有关单位委托书模板汇总十篇
委托人不得以任何理由反悔被委托人的委托书上的合法权益。在我们遇到，委托书在处理事务上起到的作用越来越大，相信写委托书是一个让许多人都头痛的问题，以下是小编收集整理的单位委托书10篇，希望能够帮助到大家。
单位委托书 篇1
兹委托XXX(被委托人信息，一般是姓名，性别，身份证号)替OOO(你的信息，要写你是该单位职工)办理XXX事情(内容自己看着写)。
委托单位：______________
法定代表人：______________
职务：______________
联系方式：______________
受委托人：
就中关村证券股份有限公司行政清理工作组(以下简称“中关村证券清理组”)个人债权人申报登记债权的事宜，委托人对受托人授权如下：
委托权限：参与调解和签署和解协议；参加法庭开庭；调查、提交有关证据；代书和代收法律文书；代为承认和放弃诉讼请求；代为变更诉讼请求、撤诉、提起反诉等。
(1)姓名：______________工作单位：______________电话：______________
(2)姓名：______________工作单位：______________电话：______________
现委托以上受托人在我__________________________________一案中作为我方____________代理人。
为特别授权代理人，其他代理权限为：
1、代为提出，变更，放弃，承认诉讼请求；
2、代为提出异议；
3、代为调解；
4、代为提起反诉，上诉。
为一般授权代理人，其代理权限为：
1、调查取证；
2、出庭应诉；
3、交收法律文书。
以上授权自即日起至本案终结止，代理人不得转委托。
我xx单位授权(身份证号)为我单位及我单位所属职工代为办理住房公积金相关业务的经办人员，具体权限为登记、开户、变更单位或职工信息、汇(补)缴、提取、封存、转移、销户等事宜。
委托单位：______________(盖章)
法定代表人：______________(签章)
_____年____月____日
单位委托书 篇2
因办理本单位电信业务，现授权___ _ ____(被委托人)代为办理如下业务： 一、代为办理的电信业务如下(请在相应业务类型里打√)：
说明
1、对于“新装”的客户，办理的业务套餐和资费最终以电信业务回执为准。
2、对于办理“过户”登记业务，该号码过户前未结清的电信服务费用由担，过户后所产生的电信服务费用由 承担。办理过户的号码若有使用银行代扣缴费，则授权被委托人代为取消该号码的银行代扣缴费。
二、本单位(委托单位)承诺以上所填写资料真实有效，并愿意承担由办理上述业务后产生的一切费用和责任。
三、被委托人承诺所提交的资料真实有效，若委托单位对于本次业务办理有异议，被委托人愿意承担由办理上述业务后产生的一切费用和责任。
委托单位负责人签名： 被委托人签名： 委托单位盖章： 被委托人身份证号码： 联系电话： 联系电话： 日期： 日期：
单位委托书 篇3
委托单位：
法定代表人： ，职务：
受委托人：姓名： ，工作单位：
职务：
姓名： ，工作单位：
职务：
现委托上列受委托人在我单位与 因 纠纷一案中，作为我方的代理人。
代理人的授权为
一、代为向人民法院提起诉讼；
二、代为反驳对方当事人的诉讼请求，进行辩论，；
三、代为提出回避申请，收集提供证据；
四、代为收取人民法院送达的各种法律文书；
五、代为收取调解即时或部分履行过程中产生的一切款、物、凭证。
六、代为承认、放弃、变更诉讼请求，进行和解，代为签署和解协议，提起反诉或者上诉；
注意：第一、二、三、四、五项为一般代理权限，第六项为特别授权，委托人需要在委托权限数字上挑勾。委托权限若有未尽事项，须另行向法院书面提交。
委托单位： （盖章）
法定代表人： （签名或盖章）
二零 年 月 日
单位委托书 篇4
兹委托XXX，男，身份证号码为XXXXXXXXXXX，办理我单位号牌号码为 粤XXXXXXX 的机动车 年检、年审等 业务，受托人在上述事项内所签署的有关文件资料及提供的手续，均是委托人真实意思的.表达，本委托人均予以承认并承担相应的法律责任。
本委托书自签署之日起 10 天内有效。
委托人
受托人
(签名或盖公章)
(签名或盖公章)
经办人签名：
签署日期： 年 月 日
单位委托书 篇5
xxxx保险股份有限公司:
贵司在 款_______元(大写 整)，此前_____ _ 已经以现金的方式代贵司将上述款项________元支付给了我单位，为此，请贵司将应付我单位的款项_________元人民币直接支付给受委托人______，该受委托人收到该款项即视为贵司已将相应费用支付给我单位，由此产生的任何经济法律责任均由我单位承担，与贵司无关。
特此委托
委托单位(公章):
经办人:
年 月 日
单位委托书 篇6
受理单位名称：
现授权我司副经理 ;
性别： ;
身份证号码： ;
授权其办理 工程的相关事务，并授予以下职责和权限：
1、代表公司实施本项目管理。贯彻执行国家法律、法规、方针、政策和强制性标准，执行公司管理制度，维护公司的合法权益。
2、负责本工程项目与企业管理层和各协作单位(业主、设计、监理、行政主管部门)及其它相关单位间的协调，处理本工程项目所涉及与国家、企业、分包单位以及职工之间的一切事务。
3、领导本工程项目生产要素的动态管理和对突发事件的处理。
4、参与本工程项目竣工验收，指导结算资料的编制及审计。协助公司进行项目检查、鉴定及评奖申报。
5、领导组建本工程项目经理部，并确定其组织结构，选择、聘任项目管理人员，对人员进行定期考核、评价和奖惩。
6、按照公司规定，领导项目经理部工作及组织制定各项管理制度，协调和处理本工程项目的内外部事务。
7、负责本项目工程款的追收和各种法定税金的缴纳工作(业主支付本项目工程款请直接支付至公司本工程项目部银行账号： 。授权有效期： 年 月 日至业主、施工单位双方在本项目合同约定的权利和义务履行完毕为止。
请贵局接洽!
委托单位(盖章)： 法人代表(签字)：
受委托人(签字)：
年 月 日
单位委托书 篇7
我单位巨野**卫生材料有限公司授权（身份证号：32************）为我单位巨野县工业园区项目部工人食堂办理餐饮服务许可证的相关事宜。特此证明！
单位盖章（公章）：
法定代表人签字（或盖章）：
经办人签字：
年月日
单位委托书 篇8
某司或局：
兹有我司需办理（办理的事项）等事务，现授权委托我司员工：xxx性别：xx身份证号码：xxxxxxxxxxxxxxxxx 前往贵处（司）办理，望贵处（司）给予接洽受理为盼！
法人代表（签字）：
（单位名称）（盖章）
年 月 日
单位委托书 篇9
兹委托xxx，男，身份证号码为xxxxxxxxxxx，办理我单位号牌号码为 粤
xxxxxxx 的机动车 年检、年审等
业务，受托人在上述事项内所签署的有关文件资料及提供的手续，均是委托人真实意思的表达，本委托人均予以承认并承担相应的法律责任。 本委托书自签署之日起
10 天内有效。
委托人
受托人 (签名或盖公章) (签名或盖公章)
经办人签名：
签署日期：
单位委托书 篇10
一、委托监理单位：XX监理有限公司
二、总监理工程师：XXX;专业监理工程师：XXX;监理员：XXX
三、委托监理工程范围和内容：
1、监理范围：XX县XX区安置房二期工程建筑、结构、给排水、电等详见施工图所明确的建筑施工内容。
2、监理工作内容：施工阶段监理。
四、监理单位在委托的工程范围，享有以下权利：
1审查施工组织设计、施工技术方案、施工进度计划、施工质量保证体系和安全保证体系并监督实施。
2参与工程结算的审查。
3、选择工程总承包的建议权。
4、选择工程分包人的认可权。
5、对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向委托人的建议权。
6、对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议，如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得委托人的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，监理人应当书面报告委托人并要求设计人更正。
7、审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向委托人提出书面报告。
8、主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向委托人报告。
9、征得委托人同意，监理人有权发布开工令、停工令、复工令，但应事先向委托人报告。如在紧急情况下未能事先报告，则应在24小时内向委托人作出书面报告。
10、工程上使用的材料和施工质量的检验权。对不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用;对不符合规范和质量标准的工序、分部、分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工令后才能复工。
11、工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。
12、在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权，以及工程结算的复核确认权与否决权。未经总监理工程师签字确认，委托人不支付工程款。
监理人在委托人授权下，可对任何承包人合同规定的义务提出变更。如果由此严重影响了工程费用或质量、或进度，则这种变更须经委托人事先批准。在紧急情况下未能事先报委托人批准时，监理人所做的变更也应尽快通知委托人，在监理过程中如发现工程承包人员工作不力，监理机构可要求承包人调换有关人员。
在委托的工程范围内，委托人或承包人对对方的任何意见和要求(包括索赔要求)，均必须首先向监理机构提出，由监理机构研究处置意见，再同双方协商确定。当委托人和承包人发生争议时，监理机构应根据自己的职能，以独立的身份判断，公正地进行调解。当双方的争议由政府建设行政主管部门调解或仲裁机关仲裁时，应当提供作证的事实材料。
五、建设单位赋予监理工程师的权力是：
1、发现建设工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求
的，应当报告建设单位要求设计单位改正。
2、认为工程施工不符合设计要求、技术标准和合同约定的，或者可能产生工程质量或安全隐患的，有权要求建筑施工单位改正。
3、对影响建设工程主体结构质量和安全的建筑材料、构配件和设备，未经签字认可，不得在工程上使用或安装;对其他质量不合格的建筑材料、构配件和设备，要求施工单位停止使用;未经监理工程师签字认可，建筑材料、构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序施工。
4、对隐蔽工程进行验收;未经监理工程师签字认可，不得进行下道工序施工。凡涉及工程造价增减的隐蔽工程和工程变更及相关的工程费用，须报建设单位审核，并由建设单位代表与总监理工程师共同签字认可。
5、建议撤换不合格的承接建设工程项目的单位、项目负责人或者有关人员。
6、建议撤换不合格的建设单位项目负责人，并有权向有关主管部门反映。
7、计划进度与建设工期上的确认与否决权。
8、工程计量、工程款支付与结算上的确认与否决权。
9、施工组织协调上的主持权。
在特殊情况下，如出现危及生命、工程或财产安全的紧急事件时，监理工程师有权指令承建单位实施解除这类危险的作业，或必须采取的其他措施。
XX公司
法人代表：
20xx年6月20日
【有关单位委托书模板汇总十篇】相关文章：
6.单位委托书