牌匾施工合同

牌匾施工合同

　　随着人们法律意识的加强，合同的法律效力与日俱增，它也是实现专业化合作的纽带。那么常见的合同书是什么样的呢？下面是小编精心整理的牌匾施工合同，欢迎大家分享。

牌匾施工合同1

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规的规定，结合广告装饰业的`特点，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方的装饰工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议：

　　一、工程项目名称：_________________

　　二、工程项目地点：_________________

　　三、工程期限：_________________自日起开工，至日

　　四、承包方式：_________________

　　五、乙方须按照甲方认可的施工图施工，并接受甲方的质量监督。

　　六、水、电等由甲方免费提供。

　　七、乙方要按照操作规程施工，杜绝违章操作，确保人员安全，如因施工时失误导致人员伤亡，甲方不承担任何安全责任及连带责任。

　　八、质量保修：_________________保修期为年，保修期为年，在保修期内出现质量问题由乙方承担。如因不可抗拒因素造成损坏不在保修范围之内，保修期自完工之日起计算。

　　九、合同总造价及付款方式：_________________工程总造价为元，预付款为，余款在工程竣工后一次性付清。

　　十、争议的解决办法：_________________合同执行中发生争议时双方应本着友好的原则，平等协商解决，如协商不成时，向当地法院提起诉讼。

　　十一、本合同一式两份甲龚盯夺故懿嘎额霜帆睛乙双方各执一份，双方签字生效。

　　甲方：_________________乙方：_________________

　　签字：_________________签字：_________________

牌匾施工合同2

　　甲方单位：****有限公司

　　乙方单位：****广告经营部

　　甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商，就****营销中心广告牌文字制作安装事宜达成如下协议。

　　第一条：广告牌文字制作

　　1、 文字材质：精工不锈钢钛金拉丝，外挑背打黄灯

　　第二条：工程造价及支付方式

　　1

　　2、支付方式：工程款待项目经各相关部门验收合格，收到乙方有效发票后一周内壹次性付清。

　　第三条：工程期限

　　自合同签订后，甲方通知乙方开始施工后，乙方应在9天时间制作完成。如遇不可抗力因素(如雨、雪、四级以上大风)工期顺延。

　　第四条：双方权利、义务

　　甲方：

　　1、向乙方提供广告牌位置并确保此位置可以施工。

　　2、按本合同第二条规定结算广告牌的费用。

　　乙方：

　　1、自甲方通知可以现场施工起9日内按甲方提供的`安装地点制作施工并安装完毕。

　　2、严格按照甲方确认的施工方案图纸进行制作、安装。如现场条件与施工图纸方案不符，应及时报请甲方协商修改确定。

　　第五条：违约责任

　　1、甲方未能按本合同第二条规定时间付款，每逾期一日，向乙方支付合同总金额的千分之五作为违约金并将合同工期顺延。

　　2、乙方如无正当理由未能按本合同第四条规定按时制作、安装完成户外广告牌，每逾期一日，乙方应向甲方支付合同总金额的千分之五作为违约金。

　　3、如属甲方原因，造成中途停工，停建，拆除等，均由甲方负责，工期顺延，乙方有权就实际施工情况要求甲方继续支付已完成部分的费用。

　　本合同一式贰份，甲方持壹份，乙方持壹份。

　　甲方签字（盖章） 乙方签字（盖章）

　　年 月 日 年 月 日

牌匾施工合同3

　　发包方（甲方）：南韩碳火烤肉

　　承包方（乙方）：

　　依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律法规，结合本市装饰装修的特点，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的`基础上，就本装饰工程（以下简称工程）的有关事宜达成如下协议：

　　一、 工程概况

　　1、工程地址：南韩碳火烤肉

　　2、工程概况 ：外牌匾人工费

　　二、 工程日期

　　开工日期201__年__月__日 交工日期201__年__月__日

　　三、 工程造价及结算方式：

　　1、 工程总造价__________________________元整，不含所有税金。

　　2、 本合同签定后，甲方向乙方支付总造价 %人民币___________元整。

　　3、 安装吸塑字前，甲方向乙方支付总造价的 %____________

　　四、工程变更

　　施工期间改变工程规模，施工方法，工程投资，发生技术变更而调

　　整工程费用时，其增减额度甲、乙双方共同议定，工期顺延。

　　五、违约责任

　　1、 由于甲方原因导致中途停工，或改变施工方案，甲方应补偿乙方因停

　　工、窝工及材料损失费用。

　　2、 由于乙方原因逾期交工的由乙方负责。

　　3、 甲方未办理有关手续，造成停工、窝工由甲方负责。

　　六、其它

　　合同一式二份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。合同附件为本合同组成部分。

　　合同经双方鉴定生效后，双方必须严格遵守，任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新鉴定补充协议。

　　合同有效：合同以交清尾款，签定售后保修协议为售后有效。未 交清尾款前，所有乙方施工项归乙方所有，交清尾款交工甲方使用

　　甲方签字： 乙方签字：

　　合同签定日期201__年__月__日

【牌匾施工合同】相关文章：

施工施工合同01-01

施工总承包和施工合同02-07

施工合同04-02

施工的合同08-17

施工的合同11-18

施工合同12-22

大型施工合同06-20

道路施工合同06-22

木工施工合同08-04