电力施工合同

时间：2024-09-28 15:56:09 施工合同我要投稿

电力施工合同15篇

　　在人们的法律意识不断增强的社会，能够利用到合同的场合越来越多，签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。那么问题来了，到底应如何拟定合同呢？以下是小编帮大家整理的电力施工合同，仅供参考，大家一起来看看吧。

电力施工合同15篇

电力施工合同1

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》，东胜区铜川镇人民政府将铜川汽车博览园基础设施建设工程中，从天骏集团办公大楼前至天骏重卡/工程机械配件城4号楼高压分支箱之间的高压电力线路工程项目委托给鄂尔多斯市爱国房地产开发有限责任公司将该项目工程负责垫资并承包给鄂尔多斯市和效电力建设工程有限责任公司东胜分公司施工完成，为保证该工程按期、保质完成，明确双方职责，经协商，双方达成如下协议。

　　第一条工程概况

　　一、工程名称：铜川汽博园基础设施高压电力线路工程

　　二、工程内容：从天骏集团办公大楼前至天骏重卡/工程机械配件城4号楼高压分支箱之间的高压电力线路的全部工程内容

　　三、工程地点：铜川汽车博览园

　　四、工期：共计90天：20xx年8月29日至20xx年11月26日(施工期间遇到停电、下雨等不可抗力因素工期顺延)

　　五、质量标准：达到建筑工程质量评定验收标准及国家电力工程质量验评标

　　六、工程施工费用总造价为：玖拾万元整人民币(￥900000.00 元 )。

　　第二条甲乙方与施工方驻工地代表

　　一、工程甲方代表：负责施工全过程工程质量检查。

　　二、乙方项目负责人：姜国锦

　　三、施工方项目负责人：李志英

　　第三条各方工作

　　一、甲方工作：负责施工全过程工程质量检查。

　　二、乙方工作：

　　1、与乙方签定工程施工合同和安全合同，并接受甲乙方管理人员对所有施工工程的质量检查监督。

　　2、施工场地具备开工条件和完成时间要求：负责在开工前办理好安全监护、安全交底等相关手续。

　　3、负责组织鄂尔多斯市和效电力建设工程有限责任公司东胜分公司生技部、审计部、财务部、监理部、预决算中心、运行维护单位对工程进行竣工验收，对质量不合格工程，有权责令乙方返工，直至合格为止。

　　4、负责向施工方提供工程施工图及施工变更单，组织设计部门及乙方对工程施工图进行施工前会审，设计交底。

　　三、施工方工作：

　　1、按照国家电力工程质量验评标准，担负该项目工程施工任务。

　　2、对甲方检查中发现的不合格工程，乙方要求施工方必须无条件返工，确保工程质量达到合同约定的验收标准。

　　3、已经竣工的工程未交付甲方之前，由乙方负责已完工程的成品保护工作，保护期间发生损失的，乙方应自费修复。

　　4、做好施工现场地下管线及邻近建筑物的保护工作。

　　5、保证施工现场清洁符合有关规定，交工前清理现场符合要求，承担违反有关规定的损失和罚款。

　　第四条工程质量等级

　　一、工程质量等级：按电力行业优质工程执行。乙方如达不到约定条件的`部分，甲方代表一经发现，可要求乙方的施工方返工，施工方应按甲方代表要求的时间返工，直至符合约定条件，因乙方原因达不到约定条件的，由乙方承担返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件的，乙方承担违约责任。

　　二、质量评定部门：鄂尔多斯市和效电力建设工程有限责任公司东胜分公司生技部、审计部、财务部、监理部、预决算中心、运行维护单位等相关部门。

　　第五条验收

　　甲方根据乙方的施工方申请，组织鄂尔多斯市和效电力建设工程有限责任公司东胜分公司生技部、财务部、审计部、监理部、预决算中心、运行维护单位对施工项目进行验收。对不合格的工程甲方通知乙方处理，乙方承担因自身原因导致返工、修改等费用，处理合格后甲方重新组织人员验收，直至符合质量要求。

　　第六条工程预付款：本工程开工前不预付工程款。

　　第七条工程款支付

　　一、工程款支付方式：支票

　　二、工程款支付和时间：工程为一次性包死价，无保修金，竣工后甲方一次性付给乙方。

　　第八条因执行本合同发生争议，由争议双方协商解决，协商不成，由鄂尔多斯市仲裁委员会仲裁。

　　第九条本合同自双方签字盖章之日起生效，本合同一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份，由双方各自分送相关部门。

　　甲方：

　　乙方：

　　年月日：

电力施工合同2

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》，___镇人民政府将___汽车博览园基础设施建设工程中，从___集团办公大楼前至___重卡/工程机械配件城4号楼高压分支箱之间的高压电力线路工程项目委托给___市___房地产开发有限责任公司将该项目工程负责垫资并承包给___市和效电力建设工程有限责任公司东胜分公司施工完成，为保证该工程按期、保质完成，明确双方职责，经协商，双方达成如下协议。

　　第一条工程概况

　　一、工程名称：___基础设施高压电力线路工程。

　　二、工程内容：从___集团办公大楼前至天骏重卡/工程机械配件城4号楼高压分支箱之间的高压电力线路的全部工程内容。

　　三、工程地点：___汽车博览园。

　　四、工期：共计90天：20___年8月29日至20___年11月26日（施工期间遇到停电、下雨等不可抗力因素工期顺延）。

　　五、质量标准：达到建筑工程质量评定验收标准及国家电力工程质量验评标。

　　六、工程施工费用总造价为：玖拾万元整人民币（￥900000.00元）。

　　第二条甲乙方与施工方驻工地代表

　　一、工程甲方代表：负责施工全过程工程质量检查。

　　二、乙方项目负责人：

　　三、施工方项目负责人：

　　第三条各方工作

　　一、甲方工作：负责施工全过程工程质量检查。

　　二、乙方工作：

　　1、与乙方签定工程施工合同和安全合同，并接受甲乙方管理人员对所有施工工程的质量检查监督。

　　2、施工场地具备开工条件和完成时间要求：负责在开工前办理好安全监护、安全交底等相关手续。

　　4、负责向施工方提供工程施工图及施工变更单，组织设计部门及乙方对工程施工图进行施工前会审，设计交底。

　　三、施工方工作：

　　1、按照国家电力工程质量验评标准，担负该项目工程施工任务。

　　2、对甲方检查中发现的不合格工程，乙方要求施工方必须无条件返工，确保工程质量达到合同约定的验收标准。

　　3、已经竣工的工程未交付甲方之前，由乙方负责已完工程的成品保护工作，保护期间发生损失的'，乙方应自费修复。

　　4、做好施工现场地下管线及邻近建筑物的保护工作。

　　5、保证施工现场清洁符合有关规定，交工前清理现场符合要求，承担违反有关规定的损失和罚款。

　　第四条工程质量等级

　　一、工程质量等级：按电力行业优质工程执行。乙方如达不到约定条件的部分，甲方代表一经发现，可要求乙方的施工方返工，施工方应按甲方代表要求的时间返工，直至符合约定条件，因乙方原因达不到约定条件的，由乙方承担返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件的，乙方承担违约责任。

　　二、质量评定部门：___市和效电力建设工程有限责任公司东胜分公司生技部、审计部、财务部、监理部、预决算中心、运行维护单位等相关部门。

　　第五条验收

　　第六条工程预付款

　　本工程开工前不预付工程款。

　　第七条工程款支付

　　一、工程款支付方式：支票。

　　二、工程款支付和时间：工程为一次性包死价，无保修金，竣工后甲方一次性付给乙方。

　　第八条 因执行本合同发生争议，由争议双方协商解决，协商不成，由鄂尔多斯市仲裁委员会仲裁。

　　第九条 本合同自双方签字盖章之日起生效，本合同一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份，由双方各自分送相关部门。

　　甲方：

　　代表人：

　　签订日期：

　　乙方：

　　代表人：

　　签订日期：

电力施工合同3

　　甲方：_________(以下简称_________)

　　乙方：_________

　　一、工程名称：_________

　　二、工程地点：_________

　　三、承包形式：包工包料

　　四、工程内容_________

　　五、工程造价本工程合同预算价为_________元。双方自正式签订协议日期起，甲方应按工程总造价一次性付给乙方工程预付款_________元，在进行开工时再付工程预付款_________元。待工程竣工验收后按工程决算书结清，金额多退少补。

　　六、双方责任1、在施工前，由甲方负责会同乙方、设计单位对工程施工图纸及工程概算书进行会审，经会审后工程施工图及工程设计概算书，作为今后施工和编制施工图预算书的唯一依据。

　　2、在工程开工前，甲方应组织有关人员，对乙方编制的工程施工图预算进行会审，会审后的工程施工图预算书作为工程竣工结算唯一的依据。3、乙方必须严格按图施工，保证施工质量，甲方对施工工地必须提供方便，并有专人负责，做好施工质量监督及隐蔽工程验收。

　　4、乙方对设计单位的设计图纸应会审，在施工过程中发生设计问题应由乙方负责。

　　5、施工设备及材料由乙方材料仓库运到工地的.运输费已包括在决算书内。七、双方-致同意于工程委托合同签订甲方土建设验收合格后_________月内完工，工程如缓期，所造成停工窝工以及返工等损失，由乙方负责。

　　八、安全质量措施费，250kya及以下为伍百元，315kva及以上为壹仟元，1000kva及以上为_________(大写)元。变压器油化试验费每台_________(大写)元。设备运输采保费按行业规定以设备费的1.5%计取，设计费按勘察设计费用规定收取，变压器验收费按2元/kva计取(编入决算书)。

　　九、设备材料供应办法，为了工程进度，工程所需设备材料由甲方委托乙方供应，工程设备材料需具备合格证(编入决算书)。十、在工程竣工前五天，乙方通知甲方验收，甲方接到通知后及时组织有关人员参加验收，不得无故拖延。

　　十一、争议的处理1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。2、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第_________种方式解决：(1)提交_________

　　仲裁

　　委员会仲裁;(2)依法向人民法院起诉。十二、本协议一式四份，甲方执壹份，乙方执叁份，每份具有同等效用。十三、本协议自双方签章日起生效，竣工结算后，同时失效。甲方(签章)：_________??????? 乙方(签章)：_________法定代表人(签章)：_________

　　法定代表人(签章)：_________委托代表：_________ 委托代表：_________开户银行：_________

　　开户银行：_________帐号：_________

　　帐号：_________电话：_________

　　电话：_________签订时间：_________年___月___日签订时间： _________年___月___日协议签订地：_________ 协议签订地：_________

电力施工合同4

　　甲方:

　　乙方:

　　因甲方用电需要，根据中华人民共和国《合同法》有关规定，就中国石油天然气管道局北江盾构穿越工程施工场地临时用电的相关事宜，经甲乙双方友好协商，达成如下协议：

　　一、协议内容：

　　1、临时安装1台XXX变压器。

　　备注：以上施工用材除XXX变压器由甲方提供外，其余所有材料均由乙方提供。

　　二、工期：

　　日历工期：本协议签订后，乙方应在10日内完成上述施工内容 (因暴雨、大雪等不可抗拒的自然灾害而无法正常施工，报甲方同意后，工期顺延)。

　　三、质量标准：

　　乙方在施工过程中必须严格按照国家现行有关标准和规范的规定组织施工，达到国家相关标准并符合甲方的使用要求。

　　四、安全要求：

　　在施工过程中，应按相关标准、规范、规定施工，确保安全，因乙方违反安全操作规程等造成的安全事故责任由乙方承担，若工程延期给甲方造成的损失，乙方应承担全部责任。

　　五、质保：

　　乙方须确保整条施工线路的供电稳定性，保证其有效容量能满足甲方施工现场的负荷要求，并出具书面证明和计算依据。

　　六、甲方的权利和义务:

　　1、甲方有权对乙方企业资质、营业证书等相关文件进行审核。

　　2、甲方有权对乙方在临时用电设施安装过程中出现的技术和安全问题随时进行检查，并在乙方出现违规操作时要求乙方停止作业。

　　3、甲方有义务在乙方要求工作协助时，对乙方进行必要的支持。

　　4、甲方不负责安装过程中的任何安全问题。

　　七、乙方的权利和义务:

　　1、乙方确保安全施工，保证按期、保质完成施工任务。

　　2、负责施工中的.青苗赔偿、杆基占地、地方协调等一切工作。

　　3、竣工验收时，乙方应向甲方提供工程竣工资料及验收报告三套，甲方组织验收。

　　4、乙方独立负责施工过程中出现的任何安全问题。

　　5、如因乙方设计错误或施工质量问题所给甲方带来的一切人员和设备损失，乙方须承担全部责任。

　　6、因突发事件停电，乙方应立即组织抢修，并在恢复供电前通知甲方。

　　八、工程费用及付款方式：

　　1、本协议审核预算费用：XXXX整(￥XXXX.00元)

　　2、付款方式：乙方在完成全部完成合同内容后，临变及箱变投入运行并由供电部门组织工程验收合格后一次性支付乙方。

　　3、乙方须为甲方开具国家规定的合同总价款安装发票。

　　九、其他：

　　1、本协议未涉及约定条款，继续执行原合同约定。

　　2、协议生效：本协议从双方签字、盖章之日起生效。

　　3、协议份数：本合同壹式陆份，甲、乙双方各执三份

　　甲方：乙方：

　　单位地址：单位地址：

　　法定代表(负责)人：法定代表(负责)人：

　　联系方式：联系方式：

　　签订地点：签订时间：

电力施工合同5

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　工程经招标由乙方中标承建,现为明确甲乙双方责任,促使本工程按期保质保量顺利竣工,经商定,特订立本合同,具体条款如下：_________________

　　第一条：工程概况

　　1.工程名称：_________________

　　2.工程地点：_________________永泰县

　　3.工程内容及范围：_________________以设计图纸和审计后的工程量清单为依据。

　　4.工程金额：_________________本工程发包价即中标价人民币元。现场工程量增减、设计变更按实签证。工程最终造价以审计部门审定的造价为准。

　　第二条：双方职责

　　1.甲方委托乙方对工程进行施工,乙方应按国家电力部门颁发的规程规定进行施工。

　　2.工程杆洞、拉线洞、拉线及线路走廊征地、赔青费用由甲方负责,施工过程中若需要甲方配合的工作甲方应积极给予配合。

　　3.乙方应按《3~110KV高压配电装置设计规范》、《电气装置安装工程35KV及以下架空电力线路施工及验收规范》《架空送电线路设计技术规范》、等国家电力部门颁发的规程、规范要求保质保量按时完成工程施工并保证供电部门验收通过且供电等工作。

　　4.本工程材料全部由乙方提供,乙方应按照设计图纸和国家、部颁规范要求采购工程所需要的辅材。

　　5.乙方指派郑明帮同志为项目经理(联系电话：_________________15280155698),负责组织本工程项目的实施。

　　6.施工期间,乙方应严格执行《电力建设安全工作规程》及《电力建设安全施工管理规定》做好安全管理工作,严防事故发生。若乙方原因造成安全问题,责任由乙方自负。

　　7.本工程施工过程中,若遇自然灾害等不可抗力因素影响,造成的经济损失及工期拖延,由甲乙双方另行协商解决。

　　第三条：工程质量及验收办法

　　1.工程竣工且具备验收条件后即由永泰县供电有限公司组织以施工图及国家颁发的施工验收规范为依据进行验收。若验收不合格,乙方必须按规范要求限期整改。属乙方责任造成的`问题,整改费用由乙方负责;若属甲方责任造成的问题,则返工费用由甲方负责,

　　第四条：工程工期

　　1.除甲方原因、雨天、停电原因和不可抗拒的因素外乙方不得延误工期。

　　2.因甲方赔青问题造成乙方误工,工期应顺延,并承担相应损失。

　　第五条：付款方式

　　工程施工合同签订后,甲方按发包价的70%支付给乙方作为备料款。工程竣工验收合格并送电、造价经审计部门最终审核后七日内一次性付清余款。

　　第六条：在保修期内如发生施工质量问题乙方应负责无偿修复。

　　第七条：解决争议的方式

　　甲乙双方在协议履行中发生纠纷,应协商解决;协商不成的可以向合同签订所在地人民法院提请诉讼。

　　第八条：其它

　　1、本协议未尽事宜,双方另行协商,并可签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。

　　2、本协议自双方签章之日起生效,至保修期满后失效。

　　3、本协议壹式肆份,甲方贰份,乙方贰份。

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　代表：_________________

　　开户银行：_________________

　　账号：_________________

　　签订日期：_________________

　　签订地点：_________________

电力施工合同6

　　甲方：(以下简称甲方)

　　乙方：(以下简称乙方)

　　甲、乙双方依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则。就配电工程经甲乙双方协商，达成如下协议：

　　一、工程概况

　　1、配电工程

　　2、工程地点：

　　3、工程内容

　　(1)户表块的电力安装(含高低压)及移交给电力部门。

　　(2)工程的验收与送电(配电工程涉及与电力部门除外的其他任何单位或个人矛盾纠纷、赔偿事宜由甲方负责)。

　　二、工程承包方式及范围

　　1、承包方式：本工程采取方式。

　　2、承包范围：乙方按照电力部门供电设计图纸中的工程内容进行施工以及验收送电。

　　三、合同工期：本工程工期为35天(从合同签订之日起计日)。因甲方原因造成误工，工期顺延。

　　四、合同价款与支付方式

　　五、双方责任

　　1、工程质量标准：乙方必须按照电力行业规范、标准进行施工和安装并按照协定的工程内容保质保量完成，电力部门验收合格。

　　2、施工中的安全责任属乙方工作范围内的由乙方负全部责任。

　　3、乙方必须按合同约定时间完成施工任务并验收送电(除不可抗拒的自然灾害外)。甲方必须按协议规定日期付清工程款。

　　4、工程未经验收，甲方提前使用或擅自使用，由此发生的.质量或其他问题，由甲方承担责任。

　　5、乙方在甲方施工期间，甲方指定方进行施工，并负责住户及其它施工部门的矛盾协调，不是乙方损坏的，乙方不负责任。乙方指定技术员为本工程现场负责人。

　　6、乙方在甲方施工期间，甲方提供施工电源和供水，甲方负责水电费。乙方在甲方安装的箱变、电缆等材料，在未送电前由甲方负责保管。

　　7、设计变更：根据现场实际情况如需要进行方案设计变

　　更，按实际情况经电力部门同意方可进行供电方案设计变更，无论供电方案设计变更与否，合同价款不变。

　　8、工程竣工后乙方向甲方交竣工图1套。

　　9、为了不影响整个工程能及时受电，甲方应及时配合乙方与供电部门协调供用电相关手续。

　　六、附则

　　1、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　2、本合同未尽事宜，双方可根据具体情况再行协商。

　　甲方签章：乙方签章：

　　甲方代表：乙方代表：

　　年月日

电力施工合同7

　　甲方 (发包人)：

　　乙方(承包人)：(名称)

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本工程施工事项，经协商一致立本合同。

　　第一条工程概况

　　工程名称：赞成湖畔居幢

　　工程地址：龙蟠路55号

　　工程内容：钢筋竖向焊接，ф140—160㎜(但小量粗钢筋包刮在内)。

　　工程总量：以图纸为基础据实核算。

　　第二条责任范围

　　甲方负责在开工前提供有关资料，办理好具备开工条件的手续，负责将钢筋运送到每一个楼层。乙方以甲方通知开工为准，机器必须在工地，接到通知后人员迅速到场施工，并在24小时内完成一个楼层的竖向焊接工作，及时清理钢筋上与地上的.焊渣，并清扫集中。积极配合甲方。

　　第三条材料设备供应

　　甲方提供电源到楼层、水源、钢筋、垂直运输机械等施工条件。夜间施工只开大灯，小灯照明由乙方自理。乙方工人在甲方食堂搭伙，伙食费自行交付。对于钢筋头不齐，提出要求钢筋工处理。乙方竖向焊接所需的机械、电缆线、焊剂、石棉垫由乙方自备，设备在未运出工地之前必须运到甲方指定的地方放好，否则不代为保管。

　　第四条质量安全施工

　　乙方必须有操作证，工地负责人在现场。根据焊接GB50204—20xx规定在现浇钢筋混凝土多层结构中，以300个接头为一验收批，不足300个接头也按一批计。试件应从成品中随机切取6个接头进行拉伸试验。焊完钢筋后必须及时送拉伸试验接头给甲方，否则罚款200元/次。乙方焊完一层，由甲方及监理验收一层。如质量不符，马上返工。甲方提供通常必要的安全防护设施。乙方应切实加强自身及他人的安全防护意识，遵守劳动安全规章制度，乙方违章造成的安全事故由乙方自行负责。

　　乙方不得任意切割钢筋，真正是工作需要，必须通过现场施工员同意，否则按钢筋重量加倍赔偿。

　　第五条工程核算

　　一、结帐方式：

　　每根钢筋接头统一价1.4元，包括焊接机械费、焊接费、人工费、焊接材料费。

　　二、结帐时间：

　　乙方每焊接完一层，甲方即时付60%的工程款，最后一层焊接完毕后，余款于三个月内一次结清。

　　以上条款，任何一方不得擅自变更，除非另一方同意，双方经协商一致可以签订本合同的补充协议。

　　本合同中的各条款双方遵守执行，双方的经济和法律责任依合同约定承担。本合同一式两份，经双方签字(盖章)后生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

电力施工合同8

　　甲方：__________________

　　乙方：__________________

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规的规定，结合本工程实际，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经友好协商，就本工程施工事宜协商一致，达成如下协议。

　　第一条工程概况及承包范围

　　1、工程名称：__________________.

　　2、工程地点：__________________.

　　3、承包范围：__________________.

　　4、承包方式：__________________.

　　第二条工期

　　1、本工程工期总天数为：______天。即从______年______月______日至______年______月______日。

　　第三条甲方应承担的工作与责任

　　1、甲方负责向乙方免费提供施工现场材料、机具堆放场地、施工用水用电接驳点。

　　2、甲方负责按本合同约定及时支付工程款。

　　第四条乙方应承担的工作与责任

　　1、乙方在本合同生效后，应派技术人员到现场做好开工前的准备工作，施工现场调查方面要查清地下各种管通讯、供水、输气、输油、电力、照明、交通信号、化工、供热、排水管线。查找，收集管线资料，借助管线仪查找。将管线的位置、深度、走向用油漆标记在地面上。用坐标纸绘制管线分布平面图、剖面图备用；在施工过程中由于乙方原因造成的一切事故与损失由乙方负责。

　　2、乙方应在施工场地做初步地质调查，查清地层结构，地质成份，地下水埋深。目前，钻孔铺管仅限于土层、沙层、污泥地层施工，要在砂卵石地层、基岩地层、块石回填土地层施工，必须借助其他的钻探工具和具备一定的条件才能施工。

　　3、水源是钻孔铺管施工必备条件。要求查清施工现场的水源，现场缺水，施工前备好水。

　　4、负责办理本顶管工程相关的一切政府批文、批件及相关法律、法规手续，若因此造成的责任由乙方全部负责承担。

　　5、乙方负责施工范围内的设备和人身安全，做好防盗、防火工作。如因乙方原因引起的一切人身伤亡事故，均由乙方自行负责。

　　6、严格遵守电力部门的有关规定，不准私自开启，操作电力门的电气设备，如有违反，造成一切责任及损失由乙方自己承担。

　　7、乙方应主动配合甲方进行阶段工程质量的检查、验收，做好记录。

　　8、乙方保证工程质量，严格按有关行政主管部门的规章制度要求及施工规范、技术要求施工，按期完成工程内容。

　　9、乙方应文明施工，做到工完、料净、场地清，费用已包含在工程总价中。

　　第五条工程价款及支付

　　1、本工程包干价，单价为______元/米，按水平方向直线长度结算。

　　2、本工程施工完毕，验收合格三日内甲方向乙方一次性现金结清工程款。

　　第六条工程质量验收

　　1、验收方式：乙方应向甲方提供本工程验收报告，材料质检合格证书。工程应满足甲方符合电力质量要求布线的通畅管道，对验收不合格的'工程应由乙方负责修理、更换、其费用由乙方承担。如在顶管施工期间遇不能改变的障碍物，通过多方努力确实不能顶管成功达到电力管穿线要求，乙方无条件撤离现场并不能要求甲方支付任何工程款。

　　2、验收时间：甲方接到乙方完工报告后2日内组织竣工验收，逾期不组织竣工验收，则视为本工程质量全部合格。

　　第七条违约责任

　　如一方擅自终止或解除本合同，或不按合同全面履行自己的义务，应依法承担违约责任，并赔偿因此而给对方造成的全部经济损失。

　　第八条争议的解决方式

　　如因履行本合同发生争议，甲乙双方应本着互谅互让的原则协商解决。如经协商不能达成一致意见，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼。

　　第九条本合同未尽事宜

　　由甲乙双方另行协商解决。经协商达成的补充合同、补充协议，与本合同具有同等法律效力。

　　第十条其他

　　本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

　　本合同共一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方（盖章）：__________________

　　乙方（盖章）：__________________

　　______年______月______日

电力施工合同9

　　甲方（建设单位）：_________

　　乙方（施工单位）：_________

　　依照《中华人民共和国合同法》、《电力法》、《电力供应与使用条例》、《电力建设工程施工合同范本》以及有关法律、法规等规定，为了维护供用电的公共安全，保障电力系统安全、经济、可靠的供电，就洛阳阳光生态农业有限公司项目用电工程线路架设、变压器安装施工的相关事宜，双方本着平等互利、协商一致的原则，达成如下条款，供双方信守。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：_________

　　2、工程地点：___________________________。

　　二、工程承包方式及内容

　　1、乙方承包方式：工料全包。

　　2、工程内容：该工程为交钥匙工程。乙方负责为_________项目用电工程架设_________用电线路，主要包括架空线路、线杆、电缆（线）敷设、采购和安装_________变压器两台、低压二合一配电柜二面等相关配套设施，并负责办理相应的供用电手续，直至当地供电局检测、验收合格。满足甲方农业生产和机井用电需求。（详见工程造价预结算书所列项目）

　　三、工程工期

　　1、工程时间：_________年_________月_________日之前完成全部工程内容并检测、验收合格且通电。

　　2、如遇下列情况，工期相应顺延。

　　（1）、由甲方原因使乙方延误工期，经甲方现场代表同意后，工期顺延。

　　（2）、由于气候等不可抗拒因素造成的工期延迟。

　　（3）、由于政府安全部门及电力系统要求统一停产整顿时，乙方工期可以顺延。

　　四、图纸资料

　　1、甲方向乙方提出要求，乙方应向甲方提供图纸资料，本合同缔结后3日内，乙方向甲方提供线路施工图两套，其中施工现场图1套。

　　2、甲方要求乙方严格按照建设工程施工合同执行。

　　3、工程预算书壹份。

　　五、材料设备供应

　　材料、设备由乙方供应。供应方必须提供生产厂家设备说明书和产品合格证，如出现安全质量问题，由乙方承担全部责任。

　　六、工程质量

　　1、本工程严格按照乙方设计并经甲方认可的要求进行。

　　2、乙方的施工符合国家电力行业设计、安装标准。

　　3、工程质量：合格工程。

　　七、工程价款

　　以上两台_________变压器及配电安装工程包干总价为人民币_________万_________仟元整（小写：_________元整）。含正规发票。

　　八、工程费用结算方式

　　1、付款方式：转账（合同签定后3个工作日内付给乙方捌万元整；完成全部工程内容并检测、验收合格且通电后付清余款）。

　　2、开户银行及帐号___________________________。

　　乙方：_________

　　开户银行：__________________

　　账号：___________________________

　　九、甲方应承担的主要工作及责任

　　1、该工程所涉及的青苗赔偿费用。

　　2、积极协助乙方处理施工过程中发生的.不利于施工的外部因素。

　　3、提供材料的堆放场地。

　　4、完成施工现场场地障碍物的排除、清除，确保具备开工条件。

　　5、保证现场及建筑物、构筑物、结构、基础等符合安装施工的要求。施工现场满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。

　　6、甲方未按合同约定履行以上义务，则承担由此导致的费用支出，赔偿因此造成的乙方损失，延误工期根据电力部门安全程序相关规定予以顺延。

　　7、甲方驻工地代表：_________。

　　十、乙方承担的主要工作及责任

　　1、按甲方要求进行规划设计并提供设计图纸两套，并按甲方审核同意的施工图纸进行施工。

　　2、所有施工人员必须具有相应的资质证书，亮证施工，并随时接受甲方的检查。

　　3、必须管理好施工材料、机械，若管理不善发生遗失、损坏，甲方均不承担任何责任。

　　4、乙方必须按规程制度和合同规定安全、文明施工，自觉、积极地、无条件的接受甲方的监督。乙方在施工中应按有关规定采取严格的安全防护措施，保证施工人员、设备、材料安全，并全面承担由于安全措施不力造成的事故责任和因此造成的一切损失。

　　5、工程质量：本工程应符合《电气装置安装工程_________及以下架空电力线路施工及验收规范》（GB50173—92）相关要求，质量合格。

　　6、工程竣工验收合格投运正常后5个工作日内，乙方向甲方办理完毕移交手续并提供竣工资料及其它资料。

　　7、乙方对施工中的隐蔽工程应做好施工记录。

　　8、乙方驻工地代表：__________________联系电话：__________________

　　十一、工程变更

　　1、施工中，不得擅自变更工程设计。如需对原设计进行变更，其增减工程量的费用，由乙方自行承担。

　　2、如因甲方原因，致使工程停工，甲方应赔偿乙方造成的损失，并给付已完成部分的工程费用。如因乙方原因造成工程中途停工，而给甲方造成的损失由乙方承担。

　　十二、工程竣工验收

　　1、竣工验收标准：《建筑安装工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》、《建筑电气工程施工质量验收规范》、国家相关电气标准规范、施工图纸及说明，施工技术文件、施工设计要求及国家现行有关法律法规等。

　　2、本工程的质量保修期为：自工程竣工验收合格之日起12个月。保修期内，如发生质量问题乙方负全责，同时乙方应在接到甲方通知后24小时内派人进行维修。否则，甲方委派他人进行维修的费用由乙方负责，并承担因维修不及时给甲方造成的损失。

　　十三、其他

　　1、本工程严禁任何形式的转包、分包，由此造成的损失全部由乙方承担，且甲方有权单方终止合同。

　　2、本合同经双方法定代表人或法定代表人授权代表签字、单位盖章后生效。合同的权利义务终止后，双方应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

　　3、本合同在履行过程中发生争议时，由甲乙双方协商解决。协商不成的，由合同签订地法院依法裁决。本合同签订地。

　　4、本合同一式六份，甲乙双方各持三份，具有同等法律效力。

　　十四、附件

　　1、建设工程造价预（结）算书。

　　2、安装图。

　　3、线路施工图。

　　甲方（盖章）：_________法定代表人：_________委托代理人：_________

　　乙方（盖章）：_________法定代表人：_________委托代理人：_________

　　签订时间：_________年_________月_________日

电力施工合同10

　　甲方:

　　乙方:

　　因甲方用电需要，根据中华人民共和国《民法典》有关规定，就中国石油天然气管道局北江盾构穿越工程施工场地临时用电的相关事宜，经甲乙双方友好协商，达成如下协议：

　　一、协议内容：

　　1、临时安装1台变压器。

　　备注：以上施工用材除变压器由甲方提供外，其余所有材料均由乙方提供。

　　二、工期：

　　____日历工期：本协议签订后，乙方应在____日内完成上述施工内容(因暴雨、大雪等不可抗拒的自然灾害而无法正常施工，报甲方同意后，工期顺延)。

　　三、质量标准：

　　乙方在施工过程中必须严格按照国家现行有关标准和规范的规定组织施工，达到国家相关标准并符合甲方的使用要求。

　　四、安全要求：

　　五、质保：

　　乙方须确保整条施工线路的'供电稳定性，保证其有效容量能满足甲方施工现场的负荷要求，并出具书面证明和计算依据。

　　六、甲方的权利和义务:

　　1、甲方有权对乙方企业资质、营业证书等相关文件进行审核。

　　2、甲方有权对乙方在临时用电设施安装过程中出现的技术和安全问题随时进行检查，并在乙方出现违规操作时要求乙方停止作业。

　　3、甲方有义务在乙方要求工作协助时，对乙方进行必要的支持。

　　4、甲方不负责安装过程中的任何安全问题。

　　七、乙方的权利和义务:

　　1、乙方确保安全施工，保证按期、保质完成施工任务。

　　2、负责施工中的青苗赔偿、杆基占地、地方协调等一切工作。

　　3、竣工验收时，乙方应向甲方提供工程竣工资料及验收报告三套，甲方组织验收。

　　4、乙方独立负责施工过程中出现的任何安全问题。

　　5、如因乙方设计错误或施工质量问题所给甲方带来的一切人员和设备损失，乙方须承担全部责任。

　　6、因突发事件停电，乙方应立即组织抢修，并在恢复供电前通知甲方。

　　八、工程费用及付款方式：

　　1、本协议审核预算费用：整(.00元)

　　2、付款方式：乙方在完成全部完成合同内容后，临变及箱变投入运行并由供电部门组织工程验收合格后一次性支付乙方。

　　3、乙方须为甲方开具国家规定的合同总价款安装。

　　九、其他：

　　1、本协议未涉及约定条款，继续执行原合同约定。

　　2、协议生效：本协议从双方签字、盖章之日起生效。

　　3、协议份数：本合同壹式陆份，甲、乙双方各执三份

　　甲方：

　　乙方：

　　单位地址：

　　法定代表(负责)人：

　　联系方式：

　　签订地点：

　　签订时间

电力施工合同11

　　工程名称：xx工程

　　发包单位：xx

　　承包单位：xx

　　施工安全协议

　　甲方：海南电网xx公司

　　乙方：xx

　　工程项目名称：xx

　　工程项目地点：xx

　　计划工作时间：xx年xx月xx日至xx年xx月xx日

　　甲方作为管辖电网工程承包单位之一，由于部分工程的实施具体需要，与乙方建立劳务合同关系，为明确劳务合同双方的安全责任，保证工程施工安全，防止事故发生，经甲、乙双方协商同意并达成如下协议：

　　一、甲方应承担的安全责任

　　1、根据南方电网公司颁发的《安全生产工作规定》和海南电网公司颁发的《外包工程、劳务分包队伍和临时工安全管理规定》的有关条款，甲方负责对乙方具备承包工程项目的施工安全资质进行审查。审查乙方单位持有的政府有关部门核发的施工营业执照和施工资质证书、法人代表资格证书(组织机构代码证)、施工简历以及施工单位有关工程项目经理、负责人、技术人员的配置情况和近三年安全施工记录。资质审查合格后，甲方应及时给乙方发放安全施工资质合格证。

　　2、甲方在工程开工之前对乙方负责人和工程技术人员进行全面的安全技术交底，并应有完整的记录或资料。安全技术交底按照《中国南方电网有限责任公司电力生产事故调查规程》的'规定，在开工请对承包方负责人、工程技术人员和安监人员进行全面的安全技术交底。

　　3、甲方负责审核工程项目施工负责人、工程技术人员和工人的技术素质。审核确认工程项目的工作票签发人、工作负责人资格。

　　4、甲方负责审查工程项目的组织施工设计，对乙方在有危险的电力生产区域作业要求事先制订安全措施。

　　5、甲方负责检查、监督《建设工程安全生产管理条例》(国务院第393号令)和《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》在施工单位安全管理中的落实、执行情况。

　　6、甲方每月15日对工程组织安全和质量检查，并不定期进行随机抽查。重点检查特种作业人员持证上岗和现场安全用电等现场安全管理与安全措施。特别是查看现场的安全情况，针对检查发现的问题及时填写安全检查情况通知单，对严重的问题下发整改通知单并进行相应的经济处罚。

　　7、应用《电网建设安全健康和环境管理“三欣”标准评价体系》对项目部及施工现场管理等进行检查评价，对乙方的安全健康环境管理行为进行诊断和做出相应的评断。

　　8、协议中规定由甲方承担的有关安全、劳动保护等其他事宜。

　　二、乙方应承担的安全责任

　　1、认真执行国家和电力行业有关安全生产、职业安全与卫生的法律、法规、条例和制度，并根据实际情况制定实施细则，但不得与上级规定相抵触，不得降低安全标准。

　　2、乙方应根据国家和电力行业有关规定建立有健全的安全管理机构，落实岗位安全生产责任制。

　　3、招收录用和转换岗位的工人必须经过三级安全教育、紧急救护培训和专业技术培训，并经考试合格记录在案，经甲方审查认可后方可进入其生产现场工作。乙方应对施工人员进行安全技术交底、安全教育和安全宣传，严格执行安全技术方案。

　　国家规定属于特种作业、危险作业的人员同时必须经过专业培训，持有政府主管部门颁发操作证方可上岗。

　　4、项目部和施工现场应参照南方电网《电网建设工程安全和环境管理设施规范应用手册》中的规定进行布置，制定各种安全文明施工管理制度和应急预案，要求乙方配备足够的安全用具和安全书籍。施工现场必须设置明显的标牌，应标明施工许可证批准文号、工程项目名称、各参建单位名称、项目管理组织机构图、工程建设(安全、质量、工期)目标以及主要管理制度等。现场作业区有明显的标志、设立了专门的施工器具放置处、材料堆放站和废料堆放点。施工单位负责施工现场标牌的保护工作。

　　5、遵守现场劳动纪律和规章制度，进入施工现场必须严格执行有关规定，凡进入施工现场的人员均应当佩戴工作证卡，以证明其身份，确保安全施工。乙方应该保证施工现场安全防护设施完备，安全警示标志齐全。

　　6、针对施工实际情况，乙方应做到防风防汛、防暑降温、防火、防触电、防高空坠落等，安全措施要到位。

　　7、乙方应根据国家有关安全生产、劳动保护的法规和卫生的有关规定，制订相关的劳动保护用品发放标准;为施工人员配备符合本工种安全、卫生要求的个人劳保用品;按不同岗位的生产特点配备安全防护用品和安全用具，并指导、监督和检查使用情况。施工现场的各种安全设施和劳动保护器具，必须定期进行检查和维护，及时消除隐患，保证其安全有效。

　　8、进入施工现场的所有人员着装必须符合《电业安全工作规程》和《电力建设安全工作规程》之规定。施工人员要按要求佩带各种安全防护工具。

　　9、安全用具、安全防护设施、手持电动工器具、电气设备等的使用管理必须严格执行国家、行业的有关规定，必须有出厂合格证明，经试验合格后方可使用，并应建立发放、使用、管理制度和台账。

　　10、乙方要应用《电网建设安全健康和环境管理“三欣”标准评价体系》对工程项目部及施工现场、班组管理等进行自检查自评。

　　11、乙方与甲方是劳务合同关系，严禁乙方将施工项目转包。

　　12、对所提供的一切证件、资料的真实性承担法律责任。

　　13、协议中规定由乙方承担的有关安全、劳动保护等其他事宜。

　　三、甲、乙双方共同遵守的规定

　　甲、乙双方在签订施工安全协议后，均必须严格遵守国家各项法律、法规，严格遵守电力行业各项规程、规定和电力企业有关基建安装等规定。共同遵守原电力工业部部颁的《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》和《建设工程安全生产管理条例》（国务院第393号令），共同遵守中国南方电网公司颁发的《安全生产工作规定》、《安全生产奖惩规定》、《安全生产监督规定》、《输变电工程安全文明施工规范要求》、《电网建设安全健康与环境管理办法实施细则》和《电网建设工程安全健康和环境管理设施规范应用手册》、《外包工程、劳务分包队伍和临时工安全管理规定》等有关规定。

　　四、违约处理

　　在协议签订的有效期内，如有违反上述任一条款造成安全事故或安全隐患者，将严格按照海南电网公司关于《关于印发海南电网公司输变电工程施工现场管理规定的通知》（海南电网建〔XX〕168号）和《海南电网公司电网建设工程奖惩办法 (试行)的通知》（海南电网建〔XX〕175号）文件要求及国家、行业有关条款，加强考核力度，对施工单位违反现场安全管理或造成工程质量事故的情况，严格执行奖惩制度。奖罚情况报海南电网公司备案。

　　五、其他

　　1、甲方应给予乙方施工提供必要的技术资料，并尽力提供便利的施工条件。

　　2、在施工中，如乙方发生属乙方责任的意外人身伤亡时，甲方应以人道主义精神尽力协助伤员及处于危险境地人员，但所需全部费用由乙方承担。

　　3、根据双方签订的《单相计量装置轮换改造工程承发包合同书

　　》，乙方应按单项工程（或性）缴纳3千元的安全文明施工保证金。保证金建立专户管理，甲方对乙方违反现场安全规定者进行处罚，处罚以书面通知形式告知对方，工程竣工后根据处罚总金额扣减后返还乙方，不足时乙方应补交。。

　　六、本协议有效期自xxxx年xx月xx日至 xxxx年xx月xx日止。

　　七、本协议一式贰份，甲方、乙方各执一份，签字盖章即生效。

　　甲方：乙方：

　　甲方委托代表：乙方委托代表：

　　甲方经办人：乙方经办人：

　　年月日年月日

电力施工合同12

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________福建宏盛电力建设有限公司永泰项目经理部

　　工程经招标由乙方中标承建，现为明确甲乙双方责任，促使本

　　工程按期保质保量顺利竣工，经商定，特订立本合同，具体条款如下：_________________

　　第一条：_________________工程概况

　　1.工程名称：_________________

　　2.工程地点：_________________永泰县

　　3.工程内容及范围：_________________以设计图纸和审计后的工程量清单为依据。

　　4.工程金额：_________________本工程发包价即中标价人民币元。现场工程量增减、设计变更按实签证。工程最终造价以审计部门审定的造价为准。

　　第二条：_________________双方职责

　　1.甲方委托乙方对工程进行施工，乙方应按国家电力部门颁发的规

　　程规定进行施工。

　　2.工程杆洞、拉线洞、拉线及线路走廊征地、赔青费用由甲方负责，

　　施工过程中若需要甲方配合的工作甲方应积极给予配合。

　　3.乙方应按《3～110KV高压配电装置设计规范》、《电气装置安装工程35KV及以下架空电力线路施工及验收规范》《架空送电线路设计技术规范》、等国家电力部门颁发的规程、规范要求保质保量按时完成工程施工并保证供电部门验收通过且供电等工作。

　　4.本工程材料全部由乙方提供，乙方应按照设计图纸和国家、部颁规范要求采购工程所需要的辅材。

　　5.乙方指派郑明帮同志为项目经理(联系电话：_________________)，负责组织本工程项目的实施。

　　6.施工期间，乙方应严格执行《电力建设安全工作规程》及《电力建设安全施工管理规定》做好安全管理工作，严防事故发生。若乙方原因造成安全问题，责任由乙方自负。

　　7.本工程施工过程中，若遇自然灾害等不可抗力因素影响，造成的经济损失及工期拖延，由甲乙双方另行协商解决。

　　第三条：_________________工程质量及验收办法

　　1.工程竣工且具备验收条件后即由永泰县供电有限公司组织以施工图及国家颁发的'施工验收规范为依据进行验收。若验收不合格，乙方必须按规范要求限期整改。属乙方责任造成的问题，整改费用由乙方负责;若属甲方责任造成的问题，则返工费用由甲方负责，

　　第四条：_________________工程工期

　　2.除甲方原因、雨天、停电原因和不可抗拒的因素外乙方不得延误工期。

　　3.因甲方赔青问题造成乙方误工，工期应顺延，并承担相应损失。

　　第五条：_________________付款方式

　　工程施工合同签订后，甲方按发包价的70%支付给乙方作为备料款。工程竣工验收合格并送电、造价经审计部门最终审核后七日内一次性付清余款。

　　第六条：_________________

　　在保修期内如发生施工质量问题乙方应负责无偿修复。

　　第七条：_________________解决争议的方式

　　甲乙双方在协议履行中发生纠纷，应协商解决;协商不成的可以向合同签订所在地人民法院提请诉讼。

　　第八条：_________________其它

　　1、本协议未尽事宜，双方另行协商，并可签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

　　2、本协议自双方签章之日起生效，至保修期满后失效。

　　3、本协议壹式肆份，甲方贰份，乙方贰份。

　　甲方：_________________乙方：_________________

　　代表：_________________代表：_________________

　　_____年_____月_____日

电力施工合同13

　　立协议单位

　　甲方：_________(以下简称_________)

　　乙方：_________

　　一、工程名称：_________

　　二、工程地点：_________

　　三、承包形式：包工包料

　　四、工程内容

　　_________

　　五、工程造价

　　本工程合同预算价为_________元。双方自正式签订协议日期起，甲方应按工程总造价一次性付给乙方工程预付款_________元，在进行开工时再付工程预付款_________元。待工程竣工验收后按工程决算书结清，金额多退少补。

　　六、双方责任

　　1、在施工前，由甲方负责会同乙方、设计单位对工程施工图纸及工程概算书进行会审，经会审后工程施工图及工程设计概算书，作为今后施工和编制施工图预算书的唯一依据。

　　2、在工程开工前，甲方应组织有关人员，对乙方编制的工程施工图预算进行会审，会审后的工程施工图预算书作为工程竣工结算唯一的依据。

　　3、乙方必须严格按图施工，保证施工质量，甲方对施工工地必须提供方便，并有专人负责，做好施工质量监督及隐蔽工程验收。

　　4、乙方对设计单位的设计图纸应会审，在施工过程中发生设计问题应由乙方负责。

　　5、施工设备及材料由乙方材料仓库运到工地的运输费已包括在决算书内。

　　七、双方-致同意于工程委托合同签订甲方土建设验收合格后_________月内完工，工程如缓期，所造成停工窝工以及返工等损失，由乙方负责。

　　九、设备材料供应办法，为了工程进度，工程所需设备材料由甲方委托乙方供应，工程设备材料需具备合格证(编入决算书)。

　　十、在工程竣工前五天，乙方通知甲方验收，甲方接到通知后及时组织有关人员参加验收，不得无故拖延。

　　十一、争议的.处理

　　1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。

　　2、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第_________种方式解决：

　　(1)提交_________仲裁委员会仲裁;

　　(2)依法向人民法院起诉。

　　十二、本协议一式四份，甲方执壹份，乙方执叁份，每份具有同等效用。

　　十三、本协议自双方签章日起生效，竣工结算后，同时失效。

　　甲方(签章)：_________ 乙方(签章)：_________

　　法定代表人(签章)：_________ 法定代表人(签章)：_________

　　委托代表：_________ 委托代表：_________

　　开户银行：_________ 开户银行：_________

　　帐号：_________ 帐号：_________

　　电话：_________ 电话：_________

　　签订时间：_________年___月___日签订时间： _________年___月___日

　　协议签订地：_________ 协议签订地：_________

　　甲方（发包人）：_________

　　法人执照号码：_________

　　法定代表人：_________

　　地址：_________

　　委托代理人：_________

　　身份证号：_________

　　联系电话：_________

　　乙方（承包人）：_________

　　营业执照号码：_________

　　法定代表人：_________

　　地址：_________

　　委托代理人：_________

　　身份证号：_________

　　联系电话：_________

　　行业准入证号码：_________

　　工程设计师：_________

　　身份证号：_________

　　施工负责人：_________

　　身份证号：_________

　　丙方：_________

　　社团登记证号码：_________

　　地址：_________

　　法定代表人：_________

　　联系电话：_________

　　委托代理人：_________

　　身份证号：_________

　　合同签订地址：_________

电力施工合同14

　　发包人：

　　承包人：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：；

　　2、工程地点：；

　　3、工程范围：；（详见施工图纸内容）；

　　4、承包方式：＿。

　　5、材料及工艺补充说明（详见施工图纸内容）。

　　二、合同工期及工期延误

　　1、开工日期：年月日，竣工日期年月日，合同工期总天数天（以实际进场施工之日算起）；

　　2、由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工，每逾期一日，承包人向发包人支付合同价款万分之＿＿的违约金，算至验收合格之日；

　　3、因以下原因造成工期延误，工期相应顺延：

　　a发包人未能按约定提供（或确认）施工图纸及开工条件；

　　b发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款；

　　c发包人代表（或监理工程师）未按约定提供指令、批准等，致使施工不能正常进行；

　　d设计变更或工程量增加；

　　e非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过小时；

　　f不可抗力；

　　g其他非因承包人原因造成停工累计超过小时。

　　4、承包人在以上情况发生后日内，就延误的工期以书面形式向发包人代表（或监理工程师）提出报告；发包人代表（或监理工程师）在收到报告后日内予以确认，逾期不予确认提出修改意见，视为同意顺延工期。

　　三、质量标准

　　工程质量标准：合格、按照《钢结构施工质量验收规范》验收。

　　四、合同价款

　　总计合同金额（大写）（人民币），小写￥。

　　五、工程款结算及支付

　　1、主钢构进场之日起日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款；

　　2、纲结构主体完工之日起日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款；

　　3、工程全部完工之日起日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的.进度款；承包人向发包人开具工程合同总价款的银行保函作为保修金，发包人于壹年内返还承包人；

　　六、施工准备

　　1、承包人在合同签定后日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。

　　2、发包人在施工前应负责做好三通一平工作，提供基准测量点，免费提供施工用水、电；

　　3、发包人应办理完备项目报建、图样签章手续，协调好周边及有关部门关系；

　　4、承包人于接到审查合格图纸日内完成主构件的加工并运抵工地现场

　　5、承包人严格按照施工图纸中的材料进行采购和加工，并提供主要钢材，彩板的质量保证书；

　　七、安全施工与检查

　　1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患；

　　2、发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，；发包人不得要求承包人违反安全管理规定进行施工，因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用；

　　3、如发生安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用；

　　4、当发包人与承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

　　八、工程竣工验收及保修

　　1、承包人在工程竣工前三日内，应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收，如发包人不能按期参加验收，须提前通知承包人，并与承包人另行商定验收日期，但发包人必须承认承包人的竣工时间；发包人推迟验收，其间所发生的管理费和其他损失均由发包人承担；

　　2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议，但到期又不按期组织验收或发包人提前使用的，视为验收合格；

　　3、竣工工程经验收合格之日，办理工程移交，从验收之日起三日内移交完毕，如发包人不按期接管，致使工程发生损失，应由发包人承担；

　　4、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，可作减项竣工，并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续；

　　5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修，保修期限届满后，承包人提供终身优惠服务。

　　九、现场代表

　　发包人现场代表＿＿＿＿＿，承包人现场代表＿＿，双方代表的权利义务按本合同约定，解决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理；如一方换人时应提前三天书面通知对方。

　　十、违约责任

　　一方违约时，除前面条款另有约定外，违约方支付违约金万元。

　　十一、争议解决

　　双方约定，在履行合同过程中产生争议时，双方应及时协商，协商不成，任何一方应向人民法院起诉。

　　十二、附则

　　本合同未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款，作为本合同之附件，与本合同具有同等效力；本合同以双方签字盖章后生效，一式四份，发包人与承包人各执二份，具有同等法律效力。

　　组成本合同的文件包括：

　　1、本合同

　　2、标准、规范及有关技术文件

　　3、图纸

　　4、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件

　　合同订立时间：＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日

　　合同订立地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　本合同共＿页

　　发包人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿承包人：

　　住所：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿住所：

　　法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿法定代表人：

　　电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿电话：

　　传真：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿传真：

　　开户银行：＿＿＿＿＿＿＿＿开户银行：

　　账号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿账号：

　　邮政编码：＿＿＿＿＿＿＿＿邮政编码：

电力施工合同15

　　合同编号：118587 电力工程施工合同示范文本发包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，结合本工程的具体情况，经甲、乙双方协商一致签订本合同，以共同遵守。

　　第一条：工程概况

　　1.1工程名称：铜仁侨泰嘉逸花苑室外电安装工程

　　1.2工程总投资：XXX.00元(壹佰柒拾叁万元整)

　　1.3工程地点：铜仁侨泰嘉逸花苑

　　1.4工程内容：搭火端至各单元集中表箱(电缆、电缆管、设备、安装及验收)

　　1.5工程内容不包括：土建部分

　　第二条：工程工期

　　1工程合同工期:45个工作日。

　　2工程开工日期:甲方预付款到乙方账内日期起。

　　3如遇下列情况之一,经甲、乙双方协商后书面重新确定本工程的工期:

　　1因甲方提出变更设计而影响工程进度。

　　2甲方负责的土建工程未按乙方要求进度完成。

　　3甲方随工代表延误办理检验手续而影响下一工序施工。

　　4未按合同规定支付工程预付款、工程进度款而影响工程进度。

　　5其它因甲方原因造成的延误。

　　6因遇人力不可抗拒的原因而影响工程进度。

　　第三条：承包方式及合同总价

　　1根据设计的建设工程费用,乙方采取包工、包料的方式进行承包、取费项目见本工程《预(决)算书》。

　　2根据双方认可的设计图纸进行施工。工程总造价为大写人民币：壹佰柒拾叁万元整。

　　3如遇下列情况之一,经甲、乙双方协商一致，合同总价可作相应调整，核实办理追加或追减。

　　1设计变更，以甲方部门出具的通知单为准，按实际进行调整。

　　2国家强制性政策调整。

　　第四条：设备、材料供应

　　4.1本工程所需主材和设备由乙方按施工图设计采购，具体清单见附件预(决)算书，并由乙方自行运输至甲方指定的施工点。

　　4.2辅材由乙方组织供应，具体清单见附件预(决)算书。

　　4.3所有产品的质量或等级标准应有产品合格证,并达到国家标准。

　　4.4本工程所需主材如因供应部门提供的材料规格品种不全，需进行加工处理时，应事先取得甲、乙双方的同意，并办理完有关手续后使用，产生的加工费用由负责供应方负担。

　　第五条：工程质量及检查验收

　　5.1乙方必须严格按施工图纸设计、技术说明文件和国家颁发的有关施工规范和标准组织施工。确保工程质量和工期，做到安全生产、文明施工。工程质量必须达到国家施工验收规范标准。工程质量由供电主管部门验收合格。

　　5.2甲方组织的随工检验均以竣工验收、工程质量检验均以部颁现行施工及验收技术规范和设计要求为依据。

　　5.3乙方在工程过程，甲方配合并派出随工代表(或供电主管部门)对隐蔽工程和施工工艺进行随工检验，合格签证后乙方可进行下道工序施工，发现问题应及时解决，竣工验收时一般不再对隐蔽工程进行复查，随工验收应做好详细记录，必要时可检查随工签证。

　　5.4工程完工后，乙方应以书面形式通知甲方，并附竣工技术文件一式三份;甲方即组织相关人员验收，对发现的问题提出解决措施和返工时限，并将验收结果报主管部门，如因甲方原因不能按期验收，应提前通知乙方并与乙方另行商定验收日期，但甲方必须承认乙方的完工时间。

　　5.5自工程竣工验收合格之日起，工程线路保修为壹拾贰个月，变压器，配电柜保修期为壹拾贰个月，乙方在此期间内对因施工或乙方提供的材料等原因造成的质量问题负责修理。

　　5.6保修期内，对于工程质量问题，乙方在接到甲方的工程质量通知书后，3小时内应作出答复，并根据修复工程量的大小，确定修复工期，报甲方出现大面积工程质量问题(由甲方认定)，保修期从修复验收合格之日重新计算。

　　5.7保修期内，乙方超过壹拾贰小时不作出答复或超过贰拾肆小时不能完成修复的，甲方有权自行或委托

　　第三方进行维修，因此发生的费用由乙方承担。

　　第六条：双方职责

　　1甲方职责。

　　1.1合同签订后____日内向乙方提开工的要求和注意事项。

　　1.2组织甲、乙双方和相关单位参加设计交底，并做好有关纪录送相关单位。

　　1.3派驻随工人员对工程进度、工程质量、隐蔽工程和合同执行情况进行监督检查，并负责设计变更引导起的有关签证、工程中间验收、工程进度签证和其他必须的签证以及进行施工的有关协商工作。

　　1.4组织对工程的竣工验收，并按合同规定及时向乙方支付预付款、工程进度款和工程结算款。

　　2乙方职责

　　1开工前,向甲方提供项目负责人及联系方式经甲方认可后开工，若甲方要求，乙方应协助甲方办理各种规划、报建、赔偿等手续及技术外关系协调。

　　2合同协议书签署后____日内乙方组织进场施工，提交施工组织设计、施工方案、技术保证等措施。

　　3乙方应严格按照国家和部颁有关施工验收技术规范、操作规程和设计要求施工，自觉接受相关部门的监督检查，如实填报工程进度。

　　4工程方案发生变更时，乙方应及时向随工人员反映，并以书面形式报告甲方，经甲方批准后，方可实施。乙方未经甲方同意(书面形式)，不得随意更换本项目班子主要管理人员。

　　5因非乙方原因无法进行施工时，乙方应及时向甲方填报停工报告，经甲方单位批准后实施，重新开工前应上报复公审。

　　6严格执行操作规程，做到安全生产、文明施工和防火、防盗工作，坚决杜绝安全事故的发生;在施工中发生的人身及财产安全事故由乙方承担全部责任。

　　7乙方向甲方领用的材料和设备，乙方应负责妥善保管，在施工中应厉行节约，完工后向甲方办理工程余料移交和所借物的.归手续。

　　8保质按期完成合同工程量。

　　9乙方保护甲方在用设备的安全，若出现损坏，应立即通知甲方进行处理，并对乙方原因造成的损坏进行赔偿。

　　10按规定向甲方提供竣工验收资料一式叁份。

　　第七条：工程款的拨付与结算

　　7.1工程款支付

　　7.2工程款支付方式：按施工进度支付。

　　7.3工程总价XXX.00元。本合同签订____日内，甲方预付工程量总价的30 %，即519000.00元，作为采购设备甲方定金，工程预付款进乙方账户____日内开工。

　　7.4工程完工后，甲方应付至合同款的 90% 给乙方，款到乙方账户再提交竣工资料和搭火送电，竣工验收合格后____日内办理结算，余额一次性付清。

　　7.5乙方于本合同签订____日内交付100000.00万元作为施工保证金给甲方.工程完工____日内甲方无息退还给乙方.

　　7.6甲方在付清乙方工程款之前,设备所有权归乙方所有。

　　第八条：风险责任

　　8.1因遇不可抗力(包括自然灾害等)而造成的损失(包括材料、设备和劳务的损失)，乙方在出具有关部门的证明文件后可以免于承担赔偿责任。但因乙方保管不善造成向甲方领用的材料及设备的损失除外，乙方仍应承担赔偿责任。乙方对该材料、设备已尽到了妥善保管义务的除外，因为不可抗力事件造成工期延误的，工期可以顺延，不可抗力事件结束后____日内，双方应继续按合同约定履行的义务。

　　第九条：违约责任

　　9.1甲方责任:甲方不按合同规定拨付工程款,超过一天则按工程费的3向乙方交付逾期违约金.

　　9.2乙方责任:乙方施工的工程质量不符合现行电力工程验收规范要求时,应负责返工整改,返工整改的费用由乙方承担。

　　9.3若因乙方原因造成的建设成本增加和因工期延误导致甲方与他方合约违约造成的损失由乙方负责。

　　9.4若工程质量达不到要求，施工单位应无条件返工，造成逾期完工的，还应承担逾期违约责任。

　　第十条：其他

　　10.1甲方委派为随工代表，对本工程实施监理。代表甲方随工检查验收工程质量，发现问题及时解决，合格后及时办理随工检查签证及进行施工的有关协商工作。

　　10.2乙方派，为现场组织施工，与甲方协商解决施工中出现的问题，办理竣工验收，处理遗留问题。

　　10.3本合同未尽事宜，双方根据具体情况增加条款作为合同附件，与本合同具有同等效力。

　　10.4本合同工程价款结算中的经济纠纷，双方协商解决;如协商不能解决的，依法向发包方所在地人民提起诉讼。

　　10.5本合同一式二份，双方盖章签字之日起生效，甲、乙双方各执一份，。

　　10.6双方约定的其它条款。