关于施工合同模板合集5篇
随着人们法律意识的加强,合同的类型越来越多,签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。那么合同书的格式,你掌握了吗?下面是小编为大家收集的施工合同5篇,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
施工合同 篇1
甲方:
乙方:
甲乙双方经充分协商,本着公平合理、友好合作的原则,甲方将本公司东厂区绿化工程承包给乙方。具体条款如下:
一、工程范围:甲方东厂区绿地、横纹花坛、水泥六角亭、花架、路沿石、办公楼前补绿化。
二、承包方式:包工包料,一次性包死价。
三、工程说明:工程所含植物、景观的名称、单位、数量和规格详见《XXX生物制药公司景观设计预算表》(以下简称《预算表》)。
四、补充说明:
1、《预算表》第18项“凉亭”为水泥六角亭。地面理石碎拼(水泥地基水泥铺装);座面为8厘米花岗岩,花岗岩石柱;水泥柱光面刷漆。
2、《预算表》第16项“花架”为水泥花架。砖混基础,理石碎拼;两侧栽紫藤;双面花岗岩座位,石面8厘米厚,花岗岩坐墩。
3.《预算表》第20项“路牙”用5厘米厚、25厘米高花岗岩,地基夯实水泥座底。
4、园路用水泥彩砖三七灰土基础打实铺装。
5、水泥用沙栾或油井,钢材为国标。
五、工程价款:合同总额为固定价30万元(大写:叁拾万元)。
六、施工期限:年月日至 年 月 日。
七、工程质量标准:执行相关的土建及园林行业技术规范,乔木成活率100%,工程质量合格。
八、工程决算:工程结束后,甲乙双方按效果图及《预算表》项目共同验收。
九、付款办法:付款以银行转账方式解决。合同签订后乙方进场三日内,甲方预付工程价款30%,即9万元;工程完成50%时再付30%,即9万元;工程竣工验收后,再付30%,即9万元;其余10%(3万元)作为质保金,第二年补植结束并验收合格后,10日内付清。
十、双方责任:甲方负责指定工程范围,确保水电路三通,合同签订后五日内清理好现场,为乙方施工提供方便,确保按期付款;乙方负责工程设计、施工,负责下年补植结束前一个养护周期内的养护管理。
十一、违约责任:甲方如果不按期付款,每延误一天向乙方支付合同价款未付部分千分之五的违约金,工期顺延。乙方因自身原因未能按期竣工,每逾期一天向甲方支付合同价款千分之五的违约金;乙方未达到合同约定的工程质量标准及要求,除甲方暂停给付乙方所余工程款项外,并由乙方在限定的期限内整修到位,期间所发生的一切费用及损失由乙方承担。因不可抗力的自然灾害(如地震、战争、洪水等),造成本合同不能按时履行的,不受上述条款的约束。
十二、合同未尽事宜双方友好协商解决,协商不成由迁安市人民法院裁决。
十三、本合同一式二份,双方各执一份,复印件具有同等效力。自签字之日起生效。
甲方: 乙方:
年月年月 日 日
施工合同 篇2
委托方(甲方):_________________
承接方(乙方):_________________
工程项目:_______________________
分公司(以下称甲方)系_________________公司依法设立的分支机构,具有独立的签订和履行合同的资格和能力。_________________有限公司(以下称乙方)系根据我国法律注册的合法组织,具有签订履行本合同的资格和能力。
甲方根据通信建设需要将_________________工程发包给乙方建设施工,乙方同意作为承包方承包该项目工程。为明确甲乙双方的权利、义务,保证本工程顺利完成,根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规,本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方友好协商一致,签订本合同。
第一条工程概况
(一)工程名称:______________________________。
(二)工程地点:_______________________________。
(三)总计:施工面积_____________________平方米。
(四)施工内容:
本工程项目如下:
1、拆除维修
2、建筑装修
3、电气照明
4、综合布线
5、配电工程
6、消防工程及报批验收
7、工程开工日期:________年____月____日
8、工程竣工日期:________年____月____日
9、工程总天数:________________________________天
第二条工程价款
(一)包括为实施和完成合同所需的劳务、材料、机械、安装、质检、保修、管理、利润、税金、政策性调价、施工措施费用、市场变化以及合同所含的所有责任、义务和风险等各项应有费用;
(二)工程总价款(金额大写)_________元(含税金)。
第三条质量要求
(一)工程使用主要材料的品种、规格、名称,经双方认可;
(二)施工中,甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应确认,增加的费用,应另签订补充合同;
(三)甲方如自聘工程监理,须在工程开工前通知乙方,以便于工作衔接;
(四)所有隐蔽工程必须经甲方代表签证认可后方可隐蔽。
第四条材料供应
(一)本工程系包工包料工程,在装修工程承包范围内施工所需材料或产品原则上由乙方采购,乙方所用装修材料必须与设计方案要求相符,达到合格以上,其材料、产品品牌、型号、规格、质量、性能等必须符合设计要求和防火要求,严禁使用改制钢材材料;
(二)在承包范围内施工所需的主要材料,其品牌、等级、价格等进场前必须经甲方委托的监理签字确认;
(三)乙方须严格按照国家有在价格条例规定,对本合同中所用材料一律实行明码标价。详见本合同附件
(二)《装潢工程材料预算表》。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程,非经甲方同意,不得挪
作他用。乙方如挪作他用,应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方;
(四)乙方提供的材料、设备如不符合质量要求,或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失均由乙方负责;
(五)乙方负责采购供应的材料、设备,详见本合同附件预算单的内容,应该是符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场。材料经乙方验收后,由乙方负责保管,由于保管不当而造成损失,由乙方负责赔偿。
第五条付款方式
(一)因本工程需要进行拆除修补装修,装修工程总价款定为_________元,先预付装修总价款的_____%,合计元,于签定合同后____天内支付;
(二)工程进度款:待装修工程完成达到_____%,经监理单位和发包人审核确认后支付合同价的_____%,合计元,工程验收合格后再付____%,合计元,工程决算审计后___天内按审定数留下的____%质保金后付清余款,合计元,质保金___%待保修期满后支付;保修期为____月;合计元;
第六条施工技术要求
(一)施工工期:承包人可根据自身技术力量及施工组织的合理安排缩短工期。施工工期应包括返工的工期在内,发生连续停水、停电________小时,工期可顺延,以当地自来水、电力公司的停水、停电通知为准,双方签字确认。工期延误按延误一天进行________元罚款;
(二)由于乙方施工原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变;
(三)在施工中,因工程质量问题、双方意见不一而造成停工,均不按误工或延迟工期论处,双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理,尽快解决纠纷,以继续施工。
第七条工程验收
(一)工程质量验收,除隐蔽工程需分段验收外,待工程全部结束后,
乙方组织甲方进行竣工验收。双方办理工程结算和移交手续;
(二)验收标准按照国家有关标准执行。
第八条其他事项
(一)乙方应根据施工现场条件,合理制定施工组织设计,施工图以外所发生的按规定非甲方原因的费用由乙方自行负责;
(二)乙方需午间、夜间加班施工,所引起的噪音超标费由乙方自行承担;
(三)乙方应协调好当地有关部门的关系,出现问题由乙方自行协调;
(四)建设单位可以根据需要增加或减少工作量;
(五)乙方不得将工程转包或分包;
(六)本装修工程的施工图,由乙方按施工价的________%一次性支付设计费,交由我公司转交设计者,(设计费在首期工程款拨付当日付清);
(七)乙方应在接到施工通知书之日起________内办妥所需手续并与我公司签定施工合同,并在约定的开工日期内及时组织施工,否则乙方承担一切责任,并取消施工资格,终止施工合同;
(八)严格履行合同,实行信誉工期,如果因延迟完工,如脱料、窝工或借故诱使甲方垫资,举查后均按违约论处;
(九)在装潢施工范围内承担保修责任,保修期自工程竣工甲方验收入合格之日算起,为________个月。
第九条违约责任
合同生效后,在合同履行期间,擅自解除合同方,应按合同总金额的________%作为违约金付给对方。因擅自解除合同,使对方造成的实际损失超过违约金的,应进行补偿。
第十条争议解决
本合同履行期间,双方如发生争议,在不影响工程进度的前提下,双方应协商解决。当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解解决不成时,可以按照本合同约定向甲方所在地人民提起诉讼。
第十一条合同的变更和终止
(一)合同经双方签字生效后,双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容,应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同,提出终止合同的一方要以书面形式提出,应按合同总价款的________%交付违约金,并办理终止合同手续;
(二)施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议后,可视为本合同解除。
第十二条合同生效
(一)本合同和合同附件向双方盖章,签字后生效;
(二)补充合同与本合同具有同等的法律效力;
(三)本合同(包括合同预算、补充合同)一式两份,甲乙双方各执一份。
第十三条补充改动事项
甲方(业主):________(签章)乙方:________(签章)
住所地址:____________________企业地址:____________
法人代表:____________________法人代表:____________
委托代理人:__________________委托代理人:__________
签约日期:________年____月____日
施工合同 篇3
甲方:
乙方:
现甲方将莱富艾迪科技新建厂房工程中土建瓦工工程给分包给乙方作业。为明确责任,确保质量完成施工任务,特定如下条款,以资共同遵守:
一、双方的权利和义务:
总包的权利和义务:
1、严格审定乙方的资质,考察施工能力。
2、在可能的情况下,为分包方创造生活条件,费用分包自理。
3、技术负责、安全质量及施工标准化交底,以及施工进度计划安排。
4、负责进场安全、质量教育及施工过程中的安全、质量监督,如发现问题总包有权责令返工或整改,所造成的损失由分包承担。
分包方职责和义务:
1、必须按照总包的施工组织设计组织施工,按进度计划要求按时或提前完成作业计划。
2、精心施工,分部分项质量必须符合“建筑安装工程施工与验收规范”如不按操作规程造成质量事故,除及时返修补并赔偿材料损失。
3、在施工过程中,接受总包的监督和检查,做到随做随清,在操作过程中贪图省事,浪费材料,由分包方按价赔偿。
4、如实填报完成工作量清单和有关施工资料。
5、分包方职工必须遵纪守法,自觉遵守甲方和总包的各项规章制度,不得使用不满16周岁以下的童工,不得擅自消减人员或调换人员。
二、合同内容
2.1结算依据和支付方法:
2.1.1结算依据
总按建筑面积元/平方,其中混凝土按元/立方,砌墙按元/立方,内粉刷按元/平方。外粉刷按元/平方。乙方所用工具除甲方只提供电箱,井架,搅拌机。其他振动机,砌墙线,泥桶,直尺,斗车等均自备及维修,包括太阳灯及灯上电线、推车、振动泵、毛刷等。所有使用工具的修理费由乙方自理。
2.1.2支付方法。
基础结束付清包总额的,混凝土封顶付清包总额的,主体结束付清包总额的,粉刷结束付清包总额的,竣工验收后付清包总额的,余款一年内付清。
2.2工作内容:
2.2.1瓦工队组的作业内容包括:主体土建瓦工所有的工作量,包括浇筑砼、砌筑墙体、找平、磨光等。装饰粉刷、贴面等另定。
2.2.2瓦工队每天必须指派两名作业人员,由项目组调拨安排,工资费用由瓦工班组自理。
2.2.3水电等其他工种的孔洞修补,均需乙方无偿完成。因业主变更的工作量,按定额结算。临设工程能按定额的,按定额结算;不可计的,免费服务。若业主有临工,另计。
2.2.4施工过程中,作业班组应注意节约材料。浇筑砼要清理掉下的砼,并将砼的残余部分当场利用做成混凝土砌块或浇其他砼预制构件。砌筑时,每隔一小时左右需派小工对所砌砌体的落地灰回收利用,实在不好利用的在现场浇成砼砌块,工完料清,对元宝车、搅拌机内的砂浆要全部清理干净、并用机油保养到位。对半砖、断砖可以充分利用,如确实不能利用,在收工时运装至指定地点,保持工作面整洁。运输时,车装的不要太满,搬运时要小心轻放,不能有抛洒滴漏现象。
2.2.5现场的材料做到工完料清,打扫干净交下道工序施工,凡发现未清理干净的责令其清理干净,不得影响工期,若有影响后果自负。
2.2.6不允许有穿拖鞋、赤膊的人进入施工现场施工,不允许随地大小便。
2.2.7由于施工的班组比较多,每个班组需交纳一定的押金。钢筋工、木工进场交纳2万元,瓦工3万元,竹架工1、5万元,否则本工程不予承接。押金用于对违规、打架、斗殴的处罚、以及其他应急使用。违反项目组规定的',一次罚款100、00元,发生打架的,除医药费必须由先出手人负担外,同时还罚款该工种老板20xx元人民币。
2.3所有瓦工负责人进场必须认真看图,审图,凡看不清楚的及时向项目部询问,及时提交材料计划(需提前一周),写好日期不得少报,也不得多报,由于场地紧张,要料计划必须按每天的工作量用料申报,多了没有场地,少了不够使用,以方便项目部调购物资。
2.4工期严格按照项目部的要求,安排劳动力,要求确保工期,每周或每层的进度计划项目部会提前发放。各工种的衔接要配合默契,工期除了天灾和其他不可抗力的影响,不可以顺延,拖延一天罚一万(业主对项目部的要求)。
三、安全生产、工地治安
1、遵守安全操作规程操作。
2、必须加强自身安全意识教育,如违反操作规程而发生伤亡事故,一切均由分包方负责(包括上报事故报告),如他方影响和特殊意外造成伤亡,按政策规定处理,经济有责任方负责(按政策规定基础上进行协商解决),善后工作由分包方负责,双方另行签订安全生产协议书。
3、遵守当地公安部门发布的治安条例,凡分包人员发生治安问题均有分包方负责(包括罚款甚至拘留等刑事案件),另签治安合同。
4、进场施工前,分包应提供给总包施工人员花名册一式两份。按施工规定征收务工证和暂住证等管理费用计。由总包代办手续和交费(总包在支付工程款中扣除)。
四、其他:
1、本合同签订后,总包委派,分包委派负责施工过程中的具体事宜和履行本合同。
2、劳务公司代办劳务管理,按%收取劳务管理费。
3、未尽事宜,届时另议补充协议。
4、若发生争议,双方本着互谅,互解的原则协商解决,如协商不成则请双方信任的第三方协商解决,直到法院起诉。
5、合同代作劳动用工合同,工程结束自行实效。
6、另附分包补充条款。
7、本合同一式四份,其中总包三分,分包一份。本合同自双方签字盖章,安全、治安合同同时签订后生效。凡须上级主管部门签证(担保)的至签证后生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
施工合同 篇4
甲方:
乙方:z市z电梯设备工程有限公司
电梯安装工程合同
甲方:z市z投资有限公司
乙方:z市z电梯设备工程有限公司
依据《中华人民共和国合同法》以及有关法律、法规的规定,为明确双方在安装过程中的权利和义务,经双方协商一致,订立本合同,以便共同遵守。
1、电梯品牌、型号规格、数量和工程价格
序号品牌型号规格电梯:层/站/门 扶梯:倾角及提升高数量 (台)安装费 (元)运输费 (元)合计价 (元)
1升达SDL20xx/0.5-JXVF (货梯)4/4/4125,0004,00029,000
2迅达9300AE-10-EN-35-100-K-R(扶梯)35° 4500mm229,8008,50076,600
3迅达9300AE-10-EN-30-100-K-R(扶梯)30° 5960mm233,6509,50086,300
合同总价(RMB元):壹拾玖万壹仟玖佰圆整(¥191,900.00元)
注:总价包含税金。
2、付款方式
2.1、甲方于双方确认电梯到达安装工地之日起3天内将合同总金额的50%,即RMB¥95,950.00 元作为开工款支付给乙方。甲方延期支付开工款,完工期顺延。
2.2、甲方应在当地质量技术监督部门对电梯安装工程检验合格后(以取得安装检验合格证书为准)7天内将本合同的余款RMB¥95,950.00元支付给乙方;若甲方不(或推迟)向当地质量技术监督部门申报验收电梯,则甲方应于双方验收合格之日起或接到乙方安装电梯完工书面知会之日起,10天内向乙方付清本合同余款。
2.3、由于甲方原因,部分电梯未能在安装工期内完成,甲方须对已完工的电梯按2.2条款办理结算,余下电梯的结算在其完工后办理。
2.4、甲方以 银行转账 方式按上述付款条件向乙方付款(汇款支付款项,汇款时请注明付款单位、用途、银行帐号及合同编号并将汇款单传真给乙方的经办人)。买方在付款前要求开发票时,实际付款金额以付款凭据为准。
3、安装地点: z省z市z甲方指定工地z广场
4、安装必备条件
4.1、电梯货品运抵安装现场。
4.2、井道、机房土建完工,建筑土建符合双方签订的供货合同中确认的电梯确认图,若不符合,甲方应及时进行整改,基本要求包括:
4.2.1、平面尺寸和垂直度及各预留孔洞、机房吊钩符合甲乙双方确认图所列各项规定。
4.2.2、井道和机房内粉刷完工,模板、钢筋或勘察土建施工器具和建筑垃圾清除干净,底坑无积水或渗漏水,及时清理井道完工后井道的杂物。并通知乙方及时约定检查井道日期。检查后如有不合格部分需要修正时,甲方应在双方约定的时间内完成。合格的井道应符合《电梯工程施工质量验收规范》(GB50310-20xx)中的“土建交接检验”要求。
4.2.3、建筑物永久性楼梯和机房通道门窗等施工完成并畅通和足够照明。
4.2.4、甲方须书面提供地盘完成面标高,并按《电梯工程施工质量验收规范》(GB50310-20xx)在各楼层门孔设置可开启的临时安全栅栏。
4.3、甲方应对施工工地的治安工作有效控制,确保乙方施工人员能开展正常生产作业。
4.4、甲方应确保施工期间的电源供应。
4.4.1、甲方应将安装施工用临时电送至一楼,井道门口附近不超过25米远处,其负荷每台电梯不小于三相380V20A和单相220V15A,每增加一台电梯增加40%的供电负荷.并将动力电源(按电梯所需负荷380V三相四线配线、独力地线和220V照明)接至电梯各机房并配好开关。
4.4.2、甲方应将符合国标GB50182-93《电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范》和确认图相关要求的动力电源于安装开工前送至机房内靠近门口(或乙方指定)处,并设置动力配电(箱)柜。
4.4.3、安装工程调试之前提供正式电源。
4.5、当甲方在设备买卖合同中选用了“五方通话功能”时,且需由甲方负责全部或部分布线工作时,详细的布线要求见附件一《对讲系统现场布线要求》。
5、安装工期
5.1、甲方认为土建具备安装条件后,通知乙方派员进行安装前勘查作业,由双方确认安装开工条件是否具备并商定计划开工日期,该项联系工作应在开工前20天进行,以便乙方制定安装计划。逾期提供合格井道,完工期限顺延。
5.2、乙方进场安装前用书面形式(开工通知单)通知甲方具体开工日期和安装班组负责人名单,甲方联系人签收回复乙方,甲方签收确认的日期为正式开工日期。若甲方未将相关书面资料反馈乙方,则开工日期相应顺延。
5.3、确定开工日期之日起 30天 内完工(不含当地质量技术监督部门验收时间、不含国家法定节假日)。乙方安装完工,经双方初检合格后,乙方应于10个工作日内向当地质量技术监督部门办理检验申报手续。
5.4、如遇停电或甲方原因造成停工的,或不具备“安装必备条件”,完工日期顺延。
6、甲方的义务:
6.1、在乙方进场施工前,甲方应当履行以下义务:
6.1.1、以书面的形式向乙方提供施工现场以及监理单位的的衔接、联系负责人和联络电话、联系方式。
6.1.2、确立货物的接收、包含防损坏、防盗的保管工作负责人。
6.1.3、在安装地点的首层或货车到达层(盖有屋顶)里,应备好电梯保管场地(每台电梯需10米×10米),该场地应设置在能确保把电梯导轨(5米长)搬去候梯厅的通路的地方。
6.1.4、配合乙方向当地政府主管部门办理安装施工告知手续。
6.2、在乙方进行安装施工时,甲方的义务包括:
6.2.1、负责电梯安装施工过程中的土建配合的工作,包括门套、召唤按钮箱、厅外指层灯箱、消防开关箱、厅外报站钟、机房曳引机座、控制柜座、缓冲器座的混凝土灌注。
6.2.2、无偿提供适量水泥、沙、石等用于捣制踏板。
6.2.3、无偿提供安装工程施工的搬运通道,以方便乙方的安装工作。
6.2.4、承担电梯安装施工期间使用的水电费用。
6.2.5、承担土建总承包商对乙方征收的各项费用。
6.2.6、因停电或甲方原因造成乙方停工超过2天的,乙方安装工人可以撤场,待通知另定时间进场。
6.2.7、甲方为乙方安装小组提供住宿(可在工地任意楼层的临时场所)和用餐方便(餐费由安装小组支付)。
6.3、在乙方完工后,甲方的义务包括:
6.3.1、负责电梯安装后的土建修补余尾工程。
6.3.2、在乙方调试检验合格后及时与甲方办理电梯竣工验收。
6.3.3、配合乙方向当地政府主管部门办理申报验收,乙方承担所需费用。
6.3.4、双方验收合格后,负责电梯的保管及管理工作。当地质量技术监督部门验收合格之日起10天内,如还未与乙方办理验收手续,则视作电梯安装工程完成。
7、乙方的义务:
7.1、以书面的形式向甲方提供乙方进场施工作业的衔接、联系负责人联络电话、联系方式。
7.2、向甲方通报货物运抵现场的时间及所需协助、配合的接收、保管工作(包括:防损坏、防潮、防盗、防腐蚀、防高温的要求内容)。
7.3、井道及机房土建完工后,在双方约定的时间内负责检查电梯井道及机房。
7.4、负责安装期间电梯保管工作。
7.5、负责组织经乙方确认的专业电梯安装队伍进场施工,同时配备专业管理人员实施现场监理。
7.6、负责正常安装过程中所需电梯部件材料的搬运堆放。
7.7、自备安装工程的所需工具、机械和劳保用品。
7.8、负责向当地政府主管部门办理安装进场前的安装告知手续及安装完工后的报检手续。
7.9、负责电梯的安装、调试工作。
7.10、在进入调试后至甲乙双方验收合格前,由乙方负责电梯的管理。
7.11、承担向当地政府主管部门申报验收的费用。
7.12、移交随机资料一套及备用件,如甲方要求提供超过一套随机资料,乙方可有偿提供,价格另定。
7.13、乙方安装作业人员在安装施工过程中须遵守甲方施工现场各项安全制度及文明生产规定,文明施工。
7.14、电梯到工地后,乙方负责垂直吊运(货物应放在距井道路途不超过50米地方,否则二次搬运费由甲方支付)。
8、质量保证
8.1、本合同工程质量标准执行《电梯安装验收规范(GB/T10060-93)》。
8.2、自当地质量技术监督部门验收合格之日起十二个月内,乙方负责保修,保修期内依照国家对特种设备安全监察条例的要求对电梯进行日常的维护保养工作。
8.3、若甲乙双方验收电梯合格之日起10天内,乙方未办理报检的,则保修开始日期从双方验收合格之日起,共保修十三个月(期间完成质量技术监督部门验收,电梯保修期不再重新计算)。如因甲方原因不能于交付货物后六个月内完成安装,则保修开始日期从交付日期之日起,共保修十八个月。
8.4、保修期间由于甲方或电梯使用单位管理使用不当造成的故障,不属保修范围,乙方可予以有偿修复。
8.5、合同标的物运抵买方工地放置7天内对货物的保管问题,由乙方负责。货到工地之日起甲方应保证7天内开箱验收。
9、违约责任
9.1、乙方逾期完工或甲方逾期付款,应向对方支付违约金。违约金按逾期部分合同款额计算,每日按逾期部分合同款额的万分之五计算,最高不超过本合同总额的10%。
9.2、电梯的安装必须由乙方或者乙方通过合同委托、同意的依照国家对特种设备安全监察条例取得许可的单位进行安装。若甲方自行安装或委托第三方安装的,预付的安装费用不予退回。乙方不负责保修,由此引起的一切责任由甲方自负。
10、解决纠纷方式
双方如有争议应协商解决,协商不成可向 甲方 所在地人民法院提起诉讼。
11、本合同一式 肆 份,甲乙双方各执 贰 份,均具同等法律效力。
12、生效:本合同在 电梯设备买卖合同编号为: 13ZJOR-1067 的买卖合同生效之日生效。
甲方 (盖章)
单位名称 z市z投资有限公司电话z-z
地址z市zz291号邮政编码z
法人代表z
施工合同 篇5
甲方:____________
乙方:____________
按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律、行政法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,现就本建设工程具体施工事项,为明确双方的权利和义务,经友好协商一致,达成如下合同条款:
一、工程概况
工程名称:____________
工程地址:____________
承包范围和内容:____________________________________________________________
二、合同价款:
金额(大写):____________
三、双方一般权利和义务
甲方责任:
a.负责协调各施工单位之间的关系和现场施工监督。
b.做好施工现场三通一平,保证做好供电、供水。
c.甲方应按时支付工程进度款,按合同签订之日如有拖延则每天支付应付货款 违约金。
2. 乙方责任:
a.严格按图施工,工程质量符合设计要求,甲、乙双方验收,确保工程质量.
b.做好现场文明施工、安全生产。
c.组织施工管理人员和材料、施工机械进场。
d.在施工过程中,乙方原因造成的事故由乙方负责。
e.服从甲方统一安排指挥。
f.由乙方原因造成工期拖延每天支付应付货款 违约金。
四、合同工期
本合同工期总日历天数 天。以合同签订之日起开始计算。
2.如遇以下情况,工期相应顺延:
a.甲方要求更改已确认的设计方案影响工程进度;
b.一周内非乙方原因停电、停水8小时以上,影响正常施工;
c.甲方原因影响下一道工序施工;
d.未按合同规定支付工程款而影响施工工期;
e.不可抗力的因素如恶劣天气(暴雨、高温、地震、台风)无法施工及政府行政行为而延误工期;
f.甲方代表同意工期顺延的其它情况。
五、工程质量
乙方必须严格按照施工方案图施工,接受监理方及甲方代表监督。
2.乙方在施工中若发生质量问题,就及时报告甲方代表,协同解决。
六、工程款的支付和结算
本合同签订生效后,甲方支付乙方合同价款: 计人民币 作为预付款; 钢构材料进场付合同款 计人民币: ;彩板进场付合同款 计人民币 ,余款计人民币 在工程竣工验收合格后七天内付清。余款 作为工程保质金,待保质期满后三日内付清。
七、施工与设计变更
1.经甲方确认的设计图纸和有关资料,作为施工的有效依据,甲、乙双方均不得擅自修改。
2.甲方需要变更设计的,必须作出设计修改通知书,乙方方可实施并组织施工,因为设计变更而造成的工期变更或者增加工程造价,必须另行协商。
八、纠纷解决办法
任何一方违反本合同规定,双方协商解决,如协商不成时,可通过当地仲裁机关或人民法院诉讼途径解决。
九、附则
本合同双方签字确认后即生效,工程竣工验收符合要求,付清工程款后终止,保修责任仍然保留。本合同一式二份,甲乙双方各执一份。
2.合同履行过程中,双方确认的资料、图纸、通知、签证单、联系单、会议纪要等均作为合同附件,具有与合同同等的约束力。
甲方(盖章) ____________乙方(盖章)____________
负责人(签字) ____________负责人(签字)____________
传真:____________传真:____________
手机:____________ 手机:____________
日期:____________ 日期:____________
【关于施工合同模板合集5篇】相关文章: