工程合同范本精选15篇
现今很多公民的维权意识在不断增强,我们用到合同的地方越来越多,签订合同能平衡双方当事人的平等地位。那么常见的合同书是什么样的呢?下面是小编收集整理的工程合同范本,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
工程合同范本1
甲方:某某有限责任公司
乙方:
经甲乙双方友好协商,就乙方承包甲方所承包回填土方的运输任务达成如下协议,具体条款如下:
一、 工程名称:某某填海工程。
二、 合同约定车辆数量为 台。
三、 工程内容及运距:(运距)为 12公里。如超出协议运
距外每公里增加 10 元计算。
四、 /车。
五、 运输车辆及要求:车型前两轮后八轮,车厢长5.4米,车厢高1.6米,宽2.3米,后翻斗自卸车。
六、 工程与结算:
1、 结算方式:乙方车辆到场正常开工五天后,甲方扣留乙方每台车辆500元的运费作为施工及住宿的安全风险质
金,如乙方一年内未发生任何安全问题,或者乙方虽有发生安全问题,但乙方已自行解决。甲方必须将质押 金无条件退回给乙方。其他运费甲方每天按乙方运输票据结算。乙方应于次日上午9点将当日的运输单据交给甲方,由甲方核对票据后下午3点前结清当日的运输款。如结算延迟一天后,甲方应付给乙方每台车500元/天违约金。甲方提前做好准备,确保乙方每天准时结算当天的运输款,因乙方原因未在规定时间(次日上午9点前)
2、乙方责任:
1、 内将单据会齐交由甲方,甲方不负违约责任。 调车费:合同签订后,乙方的第一次发车(不论发车数量多少),发车的前一天甲方垫付每台车费用元。该费用在十个工作日内分期扣回。以后增补的车辆甲方不给予该费用。 甲方协调运输中相关的关系,保证乙方机械车辆畅通无阻,施工中不受外界干扰。车辆在运输过程中造成扣车罚款,均有甲方负责协调处理,并承担经济责任。由于甲方协调失误造成乙方不能正常运输,甲方应赔偿乙方每天每台车500元,乙方车辆在工程现场或在工程现场之外发生的一切交通事故,甲方协调处理,但不承担任何责任。 甲方负责维修扩展车辆运输通道,保证道路畅通和正常会车,保证道路中经过桥梁、承受重型车安全通过,保证乙方车辆不误工,保证车辆正常装卸。 甲方免费提供乙方驾驶员住宿场所,水电费、餐饮费乙方自理。 乙方必须按照合同要求及时组织机械车辆,按照合同规定车辆按时完成土方运输任务。现场车辆不允许擅自调离现场,如调离必须和甲方协商同意后,在补足原有车辆数量后方可实施调离。否则,每调离一台车辆甲方将甲方责任: 扣罚乙方
2、 乙方无故停运,造成甲方损失的每辆车赔偿乙方必需按时将每天票据交给甲方,不得延时或转卖,如发生类似情况,甲方将扣除乙方所有车辆一天的运输费双方责任:
1、 甲乙双方互派代表到现场,负责工程管理、监督、协调工作。
2、 甲乙双方遇到雨雪天气,机械车辆运输有困难,双方代表协商,因不可抗拒的原因造成停工或延误工期,双方均不承担经济或违约责任。
3、 甲乙双方未按合同规定履行责任与义务,双方均有权终止合同。
4、 甲乙双方如发生争议,双方协商解决,如经双方协商达不成一致时,任何一方都有权向天津市大港区仲裁机关或人民法院提请诉讼解决。
5、 本合同双方代表人法人签字盖章,方可生效。
6、 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方代表(盖章签字):乙方代表(盖章签字):
联系电话:联系电话:
年月 日 身份证号:身份证号:
工程合同范本2
发包人:(以下简称甲方) 承包人:__公司(以下简称乙方)
经过甲乙双方协商,就本工程施工事项协商一致,订立本合同,共同遵照执行。
一、工程项目
1、工程名称:混凝土道路
2、工程地点: 村
3、承包范围:350米混凝土道路
4、承包方式:包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。
5、合同价款:合同总价款15万元。
二、技术要求
1、路面为18c厚c25水泥混凝土路面,宽3.5米。
2、18c厚3:7灰土垫层。
三、施工及质量要求
1、__处理在原有__的基础上,对高低不平路段,采用推土机或装载机整平,并清除地表杂草,然后用压路机压实。
2、严格控制路面材料质量,垫层必须夯实,否则返工。
四、双方权利和义务
1、发包人主要工作:负责场地三通一平;
2、承包人主要工作:负责本工程施工范围内的施工安全工作。承包人应按有关规定严格实施安全防护措施,承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此而发生的费用;做好现场设备、材料的照管工作。
五、工程价款的支付
工程竣工拔工程总造价的98%,工程质量保证金为总造价的2%,质保期________年,质保期自竣工验收之日计算,期满后一次性支付质保金。
六、安全文明施工承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定,精心组织、文明安全施工;发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止,直至罚款和解除合同。承包人在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均有承包人自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。
甲方: 乙方:
________年____月____日
工程合同范本3
甲方:
乙方:
依照中华人民共和国合同法,中华人民共和国建筑法及相关规定,本着自愿平等和诚信,互利的原则,经双方协商一致,签订本合同,以便共同遵守。
一:工程概况:
1,工程名称:
2,工程地点:
二,铝合金门窗工程内容、造价、材料要求:
1,铝合金门窗综合单价按( 元/㎡)发包,约 ㎡,总价约 万元,此单价含加工安装费,运输、不包括(钢化玻璃,土建配合费,纱窗,税金)的费用,在上述单价的基础上单钢玻璃另加 元/㎡,单面(5+9A+5LOW-E)玻璃另加工 元/㎡。
2,铝合金门窗型材选用临沂三益铝业有限公司生产的828系列共挤公元型材壁厚为1.0㎜。
3,玻璃选用5㎜。
4,其它五金件(毛条,皮条,锁,胶,发泡)由乙方选样。
三,准备工作:
1,甲方应在合同签订后 日内向乙方提供完整的门窗表(建筑窗洞口尺寸)及施工图纸,资料。
2,甲方应在安装施工现场免费为乙方提供临时电源,垂直运输等便利条件。
3,甲方按规定要求向乙方提供安装基准:包括打底灰,弹水平线,窗口立樘的位置基准等。
四,施工配合 ,成品保护,施工安全:
1,双方要密切配合,保证对方在工地现场的施工顺利进行,甲方应把工地土建进度计划及时送达到乙方,使乙方及早知道土建工地的施工安排,做好本项的施工进度安排,及时配合土建把相应作业的项目完成,甲方的施工安排要给乙方本项目留有施工时间和施工技术间隙;
2,乙方在工地与甲方的施工配合要求,由甲乙双方出面协调。 3,对于工地土建的施工.甲方变更进度计划的,应提前一周通知乙方。
4,窗框安装后由土建施工方用水泥砂浆堵塞窗框二侧面下部。
5,施工项目的材料和框扇(附五金件)进入工地后,甲方应妥善保管,甲乙方应协调进行成品保护,防止成品的损坏和五金件的丢失。框扇上墙后各施工单位不得在窗口进出,不得绑,不得踩,压,碰,划,以免造成损坏。若造成损坏和丢失,由甲方负责。
6,玻璃安装应在土建与涂料施工作业结束后进行,以此减少对成品造成受损和污染。
7,甲乙双方应加强成品保护,文明施工管理,进入工地的材料或成品应用护膜全裹。施工人员应爱护已完成工程成品,若因施工人员过错损害工程成品,乙方可要求必要的赔偿。
8,乙方进入工地后应服从工地统一管理和安全管理,遵守有关安全施工规范进行施工作业,如发生安全事故由责任方负责。
9,甲乙双方均派出工地代表,便于双方沟通协调。
甲方工地代表:--------------------- 联系方式:---------------------------------
乙方工地代表:--------------------- 联系方式:---------------------------------
五,工程期限:按栋号具体施工时间另行签订门窗施工时间:
1,乙方的施工安装工期:乙方根据甲方要求和土建进度安排好施工安装进度。
2,如遇以下情况工期顺延:
(1),甲方未能安约定提供图纸,资料及开工条件。
(2),甲方未能如约支付工程预付款,进度款,致使施工不能正常进行。
(3),设计变更及工程量增加。
(4),不可抗力。
(5),经甲方代表同意顺延的其它情况。
六,工程量结算及工程变更:
1,工程量以实际加工量为依据,按洞口尺寸与图纸据实计算。
2,甲方对原工程设计进行变更,应提前十五天内以书面形式通知乙方,并提供相应图纸和说明。
3,由于甲方对原工程变更,给乙方造成损失的,损失工程量由甲方承担。 4,由于甲方对原工程变更,未给乙方造成损失的,乙方接通知后,按要求进行变更,造价相应增减。
5,增加原合同中未包括的项目,经甲乙双方书面达成施工要求和造价协议后,乙方按要求施工,甲方对合同价款进行增加。
七,质量验收及保修:
1,工程验收按国家或行业质量验收标准及规范执行。
2,验收分三个步骤:(1)材料及附件验收。(2)上框验收。(3)封闭后验收。
3,工程竣工后,由乙方向甲方提出竣工验收通知,由甲方组织有关单位实施验收,并由验收单位出具验收合格证明。
4,甲方收到乙方竣工验收通知后十天内不组织验收的,自第十一日起风险转移至甲方,甲方从第十一天起承担工程产品保管及一切意外责任。 5,产品保质期为半年,从工程验收完成之日起开始计算。
6,在保质期内,凡是因为制作安装造成的质量缺陷由乙方负责保修,若因人为或其他外力造成的缺陷,由乙方配合维修,合理成本费用由甲方承担。
7,乙方提供型材不符合合同要求的,甲方可中止合同,给予乙方合理期限补救,若乙方在合理期限内仍不补救的,甲方可解除合同。
八,工程价款支付:
1, 合同签订后,甲方需付给乙方贰万元定金,材料进场付总工程款百分之五十,扇料进场前工程款结清。
2,当甲方未履行支付工程款义务时,门窗货物所有权属于乙方所有。
3,工程价款以实际工程量按国家规定计算进行结算。
九,违约责任:
1,阶段施工完毕 ,乙方提请拨款申请,甲方如若未按合同支付工程款,拖欠工程款逾期一个月以上将以银行同期利率为基准计息,合并利息付给乙方。期间乙方有权终止施工。
2,由于乙方自身责任引起的违约,甲方单位损失由乙方承担,由甲方自身责任引起的违约,乙方的损失由甲方承担。
3,争议处理可依据以下方式解决:
(1)通过双方协商解决。
(2)向本地行业主管部门或对方主管部门申请调解解决。
(3)通过仲裁解决,通过诉讼解决(若因甲方违约,乙方提起诉讼,乙方的律师费由甲方承担。)。
十,门窗工程结算由乙方汇总好门窗面积,甲方负责人核实,由甲方支付。乙方应将门窗检测资料提前整理好交甲方汇总。
十一,合同生效与补充
1、本合同共 贰份,甲方 壹 份,乙方 壹 份,本合同自签字盖章之日起生效。
2、本合同未尽事宜,可由双方现场协商解决或另行签订补充协议。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程合同范本4
甲方:
乙方:
由于甲方对其发包的鑫瑞〃学府花园工程项目资金投入不足,乙方不能按既定的施工组织设计组织施工,双方签订的施工合同无法得到有效的履行。现应甲方的要求,解除双方20xx年8月6日签订的《建设工程施工合同》(GF-1999- )。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就施工合同解除事项协商一致,订立本协议书。
一、工程概况
建设单位:
建设地点:
工程名称:
工程内容: 。
工程项目一览表
工程造价: 万元。
二、乙方在本协议签署前已完成的施工项目,按以下方式向甲方结算:
1.静压预应力混凝土管桩,以现场实际施工量,套用现行的定额计算工作量,价款 万元。
2.设计变更的钢筋混凝土冲钻孔桩,以20xx年 月 日签证5#,价款 万元。
3.场地平整、1#、2#楼土方开挖、基槽清底/排水、垫层模板、管理费等,按实际发生的费用计取,共计价款 万元。
4.其他签证(1#—4#楼)共计价款 万元。
5.已购买进场的钢筋,按乙方的购买价款 万元;钢筋吊卸费 万元;已完成的钢筋制作加工费 万元;钢筋检测费万元及管理费 万元,共计价款 万元。以上共计价款 万元。
三、乙方已办理的工程意外险 万元及用水保证金 万元移交甲方,两款项共计 万元由甲方返还给乙方。
四、乙方已完成的部分临时设施、机械设备、办公用品等器材转交甲方续用,其费用由甲方支付给乙方:
1.铁皮围墙: M× 万元/M= 万元;
2.砖砌围墙: M× 万元/M= 万元;
3.配电室1间(含电缆 万元/1条;配电箱 万元/1个 ) 万元;
4.活动卫生间(含2座化粪池、排污管道):4间× 万元/间= 万元;
5.塔吊桩基:2座× 万元/座 = 万元;
6.办公活动房1座 万元;
7.砼搅拌机:2台× 万元/台 = 万元;
8.钢筋制作加工用的机械设备5台共计 万元;
9.办公/住宿、电器/电缆/电箱、铁跳板、升降机、安全网等器材用品清点数量,价格面议,金额一并计算,共计价款 万元。
10.乙方租用的民房未到期,租金已交,转交给甲方续用,乙方已支付的 万元租金由甲方返还给乙方。
11、乙方为施工管理人员配备的生活设施(空调、家用电器、厨房设备、家具等)投入费用共计 万元由甲方承担,设施归甲方所有。以上共计价款 万元。
五、协议签订后,甲方一次性退还乙方交纳的 万元合同履约金。
六、根据合同专用条款第35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下:
(4)合同中止:由于发包人原因或政府政策调整致使合同履行中止在3个月以内的,发包人应承担承包人已进场机械设备、施工材料的租金及工程看护所必须的一切费用,并完全承担由于停工所致材料上涨的全部价差;甲方一次性补偿乙方人民币 万元。
七、a合同解除后,施工单位应先行无条件退场,同时移交符合档案要求的全部资料三套,已完成的工程量由双方在场外进行结算,工程款参照合同的约定支付。
b合同解除后,承包人应于接到生效的通知后15日内退出工程现场,否则,应承担拖延费10000元/日,拖延费在决算中扣除。
c合同解除并不免除承包人对已施工部分的工程质量责任和保修责任及合同履行过程中的违约责任。
八、乙方已与相关班组签订的施工合同(含正在履行或即将履行的合同)由乙方与其协商解除,甲方不承担乙方与班组之间因合同纠纷产生的一切后果。
九、上述二~五条款共计 万元, 扣除甲方陆续付给乙方共计 165万元,尚有 万元款额返还给乙方(即: 万元-165万元= 万元)。人民币¥: 万元(大写: 元)(附详细清单),甲方一次性以现金的形式转入乙方的账户(开户银行: 帐号: ), 乙方出具相应等额的正式发票。双方进行工程交接(含内业技术资料)并确认签章,原签定的施工合同终止,乙方对移交的甲方的工程、临时设施、机械用电设备、办公用品、塔吊基础等的质量、安全应负相关责任。
十、以上事项办理完毕,甲方一次性以现金的形式转入乙方的账户(开户银行: 帐号: ),乙方出具相应等额的正式发票。
十一、违约
此协议一式二份,甲、乙双方各持一份。
法定代表人: 法定代表人:
电 话: 电 话:
传 真: 传 真:
开户银行: 开户银行:
帐 号: 帐 号:
邮政编号: 邮政编号:
工程合同范本5
甲方单位名称:____________________
详细地址:________________________
主管部门电话:____________________
乙方单位名称:____________________
详细地址:________________________
主管人电话:______________________
为了加强医院装修、维修,保证维修、装修质量和医院安全及生活正常运行,甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国建筑法》,《中华人民共和国劳动法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,双方就本维修维保工程及零星工程事项协商达成一致,特此制定如下事项:
一、合同意向
1、甲方将办公楼、食堂、地下室等院内所有内外维修维保零星工程承包给乙方,承包期为一年,自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。
2、甲方应为乙方在维修维保零星工程期间的工作人员提供水、电及零时用房。乙方应每月向甲方缴纳临时用房的房租及水电费。
3、乙方在接到甲方相关管理人员下达的零星维修通知后,应在30分钟内到达现场解决问题,若当天不能及时解决的维修问题,要及时与所需维修科室负责人沟通,做好解释工作。
4、甲方应配合协调乙方维修维保工作人员在本院内各科室维修的任务单签字工作,保证维修维保工作人员的工作量的认可。
5、乙方在维修维保工作单笔,以工料费合计人民币_____元以内不需书面合同,超出_____元以上至_____万元以内,必须先按国家相关市场预算定额编制预算上报领导批准后方可签订合同再施工。施工方案严格按照双方达成一致后才能施工,以甲乙双方签定的工程编程项目为标准,如有增减工程量,双方另行商议。甲乙双方重新制定方案或制定工期方能施工,并且以文字书写双方单位负责人签字盖章后才能生效。
6、甲乙双方制定在维修维保使用附助材料必须保质保量六个月包修包换免费义务,主材料及电器产品为一年包修包换免费义务。其中玻璃制品或玻璃产品在安装使用后乙方是不实行三包义务。附言:乙方为院方施工和维修工作使用所有的材料,在人为操作不当或自然灾害的情况下,乙方不实行三包义务。
7、乙方每月_____日前应将上月零星预算交予甲方预算审核员审核,过期不交视为自动放弃。
8、结算方式:甲乙双方制定每月签字的维修材料单及维修人工单或后勤部门下发任务单进行报价结算,按照每月月中报价,月底结算的方式为乙方结算。凡是院方领导给乙方安排的任何工作,完工后不对他方结算,乙方只针对院方结算。工程付款方式以行业标准,不分期付款的方式。
二、乙方义务和责任
1、乙方负责大楼室内、外的建设性维修维保零星工程服务工作,配合其它用工的服务工作,并服从领导安排,保证生活正常运行。
2、乙方应协助主管部门定期对所有的室、内外装修建筑物进行安全检查。
3、乙方应严格按照规章制度及《员工手册》来管理自己的员工,乙方维修工人在院内严禁从事违法乱纪活动,否则将以法律制裁乙方或个人,一切后果将由乙方单位及违犯者个人自行承担后果。
4、乙方应严格按照国家安全法律制度,管理所有维修维保工作人员的人身安全,并定期进行给工人进行安全法制教育,确保工作人员人身安全,严格要求工作人员有安全意识,并且要求个人购买意外人身保险,如果因个人原因,不愿意办理意外保险者,施工不注意安全或不在上班作业时间内发生意外事故造成的后果将由乙方个人承担。
5、乙方在维修维保的所有非本地户口的工作人员,必须办理本地个人居住证,上岗必须身穿工作服,挂号牌,在工作时间不准抽烟、喝酒等,不准与领导、员工发生争吵或打架事件,如有此现象发生领导将有权力终止本合同或将事发者清除现场辞退,永不录用。
6、 开工之日起,采取必要防火措施,并指定专人负责,自备灭火器,确保施工现场的安全,并接受管理检查和指导。
7、 施工时应做到不擅自破坏建筑结构,不擅自拆改水、电、暖气、电信等各种办公室和其它的配套设施。凡事要与主管部门多沟通,施工方案在得到认可后才能施工。
8、 大楼内办公室、厕所等部位需要改造时,严格按施工规范操作,避免造成漏水、渗水等质量问题。
9、 装修、装饰办公室、病区、公共部位时,不得影响建筑物整体外观及周边环境,不得影响内部的正常生活,零星维修装修、装饰时,所产生的废料、杂物渣土等垃圾应自行及时清运到指定位置堆放,不得倒入垃圾桶,不得随意堆放。
10、乙方如果对公共设施设备(建筑、电气、给排水、采暖、空调、消防、电梯、门禁系统、监控系统等)造成损坏的,责令恢复原状,或赔偿经济损失。(赔偿经济损失的额度按受损失的设施或零部件的市场价及安装价格的和来考虑),设施恢复期限及赔偿期限从事发之日起计三日内结束,事故第一责任人为装修负责人,如装修负责人有约定的,按约定的责任人执行。因设施设备被损坏而且影响正常生活造成的不良影响而带来损失的赔偿问题由装修负责人双方来协商解决。
此合同一式_____份,甲、乙双方各执_____份存查,任何一方不得反悔,如有一方反悔,另一方可追究法律制裁和赔偿,双方签字盖章后生效。
甲方(盖章):__________ 乙方(盖章):__________
负责人(签字):________ 负责人(签字)__________
_____年_____月_____日,_____年_____月_____日
工程合同范本6
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计管理条例》等有关法律、法规规定,结合本次工程实际情况,经甲乙双方协商,达成一致意见,签订本合同。
一、工程概况
(一)工程名称: ** 水塔拆除工程。
(二)工程地点:
(三)工程范围:
1、拆除地面以上整座水塔;
2、拆除水塔的水管、水泵等全部交给甲方;
3、清理因拆除水塔所产生的全部垃圾(运到指定地点)。
(四)施工方式:人工作业拆除。
(五)工程施工期间:20xx年 月 日20xx年 月 日,共 天。
二、工程造价及付款方式
(一)工程总价:人民币 元。
(二)付款方式:水塔拆至三分之一处时,甲方给付乙方合同总价款的40%,剩余工程款在乙方全部拆除完毕并将垃圾清理干净后经甲方验收合格的在十个工作日以内无息付清。
三、双方权利及义务
(一)甲方权利及义务
1、清理工程施工范围内的财物;
2、指派 负责对拆除工程全程跟进监督,协调工程施工过程的问题,确保工程顺利进行;
3、为乙方的施工提供电源,保证乙方的用电;
4、乙方人员的配置使用,甲方不得干涉。
(二)乙方的权利和义务
1、乙方必须编制施工方案,报甲方备案,未经甲方同意不得私自变更,乙方必须严格按照施工方案进行施工;
2、乙方必须具有符合国家规范要求的施工资质;
3、在施工中,必须按照国家颁发的施工规范和要求进行;
4、在施工中,乙方必须安全、文明施工,全权负责施工现场的一切安全责任,落实安全责任人员,负责制定安全制度,落实安全防护和警示措施,加强施工人员的安全教育。因施工造成的事故及一切经济损失乙方自负;
5、乙方在施工前必须注意对周围建筑物、暖气管道及其他设施进行保护,因施工造成损坏,乙方负责赔偿。
6、因施工产生的所有费用由乙方自己负担,包括但不限于:电费、水费、税款、垃圾清理费等;
7、乙方不得将工程分包、转包,保证按时保质完工。
四、工程验收
完工验收以国家颁发的验收规范、甲方的要求为标准。
五、违约责任
乙方必须在规定的时间内完工,每逾期一日支付给甲方工程总价款1%的违约金,超过十天的甲方有权单方解除合同并要求乙方承担合同总价款30%的违约金。
六、争议解决
在合同履行过程中发生争议的,双方协商解决,协商不成的由*人民法院管辖。
七、其他
1、在本合同履行过程中及与本合同有关的文件均构成本合同的附件,与本合同具有同等效力;
2、本合同自双方签字盖章后生效,本合同壹式贰份,双方各执壹份,具有同等法律效力;
3、未尽事宜,以双方书面补充协议为准。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程合同范本7
发包人(全称):________________(以下简称甲方)
承包人(全称):________________(以下简称乙方)
本着互惠互利的宗旨,为明确双方责任,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方协商一致,订立本协议,共同信守执行。
第一条:工程概况:
1、工程名称:______________
2、工程地点:______________
3、工程内容:______________
4、工程面积:外墙部位暂定为______________平方米。
第二条:承包范围
要求及施工工艺所要求的施工内容和施工中需要配合的辅助工作。
第三条:承包方式
本合同采用包清工、包工具、包安全、包质量、包工期、包文明施工的方式。
第四条:双方责任和义务
一、甲方责任和义务
1、乙方进场后,向乙方提供技术交底、质量交底、安全文明施工交底,如实际情况和技术交底不符,则双方另行协商。
2、提供施工场地及施工道路,将临时用水、用电线路接至施工场地旁边。
二、乙方责任和义务
1、乙方工人必须满足施工进度、工程质量、材料管理及安全文明施工的要求。
2、乙方应在合同签订后向甲方提供自有工人的花名册。为保证施工正常进行,施工过程中乙方更换班组长要事先征得甲方现场管理人员的同意,方可更换。
第五条:材料管理
1、甲方直接将材料供应到施工现场,乙方负责装卸,保证施工现场的正常施工。
2、乙方有责任和义务配合甲方对进入施工现场材料的验收、保管工作。
3、材料的二次倒运、保管等均由乙方自行解决。乙方必须做好对成品及机械设备的保护工作。
第六条:合同价款及付款方式
1、合同综合单价:本工程实行闭口包干,结算基价10元/平方。包括外墙保温系统的所有工序、图纸要求施工范围、门、窗、线条以及货物卸运,清理等。
2、付款方式待建设单位审计结束后1个月内全部支付清。
第七条:工期
具备施工条件的情况,有效工期控制在______________天,如遇特殊按进度协商解决,配合工地进度。
第八条:安全施工和文明施工
1、为明确双方责任,安全目标是确保不发生一起安全事故。乙方应按呼和浩特市有关部门规定做好安全教育、安全防护(包括为所属人员自备个人防护用品)等工作。
2、乙方必须保证安全、文明施工,发生一切安全事故由乙方承担。
3、乙方应按甲方的管理要求做好文明施工,材料堆放整齐,及时清运乙方施工产生的建筑垃圾,做到工完场清,保持现场的整洁。
第九条:质量要求
1、乙方必须严格按照施工图纸、设计说明、施工方案、设计变更、合同的要求和现行国家、地方指定的施工及验收规范进行施工,并依此为质量平定验收标准;并建立安保体系,健全质量日常检查制度,做好自检记录。
2、隐蔽工程乙方应提前通知甲方,做好自检记录,未经监理认可不得施工下道工序。
第十条:其它未尽事宜,双方协商解决签订补充协议。
本合同一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字后生效。工程竣工结算后自行废止。
甲方代表:______________
乙方代表:______________
签订日期:_______年____月____日
工程合同范本8
保温工程合同范本一
甲方:
乙方:
楼外墙外保温工程,由乙方(yifang)承担施工。为明确双方责任,本着平等互利、协商一致的原则,签订本合同,供甲、乙双方共同遵守执行。
一、工程名称:
二、工程地点:市区
三、工程承包的范围和内容:
1、楼外墙做×外保温系统,包括聚合物粘结砂浆、聚苯乙烯泡沫塑料板、聚合物抹面砂浆、玻璃纤维耐碱网格布、锚固钉等整个保温系统的施工。墙面采用㎝厚苯板(容重㎏/m3),按标准做法施工。
2、保温面积暂按㎡,综合价为元/㎡(包工包料。),最后按实际施工展开面积进行结算。
四、工程造价:总计约为万元。
五、工期要求:
1、开工日期:根据甲方要求(须具备进场条件并且提前10天通知乙方)
2、施工周期:天
3、因不可抗力造成的工期延误,不计算在工期范围内。
六、工程价款支付:
施工队伍进入现场甲方支付工程总价款的30%作为预付款;工程完成90%付至工程总价款的70%;施工完毕后,进行实际面积测量,付至实际工程款的85%;通过验收,付至实际工程款的95%,保修金5%一年内付清。
七、工程结算:
竣工验收完毕10日内,乙方按甲方签证认可后的实际施工面积提交结算报告。乙方提交结算报告后一个月内,甲方审查完毕结算报告并予以结算。
八、质量验收
1、乙方在每一道工序施工完毕后,报监理及项目部进行隐蔽验收,合格并经甲方签字后方可进入下一道工序施工。
2、全部工作施工完毕后,统一进行竣工验收。
九、材料供应、质量保证、承诺:本工程材料全部由乙方采购供应。
1、乙方采购供应的材料必须是保证质量的产品,所采购供应的材料设备必须符合设计要求和国家规定的技术标准,与提供的样品一致。材料进场后,由乙方提供检测报告及产品合格证。
2、承诺:
⑴按材料使用性能,在正常气候条件和不受非正常空气污染的条件下,秋山系统25年内保证不丧失粘结力、不剥落、不脱落、不碎裂。
⑵在承诺期内,若系统出现质量问题,乙方负全部责任,并负责及时处理所出现的问题;超过承诺期限,若系统出现问题,乙方负责有偿维修。
十一、双方责任:
甲方:
1、督促土建施工方确保按计划、按要求准时提供乙方所需的作业面。
2、为乙方提供施工用水电及材料、配件、设备等的仓库和办公室。
3、负责组织图纸交底、会审和施工方案的审定工作。
4、派驻工地代表,对工程进度、质量进行监督、检查、隐蔽验收、办理签证等手续。
5、协调乙方与土建施工方的相互关系。
6、解决应有甲方解决的其他事宜。
甲方工程负责人:
乙方:
1、乙方人员必须服从甲方的现场统一管理。
2、负责派技术人员在现场对本工程施工进行全过程指导。
3、按照甲方的要求,组织现场管理班子。
4、在工程开工前,负责对土建施工方所施工的基层进行验收。
5、负责提供施工组织设计(或施工方案)一式三份,交甲方审查。
7、组织人员精心施工,确保工程质量和合同工期。
8、按照有关规定及时提交施工技术方案竣工验收技术资料一式五份(包括产品出厂合格证、产品检测报告等),协助甲方做好建筑节能备案验收工作。
9、组织竣工验收、办理竣工结算。
10、履行本协议书中的承诺,在保修期及材料质量承诺期内,对属于乙方责任的质量问题负责无偿修复。
11、服从施工现场的安全文明施工管理和土建施工方的协调工作,做好现场施工人员安全及监督工作。
乙方工程负责人:
十二、违约责任:
甲、乙方未履行自己的各项义务,应承担违约责任,并赔偿因违约给对方造成的直接损失。
十三、争议解决方式:
甲、乙方未履行合同发生争议,首先应协商解决。协商不成时,向×市经济合同仲裁机关申请仲裁,也可向区人民法院提起诉讼。
十四、本协议一式四份,甲、乙双方各留二份,双方签字盖章后生效。工程验收合格、保修期满、合同价款结清后失效。
甲方(公章):乙方(公章):
法人代表:法人代表:
委托代表:委托代表:
联系电话:联系电话:
年月日
保温工程合同范本二
承建单位(甲方):
承包单位(乙方):
按照《中华人民共和国合同法》和《建筑装饰装修合同示范文本》的规范,结合工程具体情况,双方本着平等诚信、互惠互利的原则达成如下协议:
第一条 工程概况
1、工程名称:
2、建筑面积:
2、工程地点:
3、结构类型:
第二条 施工方式及范围
4、施工方式:
5、施工范围:
第三条 合同工期
6、合同工期:自 年 月 日起进厂做施工准备工作,从 年 月 日开工至 年 月 日止竣工,共计 天。工程竣工按主体施工单位的施工计划进行,但不得影响主体施工单位的工程进度。设计变更引起的工期按规定进行调整。具体每栋楼的开工日期按工程部出具开工令为准。
第四条 质量标准
8、工程质量:按照主体施工单位工程质量验收标准等级标准。
9、结算方式:按保温面积 ㎡估算,最终以实际保温面积展开结算。
10、合同施工价款:本外墙保温以单价 元(不含税金)计算。外墙真实漆以单价 元(不含税金)计算。
11、本工程包工包料。双方如对工程量存在争议,以审计为准。(按后期实测实量的面积计算)。
第五条 甲方工作
1、开工前五天,向乙方提供经甲方确认的施工图纸及做法说明一份,并向乙方进行现场交底。主体交接,需修整另行计算,为乙方无偿提供临时设施、施工中所需的水、电及材料堆放简易场地。施工用脚手架由 方承担。
2、指派 为甲方驻工地代表,负责监督合同履行,对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、签证手续(变更必须经公司盖章生效)和其他事宜。
第六条 乙方工作
1、参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底。
2、指派 为乙方驻工地代表,负责合同履行。按照要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决乙方负责的各项事宜。
3、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,确保施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾清运等工作,处理好由于施工带来的扰民问题与周围单位(住户)的关系。
4、施工中未经甲方书面同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。需要变更的部分及图纸以外的签证必须经甲方认可盖章,否则无效。
5、工程竣工未移交甲方之前,乙方负责对所完成的工程成品进行保护(乙方竣工后甲方应及时组织验收,原则上从竣工之日起不超过10天)。
6、乙方服从甲方和监理监督,施工质量应符合甲方设计要求。
第七条 关于工期变更及逾期竣工的约定
1、如因甲方未按约定完成前期工作,影响工期,工期顺延。
2、如因乙方责任,不能按工期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。
3、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水及不可抗力因素影响,导致连续停工12小时以上工期相应顺延。
4、因大风、下雨不良天气影响施工质量的情况下,不能施工;室外温度低于5℃的时间段不允许施工,工期相应顺延。
第八条 关于工程质量及验收的约定
1、乙方承诺确保用于工程的所有材料符合国家及当地建设主管部门规定的标准要求,承诺聚苯板厚度不小于 cm,单位容重不小于 kg/m3。(按工程设计要求)。
2、甲方应向乙方提供符合《国家验收规范》的墙体。
3、乙方应严格按照建设部《建筑安装工程质量检验评定标准》、《xx省建筑安装工程质量检验评定标准实施细则》、《外墙外保温工程技术规程》(jg144—20xx)以及国家现行、相关的规范、标准、规程进行施工。
4、工程竣工后,乙方应书面通知甲方验收,甲方自接到验收通知10日内组织验收,并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内不能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期,工期予以顺延。
5、施工人员、施工设备和材料进场后,乙方抓紧时间进行施工,工程进度款依据进度计划及乙方实际完成工程量支付,甲方如不能及时付款,工期顺延,并支付乙方的损失。
第九条 工程承包款结算的约定
工程进度款支付办法:工人、材料进场,甲方支付总工程款的 %,约 元人民币,按工程进度支付。每月25日书面报当月完成的工程量,下月5日支付以完成工程量 %工程款。
第十条 关于材料供应的约定
1、乙方不得将不符合质量要求或规格有差异的产品用于本合同工程;
2、所有材料进场后,须经监理人员及甲方代表抽样检验,符合约定标准后方可使用。
第十一条 有关安全生产和防火的约定
1、甲方提供的施工图纸或做法说明,应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。
2、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范,并遵守甲方的规章制度,确保安全施工。施工中如有发生工伤事故或对甲方、第三人人身财产造成损害,由乙方承担全部赔偿责任。
第十二条 违约责任
1、乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的工程成品,如造成损失,照价赔偿。
2、未经甲方同意,乙方擅自拆改建筑物或设备管线,由此造成的损失或事故(包括罚款),由乙方负责赔偿。
3、未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动工,造成损失由甲方负责。
4、因一方原因,合同无法继续履行时,应及时通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
第十三条 争议或纠纷处理
1、本合同在履行期间,因协议未尽事宜,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
2、当事人不愿意通过协商、调解解决或者协商、调解不成时,双方均可向人民法院起诉。
第十四条 附则
1、本协议未尽之处,双方另行协商解决。
2、本合同经双方签字盖章后生效,合同一式 份,甲、乙双方各执 份。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
法定代表人: 法定代表人:
授权代理人: 授权代理人:
年 月 日 年 月 日
工程合同范本9
甲方:
乙方:
经甲乙双方协商,甲方山河村铁炉屋村级公路(毛路)承包给乙方,工程造价款约31.8万元。甲方要求公路从熊家友和雷大佑房屋交界处起修至于戴先连屋桥边止,路面宽4.2米。
(一)工程限期20xx年月日至20xx年月日,因天气、人为造成的施工困难,双方不宜追究,甲方提供水电方便,费用乙方自理。
(二)付款方式:随工程进度付款,大致分为三次,机械设备和人员进工地后首次支付总工程料款造价的40%,二次付总工程料款造价的40%,最后总工程验收后付清余下的20%。
(三)因甲方工程款不及时支付给乙方造成工程的拖延,造成乙方工程的一切费用由甲方承担:
(四)工程方面甲方负责随时检查,不合格及时返工;
(五)施工期间一切事故由乙方负责;
(六)一切工程路面随形整平由乙方负责;
(七)未尽事宜,由甲乙双方友好协商解决。
(八)本合同一式四份,甲乙方各执一份,镇政府一份、县财政局备底一份,自签订之日起即可生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程合同范本10
甲方:
乙方:
兹(以下简称甲方)委托____市__公司(以下简称乙方)进行机房噪音控制工程。经双方友好协商达成具体条款如下:
一.工程依据和技术指标
1、发电机组型号:冷却方式:台数:
2、技术指标
根据(《国家城____区域环境噪声标准》GB3096-93)和《工业企业厂界噪声控制标准》噪声等效声级:65db(A)。
评价点位置:
所属区域:
噪声标准:白天65db(A)晚上65db(A)
注:
1.如果背景噪声级超过此治理标准规定的指标时则以背景噪声为允许值。
2.根据GB3096-93规定,测量点选在受影响者的居住或工作建筑物外1米,传声器高于地面
1.2米以上的噪声影响敏感处(例如窗外1米处)。
二、噪音治理要求:
1、噪音治理措施应当经济、有效、可靠,外表整齐美观。
2、噪音治理措施,不影响机组操作、维护、并应使得机房内有充足的新鲜空气进气量,以保证发电机正常运行。
三、噪音治理措施
采用机房全封闭,隔离噪声源方式。合理设计机房进风消音道和柴油机排气消音器。对机房内部作吸声处理以减小噪声扩散和减小室内混响声。具体治理项目见施工图和报价表。
四、承接方式
乙方承接甲方柴油发电机的噪声治理技术工程服务,承包整个工程所需材料、设备及人工安装费用。
五、完成期限
在合同签定,乙方收到第一期款五天内运料进场施工,整个噪音控制工程在天内完成交付验收使用。
六、施工条件及协作事项
七、工程费用及支付办法
总工程费用为:付款方式:合同签定时交付定金;主材料进场后付;工程完工后天内付清余款。
八、其它
1.若甲方无故不按时按额交付工程款,则乙方有权向甲方收取每天按工程总额2%的滞纳金。
2.在合同履行、工程施工过程中,如有异议,双方应本着保证工程质量,保证使用要求及施工过度的原则,协商解决。
3.本合同一式两份,甲乙方双方各执一份。一经签订,起法律效力。未尽事宜,双方友好协商解决,如遇双方未能解决则由乙方所在地法院仲裁。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
________年____月____日
________年____月____日
工程合同范本11
合同编号:
发包人: (以下简称甲方)。
承包人: 建设公司(以下乙方)。
甲方委托乙方承建教学、办公两用五层楼房一座。根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,结合本工程的具体情况,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。
第一条 工程概况
工程名称: 大楼。
工程地点: 市 路 号。
施工面积: m2
工程造价: 万元。
第二条 工程按设计图纸施工,其质量标准必须达到××市建委有关施工验收的规定要求。 .
第三条 工程期限为: 年 月 日起至 年 月 日止。
第四条 工程结算和付款办法为:自本合同生效之后 天内,甲方按工程造价的 %预付肆拾伍万元给乙方作备用款,以后按工程进度拨款。工程竣工、验收合格后,甲方在一个月内给乙方付款应迭整个工程款的 %,即达 元。其余 %,即 元,作为保修期一年的预留款。保修期满后,甲方在十天内付清给乙方。
第五条 工程验收:乙方工程竣工后,由××市质量监督部门负责验收,签收合格即交付甲方。
第六条 违约责任:由于工程质量问题造成的损失,由乙方负责;乙方如未按期完工,每逾一天处以工程款l%的罚金;如由甲方迟付备用款而造成误工,则处甲方以工程款l%的罚金;如因连续停水、停电八小时以上造成损失,则由甲方负责。
第七条 其他条款:甲方应在工程开工前十天将施工图纸交给乙方;甲方负责施工所需的“三通”(路通、电通、水通);乙方负责施工所需“三大材”(钢筋、木材、水泥)及其他施工所需材料;施工过程中若发生工伤事故,由乙方负责,甲方概不负责。
第八条 本合同正本两份,甲乙双方各执一份。副本一份,送交××监证处。本合同自双方盖章之日( 年 月 日)起生效。
发包人: (公章),承包人: 建筑公司(公章)
法定代表人: 签章)法定代表人: (签章)
地址: 市 路 号地址: 市 街 号 路 号
电话: 电话:
开户银行: 开户银行:
签约时间: 年 月 日
签约地点: 市 大厦 座
有效期限:至 年 月 日
工程合同范本12
买方(甲方):华XX公司 卖方(乙方):
根据《民法典》之规定,经甲乙双方充分协商,特订立合同,以便共同遵守。
一、 产品的名称、品种、规格和质量
1、产品的名称、品种、规格、价款:(或附清单) 物资名称 规格型号 单位 数量 单价 金额 品牌商标 备注 合计B:(小写) (大写)
2、本合同的单价为固定综合单价,
(1)材料原价、包装费、税金、保险、市场价格波动等风险;
(2)售后服务费;
(3)运抵至项目施工现场的运输费用;
(4)卸车费用;
(5)随机备品、配件、工具等;
(6)合同标的物的试验、检测费用;
(7)其它: 。
3、本合同标的物的数量为暂定数量,当实际供货材料数量与合同清单数量不一致时,合同清单上有规格型号的,单价不作调整,数量按实结算;如清单上没有该规格型号的,须经甲方同意并定价后方可送货,最终以甲方、监理、施工方共同验收合格的材料数量为准。
4、交货时间:需要供货时,甲方应提前 个工作日通知乙方,将本批次需供货数量清单书面至乙方,乙方在接到通知后 个工作日内将材料(设备)送到指定地点。
二、技术标准(包括质量要求),按下列第( )项执行:
(1)按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品、设计图纸或补充的技术要求执行。
三、交货方法、运输方式、到货地点及费用负担
1。交货方法:乙方将货送 项目并卸至指定地点,指定收货人需在收货清单上签字,作为结算依据。货物交付之前所发生的一切费用和风险均由乙方负担,货物的所有权和风险在货物交付后转移至甲方。
2。运输费用:由乙方承担(包含在单价内)
四、验收标准、方法、地点和期限
1、货到指定地点后 个工作日内,甲方通过第 种计量方式进行数量验收:
①点件;
②检尺;
③其他 。
2、在进行数量验收的同时,甲方会同工程监理、施工单位对产品外观进行现场抽检,并根椐本合同约定的质量、技术要求核对出乙方提供的质量证明文件中各种技术参数的'符合性。甲方及工程监理、施工单位的收货验收仅作为感观合格的依据,不能解除乙方对产品内在质量所负的责任。
五、质量负责条件及期限:乙方应对其提供的产品质量负责,产品质量的保证是终生的。
1、乙方严格按照标准供货和检验,确保所供产品是全新的、未使用过的,完全符合标准规定的质量、规格和性能要求以及环境保护的要求。
2、乙方对其所供的材料质量负责,产品质量实行三包(包退包换、包修),如合同标的物因其质量等与合同规定的不符或其设计、工艺、原材料、服务等缺陷给甲方造成损失的,则要赔偿甲方的所有直接和间接的损失。
3、合同标的物的质量保修期为________年,保修期从 之日起算。
六、结算方式及期限:
1、根据验收合格后的物资数量进行结算;
2、合同标的物验收合格后 天内支付货款 %,满足何条件时 内付至 %,留 %余款作为质量保证金,如无质量等争议存在,在质量保(修)证期满后 个工作日内付清。如有争议,保证金有效期延长至争议解决且所有理赔结束时止。
七、违约责任
1。乙方不能或逾期交货的,应向甲方偿付不能或逾期交货部分货款的 %的违约金,按日计算。并承担甲方因此造成的所有经济损失。
2、乙方提供的合同标的物因质量原因导致工程工期延误或不能如期交验,则承担全部损失并处以合同总价 %的罚款;
3。甲方应按时接收、验收乙方运至甲方指定地点的乙方单证齐全的产品,不得无故拖延、责难。
八、其他约定事项:
1、乙方及委托的送货人员在进入甲方的施工现场时要严格遵守施工现场的安全管理制度,如发生意外责任自负;
2、本合同自________年____月____日起生效,有效期至________年____月____日。合同执行期内,甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜,须经双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等法律效力。本合同正本一式 份,买方 份,卖方 份。
买方(甲方):
买方(章):
________年____月____日
________年____月____日
工程合同范本13
发包单位:___________________________________(简称发包方)
承包单位:___________________________________(简称承包方)
发包方经过批准进行的安装工程,经同意由承包方承担施工,为明确双方的权利义务,根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等有关法律、法规签订本合同,双方共同遵守。
第一条
工程名称:厂区内旧管道,道路拆除及新管道安装和道路恢复工程
第二条
台(套)数:_______套
第三条:工程地点
第四条:承包的范围和内容
1:拆除旧有管道及阀门等,安装新管道及阀门。
2:拆除部分道路及沟槽,阀门井等,恢复道路及沟槽,阀门井等。
第五条:工程造价
工程造价为:
第六条:承包方式
本工程按以下第____项方式进行承包施工。
1、包工包料。
2、预算定额。
3、包清工辅材
第七条:施工工期
有效施工期_______天,施工期间如发生不可抗力的自然灾害,工期另行协商。
第八条:工程价款的结算与支付
签订合同后_______日内付_______%为预付款,水压试验合格_______日内再付_______%,验收完毕_______日内付清余款
第九条:双方的主要责任
一、发包方
1、负责施工现场的三通一平;水、电接至锅炉房;无锅炉房以锅炉本体为准_______米范围内;
2、组织技术资料审定,在开工前将施工设计图及有关技术资料送交承包方,审定施工组织设计;
3、按时办理拨款和结算;
4、派驻工程代表,对工程进度、工程质量进行监督,检查隐蔽工程,办理中间交接手续,负责工程鉴证,解决工程施工中遇到的问题,以及其他事宜;
5、为承包方提供生活方便;
二、承包方
1、按双方商定的分工范围,作好材料和设备的采购、供应和管理,作好施工前的各项准备工作;
2、及时向发包方提出开工通知书,施工进度计划表、隐蔽工程验收通知、施工验收通知,提出应由发包方供应的材料、设备计划;
3、严格按照施工图、规范标准与说明书进行施工,确保工程质量,按合同规定竣工和交付;
4、施工期间加强安全管理,防止伤亡事故发生;
5、按规定参加竣工验收,办理竣工结算;
6、在合同规定的保修期内,对属于承包方负责的工程质量问题,负责修理;
第十条:工程质量和验收标准
1、承包方严格按照施工工艺、施工验收范围施工,确保工程质量,在施工过程中如发生施工质量事故,由乙方负责。
2、隐蔽工程完成后,承包方应在_______小时以前通知发包方进行检查,未经发包方检查不得隐蔽否则按工程质量不合格进行处理。如发包方_______小时内未按时到场,承包方自行检查隐蔽。
3、施工验收标准以国家颁发的现行《规程》、《规范》标准为依据。工程竣工后,有承包方通知发包方,发包方组织有关部门及时进行工程总体验收。验收合格后,办理有关验收证明手续,工程移交发包方管理使用。
第十一条
施工期间临时停水、停电每次在_______天以上的,凭签证顺延工期;
第十二条
工程保修期自验收合格之日起一年
第十三条:违约责任
一、发包方:
1、由于设计变更及设计错误造成的返工,应采取措施弥补或减少损失,同时,赔偿承包方由此而造成的返工、机械设备调迁,材料和设备积压的实际损失;
2、工程未经验收,发包方提前使用或擅自动用,由此而造成的质量或其他问题,由发包方承担责任;
3、不按合同规定支付工程款,承包方有权提出停工报告,发包方不能及时解决,承担一切停工损失。
二、承包方:
1、逾期未完工,由此造成逾期交付使用的,每日按合同价款的1‰偿付逾期违约金;或工程质量不符合合同规定的负责无偿修理和返工经济,由此造成的损失由承包方全部承担。
2、保修期内发生因安装原因造成的质量问题,由承包方无偿进行返修;因使用或由发包方其他原因造成的质量问题,承包方应进行维修,费用由发包方承担。
第十四条
本合同在双方签字盖章后生效,工程交工、工程价款结清后,除有关保修条款仍然有效外,其它条款即告终止,保修期满后,有关保修条款终止。
第十五条:争议解决方式
如双方就本合同发生争议,经协商不成,经济合同仲裁机构仲裁。
第十六条
其他条款按约定执行。
第十七条
本合同正本_____份,双方各执_____份。
第十八条
未尽事宜,双方协商解决。
发包方:(盖章)_____________________
开户行:____________________________
帐号:____________________________
委托代理人:____________________________
电话:____________________________
传真:____________________________
承包方:____________________________
开户行:____________________________
帐号:____________________________
委托代理人:____________________________
电话:____________________________
传真:____________________________
工程合同范本14
发包人(全称):
承包人(全称):
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发、承包人就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。达成协议如下:
一、工程概况
工程名称:
工程地点:
工程规模及结构特征:
工程承包范围:
工程立项批准文号:
资金来源:
二、合同工期
开工日期:
竣工日期:
合同工期总日历天数 天。
三、质量标准
工程质量标准:
四、合同价款
币种:
合同总价(大写): 元
(小写):¥: 元
综合单价或费率:□详见承包人的投标报价书(招标工程)
□详见经确认的工程报价单或预算书(非招标工程)
五、组成合同的文件
组成本合同的文件包括:
1、本合同协议书
2、中标通知书
3、投标书及其附件
4、经确认的工程报价单
5、本合同专用条款和补充条款
6、本合同通用条款
7、标准、规范及有关技术文件
8、图纸
9、工程量清单
10、双方有关工程的洽商、变更等书面记录和文件
11、发包人或工程师有关通知及工程会议纪要
12、工程进行过程中的有关信件、数据电文(电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)。
六、词语定义
本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予他们的定义相同。
七、承包人承诺
承包人向发包人承诺按照合同约定及工程师的指令进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任并履行本合同书所约定的全部义务。
八、发包人的承诺
发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。
九、合同生效
合同订立时间:年 月 日。
合同订立地点:
发包人和承包人约定双方法定代表人签字或盖章后生效,并送工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。
发包人:(公章) 承包人:(公章)
住 所: 住 所:
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
电 话: 电 话:
传 真: 传 真:
开户银行: 开户银行:
帐 号: 帐 号:
邮政编码: 邮政编码:
鉴证意见:
鉴证机关(章)
经 办 人:
**年**月**日
工程合同范本15
买方(甲方):
签订地点: 卖方(乙方):
签订时间: 根据《民法典》之规定,经甲乙双方充分协商,特订立合同,以便共同遵守。
一、 产品的名称、品种、规格和质量 产品的名称、品种、规格、价款:(或附清单)
2、本合同的单价为固定综合单价,
(1)材料原价、包装费、税金、保险、市场价格波动等风险;
(2)售后服务费;
(3)运抵至项目施工现场的运输费用;
(4)卸车费用;
(5)随机备品、配件、工具等;
(6)合同标的物的试验、检测费用;
(7)其它:
3、本合同标的物的数量为暂定数量,当实际供货材料数量与合同清单数量不一致时,合同清单上有规格型号的,单价不作调整,数量按实结算;如清单上没有该规格型号的,须经甲方同意并定价后方可送货,最终以甲方、监理、施工方共同验收合格的材料数量为准。
4、交货时间:需要供货时,甲方应提前个工作日通知乙方,将本批次需供货数量清单书面至乙方,乙方在接到通知后
个工作日内将材料(设备)送到指定地点。
二、技术标准(包括质量要求) 按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品、设计图纸或补充的技术要求执行。
三、交货方法、运输方式、到货地点及费用负担 交货方法:乙方将货送项目并卸至指定地点,指定收货人需在收货清单上签字,作为结算依据。货物交付之前所发生的一切费用和风险均由乙方负担,货物的所有权和风险在货物交付后转移至甲方。 运输费用:由乙方承担(包含在单价内)
四、验收标准、方法、地点和期限
1、货到指定地点后个工作日内,甲方通过第 种计量方式进行数量验收:
①点件;
②检尺;
③其他。
2、在进行数量验收的同时,甲方会同工程监理、施工单位对产品外观进行现场抽检,并根椐本合同约定的质量、技术要求核对出乙方提供的质量证明文件中各种技术参数的符合性。甲方及工程监理、施工单位的收货验收仅作为感观合格的依据,不能解除乙方对产品内在质量所负的责任。
五、质量负责条件及期限: 乙方应对其提供的产品质量负责,产品质量的保证是终生的。
1、乙方严格按照标准供货和检验,确保所供产品是全新的、未使用过的,完全符合标准规定的质量、规格和性能要求以及环境保护的要求。
2、乙方对其所供的材料质量负责,产品质量实行三包(包退包换、包修),如合同标的物因其质量等与合同规定的不符或其设计、工艺、原材料、服务等缺陷给甲方造成损失的,则要赔偿甲方的所有直接和间接的损失。
3、合同标的物的质量保修期为________年,保修期从
之日起算。
六、结算方式及期限:
1、根据验收合格后的物资数量进行结算;
2、合同标的物验收合格后天内支付货款 %,满足何条件时 内付至
%,留
%余款作为质量保证金,如无质量等争议存在,在质量保(修)证期满后个工作日内付清。如有争议,保证金有效期延长至争议解决且所有理赔结束时止。
七、违约责任 1.乙方不能或逾期交货的,应向甲方偿付不能或逾期交货部分货款的%的违约金,按日计算。并承担甲方因此造成的所有经济损失。
2、乙方提供的合同标的物因质量原因导致工程工期延误或不能如期交验,则承担全部损失并处以合同总价%的罚款; 3.甲方应按时接收、验收乙方运至甲方指定地点的乙方单证齐全的产品,不得无故拖延、责难。
八、其他约定事项:
1、乙方及委托的送货人员在进入甲方的施工现场时要严格遵守施工现场的安全管理制度,如发生意外责任自负;
2、本合同自________年____月____日起生效,有效期至________年____月____日。合同执行期内,甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜,须经双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等法律效力。本合同正本一式 份,买方
份,卖方份。 甲方(盖章):
已方(盖章): 联系方式:
联系方式: 地址:
地址: 税务登记号:
税务登记号:________年____月____日
________年____月____日
【工程合同范本精选15篇】相关文章:
工程合同范本12-24
工程维修合同范本09-08
公路工程合同范本08-02
工程合同范本(15篇)12-31
弱电工程合同范本08-05
绿化工程合同范本08-04
钢结构工程合同范本08-03
工程合同范本15篇12-29
私人工程合同范本04-26