程已完成总进度的90%，则20xx年应确认的合同收入为（）万元。【单选题】

　　A.6000

　　B.15000

　　C.27000

　　D.45000

　　正确答案:B

　　答案解析:本题考查的是建造合同的收入确认。50000×90%-30000=15000（万元）。

　　2、下列建设工程投资费用中，属于工程建设其他费用中的场地准备及临时设施费有（）。【多选题】

　　A.施工单位场地平整费

　　B.建设单位临时设施费

　　C.环境影响评价费

　　D.遗留设施拆除清理费

　　E.施工单位临时设施费

　　正确答案:B、D

　　答案解析:本题考查的是与项目建设有关的其他费用。场地准备及临时设施费是指场地准备费和建设单位临时设施费。临时设施费不包括已列入建筑安装工程费用中的施工单位临时设施费。

　　3、某企业第1年年初和第1年年末分别向银行借款30万元，年利率均为10%，复利计息，第3～5年年末等额本息偿还全部借款。则每年年末应偿还金额为（）。【单选题】

　　A.20.94

　　B.23.03

　　C.27.87

　　D.31.57

　　正确答案:C

　　答案解析:本题考查的是终值和现值计算，第三年年初现值P=30×1.1×1.1+30×1.1=69.3，4、某工程项目土方工程采用人工挖土方、人工运输和机械运输，招标工程量清单中挖土方数量为20xxm3，投标人计算的施工挖土方数量为3800m3，取土外运，投标人计算的人工挖土费用为42000元、人工运土费用为15000元、机械运土费用38000、管理费用人、料、机之和的14%，利润取人、料、机与管理费之和的8%，根据《建设工程量清单计价规范》(GB50500-20xx)，不考虑其他因素，投标人报价的挖土方综合单价为（）元/m3。【单选题】

　　A.33.41

　　B.58.48

　　C.61.56

　　D.73.10

　　正确答案:B

　　答案解析:本题考查综合单价的计算，给出了管理费、利润的计算基数，难度就不大了。管理费=人、料、机总费用×管理费费率=（42000+15000+38000）×14%=95000×14%=13300 ；利润=（人、料、机总费用+管理费费率）×（95000+13300）×8%=8664 ；综合单价=（人、料、机总费用+管理费+利润）÷清单工程量=（95000+13300+8664）÷20xx=58.482/m3。

　　5、利润表中反映的内容不包括（）。【单选题】

　　A.营业利润的各项要素

　　B.利润（或亏损）总额的各项要素

　　C.净利润分配的各项要素

　　D.主营业务利润的各项要素

　　正确答案:C

　　答案解析:利润表主要反映以下几个方面的内容：（1）营业收入，由主营业务收入和其他业务收入组成。（2）营业利润，营业收入减去营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用、财务费用、资产减值损失、信用减值损失，加上其他收益、投资收益、净敞口套期收益、公允价值变动收益、资产处置收益，即为营业利润。（3）利润总额，营业利润加上营业外收入，减去营业外支出，即为利润总额。（4）净利润，利润总额减去所得税费用，即为净利润。（5）其他综合收益的税后净额。（6）综合收益总额，净利润加上其他综合收益净额，即为综合收益总额。（7）每股收益，包括基本每股收益和稀释每股收益两项指标。

　　6、根据《企业会计准则第15号-建造合同》，判断成本加成合同的结果是否能够可靠估计，至少需同时具备的条件有（）。【多选题】

　　A.与合同相关的经济利益很可能流入企业

　　B.合同总收入能够可靠的计量

　　C.为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定

　　D.合同奖励金额能够可靠地计量

　　E.实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量

　　正确答案:A、E

　　答案解析:本题考查的是建造（施工）合同收入的确认。判断成本加成合同的结果能够可靠估计，需同时具备以下条件：（1）与合同相关的.经济利益很可能流入企业；（2）实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

　　7、施工图预算的编制依据有（）。【多选题】

　　A.建设单位的资金到位情况

　　B.施工投标单位的资质等级

　　C.施工投标单位的施工组织设计

　　D.批准的设计概算

　　E.相应预算定额和地区单位估价表

　　正确答案:D、E

　　答案解析:本题考查的是施工图预算的编制依据。施工图预算的编制依据主要包括以下几个方面：（1）国家、行业、地方政府发布的计价依据等有关法律法规或规定；（2）建设项目有关文件、合同、协议等；（3）批准的设计概算；（4）批准的施工图设计图纸及相关标准图集和规范；（5）相应预算定额和地区单位估价表；（6）合理的施工组织设计和施工方案等文件；（7）项目有关的设备、材料供应合同、价格及相关说明书；（8）项目所在地区有关的气候、水文、地质地貌等的自然条件；（9）项目的技术复杂程度，以及新技术、专利使用情况等；（10）项目所在地区有关的经济、人文等社会条件。

　　8、根据《建设工程工程清单计价规范》（GB50500-20xx），施工过程中发生的计日工，应按照（）计价。【单选题】

　　A.已标价工程量清单中的计日工单价

　　B.计日工发生时承包人提出的综合单价

　　C.计日工发生当月市场人工工资单价

　　D.计日工发生当月造价管理部门发布的人工指导价

　　正确答案:A

　　答案解析:本题考查的是计日工。计日工应按招标工程量清单中列出的项目根据工程特点和有关计价依据确定综合单价计算。

　　9、对建设规模较小，技术难度较低、施工工期较短，施工图设计已经审查批准的工程，从有利于业主方控制投资的角度，适宜采用的合同类型是（）。【单选题】

　　A.固定单价合同

　　B.固定总价合同

　　C.成本加酬金合同

　　D.可调单价合同

　　正确答案:B

　　答案解析:本题考查的是合同类型的选择，建设规模较小，技术难度较低，工期较短，且施工图设计已审查批准的建设工程可以采用总价合同。

　　10、根据现行《企业会计准则》，关于会计核算基础的说法，正确的是( )。【单选题】

　　A.企业已经实现的收入，计入款项实际收到日的当期利润表

　　B.企业应当承担的费用，计入款项实际支出日的当期利润表

　　C.企业应当以收付实现制和持续经营为前提进行会计核算

　　D.企业应当以权责发生制为基础进行会计确认、计量和报告

　　正确答案:D

　　答案解析:本题考查的是会计核算的基础。我国《企业会计准则》规定，企业应当以权责发生制为基础进行会计确认、计量和报告。

一级建造师试题及答案2

　　1、下列技术方案经济效果评价指标中，属于偿债能力分析指标的有（）。【多选题】

　　A.借款偿还期

　　B.资本积累率

　　C.财务内部收益率

　　D.投资回收期

　　E.流动比率

　　正确答案:A、E

　　答案解析:技术方案经济效果评价指标中，偿债能力分析指标包括利息备付率、偿债备付率、借款偿还期、资产负债率、流动比率、速动比率。选项B属于企业发展能力的指标；选项C属于盈利能力动态分析指标；选项D属于盈利能力分析指标。

　　2、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-20xx，招标工程量清单中挖土方工程量20000m3，定额子目工程量35000 m3，挖土方定额人工费7元/ m3，材料费1元/ m3，机械使用费2元/ m3，管理费取人、料、机费用之和的14％，利润率取人、料、机费用与管理费之和的8％，不考虑其他因素，该挖土方的工程的综合单价为（）元/ m3。【单选题】

　　A.21.55

　　B.21.35

　　C.12.31

　　D.11.40

　　正确答案:A

　　答案解析:本题的计算过程如下：管理费=人、料、机总费用×管理费费率=（7+1+2）×35000×14％=49000元利润=（人、料、机总费用+管理费）×利润率=[（7+1+2）×35000+49000]×8％=31920元综合单价=（人、料、机总费有+管理费+利润）/清单工程量=[（7+1+2）×35000+49000+31920]/20000=21.55元/m3

　　3、企业财务分析中，用于衡量资产管理效率的指标有（）。【多选题】

　　A.应收账款周转率

　　B.总资产净利率

　　C.存货周转率

　　D.资本积累率

　　E.资产负债率

　　正确答案:A、C

　　答案解析:营运能力比率是用于衡量公司资产管理效率的指标。常用的指标有总资产周转率、流动资产周转率、存货周转率、应收账款周转率等。选项B属于反映企业盈利能力的指标；选项D属于反映企业发展能力的指标；选项E属于反映企业偿债能力的指标。

　　4、某企业20xx年实现净利润为1000万元，销售收入为10000万元，总资产周转率为0.8，权益乘数为1.5，不考虑其他因素，采用杜邦财务分析体系计算的净资产收益率是（）。【单选题】

　　A.100%

　　B.15%

　　C.12%

　　D.10%

　　正确答案:C

　　答案解析:采用杜邦财务分析体系计算的净资产收益率为：（1000／10000）×0.8×1.5×100％=12％。

　　5、某施工企业按 3/10，n/30 的信用条件购入材料 100 万元。已知企业可以 3%的年利率从银行取得流动资金借款，则关于这批材料款支付的合理做法是（）。【单选题】

　　A.企业向银行借款，在 10 天内付款

　　B.企业向银行借款，在 11 到 30 天之间付款

　　C.企业不借款，在 11 到 30 天之间付款

　　D.企业不借款，在 30 天后付款

　　正确答案:A

　　答案解析:3/10，n/30表示的是10d之内付款会有3％折扣，而在11d到30天之间付款就没有折扣了，而超过30天就需要额外的利息，同时向银行借款不用动用自己的本金是最合理的做法。

　　6、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-20xx，关于单价合同工程计量的说法，正确的有（）。（真题改编）【多选题】

　　A.图纸法是为了解决一些包干项目或较大的工程项目的支付时间过长，影响承包人的资金流动等问题

　　B.监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人

　　C.工程量按承包人在履行合同义务过程中实际完成应予计量的工程量确定

　　D.对于承包人原因造成超出施工图纸范围施工的工程量，不予计量

　　E.对工程变更引起工程量的增减变化，应据实调整，正确计量

　　正确答案:B、C、D、E

　　答案解析:分解计量法是为了解决一些包干项目或较大的工程项目的支付时间过长，影响承包人的资金流动等问题。

　　7、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-20xx，因不可抗力事件导致的损失及增加的费用中，应由承包人承担的是（）。【单选题】

　　A.停工期间承包人应发包人要求留在施工现场的必要的管理人员费用

　　B.合同工程本身的损害

　　C.工程所需清理和修复的费用

　　D.承包人的施工机械设备损失及停工损失

　　正确答案:D

　　答案解析:因不可抗力事件导致的人员伤亡、财产损失及其费用增加中，承包人的.施工机械设备损坏及停工损失，应由承包人承担。选项A、B、C应由发包人承担。

　　8、下列费用中，属于建筑安装工程人工费的有（）。【多选题】

　　A.生产工人的技能培训费用

　　B.生产工人的流动施工津贴

　　C.生产工人的增收节支奖金

　　D.项目管理人员的计时工资

　　E.生产工人在法定节假日的加班工资

　　正确答案:B、C、E

　　答案解析:人工费是指按工资总额构成规定支付给从事建筑安装工程施工的生产工人和附属生产单位工人的各项费用。具体内容包括计时工资或计件工资；奖金；津贴补贴（流动施工津贴、特殊地区施工津贴、高温（寒）作业临时津贴、高空津贴等）；加班加点工资；特殊情况支付工资。

　　9、施工企业投标一个单独招标的分部分项工程项目，清单工程量为 10000m3，企业经测算，完成该分部分项工程施工直接消耗的人、料、机费用为 200 万元（不含增值税进项税额）。估计管理费用为 16 万元，风险费用 2 万元，利润 30 万元。为完成该分部分项工程的措施项目费估计为 24 万元（其中安全文明施工费 18 万元）（不含增值税进项税额）。估计全部规费29 万元，税金 9 万元。不考虑其他因素，关于该分部分项工程的说法，正确的有（）。【多选题】

　　A.工料单价为 200 元/m3

　　B.按现行清单计价规范综合单价为 248 元/m3

　　C.全费用综合单价为 292 元/m3

　　D.按现行清单计价规范，为了中标规费和税金可降至 20 万元

　　E.按现行清单计价规范，措施项目费报价不能低于 18 万元

　　正确答案:A、B、E

　　答案解析:工料单价=人工费+材料费+施工机具使用费=200×10000／10000=200元／m3，故选项A正确。综合单价=人工费+材料费+施工机具使用费+管理费+利润+风险费=（200+16+2+30）×10000／10000=248元／m3 ，故选项B正确。全费用综合单价=（人料机总费用+管理费+利润+风险费用+规费+税金）/清单工程量=（200+16+30+2+20+9）/1=277（元/ m），故选项C错误。规费和税金应按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。故选项D错误。措施项目清单中的安全文明施工费应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计价，不得作为竞争性费用。故选项E正确。

　　10、施工企业购买施工现场用安全帽的费用应从（）列支。【单选题】

　　A.人工费用

　　B.材料费用

　　C.资产使用费

　　D.管理费用

　　正确答案:D

　　答案解析:劳动保护费是企业按规定发放的劳动保护用品的支出。如工作服、手套、防暑降温饮料以及在有碍身体健康的环境中施工的保健费用等。劳动保护费属于管理费用。

一级建造师试题及答案3

　　1、实行竣工验收备案制度的工程有（）【多选题】

　　A.高层建筑

　　B.抢险救灾工程

　　C.市政基础设施工程

　　D.临时性房屋建筑

　　E.农民自建低层住宅

　　正确答案:A、C

　　答案解析:我国房屋建筑工程竣工验收备案的范围包括:凡在我国境内新建、扩建和改建各类房屋建筑工程和市政基础设施工程,都实行竣工验收备案制度。抢险救灾工程、临时性房屋建筑工程、农民自建低层住宅工程不适用此规定。

　　2、混凝土的耐久性包括（）等性能。【多选题】

　　A.抗渗性

　　B.抗冻性

　　C.碱骨料反应

　　D.抗辐射

　　E.混凝土的碳化

　　正确答案:A、B、C、E

　　答案解析:混凝土的耐久性是指混凝土抵抗环境介质作用,并长期保持其良好的使用性能和外观完整性的能力。它是一个综合性概念,包括抗渗、抗冻、抗侵蚀、碳化、碱骨料反应及混凝土中的钢筋锈蚀等性能,这些性能均决定着混凝土经久耐用的程度,故称为耐久性。

　　3、非抗震设计时,梁上部纵向钢筋伸入端节点的锚固长度,直线锚同时不应小于LA,且伸过柱中心线的长度不宜小于（）倍的梁纵向钢筋直径。【单选题】

　　A.5

　　B.8

　　C.10

　　D.32

　　正确答案:A

　　答案解析:梁上部纵向钢筋伸入端节点的锚固长度,直线锚固时不应小于LA,且伸过柱中心线的长度不宜小于5倍的梁纵向钢筋直径;当柱截面尺寸不足时,梁上部纵向钢筋应伸至节点对边并向下弯折,锚固段弯折前的水平投影长度不应小于0.4LA,弯折后的竖直投影长度应取15倍梁纵向钢筋直径。

　　4、建筑基坑验槽必须参加的单位有（）【多选题】

　　A.建设单位

　　B.设计单位

　　C.监理单位

　　D.降水分包单位

　　E.勘察单位

　　正确答案:A、B、C、E

　　答案解析:所有建(构)筑物基坑均应进行施工验槽。基坑挖至基底设计标高并清理后,施工单位必须会同勘察、设计、建设(或监理)等单位共同进行验槽,合格后方能进行基础工程施工。

　　5、下列屋面卷材铺贴做法中,正确的是（）【多选题】

　　A.距屋面周边800mm以内以及叠层铺贴的各层卷材之间应满贴

　　B.屋面坡度小于3%时,卷材宜垂直屋脊铺贴

　　C.基层的转角处,找平层应做圆弧形

　　D.屋面找平层设分格缝时,分格缝宜与板端缝位置错开

　　E.卷材防水层上有重物覆盖或基层变形较大的,不应采用空铺法和点粘、条粘法

　　正确答案:A、C、D、E

　　答案解析:卷材铺贴:(1)铺贴方向:屋面坡度小于3%时,卷材宜平行屋脊铺贴;屋面坡度在3%~15%时,卷材可平行或垂直屋脊铺贴;屋面坡度大于15%或屋面受振动时,沥青防水卷材应垂直屋脊铺贴,高聚物改性沥青防水卷材和合成高分子防水卷材可平行或垂直屋脊铺贴;上下层卷材不得相互垂直铺贴。(2)卷材的辅贴方法:上有重物覆盖或基层变形较大时,应优先采用空铺法、点粘法、条粘法或机械固定法,但距屋面周边800mm内以及叠层铺贴的各层卷材之间应满粘;在坡度大于25%的屋面上采用卷材作防水层时,应采取防止卷材下滑的固定措施。(3)铺贴天沟、檐沟卷材时,宜顺天沟、檐沟方向,减少卷材的搭接。当铺贴连续多跨的屋面卷材时,应按先高跨后低跨、先远后近的次序。(4)铺贴卷材应采用搭接法。平行于屋脊的搭接缝,应顺流水方向搭接;垂直于屋脊的搭接缝,应顺年最大频率风向搭接。(5)在天沟与屋面的交接处、搭接缝宜留在屋面或天沟侧面,不宜留在沟底。故选项B错误。

　　6、下列属于安全玻璃的有（）。【多选题】

　　A.夹层玻璃

　　B.夹丝玻璃

　　C.钢化玻璃

　　D.防火玻璃

　　E.中空玻璃

　　正确答案:A、B、C、D

　　答案解析:安全玻璃的种类有钢化玻璃、夹层玻璃、夹丝玻璃及防火玻璃。

　　7、下列关于全玻幕墙施工的说法中,错误的是（）【单选题】

　　A.钢结构焊接完毕后,立即涂刷防锈漆,然后进行隐蔽工程验收

　　B.吊挂玻璃的夹具不得与玻璃直接接触,夹具的衬垫材料玻璃应平整结合,紧密牢固

　　C.允许在现场打注硅酮结构密封胶

　　D.玻璃面板宜采用机械吸盘安装

　　正确答案:A

　　答案解析:所有钢结构焊接完毕后,应进行隐蔽工程验收,验收合格后再涂刷防锈漆,所以选项A是错误的。

　　8、下列给排水管道和燃气管道安装要求中,符合规范规定的有（）。【多选题】

　　A.严禁生活饮用水管道与大便器(槽)直接连接

　　B.严禁燃气引入管道穿过建筑物基础

　　C.当水平燃气管道不得不穿过卧室时,必须焊接并加套管

　　D.燃气管道的立管可以敷设在浴室或厕所中

　　E.排水管道不得布置在食堂操作位置的上方,无法避免时应采取防护措施

　　正确答案:A、C、Ejin

　　答案解析:燃气管道严禁引入卧室。当燃气水平管道穿过卧室、浴室或地下室时,必须采用焊接连接的方式,并必须设置在套管中。燃气管道的'立管不得敷设在卧室、浴室或厕所中。所以选项D是错误的。

　　9、同一长度的压杆,截面积及材料均相同,仅两端支承条件不同,则（）杆的临界力最小。【单选题】

　　A.两端铰支

　　B.一端固定,一端自由

　　C.一端固定,一端铰支

　　D.两端同定

　　正确答案:B

　　答案解析:临界力的大小与下列因素有关:(1)压杆的材料:钢柱的比木柱大,因为钢柱的弹性模量E大;(2)压杆的截面形状与大小:截面大不易失稳,因为惯性矩J大;(3)压杆的长度1:长度大,小,易失稳;(4)压杆的支承情况:两端固定的与两端铰接的比,前者大。受压杆件稳定的临界

一级建造师试题及答案4

　　单选题（共40题）

　　1、在财产保险合同有效期内，保险标的危险程度显著增加的，被保险人应当按照合同约定及时通知保险人，保险人（）。

　　A.不能增加保险费，可以解除保险合同

　　B.不能解除保险合同，可以增加保险费

　　C.可以增加保险费，也可以解除保险合同

　　D.不能增加保险费，也不能解除保险合同

　　【答案】 C

　　2、根据《建筑法》,建筑工程实行施工许可制度,办理施工许可证的申请由建设单位提出,建设行政主管部门接到申请后的()内,应对符合条件的申请者颁发施工许可证

　　A.7日

　　B.30日

　　C.15日

　　D.3个月

　　【答案】 A

　　3、施工合同的解决争议条款约定“所有争议提交合同履行地的仲裁委员会或人民法院管辖”。当该合同产生纠纷时，当事人( )。（20xx）

　　A.应当向合同履行地的仲裁委员会申请仲裁

　　B.既可以向仲裁委员会申请仲裁，也可以向人民法院起诉

　　C.只能向合同履行地的人民法院起诉

　　D.必须重新确定受诉人民法院

　　【答案】 C

　　4、下列关于注册建造师信用档案的表述中，错误的是（）。

　　A. 信用档案信息，主要由本人及其聘用单位向资质许可机关提供

　　B. 信用档案的内容包括其基本情况、业绩、良好行为、不良行为等

　　C. 信用档案中的不良行为记录，以建设单位和监理单位提供的信息为准

　　D. 信用档案信息按有关规定向社会公示

　　【答案】 C

　　5、甲建设单位与乙施工企业在施工合同中约定因合同所发生的争议，提交A仲裁委员会仲裁。后双方对仲裁协议的效力有异议,甲请求A仲裁委员会作出决定，但乙请求人民法院作出裁定，该案中仲裁协议效力的确认权属于（）。

　　A.A仲裁委员会所在地的基层人民法院

　　B.仲裁协议签订地的中级人民法院

　　C.仲裁协议签订地的基层人民法院

　　D.A仲裁委员会所在地的中级人民法院

　　【答案】 D

　　6、根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，勘察、设计单位违反工程建设强制性标准进行勘察、设计，责令改正、除处以10万元以上30万元以下的罚款外，有前款行为，造成质量事故且情节严重的，应当（）。

　　A.责令停业整顿

　　B.吊销资质证书

　　C.降低资质等级

　　D.依法追究刑事责任

　　【答案】 B

　　7、根据《建设工程质量管理办法》，如果检测结果利害关系人对检测结果发生争议的，可以进行复检，复检的主体是（）。

　　A.原检测机构

　　B.当地建设主管部门

　　C.双方共同认可的检测机构

　　D.建设单位指定的检测机构

　　【答案】 C

　　8、《工程建设标准强制性条文》对设计、施工人员来说是（）。

　　A. 实施工程监理时首先要进行监理的内容

　　B. 重要的、可操作的处罚依据

　　C. 设计或施工时必须绝对遵守的技术法规

　　D. 工程建设强制性标准实施监督的依据

　　【答案】 C

　　9、施工单位向电梯生产公司订购两部A型电梯，并要求5日内交货。电梯生产公司回函表示如果延长1周可如约供货。根据《中华人民共和国合同法》，电梯生产公司的回函属于（）。

　　A.要约邀请

　　B.承诺

　　C.新要约

　　D.部分承诺

　　【答案】 C

　　10、甲施工企业与乙劳务派遣公司订立劳务派遣协议,由乙向甲派遣员工丁某。关于该用工关系的说法,正确的是（）。20xx真题

　　A.丁某工作时因工受伤,甲应当申请工伤认定

　　B.在派遣期间，甲被宣告破产，可以将丁某退回乙

　　C.乙应当对丁某进行工作岗位所必需的培训

　　D.在派遣期间，丁被退回的，乙不再向其支付劳动报酬

　　【答案】 B

　　11、某商品房开发工程因故停建，承包人及时起诉要求结算工程款并胜诉。法院在对该项目进行拍卖执行中，有许多债权人主张权利。各债权人的清偿顺序依法应为（）。

　　A.承包人、抵押权人、普通债权人、全款购房人

　　B.抵押权人、普通债权人、全款购房人、承包人

　　C.普通债权人、全款购房人、承包人、抵押权人

　　D.全款购房人、承包人、抵押权人、普通债权人

　　【答案】 D

　　12、按照《工伤保险条例》规定，用人单位未按照规定提出工伤认定申请的，工伤职工或其近亲属、工会组织在事故伤害发生之日或被诊断、鉴定为职业病之日( )，可以直接向用人单位所在地统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。

　　A.30日内

　　B.60日内

　　C.1年内

　　D.2年内

　　【答案】 C

　　13、甲与乙两人在磋商签订合同的过程中，乙因需求，让甲了解到了自己的商业秘密，下面的说法中正确的是()。

　　A.如合同不成立，则甲可以泄露乙的商业秘密

　　B.如合同成立，则甲不得泄露乙的商业秘密

　　C.如合同成立，则甲不得利用乙的商业秘密为自己谋利而损害了乙的利益

　　D.无论合同是否成立，甲不得泄露或者不正当地使用乙的商业秘密

　　【答案】 D

　　14、一级建造师的注册条件是（）。

　　A.应当具有高级职称

　　B.无违法记录

　　C.受聘于两个以下相关企业

　　D.达到继续教育要求

　　【答案】 D

　　15、根据《民法典》规定，下列关于限制行为能力人订立合同的表述，错误的是( )。

　　A.效力待定

　　B.经法定代理人追认有效

　　C.相对人催告法定代理人追认，法定代理人未作表示的，视为默认

　　D.纯获利益的'合同无须法定代理人追认

　　【答案】 C 16、仲裁调解书（），发生法律效力。

　　A.经法院做出后

　　B.经双方当事人签收后

　　C.由法院发出时

　　D.到达当事人时

　　【答案】 B

　　17、关于建筑活动中发生的债的说法，正确的是（）。

　　A.对于施工任务，建设单位是债权人，施工企业是债务人

　　B.对于建筑采购买卖合同中建筑材料的交付，材料供应商是债权人

　　C.在施工中产生噪音，扰乱居民，不会有债的发生

　　D.材料供应商为施工企业自愿保管财物不会产生债

　　【答案】 A

　　18、（20xx年真题）某建筑工程一切险由多家保险公司共同承保,损失发生后,被保险人分别向不同的保险公司提出赔偿要求的依据是（）。

　　A.投保时先后

　　B.投保金额小

　　C.协商结果

　　D.约定比例

　　【答案】 D

　　19、关于仲裁庭组成的说法，正确的是（）。20xx真题 A.首席仲裁员应当由仲裁委员会指定

　　B.当事人双方必须各自选定合议仲裁庭中的一名仲裁员 C.当事人未在规定期限内选定仲裁员的，由仲裁委员会主任指定 D.仲裁庭应当由3名仲裁员组成

　　【答案】 C

　　20、关于行政复议和行政诉讼的说法,错误的是( )。 A.行政复议、行政诉讼必须以书面形式提出申请 B.行政复议不是行政诉讼的必然程序

　　C.人民法院已经受理行政诉讼的,不得申请行政复议 D.复议机关受理行政复议的,不得向人民法院提起行政诉讼【答案】 A

　　21、《建筑业企业资质管理规定》属于()。 A.行政法规

　　B.一般法律

　　C.司法解释

　　D.部门规章

　　【答案】 D

　　22、国有建设用地使用者依法对土地享有的权利不包括( )。（20xx） A.占有权

　　B.使用权

　　C.收益权

　　D.所有权

　　【答案】 D

　　23、发包人擅自使用未经验收的建设工程，发现质量问题的，应当()。

　　A.由承包人负主要责任，发包人承担补充责任

　　B.由发包人与承包人一起承担连带责任

　　C.由发包人承担责任

　　D.由发包人承担主要责任，承包人承担次要责任

　　【答案】 B

　　24、某工商局工作人员李某驾车下班途中与行人张某发生剐蹭，双方为此发生争执，李某情急之下将张某打伤，后送至医院治疗，发生治疗费、护理费等6000余元，为此( )应当就上述费用向张某承担赔偿责任。

　　A.李某

　　B.工商局

　　C.李某和工商局共同

　　D.李某和工商局任意选择其一

　　【答案】 A

　　25、某工程项目工期为12 个月，其中合同价款中安全防护、文明施工措施费用为100 万元。在合同没有约定或约定不明情况下，建设单位预付该部分费用最低应为（）万元。

　　A.10

　　B.20 C.30 D.50

　　【答案】 C

　　26、甲、乙、丙、丁四家施工单位签订共同投标协议组成联合体，以一个投标人的身份投标。关于此联合体说法正确的是（）。

　　A.联合体内部的共同投标协议与招标人无关，不必交予招标人

　　B.联合体各方就中标项目向招标人承担连带责任

　　C.联合体任何成员均有权以对债务分担比例有约定为由拒绝履行全部债务

　　D.联合体成员之一清偿全部债务后，联合体不能免除履行义务

　　【答案】 B

　　27、根据《商标法》规定，下列各项中，不属于侵犯注册商标专用权的是（）。

　　A.未经商标注册权人许可，在不同类别（也不相似）的商品上使用相同商标的

　　B.销售侵犯注册商标专用权的商品的

　　C.擅自制造他人商标标识

　　D.未经商标注册人同意，更换其注册商标并将更换商标的商品又投入市场的

　　【答案】 A

　　28、《招标投标违法行为记录公告暂行办法》规定，国务院有关行政主管部门和省级人民政府有关行政主管部门应自招标投标违法行为行政处理决定作出之日起（）个工作日内对外进行记录公告。

　　A.15

　　B.20 C.30 D.45

　　【答案】 B

　　29、企业提取的安全费用的使用方式为()。

　　A.自提自用

　　B.政府收取

　　C.第三方代管

　　D.共同监管

　　【答案】 A

　　30、20xx年2月25日，甲建筑工程公司与乙钢铁公司签订一钢材购销合同，合同约定：由乙公司向甲公司提供二级螺纹钢200t，单价以国家规定的指导价为基准下调2%，交货日期为20xx年3月25日，货到后付款。当时国家规定二级螺纹钢的指导价为每吨5000元，浮动范围上下各10%。在履行合同过程中，乙公司未能按时送货，直到20xx年4月25日才将货物全部交齐，而此时由于需求旺盛，国家将二级螺纹钢的指导价变更为每吨6000元，浮动范围上下10%。甲公司应当以每吨()元的价格向乙公司支付货款。

　　A.5000

　　B.4900

　　C.6000

　　D.5880

　　【答案】 B

　　31、甲受企业法人代表的委托办理设备采购事宜，超越代理权与供应商订立合同，出于多年的信任关系，供应商毫不怀疑甲的代理行为，则()。

　　A.该代理行为须经法定代理人追认后有效

　　B.该代理行为无效

　　C.该代理由行为人和相对人承担连带责任

　　D.该代理行为有效

　　【答案】 D

　　32、根据《节约能源法》的规定，以下关于建筑节能的表述，错误的是()。

　　A.企业可以制定严于国家标准的企业节能标准

　　B.国家实行固定资产项目节能评估和审查制度

　　C.不符合强制性节能标准的项目不得开工建设

　　D.建筑工程的监理单位可以不遵守建筑节能标准

　　【答案】 D

　　33、根据《安全生产许可证条例》,安全生产许可证的有效期为()年。

　　A.1

　　B.2

　　C.3

　　D.5

　　【答案】 C

　　34、某招标人20xx年4月1日向中标人发出了中标通知书。根据相关法律规定，招标人和投标人应在（）前按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

　　A. 20xx年4月15日

　　B. 20xx年5月1日

　　C. 20xx年5月15日

　　D. 20xx年6月1日

一级建造师试题及答案5

　　1.下列关于监理企业的质量责任和义务，正确的是( )。

　　A.工程监理企业应当依法取得相应资质等级的证书。并在其资质等级许可的范围内承担工程监理业务

　　B.工程监理企业业务繁忙时，可以委托其他有相应资质的工程监理企业对工程进行监理

　　C.工程监理企业不得与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系

　　D.工程监理企业应当依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同，代表建设单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任

　　E.工程监理企业应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场

　　【正确答案】 ACDE

　　【答案解析】本题考查的是工程监理单位相关的质量责任和义务。工程监理单位不得转让工程监理业务，这是法律所明确规定的。参见教材P292.

　　2.某监理公司在其承担的监理工程中出现了下述行为，其中，该监理公司必须承担相应的法律责任的有( )。

　　A.该工程超越了本公司资质等级

　　B.与施工单位串通，弄虚作假、降低工程质量

　　C.将不合格的建设工程、建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字

　　D.未对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验

　　E.未按照工程建设强制性标准进行设计

　　【正确答案】 ABC

　　【答案解析】本题考查的是工程监理单位相关的质量责任和义务。D选项为施工单位的责任，E选项为设计单位的责任。参见教材279、290.

　　3.下列关于竣工验收的说法正确的有( )。

　　A.对符合竣工验收条件的工程，由发包人组织验收

　　B.竣工验收后承包人与发包人签订工程质量保修书

　　C.工程严禁任何部分分项竣工

　　D.工程需要修改后通过竣工验收的实际竣工日，为承包人修改后提请验收之日

　　E.竣工验收合格的工程才能移交发包人使用

　　【正确答案】 ADE

　　【答案解析】本题考查的是竣工验收的主体和法定条件。B工程质量保修书是竣工验收的前提条件，所以一定要竣工前签订;C任何部分有点绝对。参见教材P295.

　　4.建设工程竣工验收应当具备下列( )条件。

　　A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容

　　B.有完整的技术档案和施工管理资料

　　C.有质量监督机构签署的质量合格文件

　　D.有施工单位签署的工程保修书

　　E.有工程使用的主要建筑材料、建筑物配件和设备的进场试验报告

　　【正确答案】 ABDE

　　【答案解析】本题考查的是竣工验收的主体和法定条件。建设工程竣工验收需要具备的条件有ABDE所描述的内容。质量合格文件不是由质量监督结构而是由勘察、设计、施工、监理等工程参与方签署。参见教材P296.

　　5.根据《建设工程质量管理条例》的规定，建设工程竣工验收时，施工单位一般应当提交的档案资料有( )。

　　A.工程技术档案资料

　　B.竣工图

　　C.工程检验评定资料

　　D.工程质量保证资料

　　E.中标通知书及施工承包合同

　　【正确答案】 ABCD

　　【答案解析】本题考查的'是施工单位应提交的档案资料。施工单位提交的档案资料。参见教材P297.

　　6.建筑节能分部工程的质量验收，应在检验批、分项工程全部合格的基础上，进行( )。

　　A.建筑围护结构的外墙承载实体检验

　　B.夏热冬冷地区的外窗气密性现场检测

　　C.系统节能性能检测

　　D.节能工艺检验

　　E.系统联合试运转与调试

　　【正确答案】 BCE

　　【答案解析】本题考查的是建设工程竣工规划、消防、节能、环保等验收的规定。A是外墙节能构造实体检验，非承载。参见教材P299.

　　7.建设工程竣工结算分为( )。

　　A.分部工程竣工结算

　　B.分项工程竣工结算

　　C.单项工程竣工结算

　　D.单位工程竣工结算

　　E.项目竣工总结算

　　【正确答案】 CDE

　　【答案解析】本题考查的是工程竣工结算。工程竣工结算分为单位工程、单项工程和建设项目竣工总结算。参见教材P301.

　　8.《最高人民法院关于审理建设施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，发包人具有( )情形的，造成建设工程质量缺陷，应当承担过错责任。

　　A.提供的设计有缺陷

　　B.提供的建筑材料、建筑构配件、设备不符合强制性标准

　　C.指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备不符合强制性标准

　　D.直接指定分包人分包专业工程

　　E.批准承包人选定的分包人分包专业工程

　　【正确答案】 ABCD

　　【答案解析】本题考查的是竣工工程质量争议的处理。承担质量缺陷责任。参见教材P303.

一级建造师试题及答案6

　　1、单选题某企业向金融机构借入一笔资金，年名义利率5%，按季计息，该笔资金的年有效利率是（）

　　A.5%

　　B.5.06%

　　C.5.09%

　　D.5.12%

　　参考答案.C

　　2、单选题根据《标准施工招标文件》变更指示，只能由（）发生。

　　A.发包人

　　B.承包人

　　C.监理人

　　D.工程造价咨询

　　参考答案.C

　　3、单选题下列企业发行债券产生的成本中，属于资金占用费的是（）。

　　A.债券利息

　　B.广告费

　　C.代理发行费

　　D.公证费

　　参考答案.A

　　4、单选题判定一次经济业务是否记入某一会计实体的会计假设是（）

　　A.会计主体假设

　　B.持续经营假设

　　C.货币计量假设

　　D.会计分期假设

　　参考答案.A

　　5、单选题某企业20xx年的营业净利率15%,总资产周转率0.9,权益乘数14。该企业20xx年的权益净利率为（）

　　A.18.9%

　　B.13.5%

　　C.16.7%

　　D.21.0%

　　参考答案.A

　　6、单选题下列财务报表中，用于反映企业在某一特定日期财务状况是（）

　　A.利润表

　　B.现金流量表

　　C.所有者权益变动表

　　D.资产负债表

　　参考答案.D

　　7、单选题某企业从金融机构介入资金5000万元，期限4年，年利率4%，按年复利计息，该企业第4年年末还本付息额为（）

　　A.5624.32

　　B.5800

　　C.5849.293

　　D.6083.26

　　参考答案.C

　　8、单选题根据《企业会计准则第14号--收入》建筑业企业转让技术取得的收入属于（）

　　A.其他业务收入

　　B.主营业务收入

　　C.基本业务收入

　　D.营业外收入

　　参考答案.A

　　9、单选题某企业希望未来5年每年年末等额投入一笔资金，用于偿还第5年年末的借款本息和20xx万元，年收益率4%，按年复利计算，该企业每年年末应投入的资金是()万元。

　　A.369.254

　　B.449.254

　　C.470.980

　　D.550.980

　　参考答案.A

　　10、单选题某企业拟从金融机构借入一笔期限5年的资金，四种计息方案如下表:

　　在其他条件相同的情况下，仅从资金使用成本考虑，最佳的方案是（）

　　A.方案一

　　B.方案二

　　C.方案三

　　D.方案四

　　参考答案.C

　　11、单选题企业在会计核算中，对融资赁方式租入的固定资产提取折旧，这种会计处理方式遵循的会计核算原则是()。

　　A.谨慎性原则

　　B.实质重于形式原则

　　C.可比性原则

　　D.客观性原则

　　参考答案.B

　　12、单选题某企业向银行借款，在年名义利率相同的条件下，下列利息支付方法中，对借款企业最有利的是（）

　　A.贴现法

　　B.收款法

　　C.加息法

　　D.浮动利率法

　　参考答案.B

　　13、单选题下列国际工程中,投标人报价时宜采用高价策略的是( )。

　　A.施工条件好的工程

　　B.竞争对手多的房屋建筑工程

　　C.工期要求急的地下开挖工程

　　D.支付条件好的工程

　　参考答案.C

　　14、单选题初步设计批准后实行工程总承包发包的项目，其投资控制目标应根据发包内容，按照( )确定。

　　A.投资估算中与发包内容对应的总金额

　　B.设计概算中与发包内容对应的总金额

　　C.已标价工程量清单中的总价金额

　　D.设计概算中与发包内容对应的工程费用总金额

　　参考答案.B

　　15、单选题某企业20xx年的收支情况为:营业收入9000万元，营业成本5500万元,税金及附加150万元，销售费用1200万元，管理费用500万元，财务费用600万元，投资收益50万元。该企业20xx年度的营业利润为()万元。

　　A.1050

　　B.1200

　　C.1100

　　D.2200

　　参考答案.C

　　16、单选题下列不可抗力造成的损失属于承包人自行承担的（）

　　A.工程损失

　　B.第三人财产损失和人员伤亡

　　C.已运至施工现场材料和设备的损坏

　　D.承包人施工机械的损坏

　　参考答案.D

　　17、单选题招标工程量清单必须作为招标文件的组成部分，其准确性、完整性由（）负责

　　A.工程造价咨询人

　　B.招标人

　　C.投标人

　　D.招标代理人

　　参考答案.B

　　18、单选题某借款企业获得银行一年的周转信贷额5000万元，承诺费费率0.5%,在借款年度内使用了3000万元，该企业应向银行支付的承诺费为()万元。

　　A.0

　　B.10

　　C.15

　　D.25

　　参考答案.B

　　19、单选题施工企业会计对项目购货发票反映的经济内容能否记入会计要素以及何时记入会计信息系统进行辨析的过程，是会计工作环节中的

　　A.会计计量

　　B.会计确认

　　C.会计报告

　　D.会计记录

　　参考答案.B

　　20、单选题计算施工机械台班单价时，已知施工机械预算价格48万元，预计使用年限10年,年平均工作220个台班，净残值率5%。该机械台班折旧费为()元。

　　A.207.27

　　B.218.18

　　C.229.09

　　D.229.67

　　参考答案.A

　　21、单选题运用价值工程优化某项目设计方案时，工程的含义是（）

　　A.为提高设计方案价值进行的活动

　　B.为评价该设计方案工程有可行性进行的活动

　　C.为估计该设计方案工程概算价值的活动

　　D.为降低设计方案寿命周期成本的活动

　　参考答案.A

　　22、单选题采用每股收益无差别点法进行资本结构决策的缺点是（）

　　A.没有考虑不同来源资金的成本差异

　　B.没有考虑债务资金比例对每股收益的影响

　　C.没有考虑不同筹资方式带来的风险

　　D.每股收益的估算方法不明确

　　参考答案.C

　　23、单选题下列施工企业会计核算内容中，属于会计要素的是（）

　　A.责任成术

　　B.增值税

　　C.费用

　　D.应付账款

　　参考答案.C

　　24、单选题某企业有一台原值30万元的设备，预计使用年限10年，净残值3万元,年折旧2.7万元，已计折旧6年。现在以10万元价格售出，该设备的沉没成本()万元。

　　A.0.8

　　B.3.0

　　C.13.8

　　D.3.8

　　参考答案.D

　　25、单选题关于方案的敏感度系数的说法，正确的是（）

　　A.敏感度系数的绝对值越大，表示分析指标对该不确定因素的敏感度越小

　　B.敏感度系数可以直接表示不确定因素变化后分析指标的值

　　C.敏感度系数的计算结果与不确定因素、变化率、取值大小无关

　　D.敏感度系数大于0，表示分析指标与不确定因素同方向变化

　　参考答案.D

　　26、单选题企业存货独有的特点是（）。

　　A.具有实体状态

　　B.具有较强的流动性

　　C.存在发生潜在损失的可能性

　　D.只能通过外购获得

　　参考答案.C

　　27、单选题企业20xx年营业收入6000万元，年初应收账款600万元起，年末应收账款800万元，请问20xx年的应收账款周转率是多少（）

　　A.4.92

　　B.8.57

　　C.7.5

　　D.10

　　参考答案.B

　　28、单选题某建设项目，初始方案建设期2年、运营期10年，财务内部收益率17.67%。若因追加建设投资导致建设期第一年年初现金流出增加40000万元，运营期前4年得年现金净流入增加10000万元，则该项目财务内部收益率可变为（）

　　A.15.00%

　　B.17.67%

　　C.21.00%

　　D.22. 00%

　　参考答案.A

　　29、单选题采用定额单价法编制单位工程施工图预算。套用定额单价计算人材机费用时，若某分项工程的主要材料品种与定额单价中规定材料不一致，应采取的处理方式是

　　A.直接套用定额单价

　　B.按实际使用材料价格换算定额单价

　　C.调量不换价

　　D.编制补充定额单价

　　参考答案.B

　　30、单选题关于单价合同计量的说话正确的是

　　A.发包人认为需要进行现场计量核实的，应在计量当日通知承包人

　　B.承包人收到发包人现场计量通知后未派人参加的，发包人计量结果无效

　　C.计量周期可选择按月或按工程形象进度分段计量

　　D.承包人为保证施工质量超出设计图纸要求增加的工程量，应计量

　　参考答案.C

　　31、单选题设备第1类无形磨损造成的后果是

　　A.导致设备自身技术特性和功能发生改变

　　B.导致原有设备相对贬值

　　C.导致设备生产精度达不到新标准要求

　　D.导致设备在修理之前不能正常工作

　　参考答案.B

　　32、单选题进行施工图预算审查时，对于工程量小、工艺较简单的工程按定额顺序或施工顺序对各项工程细目逐项详细审查的方法属于

　　A.标准预算审查法

　　B.对比审查法

　　C.筛选审查法

　　D.全面审查法

　　参考答案.D

　　33、单选题下列施工企业的支出中，属于收益性支出的是（）。

　　A.自建办公楼支出

　　B.购置施工机械支出

　　C.购买现场周转材料支出

　　D.购置施工运输车辆支出

　　参考答案.C

　　34、单选题公司将法定公积金转为资本后，所留存的法定公积金占转增前公司注册资本的最小比例

　　A.10%

　　B.25%

　　C.20%

　　D.50%

　　参考答案.B

　　35、单选题对于初步设计达到一定深度，建筑结构比较明确，可以计算工程量的建筑工程，编制设计概算时宜采用的方法是

　　A.概算指标法

　　B.类似工程预算法

　　C.概算定额法

　　D.预算定额法

　　参考答案.C

　　36、单选题审查设计概算时审查人对部分关键设备投资向设备有关部门征求意见的方法是

　　A.对比分析法

　　B.类似工程法

　　C.联合会审法

　　D.查询核实法

　　参考答案.D

　　37、单选题采用ABC分析法进行存货管理时，对于种类较少、资金占用较多的A类存货。宜采取的措施是

　　A.对其经济批量认真规划，严格控制

　　B.根据数量标准划分，分类别一般控制

　　C.根据存货是否容易保存，灵活控制

　　D.根据经验确定订货批量，适当控制

　　参考答案.A

　　38、单选题某施工企业与业主签订了一项总造价为5000万元的固定造价合同，合同约定工期3年。若第1年完工进度30%，第2年完工进度80%，第3年完工进度100%则该施工企业第2年应确认的合同收入为（）万元。

　　A.2500

　　B.1000

　　C.1500

　　D.4000

　　参考答案.A

　　39、单选题施工现场设立安全警示标志、修建现场围挡所需的费用应列入

　　A.分部分项工程费

　　B.暂列金额

　　C.总承包服务费

　　D.措施项目费

　　参考答案.D

　　40、单选题已知招标工程量清单中挖土方工程量5000m，投标人根据施工方案确定的挖士方工程量5600m。经测算，投标人完成该土方工程的人、材、机费用之和275500元，管理费取人、材、机费用之和的10%，利润取人、材、机费用及管理费之和的6%。该土方工程报价的综合单价应为( )元/m。

　　A.55.10

　　B.57.36

　　C.60.61

　　D.64.25

　　参考答案.D

　　41、单选题政府和社会资本合作的项目范围应限定于

　　A.市场化程度较高的项目

　　B.公共属性较弱的项目

　　C.投资回报率较高的项目

　　D.有经营性收益的项目

　　参考答案.D

　　42、单选题某项目建设期2年，共向银行借款30000万元，借款年利率4.5%。第1年和第2年借款比例分别为45%和55%。假设借款在各年内均衡使用，建设期内只计息不付息。编制设计概算时，该项目建设期利息总和为( )万元。

　　A.1296.169

　　B.607.500

　　C.992.419

　　D.1984.83840

　　参考答案.A

　　43、单选题关于预算定额基价编制的说法正确的是

　　A.预算定额计价应包括人工费、材料费、施工机器使用费、管理费和风险费、

　　B.以全国统一或地区通用的预算定额或基础定额确定人工、材料、机械台班的消耗量。

　　C.预算定额基价中的单价含有增值税进项税额

　　D.预算定额计价一般通过单位估算表来确定单价，用于直接编制施工预算

　　参考答案.B

　　44、单选题下列施工机械的.相关费用中，应计入施工机械台班单价的是

　　A.安拆简单、移动需要起重机运输的轻型施工机械的安拆费及场外运费

　　B.施工电梯的安拆费

　　C.利用辅助设施移动的施工机械，其辅助设施的折旧、搭设和拆除费用

　　D.自升式塔式起重机的安拆费及场外运费

　　参考答案.C

　　45、单选题某公司从国外进口一套机电设备，相关费用折合成人民币为:离岸价1500万元，国外运费90万元，国外运输保险费4.5万元:银行财务费6万元，进口关税税率10%，增值税税率13%。该进口设备增值税为( )万元。

　　A.207.285

　　B.214.500

　　C.228.794

　　D.228.014

　　参考答案.D

　　46、单选题组成BIM数据模式架构的四个概念层是( )。

　　A.核心层、共享层、专业领域层和资源层

　　B.基础层、核心层、共享层和应用层

　　C.基础层、核心层、专业领域层和应用层

　　D.核心层、共享层、应用层和资源层

　　参考答案.A

　　47、单选题按作业成本法进行产品成本核算时，以业务动因为基础进行作业量计量和分配依据的假设是

　　A.不同产品耗费的作业次数相等

　　B.执行每次作业的成本相等

　　C.执行作业的人员相同

　　D.执行每次作业耗费的材料相同

　　参考答案.B

　　48、单选题某工程总承包合同为可调价总价合同，若签约合同价中的预备费按合同约定支付后仍有余额，则余额应归（）所有

　　A.发包人

　　B.监理人

　　C.承包人

　　D.造价咨询单位

　　参考答案.A

　　49、单选题某建筑材料出厂价4000元/吨，运输费用100元/吨，运输损耗率1%，采购保管费费率2%，以上数据均不含增值税。该材料(不含增值税)单价为(元/吨。

　　A.4120.80

　　B.4141.00

　　C.4223.82

　　D.4182.00

　　参考答案.C

　　50、单选题采用实物量法编制施工图预算的工作包括;①计算工程量:②套用消耗定额，计算人、材、机消耗量;③计算其他各项费用并汇总造价:④计算开汇总人、材、机费用:⑤准备资料、熟悉施工图纸。上述工作正确的步骤是

　　A.⑤④①②③

　　B.⑤①③②④

　　C.①②④③⑤

　　D.⑤①②④③

　　参考答案.D

　　51、单选题下列资用中，属于工程建设其他费中联合试运转费的是（）

　　A.试运软过程中因施工质量原因发生的处理费用

　　B.单台设备调试费用

　　C.试运转过程中因设备缺陷发生的处理费用

　　D.施工单位参加试运转的人工费

　　参考答案.D

　　52、单选题关于方案经济效果评价方法的说法，正确的是

　　A.投资回收期和资产负债率分析属于不确定性分析方法

　　B.融资前分析充分考虑了融资方案变化对方案财务净现值的影响

　　C.对同一方案进行确定性评价后，无需再进行不确定性分析

　　D.按评价方法的性质不同，经济效果评价可分为定量分析和定性分析

　　参考答案.D

　　53、单选题某工程施工合同约定采用价格指数调差法调整合同价款。已知不参与调值费用占工分合同总价的15%，结算当月可参与调值部分的费用类型、占合同总价的比例和相关价格指数如下表。若该月己完工程址的金额为1200万元，则该月实际结算时需调整的价格差额为（）万元。

　　A.54237

　　B.111.323

　　C.291.333

　　D.125.763

　　参考答案.D

　　54、单选题某工程施工合同约定:合同总额2100万元，合同工期5个月，预付款210万元进度款按月支付;质量保证金按工程价款的10%逐月扣留，累计扣留至合同总额的3%停止扣留;预付款在最后两个月等额扣回。承包人每月实际完成并经监理工程师签证确认的工程价款金额如下表,则第5个月发包人应支付的工程进度款金额为( )万元。

　　A.290

　　B.345

　　C.395

　　D.450

　　参考答案.C

　　55、单选题按编制用途分类，工程定额分为

　　A.全国统一定额、行业定额、地区统一定额。企业定额。

　　B.施工定额、预算定额、概算定额、精算定额、投资估算定额。

　　C.建筑工程定额、设备安装工程定额。工程器具定额、工程建设及其他费定额

　　D.人工消耗定额，材料消耗定额。施工机具台消耗定额

　　参考答案.B

　　56、单选题编制某教学楼工程最高投标限价的数据如下：建筑面积12000m2，建筑工程、安装工程、装饰装修工程分部分项工程费指标分别为1800元/m2、500元/m2、1200元/m2。其中:定额人工费占分部分项工程费的15%;措施费以分部分项工程费为计算基数，费率10%；其他项目费合计900万元;规费以定额人工费为计算基数，费率14%;增值税税率9%;以上数据均不含增值税进项税额。该工程的最高投标限价为()万元。

　　A.6112.938

　　B.5608.200

　　C.6657.720

　　D.6859.152

　　参考答案.A

　　57、单选题某方案设计生产能力500万吨每年，预计生产该成本年固定成本300000万元,单位产品售价1500元每吨，单位产品可变成本600元每吨，单位产品税金及附加15元每吨以上成本及售价均不考虑增值税，该方案以产品售价表示，盈亏平衡点为（）元/吨

　　A.600

　　B.615

　　C.1215

　　D.1200

　　参考答案.C

　　58、单选题现有四个投资方案(现金流量数据如下表)，计算期均为5年，设财务基准收益率为10%，若某企业可筹集到的资金总额为10000万元，则应选择的方案是()

　　A.1

　　B.4

　　C.2

　　D.3

　　参考答案.B

　　59、单选题下列费用中，用于建筑安装工程费中企业管理费的是

　　A.养老保险费

　　B.工伤保险费

　　C.劳动保护费

　　D.高空作业津贴费

　　参考答案.C

　　60、单选题某建设项目，设备及工器具购置费10000万元，建筑工程费13000万元，安装工程费20xx万元，工程建设其他费7000万元，基本预备费1600万元，价差预备费1700万元，建设期利息1500万元。该建设项目的工程费用为()万元。

　　A.15000

　　B.32000

　　C.25000

　　D.33600

　　参考答案.C

　　61、多选题下列方案经济效果评价指标中，属于动态评价指标的有（）

　　A.费用年值

　　B.净现值率

　　C.速动比率

　　D.内部收益率

　　E.偿债备付率

　　参考答案.ABD

　　62、多选题下列费用项目中，投标人可以自主确定报价的有（）。

　　A.计日工单价

　　B.专业工程暂估价

　　C.总承包服务费

　　D.暂列金额

　　E.安全文明施工费

　　参考答案.AC

　　63、多选题价值工程方案创新的方法有（）

　　A.价值指数法

　　B.专家意见法

　　C.专家检查法

　　D.头脑风暴法

　　E.价值法

　　参考答案.BCD

　　64、多选题采用成本分析法确定企业最佳现金持有量时，通常考虑的成本有（）

　　A.管理成本

　　B.沉没成本

　　C.机会成本

　　D.短缺成本

　　E.表现成本

　　参考答案.ACD

　　65、多选题与一般的材料采购合同相比，建造合同的主要特征有（）

　　A.建造合同属于资本

　　B.现有买主后有标的

　　C.建设周期长

　　D.资产体积大，造价高

　　E.建设合同一般不可取消

　　参考答案.BCDE

　　66、多选题下列财务分析指标中，属于反映企业发展能力的指标有()。

　　A.偿债备付率

　　B.利息备付率

　　C.营业收入增长率

　　D.总资产周转率

　　E.资本积累率

　　参考答案.CE

　　67、多选题根据《建设项目工程总承包计价规范》，下列工程总承包其他费中，属于其他专项费的有()。

　　A.工程总承包管理费

　　B.工程技术经济咨询费

　　C.研究试验费

　　D.临时用地及占道使用补偿费

　　E.工程的专利使用费

　　参考答案.BE

　　68、多选题对承租人而言，融资租赁的特点包括（）。

　　A.可以避免长期借款可能附加的各种限制性条款

　　B.能够迅速获得所需长期资产的使用权

　　C.融资租赁费中的利息费用可在企业所得税前扣除

　　D.融资租赁的资产不体现在承租人的资产负债中

　　E.是融资与融物相结合的筹资方式

　　参考答案.ABCE

　　69、多选题下列与资金有关的因素中，属于直接影响资金时间价值的有（）。

　　A.资金的使用时机

　　B.资金的使用时长

　　C.资金的筹措方式

　　D.投入的资金数量

　　E.资金的周转速度

　　参考答案.ABDE

　　70、多选题某医院建设项目包括住院楼、科研楼、门诊楼等单项工程，关于该医院建设项目总概算的说法，正确的有（）。

　　A.总概算应不含价差预备费概算

　　B.总概算等于各单项工程综合概算之和

　　C.总概算应包含项目前期工作费

　　D.总概算应采用二级概算形式编制

　　E.总概算表应反映静态投资和动态投资两部分

　　参考答案.CE

　　71、多选题编制人工定额时，下列工人工作时间中，属于必需消耗的时间的有（）。

　　A.偶然的多余工作时间

　　B.基本工作时间

　　C.辅助工作时间

　　D.准备与结束工作时间

　　E.不可避免的中断时间

　　参考答案.BCDE

　　72、多选题按费用构成要素划分，下列费用中，应计入建筑安装工程材料费的有（）。

　　A.材料采购费

　　B.材料运杂费

　　C.材料在运输装卸过程中不可避免的损耗费

　　D.施工机械日常维修保养的材料费

　　E.对材料进行一般鉴定和检查的费用

　　参考答案.ABC

　　73、多选题关于敏感性分析中临界点的说法，正确的有（）。

　　A.临界点可用百分比或临界值表示

　　B.临界点只能用图解法求得

　　C.临界点的测定方法属于相对测定法

　　D.利用敏感性分析图可求得临界点的近似值

　　E.临界点是使方案由可行变为不可行的不确定因素变化的临界数值

　　参考答案.ADE

　　74、多选题下列企业支出中，在计算应纳税所得额时，不得扣除的有

　　A.向投资者支付的股息

　　B.税收滞纳金支出

　　C.赞助支出

　　D.未经核定的准备金支出

　　E.生产经营活动中发生的销售成本

　　参考答案.ABCD

　　75、多选题下列导致承包人工期延误和费用增加的事项中，承包人可同时索赔工期、费用和利润的有（）

　　A.发包人提供的材料和工程设备不符合合同要求

　　B.发包人延迟提供施工场地

　　C.施工过程中发现文物

　　D.发包人提供资料错误而导致承包人返工

　　E.承包人遇到不利水文条件

　　参考答案.ABD

　　76、多选题下列费用中，属于工程建设其他费的有

　　A.生态补偿费

　　B.施工工人临时宿舍建设费

　　C.环境影响评价费

　　D.场地准备费

　　E.生产准备费

　　参考答案.ACDE

　　77、多选题若国际工程的招标文件中未单列开办费，则下列费用中，应计入现场管理费的有

　　A.工程辅助费

　　B.现场办公费

　　C.经营业务费

　　D.检验试验费

　　E.文体宣教费

　　参考答案.BDE

　　78、多选题关于设备使用过程中年运行成本的说法，正确的有

　　A.年平均运行成本是设备各年运行成本总和的平均

　　B.每年运行成本随设备使用年限的延长而逐渐增加

　　C.若设备每年运行成本的增量相等，则总运行成本呈线性增长

　　D.年运行成本包括人工费、材科费、能源费、维修费等

　　E.年平均运行成本最低对应的使用年限是设备的经济寿命

　　参考答案.AB

　　79、多选题下列出纳人员工作安排中，违背企业内部控制“不相容职务相互分离”原则的有

　　A.出纳人员负责会计档案管理工作

　　B.出纳人员负责稽核工作

　　C.出纳人员负责现金收款工作

　　D.出纳人员负责网上转账操作工作

　　E.出纳人员负责支票的开具和保管工作

　　参考答案.AB

　　80、多选题按历史成本核算资产耗费时，确定资产历史成本的方法有

　　A.按购置资产时支付的现金金额计量

　　B.按购置资产时资产的市场信息价计量

　　C.按购置资产时支付的现金等价物金额计量

　　D.按购置资产时资产的出厂价计量

　　E.按购置资产时付出的对价的公允价值计量

　　参考答案.ACE

一级建造师试题及答案7

　　一、单项选择题(共20题。每题1分。每题的备选项中，只有1项最符合题意)

　　1[单选题] 绝热材料的化学性能主要指材料的pH值和氯离子含量，主要考虑绝热材料是否对绝热对象产生( )作用。

　　A.应力

　　B.腐蚀

　　C.变形

　　D.荷载

　　参考答案：B

　　2[单选题] 设备安装基准线是根据施工图按( )来确定设备安装的纵横中心线。

　　A.土建提交的纵横中心线

　　B.地脚螺栓孔的位置

　　C.设备底座地脚孔的位置

　　D.建筑物的定位轴线

　　参考答案：D

　　参考解析：这是一道现场遇到最多的实际应用题，许多施工者以土建提供的基础中心线作为安装基准线，也有以地脚孔中心距作为基准线，也有个别施工人员以实测的设备底座的地脚孔位置作基准，这些都是不正确的。因为工业设备绝大部分安装于有连续性的生产线上，全车间甚至全生产线必须由同一定位轴线引出，否则，生产线上各没备将因标高或中心线偏差而出现许多问题，造成不能正常生产。以上所述的'其他做法只能做参考或微调。为实现设备安装精确定位，必须依据工艺总平面布置图和厂区首级控制网建立安装控制网。安装基准线的测设就是根据施工图，按建筑物的定位轴线来测定机械设备的纵、横中心线并标注在中心标板上，作为设备安装的基准线。设备安装平面基准线不少于纵、横两条。所以，建筑物的定位轴线与设备安装的定位轴线是相同的，建筑施工在前，故采用建筑物的定位轴线。

　　3[单选题] 为抵消焊接变形，在焊前装配时先将焊件向焊接变形相反的方向进行人为变形的方法，是预防焊接变形装配工艺措施中的( )。

　　A.反变形法

　　B.刚性固定法

　　C.预留收缩余量法

　　D.层问锤击法

　　参考答案：A

　　4[单选题] 高层建筑管道应( )进行试验，合格后再按系统进行整体试验。

　　A.先按分区、分段

　　B.对给水管道

　　C.对排水管道

　　D.对中水管道

　　参考答案：A

　　5[单选题] 对于埋地设备及管道防腐蚀结构的施工质量检查项目不包括( )。

　　A.粘结力

　　B.附着力

　　C.变形

　　D.电火花检漏

　　参考答案：C

　　6[单选题] 当保温层厚度大于或等于( )mm，应采用两层或多层逐层施工。

　　A.100

　　B.150

　　C.200

　　D.250

　　参考答案：A

　　7[单选题] 起重机的吊装计算载荷中，对重物在运动过程中所产生的对吊装机具的影响而计入的因素是( )。

　　A.载荷不均衡系数

　　B.动载荷系数

　　C.重力加速度

　　D.吊装折减系数

　　参考答案：B

　　8[单选题] 用于防腐的天然橡胶。其使用温度与( )有关，温度过高会加速橡胶的老化。

　　A.使用环境

　　B.使用寿命

　　C.施工方法

　　D.施工设备

　　参考答案：B

　　9[单选题] 在一个单位工程中，施工单位自检合格，监理单位已初验通过的子单位工程，( )可组织进行验收。

　　A.施工单位

　　B.设计单位

　　C.建设单位

　　D.监理单位

　　参考答案：C

　　10[单选题] 分包单位对承包的项目进行验收时，应有( )参加。

　　A.质监部门

　　B.供应商

　　C.总包单位

　　D.设计单位

　　参考答案：C

　　11[单选题] 分项工程可由一个或若干个( )组成。

　　A.子分项

　　B.子项目

　　C.检验批

　　D.检查批

　　参考答案：C

　　12[单选题] 按照起重机械分类标准，某台额定起重量为3t的小起重能力的桥式起重机属于的类别是( )。

　　A.桥架型起重机

　　B.流动式起重机

　　C.轻小型起重设备

　　D.臂架型起重机

　　参考答案：A

　　参考解析：本题主要考核起重机械吊重量与类别划分的关系。起重机械分类标准主要是按结构、性能，而不是按起重机械的吊重量进行分类，因而与起重量不直接相关。在分类标准中，轻小型起重设备并不是指吊重量能力小的起重机械。桥式起重机是起重机中桥架型起重机的一种，无论它的吊重量多大、多小，都不影响其所属的类别。正确选项为A，不应是C。实际上轻小型起重设备中也有起重能力较大的，例如轻小型起重设备中的手拉葫芦就有起重量达到lot的，比本题所列举的起重量为3t的桥式起重机起重能力要大。B、D两项在本题中很容易分辨、排除。

　　13[单选题] ( )用于阻烟挡火和冷却分割物的喷水系统，不具备直接灭火的能力，属于防火系统。

　　A.湿式系统

　　B.干式系统

　　C.雨淋系统

　　D.水幕系统

　　参考答案：D

　　参考解析： (1)湿式系统在准工作状态时管道内充满用于启动系统的有压水，通常适用于室内温度不低于4。C且不高于70。C的环境。(2)干式系统在准工作状态时管道内充满用于启动系统的有压气体，可用于温度低于4。C高于70℃的场所。(3)雨淋系统适用于火灾蔓延速度快、闭式喷头

一级建造师试题及答案8

　　一、单项选择题

　　1、在建设工程项目质量的形成过程中，应在建设项目的( )阶段完成质量需求的识别。

　　A.设计

　　B.竣工验收

　　C.决策

　　D.施工

　　名师答案：C

　　2、关于建设工程项目质量控制系统特点的说法，正确的是( )。

　　A.项目质量控制系统建立的目的是为了建筑业企业的质量管理

　　B.项目质量控制系统的目标就是某一建筑业企业的质量管理的目标

　　C.项目质量控制系统仅服务于某一个承包企业或组织机构

　　D.项目质量控制系统是一次性的质量工作系统

　　名师答案：D

　　3、下列质量管理的职能活动中，属于PDCA循环中“D”职能的活动是( )。

　　A.制定实现质量目标的'行动方案

　　B.明确项目质量目标

　　C.专职质检员检查产品质量

　　D.行动方案的部署和交底

　　名师答案：D

　　4、建设工程项目质量控制系统运行的核心机制是( )。

　　A.反馈机制

　　B.持续改进机制

　　C.动力机制

　　D.约束机制

　　名师答案：C

　　5、某投标人在招标工程开标后发现自己由于报价失误，比正常报价少报18%，虽然被确定为中标人，但拒绝与业主签订施工合同。该投标人所采用的风险对策是 ( )。

　　A.风险规避

　　B.风险减轻

　　C.风险自留

　　D.风险转移

　　名师答案：A

　　6、下列质量控制工作中，属于施工技术准备工作的是 ( ) 文件。

　　A.做好施工现场的质量检查记录

　　B.复核测量控制点

　　C.按规定维修和校验计量器具

　　D.审核复查各种施工详图

　　名师答案：D

　　7、利用托线板以及线坠吊线检查砌体垂直度的方法属于现场质量检查方法中的( )。

　　A.目测法

　　B.实测法

　　C.记录法

　　D.实验法

　　名师答案：B

　　8、施工承包企业应对建设单位提供的原始坐标点、基准线和水准点等测量控制点进行复核，并将复测结果上报( )审批，批准后才能建立施工测量控制网。

　　A.项目技术负责人

　　B.监理工程师

　　C.企业技术负责人

　　D.业主

　　名师答案：B

　　9、下列影响施工质量的生产要素中，只能通过采取预测预防的控制方法以消除其对施工质量不利影响的是 ( )。

　　A.施工人员

　　B.材料设备

　　C.施工机械

　　D.环境因素

　　名师答案：D

　　10、根据《建设工程施工质量验收统一标准》对建筑工程质量验收的划分，施工过程质量验收指 ( ) 的质量验收。

　　A.分部工程、分项工程和检验批

　　B.分部工程、分项工程、隐蔽工程和检验批

　　C.单位工程、分部工程、分项工程和检验批

　　D.分部工程、分项工程和检验批

　　名师答案：D

　　11、根据《建设工程施工质量验收统一标准》(GB50300-20xx)，分部工程的质量验收应由 ( ) 组织进行。

　　A.专业监理工程师

　　B.项目经理

　　C.总监理工程师

　　D.建设单位项目负责人

　　名师答案：C

　　12、对某办公大楼二层一施工段内的框架柱钢筋制作的质量，应按一个( )进行验收。

　　A.单位工程

　　B.分部工程

　　C.分项工程

　　D.检验批

　　名师答案：D

　　13、某建设施工发生一起质量事故，经调查分析是由于“边勘察、边设计、边施工”导致的，则引起这起事故的主要原因是( )

　　A.社会、经济原因

　　B.技术原因

　　C.管理原因

　　D.人为事故和自然灾害原因

　　名师答案：A

　　14、某钢结构厂房在结构安装过程中，发现构件焊接出现不合格，施工项目部采用逐层深入排查的方法分析确定构件焊接不合格的主要原因，这种工程质量统计方法是( )。

　　A.排列图法

　　B.因果分析图法

　　C.控制图法

　　D.直方图法

　　名师答案：B

　　15、在进行直方图分部位置的观察分析时，如果质量特性数据的分布集中且边界与质量标准的上下界限有较大距离，说明生产过程的质量能力( )。

　　A.适中，符合要求

　　B.偏大，不经济

　　C.偏小，需要整改

　　D.处于临界状态，应采取措施

　　名师答案：B

　　16、某工程进行检验批验收时，发现某框架梁截面尺寸与原设计图纸尺寸不符，但经原设计单位核算，仍能满足结构安全性及便用性要求。则该检验批( )。

　　A.应重新施工

　　B.应经施工单位和业主协商确定是否予以验收其经济责任由业主承担

　　C.可直接予以验收

　　D.必须进行加固处理后重新组织验收

　　名师答案：C

　　17、关于因果分析图的说法，正确的是 ( )。

　　A. 一张因果分析图可以分析多个质量问题

　　B. 通常采用QC小组活动的方式进行

　　C. 具有直观、主次分明的特点

　　D. 可以了解质量数据的分别特征

　　名师答案：B

　　二、多项选择题

　　18、关于质量管理体系八项原则的说法，正确的有( )。

　　A.将相关资源和活动作为过程进行管理

　　B.领导者确立本组织统一的质量宗旨和方向

　　C.全员参与

　　D.以事实为依据作出决策

　　E.以产品为关注焦点

　　名师答案：ABCD

　　19、某建设工程项目采用施工总承包方式，其中的幕墙工程和设备安装工程分别进行了专业分包，对幕墙工程施工质量实施监督控制的主体有( )等。

　　A.建设行政主管部门

　　B.幕墙设计单位

　　C.设备安装单位

　　D.建设单位

　　E.幕墙玻璃供应商

　　名师答案：ABD

　　20、下列影响建设工程项目管理质量的环境因素中，属于劳动作业环境因素的有( )。

　　A.照明方式

　　B.地下水位置

　　C.风力等级

　　D.验收程序

　　E.围挡设施

　　名师答案：AE

　　21、下列施工现场质量检查的内容中，属于“三检”制度范围的有( )。

　　A.自检自查

　　B.巡视检查

　　C.互检互查

　　D.平行检查

　　E.专职管理人员的质量检查

　　名师答案：ACE

　　22、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，检验批质量验收合格应满足的条件有( )。

　　A.主控项目经抽样检验均应合格

　　B.一般项目经抽样检验合格

　　C.具有完整的施工操作依据

　　D.具有总监理工程师的现场验收证明

　　E.具有完整的质量检查记录

　　名师答案：ABCE

　　23、施工单位向建设单位提交工程竣工验收报告时，应具备的条件包括( )。

　　A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容

　　B.有完整的技术档案和施工管理资料

　　C.有工程使用的主要建筑材料、构配件和设备的进场试验报告

　　D.有设计、施工、监理单位分别签署的竣工决算书

　　E.有施工单位签署的工程保修书

　　名师答案：ABCE

　　24、建设工程项目质量控制系统进行的约束机制，取决于( )。

　　A.各质量责任主体对利益的追求

　　B.质量信息反馈的及时性和准确性

　　C.各主体内部的自我约束能力

　　D.外部的监控效力

　　E.工程项目管理文化建设的程度

　　名师答案：CD

　　25、政府对建设工程项目质量监督的主要职能包括( )。

　　A.监督评定施工伞业的资质

　　B.监督检查环境质量

　　C.监督工程参与各方的质量行为

　　D.监督检查工程实体的施工质量

　　E.监督审核质量验收标准

　　名师答案：CD

一级建造师试题及答案9

　　一、单选择题

　　1.扬程是( )的性能参数。

　　A.风机 B.泵 C.压缩机 D.压气机

　　2.同步电动机常用于拖动恒速运转的大、中型( )机械。

　　A.低速 B.高速 C.中速 D.慢速

　　3.异步电动机与同步电机相比其缺点是( )。

　　A.转速不恒定 B.功率因数不高 C.启动性能差 D.调整性能较差

　　4.变压器是输送交流电时所使用的一种交换电压和( )的设备

　　A.变换功率 B.变换频率 C.变换初相 D.变换电流

　　5.高压电器及成套装置的性能由其在( )中所起的作用来决定。

　　A.电路 B.保护 C.供电 D.通断

　　6.静设备的性能由其( )来决定，如均压、交换等。

　　A.功能 B.容积 C.重量 D.材质

　　二、多项选择题

　　1.泵的性能由其工作参数加以表述，包括( )

　　A.流量 B.功率 C，容积

　　D.效率 E.转速

　　2.交流同步电动机的主要缺点包括( )。

　　A.结构较复杂 B.转速恒定、 C.价格较贵

　　D.功率因数可调 E.启动麻烦。

　　3.交流异步电动机的优点包括( )。

　　A.制造容易 B.运行蕙靠 C.向电网吸收滞后的无功功率

　　D.维护方便 E.坚固耐用

　　4.变压器的性能主要由( )来决定。

　　A.线圈绕组匝数 B 联接组别方式 C.外部接线方式

　　D.外接的元器件 E.冷却方式

　　5.静设备的性能主要由其功能来决定，其主要作用有( )。

　　A.均压 B.交换 C.贮运

　　D.反应 E.过滤

　　一、单项选择题

　　1. B; 2.A; 3.B; 4.D; 5.A; 6.A;

　　1.答案A、B、D、E：

　　泵的性能中无容积一说，容积一般用于有空腔的运转设备中。

　　2.答案ACE：

　　干扰项为交流同步机的特点或优点，例如转速恒定为被拖动的机械设备需要所决定，而功率因数可调则为其优点，通过对转子励磁电流的.调节来完成。

　　3.答案ABDE：

　　交流异步电动机是应用数量最多的电动机，人们接触较多，原因是优点较多，但干扰项C却是其最明显的缺点，要电网供给较多的无功功率。

　　5.答案ABDE：

　　静设备是置于基础上且不能移动的设备，除少数有搅拌装置外，很少有运转部件，因其不能作贮运工具，所以这题的干扰项是显而易见的。

一级建造师试题及答案10

　　1、国际工程投标中,投标人做出最终报价前应对估算人员算出的暂时标价进行对比分析,其目的是（）。【单选题】

　　A.从宏观上把握标价的合理性

　　B.分析报价的竞争力

　　C.预测报价的利润水平

　　D.检查标价计算是否存在错误

　　正确答案:A

　　答案解析:在计算出分项工程综合单价,编出单价汇总表后,在工程估价人员算出的暂时标价的基础上,应对其进行全面的评估和分析,探讨投标报价的经济合理性,从而做出最终报价决策。

　　2、某建设项目投资规模较大,土建部分工程量较小,从国外引进的可对该项目概算进行审查最适合的方法是（）。【单选题】

　　A.联合会审法

　　B.查询核实法

　　C.分组计算审查法

　　D.对比分析法

　　正确答案:B

　　答案解析:查询核实法是对一些关键设备和设施、重要装置、引进工程图纸不全、难以核算的较大投资进行多方查询核对,逐项落实的方法。

　　3、公司型合资结构是项目投资结构基本的法律形式之一,关于该形式下项目发起人与项目合资公司之间关系的说法,正确的有（）。【多选题】

　　A.发起人根据股东协议认购合资公司股份

　　B.发起人在项目中的利益都是间接的

　　C.合资公司是与发起人完全分离的独立法律实体

　　D.发起人直接拥有项目资产的产权

　　E.发起人在项目中的利益都是直接的

　　正确答案:B、C

　　答案解析:项目的投资结构,即项目的资产所有权结构,是指项目的投资者对项目资产权益的法律拥有形式和项目投资者之间的法律合作关系。公司型合资结构,指各发起人根据股东协议认购合资公司股份,建立并经营合资公司的机构,公司是与其发起人完全分离的独立法律实体,每个发起方在项目中的利益都是间接的,不直接拥有项目资产的产权。20xx年新大纲已删除此考点。

　　4、根据我国《企业会计准则》,利润总额的计算公式为（）。【单选题】

　　A.营业利润+营业外收入-营业外支出

　　B.营业收入-营业成本+营业外收支净额

　　C.营业利润+投资收益+营业外收支净额

　　D.营业利润+投资收益

　　正确答案:A

　　答案解析:利润总额=营业利润+营业外收入-营业外支出。营业外收入包括:处置固定资产净收益、处置无形资产净收益、罚款净收入等。营业外支出包括:固定资产盘亏、处置固定资产净损失、处置无形资产净损失、债务重组损失、罚款支出、捐赠支出、非常损失等。

　　5、施工企业为职工缴纳危险作业意外伤害保险发生的费用应计入（）。【单选题】

　　A.措施费

　　B.规费

　　C.企业管理费

　　D.人工费

　　正确答案:B

　　答案解析:解题过程见下图:

　　6、根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[20xx]206号文),建筑安装工程直接工程费包括（）。【多选题】

　　A.其他直接费

　　B.人工费

　　C.措施费

　　D.材料费

　　E.机械使用费

　　正确答案:B、D、E

　　答案解析:直接工程费是指施工过程中耗费的构成工程实体的各项费用,包括人工费、材料费、施工机械使用费。

　　7、施工企业发生的.下列费用,应当计入财务费用的有（）。【多选题】

　　A.财会人员的工资

　　B.短期借款的利息

　　C.财务部门的办公费

　　D.应付票据的利息

　　E.汇兑损失

　　正确答案:B、D、E

　　答案解析:财务费用是指企业为筹集生产所需资金等而发生的费用,包括应当作为期间费用的利息支出、汇兑损失、相关的手续费以及企业发生的现金折扣或收到的现金折扣等内容。

　　8、设备经济寿命是指设备从投入使用开始,到（）而被更新所经历的时间。【单选题】

　　A.加工精度下降导致产品质量不合格

　　B.运行经济效益开始下降

　　C.继续使用在经济上不合理

　　D.因磨损严重而无法正常运行

　　正确答案:C

　　答案解析:经济寿命是指设备从投入使用开始,到继续使用在经济上的不合理而被更新所经历的时间。它是由设备维护费用的提高和使用价值的降低决定的。设备使用年限越长,所分摊的设备年资产消耗成本越少。

　　9、绘制现金流量图需要把握的现金流量的要素有（）。【多选题】

　　A.现金流量的大小

　　B.绘制比例

　　C.时间单位

　　D.现金流入或流出

　　E.发生的时点

　　正确答案:A、B、D、E

　　答案解析:现金流量图的三要素:现金流量的大小(现金流量数额);方向(现金流入或现金流出);作用点(现金流量发生的时间点)。

　　10、在我国,投资估算是指在（）阶段对项目投资所作的预估算。【单选题】

　　A.施工图设计

　　B.施工准备

　　C.项目决策

　　D.初步设计

　　正确答案:C

　　答案解析:建设工程项目投资估算是在对项目的建设规模、产品方案、工艺技术及设备方案、工程方案及项目实施进度等进行研究并基本确定的基础上,估算项目所需资金总额(包括建设投资和流动资金)并测算建设期分年资金使用计划。投资估算是拟建项目编制项目建议书、可行性研究报告的重要组成部分,是项目决策的重要依据之一。20xx年新大纲已删除此考点。

一级建造师试题及答案11

　　1、关于沉井不排水下沉水下封底技术要求的说法正确的是（）。【单选题】

　　A.保持地下位距坑底不小于1m

　　B.导管埋入混凝土的深度不宜小于0.5m

　　C.封底前应设置泄水井

　　D.混凝土浇筑顺序应从低处开始，逐渐向周围扩大

　　正确答案:D

　　答案解析:每根导管的混凝土应连续浇筑，且导管埋入混凝土的深度不宜小于1. 0m；水下封底混凝土强度达到设计强度等级，沉井能满足抗浮要求时，方可将井内水抽除，并凿除表面松散混凝土进行钢筋混凝土底板施工。水下混凝土封底的浇筑顺序，应从低处开始，逐渐向周围扩大。

　　2、下列施工中，不适用于综合管廊的是（）。【单选题】

　　A.夯管法

　　B.盖挖法

　　C.盾构法

　　D.明挖法

　　正确答案:A

　　答案解析:综合管廊主要施工方法主要有明挖法、盖挖法、盾构法和锚喷暗挖法等，夯管法是不适用的。

　　3、关于供热站内管道和设备严密性试验的实施要点的说法，正确的是（）。【单选题】

　　A.仪表组件应全部参与试验

　　B.仪表组件可采取加盲板方法进行隔离

　　C.安全阀应全部参与试验

　　D.闸阀应全部釆取加盲板方法进行隔离

　　正确答案:B

　　答案解析:对于供热站内管道和设备的严密性试验，试验前还需确保安全阀、爆破片及仪表组件等己拆除或加盲板隔离，加盲板处有明显的标记并做记录，安全阀全开，填料密实。

　　4、采用水准仪测量工作井高程时，测定高程为3.460m，后视读数为1.360m，已知前视测点高程为3.580m，前视读数应为（）。【单选题】

　　A.0.960m

　　B.1.120m

　　C.1.240m

　　D.2.000m

　　正确答案:C

　　答案解析:在进行施工测量时，经常要在地面上和空间设置一些给定高程的点，如图所示；设B为待测点，其设计高程为HB， A为水准点，己知其高程为HA。为了将设计高程HB测定于B ，安置水准仪于A 、B之间，先在A点立尺，读得后视读数为α ，然后在B点立尺。为了使B点的标高等于设计高程HB，升高或降低B点上所立之尺，使前视尺之读数等于b 。b可按下式计算：b=HA+a-HB=3.460+1.360-3.580=1.240（m）

　　5、下列饮用水处理方法中，属于深度处理的有（）。【多选题】

　　A.活性炭吸附法

　　B.臭氧活性炭法

　　C.氯气预氧化法

　　D.光催化氧化法

　　E.高锰酸钾氧化法

　　正确答案:A、B、D

　　答案解析:深度处理是指在常规处理工艺之后，再通过适当的处理方法，将常规处理工艺不能有效去除的污染物或消毒副产物的前身物（指能与消毒剂反应产生毒副产物的水中原有有机物，主要是腐殖酸类物质）去除，从而提高和保证饮用水质。目前，应用较广泛的深度处理技术主要有活性炭吸附法、臭氧氧化法、臭氧活性炭法、生物活性炭法、光催化氧化法、吹脱法等。

　　6、用于检验混凝强度的试件应在（）随机抽取。【单选题】

　　A.混疑土拌合后30min后

　　B.浇筑地点

　　C.混凝土拌合后60min后

　　D.搅拌地点

　　正确答案:B

　　答案解析:混凝土强度分检验批检验评定，划入同一检验批的'混凝土，其施工持续时间不宜超过3个月。用于检验混凝土强度的试件应在浇筑地点随机抽取。

　　7、关于供热管道固定支架安装的说法，正确的是（）。【单选题】

　　A.固定支架必严格按照设计位置，并结合管道温差变形量进行安装。

　　B.固定支架应与固定角板进行点焊固定。

　　C.固定支架应与土建结构结合牢固。

　　D.固定支架的混凝土浇筑完成后，即可与管道进行固定。

　　正确答案:C

　　答案解析:固定支架必须严格安装在设计位置，位置应正确，埋设平整，与土建结构结合牢固。固定支架卡板和支架结构接触面应贴实；固定支架必须严格安装在设计位置，位置应正确，埋设平整，与土建结构结合牢固。支架处管道不得有环焊缝，固定支架不得与管道直接焊接固定。直埋供热管道的折点处应按设计的位置和要求设置钢筋混凝土固定墩，以保证管道系统的稳定性。固定支架的混凝土强度达到设计要求后方可与管道固定，并应防止其他外力破坏。

　　8、下列场站构筑物组成中，属于污水构筑物的是（）。【单选题】

　　A.吸水井

　　B.污泥脱水机房

　　C.管廊桥架

　　D.进水泵房

　　正确答案:D

　　答案解析:给水处理构筑物包括：调节池、调流阀井、格栅间及药剂间、集水池、取水泵房、混凝沉淀池、澄清池、配水井、预臭氧接触池、主臭氧接触池、滤池及反冲洗设备间、紫外消毒间、膜处理车间、清水池、调蓄清水池、配水泵站等。污水处理构筑物包括：污水进水闸井、进水泵房、格栅间、沉砂池、初次沉淀池、二次沉淀池、曝气池、配水井、调节池、生物反应池、氧化沟、消化池、闸井等。这个题目干扰项比较多，需要对给水处理设备和污水处理设备有一定的认识。

　　9、关于顶管顶进作业质量控制的说法，正确的有（）。【多选题】

　　A.开始顶进阶段，应严格控制顶进的速度和方向

　　B.顶进过程应采取及时纠偏和小角度纠偏措施

　　C.手工掘进管道下部仅120°范围不能超挖

　　D.在稳定土层中，手工掘进管道管顶以上超挖量宜为25mm

　　E.在软土层中顶进混凝土管时，宜采取防管节飘移措施

　　正确答案:A、B、E

　　答案解析:1）采用敞口式（手工掘进）顶管机，在允许超挖的稳定土层中正常顶进时，管下部135 °范围内不得超挖，管顶以上超挖量不得大于15mm 。2）开始顶进阶段，应严格控制顶进的速度和方向。 3）在软土层中顶进混凝土管时，为防止管节飘移，宜将前3-5节管体与顶管机联成一体。

　　10、当水质条件为水库水，悬浮物含量小于100mg／L时应采用的水处理工艺是（）。【单选题】

　　A.原水→筛网过滤或消毒

　　B.原水→接触过滤→消毒

　　C.原水→混凝、沉淀或澄清→过滤→消毒

　　D.原水→调蓄预沉→混凝、沉淀戓澄清→过滤→消毒

　　正确答案:B

　　答案解析:这个知识点在历年考试中出现多次。

一级建造师试题及答案12

　　1、公路工程项目职业健康安全管理体系实施与控制的核心是（）。【单选题】

　　A.一岗双责

　　B.“三个必须”原则

　　C.安全管理“五同时”

　　D.安全生产责任制

　　正确答案:D

　　答案解析:以安全生产责任制为核心，建立健全本单位安全生产规章制度，落实“一岗双责、党政同责、失职追责""和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全""的“三个必须""原则。体现在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全生产工作，即安全管理“五同时”。

　　2、关于热拌沥青混合料基层压实的说法，正确的是（）。【单选题】

　　A.热拌沥青混合料的压实应按初压和终压（包括成型）两个阶段进行

　　B.初压时，压路机应从公路中心向外侧碾压，相邻碾压带应重叠1/3～1/2轮宽

　　C.终压可选用双轮钢筒式压路机或关闭振动装置的压路机进行碾压，不宜少于两遍且无轮迹

　　D.初压应在混合料摊铺后较高温度下进行，终压成型的终了温度不作要求

　　正确答案:C

　　答案解析:选项A：热拌沥青混合料的压实应按初压和终压（包括成型）复压三个阶段进行；选项B：初压应在混合料摊铺后较高温度下进行，应采用轻型钢筒式压路机或关闭振动装置的振动压路机碾压2遍。压路机应从外侧向中心碾压。相邻碾压带应重叠1/3~1/2宽，最后碾压路中心部分，压完全幅为一遍；选项D：终压应紧接在复压后进行。终压可选用双轮钢筒式压路机或关闭振动压路机碾压，不宜少于两遍，并无轮迹。路面压实成型的终了温度应符合规范要求。

　　3、根据《公路工程设计变更管理办法》，下列情形中，属于重大设计变更的是（）。【单选题】

　　A.连续长度2km以下的路线方案调整的

　　B.特大桥的结构形式发生变化的

　　C.隧道施工方案发生变化的

　　D.工程费用超过施工图设计批准预算的.

　　正确答案:B

　　答案解析:有下列情形之一的属于重大设计变更：（1）连续长度10km以上的路线方案调整的（2）特大桥的数量或结构形式发生变化的（3）特长隧道的数量或通风方案发生变化的（4）互通式立交的数量发生变化的（5）收费方式及站点位置、规模发生变化的（6）超过初步设计批准概算的

　　4、货运车辆失控风险较高的路段需设置避险车道，避险车道主要包括（）。【多选题】

　　A.加宽车道

　　B.引道

　　C.制动床

　　D.救援车道

　　E.应急车道

　　正确答案:B、C、D

　　答案解析:货运车辆失控风险较高的路段需要设置避险车道，避险车道由引道、制动床、救援车道等构成。

　　5、下列路面粒料基层中，属于嵌锁类型的有（）。【多选题】

　　A.泥结碎石基层

　　B.级配碎石基层

　　C.泥灰结碎石基层

　　D.填隙碎石基层

　　E.级配砾石基层

　　正确答案:A、C、D

　　答案解析:粒料分类及适用范围：1.粒料分类（1）嵌锁型一包括泥结碎石、泥灰结碎石、填隙碎石等。A、C、D正确。（2）级配型一包括级配碎石、级配砾石、符合级配的天然砂砾、部分砾石经轧制掺配而成的级配砾、碎石等。B、E错误。

　　6、关于公路工程量清单内容的说法，正确的有（）。【多选题】

　　A.约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标尺寸的理论净量计算

　　B.工程量清单中所列工程数量是实际施工数量

　　C.工程量清单中所列工程数量是投标报价的共同基础，也是最终结算与支付的依据

　　D.工程量清单应与计量与支付条款结合起来理解或解释

　　E.工程量清单中每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价

　　正确答案:A、D、E

　　答案解析:选项A，约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。选项B、C，本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。选项D，工程量清单中各章的工程子目的范围与计量等应与“工程量清单计量规则“技术规范""相应章节的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。选项E，工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

　　7、关于水准点复测与加密的要求，正确的有（）。【多选题】

　　A.水准点精度应符合规范的规定

　　B.同一建设项目应采用同一高程系统，并与相邻项目高程系统相衔接

　　C.临时水准点应符合相应等级的精度要求，并与相邻水准点闭合

　　D.对设计提供的水准点，施工前只能加固并永久使用

　　E.水准点应进行不定期检查和定期复测，复测周期不低于9个月

　　正确答案:A、B、C

　　答案解析:水准点复测与加密规定：（1）水准点精度应符合规范的规定。A正确。（2）同一建设项目应采用同一高程系统，并应与相邻项目高程系统相衔接。B正确。（3）沿路线每500m宜有一个水准点，高速公路、一级公路宜加密，每200m有一个水准点。在结构物附近、高填深挖路段、工程量集中及地形复杂路段，宜增设水准点。临时水准点应符合相应等级的精度要求，并与相邻水准点闭合。C正确。（4）对可能受施工影响的水准点，施工前应加固或改移，并应保持其精度。D错误。（5）水准点应进行不定期检查和定期复测，复测周期应不超过6个月。E错误。

　　8、编制公路项目标后预算时，应列入专项费用的有（）。【多选题】

　　A.场地平整、硬化费用

　　B.临时工作便道的维修费用

　　C.指挥车辆使用费用

　　D.施工安全风险评估费用

　　E.工地试验室建设费用

　　正确答案:A、B、D、E

　　答案解析:专项费用包括施工场地建设费和安全生产费。1、施工场地建设费。按照工地建设标准化要求进行承包人驻地、工地试验室建设、办公、生活居住房屋和生产用房屋等费用；场区平整、场地硬化、排水、绿化、标志、污水处理设施、围墙隔离设施等费用，以及以上范围内各种临时工作便道、人行便道，工地临时用水、用电的水管支管和电线支线，临时构筑物、其他小型临时设施等的搭设或租赁、维修、拆除及清理的费用。工地试验室所发生的属于固定资产的试验设备和仪器等折旧、维修或租赁费用以及施工扬尘污染防治措施费和文明施工、职工健康生活的费用，但不包括红线范围内贯通便道、进出场的临时便道、保通便道。编制标后预算时，应根据项目可能遇到的实际情况，并结合实施性施工组织设计中的相关内容进行估算，也可以参考企业的相关费用定额进行计算。2、安全生产费。包括完善、改造和维护安全设施设备费用，配备、维护、保养应急救援器材、设备费用，开展重大危险源和事故隐患评估和整改费用，安全生产检查、评价、咨询费用，配备和更新现场作业人员安全防护用品支出，安全生产宣传、教育、培训费用，安全设施及特种设备检测检验费用，施工安全风险评估、应急演练等有关工作及其他与安全生产直接相关的费用。

　　9、下列可作为预防路基横向裂缝的措施是（）。【单选题】

　　A.路基填料禁止使用液限大于50、塑性指数小于26的土

　　B.同一填筑层不得混用不同种类的土

　　C.路床底以下的路基填筑，严格控制每一填筑层的含水率，标高、平整度的控制可适当放宽

　　D.路基顶填筑层压实厚度小于8cm

　　正确答案:B

　　答案解析:路基横向裂缝预防措施（1）路基填料禁止直接使用液限大于50、塑性指数大于26的土。当选材困难，必须直接使用时，应采取相应的技术措施。（2）不同种类的土应分层填筑，同一填筑层不得混用。（3）路基顶填筑层分段作业施工，两段交接处，应按要求处理。（4）严格控制路基每一填筑层的含水率标高、平整度，确保路基顶填筑层压实厚度不小于8cm。

　　10、公路工程改建时，新旧路基衔接的技术处理措施有（）。【多选题】

　　A.将旧土路肩翻晒

　　B.将旧土路肩掺灰重新碾压

　　C.低等级公路改建时，新旧路基处理可不挖台阶

　　D.改进路基开挖台阶的方案，以消除旧路基边坡压实度不足

　　E.采取合理工艺，减少新旧路基结合处的不均匀沉降

　　正确答案:A、B、D、E

　　答案解析:新旧路基衔接的技术处理措施：（1）清除旧路肩边坡上草皮、树根及腐殖土等杂物。（2）将旧土路肩翻晒或掺灰重新碾压，以达到质量要求。（3）修建试验路，改进路基开挖台阶的方案，由从土路肩开始下挖台阶，改为从硬路肩开始下挖台阶，以消除旧路基边坡压实度不足，加强新旧路基的结合程度，减少新、旧路基结合处的不均匀沉降。

一级建造师试题及答案13

　　1、高压喷射灌浆的喷射形式有（）。【多选题】

　　A.压喷

　　B.旋喷

　　C.摆喷

　　D.循环喷

　　E.定喷

　　正确答案:B、C、E

　　答案解析:根据《水电水利工程高压喷射灌浆技术规范》(DL/T 5200-20xx)规定,高压喷射灌浆的喷射形式有旋喷、摆喷、定喷三种。

　　2、对于高程放样误差要求不大于（）的部位,应采用水准测量法。【单选题】

　　A.±3mm

　　B.±5mm

　　C.±7mm

　　D.±10mm

　　正确答案:D

　　答案解析:高程放样方法的选择,主要根据放样点高程精度要求和现场的作业条件。可分别采用水准测量法、光电测距三角高程法、解析三角高程法和视距法等。其中,对于高程放样中误差要求不大于±10mm的部位,应采用水准测量法。

　　3、某水利工程一单项工作直接工程费与间接费之和为300元,根据《水利工程设计概(估)算编制规定》(水总[20xx]116号文),企业利润应为（）元。【单选题】

　　A.15

　　B.18

　　C.21

　　D.24

　　正确答案:C

　　答案解析:根据《水利工程设计概(估)算编制规定》(水总[20xx]116号文),企业利润指按规定应计入建筑、安装工程费用中的利润。企业利润按直接工程费和间接费之和的7%计算。即300×7%=21(元)。

　　4、渗透系数k的`计算公式为:,式中L表示（）。【单选题】

　　A.通过渗流的土样面积

　　B.通过渗流的土样高度

　　C.实测的水头损失

　　D.实验水压

　　正确答案:B

　　答案解析:渗透系数是反映土的渗流特性的一个综合指标。计算公式为:式中,Q表示实测的流量(立方米/s);A表示通过渗流的土样横断面面积(平方米);L表示通过渗流的土样高度(m);H表示实测的水头损失(m)。

　　5、质量监督机构对堤防加固工程进行质量监督的方式应以（）为主。【单选题】

　　A.抽查

　　B.巡视

　　C.旁站

　　D.平行检验

　　正确答案:A

　　答案解析:根据《水利工程质量监督规定》,水利工程建设项目质量监督方式以抽查为主。大型水利工程应设置项目站,中小型水利工程可根据需要建立质量监督项目站(组),或进行巡回监督。

　　6、根据《水电工程建设监理规定》,水利工程施工监理资格等级分为（）。【多选题】

　　A.甲级

　　B.乙级

　　C.丙级

　　D.丁级

　　E.专业监理

　　正确答案:A、B、C

　　答案解析:水利工程建设监理单位资质分为水利工程施工监理、水土保持工程施工监理、机电及金属结构设备制造监理、水利工程建设环境保护监理4个专业。其中,水利工程施工监理、水土保持工程施工监理专业资质等级分为甲级、乙级、丙级3个等级,机电及金属结构设备制造监理专业资质分为甲级、乙级2个等级,水利工程建设环境保护监理专业资质暂不分级。

　　7、某地交通部门在河道上修建跨河桥梁,该交通部门应在（）报请批准前,将其工程建设方案报请有关水行政主管部门审查同意。【单选题】

　　A.项目建议书

　　B.可行性研究报告

　　C.初步设计

　　D.开工申请

　　正确答案:B

　　答案解析:根据《水法》规定,在其他江河、湖泊上建设水工程,其工程可行性研究报告报请批准前,县级以上地方人民政府水行政主管部门应当按照管理权限对水工程的建设是否符合流域综合规划进行审查并签署意见。水工程建设涉及防洪的,依照防洪法的有关规定执行

　　8、混凝土坝的混凝土铺料间隔时间主要受混凝土（）的限制。【多选题】

　　A.初凝时间

　　B.终凝时间

　　C.运输条件

　　D.温控要求