土方施工合同

时间：2025-09-01 10:10:55 施工合同我要投稿

土方施工合同

　　随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，合同的类型越来越多，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。你知道合同的主要内容是什么吗？以下是小编帮大家整理的土方施工合同，仅供参考，欢迎大家阅读。

土方施工合同

土方施工合同1

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方委托乙方负责浙江正泰汽车零部件有限公司丁山垦区D24-3地块土方回填工程相关事项，根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定,经甲乙双方协商一致，签订本合同

　　第一条工程概况

　　工程名称：浙江正泰汽车零部件有限公司新建厂房矿渣回填工程

　　工程地点：温州经济技术开发区丁山垦区D24-3

　　工程范围及规模：DS-D24-3规划用地红线图内全部范围现有场地平均标高：-1.275m(以甲乙双方共同设定的±0.000点标高为基准测绘值)工程完成面标高：-0.475m，即乙方填筑高度为80cm。另根据建筑总平图，厂区两处入口处局部填筑高度需达到120cm，以利后期桩基施工。3矿渣回填工程量：23333x0.80x1.2+30x12x1.2x1.2=22918.08m(沉降量为填筑厚度的20%)。

　　承包方式

　　本工程采用固定总价合同，乙方一次性包干，包含矿渣采购、运输、平整及压实。

　　第二条合同工期

　　工期：20xx年7月3日--20xx年7月18日,完成并通过甲方验收交付，遇到特殊天气，由甲乙双方商议顺延。

　　第三条合同价款及付款方法

　　1、工程综合单价：48元/m(包括所有一切费用及税金)

　　2、合同价款：工程总价为(含税):1100067.8元，大写：壹佰壹拾万零陆拾柒圆捌角。

　　3、付款方法：一、合同签订后七个工作日内甲方预付工程款总价的30%;

　　二、现场工程量完成50%后，经甲方验收确认合格后支付工程款总价的30%：

　　三、工程完成并通过甲方验收合格后十个工作日内再付40%。

　　第四条施工要求及验收方法

　　施工要求：

　　1、开工前，乙方应做好工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底。

　　2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故，概由乙方负责。

　　3、遵守工地规章制度，服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。

　　4、需安排专职人员对作业路径(市政道路)进行及时清理，保证市政道路干净整洁。

　　5、需处理好与地方的关系，因地方势力滋事造成工程无法正常进行，工期不得延续，并按本合同第六条违约责任论

　　6、矿渣粒径不得大于20cm。

　　7、完成面平整度要求-10cm～+10cm以内。

　　8、采用推土机碾压推平,压实度要求不得小于95%。

　　9、回填前树木杂草要清除，以免腐烂发生沉陷

　　10、矿渣填料其最大粒径不得超过每层铺填厚度的2/3且大块料不应集中

　　11、含有机物质的生活垃圾、流动状态的粘性泥土等，不得用作填方材料

　　12、机械回填土、石方、要分层压实，允许偏差±80(mm)

　　13、双方约好的'矿渣来源，未经甲方同意不能随更改验收方法：

　　工程完工后，由甲方组织竣工验收，并对现场完成面标高进行测定。完成面标高、平整度、粒径大小及压实度均符合要求后，方为合格;否则由乙方承担整修、返工费用。

　　第五条违约责任

　　1.根据本合同工期约定，提前或按合同工期竣工，不予奖励;竣工验收合格并交付时间每延误一天扣罚20xx.00元,由甲方从未支付的工程款中直接扣罚。总罚款金额不超过总工程造价的1%

　　2.如发包人不按本合同约定支付工程款的，则应当向承包人支付按逾期支付金额每日万分之二的违约金;工期相应顺延。

　　甲方：

　　乙方：

　　日期：

土方施工合同2

　　发包方（以下称甲方）：

　　承包方（以下称乙方）：

　　依照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方本着平等互利、等价有偿、诚实信用原则，经友好协商，在清楚明了项目现状的基础上，就长城大酒店项目土方开挖分包工程的如下事宜达成一致，并签订此合同。

　　一、工程概况：

　　1.1工程名称：

　　1.2工程地点：

　　1.3建筑面积：

　　二、承包内容：

　　承包范围：项目土方开挖工程，工作内容包括但不限于以下内容：

　　2.1施工现场土方开挖、外运消纳（现场不存土，土方全部外运）；

　　2.2按照甲方需要的时间及甲方指定的地点提供回填土回运至甲方指定地点；

　　2.3地下指明或未指明障碍物的处理（包括免费破除、装运、消纳）；

　　2.4办理与本分包工程有关的各种证件、批件；

　　2.5基底人工清槽的土方外运以及其它本工程涉及的土方运输工作；

　　2.6基底桩间土装运及已破除废桩头装运；

　　2.7其它的临时措施：如临时排水系统、临时道路、围板等（甲方供应临时接驳点，乙方负责临时水、电接驳）；

　　2.8工程现场的机械场平工作；

　　2.9除上述工作外，由上述工作可合理推论得到的对完成上述工作的稳定、完整、安全、可靠及有效运行所必须的全部工作。

　　三、合同价款：

　　3.1本合同金额暂定为:元整（RMB元）。

　　3.2单价：

　　a、土方出方价格15元／立方米，内容包括：挖土、装载、运输、清运、消纳等全部费用及为此发生的挖掘机、铲车、翻斗车等机械及人工费用。

　　b、基底桩间土装运及已破除废桩头装运15 元／立方米（如甲方有需要）；

　　c、回填土方价格13元／立方米，内容包括：挖土、装卸、运输、清运，回运、装卸、回填等全部费用及为此所发生的挖掘机、铲车、翻斗车等机械及人工费用。

　　3.3本合同单价为固定单价，不再进行调整，并贯串工程全过程始终。合同内所有单价均包括完成本合同工程项目的全部费用，包括施工所必需之一切人工费、材料费、机械费、工程水电费、利润、税金、开办费、技术措施费、大型机械进出场费、风险费、政策性文件规定费用、处理非正常施工期间造成的扰民、安全环保措施及为机械车辆通行所采取的措施等所有费用。

　　3.4挖方数量以现场所挖基础的实际体积为准；如特殊条件，少量的土方不能实测量的，以双方现场指定人员确认记录为准，甲方有权随时监督检查该记录的真实性，如发现有虚假记录，对将之前签认的所有记录给予30%扣减。

　　3.5所挖方量均有甲方、乙方、总包、监理签字确认数量为准，进行结算。

　　3.6施工期间，应甲方要求临时性需使用大型工程机械，超过一个台班时，其台班费按现行市场价格计算，另行支付。

　　四、甲方工作：

　　4.1按合同约定，及时向乙方提供所需指令、批准、图纸，并履行其它约定的义务。

　　4.2负责根据红线、城市水准点及施工要求进行控制点的定位放线及提供现场 ±0.00标高。

　　4.3负责对乙方进行技术总交底，并且对乙方提供的施工组织设计（或方案）、施工进度计划、安全技术方案等进行审查，并予以确认。

　　4.4协调乙方的施工与其它施工工序的交叉配合关系；

　　4.5监督检查乙方的施工、协助乙方办理验收手续并及时组织验收；

　　4.6在合同履行中。若乙方的施工进度和质量明显不符合甲方的要求，甲方有权指令乙方在规定的期限内采取相应的赶工措施和质量改进措施，如在该期限内未取得明显的改进效果，甲方将视乙方违约。

　　五、乙方工作：

　　5．1按甲方批准的施工组织设计和施工方案，依据合同条款组织施工。

　　5.2乙方必须遵守国家及北京市有关部门对施工现场的各项管理条例，并且服从甲方对安全和文明施工的`有关规定，保持对市容环卫、场外道路、施工现场内外的渣土清理、运输土方沿线道路遗洒及市政设施的清扫及保护，土方开挖时的降尘及防尘措施，如因乙方违反规定而给甲方造成损失，乙方应承担因此发生的一切费用。

　　5.3乙方负责办理运输许可证、渣土消纳证、夜间施工许可证、施工人员上岗证以及政府有关部门就土方施工要求的各类证件，同时应办理在白天挖土、运输、消纳等可能发生的任何手续及现场运输道路的畅通，装卸工作应符合政府相关部门的各项规定。如发生渣土消纳、城管、环卫、市容、交通等方面的问题均由乙方解决，由此类问题衍生出的费用由乙方承担。

　　5.4乙方必须接受总包及监理单位的管理及协调，服从现场管理的各种制度及规定。

　　5.5乙方应根据甲方的施工进度计划编制进度计划和组织安排施工，如因乙方原因造成甲方其他工序及工期延误，如影响护坡工程进度等，则视为乙方违约，并处以伍仟元至壹万元罚款。明确工地管理人员和劳动力人数，并向甲方提供现场人员名单及特殊工种的上岗证，满足施工需要。

　　5.6乙方不得转让或肢解分包工程，否则甲方有权解除合同，并追究乙方违约责任。

　　5.7在工程完工后，乙方必须向甲方提供完整、准确的工程竣工资料。

　　5.8现场土方存放前存放量多少必须经甲方批准，土方回运必须满足甲方的时间和土质的要求。

　　5.9乙方应自行办理一切与土方施工运输有关的手续，并负责协调与相关部门的关系，保证工程的顺利施工。办理费用由乙方承担。乙方还应该办理提前开工手续，如果办理不下来提前开工手续需赔偿由此给甲方带来的损失。乙方承担城管及街道、派出所检查等因乙方原因违反有关规定进行的一切处罚费用，乙方承担、提供工程所需的位于现场以外的一切费用（如临时停车等费用），承包方对其车辆、运输、停放过程中引起的任何交通损坏负有赔偿责任。

　　5.10乙方必须按照甲方批准的施工方案进行开挖，如因乙方原因造成超挖的工程量由乙方承担，并负责赔偿甲方由此多支付给第三方的工程费用（如：护坡、降水、回填土等等）。

　　5.11乙方必须严格执行合同以及甲方发生的涉及本承包工程的各项指令，无论这些事项在合同中是否写明。

　　六、工程付款及结算：

　　6.1工程款拨付：

　　a、本工程无预付款；

　　b、出土全部完成后，14日内付给乙方完成土方数的80%（不含留置回填土方价款）。全部回填土方运输完成后，经甲方、乙方、监理、总包方验收合格，竣工结算后14日内，付清全部价款。

　　6.2结算方式：土方工程开挖完工后经甲方验收合格给予办理结算。工程量以甲方提供的施工基础图、经甲方批准的土方施工方案、开挖图等，并结合现场实际标高进行测量、计算体积（按实方计算）。

　　七、工期要求：

　　7.1本工程开工日期：年月日

　　完工日期：年月日。

　　合同工期共计45（日历天），但具体开工日期按甲方通知执行。

　　7.2乙方在未接到甲方暂停施工的情况下，必须持续且不拖延的进行施工。

　　7.3如乙方在不得不拖延施工或暂停施工，必须在此之前向甲方提供一份阐述原因的报告，经甲方同意后方可获得延期，否则，甲方将视乙方违约，并每延误1天，乙方向甲方支付违约金5000元，承担由此造成的其他损失。

　　八、技术要求：

　　8.1乙方必须严格按设计标准和现行国家标准操作规程和验收规范完成承包范围内的工作，并应符合甲方的要求，满足设计图纸和有关技术洽商及变更的要求。

　　8.2乙方在工地必须保存齐全的工程技术资料供甲方代表或工程监理随时查阅。

　　九、安全要求：

　　9.1甲方向乙方进行安全技术总交底，在乙方的施工方案中，必须具备专项安全技术措施，其中应考虑在提供的防护条件并不完全的条件下具体落实施工的防护措施。

　　9.2乙方按安全规定和安全技术方案，采取严格的安全措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，非乙方责任造成的伤亡事故，由责任方承担有关费用。

　　9.3乙方严格按照北京市及甲方有关安全操作规程进行施工，做好施工前的安全交底和中间检查以及控制工作，并设置兼职安全员。

　　9.4服从甲方的安全管理，提供甲方所需的各类安全技术资料。

　　十、违约处理：

　　由于一方的违约，造成本合同无法履行或不能完成履约时，由过失的一方承担违约责任，如属于双方的过失，根据实际情况，由双方分别承担各自的违约责任。

　　十一、合同争议：

　　甲乙双方发生争议时，可以通过协商或者申请施工合同管理机构会同有关部门调解，协商或调解不成的，向合同履行地人民法院提起诉讼。

　　十二、其他条款：

　　12.1本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，付清尾款后失效。

　　12.2本协议一式四份，双方各二份，具有同等的法律效力，双方签字盖章后生效。

　　发包方：（盖章）承包方：（盖章）

　　法定代表人: 法定代表人:

　　或委托代表人（签字）：或委托代表人（签字）：

　　签订日期：年月日签订日期：年月日

土方施工合同3

　　发包方：_________________房地产开发有限公司（以下简称甲方）

　　承包方：_________________建筑工程有限公司（以下简称乙方）

　　依照《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，在工程建设施工合同的基础上，双方就后甫新村沿街地块商住楼施工承包工期延迟达成补充协议如下：_________________

　　一、项目概况：_________________

　　二、工程形象进度

　　本工程主体全部结顶，并进过中间安全、结构验收，装饰工程开始施工。

　　三、工期延误原因

　　1、工程开工后周边农民土地政策协调处理延误。

　　2、工程基础施工阶段天气多雨，自然不可抗力等因素延误。

　　四、工期延误时间

　　现经甲乙双方协商，经甲方同意确认，原合同竣工日期_年_月_日顺延至_年_月_日。

　　五、协议生效

　　协议订立时间：_________________。

　　协议订立地点：_________________建筑工程有限公司。

　　本协议一式四份，双方各执二份，本协议双方签字盖章之日起生效。

　　发包人（公章）：_________________承包人（公章）：_________________

　　法定代表人：_________________

　　日期：________年____月____日

土方施工合同4

　　甲方：_______________________

　　乙方：_______________________

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，结合本工程具体情况，经双方协商、达成如下协议。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：宝鸡项目

　　2、工程地点：宝鸡市

　　3、工程质量标准：按甲方施工方案、指令及施工图纸施工，达到合格。

　　二、工程承包范围

　　龙居1区1#、2#、4#室外土方回填(含土源采购、挖、装、运输到场内指定地点，进行分层压实)

　　三、承包方式

　　包工、包料、包机具、包运输车辆、包洗车、保洁、包安全、自带机械、不得转包等。

　　四、合同价款

　　1、合同总价按照实际用量进行结算。固定综合单价：23元/立方(含一切包干费用，不另计取任何费用)

　　2、合同中未标出的工程细目，已包含在合同单价中。乙方必须按甲方的指令完成未标出的工程细目，但不能得到工程结算和支付。

　　五、付款方式

　　所有土方完成经甲方验收合格后，15天内付清全部工程款。每支付一笔工程款时乙方必须提供甲方所属地地税正式的建安税务发票。否则，甲方不予付款。

　　六、合同工期

　　施工有效工期分两个施工段流水施工，每一施工段施工有效工期分为5天(遇暴雨天与政府禁运日等不可抗力因素工期顺延)。

　　七、工程质量及验收标准

　　要求所有的部位必须合格。严格按照甲方安排及图纸、国家现行的有关规范要求组织施工，乙方必须无条件接受甲方的质量检查和管理，共同把好质量关。建立健全质量保证体系，以保证工程质量达到合格标准。隐蔽工程必须经甲方验收合格后方可进行下一道工序施工。验收不合格，乙方必须予以返工直至验收合格，损失由乙方承担。

　　八、双方有关义务及违约责任

　　1、甲方负责向乙方提供施工用电、水。

　　2、甲方在施工中负责排水。

　　3、甲方按照合同约定及时足额付款。

　　4、乙方在施工期间必须遵守甲方的统一管理、规范施工，如有违反，甲方有权终止合同，所产生的一切损失由乙方承担。

　　5、回填土方时，应清除草皮、杂物和排除积水，并应分层夯实，夯实后的密实度应达到设计要求。

　　6、乙方必须按甲方指定取土场取土，土质不得含垃圾杂物、20cm以上大石块、淤泥。

　　7、如因乙方自身原因不能按期完工，每延期一天按 200元支付给甲方违约金。

　　8、如非乙方原因或不可抗力的自然灾害造成停工，工期顺延。

　　9、乙方负责办理所有施工相关手续，承担政府和其它一切相关费用并获得所有与本工程相关的`所需文件，在施工中遵守市容、城管、当地相关管理部门的有关规定，如发生违章、处罚等经济罚款问题由乙方自行承担和解决。

　　10、乙方为显示信守合同及承包工程的诚意和实力，自愿要求在合同签定后，向甲方交 5000元的保证金。待结算时若乙方无任何过错，没违反合同条约后一并返还。

　　九、工程结算(按实结算)

　　1、施工图、设计变更。

　　2、甲乙双方现场测量资料。

　　3、经甲方规定的程序审核的工程量。

　　4、甲方实际签收数量。

　　十、安全施工

　　施工中必须注意安全，做到文明施工，乙方施工中如发生伤亡事故，甲方协助乙方做好善后事宜，乙方承担全部事故责任和经济损失。

　　十一、违约责任

　　施工过程中乙方如未经甲方同意擅自停止施工，甲方有权要求乙方自甲方发出的撤场通知起三日内自动撤场，且已完工程量不予结算，本合同失效。因乙方不作为使得无法完成本合同交付的任务或因乙方行为使甲方名誉、工期等受损，乙方除需自行承担其全部责任外，还应承担由此给甲方造成的一切损失，乙方保证甲方发出撤场通知起三日内自动撤场，本合同自动失效。

　　十二、争议解决

　　本合同履行过程中出现争议的，甲、乙双方应协商解决，双方协商不能达成一致的，可向本合同履行地(土方工程所在地)的人民法院提起诉讼。

　　十三、其它

　　1、工程结算完后本合同自动失效。

　　2、乙方车辆及材料在运输途中及到达甲方现场后应遵守国家和地方现行的关的环境保护、职业健康和安全的法律、法规。

　　3、本合同的未尽事项，必要时由甲、乙双方另订补充合同，经签字盖章后与本合同具有同等法律效力。

　　4、本合同自甲乙双方签字并盖单或(手印)后生效。

　　5、本合同一式贰份，双方各执壹份。

　　甲方(盖章) 乙方(盖章)

　　甲方代表：乙方代表：

　　联系电话：联系电话：

　　签约地点：龙居建项目部

　　签约日期：

土方施工合同5

　　鑫瑞大厦土方工程承包协议书发包人

　　（以下简称甲方）

　　承包人（以下简称乙方），

　　经双方协商一致制定本条款，双方务必遵照执行。

　　一、承包项目：

　　本工程地块土方的开挖、运弃、平整。

　　二、承包方式：

　　包挖、包运、平整，不得转包。

　　三、承包价格：

　　开挖、运输土方元/m3（石砂）。

　　四、工期要求：

　　按图纸要求尺寸进行开挖，自月日开始施工，在天内完成基地土方的挖、运、填土方均需按图纸要求整平。

　　五、质量与施工要求：

　　1、基地的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求，偏差控制在施工规范允许范围内。

　　2、做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。

　　3、回填土时，应清除草皮、杂物和排除积水，并应分层夯实，夯实后的密实度应达到设计要求。

　　4、土方挖完后须经设计、建设（监理）、公司、质监站检查符合要求后，方为合格；否则承担整修、返工费用。

　　六、安全要求：

　　1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。

　　2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故，概由乙负责。

　　3、遵守工地规章制度，服从现场管理人员的'指挥及上级有关部门的监督管理。

　　4、开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。

　　5、雨季施工应注意边坡稳定，加强检查工作，必要时可适当放缓边坡或设置支撑挡土板。

　　6、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水和其他措施。

　　七、结算方式：

　　采用现金支付形式，开挖完成经验收合格后的第2天支付清工程款，。

　　八、仲裁与调解：

　　如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。

　　单位工程负责人

　　（甲方）：

　　承包班组长（乙方）：

　　联系电话：

　　年月日年月日

土方施工合同6

　　甲方：

　　乙方：

　　根据甲方承建的御苑小区工程的实际情况，双方就此土方施工事宜进行商洽。为了明确双方责任、权利、保证施工质量使其施工顺利进行，经双方协商，特制定如下协议条款，以共同遵照执行。

　　一、工程名称：御苑小区土方工程

　　二、承包范围：依据该项目施工图设计要求的基础土方开挖，内倒或外运。含开挖时的厂区修临时道路、清障、基础开挖、坑底找平、放坡、装车、内倒土方的堆放；外运土方的铲平，沿途的散落土方清理等，均属于乙方承包范围内。

　　三、计量方式：依据开挖成型后的基坑，实测实量，由现场施工人员出具内倒或外运土方量分类结算单据，作为双方结算依据。

　　四、承包单价：

　　1.厂区内倒堆置土方《主要用于工程回填》每m3 13.5元（开票价）。

　　2.外运土方，《指垃圾土及杂土》每m3 16.5(开票价)。

　　五、结算以及付款方式

　　按照分类土方量乘以单价，为工程总价款；根据施工进度情况双方协商付款及结算事宜。

　　六、施工要求

　　1.乙方在施工过程中必须服从现场管理人员的指挥，按照现场土方开挖的有关要求进行施工，做到基底平整坡度整齐。

　　2.内倒堆置土按甲方指定的地点堆放。

　　3.外运土方由乙方自行安排堆放地点，并做好沿途散落土的清理工作。

　　4.4.由乙方协调好，城建、市容等有关部门工作，保障工程顺利进行。

　　七、安全生产，文明施工

　　1.施工阶段，乙方应对参加施工人员加强安全教育，所有施工机械及施工人员必须严格执行相关部门规定的操作规程，安全规范。因由违反者均按项目部的.相关规定予以处罚。

　　2.施工期间乙方必须安排一名安全管理人员协调甲方，搞好现场安全管理。

　　3.施工期间如因乙方施工机械、运输车等造成的安全事故均由乙方承担经济及其它方面的责任。

　　八、其它约定

　　1.本协议双方签字盖章后生效，任何一方违约应承担相应责任。

　　2.乙方必须维护甲方的利益，确保甲方工程施工顺利进行。

　　3.其它未尽事宜，双方协商解决。

　　4.本协议一式两份，双方各执一份，工程结束，款项，结算清后自动失效。

　　甲方：乙方：

　　年月日

土方施工合同7

　　甲方______(简称甲)，乙方______(简称乙)

　　为保障土方运输安全，双方达成如下协议：

　　1. 乙按时入场并接受甲方调度；

　　2. 乙须有合法驾驶资格；

　　3. 乙不得开快车、废车，禁止疲劳、酒后驾车；

　　4. 乙全权负责运输期间安全；

　　5. 乙需定期保养车辆，保证车况优良；

　　6. 如发生运输事故，责任归属乙方。

　　协议自签署日起生效，至土方工程运输完毕终止。

　　甲盖章：______ 乙盖章：______

　　法人代表签名：______ 法人代表签名：______

　　日期：______年______月______日日期：______年______月______日

土方施工合同8

　　甲方:

　　乙方:

　　甲方承建沱江镇市政道路建设,乙方自愿向甲方承包土方工程施工,依照《中华人民共和国合同法》有其它有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，现将有关事项双方协商如下：

　　一、工程地点：江华县沱江路。

　　二、沱江路路基的土方施工，具体包括平整、碾压、临时便道。

　　三、工程造价：甲方以道路填方计量为准，单价为: 元/m3,结算方量以城西开发公司和审计局结果为依据。

　　四、付款方式：甲方按乙方所做工程量满8万元拨75%工程进度款，余款在工程竣工验收合格后1个月内付清，中途预支燃油款。

　　五、乙方必须严格按照设计图纸要求按国家市政工程施工规范施工，按国家市政工程验收标准验收，分层压实厚度不大于30cm，按设计要求达到各填土层，区域密实度、层层测量，层层检测，表面横坡一致，下雨不积水，边坡整齐稳固下雨不滑坡，每天收工现场无废积土堆，整洁卫生，争创优良工程。

　　六、乙方必须保证机械及时到位，如机械出现问题，应及时抢救，否则，乙方必须从外面调机械进场，不影响甲方正常施工。

　　七、乙方必须文明施工，安全第一，推土机、压路机一切安全事故费用由乙方自负，如甲方须加班加点，一切费用均由乙方自理，乙方必须服从建设方和甲方统一指挥安排，否则，不符合施工条件和程序，盲目施工，甲方有权强迫停工，其一切后果由乙方自负。

　　八、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，双方签字生效。

　　甲方(公章)：　　　　　　　　乙方(公章)：

　　法定代表人(签字)：　　　　　法定代表人(签字)：

　　_______年_____月_____日

土方施工合同9

　　甲方：

　　乙方：

　　为明确甲、乙双方权利、责任关系，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，并结合本工程的实际情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、工作内容：土石方的开挖，地表清障，土石方的场内调配及外运、弃渣，以及周边建筑物、居民的安全防护设施，现场的安全文明施工措施，同周边政府单位包括环卫、城建、公安、交通、街道办事处、居委会及周边企(事)业单位为保证工程质量、进度而作的协调等工作。

　　四、工程范围：

　　按甲方提供的施工图纸和甲方要求在现场指定区域内进行施工，从现有地面挖至地下室垫层底(含承台及地梁)，余土外运至渣场。

　　五、合同工期：

　　开工日期：20__年__月__日;竣工日期：20__年__月__日。合同工期总__天。

　　六、合同价款：

　　本合同采用单价包干合同，即乙方完成合同约定承包范围内全部工程内容和工作内容所需要的.人工费、材料费、机械费(含机械设备等的进、出场费)、管理费、保险费、利润、税金以及环卫出渣费、工程周边社会关系协调等全部费用组成，其单价为：

　　1、地下室底板垫层以内土石方的挖、运单价按元__/m3;

　　2、承台、地梁及集水坑土石方的挖、运单价按元__/m3。

　　七、工程结算：

　　工程完工验收合格后，依据甲、乙双方现场实测方格网及实际收方工程量办理结算。

　　八、甲乙双方的责任和权利：

　　1、甲方责任和权利

　　(1)施工过程中甲方对乙方实施监督和管理。

　　(2)组织图纸会审、设计交底工作，并及时向乙方提供土方施工相关基础资料(如建筑基础开挖图纸、地勘报告、地下基础设施及周边现状情况等文件)、基坑定位轴线、基础高程水准点。

　　2、乙方责任和权利

　　(1)乙方应接受甲方的监督和管理。进场前，乙方应按合同工期要求向甲方呈报详细施工计划。

　　(2)乙方在进行土方开挖或垃圾外运前负责办理城管、环卫、交通等各项手续及交付相关费用并按其规定挖运。

　　(3)乙方应按发标人要求的尺寸、坡度、分层分段方式、时间等进行分层、分段开挖，挖土质量须满足甲方、护坡单位、图纸及规范的要求。

　　(4)乙方负责槽内余土装车及外运。

　　(5)乙方需自行解决运输车辆在现场或行驶过程中，为其所采取的任何(如铺设钢板等)措施，并承担相关费用。

　　(6)乙方必须根据甲方的工期要求组织施工，施工中做到防噪、防尘、防污染，大门内外路口、路面的清理及维护由乙方负责，同时做到文明施工、安全生产，对进入施工现场人员安全及施工期防火、防盗等承担全部责任。

　　(7)乙方负责施工过程中与相邻单位、人员的关系协调及纠纷处理;并负责政府相关部门的检查、沟通工作，费用自理。

　　(8)乙方应采取适当的措施最大限度地降低施工过程中产生的施工扰民，并自行处理有关施工扰民与民扰问题，承担相关费用。

　　(9)在施工过程中，乙方必须对甲方电缆、临电、临水、市政管线、网等进行保护，如因乙方违规操作造成的损失均由乙方负责。

　　九、安全施工：

　　乙方应严格按照国家有关安全施工规范进行施工，采取严格有效的安全防护措施，在施工作业中，所遇任何与工程相关事故，均由乙方自行负责。

　　十、本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份，经双方签字确认后生效，工程结清尾款后自然失效。其它未尽事宜，双方协商解决。

　　甲方代表：乙方代表：

　　电话：电话：

　　日期：日期：

土方施工合同10

　　甲方：

　　乙方：

　　双方本着相协商和承担责任的愿望出发，通过协商特签定本合同，双方必须共同遵守执行，互相促进。

　　一、工程名称：开发基地土方工程

　　二、工程地点：

　　三、土质：1—3类

　　四、工程量：约万立方米(以测量实际验收为准)。

　　五、土方单价：每立方元整，另按1公里增加运费元，本工程如在施工中碰到风化泥岩及石头需要爆破时，每立方米另计爆破费元整。

　　六、工期：天，以实际施工工期为准，(如下雨天顺延)。自_______年_____月_____日起至_______年_____月_____日止，进场施工以甲方通知为准。甲方在乙方进场前必须办好一切有关手续，如征地、清苗补偿，由甲方负责，清除施工场地内的.所有障碍物 (如电杆、地下管道、电缆等)，甲方必须要向乙方施工现场交底场地内的所有障碍物，如乙方不明确在施工中造成损失由甲方负责赔偿。

　　七、乙方在施工现场有四邻单位或个人干扰时，由甲方负责处理，如导致乙方机械停工时，甲方按乙方施工人员和管理人员每人每天补偿15元，机械台班每台补偿300元，工期相应延长。

　　八、甲方负责安排乙方人员吃、住宿场地及机械放置场地，并把水、电接到工地及住处。

　　九、合同签订后，甲方必须在开工前提供施工图及有关资料供乙方施工，乙方按图施工。

　　十、工程结算方式：双方签名后合同生效。甲方在天内即按合同价款%转入乙方账户，乙方收到款后在天内调机械与有关管理人员进场施工，后按工程进度付款，付至95%，留5%到工程完工15天内付清给乙方。

　　十一、如果甲方拖欠工程款，乙方有权单方面终止合同，甲方应赔偿给乙方的一切损失。

　　十二、乙方必须服从甲方现场指挥及安排，注意安全施工，在施工中乙方造成的责任事故均按国家规范进行。

　　十三、在施工中，双方必须严格遵守执行合同，任何一方都不得以任何理由违反本合同。如果有一方违约，则由违约方以总价5%赔偿给遵约方作为经济损失费。

　　十四、在施工现场每天甲、乙双方各派一名施工员常驻工地理顺及处理工地有关事宜与一程签证。

　　十五、工程竣工后，由乙方向甲方提交峻工通知，甲方接到乙方峻工通知7天内派有关人员会同验收，过期不验收作为合格处理，甲方按合同付款给乙方。

　　十六、乙方进入施工，一切手续甲方负责代办，按建委有关规定，属甲方费用由甲方负责，属乙方费用由乙方负责，工程款税金由甲方负责。

　　十七、本合同自双方签定盖章后生效，未尽事宜，双方协商解决，

　　本合同一式六份，甲、乙双方各执三份，均具同等法律效力，希望双方共同遵守，合作愉快!

　　甲方：乙方：

　　甲方法定人：乙方法定人：

　　工地负责人：

　　_______年_____月_____日

土方施工合同11

　　发包方： (以下简称甲方)

　　承包方： (以下简称乙方)

　　根据发、承包双方签订的《残疾人体育训练中心、餐厅建筑安装工程及综合服务中心一期项目配套收尾工程施工合同》(合同编号 CGF-1999-0201，以下简称"原合同")的`约定，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就原合同做出如下补充说明：

　　一、补充协议条款

　　1、承包方式：包施工工期、包施工质量、包施工安全、包工包料

　　2、工程固定总价：(小写：147万元大写：壹佰肆拾柒万圆)，

　　3、验收及保修：

　　(1) 乙方完成施工后，应向甲方提出竣工验收申请;

　　(2) 甲方接到乙方竣工验收申请后，应于七天内组织验收，验收不合格的，乙方无条件调整至合格。如甲方在七日内不组织验收，视为本工程合格。+

　　(3)本工程质保期一年，接到甲方维修通知24小时内到达现场进行维修;

　　4、施工期限：至开工报告生效后， 50 历天完成，除假期和施工条件不允许，及因不可抗拒因素不能施工则工期顺延。

　　5、工程款结算与付款：

　　签订本合同生效之日起10个工作日内，甲方支付至本合同总价的30﹪，灯具主材进场后开始安装，甲方支付至本合同总价的50﹪，工程进度达到80﹪(即发光字、空中玫瑰、主楼数码管安装完毕)，经验收合格后，甲方支付至本合同总价的70﹪，全部工程完毕，验收合格后，甲方支付至本合同总价的95﹪，剩余5%款项作为质保金，在保修期满后15日内结清。

　　二、本补充协议未约定之处按照原合同条款执行;

　　三、本补充协议存在冲突，以本协议为准;

　　四、本补充协议经双方法人代表或书面授权的委托人签字并加盖公章后生效;

　　五、本协议一式肆份，甲方贰份，乙方贰份。

　　甲方(公章)：_________　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　_________年____月____日

土方施工合同12

　　发包方(全称)：______(以下简称为甲方)

　　承包方(全称)：______(以下简称为乙方)

　　依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就土方工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：公馆土方工程

　　2、工程地点：饭店以北，北路以东

　　3、建设单位：置业有限公司

　　4、设计单位：市建筑设计研究院有限公司

　　5、监理单位：浙江工程管理有限公司

　　6、甲方项目总经理：徐

　　二、工程承包范围与承包方式

　　1、承包范围：开挖深度从自然地坪起，至地下室垫层底标高处，包括基坑土方挖运、人工清理与弃土，人工修土、基坑回填、地下室外侧壁软土免费回填至场地施工道路标高，坑内土方回填(包括砖胎模边的土方回填及夯实等地下室垫层下一切土方的回填)等，工程量内的体积均为土方开挖前的密实体积，土方开挖前起始自然地坪标高由甲方、监理单位、乙方共同确定，超挖部分不计工程量。

　　2、承包方式：本工程由乙方以包工、包料、包机械、包工期、包质量、包安全文明施工的方式承包。

　　三、合同工期

　　1、土方开工日期：暂定为年8月15日(挖土开始之日，乙方必须在当天出具开工报告，否则视当天为开工日期。)如果南区地下室、北区地下室、地下室连通口因为桩基施工进度要求，开始挖土的日期不同，则工期分别计算。

　　2、工期要求：按施工总进度计划，南区一层地下室：第一层挖土工期为10日历天(从挖土开始到第一道围护梁施工)，第二层挖土工期为15日历天(从第一道围护梁养护结束到地下室底板垫层施工);北区两层地下室：第一层挖土工期为10日历天(从挖土开始到第一道围护梁施工)，第二层挖土工期为20日历天(从第一道围护梁养护结束到第二道围护梁施工)，第三层挖土工期为15日历天(从第二道围护梁养护结束到地下室底板垫层施工);联通口：挖土工期为5日历天(从挖土开始到地下室底板垫层施工，联通口的挖土初步定在南区地下室施工完成以后)。

　　四、质量标准

　　1、工程质量标准：保护好已完工的桩基及基坑支护桩工程。按规范和图纸要求施工，并服从施工监理及甲方的要求。

　　2、挖土造成塌方、断桩或围护桩因乙方施工原因产生的事故，均由乙方承担。因挖土不按规范施工，造成桩基小应变检测为不合格，或桩位偏差，由乙方承担。

　　3、乙方必须做好基坑围护紧急预案，该预案必须经监理及甲方认可，有此产生的费用由现场相关承担的责任分摊。

　　五、合同价款

　　1、本合同内所有工程量按土方开挖前的密实体积计算，土方开挖前始自然地坪标高由监理单位、乙方和甲方共同确定，超挖部分不计工程量。

　　2、本工程土方综合单价为闭口包干价，包括挖土、装车、清理机下余土、修理边坡、基坑土方人工清理挖运与弃土、土方外运、卸土、基坑回填、地下室外侧壁软土回填、坑内土方回填、场地挖土施工便道的回填及外运、挖土方案的评审费、其他周边关系处理等费用等全部工作内容。综合价为41.50元/3。该综合单价应包括人工费、机械费、管理费、规费、利润、税金、与其他单位的配合费用及风险因素等一切可能发生的费用，竣工结算时不得按施工方案、信息价等调整。综合单价包含了完成该项目土方施工所需的`全部施工工序内容，且按图纸、规范及合同要求有关工作等所有费用。

　　3、结算方式：土方完成后按照如下公式确定工程实际总造价：

　　结算价=土方综合单价41.50元/立方米___开挖土方总量

　　4、乙方的挖土配合费及湿土排水费为5元每立方米另计，该费用包含了塔吊吊装费、夜间照明费、在工地内现成的棚架、爬梯、脚手架等辅助设施使用等相关费用。

　　5、不管土方的工程量如何变动，上述综合单价均不作调整。

　　六、付款方式：

　　1、挖土全部完成(包括南区地下室、北区地下室的全部挖土，不包括连通口的挖土),且桩小应变检测完成后一周内，支付至实际完成工程量的70%并退还保证金;

　　2、施工至主体结构五层且土方工程全部竣工验收合格结算双方确认完成后十个工作日内一次性付清;

　　发包方(全称)：置业有限公司(以下简称为甲方)

　　承包方(全称)：建工股份有限公司(以下简称为乙方)

　　甲方：______乙方：______

　　______年______月______日 ______年______月______日

土方施工合同13

　　发包方(以下称甲方)：

　　承包方(以下称乙方)：

　　根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。

　　第一条、工程项目

　　一、工程名称：安装工程

　　二、工程地点：

　　三、承包方式：包工、包机械、包安全

　　第二条、工程期限

　　合同工期总日历天数天

　　第三条、工程价款、结算及付款方式

　　本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每组元/组(一组块电池板)。

　　1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进行费用的核定。

　　3、工程量的确认，所有工程量需双方到现场进行核对，达到标准的'按单价安装组数进行费用结算。

　　4、费用支付，施工结束后，甲方日内支付相关工程费用.

　　第四条、甲乙方责任

　　1、甲方需把料运至安装现场。

　　2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于 cm。

　　3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。

　　4、乙方需每天对自己成员进行安全检查，保证施工现场零事故。

　　5、乙方需对自己完成的成果进行保护，如现场发生破损，乙方需无条、件进行维修。

　　第五条、安全施工

　　乙方必须注意安全事项，保证安装前对其相关人员进行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

　　第六条、奖惩责任

　　1、如月日前安装达到光伏板安装，则按元标准进行结算。

　　2、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的 %向守约方支付违约金。

　　第七条、纠纷解决办法因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

　　第八条、附则

　　本合同一式份，甲乙双方各执份，自双方代表签字。

　　甲方：

　　乙方：

　　代表人：

　　电话：

　　日期：年月日

土方施工合同14

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　一、项目名称：_________________土方工程。

　　二、项目内容：_________________本工程地块土方的开挖、运输、平整。

　　三、工程总量及价格：_________________本工程土方总量约为m3；开挖、运输、平整土方元/m3（不含石方），实做实收。

　　四、工期要求：_________________按甲方要求进行基地土方的挖、运、填及整平。

　　五、质量与施工要求：_________________

　　1、做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。

　　2、回填土时，应清除草皮、杂物和排除积水，并应分层夯实，夯实后的密实度应达到设计要求。

　　六、安全要求：_________________

　　1、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。

　　2、遵守工地规章制度，服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。

　　3、开挖的.土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。

　　4、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水和其他措施。

　　七、结算及付款方式：_________________该工程结束，付清总工程款。

　　八、仲裁与调解：_________________如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。

　　九、合同有效期：_________________本合同一经双方签字与公证后合同同等生效，甲方全部付清工程款后失效。

　　十、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。

　　甲方单位（盖章）：_________________

　　乙方单位（盖章）：_________________

　　法人代表（签字）：_________________

　　联系电话：_________________

　　签订日期：_________________

土方施工合同15

　　甲方:

　　乙方:

　　一、工程地点：江华县沱江路。

　　二、沱江路路基的土方施工，具体包括平整、碾压、临时便道。

　　三、工程造价：甲方以道路填方计量为准，单价为:__元/m,结算方量以城西开发公司和审计局结果为依据。

　　四、付款方式：甲方按乙方所做工程量满8万元拨75%工程进度款，余款在工程竣工验收合格后1个月内付清，中途预支燃油款。

　　六、乙方必须保证机械及时到位，如机械出现问题，应及时抢救，否则，乙方必须从外面调机械进场，不影响甲方正常施工。

　　八、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，双方签字生效。

　　甲方(公章)：

　　乙方(公章)：

　　法定代表人(签字)：

　　_______年_____月_____日

【土方施工合同】相关文章：

土方施工合同12-09

土方施工合同06-23