工程分包合同

时间:2022-04-28 08:47:33 工程合同 我要投稿

工程分包合同(合集15篇)

  在人们愈发重视契约的社会中,合同在生活中的使用越来越广泛,在达成意见一致时,制定合同可以享有一定的自由。合同有不同的类型,当然也有不同的目的,以下是小编收集整理的工程分包合同,仅供参考,希望能够帮助到大家。

工程分包合同(合集15篇)

工程分包合同1

  根据《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国建筑法》,《上海市建筑市场管理条例》及有关法律,法规,遵循平等,自愿,公平和诚实信用的原则,结合本工程实际,为明确双方的责任,权利和义务,经甲,乙双方协商一致,订立本合同.

  工程概况

  1.1 工程名称: . 1.2 工程地点: .

  1.3 承包范围及内容: .

  1.4 建筑面积: .

  1.5甲方视需要,可对乙方承包范围及内容作出增减或调整,也可对乙方承包范围内的某一分项,某一产品,半成品材料等另行指定施工单位或供应商.乙方应无条件接受,也不因此作为对其余项目合同单价和总价作出调整的理由.

  1.6 承包方式:本工程采用"包工料机消耗,包工期,包质量,包安全,包文明施工,包环境保护,包甲方与业主的总承包合同中所涉及到的本分包合同内容,包甲方对业主的承诺和业主对甲方所作的规定,约束等"的包干方式,全面负责本合同范围内的全部工作内容,处理好政府主管部门和社区地方关系.

  合同工期

  2.1 乙方接甲方进场通知后 日内做好施工现场准备工作.

  2.2 合同工期:本工程于 年 月 日开工,至 年 月 日竣工,共 个日历天.

  2.3 工期延误时,乙方须向甲方支付违约金,违约金为每延误一天,按本工程总价的 计算,按天累计.

  第三条 质量

  3.1 本工程质量等级为 .

  3.2 质量达不到要求时,乙方须向甲方支付违约金,违约金为XXX .

  3.3 本工程质量必须通过甲方,业主,监理,质监站的验收和确认.

  第五条 合同造价

  合同造价:暂估 万元(人民币 万元整),最终造价以最后竣工结算为准.

  第六条 合同价款计算约定

  6.1 本合同价款计算约定为:

  6.2 材料单价的确定:

  6.3 本工程人工单价:装饰技工 元/工日,普工 元/工日,安装人工 元/工日.

  6.4 甲方管理费:乙方按结算造价中的装饰部分 %,安装部分 %上交甲方,作为本工程的管理费.本工程税金另计,由甲方代扣代缴.

  第七条 甲方工作

  7.1 甲方委派 为甲方驻施工现场甲方代表,代表甲方签发施工现场生产相关的技术,质量,安全,文明施工和进度等的工作指令.

  7.2 甲方应在乙方队伍进场时对进场人员进行总交底,交底的内容为:

  a)本工程的质量目标,安全生产文明施工目标,其他创建目标;

  b)涉及到甲方的现场施工的相关管理制度(如一体化管理体系的要求等);

  c)与本工程施工有关的法律法规要求和技术标准,规范要求;

  d)本工程的关键工序,特殊过程,重要环境因素和重大危险源以及控制要求.

  e) 甲方与业主所签订的总合同有关主要条款.

  7.3 甲方代表应在乙方队伍进场前,组织对乙方队伍人员岗位资质,机械设备,周转设备和计量设备进行验证,验收,并做好相应台帐.

  第八条 乙方工作

  8.1 乙方委派 为乙方驻施工现场乙方代表,接受甲方代表的工作指令.

  8.2 乙方应严格按施工图和经甲方批准的施工方案和施工规范组织施工,确保工程质量,工期,安全与文明,按合同约定完成全部义务.

  8.3 乙方应按甲方项目部的要求,认真做好施工资料台帐工作,并保存和管理好各种原材料的质保书,合格证和检测,检验,复试等报告,遵守地方建设交易中心的规定负责到交易中心办理交易手续并付清相关费用.

工程分包合同2

  总包人: 分包人: 分包人资质等级:

  现将总包方承包的 分包给分包方,依照建设单位与总包方的合同及其他有关规定,遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则,双方就本总包工程施工的发包与承包事项经协商一致,签订本分包合同。 1 工程概况 2 工程质量

  工程质量标准

  3 工期

  3.1 总工期: 日(为日立工期,并包括法定节假日)。

  3.2 开工日期: 年 月 日。

  3.3 竣工日期: 年 月 日。

  3.4 工期顺延

  3.4.1 按总包合同规定,发生以下情况的,工期顺延,分包方不承担责任:

  (1)工程量增加、设计变更的。

  (2)厂房未按时供应合同约定的材料和设备的。

  (3)于非分包方原因停水停电累计8小时以上不能施工的。

  (4)总包方未按时支付工程款的。

  (5)不可抗力和其他非分包方原因造成停工的。

  3.4.2出现以上情况时,分包方应及时以书面形式通知甲方。因乙方原因导致工期延误的,由乙方承担责任,工期不顺延。

  4 工程价款

  本工程价款:大写: 人民币 ¥ (人民币) 5 材料设备工供应

  5.1本工程由总包方供应主要材料设备的,双方约定编制甲方供应材料设备一览表作为本合同附件,一览表中应准确写明材料设备的品种、规格、型号、数量、质量等级、提供时间和地点等。

  5.2本工程由分包方采购材料设备的,应按照设计说明、施工图纸和有关技术资料标准要求进行采购,提供材料设备产品的质量、环保合格证明,并对所购材料设备质量负责。

  5.3总包方提供和分包方采购的材料设备按约定到达指定地点前应通知对方,双方应对材料、设备进行共同验收。甲方供应的材料设备经验收合格后,应移交给乙方管理、使用。

  5.4本工程中的主要材料应由双方选定样品样本。样品样本应经双方验收后封存,作为材料供应和竣工验收的实物标准。

  5.5双方所提供的工程主要材料应符合国家质检总局发布的《室内装饰装修有害物质限量标准》。

  6 安全及其他

  6.1应按有关规定,严格安全防护和防火措施,并承担由于管理不善造成的人员及财产损失。非分包方责任造成的损失,由相应责任人承担。

  6.2 发生伤亡事故,应在第一时间报有关部门及通知总包方,并按政府有关部门的要求处理。总包方应提供抢救抢险的必要条件,协助处理事故。事故引发的费用由责任方承担。

  6.3 按工程及安全需要提供看守和警卫、维修施工使用的照明、围栏,在动力设备、高压线路、地下管线、易燃易爆、有毒有害地段以及临时交通要道附近施工时,应与总分包方协商安全防护措施,经总包方同意后实施,防护费用由总包方承担。

  6.4 在未腾空和继续使用的建筑物内施工的,应制定专用安全和防火措施,以确保建筑物内财产和人身安全。以上措施应报总包方同意,并由总包方承担相应费用。

  6.5已竣工工程在未正式交付总包方之前,应负责工程成品保护工作。

  6.6 分包方负责施工场地的清洁,符合环境卫生管理的有关规定。

  7 违约责任

  7.1双方不能按合同约定履行自己的各项义务时应承担相应的违约责任,包括支付违约金、赔偿因违约给对方造成的经济损失。

  7.2 总包方不能按时支付工程预付款、工程进度款、竣工结算款的,每延误一日应向乙方支付迟延部分工程款 ‰的违约金。

  7.3 由于分包方责任延误工期的,延误一日分包方应向总包方按已付工程进度款之和的

  7.4 由于分包方责任导致工程质量和室内环境污染控制不达标的工程,分包方对工程质量不合格的部位应进行彻底返工修理,对室内空气质量不达标的应进行全面综合治理,由于以上原因造成工程延期交付的视同延误工期。

  8 其他:本合同未尽事宜按总包合同内容执行。总包条文中未列事项可另行约定,作为本分包合同附件。

  9 不可抗力:因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或全部免除责任, ‰支付违约金。 但法律另有规定的除外。一方因不可抗力不能履行合同时,应及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应在合理期限内提供证明。

  10 争议解决方式:本合同项下发生的争议,由双方当事人协商解决或申请调解解决;协商或调解解决不成的,按下列第 种方式解决:

  (1)依法向 人民法院提起诉讼。

  (2)提交 仲裁委员会仲裁。

  11 合同的生效:本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

  12 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

  甲方(签章): 乙方(签章): 法定代表人: 法定代表人:

  签订时间: 年 月 日 签订时间: 年 月 日

工程分包合同3

  工程承包人(施工总承包人或专业工程承(分)包人):

  劳务分包人:

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于(以下简称为“发包人”)与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承(分)包合同(以下称为“总(分)包合同”),双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。

  1、 劳务分包人资质情况

  资质证书号码:

  发证机关:

  资质专业及等级:

  复审时间及有效期:

  2、劳务分包工作对象及提供劳务内容

  工程名称:

  工程地点:

  分包范围:

  提供分包劳务内容:

  3、分包工作期限

  开始工作日期: 年月日结束工作日期:年 月日总日历工作天数为: 天

  4、质量标准

  工程质量:按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,本工作必须达到质量评定 等级。

  5、合同文件及解释顺序

  组成本合同的文件及优先解释顺序如下:

  (1)本合同;

  (2)本合同附件;

  (3)本工程施工总承包合同;

  (4)本工程施工专业承(分)包合同。

  6、标准规范

  除本工程总(分)包合同另有约定外,本合同适用标准规范如下:

  7、总(分)包合同

  7.1 工程承包人应提供总(分)包合同(有关承包工程的价格细节除外),供劳务分包人查阅。当劳务分包人要求时,工程承包人应向劳务分包人提供一份总包合同或专业分包合同(有关承包工程的价格细节除外)的副本或复印件。

  7.2 劳务分包人应全面了解总(分)包合同的各项规定(有关承包工程的价格细节除外)。

  8、图纸

  8.1 工程承包人应在劳务分包工作开工 与本合同工作有关的标准图 套。

  9、项目经理

  9.1 工程承包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为 ,职务: , 职称: 。

  9.2 劳务分包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为 ,职务: ,职称: 。

  10、工程承包人义务

  10.1、组建与工程相适应的项目管理班子,全面履行总(分)包合同,组织实施施工管理的各项工作,对工程的工期和质量向发包人负责;

  10.2、除非本合同另有约定,工程承包人完成劳务分包人施工前期的下列工作并承担相应费用:

  (1)在年月件的施工场地,具备开工条件的施工场地交付要求为: 。

  (2)在年月满足完成本合同劳务作业所需的能源供应、通讯及施工道路畅通的时间和质量要求;

  (3)在年 月 日前向劳务分包人提供相应的工程地质和地下管网线路资料;

  (4)在年 月 日前完成办理下列工作手续(包括各种证件、批件、规费,但涉及劳务分包人自身的手续除外):

  (5)在年 月 日前向劳务分包人提供相应的水准点与坐标控制点位置,其交验要求与保护责任为:;

  (6)在年 月 日前向劳务分包人提供下列生产、生活临时设施: ,其交验要求与保护责任为: ;

  10.3、负责编制施工组织设计,统一制定各项管理目标,组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工,计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收;

  10.4、负责工程测量定位、沉降观测、技术交底,组织图纸会审,统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收;

  10.5、统筹安排、协调解决非劳务分包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地;

  10.6、按时提供图纸,及时交付应供材料、设备,所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要;

  10.7、按本合同约定,向劳务分包人支付劳动报酬;

  10.8、负责与发包人、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。

  11、劳务分包人义务

  11.1、对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责,组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作;未经工程承包人授权或允许,不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关规章制度;

  11.2、劳务分包人根据施工组织设计总进度计划的要求,每月底前天提交下月施工计划,有阶段工期要求的提交阶段施工计划,必要时按工程承包人要求提交旬、周施工计划,以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划,经工程承包人批准后严格实施;

  11.3、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划,投入足够的人力、物力,保证工期;加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全;加强现场管理,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款;

  11.4、自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查;接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况,及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合,照顾全局;

  11.5、按工程承包人统一规划堆放材料、机具,按工程承包人标准化工地要求设置标牌,搞好生活区的管理,做好自身责任区的治安保卫工作;

  11.6、按时提交报表、完整的原始技术经济资料,配合工程承包人办理交工验收; 11.7、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作,因劳务分包人责任发生损坏,劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款;

  11.8、妥善保管、合理使用工程承包人提供或租赁给劳务分包人使用的机具、周转材料及其他设施;

  11.9劳务分包人须服从工程承包人转发的发包人及工程师的指令。

工程分包合同4

  总包方(甲方):xxxxxx

  地址:xxxxxx邮码电话

  法定代表人:xxxxxx职务

  分包方(乙方):xxxxxx

  地址:xxxxxx邮码电话

  法定代表人:xxxxxx职务

  依照《中华人民共和国民法典》、建设部《建筑安装工程总分包实施办法》和xxxxxxxxxxxxxxxx市人民政府xxxxxxxxxxxxxxxx号文件的有关规定,经双方协商一致,签订本合同,并严肃履行。

  第一条工程项目

  一、工程名称:xxxxxx

  二、工程地点:xxxxxx

  三、工程编号:xxxxxx施工许可证号:x营业执照号:xxxxxx

  四、分包工程范围及工程量(附预算书)

  五、分包工程期限xxxxxxxx年xxxxxxxx月xxxxxxxx日开工,xxxxxxxx年xxxxxxxx月xxxxxxxx日竣工。

  六、分包工程人工费用元。

  七、乙方投入工种及人数人。

  第二条工程结算

  按分包工程项目,第一个月预支生活费,按合同人数每人计算,下月结算时扣回,在工程施工进行中按当月完成的验收合格工程量预结(幅度不得超过已完成量的80%)工程竣工后经甲乙双方共同验收合格,予以结算。

  第三条工程质量

  甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收,乙方按照施工图纸和说明书要求,精心组织施工,保证工程质量,如质量不合标准,必须返工修理,其工料费损失,由乙方承担;如工程质量低劣又无法挽救的,应由乙方负责赔偿全部工料损失。

  第四条安全生产

  一、甲方对乙方承担的工程要做安全交底,提出明确的安全要求,并进行监督检查,乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度,严格遵守安全操作规程,对甲方提供的安全生产设施,乙方经检查合格方可使用,施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故,其损失由乙方负责。

  二、劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作具如绝缘手套、胶靴等由乙方自行解决,如乙方确有困难,可提出需用计划,甲方协助解决。

  三、在施工过程中,乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故,由乙方负责。

  第五条生活管理

  一、乙方工人进场后,食宿问题由甲方提供住宿条件及主要炊事用具(大锅、笼屉、吹风机、大面板)由乙方保管,如有损坏丢失照价赔偿。小型零星用具乙方自备,生活用煤由甲方按定量提供。

  二、生活需用之粮食、油类,由乙方自理,甲方应在医疗、卫生等方面提供方便,乙方工人如有疾病,经其负责人签字同意,可在甲方就医,医疗费用由乙方负责按月付清。

  第六条分包工程人工费单价

  一、单位工程分包,每预算工日为元。实行单方平方米人工费包干,每平方米元。

  二、内檐抹灰分包,达到优质的每预算工日为元。达到合格的每预算工日为元。实行分项人工费包干每平米元。

  三、单项分包石、土方工程的每预算工日为元。

  四、清工每工日为元。

  五、全日停工、待料、停水、停电、清工工日为元。

  六、水、电、暖、卫工程,每预算工日(按幢号分包为)元。

  七、冬季施工期间(12月1日到2月底)降低工效10%的工日。其工日单价为元。

  八、分包工程费用明细表(一~七项均可列表)

  第七条材料供应管理

  乙方设专人向甲方办理水泥、钢材、商品构件、五金、油毡、沥青及水、电、暖、卫等专项用料的限额领料手续。乙方应严格按照甲方提供的质量要求和材料配合以施工。乙方施工中用料浪费及不合理的超出限额部分,由乙方负担。乙方在施工中按垛(堆)使用材料,做到日用日清,活完料净,保持现场整洁。

  第八条施工机具

  一、大型工具由甲方负责,保证使用需要。

  二、手工操作工具,由乙方负责。

  三、对甲方负责供应的机具,乙方应认真保管爱护,如有丢失损坏,乙方负责赔偿。

  四、施工需用的中、小型机械,由甲方按施工方案配备,一台机械应配备一名司机,保证乙方正常施工,乙方不准擅自操作设备(自带机械按有关规定处理)。

  第九条现场管理

  一、甲、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度,在甲方现场负责人统一领导下组织施工,有关计划、进度、材料供应等工作双方应密切配合,保证施工顺利进行。

  二、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育,并指定专人负责现场保卫工作,严禁偷拿现场用料,如有违反现场管理制度的不法行为,甲方有权采取必要措施,乙方应承担法律责任,并负责赔偿经济损失。

  三、分包人员要保持相对稳定,出入施工现场要佩戴工作标志,不准合同外人员出入现场和住宿。

  第十条违约责任

  一、乙方分包的工程项目,不得再行分包。在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定,不能保证工程质量,甲方有权终止合同,造成返工的损失,乙方应予赔偿。

  二、合同签订后,不经双方协商同意,任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意,单方解除合同时,应由乙方赔偿甲方因影响施工计划造成的经济损失;如甲方中途解除合同,应赔偿乙方因此造成的经济损失。

  三、乙方必须按合同规定的工期及质量要求完成,否则每逾期一天,应偿付给甲方按分包工程人工费xxxx%的逾期违约金。

  四、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项,如拖欠不付,按银行短期贷款利率,偿付给对方逾期付款违约金。

  第十一条附则

  一、本合同发生纠纷时,当事人双方应及时协商,协商不成时。解决不了的,可按以下第( )项解决:向建筑物所在地经济合同仲裁委员会申请仲裁,向人民法院起诉。

  二、本合同一式份,甲乙双方各执正本一份。其余副本,报送备案。

  三、要求鉴证(公证)的,可到建筑物所在地的区、县工商行政管理局进行鉴证或公证处公证。

  四、双方商定的其他条款:

  1.

  2.

  第十二条合同附件及有效期

  一、合同附件:xxxxxx

  1.工程预算书;

  2.

  二、本合同自双方盖章之日起生效,至工程全部竣工并结算完毕后失效。

  总包单位:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

  法定代表人:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

  xxxxxxxx年xxxx月xxxx日

  分包单位:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

  法定代表人:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

  xxxxxxxx年xxxx月xxxx日

工程分包合同5

  甲方:蒙西建设集团有限公司、蒙西文化广场项目部(简称甲方)

  乙方:(承包人身份证号:)(简称乙方)

  一、分包范围:

  1、蒙西文化广场项目工程水、电、暖施工图所包含的全部工程内容,以及土建的雨水管部分,及消防、空调、通风、电梯、弱电和智能化等预埋。但不包含消防报警联动、电梯安装、消防工程(乙方需施工预埋部分)、发电机安装、高低压配电、供水系统、电子对讲和弱电工程(乙方只施工预埋部分)。

  2、承包范围内自行预结算,资料、材料检测费。

  二、工期:

  1、开工日期:20xx年

  2、总日历工期:工期记

  三、合同价款:

  参照建设公司与开发公司主合同,在主合同结算前提下,下浮总价20%为结算依据。

  四、收费标准:

  1、乙方应向甲方缴纳总包管理费,按建设方审核后的安装工程总造价为依据,甲方合计收取以下条款总包管理费:

  (1)甲方收取乙方总价的20%

  甲方收取总包管理费后,不再计取其他费用,以上所收取的总包管理费均已含乙方施工过程中所发生的管理费和税金(材料发票由乙方自理)。

  五、工程质量:

  1、本工程质量确保。

  2、本工程的安装用材料必须符合图纸设计及国家、内蒙古、呼和浩特市的相关规定。

  3、施工过程中甲乙双方严格按照施工规范及内蒙古呼和浩特市的相关规定。

  4、安装工程若达不到本条款第1条规定,按蒙西公司要求处罚。

  5、乙方为了确保本工程施工质量,佰万元,如达不到本条款第1条所规定,质量保证金没收,达到本条款第1条之规定,质量保证金按如下分期退还乙方,工程到六层退保证金肆拾万,十五层退叁拾万,工程封顶退保证金叁拾万。

  六、工程进度:

  1、乙方严格按照甲方的总承包合同工期及项目中的施工进度计划执行。+0.00后按每月审计产值70%,扣除甲方20%管理费后支付。主体封顶验收合格后按甲方审计产值80%,扣除20%管理费后支付。

  2、乙方达不到总合同及项目部施工进度计划的要求,按照总包合同的相关条款执行。

  3、甲方对乙方的施工进度、劳动力配备有督促权。乙方在施工过

  程中,若因乙方自身原因施工进度影响总体施工进度,工程质量达不到甲方要求,满足不了这两项,甲方有权终止合同,按已完成工程量扣除管理费后的70%结算,其余视为违约金,不再结算。

  七、工程安全生产,文明施工:

  1、乙方在本工程施工过程中,严格执行国家安全生产法规及内蒙古呼和浩特市的相关规定。

  2、杜绝违章作业,违章施工。

  3、乙方在施工过程中,因乙方责任所造成的安全事故,由乙方承担一切法律及经济责任。

  4、乙方必须遵守甲方项目部的安全文明施工的管理制度及公司管理制度。

  5、在施工过程中,乙方必须服从甲方的安全文明施工的管理监督,配合甲方达到文明工地评比的各项要求。

  6、乙方的所有施工人员必须进行三级安全教育和培训。特殊工种必须执证上岗,并将相关证件复印件上交甲方、项目部相关职能管理人员。

  7、甲方对乙方违章作业现象有权作出警告、罚款、停工、整改及终止合同的权利。

  八、工程款的支付:

  1、本合同范围内工作内容必须由乙方独家施工。甲方支付乙方所有工程款均须专款专用,具体参照与甲方签订的主合同。

  2、合同价款的调整,合同价款在发生下列情况之一的可作调整:

  1)、建设单位代表确认的工程量增减;

  2)、建设单位代表确认的变更或工作洽谈;

  3)、工程造价管理部门公布的价格调整;

  4)、合同约定的其他增减或调整。

  3、本合同履行过程中发生的会议纪要、签证、各种通知、文件、委托、证书等书面形式资料均应作为合同条款的补充内容,与合同条款同等。

  九、材料

  1、材料由乙方自主采购,在总包合同中明确的甲方材料由建设方提供,乙方按照施工图纸上报供货计划。

  2、乙方所采购的所有材料均应符合施工图及国家、内蒙古、呼和浩特市的有关规定。

  3、仓库及现场材料堆放应符合文明工地要求,并严格按照甲方施工总平面图规划的要求在指定地方堆放整齐。

  4、材料进场应及时向监理报监,不得将未报监资料用于工程上,对由此造成的一切经济损失和工期损失由乙方承担。

  十、施工人员管理:

  所有进场人员均遵守甲方的人员管理制度。

  十一、资料:

  1、甲方向乙方提供工程施工图3份图纸。

  2、乙方的所有资料均应及时整理完善,做到与工程同步,并及时汇总到甲方资料室。

  3、在工程竣工验收前,乙方将全部资料及竣工图共五套移交给甲方。

  4、乙方在施工前及时编制安装工程施工组织设计并报甲方、监理(建设方)审批。

  十二、配合和协调:

  1、甲方负责与外界一切工程手续及相关协调事宜,乙方负责配合甲方的工程协调。

  2、甲方免费提供乙方办公室、仓库、材料堆放场地等临建设施及施工用水、电。临建设施和施工中的施工生活用水、用电的施工人员费用由乙方承担并施工,材料费由甲方承担。乙方需配备专业水、电工各一名,在24小时内服从甲方统一领导分配。甲方不安排乙方施工人员住宿及费用。

  3、在施工过程中,乙方随时安排人员对施工现场的用水、用电进行检查、维护、维修,人工费用由乙方承担(二级箱以下跟乙方无关的部分除外)。

  4、乙方应对临时用电、用水作出整体规划,并编制专项施工组织设计。

  5、工程停、缓建:执行国务院颁发的《建筑安装工程承包合同条例》有关规定。

  6、违约、索赔

  7、乙方无条件配合甲方文明工地评比的整改工作。

  8、本工程在施工过程中的落手清工作由乙方承担。

  9、乙方委派同志为现场安装负责人,实施对安装过程的全面管理,甲方委派同志对本工程进行全面管理。

  十三、其他:

  1、本合同未列条款参照甲方蒙西建设集团有限公司与建设单位蒙西房地产开发有限公司所签订的总包合同中相应的甲乙双方责任权利执行。

  2、在乙方未进场前,委托其它班组施工临电临水人工费拾万元,由乙方支付。

  3、对本合同有争议处,由双方协商解决,签订补充合同。

  4、本合同一式四份,双方各执两份,甲乙双方签字后生效,本合同来往账目结清完毕保修期满后自动失效。

  甲方:乙方:

  甲方负责人:乙方负责人:

工程分包合同6

  以下简称总承包方:____,

  以下简称分包方____。

  双方根据分工负责、配合协作的精神,共同完成____工程之建筑安装任务,经充分协商,特订立本合同。

  第一条工程名称____。(指分包部分之工程名称)

  第二条工程地点____。

  第三条工程范围____。(可用列附表办法)

  第四条质量标准____。(可依照工程施工详图、施工说明书及《安装工程施工验收技术规范》列出)

  第五条承包方式____(如按预算实行包工包料,属于总承包人及发包方负责供应之材料,分包方应将材料品种、规格、数量、交货时间、技术要求等用附表详细注明)。

  第六条工程总价本工程包价计人民币____元整。

  第七条工程包价本工程包价计人民币____元整(本工程全部总造价减去发包人及总承包方供应材料总值)。

  第八条付款办法

  第九条工程期限按本合同

  第三条规定的工程范围自________年____月____日开工至________年____月____日止全部完工。

  第十条中间交工本工程项目范围内的___工程,自________年____月____日开工于________年____月____日开工于________年____月____日完成交工。

  第十一条双方联系制度及协作办法______。

  第十二条关于工程保密办法______。

  第十三条违约责任______。

  第十四条特殊条款______。

  第十五条合同有效期限,本合同自双方签字盖章后立即生效,在全部工程竣工,办理交工验收款项结清后失效。

  第十六条合同份数本合同正式本二份,双方各执一份,副本____份,总承包方收执____份(其中送拨款银行及发包人各一份);分包方收执____份。

  第十七条合同附件总承包方:负责人:____地址:____电话:____分包方:负责人:____地址:____电话:________年____月____日建筑工程分包合同书模板三总包方(甲方):____________________________地址:____________电话____________代表人:____________分包方(乙方):____________________________地址:____________电话____________代表人:____________依照《中华人民共和国法》、建设部《建筑安装工程总分包实施办法》和有关规定,经双方协商一致,签订本合同,并严肃履行。

  第一条工程项目

  一、工程名称:________________

  二、工程地点:________________

  三、分包工程范围及工程量(附预算书)

  四、分包工程期限________年____月____日开工,________年____月____日竣工。

  第二条工程结算

  第三条工程质量甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收,乙方按照施工图纸和说明书要求,精心组织施工,保证工程质量,如质量不合标准,必须返工修理,其工料费损失,由乙方承担;如工程质量低劣又无法挽救的,应由乙方负责赔偿全部工料损失。

  第四条安全生产

  一、甲方对乙方承担的工程要做安全交底,提出明确的安全要求,并进行监督检查,乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度,严格遵守安全操作规程,对甲方提供的安全生产设施,乙方经检查合格方可使用,施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故,其损失由乙方负责。

  二、劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作具如绝缘手套、胶靴等由乙方自行解决。

  三、在施工过程中,乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故,由乙方负责。

  第五条生活管理

  一、乙方工人进场后,食宿问题由乙方自理。

  第六条分包工程人工费单价

  第七条材料管理活完料净,保持现场整洁。

  第八条施工机具

  一、大型工具由乙方负责。

  二、手工操作工具,由乙方负责。

  第九条现场管理

  一、甲、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度,保证施工顺利进行。

  二、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育,并指定专人负责现场保卫工作。

  三、分包人员要保持相对稳定。

  第十条违约责任

  一、乙方分包的工程项目,不得再行分包。在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定,不能保证工程质量,甲方有权终止合同,造成返工的损失,乙方应予赔偿。

  二、合同签订后,不经双方协商同意,任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意,单方解除合同时,应由乙方赔偿甲方因影响施工计划造成的经济损失;如甲方中途解除合同,应赔偿乙方因此造成的经济损失。

  三、乙方必须按合同规定的工期及质量要求完成,否则每逾期一天,应偿付给甲方按分包工程人工费____%的逾期违约金。

  四、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项,如拖欠不付,按银行短期贷款利率,偿付给对方逾期付款违约金。

  第十一条附则

  一、本合同发生纠纷时,当事人双方应及时协商,协商不成时。解决不了的,可按以下第()项解决:

  (1)向建筑物所在地经济合同仲裁委员会申请仲裁,

  (2)向人民法院起诉。

  二、本合同一式__份,甲乙双方各执正本一份。其余副本,报送____备案。

  三、要求鉴证(公证)的,可到建筑物所在地的区、县工商行政管理局进行鉴证或公证处公证。

  四、双方商定的其他条款:

  1..略

  2..略

  第十二条合同附件及有效期

  一、合同附件:

  1.工程预算书;

  2.略

  二、本合同自双方盖章之日起生效,至工程全部竣工并结算完毕后失效。

  总包单位:__________

  代表人:________

  ________年____月____日

  分包单位:______________

  代表人:________

  ________年____月____日

工程分包合同7

  甲方:

  乙方:

  根据施工实际需要,甲方将工程中所涉及的全部劳务部分交由乙方施工。按照《中华人民共和国合同法》及业主招标文件和总承包合同等有关规定和要求,为明确双方的权利、义务和责任,经双方协商一致同意签订本合同,以资共同遵守。

  第一条:工程名称、地点、范围及内容

  1、名称:

  2、工程地点:

  3、工程范围:

  4、工程内容:

  a、为完成全部图示内容中的直接工程、间接工程施工所需全部劳务。 b、为完成本合同上述工作内容施工的全部工作及其辅助工作(含合同未具体注明,但施工所必须的工序及辅助工作)、现场清理、文明安全施工、环境保护及按“一体化”管理等全部劳务工作。

  乙方根据甲方提供的施工图纸、施工组织设计及有关资料和业主及监理工程师要求,组织有关人员完成上述施工项目所需的一切劳务并经业主及监理工程师检验合格所包含的全部工作内容。

  第二条:工程价款

  1、乙方为完成上述工作内容,其工程总价约元(RMB:)。本合同为总价合同,除非本合同另有约定,本合同价为最终结算总价,乙方确认本合同价已包含完成合同内容的所有事项所需要的价格,任何一方不得以任何理由要求调整修改。

  2、合同附件中的承包综合单价均已包括为了实施和完成本合同工程所需的人工费(含医疗保险、养老保险、职业安全健康等)、节假日加班加点费、措施实施费、劳保费、环境保护及文明施工费、安全及保险、小型工具使用费、管理费、利润及国家规定的各种税费等,以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险,甲方。

  3、乙方应在最终结算前为甲方出具正式具备劳务资质公司的正式发票。

  第三条:施工进度

  满足甲方的总体进度要求。合同期间,甲方将施工进度计划下达给乙方,乙方应根据甲方的计划要求配备足够的熟练工种进行施工。

  本工程应满足两个阶段目标工期计划:

  第四条:工程质量

  1、乙方严格按甲方提供的施工图纸、技术要求、监理指令及国家颁发的施工规范和标准进行施工。

  2、乙方所承包的工程,必须全部达到国家现行的工程质量验收标准和业主要求。

  3、由于乙方施工质量达不到甲方的要求,质量低劣,造成返工的,返工费用由乙方负担。由于甲方提供的材料、设备等原因造成的损失,乙方将按责任比例予以赔偿。在整改期限内无明显改观,甲方有权终止本合同,并在乙方已完工的工程劳务费中予以定量等额赔偿后进行清退,另选施工队伍,乙方应立即退场,且无权要求支付任何附加费用。

  第五条:材料和设备

  (一)、材料

  1、本工程甲供材料为:所有图示所需永久性材料、周转料、施工所需设备、周转料等。

  2、乙方根据甲方所安排的施工进度计划对所需各种材料、机具设备每次使用。

  3、实行限额领料。甲方鼓励乙方在施工过程中加强管理.降低损耗,在常规。

  4、乙方自备材料为:工人所需吃、住的所有设施由乙方自行采购,如需甲方。

  (二)、设备

  甲方提供的设备为:

  本工程两座桥所需的全部大型、小型等设备均由甲方提供。

  第六条:计量与支付

  1、本合同的中期支付和最终结算单需经甲方工程、质量安全、设备物资、合约等部门审核,项目经理审批并加盖项目部公章后方为有效结算单。

  2、甲方在收到业主支付的月工程进度款金额后X15日内,按审核工程量和本合同规定的劳务单价计算乙方劳务费,支付80%本月所完成的劳务工程进度款(乙方提供合格税务发票,扣除应扣款项)给乙方。余下的累计20%劳务分包费用在乙方应提供的劳务分包内容全部完成后且经交工验收后的60日内一次结清。

  3、任何与乙方相关的计量支付所产生的单据均以甲方项目经理签字后方有效,甲方现场的任何人所签字确认给与乙方相关的支付单据在未得到甲方总负责人签字确认的情况下,甲方可以拒绝承认其合法性,并不能作为乙方支付的有效单据。

  4、乙方承诺当工程施工过程中产生的变更总量不超过工程总价的10%时劳务费不做调整,当产生负变更不超过5%时,甲方不再调整乙方劳务费总额,当负变更超出5%时,甲方有权视情况予以按后附清单的劳务费用的下调。

  第七条:双方责任

  (一)甲方责任:

  l、指定为现场施工联系及总负责人,分项工程施工的负责人在进场施工后由总负责人委任,本合同不再详述。

  2、在乙方进场前负责提供乙方施工范围内的施工图纸,技术规范、施工组织设计并进行技术交底和安全交底。

  3、经甲乙双方约定同意本工程中乙方自己负责所带施工人员的吃饭和住宿,甲方不再额外予以经济补偿。

  4、甲方有权随时对乙方进入施工现场人员的姓名、年龄、工作经历、身体状况、工种、特殊工种操作证及技术等级进行检查(必须提交身份证复印件、特殊工种操作证、技术等级证等给甲方人劳部门保存,施工完毕后退还)。

  5、甲方有权要求乙方撤换、清退由乙方派遣的但不能胜任工作或玩忽职守、工作不负责任的人员,上述被撤换清退人员未经甲方同意,不得再回到本项目工作。

  (二)乙方责任:

  l、乙方的施工人员必须服从甲方工地代表的指挥、安排,对不服从指挥调度者,甲方工地代表有权勒令其退场。

  2、当乙方进度不能满足甲方的进度要求时,甲方有权要求乙方增加施工人员以加快进度,如仍不能满足甲方的进度要求,甲方有权解除与乙方的施工合同,另行选择施工单位,乙方承担由此带来的一切损失。

  3、自行负责施工中人、车、机的安全,在施工过程中发生的一切安全事故,责任由乙方负责并承担一切费用。

  4、乙方应接受本工程业主和监理工程师及甲方驻现场工程师的监督检查,并积极配合,尊重监理工程师的意见。

  5、保持施工现场文明清洁,按国家和地方有关环保规定施工,若达不到业主和有关部门文明施工和环保要求,乙方承担所有处罚费用。

  6、在进行对外采购物资、材料、设备等活动中,必须以乙方的名义进行,不得以甲方的名义对外活动。

  7、遵守甲方制定的各项规章制度,遵守当地的民风民俗,因乙方原因引起的民事纠纷的责任和费用由乙方承担。

  8、人为不可抗拒的自然灾害、停工、窝工等一切损失费用,原则上甲方不对乙方施工部分工程价款进行调整和赔偿,只有监理工程师和业主对甲方做出赔偿后,甲方才对乙方的价款进行调整。

  9、乙方与甲方的其他单位在同一工作面混合作业时,应互相谅解,协调配合,不得以任何理由进行阻碍干扰。

  10、甲方提供的施工机具,乙方应珍惜使用,定期保养,用完后完好交甲方。

  11、乙方的负责人施工期间应服从甲方的工作安排、指挥,回家外出须向甲方项目领导请假,否则,每发现一次罚款1000元。

  12、施工期间,当地所需乙方办理的手续(含暂住证等)由甲方协助乙方办理,费用乙方自理。(根据工程的实际情况可增减相关内容及制定相应的处罚条款)

  13、本合同工期为日,乙方同意以合同工期为控制工期下每超期1天在最终劳务费中扣除10000.00元作为工期约束条件,工期提前以1000元/天作为奖励。

  14、甲方同意对乙方来工程施工人员的来程路费进行报销处理,报销处理以实报实销为原则。

  第八条:其他

  1、在合同履行过程中如发生争议,双方应友好协商解决,解决不了,由公司住所地法院诉讼解决或由公司所在地仲裁机构仲裁。

  2、招标文件、投标文件、中标通知书、施工图纸、技术规范和合同执行期间甲乙双方签署的补充协议为本合同协议书的组成部分。

  3、本合同一式4份,甲方执2份,乙方执2份。

  甲方:乙方:

  甲方代表:乙方代表:

  地址:地址:

  电话:电话:

  签订时间:签订时间:

工程分包合同8

  总包方:___________________(以下简称甲方)

  分包方:___________________(以下简称乙方)

  依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、城乡建设部《建筑安装工程总分包实施办法》和××市人民政府[1984]×号文件的有关规定,经双方协商一致,签订本合同,并严肃履行。

  第一条 工程项目

  一、工程名称:______________

  二、工程地点:______________

  三、工程编号:______________施工许可证号:___________营业执照号:__________

  四、分包工程范围及工程量(附预算书)

  五、分包工程期限 年 月 日开工、 年 月 日竣工。

  六、分包工程人工费用 元。

  七、乙方投入工种及人数 人。

  第二条 工程结算

  按分包工程项目,第一个月预支生活费,按合同人数每人15元计算,下月结算时扣回,在工程施工进行中按当月完成的验收合格工程量预结算(幅度不超过已完成量的80%),工程竣工后经甲乙双方共同验收合格,予以结算。

  第三条 工程质量

  甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收,乙方根据施工图纸和说明书要求,精心组织施工,保证工程质量。如质量不合标准,必须返工修理,其工料费损失,由乙方承担;如工程质量低劣又无法挽救的,应由乙方负责赔偿全部工料损失。

  第四条 安全生产

  一、甲方对乙方承担的工程要做到安全交底,提出明确安全要求,并进行监督检查,乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度,严格遵守安全操作规程,对甲方提供的安全生活设施,乙方经检查合格方可使用。施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故,其损失由乙方负责。

  二、劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作用具如绝缘扦套、胶靴等,原则上由乙方自行解决,如乙方确有困难,可提出需用计划,甲方协助解决。

  三、在施工过程中,乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故,由乙方负责。

  第五条 生活管理

  一、乙方工人进场后,食宿问题由甲方提供住宿条件及主要炊事用具(大锅、笼屉、吹风机、大面板)由乙方保管,如有损坏丢失照价赔偿。小型零星用具乙方自备,生活用煤,甲方按定量提供。

  二、生活需用之粮食、油类,由乙方自理,甲方应在医疗、卫生等方面提供方便,乙方工人如有疾病,经其负责人签字同意,可在甲方就医,医疗费用由乙方负责按月付清。

  第六条 分包工程人工费单价

  一、单位工程分包,每预算工日为 元。实行单方平米人工费包干,每平方米 元。

  二、单项内檐抹灰分包,达到优质的每预算工日为 元。达到合格的每预算工日为 元。实行分项人工费包干每平米 元。

  三、单项分包砼、土方工程的每预算工日为 元。

  四、清工每日为 元。

  五、全日停工、待料,停水、停电,清工工日为 元。

  六、水、电、暖、卫工程,每预算工日(按幢号分包)为

  七、冬季施工期间(12月1日至2月底)降低工效10%的工日。其工日单价为 元。

  八、分包工程费用明细表(一--七项均可列表)。

  第七条 材料供应管理

  乙方设专人向甲方办理水泥、钢材、商品构件、五金、油毡、沥青及水、电、暖、卫等专项用料的限额领料手续。乙方应严格按照甲方提供的质量要求和材料配合比施工。乙方施工中用料浪费及不合理的超出限额部分,由乙方负担,乙方在施工中应按垛(堆)使用材料,做到日战日清,活完料净,保持现场整洁。

  第八条 施工机具

  一、大型工具由甲方负责,保证使用需要。

  二、手持操作工具,由乙方负责。

  三、对甲方负责供应的机具,乙方应认真保管爱护,如有丢失损坏,乙方负责赔偿。

  四、施工需用的中、小型机械,由甲方按施工方案配备,一台机械一般配一名司机,保证乙方正常施工,乙方不准擅自操作设备(自带机械按有关规定处理)。

  第九条 现场管理

  一、甲、乙方人员严格遵守现场各项管理制度,在甲方现场负责人统一领导下组织施工,有关计划进度、材料供应等工作双方应密切配合,保证施工顺利进行。

  二、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产,爱护财产的`教育,并指定专人负责现场保卫工作,严禁俞拿现场用料,如违反现场管理制度和不法行为,甲方有权采取必要措施,乙方应承担法律责任,并负责赔偿经济损失。

  三、分包人员要保持相对稳定,出入施工现场要佩戴工作标志,不准合同外人员出入现场和住宿。

  第十条 违约责任

  一、乙方分包的工程项目,不得再行分包。在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定,不能保证工程质量,甲方有权终止合同,造成返工视损失情况,乙方应予赔偿。

  二、合同签订后,不经双方协商同意,任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意,单方解除合同时,应由乙方赔偿甲方因影响施工计划安排造成的经济损失;如甲方中途解除合同,应赔偿乙方因此造成的经济损失。

  甲方:

  乙方:

  年月日年月日

工程分包合同9

  甲方乙方根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装承包合同条例》和《建筑工程施工劳务分包合同》及有关规定,顺利、优质、安全、高效地完成本工程,本着平等、自愿、互利、互惠原则,经双方协商一致,签订本合同。

  一、 工程名称:

  xxxx

  二、 工程地点:

  三、 承包范围及内容:

  现甲方拟将杭州西力电能表制造有限公司内的所有土方、泥浆、场内短驳及回填承包给乙方。

  四、 承包的范围及所涉及事项:

  施工中乙方必须听从甲方指挥,严格按甲方要求的开挖顺序开挖,严禁不听指挥乱开乱挖,施工中乙方若因为乱开乱挖而影响基坑安全性的,甲方有权立即终止合同,并不支付任何费用,情节严重造成重大损失的,追究相应的法律责任。施工中所需临时道路修建、路基板铺设等均由乙方自理,所有出土车进出场地乙方均须认真冲洗,因土方施工而造成的道路污染必须及时清理,若由此而造成的城管罚款等行政处罚均由乙方承担。晚间施工时,甲方负责大灯照明。甲方保持开挖土方干燥,必要时配合井点排水。

  五、工程量及单价确认

  土方开挖前,甲、乙双方一起测量原地坪标高,经双方签字确认后方可进行开挖,挖方按实际开挖后基坑的几何尺寸进行结算。所挖土方必须经验收一次通过。若因乙方原因造成的返工由乙方负责。单价:泥浆按砼方量1:3比例计算 土方 元/m3 泥浆元/m3 场内短驳/m3 回填/m3

  六、周边关系的协调

  乙方进场后,必须配合甲方及建设单位做好与周边居民关系的协调。

  七、付款方式

  完成全部工程量付总工程款的50%,余款四个月内一次性付清。

  八、安全生产要求

  乙方必须严格按设计及规范施工,如施工过程中因乙方自身原因违章施工造成的安全事故,责任一切由乙方自负,另外乙方在施工中发现异常情况或安全防护措施不符合安全规定的应及时汇报甲方安全员,否则发生安全事故一切由乙方承担。

  九、本合同未尽事宜,由双方协商解决。

  十、本合同一式叁份,甲、乙双方各执壹份,公司备案壹份。

  本合同从甲、乙双方签字之日起生效至土方作业完成费用结算完毕后失效。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

工程分包合同10

  发包单位: (以下简称甲方)

  分包单位: (以下简称乙方)

  该分包合同的签订,本着公平、公正、诚实守信的原则进行,经双方协商一致,共同达成如下协议:

  一、 工程名称:桂康酒厂陶坛库区2

  二、 工程地点:泸州市龙马潭区长安乡

  三、 分包内容:模板安拆(乙方自带模具及管件)

  四、 开竣工日期:

  五、 分包单价:40元/m2(按模板展开面积计)

  六、 计价依据:按双方商定

  七、 工程款支付形式:工完一个月内

  八、 工程质量:根据现行的工程质量规范要求及技术交底组织验收,乙方必须保证工程质量,如质量不合格,必须返工,其材料浪费及工期延误由乙方负责。

  九、 安全管理:甲方负责对乙方承担的工程进行安全交底,乙方必须遵守安全操作规程,若对违反安全操作规程造成安全事故的,其损失由乙方负责。

  十、 生活管理:住宿由乙方自理,工地内严禁随意大小便。

  十一、 材料管理:甲方提供的材料做到限额领料,对材料浪费及不合理使用超出的,由乙方负担,工地内,随时做到工完场清。

  十二、 施工机具:对甲方提供的机具,乙方负责日常维护管理。

  十三、 现场管理:乙方必须服从现场管理人员的管理和指挥,需要材料及时提出计划。

  十四、 违约管理:乙方分包的工程不得再行分包,在施工中,经检验不合格,不能保证工程质量,甲方有权终止合同,造成相应的损失由乙方负责赔偿。

  十五、 附则:

  十六、 双方商定的其它条款:

  十七、 本合同一式两份,双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效,至工程全部竣工并结算完毕后失效。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

  甲方:

  乙方: .

  依据中华人民共和国建筑法 中华人民共和国合同法及工程所在地政府的有关规定,经双方协商一致,签订本合同,并严格履行。

  第一条 工程名称:

  恒信·首府23#、29#住宅楼 .

  第二条 工程地点

  山东潍坊市寒亭区上港路与寒祥街交口处 .

  第三条 工程范围

  甲方把恒信·首府23#、29#楼全部主体工程量人工费承包给乙方,(包括基础、主体、阁楼、放线、砼养护、吊车工、现场文明施工及凡含钢筋、砼等全部工程量都是乙方负责)

  第四条 质量标准

  第五条 承包方式

  第六条 承包价格

  本工程按建筑面积结算145元/m。(基础部分:模板28元/ m、钢筋500元/ 吨、砼40元/ m3、阁楼按标准层一层面积计算,按实际工程量结算人工费)

  第七第 付款方式

  基础、地下室、标一框架完成付基础工程量人工费的80%,地下室至一层框架部分按建筑面积付87元/ m,地下室至一层二次结构砌体完成,付地下室至一层总人工费的80%,二至三层完成框架部分按建筑面积付87元/ m,二至三层二次结构砌体完成付二至三层总人工费的80%,四层至阁楼付款方式和二至三层同等条件,主体验收完成20天内付主体总人工费的90%,待工程竣工验收后付主体人工费的95%,余款等工程竣验收后一年内付清。

  第八条 工程期限

  按本合同第三条规定的工程范围自20xx年3月1日开工至20xx年7月10日止主体验收完(基础至±0.000必须在4月8号前完成,一层及二层4月26号前完成,如完不成每延期一天罚款1000元,不可抭力因素除外)

  第九条 材料供应

  本工程乙方负责采购的材料设备包括:钉子、扎丝、铁条、胶带、圆盘锯、切断机、弯曲机、切割机、等一切施工所用机具,应为符合设计要求的合格产品并及时到场,若有不合格产品不得使用,若使用所造成的损失由乙方负责。

  第十条 双方联系制度及协作方法

  甲方派遣管理人员,乙方必须服从甲方管理人员安排及管理

  第十一条 安全文明

  甲方对乙方施工人员进行安全技术教育,所有的人员进入施工现场必须佩戴安全帽,现场所有机械有专人操作,如果造成机械损坏及损失由乙方负责,现场施工人员必须按安全规章制度施工,如果乙方施工人员违章作业所造成的一切安全伤亡事故由乙方负责。

  第十二条 材料使用

  乙方各班组每天所用材料做到工完料清,甲方如果发现乙方施工人员对其材料造成浪费,对其责任人处材料价格的两倍罚款,如发现乙方工人有偷盗工地材料的,对其材料价格的15倍罚款并清出工地,所有罚款从每次人工费拨款中扣除。

  第十三条 住房生活

  甲方只提供给乙方住宿、水、照明用电,乙方生活燃料费用自负,乙方不得损坏门窗、墙体开洞,如果住房损坏对其责任人罚款同材料的2倍,不准乙方用电、木材烧水做饭,如发现对其处500-1000元罚款。

  第十四条 工地管理

  乙方施工人员必须听从甲方、建设单位、监理单位、现场管理人员管理,如果违反对其责任人处500-1000元罚款,工地上不准随地大、小便,如发现对其责任人处200-500元罚款,施工人员进入工地不戴安全帽的,每人次罚款50元,以上罚款从每次拔款中扣除。

  第十五条 违约责任乙方中途撤场或没有完成合同上的工程量,甲方有权拒付工程人工费,本合同在履行过程中发生争议的,由双方当事人协商解决,协商不成的,依法向潍坊市寒亭区人民法院起诉。。

  第十六条 工程保修

  乙方负责本主体工程的全部修缮直到交工

  乙方应依据劳动法、劳动合同法规定合法用工,按月支付所属农民工劳动报酬,如发生非法用工或拖欠农民工工资情况面造成的经济损失由乙方自行承担。

  (一) 乙方要制定农民工工资支付办法,乙方每月要向项目经理部提供农民工本人签字和盖章领取工资的工资支付清册,项目经理部以此做为拨付工程款的前提条件,对不按规定上报支付工资清册的乙方,不予拨付工程款。

  (二) 乙方不按规定支付农民工工资的,项目经理部按分包工程预算人工费总额预留资金,代乙方预付农民工工资。预付工资清单作为拨付工程款的依据,在拨付工程款时不再拨付人工费,并按预付人工费的20%对分包单位进行罚款,工程项目完工结算时统一扣减。

  本合同自双方签字盖章后立即生效,在全部工程竣工,办理交工验收和双方结算完毕及款项结清后失效。

  本合同二份,总承包方执一份,分包方执一份。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

工程分包合同11

  发包方:(下称甲方)

  承包方:

  现甲,乙双方本着平等,公平,自愿的原则,就河池市第一人民医院门诊综合楼的砖砌体施工达成如下协议:

  一、 工程名称:河池市第一人民医院门诊综合楼。

  二、 工程地点:宜州市桂鱼街124号。

  三、 本工程采用乙方包质量,包安全,包文明施工,包成品和半成品的保护在内。

  四、 承包内容:本工程采用包工不包料的形式,乙方承包甲方第六层以上至天面所有砖体砌筑在内,砌砖包括植筋(含胶水在内),门过梁制安,构造柱,外墙窗台压顶,所有圈梁,卫生间返边等装模,捣砼所有工作在内(不含钢筋绑扎),甲方验收成品,乙方必须按照国家规范施工及验收。

  五、 现场施工要求,及材料机械设备配置

  1、 甲方仅提供砂浆机一台,其他一切大,小型工具由乙方包干(单价已含此部分费用在内)。

  2、 甲方负责提供主轴线,各层柱提供水平点,乙方负责墙体施工放线工作。

  3、 因设计图纸变更或小量修改返工,一次改动在二个工日内的(或不超过2m3工程量的)甲方不作任何补偿,结算按实际施工图计算工程量。

  4、 在施工过程中,乙方自行安排人员打砂浆,晚上加班拉砖上楼,要认真节省材料,当天砂浆要用完,当天下班前一定要把场地清理干净,砖块整齐堆放,做到文明施工,每天下班未清理的,违者按每次处罚200元,并承担甲方派人清理的一切人工费(砌体工程分包合同范本内甲方扣乙方人工费小工按100元/天,大工按200元/天计算)。

  5、 乙方施工人员必须有带班负责人在现场,要提前熟悉图纸,如有疑问应及时与施工单位沟通,避免返工。因乙方原因造成的返工一切费用由乙方承担。

  8、 乙方做好配合水电,消防等部门留置预留洞,线槽等工作 施工脚手架补砖灰缝应填满砂浆。 砌体的位置及垂直度应许偏差,用2m检查尺检查不得超过5mm;超过6mm的处罚100元每处;严重超过10mm的要求返工,并处罚500元每处。

  9、 砌砖前应充分淋水,未淋水的罚款50元每次。

  10、 为保证砌筑的墙体外观美观,整齐,要求砍砖必须使用专业工具锯刀,不得随意拿砖刀直接乱砍,如发现一次处罚50元每次。

  11、 乙方施工过程中所需钢管架子的搭拆均由乙方包干(或乙方自行钉木凳),甲方不提供门字架等。

  12、 乙方必须配合外架拆架,并做好零星修补工作。

  13、 乙方须服从项目部的其他管理条例,因施工场地紧张,安排加班的必须到位,确保材料进场不受耽搁,如安排加班不执行的,处罚1000元每次。

  14、 进场施工人员必须年满18周岁,乙方人员进入工地后不得闹事,斗殴,造成影响的处罚5000—10000元每次。

  六、 工期要求

  1、 乙方必须按甲方项目部排出的进度计划,组织足够的人力进行施工,按照甲方项目部要求的人数进场,如自乙方开始上楼面植筋计算进场七天内人数未达到30人以上的,乙方自行同意单价按本砌体工程分包合同范本单价下调30元/m3,且甲方有权另安排队组进场施工

  2、 不论发生任何情况,乙方不能用停工或变相停工来要求甲方处理任何事项,未经甲方同意乙方无故停工一天,乙方同意甲方处罚乙方5000元/天作为赔偿,停工超过3天的,甲方视乙方自动退场,余账不结。

  3、 乙方必须完全服从甲方施工人员的管理和配合日常质量检查,有拒不整改的或辱骂、威胁施工人员的,将处罚班组负责人1000元每次。

  4、 乙方在施工过程中,达不到甲方要求的,甲方有权随时清退乙方所有人员,工程款按实际完成量的80%支付,乙方需无条件配合。

  5、 乙方自行负责处理施工过程中的大、小工伤安全事故,由乙方自行负责全部费用,单价已含此风险在内。

  6、 工地严禁施工电磁炉,热得快等高功率电器,每发现一台处罚200元一次,乙方必须自购液化气在制定地点煮饭等

  7、 进场人员必须做好三级安全教育工作,填好三级教育表,未填写好三级安全教育表的甲方不负任何责任,如发现未带安全帽的处罚20元每人次,穿拖鞋上岗的处罚20元每次。

  8、 乙方人员因任何纠纷聚齐到项目部闹事的,按照每人罚款1000元/次处理,如有问题需解决的,乙方只能派3个以内的代表负责协商解决。

  六、承包单价:采用固定综合单价元/立方米(单价已包含安全,质量,进度,风险费在内),施工单价不做调整,工程量按图计算,甲方每月按照乙方完成的成品80%支付工程进度款,当月工程款在下月15号前支付,工程全部完成后支付至90%,余款10%在修尾工作完成后一个月内付清。

  七、本协议一式二份,双方各执一份,砌体工程分包合同范本签字生效,款项付清后自动失效。

  发包方(甲方): 承包方(乙方):

  身份证号码:

  砌体工程分包合同范本订立日期:xx年 月日

工程分包合同12

  发包方(甲方):________________地址:________

  编码________电话________

  法定代表人:________职务________

  承包方(乙方):________地址:________

  编码________电话________

  法定代表人:________职务________

  依照《中华人民共和国民法典》和________市的有关规定,经双方协商一致,签订本合同,并严肃履行。

  第一条工程项目

  一、工程名称:

  二、工程编号:

  三、工程地点:

  四、工程范围:本合同全部工程建筑安装面积共计________平方米(各单项工程建筑安装面积详见工程项目一览表)。

  五、工程造价:本合同全部工程施工图预算造价为人民币________元(各单项工程造价详见工程项目一览表)。

  第二条工程期限

  一、根据国家工期定额和使用需要,商定工程总工期为________天(日历天),自________年____月____日开工至________年____月____日竣工验收(附各单位工程开竣工日期,见附表一)。

  二、开工前________天,承包方向发包方发出开工通知书。

  三、在组织施工过程中,如遇下列情况,得顺延工期,双方应及时进行协商,并通过书面形式确定顺延期限:

  1.因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者;

  2.因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工者;

  3.按施工准备规定,不能提供施工场地、水、电源,道路未能畅通,障碍物未能清除,影响进场施工;

  4.因甲方不能按期供图、供料、供设备或其所供材料以及设备不合规格要求,被迫停工或不能顺利施工者;

  5.在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上),影响正常施工;

  6.非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;

  7.未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工;

  8.由于政策变化、不可抗力以及甲乙双方之外原因导致工程停建或缓建,使合同不能继续履行,乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作;按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工现场。甲方应为乙方撤出提供必要条件,支付以上的经济支出,并按合同规定支付已完工程价款和赔偿乙方有关损失。已经订货的材料、设备由订方负责退货,不能退还的货款和退货发生的费用,由甲方承担。但未及时退货造成的损失由任X承担。

  四、工期提前。施工中如需提前竣工,双方协商一致后签订提前竣工协议,合同竣工日期可以提前。乙方按此修订进度计划,报甲方批准。甲方应在5天内给予批准,并为赶工提供方便条件。提前竣工协议包括以下主要内容。

  1.提前的时间;

  2.乙方采取的赶工措施;

  3.甲方为赶工提供的条件;

  4.赶工措施的经济支出和承担;

  5.提前竣工收益(如果有)的分享。

  第三条施工准备

  一、甲方在开工前应办妥施工所需各种证件、批件,申请领取建筑执照;清除施工场地范围内影响施工的原有管线、树木等障碍物;解决施工用地(包括材料、构件的堆放和中转场地,搭建大型临时设施用地);解决施工用水源、电源和运输道路的畅通;应于________年____月____日向乙方提供所有工程设计图纸________份;组织设计、施工单位进行工程设计交底。

  二、乙方在开工前应组织有关人员研究和熟悉图纸,参与设计交底;编好施工图预算;负责编制施工组织设计或施工方案;进行施工场地的平整,施工界区内的用水、用电、道路以及搭建施工临时设施,安排施工总进度计划,储备材料,加工构件,做好一切施工准备。

  第四条物资供应

  一、由发包方供应以下材料、设备的实物或指标:________。

  二、除发包方供应以外的其他材料、设备由承包方采购。

  三、发包方供应、承包方采购的材料、设备,必须附有产品合格证才能用于工程。由甲方负责供应的材料和设备,如未按期供应或规格、质量不符合要求,经双方努力仍无法解决,因此造成乙方的损失,应由甲方负担。任何一方认为对方提供材料需要复验的,应允许复验。经复验符合质量要求的,方可用于工程,其复验费由要求复验方承担;不符合质量要求的,应按有关规定处理,其复验费由提供材料、设备方承担。

  四、本工程材料和设备差价的处理办法:________。

  第五条工程质量

  一、本工程质量经双方研究要求达到:________。

  二、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规格和标准进行施工,并接受发包方派驻代表的监督。

  第六条工程价款的支付与结算

  一、本合同签订后____日内,发包方支付不少于合同总价(或当年投资额)的________%备料款,计人民币________万元;临时设施费,按土建工程合同总造价的________%计人民币________万元,安装工程按人工费的________%计人民币________万元;材料设备差价________万元,分________次支付,每次支付时间为________,金额________。

  二、发包方收到承包方的工程进度月报后必须在____日内按核实的工程进度支付进度款,工程进度款支付达到合同总价的________%时,按规定比例逐步开始扣回备料款。

  三、工程价款支付达到合同总价款的95%时,不再按进度付款,办完交工验收后,连本息(财政拨款不计息)一次支付给承包方。

  四、如发包方拖欠工程进度款或尾款,应向承包方支付拖欠金额日万分之________的违约金。

  五、确因发包方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进度,造成承包方的停、窝工损失的,应由发包方承担。

  第七条施工与设计变更

  一、乙方要依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设计要求组织施工,要全部达到合格。

  二、要坚持按图施工,任何一方不得随意变更设计。如遇下列情况给对方适成窝工、返工、材料、构件的积压、施工力量和机械调迁等损失,应由责任X负担:

  1.施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方,乙方应以书面形式通知甲方,由甲方在7天内与原设计单位商定,提出修改或变更设计文件,经甲乙双方签订协议后,方准施工。

  2.在施工中,如遇中途停建、缓建,甲乙双方对在建工程,应商定做到安全部位。

  3.在施工中,如发现甲方投资不足,不能按时拨付工程进度款,而中途停建、缓建,给乙方造成的损失,应由甲方承担。

  第八条安全施工

  一、乙方有责任教育工人严格执行操作规程,安全施工,防火防盗。在施工中因乙方责任发生的伤亡事故和乙方管理不善造成的其他损失,均由乙方负责。

  二、发生重大伤亡事故,乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表。同时按政府有关部门要求处理。甲方为抢救提供必要条件。发生的费用由事故责任X承担。

  三、非乙方责任造成的伤亡事故,由责任X承担责任和有关费用。

  第九条工程分包

  1.乙方可按协议条款约定分包部分工程。

  2.乙方与分包单位签订分包合同后,将副本送甲方代表。分包合同与本合同发生抵触,以本合同为准。

  第十条违约责任承包方的责任:

  一、工程质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工。

  二、工程不能按合同规定的工期交付使用的,按本合同关于建设工期提前或拖后的奖罚规定偿付逾期罚款。发包方的责任:

  一、未能按照合同的规定履行自己应负的责任,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿承包方由此造成的实际损失。

  二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工,应采取措施弥补或减少损失。同时,赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。

  三、工程未经验收,发包方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由发包方承担责任。

  四、承包方验收通知书送达____日后不进行验收的,按规定偿付逾期违约金。

  五、不按合同规定拨付工程款,按银行有关逾期付款办法的规定延付金额每日万分之________偿付承包方赔偿金。

  第十一条纠纷解决办法建设工程承包合同发生纠纷时,当事人双方应及时协商,协商不成时,任何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门,进行调解;解决不了的,可选择下述第( )项处理:

  (1)向建筑物所在地的仲裁委员会申请仲裁,

  (2)直接向人民法院起诉。

  第十二条合同的生效与终止

  一、本合同一式________份,合同附件________份。甲乙双方各执正本一份。其余副本由发包方报送________机关、建设主管部门备案。

  二、本合同自双方代表签字,加盖双方公章即生效日起生效;工程竣工验收符合要求,结清工程款后终止。

  三、本合同签订后,承、发包双方如需要提出修改时,经双方协商一致后,可以签订补充协议,作为本合同的补充合同。

  双方签字(盖章)甲方:________

  代理人:________

  法人住址:________

  电话:________

  乙方:________

  代理人:________

  法人住址:________

  电话:________

  合同签订日期:________

  签约地点:____

工程分包合同13

  甲方(全称):上海市第五建筑有限公司

  乙方(全称):

  根据《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国建筑法》,《上海市建筑市场管理条例》及有关法律,法规,遵循平等,自愿,公平和诚实信用的原则,结合本工程实际,为明确双方的责任,权利和义务,经甲,乙双方协商一致,订立本合同。

  工程概况

  1.1 工程名称:

1.2 工程地点:

  1.3 承包范围及内容:

  1.4 建筑面积:

  1.5 甲方视需要,可对乙方承包范围及内容作出增减或调整,也可对乙方承包范围内的某一分项,某一产品,半成品材料等另行指定施工单位或供应商。乙方应无条件接受,也不因此作为对其余项目合同单价和总价作出调整的理由。

  1.6 承包方式:本工程采用"包工料机消耗,包工期,包质量,包安全,包文明施工,包环境保护,包甲方与业主的总承包合同中所涉及到的本分包合同内容,包甲方对业主的承诺和业主对甲方所作的规定,约束等"的包干方式,全面负责本合同范围内的全部工作内容,处理好政府主管部门和社区地方关系。

  合同工期

  2.1 乙方接甲方进场通知后 日内做好施工现场准备工作。

  2.2 合同工期:本工程于 年 月 日开工,

  至 年 月 日竣工,共 个日历天。

  2.3 工期延误时,乙方须向甲方支付违约金,违约金为每延误一天,按本工程总价的 计算,按天累计。

  第三条 质量

  3.1 本工程质量等级为 。

  3.2 质量达不到要求时,乙方须向甲方支付违约金,违约金为 。

  3.3 本工程质量必须通过甲方,业主,监理,质监站的验收和确认。

  3.4 乙方必须严格按本工程的施工图纸,设计说明,设计变更,技术核定单等工程文件中规定和现行的国家,地方颁发的质量验收规范,标准和规定要求组织施工。随时接受甲方,监理,业主的检查检验,并为检查检验提供便利条件。

  3.5 乙方如达不到本合同约定的质量等级,甲方有权责成乙方进行返工,由此造成的一切工期,经济损失由乙方全额承担。如乙方达不到约定的质量等级,由此造成的业主罚款全由乙方全额承担。

  3.6 乙方在施工中发生一般质量事故,由甲方提出处理方案,经建设单位同意后,由乙方负责处理,处理结果由甲方报送政府有关部门;发生重大质量事故,必须按政府规定的处理办法进行处理,同时承担因此产生的责任。

  3.7 甲方为维护自身的声誉,品牌,形象,将对本工程质量进行不定期的巡查,在巡查过程中发出的质量整改通知书乙方必须在规定的时限内整改完毕,发出的对乙方的罚款通知,须说明罚款理由并由乙方全额承担,乙方必须在罚款单上签字接受,乙方拒绝签字并不影响罚款单的生效。

  第四条 环境安全标化

  4.1 本工程乙方现场文明施工要求为:建立现场安全生产保证体系,通过安全生产保证体系的认证并达到"上海市标化工地"标准要求,并承担安全贯标,一体化贯标和上级部门各种检查和罚款所发生的费用。如达不到以上标准,甲方将对乙方进行合同总价 %的罚款。

工程分包合同14

  甲方_________(以下简称总包商),和乙方_________(以下简称分包商),于_______年______月______日在_________订立本分包合同。鉴于总包商已同_________国

  ______________大型电气项目管理局(以下简称业主),就在_________国的__________号工程项目的设计,运输和施工签订了合同。鉴于分包商愿按该合同实施土建和安装工程而报了价,鉴于总包商已接受分包商的报价,依据分包商______年_____月_____日,_______号文件及其所附的报价表(注),现双方达成协议如下:

  一、下列文件应是本分包协议的一个组成部分

  1.电气、机械及技术操作的合同通用条款(1980年第一版)。

  2.合同的特殊条款。

  3._________工程项目的技术规范。

  4.工作范围和技术要求。

  5.土建和安装工程分包合同的报价表。

  二、定义

  1.“总包商”:系指甲方_____________________________________________。

  2.“分包商”:系指乙方_________和乙方_________将工程的任何部分转包给别的任何专业公司或机构。

  3.“总包商的工程师”:系指由总包商指派的监督分包商工作的人员。

  4.“分包”:系指由分包商按本合同第三条“工作范围”规定而要执行的工作。

  三、工作范围

  本工程包括在_________国境内,根据业主的技术规定,建设_________工程项目,如图所示。

  1.提供所有工程的监督人员,熟练和非熟练工人,提供运输、测绘工具及设备,挖掘及钻孔机械,吊车,以用于塔架安装和绝缘箍,地线配件,拉力条的安装以及导线挂垂和拉直等工作。

  2.提供混凝土材料、水泥、砂、石子、灰浆材料、钢筋,并运送到工地。

  3.为所有熟练和非熟练工人及行政人员提供住宿、膳食、供水、卫生设备、交通费用和社会保险。

  4.运送由总包商提供的材料:总包商在BKB库房中的塔架、导线、绝缘材料、五金构件、接地材料,包括从总包商在BKB的库房到施工现场的运输,并负责卸车和保管。

  5.分包商应按总包商提供的纵断面图和测绘图确定塔架的位置。凡是已由总包商定出的塔架位置,分包商应测量检验,以保证塔架的位置和线位方向符合合同技术规范的要求,并在取得总包商批准后,应对测绘图作相应的更改或修正。

  四、符合技术规范要求

  熟悉业主技术规范的分包商,应按照业主的要求,并承担属于分包工程范围内的与分包商有关的全部责任。

  五、劳动力

  分包商应:

  1.自始至终提供足够数量的工人,以满足总包商工程师在工程进度方面的要求。

  2.在工作时间、节假日方面,应遵守当地法律、规定和风俗习惯。

  3.支付工资并服从当地关于对工人报酬的一切规定。

  4.为其雇员提供住宿及膳食。

  5.向总包商和_________国主管部门提供他们所需的有关其雇员的一切情况。

  6.对与本分包工程有关的各种性质的索赔或风险,自费为其雇员和工人提供保险费及工人补偿。

  六、法定责任

  分包商应对下列事项承担责任:

  1.遵守_________国关于所得税的规定。如果其雇员中有人对雇主给他们的报酬不付个人所得税,分包商也应对此完全负责。

  2.根据_________国的法律,为其雇员支付各种国家安全捐款。

  3.分包商应服从所有适用于本分包工程范围内的_________国的法律、地方法及规定。

  七、与业主谈判

  除总包商的工程师授权外,分包商任何时候均不能与业主接触或谈判。

  八、维修保证期

  分包商将从接收补步验收证书之日起12个月内担保所有工程,不会由于其雇员的工艺低劣或因其提供的材料质量差而发生事故。

  九、意外事故或损失的责任

  在工程移交之前,分包商应保障总包商不承担各种人身伤亡或财产(非工程部分的财产)损失的责任,并保障总包商不承担属于分包商和其雇员所引起的诉讼、控告、索赔要求诉讼费、指控和其他费用的责任。

  十、保险

  1.工程保险:总包商应按合同一般条款的规定,自费对永久和临时性工程、施工机械及设备进行保险,这应包括分包工程在内

  2.第三方保险:包括分包商在内的第三方保险,将由总包商承担,而分包商不付任何费用。

  3.工人补偿:分包商应自费负责其工人的保险,包括与分包工程有关的各种性质的索赔。

  4.对以总包商名义的保险单中的索赔补偿的确定,分包商应在3天内备齐各种有效的证单。

  不能由第三方和工程保险偿付的各种损失和费用,分包商应对此承担责任。所有扣减款额应记在分包商的帐上。

  对属于分包商自己的,或租借总包商的或租给总包商的全部机动车辆运输设备和工具,如未计入总包商的保险单,分包商应自费保险。

  十一、运输

  分包商应提供该分包工程施工及运送其人员往返工地所需要的全部运输车辆。十二、工具及设备

  该分包工程施工和维修所需的全部工具,包括拉力设备、拨具、张紧装置、操作线、传动滑车等、分包商应自费提供。

  分包商应遵守_________国有关各种工具、设备、机械及运输工具方面的所有法律和海关规定,并支付由此产生的全部费用。一俟该分包工程竣工,分包商就应负责把上述全部设备和工具撤出_________国。

  十三、总包商材料的交付

  总包商应负责交付材料,包括塔架、塔架附件、导线、绝缘装置、绝缘体及导线配件、接地棒及接地线等。分包商应在BKB总包商的仓库提取材料,将材料装车,运送到施工现场并卸车,费用自行承担,按双方同意的工程进度计划,对分包商各项工作所需要的材料,至少要在该项工作开始前一周为分包商备好。如果总包商未能按上述要求把材料交付给分包商,总包商应准许分包商一个相应的延长期

  十四、材料的有效利用

  分包商应注意该分包工程所需要材料,如水泥、钢筋、燃料、润滑剂等,在_________国市场可能会出现供应短缺的情况时,分包商应自费安排从其他国家获得这些材料,从而保证该分包工程不间断地进行。

  十五、分包工程量

  在该分包工程价格表中所列的工程量只是大约数,变化范围在±_________%之内,则单价不作任何变化。

  如果变化值超过±_________%,应按总包合同一般条款中第_________条规定处理。十六、分包商的宿舍区

  总包商应取得由业主写给市政府有关部门的介绍信,为分包商选定建立其宿舍区的场地。函件所花费用和有关宿舍区的一切费用均由分包商承担。

  十七、总包商的监督

  总包商将指定一位或几位工程师监督该项分包工程,分包商的人员应对其承担义务。

  十八、许可证和执照

  总包商应帮助分包商获得分包商雇员所需的入境签证、居住证和劳动证、该分包工程所需的施工材料和设备进口许可证,以及生活用房和物资进口许可证,要获取由业主写给_________国有关当局的证明信。办理这些函件所花的费用以及由此产生的一切开支均应由分包商承担。

  十九、竣工及惩罚

  根据双方同意的交付材料(不包括由分包商提供的材料)日程表,只要分包商能及时得到材料,分包商就应按下列规定日期完成各分项工程的施工。

  (各分项工程的竣工日期略)

  如果由于分包商的错误或疏忽,未能按上述日期完成该分包工程,分包商同意每延误一天,就向总包商支付拖延分项工程的分包合同价的_________%,作为罚金或违约罚款金,罚金或违约罚款金最高限额不得超过分包合同总价的_________%。

  二十、分包商的过错

  如果总包商认为分包商未能认真或迅速地进行施工,或没有准确地按合同施工,或忽视总包商工程师所发布的与工程有关的各种合理的书面指示,或违反合同规定,总包商可以向分包商发出书面通知,要求其改正失职、疏忽及违约行为。如果分包商在合理期限内,未能执行通知的要求,在此情况下,总包商将有权雇用其他人并立即对被忽略部分的工程进行施工。另一种方法是在不损害总包商其他正常权利的情况下,将工程的一部分或全部从分包商手中要回,给其他人完成。在此种情况下,总包商可随时自由使用分包商的一切设备(已在工地与工程有况下,将工程的一部分或全部从分包商手中要回,给其他人完成。在此种情况下,总包商可随时自由使用分包商的一切设备(已在工地与工程有关的),并对设备正常磨损不承担任何责任,亦不考虑分包商对这些设备所拥有的任何权利。此外,对按分包合同规定应属分包商的那部分余款,或所述那部分工程的施工款,总包商有权保留并要求不付,或根据已完工程的具体情况而定

  按前所述,完成这项工程或实施其中的一部分,费用如超过应属分包商的余款,那么分包商应承担这部分超过的款项

  二十一、进度报告

  分包商应按总包商同意的格式,呈送每周和每月的进度报表。

  二十二、厂商证明书和试验报告

  分包商应呈送用于该分包工程的水泥、钢筋、砂、砾石以及任何其他材料的厂商证明及试验报告,并取得总包商对此批准。混凝土试块的报告单应同地基工程付款申请单一起呈送。所有试验及试验报告书应符合有关标准规范的要求。

  二十三、支付条款

  总包商应按如下规定向分包商付款

  1.预付款,其金额为分包合同价总额的_________%,自分包商提交由_________银行开具的等值银行预付款保函之日起15天内,付给分包商;保函有效期为_________个月。

  2.每月完成的并经业主验收的工程占分包合同价的_________%。

  3.分段工程占分包合同价的_________%;凭暂时验收证书。

  4.分段工程占分包价的_________%;凭最终验收证书。

  按总包合同规定,只有工程经业主在四周内验收后,上述1、2及4条规定的付款,自收到分包商发票之日起五周内,才能付给分包商

  应付给分包商的款额按下列百分比支付:_________国的当地货币:_________%;美元:_________%;

  用当地货币支付的部分在_________国付款,用美元支付的部分,通过电汇付给分包商在_________银行_________帐号,汇费应由总包商负担。

  预付款将用美元支付,预付款中超过_________%的美元数额应从前三次的进度付款中按比例扣除。

  二十四、验收工程

  所有工程都应符合业主的要求,如相应的规范和在现场协商中作出的决定,总的原则应该是总包商工程师对工程质量所作的决定是最终的,但一旦发生争议,则业主代表的决定应为主导意见。

  二十五、税捐

  分包商应对所有与该分包工程有关的税捐的付款承担责任,包括但不限于所得税税款。二十六、履约保函

  在分包合同签订后15天内,分包商应根据所附的保函格式,提交一份_________银行开具的无条件履约保函,额度相当于分包合同价的_________%,有效期为_________个月,自本分包合同签订之日起。

  二十七、第_________号法律(_________国对承包工程的特定法律)

  总包商受_________国_________号法律保护,并享有第______条,______条款所规定的免税权,这些免税权也适用于分包商。

  二十八、争议的解决

  _________________________________________________________________。二十九、文件和图纸

  在收到最终付款之时,或在此之前,分包商应向总包商退还所有总包商向其提供的文件、图纸和技术规范。此处所述的任何文件分包商都不能用于除本协议目的以外的其他任何目的;同时分包商亦不能泄露或使用由总包商或业主所提供的文件中的任何资料。涉及本协议目的的除外。

工程分包合同15

  甲方:

  乙方:

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及《建设工程施工合同管理办法》等法律、法规规定,结合本工程具体情况,本着协商一致、等价有偿、诚实守信原则,签订本建设工程合同,以供双方共同遵守。

  一、 工程概况:

  1、 工程名称:气体管道焊接工程

  2、 工程地点:

  3、 工程内容及承包范围:管道铺设、焊接、测漏直至完工使用。

  二、 工期:

  1、 本工程从20xx年月20xx年1月20日前完工。

  三、 工程质量:

  1、 乙方必须严格按甲方提出的技术要求和现行施工规范及标准施工,并甲方现场代表的监督、检查、检验。乙方应为检查人员提供便利条件并给予积极配合。对不合格的部分按甲方代表的要求限期返工修改,乙方自行承担由自身原因导致返工修改的费用。乙方不得自行改变施工要求及降低工程质量标准。

  2、 若因乙方工程质量达不到标准或因技术素质差、劳动力不足,或因工期严重滞后,甲方有权终止合同并按比例支付部分工程价款。

  四、 安全施工:

  1、 乙方所有施工人员须按照总甲方现场安全要求佩戴安全用具。

  2、 在施工过程中发生的一切安全责任、事故,与甲方无关,由乙方承担。

  3、 乙方应按甲方的文明施工要求,进行文明施工,保护好施工现场环境。

  五、 工程承包方式、工价及付款方式:

  1、 工程承包方式:包人工、包机具、包安全。

  2、 工价及计算方式:50元/米(长度计算)。

  3、 工程款的支付:

  ① 工程验收合格后一月内一次性付清。

  双方责任:

  1、甲方责任:

  ①向乙方提供施工图一份。

  ②现场协助

  2、乙方责任:

  ①严格按照施工图及所需图集进行施工。如不按要求施工造成损失,由乙方全部承担。

  ②在施工过程中如因现场情况需改变原设计方案及施工方法,须经甲方批准后方可施工。

  ③在施工中需做好作业面(带)邻近设备、建筑物、构筑物和隐藏物、通讯设备等的保护工作。施工中由此而发生的责任及费用由乙方承担。

  ④ 自行搬运材料至施工工作面。工程竣工后必须工完场清,施工垃圾及料头、剩料清理出现场并堆放至指定地点。

  ⑤ 在施工过程中应充分考虑材料的利用率,不得浪费。如发现有故意浪费现象,则在结算时根据浪费情况予以扣减。

  六、 争议:

  双方在履行本合同期间,如发生纠纷应通过协商方式解决,若协商后仍不能解决,一方或双方须在合同签订地法院通过诉讼方式解决。

  七、 其它:

  2、本合同双方签字盖章后生效。

  3、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

  甲方:

  乙方:

【工程分包合同(合集15篇)】相关文章:

建设工程分包合同03-26

安装工程分包合同04-11

工程泥工分包合同04-10

工程分包合同(15篇)04-08

工程分包合同15篇03-15

工程分包合同(汇编15篇)04-17

装饰工程分包合同11篇03-05

装饰工程分包合同13篇01-24

工程泥工分包合同范本03-08

建设工程施工劳务分包合同04-03