工程合同

时间:2022-01-09 17:35:02 工程合同 我要投稿

【精华】工程合同汇编四篇

  随着法治精神地不断发扬,人们愈发重视合同,合同的地位越来越不容忽视,签订合同是为了保障双方的利益,避免不必要的争端。那么大家知道合同的格式吗?以下是小编帮大家整理的工程合同7篇,仅供参考,大家一起来看看吧。

【精华】工程合同汇编四篇

工程合同 篇1

  委托人:*** (以下简称甲方)

  咨询人:*** (以下简称乙方)

  甲方因工程业务需要,需委托乙方对相关工程造价编制预算、结算、核对工程预结算,本着平等、自愿、互惠互利的原则,经过双方协商一致,签订本合同,供双方共同遵守。

  一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务:

  1、项目名称:******************************一期。

  2、服务内容:编制工程预算、结算、竣工结(决)算;与建设单位(或其受权委托人)核对工程预算、结算、竣工结(决)算;按与建设单位签订的施工合同及甲方要求及时申报、核对各项进度报表;审核甲方分包工程进度及结算造价;施工过程中的价格申报、确认及造价审核、控制、工程商务洽谈、变更及合同争议的鉴定与索赔;编制工程造价计价依据及对工程造价进行监控和提供有关工程造价信息资料等(不含水电安装工程、钢筋工程量计算)。

  二、咨询人的权利

  1、咨询人在咨询过程中,如委托人提供的资料不明确时可向委托人提出书面报告。

  2、咨询人在咨询过程中,有权对第三人提出与本咨询业务有关的问题进行核对或查问。

  3、咨询人在咨询过程中,有到工程现场勘察的权利。

  4、按合同约定取得酬金。

  三、委托人的权利

  1、委托人有权向咨询人询问工作进度情况及相关的内容。

  2、委托人有权阐述对具体问题的意见和建议。

  3、当委托人认定咨询专业人员不按咨询合同履行其职责,或与第三人串通给委托人造成经济损失的,委托人有权要求更换咨询专业人员,直至终止合同并要求咨询人承担相应的赔偿责任。

  4、委托人有权对咨询人提交的各项成果进行审核。

  四、咨询人的责任

  1、从专业角度出发,尽心尽职及时做好合同服务内容内的工作;书面提出总承包合同执行全过程中造价方面应注意的各项事项,包括结算资料的收集、整理,确保结算资料完整、有效。

  2、向委托人提供与工程造价业务有关的资料,包括工作计划等。

  3、在履行合同期间或合同规定期限内,不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。

  4、经审核的结算成果,造价误差在1%(不含1%)以上,视为乙方失职。

  5、咨询人不得参与可能与合同规定的与委托人利益相冲突的任何活动。

  6、咨询人的责任期即建设工程造价咨询合同有效期。如因非咨询人的责任造成进度的推迟或延误而超过约定的日期,双方应进一步约定相应延长合同有效期。

  7、咨询人责任期内,应当履行建设工程造价咨询合同中约定的义务,因咨询人的单方过失造成的经济损失,应当向委托人进行赔偿。

  8、咨询人对委托人或第三人所提出的问题不能及时核对或答复,导致合同不能全部或部分履行,咨询人应承担责任。

  五、委托人的责任

  1、委托人应负责与本建设工程造价咨询业务有关的第三人的协调,为咨询人工作提供外部条件。

  2、委托人应当在约定的时间内,免费向咨询人提供与本项目咨询业务有关的资料(咨询人配合)。

  3、委托人应当在约定的时间内就咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。咨询人要求第三人提供有关资料时,委托人应负责转达及资料转送。

  4、委托人应当授权胜任本咨询业务的代表,负责与咨询人联系。

  5、委托人应当履行建设工程造价咨询合同约定的义务,如有违反则应当承担违约责任,赔偿给咨询人造成的损失。

  6、按合同要求及时向咨询人支付酬金。

  六、咨询业务的酬金及支付

  1、甲方按与建设单位核对工程建筑面积,按包干单价2.50元/建筑面积平米(可复制楼栋不计算建筑面积,类似度90%以上楼栋按10%计算建筑面积),支付乙方酬金。

  2、包干单价已包含乙方为完成本合同服务内容的工资、奖金、补贴、加班费、材料费、设备使用费、电话费、网络费、社会保险费(五险一金)、各项劳保及福利、节假日补助费等除乙方到常州项目的车费以外的一切费用。即乙方酬金结算款=与建设单位核对工程建筑面积*2.50元/建筑面积平米。

  3、乙方到常州项目的车费由甲方实报实销。

  4、甲方每月暂支付乙方5000.00元,累计支付乙方酬金达到120000.00元时暂停支付;乙方工程竣工结(决)算书编制完成并经甲方审核报建设单位后,按该申报工程建筑面积*2.50*80%支付酬金(扣除每月支付部份);乙方与建设单位核对完成工程竣工结(决)算并经甲方审核后,按该完成结算工程建筑面积*2.50*100%支付酬金(扣除每月支付部份);

  5、如果委托人在规定的支付期限内未支付建设工程造价咨询酬金,自规定支付之日起,应当向咨询人补偿应支付的酬金利息。利息额按规定支付期限最后一日银行贷款利息乘以拖欠酬金时间计算。

  6、支付酬金所采取的货币均为人民币。

  七、其 他

  1、因造价咨询业务的需要,咨询人在合同约定外的外出考察,经委托人同意,其所需费用由委托人负责。

  2、咨询人如需外聘人员协助,在委托的工程造价咨询业务范围内其费用由咨询人承担;在委托的工程造价咨询业务范围以外经委托人认可其费用由委托书人承担。

  3、未经对方的书面同意,各方均不得转让合同约定的权利和义务。

  4、除委托人书面同意外,咨询人不应接受工程造价咨询合同约定以外的与工程造价咨询项目有关的任何报酬。

  八、合同争议的解决

  1、因违约或终止合同而引起的损失和损害的赔偿,委托人与咨询人之间应当协商解决;如未能达成一致,可提交有关主管部门调解;协商或调解不成的,根据双方约定提交仲裁,或向人民法院提起诉讼。

  九、合同生效,变更与终止

  1、本合同自双方签字之日起生效。

  2、当事人一方要求变更或解除合同时,则应当在14日前通知对方;因变更或解除合同使一方遭受损失的,由责任方负责赔偿。

  3、变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式,新的协议未达成之前,原合同仍然有效。

  4、本合同一式二份,具有同等法律效力,双方各执一份。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

工程合同 篇2

  甲方:

  乙方:

  根据中华人民共和国相关法律、法规,经甲乙双方协商,本着互利互惠原则,就用车(后八轮拉土车)一事达成如下协议,以明确双方责任义务,特立此合同,共同遵守:

  一、 用车价格:乙方拉土车以车辆次为单位计量,每车1公里之内 元,以起步价为基础按矿坑深度进行调价,矿坑深度挖掘为20米开始加价,每下10米运费加价元。

  二、 用车期限:

  三、 结算与付款:甲方以乙方实际运土车次为依据开出二联票并以此每月进行结算。

  四、 甲方责任:

  1、甲方提供燃油,油费乙方自负,油费高于加油站实际价格0.1元。

  2、负责乙方司机食宿。

  3、甲方在施工阶段确保乙方车辆不停工,若在施工阶段因甲方原因因起车辆停工三天以上(包括三天),甲方必须承担乙方车辆及司机工资的误工费,每车每天按元计算。

  五、乙方责任与义务:

  1、乙方每台车必须配备两名熟练操作司机,以利与进行正常工作。

  2、乙方进工地必须按甲方要求搞好施工,不得违反甲方管理要求和制度,否则应承担相关责任。

  3、确保安全生产,上班期间严禁喝酒;不允许携带于工程无关的人员进入施工现场,否则后果自负;上班必须按要求搞好施工,不得违反甲方管理进行工作。

  4、文明施工,保证本单位的所辖生产干净卫生,严禁“飞车”。

  六、本合同一式二份,双方各执一份。

  七、未尽事宜,双方协商遵守。

  甲 方: 乙 方:

  身份证号: 身份证号:

  电 话: 电 话:

  署名:

  日期:

  

工程合同 篇3

  发包方:(以下简称甲方)

  承包方:(以下简称乙方)

  依照《中华人民共和国合同法》和中华人民共和国建设部、

  一、工程概况

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  3、工程内容:

  4、工程承包范围

  (1)承包范围:

  (2)工程总面积:

  二、合同文件及图纸

  除双方另有约定以外,组成本合同的文件如下:

  (1)双方签订的补充协议

  (2)本合同条款

  (3)标准、规范及有关技术文件

  (4)工程量清单

  (5)工程报价单或预算书

  (6)图纸

  双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

  1适用法律法规:国家有关法律、法规和宁夏有关法规、规章及规范性文件均对本合同具有约束力。

  2适用标准、规范名称:《园林绿化工程施工及验收规范》、3双方另有约定列入补充条款。

  4双方对合同内容的约定与上述法律、标准、规范规定有矛盾的,以法律、标准及规范规定为准。

  三、双方的权利义务

  1发包人应按本合同约定的时间和要求完成以下工作

  (1)保证施工现场达到具备施工条件:

  (2)将施工所需的水、电、

  (3)负责施工场地与公共道路的开通:

  (4)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物建筑)、古树名木的保护工作

  2承包人应按本合同约定的时间和要求完成以下工作:

  (1)应提供计划、报表的名称

  (2)承担施工安全保卫工作和非夜间施工照明的责任和要求:

  (3)负责已竣工但未交付发包人之前的工程保护工作;

  (4)做好施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作

  (5)保障施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定

  四、施工组织设计和工期

  开工日期:竣工日期:

  合同工期总日历天数_____________日

  1承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时

  2发包人对施工方案、进度计划予以书面确认或提出修改意见的时间:_____________,发包人逾期未确认也未提出修改意见的,视为同意。

  3承包人必须按照经确认的进度计划组织施工,并接受监督和检查。因承包人原因导致实际进度与进度计划不符的,承包人无权就改进措施提出追加合同价款。

  五、质量与检验

  1工程质量标准:__合格_____________

  2双方对工程质量有争议时,由____________质量监督站鉴定,所需费用及由此造成的损失由责任方承担。

  六、安全施工

  1承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由承包人承担。

  2发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故,由发包人承担相应责任及发生的费用。

  七、合同价款与支付

  1发包人保证按照合同约定的.期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

  2本合同预算金额(大写):_____________元(人民币)(小写):________________元

  3工程量的确认

  (1)承包人向发包人提交已完工程量报告的时间:_______

  (2)发包人核实已完工程量报告的时间:_____________,发包人逾期未核实工程量的,承包人报告中开列的工程量将视为被确认并作为工程价款支付的依据。发包人核实工程量未提前24小时通知承包人的,确认结果无效。

  4工程款支付

  合同生效后_______日内,发包人向承包人支付本合同总造价的_______%为预付款。

  发包人应在确认工程量结果后_______日内按前款的约定向承包人支付工程款(进度款)。

  工程全部完工,竣工验收通过并办理完毕相应结算手续后,发包人累计支付给承包人的工程款应达到工程结算总价的__%,结算总价的______%作为工程保修金。本工程保修期满,在承包人履行了保修责任的前提下,发包人一次性向承包人支付工程保修金。

  八、竣工验收与结算

  1、工程具备竣工验收条件,承包人以书面形式通知发包人,并向发包人提供完整的竣工资料和竣工验收报告。

  2、竣工日期为本工程竣工验收通过的日期。保修期正式开始。

  3、因特殊原因,部分单位工程和部位需甩项竣工时,双方订立甩项竣工协议,并明确双方责任。

  九、质量保修

  承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修责任。

  质量保修期自工程竣工验收通过之日起计算。

  十合同生效及终止

  1、本合同自____________之日起生效。

  2、本合同在双方完成了相互约定的工作内容后即告终止。本合同正本二份具有同等效力,双方各持一份。本合同副本份数___________份,由双方分别收持。

  双方根据有关法律、行政法规规定,结合本工程实际,经协商一致后,可对本合同具体化、补充或修改。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

工程合同 篇4

  甲方:

  乙方:

  甲、乙双方经过协商,根据合同法有关规定,订立货物运输合同,条款如下:

  一、合同期年,从年月日起到年月日为止。

  二、运输方式为汽车公路运输,具体货物的名称、包装形式、数量、价值、运费、到货地点、收货人、运输期限等事项如下:

  货物名称:

  发货地点:

  到货地点:

  收货人:

  运费单价:元/方。

  运输期限:按甲方通知时间。

  三、甲方的义务:

  1.按照双方约定的标准和时间向乙方支付运费。

  四、乙方的义务:

  1.在规定的期限内,将货物运到甲方指定的地点,交给甲方指定的收货人。

  2.乙方要安全运输,保证承运的货物安全,保证货物按时运到。

  3.乙方只承运货物,货物质量、数量与乙方无关,与此有关事宜由甲方与供货方磋商。

  五、运输费用及结算方式:

  1.运费按乙方实际承运货物的(土方数量/或按吨公里)折算。

  2.乙方在将货物交给收货人时,应向其索要收货凭证,作为完成运输义务的证明,持收货凭证与甲方结算。

  3.甲方对乙方所提交的收货凭证进行审核,在确认该凭证真实有效且货物按期运达后,一个月结算一次,当月底结清当月费用。乙方出具公路

  运输发票。

  六、甲方交付乙方承运的货物,乙方确保货物按期运达。因发生自然灾害等不可抗力造成货物无法按期运达目的地时,乙方应将情况及时通知甲方,乙方不承担责任。

  七、本合同未尽事宜,由双方协商解决,协商不成,按照《中华人民共和国合同法》之规定办理。发生诉讼纠纷时管辖权属于乙方所在地法院。

  八、本合同一式两份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。

  本合同共两页。

  甲方:乙方:

  法定代表人:法定代表人:

  委托代理人:委托代理人:

  时间:年月日时间:年月日

  沙石料购销合同

  合同编号:

  需方单位:(简称甲方)

  供应单位:(简称乙方)

  为了规范产品交易行为,保护供需双方合法权益,根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规、明确双方权利义务关系,保证正常交易程序,经甲、乙双方协商,一致同意签订本合同,以资共同遵守。

  一、产品供应要求:

  产品名称产地规格等级数量(T)单价(元/T)总价备注

  合计人民币金额(大写)

  (说明:本表中单价是指砂石料运到交货地点的价格)

  二、交(提)货时间、地点及方式:

  1、工程名称:

  2、产品用途:

  3、交(提)货地点:

  4、交(提)货方式:

  5、交(提)货时间、数量:

  6、乙方在产品运抵交货处后,甲方应提供堆放场地,并做好验收工作。

  7、其他约定:

  三、结算和付款方式:

  1、结算方式:交易双方可通过分中心银行帐户进行结算。

  2、付款方法与期限:

  (1)双方在合同签订后甲方付款%;

  乙方供货%后甲方付款%;

  乙方供货%后甲方付款%。

  (2)乙方供货结束月内甲方付清货款。

  (3)其他约定:

  四、技术要求:

  1、乙方应严格按照产品标准(生产)供应,超出产品技术标准的特殊要求,由甲、乙双方协商决定并在3栏中写清。

  2、乙方应按国家标准规定,随每批产品提供《质量检验报告》。

  3、其他要求:

  五、验收标准、方法及提出异议期限:

  1、乙方应在交货同时向甲方提交该批产品的《质量检验报告》。

  2、验收标准,按该产品的国家标准验收,如尚无国家标准的则按行业标准或已经主管部门备案的企业标准验收。

  3、外观质量及数量应当场验收。如发现质量问题应在24小时内向上海市建材业质量管理中心或分中心质量管理部门报告。在问题未查清之前该批产品必须封存不能使用。甲方非因自身过错而受到的损失,由乙方按违约责任承担。

  六、有下列情形之一,可以解除合同:

  1、甲、乙双方协商一致;

  2、因不可抗力指使不能实现合同目的;

  3、在履行期限届满之前,一方明确表示或者以自己行为表明不履行主要义务:

  4、一方延迟履行主要义务,经催告后天内仍未履行:

  5、一方延迟履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。

  以上3、4、5项权利由守约方行使。

  七、违约责任:

  1、甲、乙双方应严格履行合同规定的各项条款,如一方违约,由违约方承担责任,并参照合同法及双方商定的有关条款赔偿经济损失。

  2、因质量不符合约定,甲方可要求更换或退货,更换视作逾期交货,退货视作不能交货。

  八、解决合同争议的方式:

  本合同产生争议,甲、乙双方应本着友好协商的积极态度进行协商解决;协商不成的,可提请分中心进行调解,如调解不成的向签约地人民法院提起诉讼。

  九、不可抗力:

  1、因不可抗力,致使合同不能履行,免除承担违约责任,但必须及时通知对方,并在合同期限内提供证明。

  2、其他:

  十、其他约定事项:

  十一、本合同未尽事宜甲、乙双方协、商解决。

  十二、合同签定:

  l、本合同自双方代表签字、加盖双方印章后生效;如需工商局鉴证的,签定后生效。

  2、本合同签约地点:

  3、本合同一式份,甲、乙双方各执份,上海市建设工程交易管理中心砂石料分中心备案一份,如鉴证、则鉴证机关二份。

  供方:需方:

  单位名称:单位名称:

  法定代表人:法定代表人:

  委托代理人:委托代理人:

  联系电话:联系电话:

  电报挂号:电报挂号:

  开户银行:开户银行:

  帐号:帐号:

  税号登记号:税号登记号:

  邮政编码:邮政编码:

  签订日期:年月日签订日期:年月日

  有效期限:年月日至年月日

  鉴证意见:

  经办人:鉴证机关(章):

  年月日

【【精华】工程合同汇编四篇】相关文章:

1.【精华】工程合同汇编六篇

2.【精华】工程合同汇编七篇

3.【精华】工程合同模板汇编6篇

4.【精华】工程承包合同汇编7篇

5.关于工程工程合同汇编5篇

6.【精华】工程合同合集7篇

7.【精华】工程合同模板九篇

8.【精华】工程合同合集八篇

9.【精华】工程合同模板五篇