工程合同

时间:2022-01-10 08:47:43 工程合同 我要投稿

关于工程合同范文汇总6篇

  随着人们法律意识的加强,合同对我们的约束力越来越不可忽视,正常情况下,签订合同必须经过规定的方式。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢?下面是小编精心整理的工程合同6篇,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

关于工程合同范文汇总6篇

工程合同 篇1

  甲方:省建筑装饰项目部

  乙方:XX公司

  (以下简称;甲方; )和 (以下简称;乙方; )依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方就本工程合作项目协商一致,订立本合同(以下简称;合同; )。

  一、合同名称、地点:

  工程名称:

  工程地点:

  二、施工范围:

  范围:宾馆宽带网络、通讯及有线电视的设备采购、安装、调试。

  三、合同工期:

  开工日期:XXXXXX__年XXX_月XXX_日;

  竣工日期:XXXXXX__年XXX_月XXX_日;

  合同工期总日历天数

  天。(包括法定节假日)

  四、合同价款

  金额(大写): 肆万贰仟元整(人民币)

  (小写):4.00 元

  在合同履行中发生需要增加合同价款的情况,经甲方确认后按实际发生的设备、线材及工费相应增加。

  五、合同付款方式:

  (1)预付款:在签订合同之日后XXX_日内,乙方设备、材料及人员到场,甲方支付乙方合同预算金额的 30%即:12600.00元作为预付款。

  (2)进度款:在工程开始后两周,经乙方提出,甲方对乙方工程进度验收认可后,在XXX_日内,甲方支付乙方合同预算金额的30 %,即:12600.00元。

  (3)验收合格付款:网络、通讯及有线电视设备安装调试完毕,经甲方验收合格以后,在XXX_日内,甲方支付乙方至结算总价的 95%,即14800.00元。

  (4)质量保证金:合同结算总价款的20.00元作为质量保证金,在设备安装调试验收合格后XXXXXX__年期满XXX_日内由甲方支付乙方。

  六、甲方责任

  甲方按合同约定的内容和时间完成以下工作:

  (1)甲方提供施工场地、环境和施工所需的水、电等必要条件。

  (2)协调土建、装修和相关配套公司与乙方的关系,提供必要的施工资料、环境,并配合乙方解决施工过程中遇到的问题,不影响乙方施工的进行。

  (3)按照合同规定,及时向乙方支付设备款项以及施工款项。

  (4)工程结束后,甲方应根据乙方的申请及时进行工程验收工作。

  (5)在设备安装调试验收后,由甲方负责成品保护工作,验收前产品产权归乙方。

  (6)甲方应做的其他工作,甲乙双方另行约定。

  七、乙方责任

  按合同约定的内容和时间完成以下工作:

  (1)保证工程质量,确保工程按合同约定的工期完成。

  (2)编制工程方案,施工进度计划。

  (3)工程经竣工验收(包括中间交工验收)达到合格标准后,由甲方在验收报告上签字,作为乙方交工的证明文件。

  (4)保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定,交工前清理现场达到专用条款约定的要求,承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。

  (5)乙方应在设备安装调试验收后,向甲方提供工程的各类图纸、资料、文档等文件。

  (6)乙方应做的其他工作,甲乙双方另行约定。

  八、工程进度变更

  8.1暂停施工

  甲方认为确有必要暂停施工时,应当以书面形式要求乙方暂停施工,并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。乙方应当按甲方要求停止施工。乙方实施甲方作出的处理意见后,可以书面形式提出复工要求,甲方应当在24小时内给予答复。甲方未能在规定时间内提出处理意见,或收到乙方复工要求后24小时内未予答复,乙方可自行复工。因甲方原因造成停工的,由甲方承担所发生的追加合同价款,赔偿乙方由此造成的损失,相应顺延工期;因乙方原因造成停工的,由乙方承担发生的费用,工期不予顺延。

  8.2工期延误

  因以下原因造成工期延误,经甲方确认,工期相应顺延:

  (1)设计变更和工程量增加。

  (2)一周内非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时。

  (3)不可抗力。

  (4)甲乙双方约定或同意工期顺延的其他情况。

  乙方在

  8.2款情况发生后3天内,就延误的工期以书面形式向甲方提出报告。甲方在收到报告后2天内予以确认,逾期不予确认也不提出修改意见,视为同意顺延工期。

  九、竣工验收

  9.1工程具备竣工验收条件,乙方按国家工程竣工验收有关规定,向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告。

  9.2甲方收到竣工验收报告后7天内组织有关单位验收,并在验收后3天内给予认可或提出修改意见。乙方按要求修改,并承担由自身原因造成修改的费用。

  9.3工程竣工验收通过,乙方送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按甲方要求修改后通过竣工验收的,实际竣工日期为乙方修改后提请甲方验收的日期。

  十、售后服务及保修

  10.1在工程验收后,乙方负责对其提供的设备实施保修及售后服务,设备的维修期为XXXXXX__年。XXXXXX__年后,乙方定期负责设备的维护保养,以保证设备正常运行,且只收取施工费和设备成本费。

  10.2在本合同规定的保修期外,若甲方需要乙方提供维护维修指导,甲乙双方可另行商定。

  10.3售后服务其他细则详见公司售后服务保障体系。

  10.4甲方对售后服务有其他合理要求,需与乙方另行商定,经乙方认可后可作为合同条款。

  十一、不可抗力

  11.1不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲方乙方责任造成的爆炸、火灾,以及风雨、雪、洪、震等自然灾害。

  11.2不可抗力事件发生后,乙方应立即通知甲方,在力所能及的条件下迅速采取措施,尽力减少损失,甲方应协助乙方采取措施。不可抗力事件结束后48小时内乙方向甲方通报受害情况和损失情况,及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生,乙方应每隔7天向甲方报告一次受害情况。不可抗力事件结束后14天内,乙方向甲方提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。

  11.3因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由甲乙双方按以下方法分别承担:

  (1)工程本身的损害、因工程损害导致

  第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害,由甲方承担;

  (2)甲方乙方人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用;

  (3)乙方机械设备损坏及停工损失,由乙方承担;

  (4)停工期间,乙方应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由其所在单位负责承担;

  (5)延误的工期相应顺延。

  十二、组成合同的文件

  组成本合同的文件包括:

  1、本合同文本;

  2、设备清单(详见合同附件一);

  3、技术规范书(详见合同附件二)。

  甲乙双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分,与本合同同样具有法律效力。

  十三、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

  十四、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项。

  十五、违约处理

  15.1 甲方违约。当发生下列情况时:

  (1)甲方不按照协议规定按时支付乙方合同款项,乙方有权收取滞纳金。滞纳金以合同违约款为基数按日息0.1‰(千分之一)累计收取。

  (2)甲方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

  甲方承担违约责任,赔偿因其违约给乙方造成的经济损失,顺延延误的工期。

  1

  5.2乙方违约。当发生下列情况时:

  (1)因乙方原因不能按照协议书约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工;因乙方原因造成工程延误,则被视为延期行为,每延期一天,甲方有权扣除违约合同部分款额的0.1‰(千分之

  一)。如因甲方、

  第三方或不可抗拒因素所造成的工程延期,乙方不承担任何责任,不应被视为违约。

  (2)乙方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。乙方承担违约责任,赔偿因其违约给甲方造成的损失。

  15.3其它违约责任或未尽事宜,按合同法有关规定执行。

  15.4一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

  十六、争议处理

  16.1甲方乙方在履行合同时发生争议,可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的,甲乙双方可以在专用条款内约定以下一种方式解决争议:

  第一种解决方式:甲乙双方达成仲裁协议,向市仲裁委员会申请仲裁;

  第二种解决方式:向有管辖权的人民法院起诉。

  16.2发生争议后,除非出现下列情况的,甲乙双方都应继续履行合同,保持施工连续,保护好已完工程:

  (1)单方违约导致合同确已无法履行,甲乙双方协议停止施工。

  (2)调解要求停止施工,且为甲乙双方接受。

  (3)仲裁机构要求停止施工。

  (4)法院要求停止施工。

  十七、合同生效

  合同订立时间:

  XXXXXX__年

  XXX_月

  XXX_日

  合同订立地点:

  备注:

  本合同由合同甲乙双方签字盖章后生效。本合同正本四份,具有同等效力,由甲方乙方分别保存两份。

  甲方(盖章):

  乙方(盖章):XX公司

  委托代理人(签字):

  委托代理人(签字):

  公司电话、传真:

  公司电话、传真:XXX_日期:

  XXX_日期

工程合同 篇2

  (一)分包与转包

  1.转包合同。①概念。转包合同,指承包人以营利为目的,将承包的工程"全部"交由第三人完成的行为。②法律效果。(a)转包合同一律无效;(b)承包人非法转包的,发包人有权解除建设工程施工合同(《建设工程施工合同解释》第8条);(c)收缴当事人已经取得的非法所得。

  2.分包合同。

  (1)合法分包合同。合法分包合同,指建设工程的承包方(勘察人、设计人、施工人)经发包方同意后,依法将其承包的"部分"工程交给第三人完成的行为。合法分包应具备三个条件:①经发包人同意;②被分包的工程只能是承包人承包的"部分"工作;③被分包的工程不能是承包人承包的主体工程;④分包人具有相应的资质;⑤只能分包一次,分包人不得再分包。

  (2)违法分包合同。违法分包合同,指承包人违反法律的强制性规定而与第三人订立的分包合同。下列违法分包合同均属无效合同:①承包人将其承包的全部建设工程肢解后以分包的名义分别承包给第三人;②分包人不具有相应的资质;③承包人将自己承包工程的主体结构分包给第三人;④分包人将其分包的工程再分包。

  (3)分包人的连带责任。无论是合法分包合同还是违法分包合同,工程质量不合格的,分包人与承包人对发包人承担连带责任。具体而言:①分包合同有效的,分包人与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担连带责任(《合同法》第272条第二款)。②违法分包或者非法转包的,因建设工程质量发生争议,发包人可以总承包人、分包人和实际施工人为共同被告提起诉讼(《建设工程施工合同解释》第25条)。

  (二)建设工程施工合同无效的情形

  下列建设工程施工合同无效:①非法转包合同。②违法分包合同。③承包人未取得或超越相应资质的。但是,承包人在建设工程"竣工前"取得相应资质的,不按无效处理。④没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的。⑤建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。

  (三)建设工程施工合同无效时实际施工人的权利

  1.实际施工人的工程价款请求权

  (1)建设工程施工合同无效,但建设工程经竣工验收合格的,实际施工人有权请求参照合同约定支付工程价款。

  (2)建设工程施工合同无效,建设工程经竣工验收不合格,经修复后验收合格的,实际施工人有权请求参照合同约定支付工程价款。修复后经竣工验收不合格的,实际施工人无权请求支付工程价款。

  2.转包、分包合同无效时的诉讼当事人。

  (1)实际施工人可以仅以转包人或者违法分包人为被告起诉。

  (2)实际施工人也可以直接以发包人起诉。此时,人民法院"可以"追加转包人或者违法分包人为"本案当事人"。需要注意两点:①法院是"可以"追加,而不是"应当"追加。②法院可以追加发包人为"当事人",即追加为无独立请求权的第三人或者追加为共同被告(《建设工程合同解释》第26条)。

  (20xx-3-62)甲大学与乙公司签订建设工程施工合同,由乙为甲承建新教学楼。经甲同意,乙将主体结构的施工分包给丙公司。后整个教学楼工程验收合格,甲向乙支付了部分工程款,乙未向丙支付工程款。下列哪些表述是错误的?

  A.乙、丙之间分包合同有效

  B.甲可以撤销与乙之间的建设工程施工合同

  C.丙可以乙为被告诉请支付工程款

  D.丙可以甲为被告诉请支付工程款,但法院应当追加乙为第三人

  【答案】ABD

  (20xx-3-59)甲公司将一工程发包给乙建筑公司,经甲公司同意,乙公司将部分非主体工程分包给丙建筑公司,丙公司又将其中一部分分包给丁建筑公司。后丁公司因工作失误致使工程不合格,甲公司欲索赔。对此,下列哪些说法是正确的?

  A.上述工程承包合同均无效

  B.丙公司在向乙公司赔偿损失后,有权向丁公司追偿

  C.甲公司有权要求丁公司承担民事责任

  D.法院可收缴丙公司由于分包已经取得的非法所得

  【答案】BCD

  (四)承包人的优先受偿权

  1.承包人优先受偿权的构成要件

  构成要件有四:①建设工程合同有效;如果合同无效,承包人不享有优先受偿权;②发包人不支付到期价款;③经承包人催告后,发包人在合理期限内仍未支付;④建设工程在性质上适宜折价或拍卖。

  2.承包人优先受偿权的行使

  根据《关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》(20xx年6月),承包人行使优先受偿权具有以下效力与限制:①承包人有权以建设工程折价或者以拍卖建设工程的价款优先清偿发包人欠付的工程价款。②承包人的优先受偿权优先于普通债权;也优先于在建设工程上设定的抵押权。③消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后,承包人的优先受偿权不得对抗买受人。④建设工程承包人行使优先权的期限为6个月,自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算。

工程合同 篇3

  建设方:以下简称甲方

  施工方:以下简称乙方

  甲方原有一层因现须要加建二层,以包工给乙方施工,为了保质保量的完成本工程,经双方协商成达协议如下:

  一、甲方供应原材料,乙方负责从主体到装修的全部工程施工,设计方面乙方应听从甲方的意见执行。

  二、单价,按建筑面积计算,每平方米为壹佰叁拾伍元付给乙方(包水电安装在内)。

  三、质量要求:主体二层上下垂直误差应在2公分之内,不能超过2公分,砂浆应饱满,装修抹灰要求中级,偏差度应按施工规范实行必须粘结牢固,无脱层空鼓,面层无爆灰和裂缝,地板砖、无空鼓、歪斜、缺椤、掉角,其它装修应符合施工规范。

  四、主体结构要求,板面筋布150mm150mm,扎筋应按建筑施工强制性要求满扎、立柱、挑梁、圈梁、次梁应按物理学性能的制作,混凝土浇灌要求,立柱楼板、梁所有浇筑混凝土标号C20,立柱,梁无空洞和露筋,楼面平整无裂缝。

  五、乙方在施工期间应做好安全防护设施,保证安全第一,质量第一,如在施工过程中,发生自身伤亡和第三者伤亡事故,一切后果应由乙方负责,甲方不负任何责任。

  六、付款办法:乙方在施工中途要求付款,甲乙双方协商支付,待工程全部完成验收合格后一次性付清。

  七、本协议一式二份,甲乙双方各保存一份。望双方共同执行。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

工程合同 篇4

  甲方:__________

  乙方:__________

  甲方委托乙方承担本工程的施工.安装任务,为明确双方权利和义务,结合装修工程具体情况,双方达成如下协议:

  一. 工程概况

  1. 工程名称:________________

  2. 工程地点:________________

  3. 工程施工安装内容以双方签认的工程报价单中项目为准;施工费用以双方签认的工程报价单中单价为依据,按实际工程量结算;增减项目需经甲乙双方协商确定单价签认后生效,增减计施工、安装项目。

  4. 乙方按工程总造价收取6%管理费,计入工程款。

  5. 双方商定本工程____个工作日乙方按质完成全部施工及安装项目。即自_____年____月____日起(日期以施工材料进场的第二天计)

  二. 甲方工作

  1. 开工前,全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物,对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等应采取保护和安放措施,若因甲方不采取必要的保护和安放措施而造成家具,陈设的损失由甲方承担。

  2. 向乙方提供施工所需的水、电等设施:协助乙方办理施工申请、审批等手续,并缴纳物业管理处所需的一切费用。

  3. 对工程质量,进度进行监督检查,办理变更、验收、登记手续和其它事宜。

  4. 按时、按质、按量提供施工所需甲方采购的材料。

  三. 乙方工作

  1. 乙方派出专职工地工程监理,负责合同的履行,按合同要求组织施工、保质,保量按期完成施工任务:解决由乙方负责的各项事宜。

  2. 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定,对施工现场的防火安全负责。严格按照双方签认的图纸或说明进行施工,做好各项质量检查和施工记录。

  3. 工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的设施和施工成品进行保护。

  四. 关于工程价款及结算的约定

  1. 本合同签订后,甲方预付乙方签认的报价单中工程款总额的50%(含设计定金),乙方才进场施工。

  2. 工程施工过程中,泥、水、电工完成前期工程,木工进场当天甲方预付乙方第二期工程款即双方签认的报价单中工程款总额的30%及增加项目金额的.50%:木工基本完成,油漆工进场当天甲方预付乙方第三期工程款即付满第二次预算(以双方签认项目的单价及实际工程尺寸数量计算)总工程款的95%,甲方预付的工程款以乙方开出的票据为依据。

  3. 施工及安装竣工验收后当天甲方付清乙方全部工程款。

  五. 关于材料供应的约定

  1. 本工程按双方签认的报价单及其它约定由甲方采购的施工材料,甲方应在各项目工程施工前两天采购至现场,由甲方采购的材料。设备如不符质量及要求对工程造成损失,责任由甲方承担。甲方供应的材料及设备至施工现场经乙方验收后由乙方负责保管,如乙方保管不当造成损失的,乙方负责赔偿。

  2. 凡由乙方采购的材料,设备质量或规格不符合双方约定要求的应禁止使用.若已使用,对工程造成的损失由乙方负责。

  六. 关于双方责任的约定

  1. 因甲方原因影响工期,工期相应顺延,并承担由C、D、E、F条款原因造成乙方损失的赔偿:

  A. 不能按期.按时供水电:B、不能保证每天有8小时工作时间(含加班时间):C、不能按期提供自购的材料、设备:D、提供的材料设备不符合质量或规格造成返工:E、不能按期付工程合款,而施工工程量未过半,乙方除收取已施工项目的费用外另收工程设计费:F、非乙方造成的其它不可预见的原因。

  2. 乙方责任

  A. 不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延,相应损失由乙方承担:B、对竣工验收后保修期两年内发现的属于乙方施工安装责任的质量问题,乙方免费维修:C、乙方施工过程中违反操作规程造成的人员伤害,责任由乙方负责:D、由于乙方施工造成甲方物品损坏,乙方应予以修复或赔偿。E、由于乙方违反物业管理处规定所造成的罚款和赔偿,费用由乙方负责。

  七. 关于设计与施工及验收的约定

  1. 乙方设计师完成施工图后必须在商定的时间内给甲方审图,经甲方确认签字认可后乙方方可施工。

  2. 乙方必须严格按甲方签认的图纸施工.安装。

  3. 在施工过程中,甲方提出变更设计,停止施工或增减项目,应以书面形式通知乙方,列明停止施工或变更,增减的原因,工程部位、时间.材料等;乙方根据变更要求两天内向甲方提交变更所采取的措施、增减的造价,因停工等原因造成的机械呆滞、综合管理费延误工期、补偿停工和已采购材料(因变更设计而无法利用所造成的材料浪费)等费用清单。

  4. 隐蔽工程在隐蔽前由乙方通知甲方到场验收,甲方两天内不验收,乙方可自检后隐蔽并如实填写隐蔽记录,甲方应予以承认。

  5. 工程竣工后,乙方通知甲方验收。甲方应在接到通知后两天内验收,并办理验收.移交手续。如甲方在规定时间内不能验收,需及时书面通知乙方,另定验收日期,否则乙方视甲方通过验收。若另定验收日期,甲方应承认第一通知时间为竣工日期,并承担乙方看管场地的相关费用。

  八. 奖励和违约责任

  1. 由于甲方原因导致延期开工或中途停工,除顺延工期外,甲方应补偿乙方因停工,窝工所造成的损失,每停工或窝工一天甲方应支付乙方____元;甲方不按合同的约定预付工程款,每拖期一天,按付款金额的___%加付滞纳金。

  2.由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付____元违约金。

  3.工程未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用,造成的损失由甲方负责,并视为甲方已实际验收合格。

  4.因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

  九.双方签认的装饰工程报价单,施工图和经双方协商达成一致的其它具体问题协议,作为合同附件,与合同具同等效力。

  十.本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。

  十一.本合同经双方签字后生效,如有不尽事宜,双方本着友好互利原则协商解决,如协商解决不成双方同意由当地仲裁委员会或人民法院判决。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

工程合同 篇5

  甲方: ( 短毛车间 )

  订立设备大中修合同, 经双方协议, 达成下列条款。

  乙方: ( 设备部 )

  甲 方 要 求

  1、 设备大中修由设备部负责, 在安排检修计划时, 并规定交接日期, 履行交接手续 (按 规程接车) ,确保生产正常进行。

  2、 设备部在大修中规定试运转期内, 造成检修返工, 一切费用应由设备部负责。

  3、 计划改变, 车间提出检修计划, 设备部应予以协作。

  4、 设备部检修完毕, 做到废旧机件分类, 集中指定地点并清理场地卫生。

  5、设备部检修计划有变动, 应提前三天通知车间, 否则应负经济责任。

  6、 在生产过程中, 造成非计划停台或不到检修周期造成设备故障 (经分析原因确定责任 实属设备部) 应负责直接损失的赔偿责任。

  乙 方 要 求

  1、维护保养和注油短毛车间负责, 明确检修界限, 搞好协作, 共同为生产服务。

  2、 设备检修计划如有变动, 应提前三天通知设备部, 否则应负经济责任。

  3、 按规程交付检修设备, 车间应说明设备运转, 缺欠情况, 并保持机件完整, 卫生良好 (特别要清除油污) 。

  4、 凡因维护保养注油操作不当, 造成设备故障 (经分析原因, 责任实属车间) 应负经济责任。 保养力量不足, 可提出保全协作抢修。 双方损失均按直接损失价值相互赔偿。

工程合同 篇6

  建设工程在招投标开始时,工程预算就占据着重要的地位。随着社会经济的不断发展,市场化的竞争模式已经成为了主流趋势。工程预算决定着合同的总价款,总价款的确定能够将各方的责任和权力进行有效划分。因此在建设工程中做好工程预算和合同管理是非常必要的。

  1对工程预算与合同管理的基本认识

  1.1工程预算的概念和作用

  工程预算指的是按照设计文件的内容与国家规定的相关项目的收费标准,在执行工程基本建设的过程中,对每一项需要建设的工程(包括新建的、改建的、扩建的)所需要的资金金额进行预先的计算。工程预算是工程建设中不可忽视的重要环节,在工程建设中有着重要的作用。工程预算对工程造价和施工的效益有着直接的影响,同时工程预算的有效性也是衡量工程施工方案的重要依据。

  1.2合同管理的重要意义

  建筑工程项目的合同属于经济合同,它是为了建筑工程项目的建设而制定的,合同的双方分别是建筑招标单位和中标单位。合同中的每一项条款都能够充分保障合同双方的合法利益,因此,合同管理是整个建筑工程中最高的行为准则,可以对建筑双方负责人的行为进行有效的控制,使双方处于和谐的工作关系,避免合同纠纷问题的产生。近年来,我国的建筑市场体制不断的完善,在发展的过程中建筑行业逐渐意识到了工程项目合同管理的重要性,在工程项目合同管理工作中,对部分内容做出了相应的调整,让它能够真正适应建筑行业市场的需求。科学化的合同管理能够引导建筑市场朝着健康的方向发展,保证了工程项目的施工质量,进而促进建筑行业稳定、持续的发展。随着市场经济的不断发展,国外的建筑企业正在逐渐进入到国内建筑市场中,这对我国本土的建筑业造成了一定的冲击。对此,国内的建筑企业要不断的加强和完善建筑工程项目合同管理,只有这样,我国的建筑企业才能在激烈的国际市场竞争中占据优势,进而增强我国建筑企业整体综合竞争的能力,促进建筑企业长期稳定的发展。

  2工程预算和合同管理在工程建设中常见的问题

  2.1预算造价编制的不合理

  预算造价在建筑工程中是一项非常复杂且重要的工作,良好的预算编制是控制工程造价的基础。在进行预算造价的过程中通常会产生很多不合理的问题,例如,在建筑工程施工的过程中,如果工程中的预算编制存在着漏洞,就会出现定额换算不合理的现象,这种情况就会导致工程的实际支出与工程预算不一致,会严重影响工程的施工成本。还有一个影响建筑工程预算编制的重要因素,就是工作人员的能力,相关工作人员对造价控制的认识影响着预算的时效性。

  2.2变更对预算造价的不良影响

  在建筑工程施工的过程中,经常会调整施工的图纸,这种调整是受市场或者是消费者需求的影响。图纸进行调整之后,初始的工程预算造价不能够反映出图纸调整后施工的变化,这在很大程度上会影响预算造价本身的作用,使得工程的实际造价超出了工程的施工预算。

  2.3预算编制的不合理

  在建筑工程的预算编制中,需要各部门进行配合。各部门要对各自的造价进行彻底的评估,最后编制出总造价。在一些中小企业,由于相关的工作人员缺乏建筑工程方面的专业知识,导致在编制预算造价的时候出现缺项、漏项的现象,不能真实合理的反映建筑工程的预算,超预算的现象也时有发生,对建筑工程项目的生产产生了严重的影响。

  2.4合同条款漏项、文字不够严谨

  合同中经常被漏掉的项目就是违约责任,对于违约责任的约定是合同中最重要的一项条款,如果漏掉了这一项会在后期出现问题的时候造成很大的麻烦,一旦发生违约赔偿的情况,在合同中找不到相关的处理条款会造成很大的困扰。同时,在签订合同时要使用准确、明晰的文字,不然容易产生误解和歧义,在合同实施的过程中会产生不必要的争议。

  3提升合同管理质量以及科学规划工程预算的建议

  3.1进行精确地预算

  在工程预算的过程中要重视工程量的计算。预算人员要对施工图纸的表达、工程量表的计算方法和数量、材料的用量表进行仔细核对,在核对无误后才能投入使用。在此项工作进行前,预算人员应该进行市场调查,选取最能反映市场的定额。预算还应该考虑现场签证的因素,预算人员在计算其他费用和利税汇总时要从实际出发,实事求是,要保证计费的合理性。在预算的过程中,要进行目标控制,实施分级预算,并要进行严格的管理。对工程成本费用的指标要进行逐层的细化和分解,在进行的过程中要形成一套科学的控制体系。各个部门的负责人应该进行明确的分工,分别负责各自预算的归口管理,通过预算的编制、执行、调整、考核等环节,使预算工作在完整有序的管理体制下执行。落实对施工图的预算是做好项目整体工作的前提条件,在计算工程量之前,要熟练掌握运用工程量计算的规则,只有对施工图进行精确、细致的预算,才能保证其他工作的顺利进行。在此过程中,要注意的是,施工图的预算不但包含最基础的计算,还要求对设计变更进行有效处理。

  3.2规范预算编制

  企业在进行施工时,要考虑人为因素给施工带来的影响。施工单位应该根据自身的实际施工情况制定出一套规范的预算体系。要时刻关注市场的变化,在施工的过程中要及时进行调整,保证工程预算的准确性,有效缓解企业的资金压力,减少企业承担的风险。

  3.3做好合同管理工作

  建筑工程中的合同管理通常采用的是动态的管理模式,因为在建筑工程项目中,合同的变更是经常存在的问题,如果管理不到位会发生纠纷。施工单位在进行施工现场签证时,要仔细核对合同条款,不要急于签证,在确认无误后方可进行签证。同时,合同的管理人员要对工程项目中设计的文件进行收集和整理,对施工过程中,变更合同的内容要进行认真的审查。一般情况下,合同的变更与索赔工作要同时开展。3.4对实践经验进行总结在工程预算和合同管理的过程中,要注重总结经验。在总结的过程中整理出有用的信息,在下个工程中可以进行借鉴。施工企业应该在工程结束后对工程预算和合同管理进行回忆与整理,以此提升企业的管理水平。

  4结语

  工程预算和合同管理在工程的施工过程中有着重要的作用。施工单位要科学合理的规划工程预算,认真细致的展开合同的管理工作,不断提高建筑企业的管理水平,推动我国建筑业的健康发展。

【关于工程合同范文汇总6篇】相关文章:

1.关于工程工程合同汇总六篇

2.关于工程工程合同模板汇总6篇

3.关于工程工程合同模板汇总六篇

4.关于工程工程合同汇总十篇

5.工程工程合同范文汇总7篇

6.关于工程合同汇总五篇

7.关于工程合同范文5篇

8.关于工程合同汇总十篇

9.关于工程合同模板汇总八篇